江西省贵溪市人民法院民 事 判 决 书(2020)赣0681民初946号原告（反诉被告）：江西瑞鑫半导体有限公司，住所地江西省贵溪市经济开发区创新创业园，统一社会信用代码91360681MA37NR9646。法定代表人：吴志强，公司总经理。委托诉讼代理人：叶晋，男，该公司职工。委托诉讼代理人：何接华，江西赣星律师事务所律师。被告（反诉原告）：内蒙古泽川新能源科技有限公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区开放大街审图中心主楼3005，统一社会信用代码91150100MA0Q9C942Y。法定代表人：王超，公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：王永胜，北京市惠诚（呼和浩特）律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄蓉，北京市惠诚（呼和浩特）律师事务所律师。原告（反诉被告）江西瑞鑫半导体有限公司（以下简称江西瑞鑫公司）与被告（反诉原告）内蒙古泽川新能源科技有限公司（以下简称内蒙古泽川公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月2日立案后，依法适用简易程序，于2020年8月11日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）江西瑞鑫公司的委托诉讼代理人叶晋和何接华、被告（反诉原告）内蒙古泽川公司的委托诉讼代理人王永胜到庭参加诉讼。2020年8月24日，本案依法转为普通程序，于2020年9月4日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）江西瑞鑫公司的委托诉讼代理人何接华到庭参加诉讼，被告（反诉原告）内蒙古泽川公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告江西瑞鑫公司向本院提出诉讼请求：1．要求法院判决解除合同，终止履行；2.要求法院判决被告返还原告已支付货款1187265.2元及违约金8706.61元（截止到2020年5月26日，以后的违约金按照所欠货款1187265.2元为基数按照月息2分计算到还清日为止）；3.本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2020年1月16日，原告（购买方）与被告（出卖方）依法签订了一份《硅片采购合同》，该合同就货物名称、质量、包装、运输，交货期限及地点，付款方式及时间，违约责任，争议解决办法等均做书面约定。2020年2月4日-2020年2月24日，被告实际供应原告的M2单晶硅片（A级）数量为131.55万片，按照合同约定价格3.09元/片，货款为4064895元，而原告实际支付货款4509855元，有444960元货款未得到货物，加上原告原先支付的预付款900000元，截至现在，被告尚欠原告货款1187265.2元的货物。后经双方协商，被告承诺在2020年5月15之前将所欠的货物交付给原告，但时至今日，被告仍没有履行此承诺，其行为已构成根本违约，原告已失去了签订合同之目的，要求终止履行合同，返还原告已支付的多余货款。综上，原告特依据《民法通则》、《合同法》等法律之规定，具状诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。被告内蒙古泽川公司辩称，一、被告认为原告要求解除合同无事实依据；二、原告主张返还货款的数额不予认可；三、本合同签订后，被告已经履行了约定的义务，因此无需支付违约金。反诉原告内蒙古泽川公司向本院提出反诉的诉讼请求：1.请求法院依法判令反诉原告与反诉被告于2020年1月16日签订的《硅片采购合同》继续履行，支付剩余合同价款；2.本案诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：2020年1月16日，反诉原告与反诉被告签订了《硅片采购合同》。合同第1条约定：“反诉被告向反诉原告采购M2单晶硅片（A级）200万片，单价为3.09元/片，货款总金额为618万元”；第3.1条交货期限：“每批交货数量为50万片，交货时间为2020年2月4日、2月10日、2月17日、2月24日”；3.2条约定：“交货地点为买方指定地点”；3.3条约定：“卖方货物送达买方指定地点后，买方收货人签署卖方送货单”；5.1条约定：“合同签订后2个工作日内预付金额100万元，每批货交货前3个工作日内付清每批货款，预付金作为最后一批交货货款”。该合同经双方签字盖章，系各方真实意思表示，合法有效，应受法律保护。但反诉被告在合同签订后并未依约足额支付预付款，仅支付了部分预付款。按照合同约定反诉被告必须为反诉原告提供准确无误的送货地址、收件人等关键信息，但反诉被告在合同履行部分后拒绝向反诉原告提供送货地址，不再依约履行合同义务，致使反诉原告无法按时发货，进而导致反诉原告已经按照合同约定生产出来的200万片成品只能积压在仓库内。依据《合同法》第一百零七条之规定，反诉被告不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行等违约责任。为此，反诉原告认为，反诉被告应当继续履行合同约定的各类义务，依约向反诉原告支付剩余货款。故依据《民事诉讼法》第五十二条之规定，特向贵院提起反诉，请求贵院支持原反诉原告的反诉请求。反诉被告江西瑞鑫公司对反诉原告内蒙古泽川公司的反诉辩称，要求法院依法驳回反诉原告的反诉请求，反诉原告逾期交付货物，且经过多次催促发货，已超出合理期限，且没有提供相应的担保，已经构成了根本违约，依据合同法相关规定，反诉被告有权解除合同，终止履行。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对原、被告双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：2020年1月16日，原告江西瑞鑫公司（买方）与被告内蒙古泽川公司（卖方）签订了《硅片采购合同》（合同编号：ZC-RX20200114001)，此合同签订前，原告江西瑞鑫公司尚欠被告内蒙古泽川公司货款52389元。该合同的具体内容：“1.货物情况：M2单晶硅片（A级片）、型号158.75*225*175（P型掺硼，电阻0.5-1.5）、数量2000000片、单价3.09元/片、货款金额6180000元；2.交货地点及期限：每批交货数量为500000片，交货时间2020年2月4日、2月10日、2月17日、2月24日，交货地点为买方指定地点，卖方货物送达指定地点后，买方收货人签署卖方送货单；3.付款方式及时间：合同签订后2个工作日内预付金额1000000元，每批交货前3个工作日内付清每批货款，预付金作为最后一批交货货款，卖方负责在收到买方验收合格单3日内提供买方13%的全额增值税发票，付款方式为电汇或者6个月的银行承兑汇票；4.违约责任：卖方未能在交货期限约定时间前将货物送达买方指定收货地点的，即卖方违约，应每日按总付款金额的万分之三向买方偿付逾期违约金（逾期违约金最高不得超过合同总额的2%）；卖方未按合同约定的货物型号、规格、数量、期限及技术参数向买方交付货物，卖方应在买卖双方共同确认后5日内以合格品进行补换，如卖方在上述期限内仍不能补足或更换货物，即为卖方逾期交货，卖方每日按逾期交付货物部分价值的万分之三向买方支付逾期违约金（逾期违约金最高不得超过合同总额的2%），双方按本合同第6条约定确认更换货物的除外；买方逾期付款一天，应每日按逾期付款金额的万分之三向卖方偿付逾期违约金（逾期违约金最高不得超过合同总额的2%）；如上述违约金约定仍不能弥补双方经济损失时，违约方仍应承担相应的赔偿责任；5.争议解决方式：凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好解决，如果对合同有关条款的理解发生争议，应根据合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的这是意思；协商不成时任何一方均有权向起诉方所在法院起诉。因诉讼而支出的相关费用（含律师费、差旅费、取证费、公证费、诉讼费等）均由败诉方承担；6.合同还对其他事项作了约定。”同日，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司支付了555000元预付款；2020年1月20日，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司支付了350000元预付款。2020年2月5日，被告内蒙古泽川公司向原告江西瑞鑫公司供应480000片单晶硅片，货款为1483200元；2020年2月10日，被告内蒙古泽川公司向原告江西瑞鑫公司供应288000片单晶硅片，货款为889920元；2020年2月21日，被告内蒙古泽川公司向原告江西瑞鑫公司供应499500片单晶硅片，货款为1543455元；2020年4月2日，被告内蒙古泽川公司向原告江西瑞鑫公司供应48000片单晶硅片，货款为148320元。被告内蒙古泽川公司向原告江西瑞鑫公司供货的数量为1315500片，货款金额合计为4064895元。2020年2月5日，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司电汇承兑1000000元；2020年2月6日，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司电汇承兑500000元；2020年2月10日，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司电汇承兑700000元；2020年2月20日，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司电汇承兑1500000元；2020年2月23日，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司电汇承兑200000元；2020年3月16日，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司电子承兑300000元；2020年3月17日，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司电子承兑200000元。原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司支付货款合计4400000元。被告内蒙古泽川公司尚有282716元（4400000元－4064895元－52389元）货款的货物未向原告江西瑞鑫公司供应。2020年6月2日，原告江西瑞鑫公司向法院起诉，要求判如所请。2020年7月27日，被告内蒙古泽川公司提出反诉，要求反诉被告向反诉原告支付剩余合同价款927389元。本院认为，公民、法人的合法民事权益受法律保护。原告江西瑞鑫公司与被告内蒙古泽川公司签订《硅片采购合同》的行为，是原、被告双方的真实意思表示，未违反法律的强制性规定，故《硅片采购合同》合法有效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，虽然原、被告双方均已按约部分履行了义务，但双方均存在不同程度的违约行为，且双方也一直在协商，但未能达成一致意见。双方在《硅片采购合同》中对解除合同的条件并未约定，但该《硅片采购合同》在履行的过程中，情形已发生重大变化，具体如下：一、双方在签订合同及约定履行期间正处于春节期间，当时的价格约定是3.09元/片，而现在价格降到2.5元/片，产品都难以销售。二、合同签订及履行期间，市场上流行的正是合同约定掺硼的硅片，而现在市场上流行的是掺杂的硅片，合同约定掺硼的硅片正逐步被市场淘汰了。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十六条规定：“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除”。现在若要继续履行《硅片采购合同》，显然不能实现《硅片采购合同》的目的，同时对原告也显失公平，故对原告江西瑞鑫公司要求与被告内蒙古泽川公司解除《硅片采购合同》的诉求，本院予以支持。对反诉原告内蒙古泽川公司要求反诉被告江西瑞鑫公司继续履行合同并支付剩余货款的反诉请求，本院不予支持。《硅片采购合同》解除后，原、被告双方的权利义务终止，原告江西瑞鑫公司向被告内蒙古泽川公司多支付的282716元货款及905000元的预付款，被告内蒙古泽川公司应该返还。原、被告双方在《硅片采购合同》中明确约定了交货次数和逾期交货的违约责任，被告内蒙古泽川公司在约定的次数内按照原告江西瑞鑫公司的要求发货的，虽然被告内蒙古泽川公司的供货数量没有达到合同约定的数量，但原告江西瑞鑫公司对此并没有提出异议。被告内蒙古泽川公司虽然有一次没有按照原告江西瑞鑫公司的要求发货，但其与原告江西瑞鑫公司进行了沟通协商，之后只是因市场行情的变化，双方在价格问题上不能达成一致意见，才导致没有继续履行合同，不符合违约责任条款约定的情形。因此，对原告江西瑞鑫公司要求被告内蒙古泽川公司支付违约金的诉求，本院不予支持。综上所述，对原告江西瑞鑫公司提出解除《硅片采购合同》和要求被告内蒙古泽川公司返还预付款和货款的诉求，本院予以支持。对反诉原告内蒙古泽川公司要求反诉被告江西瑞鑫公司继续履行合同并支付剩余927389元货款的诉求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十一条、第九十七条、第九十九条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）江西瑞鑫半导体有限公司与被告（反诉原告）内蒙古泽川新能源科技有限公司签订的《硅片采购合同》（合同编号：ZC-RX20200114001)；二、由被告（反诉原告）内蒙古泽川新能源科技有限公司自判决生效之日起十五日内向原告（反诉被告）江西瑞鑫半导体有限公司返还货款282716元和预付款905000元，合计1187716元；三、驳回原告（反诉被告）江西瑞鑫半导体有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）内蒙古泽川新能源科技有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15564元，诉讼保全费5000元，合计20564元，由被告（反诉原告）内蒙古泽川新能源科技有限公司负担；反诉费13074元，减半收取6537元，由被告（反诉原告）内蒙古泽川新能源科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省鹰潭市中级人民法院。审判长  夏素明审判员  许孔富审判员  徐 松二〇二〇年九月二十八日书记员  王 清