安徽省淮北市相山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0603民初3396号 原告：张怀军，男，1969年9月4日出生，汉族，住安徽省淮北市杜集区。 委托诉讼代理人：张社会，安徽进境律师事务所律师。 被告：淮北市相山区军杰室内外装修服务部，经营场所安徽省淮北市。 经营者：王军杰，男，1973年6月25日出生，汉族，户籍地安徽省宿州市萧县，经常居住地安徽省淮北市相山区。 原告张怀军与被告淮北市相山区军杰室内外装修服务部（以下简称军杰装修服务部）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月3日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年9月3日公开开庭进行了审理。原告张怀军的委托诉讼代理人张社会，被告军杰装修服务部经营者王军杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张怀军向本院提出诉讼请求：1.请求判决军杰装修服务部向张怀军返还未完成工程量的工程款8480元。2.依法判决军杰装修服务部向张怀军支付总工程款30%的违约金16500元；3.本案的诉讼费用、摄像费300元、公证费3000元由军杰装修服务部承担。事实与理由：2019年4月20日，张怀军与军杰装修服务部就张怀军所有的淮北市相山区房屋签订《装修工程清单》，双方就施工内容作了确认，约定工期为3个月，付款方式为开工时付35000元，木工结束时付19000元，工程结束验收合格后付清尾款1000元，不及时付清尾款承包方不负责后期维修。如工程款不及时支付造成的损失由甲方承担，并每延期一日赔偿乙方工程总造价5%的违约金，如工程款及时支付，工期延误造成的损失由乙方承担，并每延误一日赔偿甲方工程总造价5%的违约金。张怀军按照合同约定如期向军杰装修服务部支付54000元工程款，后军杰装修服务部在张怀军的催促下一再拖延工期，2019年8月下旬军杰装修服务部明确表示不再施工。张怀军就施工事宜多次与军杰装修服务部协商未果。张怀军为维护自己的合法权益，特诉至法院，请判决支持张怀军的诉讼请求。 军杰装修服务部辩称，张怀军的诉请不属实。签订协议后张怀军没有按照协议约定付款，经多次催要才陆续付了部分款项，是张怀军违约，工程的尾款一直都没有支付。在施工过程中，张怀军挑选的东西不在清单上，要求赠送军杰装修服务部未同意。在次卧室增加了一个衣柜，客厅增加了电视墙都没有付钱。其收到张怀军5.4万元工程款给张怀军出具了收据。该装饰工程的工程量其基本做完了。主卧和次卧的衣柜门没有完工，是因为张怀军没有付款。 本院经审理认定事实如下：2019年4月20日，张怀军与军杰装修服务部签订《装修工程清单》，约定由军杰装修服务部对张怀军位于相南小区6栋201室的房屋进行装修，《装修工程清单》列明装饰装修项目分为拆除砸墙、鞋柜等53项，由军杰装修服务部包工包料，工期为3个月。同时约定付款方式为现金、转账，开工首付（65%）3.5万元，木工结束付1.9万元，工程结束验收合格后付清尾款1000元，如不及时付清尾款承包方不负责后期维修。另约定，如工程款不及时支付造成的损失由张怀军承担，并每延误一日赔偿军杰装修服务部工程总造价5%的违约金，如工程款支付及时，工期延误造成的损失由军杰装修服务部承担，并每延误一日赔偿张怀军工程总造价的5%作为违约金。《装修工程清单》签订后，军杰装修服务部对相南小区6栋201室进行装修施工，2019年9月1日，军杰装修服务部出具收到6栋201室装修款5.4万元的收款收据。军杰装修服务部按双方所签订的《装修工程清单》对房屋进行了装修施工并已基本完工，后双方产生争议，军杰装修服务部停止施工。2020年7月13日，张怀军申请淮北市国信公证处对***室的装修现状进行了证据保全，该装饰装修工程存在卧室、客厅、阳台等处灯具、厨房淘菜盆水龙头、阳台晾衣架、洗衣机柜台上盆、卫生间马桶、花洒、淋浴房及卧室衣柜门未安装的情况。 张怀军自行完善未施工完成工程，购置灯具花费1630元，购置马桶、面盆、晾衣架、花洒等厨卫用品花费2790元，另支付公证费3000元。 以上事实，有张怀军提供的《装修工程清单》、军杰装修服务部收款收据、购置灯具发票、厨卫用品清单及收据、公证书及收据等证据及当事人陈述等予以证实，本院予以确认并在卷佐证。 本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。张怀军与军杰装修服务部签订的装饰装修合同系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约全面履行合同义务。 本案中，双方在履行合同的过程中，均已履行了各自的主要义务，张怀军已支付了按约定在工程结束验收合格后应付的1000元尾款之外的全部款项，履行了合同义务，军杰装修服务部未能按双方的约定施工完毕，并存在卧室、客厅、阳台等处灯具、厨房淘菜盆水龙头、阳台晾衣架、洗衣机柜台上盆、卫生间马桶、花洒、淋浴房及卧室衣柜门未安装的问题。军杰装修服务部违反合同约定，理应承担违约责任。张怀军起诉要求军杰装修服务部返还未完成工程量款及支付违约金的诉讼请求，具有事实和法律依据，本院予以支持。 关于未完成工程量款的数额问题，张怀军主张为8480元，但根据《装修工程清单》及购置清单、收据等证据，卧室、客厅、阳台灯具未安装部分工程清单明确约定为1000元，应按工程清单的约定，超出部分本院不予支持；配置未完成工程中的厨卫用品部分，张怀军所提供的材料清单和收款收据数额不一致，收款收据金额与材料清单不一致的部分，本院不予支持；张怀军主张衣柜柜门安装费、保全摄像费未提供确实、充分的证据予以证实，本院不予支持。因张怀军尚有尾款1000元尚未支付，应从军杰装修服务部应支付的未完成工程量款项中予以扣除。 关于张怀军主张的公证费和摄像费，公证费系张怀军为本案诉讼进行证据保全支付的合理费用，本院予以支持；其诉请的摄像费，所提供的摄像费收据，无收款单位，亦无相应的款项支持凭证，本院不予支持。 关于违约金，《装修工程清单》约定每延误一日，赔偿工程总造价5%的违约金，张怀军要求按照其支付工程款的30%支付违约金16500元，仍然过高。本院参照张怀军的实际损失，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度等因素，酌定军杰装修服务部按全部工程价款的10%支付违约金，即5500元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十三条、第一百一十四条,《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、淮北市相山区军杰室内外装修服务部于本判决生效之日起十五日内支付张怀军未完成工程量款2790元、公证费3000元、违约金5500元，以上共计11290元。 二、驳回张怀军的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费463元，由淮北市相山区军杰室内外装修服务部负担197元，张怀军负担266元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮北市中级人民法院。 审判长 胡 剑 审判员 陈钦兰 审判员 陈 皓 二〇二〇年九月十四日 法官助理张翌 书记员张永芹 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。