新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0104民初3150号 原告：崔秀常，男，1976年1月1日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：孟兴军，新疆元正盛业律师事务所律师。委托诉讼代理人：王丹，新疆元正盛业律师事务所律师。被告：徐毓，女，1967年3月9日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。原告崔秀常与被告徐毓装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案后，本院依法适用简易程序，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。原告崔秀常的委托诉讼代理人孟兴军、王丹到庭参加诉讼。被告徐毓经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告崔秀常向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付欠付部分装修工程价款20万元；2.判令被告向原告支付自2018年3月1日至2019年11月1日期间的欠付装修价款利息2万元（20万×6%÷12×20个月）；3.判令被告向原告支付自2019年11月2日至实际支付之日期间的欠付装修价款利息，按年利率6%计息。事实和理由：2018年1月11日，沙依巴克区西环中大路墨方商业空间设计工作室（以下简称墨方工作室，经营者崔秀常，现已注销）与被告徐毓签订《加工制作协议书》，双方协商约定:沙依巴克区西环中大路墨方商业空间设计工作室以包工不包料的形式接受被告委托承担乌鲁木齐市天领国际集合店装修工程的基础制作工作；该工程总价为80万元，付款方式为：开工前预付工程款20万元，一楼基础制作完成道具进场前付工程款40万元，二楼基础工程完工付工程款16万元，工程竣工验收合格后十五个工作日内付清工程尾款4万元。合同签订后，被告于2018年3月、4月完成本案道具进场工作，但其仅向原告支付部分装修工程款20万元，尚欠20万元未付。时至今日，被告仍以各种理由不予支付，原告迫于无奈现提起诉讼。被告徐毓未到庭也未提交书面答辩意见。原告崔秀常为支持其诉请，提供如下证据：证据一：《加工制作协议书》。证明：被告委托原告装修乌鲁木齐天领国际集合店装修工程的基础制作工作，工程价80万元，并约定付款方式。证据二：公证书。证明：2019年4月28日公证处到原告施工地对施工的进度、状态等进行的公证，原告装修的一楼、二楼基础工作已完成，达到合同约定的一楼基础制作完成道具进场前的付款条件。被告已支付20万元，尚欠20万元未付。证据三：效果图。证明：原告在本案中做的基础工作及被告做的道具工作状态。证据四：收条。证明：2018年12月29日，被告妹妹徐黎在道具进场后，店面无法继续经营下去，就将现场道具收回。原告主张的一楼基础制作完成道具进场前支付工程款40万元。证据五：准予注销登记通知书、原告企业信用信息报告。证明：墨方工作室于2019年2月18日已注销，故原告以经营者身份起诉。证据六：工程完工决算单。证明：2018年7月原告根据现场实际完成情况，核算工程为786,015.30元。证据七：证人证言。证明：道具进场后，证人黄龙将道具拉回的事实。被告未到庭参加本案诉讼，未对原告提供的证据予以质证。本院对证据一、二、三、四、五、七真实性、合法性、关联性均予以确认，证据六为原告自行核算的工程量，对该证据的真实性本院不予确认。原告提供的上述证据及当庭陈述可以证实以下事实：2018年1月11日，被告徐毓（甲方）与墨方工作室签订《加工制作协议书》，被告委托墨方工作室承担乌鲁木齐市天领国际ROSEMOO集合店装修工程的基础制作任务，工程总价80万元。一、工程概况。1.项目工期：双方商定本工程工期为88天，自2018年1月12日开工到2018年4月10日日完工。2.甲方应按时、按量提供施工所需自购材料，具体内容如下：（1）甲方负责办理专厅装修所需手续；（2）甲方木制道具、挂件由厂家提供并承办道具运输费用；（3）甲方负责一楼灰色地毯的采购；（4）甲方负责厅内软装道具及所有照明灯具的采购；（5）二楼因图纸未完善本地制作道具未包含在此报价中；（6）户外外延门头钢结构不包含在本合同价款中。3.乙方严格执行施工规范，安全操作规程和防火安全规定。4.乙方施工内容按甲方要求严格执行（已报价单所报项目为准），具体内容如下：（1）乙方负责具制作项目以报价单为准；（2）乙方所施工项目如有增减项目需双方签字确认；（3）乙方承担现场施工期间产生的垃圾清运费、水、电费。二、付款方式。开工前预付工程款的25%即20万元，一楼基础制作完成道具进场前付工程款50%即40万元，二楼基础工程完工付工程16%即16万元，工程整体竣工验收合格后十五个工作日内付清工程尾款4万元。三、双方责任。1.由于乙方施工造成的甲方物品损坏，乙方应给予修复和赔偿。2.由于甲方提供的材料和工程款未到位而影响工程进度，其费用由甲方承担，且工期顺延。3.工程严格按照图纸施工，改动需追加确认签字有效。4.工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方办理验收结款手续，并承认完工日期。5.本工程质保期为一年，乙方不定期进行工程回访，及时准确的做好售后服务。6.开工日期以甲方第一笔预付款到账日为准，如预付款未及时到账则开工日期顺延，因此造成的工期延误，乙方不承担责任。合同签订后，被告相继支付墨方工作室工程款40万元。墨方工作室进行了乌鲁木齐市天领国际ROSEMOO集合店装修工程的一楼、二楼基础工作。2018年3月，案涉房屋出租方新疆得森房地产开发有限公司（以下简称得森房产公司）通知被告收回房屋，被告遂通知原告停止施工。同年10月19日，得森房产公司就乌鲁木齐市天领国际ROSEMOO集合店装修工程作出工程结算书，造价为407,839.95元。2019年4月28日，崔秀柏委托新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区公证处对乌鲁木齐市天领国际ROSEMOO集合店装修工程进行了证据保全。同年5月天领国际ROSEMOO集合店装修工程现场被拆除。另，墨方工作室注册成立于2015年3月3日，经营者为崔秀常。2019年2月18日，墨方工作室核准注销。2019年7月2日，崔秀柏、崔秀常诉至本院，要求被告支付装修款386,015.30元，利息23,160元。该案审理后，崔秀柏、崔秀常撤回起诉。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零九条规定，“当事人一方不支付价款或报酬的，对方当事人可要求其支付价款或者报酬”。本案墨方工作室对乌鲁木齐市天领国际ROSEMOO集合店进行装饰装修，案涉工程虽未完工，被告应当对已完工程量支付劳务报酬。墨方工作室于2019年2月18日注销，债权债务应由登记经营者崔秀常继受。现案涉装修工程已被拆除，已丧失重新鉴定的基础，原告应当承担鉴定不能的不利后果。故本院以得森房产公司作出造价为407,839.95元的工程结算书作为认定装修造价的依据。故被告应当支付原告工程款为7,839.95元（407,839.95元－40万元），对原告多主张工程价款的部分，本院不予支持。原告主张被告支付自2018年3月1日至2019年11月1日期间的欠付装修价款利息2万元（20万×6%÷12×20个月以及按年利率6%计算自2019年11月2日至实际支付之日期间的欠付装修价款利息，本院认为，案涉工程未施工完毕，双方也未结算，故原告主张利息损失的请求，本院不予支持。被告未到庭视为放弃对本案抗辩及质证的权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告徐毓于本判决生效后十日内支付原告崔秀常装修工程款7,839.95元；二、驳回原告崔秀常的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2,300元，由原告负担2,218.04元，由被告负担81.96元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  员   刘萌二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 日书  记  员   任唯