河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书(2020)豫0191民初13817号原告:郑小燕，女，1989年8月20日出生，汉族，住河南省登封市。委托诉讼代理人:高铁军，河南金苑律师事务所律师。被告:河南化蝶装饰工程有限公司，住所地河南省洛阳市西工区纱厂南路19号综合楼三楼302室，统一社会信用代码为91410300MA4417694A。法定代表人:卜海洋。被告:杜艳艳，女，1983年11月8日出生，汉族，住河南省郑州市金水区。被告:王三伟，男，1980年1月22日出生，汉族，住河南省巩义市。被告:河南石佛艺术公社有限责任公司，住所地河南省郑州高新技术产业开发区石佛办事处石佛村179号，统一社会信用代码为91410100693549580J。法定代表人:张栩，总经理。委托诉讼代理人:万晨燕，该公司法务。被告:河南新合鑫置业集团有限公司，住所地河南省郑州高新技术产业开发区石佛办事处瑞达路29号附1号，统一社会信用代码为91410100795700384G。法定代表人:张志军，董事长。委托诉讼代理人:刘浩鹏，该公司法务。原告郑小燕诉被告河南化蝶装饰工程有限公司（以下简称化蝶公司）、杜艳艳、河南新合鑫置业集团有限公司（以下简称新合鑫公司）、王三伟、河南石佛艺术公社有限责任公司（以下简称石佛艺术公社）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郑小燕委托代理人高铁军，被告杜艳艳，被告新合鑫公司委托代理人刘浩鹏，被告石佛艺术公社委托代理人万晨燕到庭参加了诉讼。被告化蝶公司、被告王三伟经本院传票传唤未到庭，本院依法对其缺席审理。本案现已审理终结。原告郑小燕向本院提出诉讼请求：1、解除原告与化蝶公司、杜艳艳、王三伟签订的《装饰装修工程施工合同》；2、化蝶公司、杜艳艳、王三伟连带返还原告装修工程款16531.74元及违约金（违约金以16531.74元为基数，按照日千分之五标准，自2019年11月18日起计算至实际返还工程款之日止）；3、化蝶公司、杜艳艳、王三伟连带赔偿原告经济损失（以每月1000元标准，自2019年11月18日至解除合同后满三个月之日止）；4、新合鑫公司、石佛艺术公社对上述装修工程款的退还承担连带责任；5、本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2017年3月14日，原告与石佛艺术公社签订《商品房买卖合同》，购买其开发的位于郑州××新区××大道××号石佛艺术公社A座763户房屋一套。2018年7月5日，石佛艺术公社、新合鑫公司短信通知，指定要求原告将房屋交由化蝶公司、杜艳艳、王三伟装修，石佛艺术公社承担原告部分装修款。2018年9月10日，原告与化蝶公司签订《装饰装修工程施工合同》，并按期交付了装修全款23000元。2019年8月17日，杜艳艳、王三伟安排的施工人员收取原告的房屋钥匙，但未按照合同约定履行全部的装修义务。原告认为，化蝶公司、杜艳艳、王三伟未履行合同义务，应当承担违约法律责任，石佛艺术公社、新合鑫公司作为房屋出卖人，强制消费者购买指定的装修产品，应对此承担连带责任。被告杜艳艳辩称：杜艳艳是王三伟的会计人员，收款属于职务行为，原告对杜艳艳的诉讼请求无法律依据，应予驳回。被告石佛艺术公社、新合鑫公司辩称：石佛艺术公社、新合鑫公司非涉案合同主体，原告起诉该公司主体不适格，且无事实依据，应予驳回诉讼请求。被告化蝶公司、王三伟均未答辩。经本院审理查明：2018年9月10日，原告与化蝶公司签订《装饰装修工程施工合同》一份，约定：1、工程地址为石佛艺术公社A栋20楼763室西13号，工程造价为26500元，发包方为原告，承包方为化蝶公司；2、建筑面积38.35平方米，包工包料，工程期限为90个工作日，开工日期以原告从开发商处接收房屋钥匙后向原告发出具体开工通知为准；3、本工程以双方签字认可的施工图纸、工艺做法说明、设计变更等内容作为质量检查和验收的依据；4、合同签订后原告一次性向化蝶公司预付工程总造价款，收款方为原告开具收据；5、本次装修合同由石佛艺术公社向原告提供装修补贴优惠，按照业主预付装修款的12%向业主提供装修补贴（仅限于2018年7月5日前），在客户预付装修款时直接计入或以现金形式向客户支付。个别业主如现金不足，也可以根据需要向金融机构进行贷款，贷款利息总额不超过12%的部分，由石佛艺术公社提供补贴，业主只需要偿还本金及支付剩余利息即可；6、预付款交付后，原告不得以任何理由要求解除本合同或者退还预支付的装修工程款，否则，原告应退回石佛艺术公社提供的装修补贴或利息补贴，并向石佛艺术公社支付预付装修工程款10%的违约金；7、因化蝶公司责任不能按期开工或中途无故停工三天以上或者质量问题返工，影响工期，工期不得顺延。如拖延工期三天以上，每拖误一天，化蝶公司应向原告支付合同总造价的千分之五作为违约金，拖延超过三十天的，原告有权解除合同并要求返还未完成部分预付的装修工程款。2018年7月5日，原告支付定金1000元，化蝶公司出具了定金收据；2018年9月10日，原告支付装修款22000元，其中13000元支付至杜艳艳个人支付宝账户，9000元支付至河南省鼎美房地产账户，化蝶公司向原告出具了收据，写明收到原告装修款22000元。对于为何向鼎美公司账户付款，杜艳艳解释为：营销人员拿错机器了，POS机绑定的也是个人账户，与鼎美公司无关。2019年8月17日，石佛艺术公社出具郑小燕房屋装修许可证，载明的预计施工时间为2019年8月20日至2019年11月20日。截至本案起诉之日，原告称化蝶公司仅完成了大空间地面铺砖、大空间全屋地暖、卫生间墙砖与地砖铺贴、卫生间防水处理及杂项水电改造（工程量按报价单计算，折后价为6468.26元），其他装修项目至今未施工。原告遂诉至本院，引起本案纠纷。另查明：1、2018年6月1日，化蝶公司与王三伟签订《协议书》一份，约定：a、项目名称为石佛项目1#楼A座B座C座室内区域精装修工程，项目规模、范围及承包内容以化蝶公司与石佛艺术公社签订的合同为准；b、化蝶公司全权委托王三伟代表化蝶公司与石佛艺术公社对接处理项目涉及装修工程的所有相关事宜，并授权王三伟以化蝶公司名义与业主签订《装修协议》等相关手续，有权收取、支配相关合同款项并承担后续经济纠纷及法律责任；c、自本协议签订之日起，关于本项目所有相关事宜，由王三伟自行安排处理，王三伟于协议签订之日向化蝶公司支付二十万元作为化蝶公司前期投资本项目所产生的费用补偿；d、王三伟支付完以上补偿款后，本项目的一切收益权及相关收益和责任均由王三伟享有和承担。化蝶公司负责向王三伟提供本项目相应文件及手续，对王三伟的后期工作负有协助义务，在化蝶公司履行了协助义务后，王三伟还应再将本项目后期施工阶段利润的百分之二十给予化蝶公司（按照化蝶公司与石佛艺术公社签订合同施工进度节点进行支付）。2、2018年6月26日，石佛艺术公社与化蝶公司签订《河南石佛艺术公社文化艺术创作及产业发展基地项目1#创作大楼A座、B座、C座楼室内精装修工程业务承揽合作协议书》，约定：a、为了更好服务业主，方便业主尽快入住，提升项目入住率，石佛艺术公社特于2018年7月31日前向业主推出“装修送补贴”活动。化蝶公司具有房屋装修资质及相应的技术能力与丰富的经验，愿意借助石佛艺术公社此次活动扩大业务，承揽客户，与石佛艺术公社合作通过规模优势降低装修工程成本，为本项目业主提供高性价比的房屋装修服务；b、工程规模以本次石佛艺术公社推出的“装修送补贴”活动中化蝶公司与本项目业主签订房屋装修合同的房屋总套数为准，工程范围及承包内容由化蝶公司与业主直接约定，化蝶公司向石佛艺术公社承诺将按与业主签订的装修合同保质保量按时完成装修工程；c、石佛艺术公社为化蝶公司及委托的营销公司在石佛艺术公社销售部进行宣传推广提供便利，宣传推广的费用由石佛艺术公社先行垫付最终从化蝶公司工程款中扣除，所收业主装修定金1000元先行抵扣营销团队费用及开销，剩余款项由石佛艺术公社负责保管用于工程结算；d、为了支持本项目业主委托化蝶公司进行房屋装修，在化蝶公司与业主签订《装修工程协议书》后，石佛艺术公司按照业主预付的装修款的12%向业主提供装修补贴，在客户预付装修款时直接计入或以现金形式向客户支付。个别业主如现金不足，也可以根据需要向金融机构进行贷款，贷款利息总额不超过12%的部分，由石佛艺术公社提供补贴，业主只需要偿还本金及支付剩余利息即可；e、若化蝶公司施工质量达不到其与业主装修合同约定的标准及要求，石佛艺术公社有权利暂扣相应房屋装修款项，直至整改合格为止；f、参与本次活动，与化蝶公司签订房屋装修合同的业主的预付款必须在本次活动终止前交至石佛艺术公社指定的账户，逾期不再享受参与本次“装修送补贴”优惠活动的资格；g、化蝶公司可向客户释明石佛艺术公社为其签约装修预付的装修款提供代管服务，若约定日期化蝶公司拒不开工，石佛艺术公社保证将业主预付的装修款返还客户，对此，石佛艺术公社予以确认。如果出现了上述情形，石佛艺术公社有权直接将业主预付的装修款返还给业主；h、化蝶公司委托石佛艺术公社代收向客户预收的装修工程款，化蝶公司与客户签订的装修合同文本应提前经石佛艺术公社同意并应向石佛艺术公社备案合同原件一份；i、双方一致同意，向业主进行推广活动的时间截止至2018年7月31日，超过该期限，“装修送补贴”活动停止实施，同时，化蝶公司应在18个月内停止在本项目的业务推广活动，化蝶公司承诺本次活动推出的房屋装修价格是其能够提供的最低价格，其在三年内不会在本项目实施比本次约定的装修价格套餐更为优惠的客户推广活动；j、石佛艺术公社管理化蝶公司工程款不需要向化蝶公司支付利息，根据施工进度进行工程款支付，按单套计算，任何一套达到付款节点时，石佛艺术公社予以支付相应款项；k、化蝶公司工期延误超过30天的，石佛艺术公社或施工监管方根据实际情况，有权利要求化蝶公司停止相关施工队伍对该房屋的装修，要求化蝶公司另行组建该房屋的施工队进行施工，更换新的施工队之前应首先经过施工监管方同意，但该更换不能免除化蝶公司的违约责任。同日，化蝶公司与石佛艺术公社签订《代收款委托书》，化蝶公司委托石佛艺术公社作为其合作协议书中涉及到的预收的业主装修工程款的代收单位，授权石佛艺术公社代表化蝶公司与业主进行代收款工作。河南鼎美房地产经纪有限公司的股东是杜艳艳（持股90%）和王三伟（持股10%），杜艳艳担任该公司法定代表人。化蝶公司于2018年6月2日出具财务授权委托书，内容为：“现委托杜艳艳为我公司代理人，负责处理河南石佛艺术公司整装项目的一切财务问题。代理人根据授权，以我公司名义处理该项目相关的财务问题，我公司承担由此带来的一切法律责任”。以上事实，有原告提供的《装饰装修工程施工合同》、化蝶公司出具的收据、支付凭证、装修许可证、鼎美公司的工商登记信息、签约现场照片、涉案房屋现场照片、王三伟的个人微信名片、王三伟与原告的聊天记录，被告杜艳艳提交的协议书、授权委托书、合作协议书、代收款委托书及本案庭审笔录在案佐证。原告另提供了一条短信，内容是化蝶公司的装修联系人联系方式，用以证明石佛艺术公社和新合鑫公司作为房屋出卖人强迫消费者购买指定装修产品。被告石佛艺术公社认可该条短信，但目的是提醒业主王三伟等人以石佛艺术公社的名义承接装修义务，大家要注意资金安全。本院认为：原告与被告化蝶公司签订有合法有效的装修合同，且原告已向化蝶公司支付装修款23000元，化蝶公司没有完全履行装修义务，至今未装修完毕，原告的合同目的无法实现，根据合同约定及法律规定，原告有权要求解除装修合同并要求化蝶公司承担违约责任。合同解除后，化蝶公司应将收取的装修款扣除已装修部分价值退还给原告，故原告要求化蝶公司退还装修款16531.74元，理由成立，本院予以支持。因合同中约定的违约金标准过高，本院酌定按照年利率15.4%的标准支付违约金，从2019年11月19日起计算。被告王三伟与化蝶公司签订有合作协议，化蝶公司向杜艳艳出具有授权委托书，故王三伟和杜艳艳的行为均代表化蝶公司，其行为后果应由化蝶公司承担，故原告要求王三伟、杜艳艳承担退款责任无法律依据，本院不予支持。原告主张化蝶公司、杜艳艳、王三伟支付经济损失，未提交相应证据，本院不予支持。原告要求被告石佛艺术公社和新合鑫公司承担连带责任，理由是二者强迫消费者购买其指定的装修产品。从证据看，石佛艺术公社与化蝶公司签订有装修合作协议，原告等业主可以自主选择与化蝶公司签订装修合同，原告提交的短信并不能证明石佛艺术公社或新合鑫公司强迫业主与化蝶公司签订装修合同，故原告的该项主张证据不足，本院不予支持。被告王三伟、化蝶公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为对诉讼权利的放弃。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告郑小燕与被告河南化蝶装饰工程有限公司于2018年9月10日签订的《装饰装修工程施工合同》。二、被告河南化蝶装饰工程有限公司于本判决生效后5日内退还原告郑小燕装修款16531.74元，并支付自2019年11月19日起至装修款结清之日止的违约金（以16531.74元为基数，按照年利率15.4%计算）。三、驳回原告郑小燕对被告王三伟、杜艳艳、河南新合鑫置业集团有限公司、河南石佛艺术公社有限责任公司的诉讼请求。四、驳回原告郑小燕的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取106元，由被告河南化蝶装饰工程有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  申晓娟二〇二〇年九月三十日书记员  王艳玺