新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新0121民初713号 原告：新疆蓝天大鹏钢结构有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路东八家户街209号。 法定代表人：王柏帆，公司执行董事。 委托诉讼代理人：郭渠江，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：闵锐，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。 被告：新疆山河丝绸之路文化旅游投资有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇平西梁村。 法定代表人：王宣元，公司总经理。 原告新疆蓝天大鹏钢结构有限公司(下称蓝天大鹏钢结构公司)与被告新疆山河丝绸之路文化旅游投资有限公司(下称山河丝绸之路文化旅游投资公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告蓝天大鹏钢结构公司的委托诉讼代理人郭渠江、闵锐，被告山河丝绸之路文化旅游投资公司法定代表人王宣元到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告蓝天大鹏钢结构公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告支付工程款243,797.33元；2.判令被告支付违约金115,678.24元（自2017年10月18日起计算至实际给付之日）;3.本案的诉讼费、邮寄费等全部费用由被告承担。事实和理由：2017年7月5日,原、被告双方签订了《建筑工程施工合同》，原告依约履行了全部合同义务。2017年10月10日，丝路影视城项目钢结构工程验收合格,并于当日原告将影视城工程交付给被告。影视城工程结算总价款为1,103,839.33元，被告已向原告支付工程款860,042元，尚有工程款243,797.33元被告未支付，故诉至法院。 被告山河丝绸之路文化旅游投资公司辩称，我方未聘请第三方验收机构验收,但由于原告未完全按我方要求施工,我方提出整改意见，原告并未在限期内整改,第二年春,又出现护栏焊接断裂等问题，我方又提出整改意见,至9月才来修复。原告以其在钢结构专业领域的知识敷衍推脱我方,我方不得已局部自行加固,原告明确表示收到我方工程尾款才履行修复加固义务。后因种种原因新疆旅游业近两年整体受挫,我公司“丝路影城”项目也未如期开业收益，2020年1月,原告与我方联系付款事宜,我方明确表示春节旺季过后支付工程款项,但因疫情突然到来,我公司至今不能全面正常营业，并且我公司全部免除了“丝路影城”内商户的租金。应当驳回原告的请求。 本院经审理认定事实如下：2017年7月5日,原告蓝天大鹏钢结构公司（承包方）与被告山河丝绸之路文化旅游投资公司（发包方）签订了《丝路影视城项目钢结构工程施工合同》，合同约定：工程名称为丝路影视城项目钢结构工程;工程内容:以2017年7月提供的施工图为准,阙楼组合2套、咖啡屋3座、栈桥3座、瞭望塔3座及室内钢楼梯2部的钢结构(不含墙面)制作、采购和安装施工。本工程定价方式为固定综合单价,暂定合同价,工程量到竣工按实结算，不得随意增加图纸工程量。本工程暂定合同价款为1,169,000元。自钢结构工程竣工承包方发出竣工报告之日起,承包方对工程承担保修责任,保修金为合同总价的5%,保修期为一年。最终验收：全部工程完工后,发包方应自收到承包方竣工报告和竣工资料之日起14日内组织验收。验收结果分别按以下处理1.验收合格的,发包方、承包方签字确认。实际竣工日期为承包方向发包方提交竣工报告日。2.经验收认为基本符合合同要求,有个别一般性问题需要整改,可在竣工验收证书上签字确认合格,但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。工程款的支付与结算：l.合同生效后3日内,发包方先支付合同总价的30%的预付款,计人民币350,000元。2.合同生效后3日内,承包方须向发包方支付合同总5%的履约保证金60,000元,该履约保证金在工程竣工验收合格后一次性退还承包方。……工程完工后七日内,承包方应向发包方提交结算报告及合格的工程资料,发包方于审计结束七日内向承包方支付合同总价的45%进度款529,000元。5.发包方向承包方承付的工程款中包5%的消费代金券60，000元。6.保修金为合同总价的5%,计人民币60,000元，保修期限一年,期满后15天内一次性付清。 该项目施工工期2017年7月2日至2017年10月10日，2017年10月10日，该工程的钢结构工程验收单记载山河丝绸之路文化旅游投资公司签署意见为，整体验收结论：基本合格，验收中存在的问题记录：1.阙楼上栏杆横杆端头需堵洞口。2.瞭望塔钢结构切割边需打磨平整。3.瞭望塔平台栏杆需与柱连接可靠。4.栈桥栏杆焊接处有缝隙需整改。2018年1月，被告退还原告质保金60,000元，2018年5月17日，经双方结算该工程定价为1,103,839.33元，2019年春节期间，被告山河丝绸之路文化旅游投资公司使用丝路影视城建筑营业，山河丝绸之路文化旅游投资公司已支付工程款840,042元。 本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。原、被告双方对原告已实际完成其承建的钢结构工程并经竣工验收的事实不持异议。案件的争议焦点为：原告要求被告山河丝绸之路文化旅游投资公司支付工程款及违约金有无依据。被告认为本案工程存在质量问题,该项目消防验收不合格,不应支付工程款。在案证据显示，本案工程已经验收合格，被告在验收单中所列并非工程质量问题，而是需整改的一般问题，庭审中，被告工程技术负责人沈宏证实，原告在保修期内，从事过维修工作。被告山河丝绸之路文化旅游投资公司将丝路影视城项目的土建、钢结构、水电、消防等工程分开发包，现以该工程消防不合格拒付原告工程款缺乏依据。被告已经在2019年春节期间开始使用该工程，工程在2018年5月17日结算完毕，被告也已退回质保金，应当支付未付工程款。被告迟延支付工程款属违约,原告为索要工程款向被告发出律师函,按合同约定“发包方在合同约定的付款时间不能支付工程款时,承包方催告后7日内仍不支付的,承包方有权调整合同价款的支付方式并中止合同履行,待发包方支付后并接受新的付款条件后恢复施工。”原告不同意使用代金券抵付工程款的请求符合合同约定，本院予以支持。 关于违约金部分，合同约定“工程完工后七日内,承包方应向发包方提交结算报告及合格的工程资料,发包方于审计结束七日内向承包方支付合同总价的45%进度款计人民币5,290,000元”，“未按合同约定支付工程款,按工程总造价的日万分之一支付违约金”。故原告按竣工日计算违约金不符合合同约定，应从2018年5月17日后七日内起算既2018年5月24日起开始计算违约金，计算至2020年8月31日为830天，工程总造价日万分之一为110.38元，应付违约金计算为916,154.4元，超过未付款的30%。法律规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。故被告主张调整违约金的请求合理，本院予以支持，因原告该项主张是违约金，本院以243,797.33元为本金，按照中国人民银行同期贷款基准利率与LPR上浮30%分段计算该期间的利息损失。其中2018年5月24日至2019年8月19日合计453天，被告山河丝绸之路文化旅游投资公司应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率即年利率4.75%支付利息，数额为18,943.56元（243,797.33元×4.75%÷360天×453天×1.3倍）；自2019年8月20日起，中国人民银行已不再发布同期同类贷款利率，而是授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）公布贷款市场报价利率（LPR）,故2019年8月20日至2020年8月31日合计378天，利率为4.02%，数额为13,377.89元（243,797.33元×4.02%÷360天×378天1.3倍），被告合计应支付违约金为32,321.45元。 综上所述，被告应当支付剩余工程款243,797.33元违约金32,321.45元。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下： 一、被告新疆山河丝绸之路文化旅游投资有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告新疆蓝天大鹏钢结构有限公司工程款243,797.33元； 二、被告新疆山河丝绸之路文化旅游投资有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告新疆蓝天大鹏钢结构有限公司违约金32,321.45元; 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案请求标的359,475.57元，核定给付标的276,118.78元，案件受理费6,692.13元（原告已预交），减半收取3,346.07元，由原告新疆蓝天大鹏钢结构有限公司负担769.6元，被告新疆山河丝绸之路文化旅游投资有限公司负担2,576.47元，连同案款一并给付原告新疆蓝天大鹏钢结构有限公司。剩余案件受理费3,346.07元，由本院退回原告新疆蓝天大鹏钢结构有限公司。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。 审判员  李丽军 二〇二〇年九月二十四日 书记员  聂 培