陕西省咸阳市渭城区人民法院陕西省咸阳市渭城区人民法院民事判决书 （2020）陕0404民初3770号 原告：苏州某某自动化设备有限公司，住所地：江苏省昆山市XX镇XX路XX号。法定代表人：刘某某，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：安某某，上海某某律师事务所律师。被告：长安某某有限责任公司。住所地：陕西省西咸新区XX城XX基地。法定代表人：马某，系该公司董事长。委托诉讼代理人：李某某，男，1989年XX月XX日出生，公民身份号码：62280XXXX903040XXX，汉族，住西安市碑林区XX路XX段XX号XX号。原告苏州某某自动化设备有限公司（以下简称苏州某某公司）与被告长安某某有限责任公司（以下简称长安某某公司）买卖合同纠纷一案，我院于2020年5月29日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。原告苏州某某公司的委托诉讼代理人、被告长安某某公司的委托诉讼代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告苏州某某公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告继续履行合同并支付货款167670.37元；2、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：原被告双方于2017年9月18日签订《一揽子采购协议》，约定由被告向原告采购价值239529.10元的密集架、固定实物档案架等物品。双方签订合同后，原告积极备货，但被告因项目未完工、无地方存放等理由拒绝收货，后经原告多次催被告，被告于2018年7月26日、2018年8月2日合计支付30%货款即71858.73元，但仍然未安排收货事宜。同时，因被告拒不收货的行为，已经给原告造成巨大的仓储保管费，现原告为减少各方损失，及时完成交易，不得已，只得向贵院提起诉讼，望予以判令支持。被告长安某某公司答辩称，双方签署协议之后，被告向原告发出标准采购订单，订单中明确标明货物规格，但原告迟迟未履行交货义务，因原告未交货，协议交付尾款条件未成就。原告请求支付尾款并履行合同义务没有事实和法律依据，请求驳回原告诉请。原告苏州某某公司为证明自己的主张，向法庭提交证据如下：1、《一揽子采购协议》、标准采购订单，欲证明被告向原告采购密集架、档案柜等货物。2、转账记录2张、原告向被告开具增值税发票，欲证明原被告双方确实履行了部分付款合同条款。3、说明函、电子邮件截图、来访会议纪要，欲证明原告要求被告安排接收货物，但被告以资金紧张，工程停工为由，拒绝接受货物。被告质证对原告提交证据1认可，证明交货时间是2017年11月24日，对证据2转账记录认可，对增值税专用发票复印件不认可，左边的编码未显示完整，真实性和证明目的不予认可。根据合同约定，买方支付30%的前提是收到卖方的增值税发票，原告一直未向被告交增值税发票，所以原告说的被告延迟付款情况不存在，说明被告是在收到原告开具发票后45天内支付的付款。对证据3真实性、合法性、关联性不予认可，该组证据是在2018年8月31日以后，都在一揽子协议12.1条规定的合同有效期以后，都是原告自己制作，没有长安公司的签字和盖章，证明不了被告拒绝收货，原告所说的不成立。被告为证明自己的主张，向法庭提交证据如下：一揽子采购协议和标准采购订单，欲证明交货时间和合同失效日期，被告付款义务的前提，其中30%货款支付前提是收到增值税发票45天内付款，但是原告一直没有交付发票。70%货款支付前提是原告开具发票对送货单无异议45天内。原告质证对该证据的真实性、合法性、关联性予以认可，对证明目的不予认可。因为合同上约定的时间是2018年8月31日，但2018年8月31日以后原告一直在督促被告接收货物事宜，被告从未表达出合同已过期，终止或解除的意思表示，双方仍在继续履行合同，同时被告一直强调，被告联系方的联系人是许某某，原告与被告的联系方式是由原告发邮件到许某某的邮箱，来访会议纪要上有许某某的签字时间是2020年5月28日，以及使用部门是王某的签字确认。独任审判员经审核认为，原被告提交的标准采购订单和一揽子采购协议一致，对其真实性认可，能够证明双方就采购事宜达成协议，双方就履行合同约定，先由卖方开具发票，买方收到30%货款的增值税发票后，45天内付款，卖方安排发货，并开具65%货款的增值税发票后，买方对送货单及发票无异议，支付65%货款。该合同有效期截止2018年8月31日，原告提交的电子邮件和会议纪要来源合法、客观真实，对其真实性予以认可，能够证明在合同失效后，双方依照合同指定的联系人之间就合同履行协商的书写往来、双方之间就继续履行合同进行会议协商，但因合同有效期已过，被告一再告知原告因为疫情影响，目前仍未建成存放案涉设备的新基地，但对案涉设备仍有需要。经审理查明，2017年9月18日，原告苏州某某公司与被告长安某某公司签订《一揽子采购协议》及《标准采购订单》，约定自合同签订后，买方收到卖方开立合同总价款的30%的增值税专用发票，买方在45天内完成付款，卖方安排设备生产；买方对卖方物资经验收合格能达到交付使用标准的，买方收到卖方70%货款的增值税专用发票，并对送货单及发票无异议的，应在45天内向卖方支付合同总价款的65%。经审核有异议的，应于收到送货单及发票后3日内将异议部分向卖方书面提出，该部分款项需待双方核实无异议后支付；协商解决不成时，应由买方地点人民法院通过诉讼方式解决；合同失效日期为2018年8月31日；指定买方联系人依照采购订单通知为准；卖方联系人是刘某某，EMAIL:1505161XXXX@139.com。2017年10月16日，卖方开具30%增值税专用发票。2018年7月26日、2018年8月2日，买方向卖方支付30%货款71858.73元。2018年11月至2019年4月，原、被告工作人员通过邮件沟通合同失效如何处理事宜多次联系协商。2020年5月28日，原告公司工作人员到被告公司就履行合同再次协商，被告因案涉设备无地方存放，双方就合同何时履行未达成一致。现原告因为履行过程中双方改变了失效日期，认为应继续履行合同；被告认为原告违反诚实信用在先，未能如期交货，合同已失效。双方为此发生争议。本院认为，依法成立的合同，对双方当事人具有约束力。原、被告签订合同后，双方虽约定了合同失效日期和买卖双方履行义务的步骤、顺序，但在履行过程中，双方均未严格按照合同履行义务；在合同失效日期之后，自2018年11月至2020年5月，买卖双方就此事通过邮件、会议形式一直在协商中，并未明确表明该合同失效；本院在调解过程中，双方均明确表示同意继续履行，但就何时供货收货、付款问题达不成一致；现因被告长安某某公司受疫情影响，未能建成存放案涉设备的基地，双方协商应立足于现状：当前，受疫情影响，航空实业受到冲击，至2020年9月，仍有防控疫情工作所需，疫情导致合同履行困难，当事人可以重新协商；现双方无法协商成功，原告请求继续履行合同，对于被告并没有明显不公平，但关于本案履行期限，本院结合案件实际情况，平衡两方利益，酌定六个月即2021年3月13日开始，买方对卖方物资经验收合格能达到交付使用标准的，买方收到卖方70%货款的增值税专用发票，并对送货单及发票无异议的，应在45天内向卖方支付合同总价款的65%。具体履行合同其余事宜，以双方签订的《一揽子采购协议》及《标准采购订单》为准。依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、第一百一十九条、第一百零七条之规定，判决如下：原告苏州某某自动化设备有限公司与被告长安某某有限责任公司之间签订的《一揽子采购协议》及《标准采购订单》有效，于2021年3月13日开始，双方继续履行合同；被告长安某某有限责任公司对原告苏州某某自动化设备有限公司物资经验收合格能达到交付使用标准的，收到原告苏州某某自动化设备有限公司70%货款的增值税专用发票，并对送货单及发票无异议的，应在45天内向原告苏州某某自动化设备有限公司支付合同总价款的65%。其余事宜以双方签订的《一揽子采购协议》及《标准采购订单》为准。案件受理费1826.5元，原告苏州某某自动化设备有限公司承担913.25元，被告长安某某有限责任公司承担913.25元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于咸阳市中级人民法院。                        审  判  员  张智华 二〇二〇年九月十四日 书  记  员  卫馨雨        附：相关法律条文 《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条   民事主体依法享有债权。 债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。《中华人民共和国民法总则》第一百一十九条  依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。《中华人民共和国合同法》第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   1