河北省行唐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0125刑初178号 公诉机关河北省行唐县人民检察院。 被告人李德海，男，1964年12月15日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地四川省巴中市巴州区，现住河北省保定市定州市。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，经行唐县公安局决定，于2019年12月18日被行唐县公安局刑事拘留；经行唐县人民检察院批准，于2020年1月22日被行唐县公安局执行逮捕。现羁押于行唐县看守所。 辩护人邢哲，河北顺治律师事务所律师。 辩护人侯少辉，河北顺治律师事务所律师。 被告人牛立权，男，1970年4月2日出生，汉族，中专文化，中共党员，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，经行唐县公安局决定，于2019年12月16日被行唐县公安局刑事拘留；经行唐县人民检察院批准，于2020年1月22日被行唐县公安局执行逮捕。现羁押于行唐县看守所。 辩护人位召，河北中石律师事务所律师。 行唐县人民检察院以行检公诉刑诉〔2020〕167号起诉书指控被告人李德海、牛立权犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。行唐县人民检察院指派检察员高彦丽、袁余霞出庭支持公诉，被告人李德海及其辩护人邢哲，被告人牛立权及其辩护人位召到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 行唐县人民检察院指控，2015年，被告人李德海、牛立权等人承包行唐县伯爵世家小区1、2号楼二次结构等建设工程。2019年，博川房地产开发公司与李德海、牛立权进行工程结算，工程含税总造价为2804.89万元，经牛立权、李德海确认已支取工程款2663.9507万元，余工程尾款及押金341.53万元未结付。牛立权、李德海在已支取全部完工工程款的情况下，拒不支付84名工人工资共计256.8018万元。经行唐县劳动监察大队下达《限期改正指令》进行支付改正后，牛立权、李德海拒绝支付各班组施工工人劳动报酬。 公诉机关认为，被告人牛立权、李德海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。拒不支付劳动报酬，数额较大，建议判处二被告人有期徒刑一年，并处罚金。 被告人李德海对公诉机关指控的罪名、所欠工人工资数额及量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人因开发商欠款造成拖欠工人工资，事后自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，无犯罪前科，应从轻处罚。 被告人牛立权对公诉机关指控的罪名、所欠工人工资数额及量刑建议没有异议，当庭表示认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人认可公诉机关指控的罪名及拖欠工人工资的事实，认罪认罚；2、二被告人拖欠工人工资是因发包方未按时支付工程款项，发包方存在重大过错，应对被告人从轻或者减轻处罚。 经审理查明，2015年，被告人李德海、牛立权等人以李德海的名义挂靠中国南海工程有限公司北京分公司与河北博川房地产开发有限公司签订了行唐县伯爵世家小区1、2号楼二次结构等建设工程施工合同，该合同约定本工程无预付款，二次结构完工后付二次结构人工费。2019年，河北博川房地产开发公司与李德海、牛立权进行工程结算，双方确认该工程含税总造价为2804.89万元。2019年6月27日、28日，河北博川房地产开发公司与李德海、牛立权进行了供应商明细账对账，李德海、牛立权确认已支取工程款2663.9507万元，余工程尾款及押金341.53万元未结付。牛立权、李德海在收到工程款的情况下，经行唐县人力资源和社会保障局下达《劳动保障监察责令限期改正指令》进行支付改正，仍未能支付84名工人工资共计256.8018万元。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1、建设工程施工合同，证明：合同于2015年8月28日签订。合同第二条，承包方式为包工包料，范围为二次结构等，从进场直至达到交房标准所有工程，不包含电梯工程；第六条，本工程无预付款，二次结构完工后付二次结构人工费……。 2、结算记录，证明：双方于2019年6月14日在住建局进行结算。 3、牛立权、李德海结算情况说明，李德海交的200万元保证金收据。 4、行唐县人力资源和社会保障局关于牛立权、李德海拖欠工资问题的调查报告，附限期改正指令、送达回证、案件移送书、审批表、调查询问笔录。 5、行唐县住房和城乡建设局关于伯爵世家项目人工费拨付情况说明，证明：自2016年10月至今，从监管账户支付牛立权、李德海人工费326万元。 6、博川公司拨付伯爵世家人工费情况说明，证明：自开工至监管前付牛立权、李德海人工费5283600元。 7、河北省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资预储金管理办法，证明：可要求建设单位在申领施工许可证前将预储金一次性全部划转到预储金账户，预储金占建设工程施工合同总价的比例按20%执行；也可以要求其先按不少于合同总价的4%划转，此后按工程施工阶段在施工前分批划转。 8、关于支付中国南海工程有限公司工程款及工人工资的情况汇报，博川公司的汇报：应付2463.413万元，实付2739.665万元，超额付276.252万元。博川公司与南海公司的债务已经起诉至法院。 9、2018年7月6日、2018年7月7日、2018年7月27日的1、2号楼结算记录三份。 10、工程造价明细。 11、博川公司转入中国南海公司负责人账户款项、电汇凭证等。 12、收据、支款单、协议（杨术民）、农民工工资监督发放证明、收条等。 13、陈立与陈强签定的消防系统工程施工合同书、工资表，背面有牛立权签字。 14、供应商明细账（博川支付牛立权、李德海的费用清单），证明：牛立权、李德海签字，2019年6月27日对账。支付金额2663.9507万元。 15、工资表，证明：欠84人256.8018万元工人工资，12个班组等，有牛立权签字。 16、监督发放证明，证明：2019年12月31日为76名工人补发工资228.0838万元。有牛立权签名、劳动监察大队盖章。 17、伯爵世家项目工资支付情况清单，84人，256.8018万元。2020年1月3日。 18、牛立权、李德海前科情况说明、人口信息，证明：二人系成年人。2017年4月24日，牛立权、李德海因为拒不支付劳动报酬，被定州市公安局立案侦查，现暂无结果。 19、关于牛立权、李德海的民事裁判文书。 20、行唐县住建局伯爵世家项目监管办公室关于伯爵世家1/2号楼共管账户资金拨付情况说明，证明：监管办公室于2016年9月开始对项目进行监管，施工过程中陆续支付给牛立权、李德海工程款和人工费。因二人支取工程款后未及时支付各班组，造成多次停工及各班组到县政府上访讨要工资情况，为此监管办公室在支付工程款时要求牛立权通知各班组到场，支款后现场发放，牛立权遂与各班组核对工程量，结算后经牛立权同意从共管账户直接拨付各施工班组。自2016年10月至今支付人工费326万元。 21、十套房产的合同及收据等。 22、行唐县劳动保障监察大队出具的证明，2020年1月20日。内容为：2019年10月6日经组织牛立权、李德海与施工各班组进行农民工工资核对、确认，共拖欠农民工工资256万元，涉及农民工84人，劳动监察人员曾多次电话通知、见面谈话，要求项目施工负责人牛立权、李德海足额支付拖欠的农民工工资，牛立权、李德海拒绝支付所欠农民工工资。 另一份证明：2019年12月14日为处理李德海、牛立权拖欠农民工工资事宜，电话通知李德海、牛立权要求二人于2019年12月15日到劳动监察大队进行案件处理工作，2019年12月15日9时，牛立权来到劳动监察大队，经询问牛立权称李德海在衡水正在向行唐赶，后多次联系李德海，其拒绝到场解决拖欠农民工薪酬问题，故送达整改责令文书时李德海不在现场。 23、伯爵世家项目拖欠农民工工资问题县政府垫付农民工工资情况的说明，证明：经住建局、人社局劳动监察大队审查牛立权确认的256.0818万元工资，用县政府农民工工资应急周转金实际垫付农民工工资158.0838万元，涉及农民工57人。 24、博川公司对与南海北京分公司关于伯爵世家1、2号楼的几个问题做出说明：关于补充协议中95万元、200万元的损失及甲方的损失都不计算，双方于2017年11月14日核对的伯爵世家1、2号楼后期工程造价明细中，序号第3、4项为乙方的损失，序号第29、30项为甲方损失，双方在2019年6月14日的最终结算记录中第4条约定双方损失都不计算，只计算工程合同总造价和工程内变更签证内增减项目，其中增加金额为35.538万元；关于返还202万元保证金，根据2019年6月14日双方签字的最终结算中甲方应该支付乙方工程款为2463.41万元，我公司目前实际支付工程款2739.665万元，超额支付276.255万元，超付的工程款已经超过了工程保证金，因此不存在甲方未返还保证金，而且我公司对超额支付工程款一事也已经起诉到行唐县人民法院；关于建设施工合同中是否包含水、电、暖安装工程，双方于2015年8月28日签订的建设工程施工合同中承包范围明确包含了室内安装工程，就是指的水、暖、电，而且合同内容中也多次提到有关水电暖的条款，其中第七条第1项规定的配电箱、电缆、电线等主材甲方认质不认价；第十八条第一项质量保修期中规定了给排水、强弱电，设备安装保修期为二年，暖通工程保修期为两个采暖期等，双方于2019年6月14日的结算记录中第2条第（4）项天然气壁挂炉改为集中供热扣除差价；第3条甲供部分水表、电表的价格；第5条甲供电线、电缆含税价格195万元，从工程总造价中扣除，结算记录中都明确了水、电、暖安装工程的结算过程包含在1、2号楼结算中。以上几点都充分说明了双方于2015年8月28日签订的建设工程施工合同包含水、电、暖等安装工程，不存在任何争议。 二、证人证言 1、证人赵某（博川公司工程预算部经理）的证言：当时约定的5283600元人工费主要是支付给牛立权，有一小部分支付给牛哲了，当时陈立、李德海也支取过费用，但我不确定是不是这5283600元里面的钱。是陆续支付给牛立权、牛哲的，转了几次不太清楚，有转账有现金，转账有转账记录，现金支付都有收据。 当时约定的202万保证金是3、4号楼的，因为当时约定的保证金是260万元左右，他们没有交够足够的保证金，我们感觉他们实力不行，就没让他们干3、4号楼。（为什么3、4号楼的202万元工程保证金及前期准备工作损失费95万元没有支付给对方）当时我们公司占用了对方的202万元保证金，没有及时给对方，我们双方签了一个补充协议，约定了迟延返还保证金产生的利息，这95万元里面就包含65万元的迟延返还利息，以及30万元的3、4号楼塔基基础费用。这202万元已经陆续全部支付给对方，但是对方出具的收据一直是工程款的收据，而不是保证金收据。牛立权跟我们老板说这202万元保证金付完以后，把之前出具的工程款收据换成保证金收据，但是牛立权一直说保证金收据没有在他手里，所以一直没有给我们。我们和牛立权、李德海在2019年6月14日1、2号楼结算记录中第4条已经明确双方损失都不计算，这个损失就包含这95万元。 伯爵世家二次结构是李德海和牛立权承包的。当时签订的合同为垫资合同，根据节点一次付款只支付二次结构的人工工资（二次结构人工费二百余万元），第二次付款是工程全部完工后再支付。在我们支付给李德海、牛立权二次结构人工费后，为了及时完工，我们又不断支付给李德海和牛立权资金，但严格按照合同要求，我们应当在全部工程完工以后全额支付。我们与李德海签订的行唐县伯爵世家工程包括水电暖，建设工程施工合同上第二条第二项承包范围的室内安装工程就是指的水暖电，并且在伯爵世家1、2号楼结算记录中有水暖电的结算。 （你们的补充协议第二条中提到的额外支付给李德海200万元和行唐县伯爵世家工程3#4#5#楼工程补充协议中的95万元保证金是否支付给了李德海）伯爵世家1、2号楼结算记录中第4条双方损失都不计算，其中就包括这200万元和95万元，并且在伯爵世家1、2号楼后期工程造价明细里有牛立权的同意签名。 （为何双方损失都不计）按照我公司合同约定补足所欠工程款后，施工单位仍没有能力继续施工，我公司只能采取打折收取尾款等手段收款，借支给施工单位继续施工至交房，为此我公司从中损失几百万元，在结算过程中，双方都提到了各自的损失，最终决定双方损失都不再计算。 （当时你们将伯爵世家商品房以2300元每平米抵押给牛立权和李德海，为什么后来成了3000多元每平米的价格抵押的）因为当时按2300每平米的价格抵押给牛立权和李德海的时候是2016年，当时牛立权和李德海都不要，到了2018年的时候因为房价上涨，我们博川公司现金紧张，牛立权、李德海又同意用房子抵工程款和人工费，所以与牛立权和李德海签了用十套房子抵款的购房协议，价格都是3000多元不等，这都是经过牛立权和李德海同意后签的，并且有牛立权本人打的收据。 （供应商明细账中牛立权在一些款项中有不认可的签字是怎么回事）当时结算全部经牛立权签字认可，牛立权签字的时候行唐县住建局监管办公室主任苏某和一些班组的组长都见了。牛立权后来又对部分结算款项不予认可，那是因为牛立权、李德海和施工班组发生了矛盾。我们已经将工程款给牛立权、李德海支付清了，还超额支付给他们70多万元，多支付的工程款于2019年11月已经起诉到法院了。 2、证人王某1（博川公司会计）的证言：我们公司支付给牛立权、李德海5283600元人工费，有10万元是转账，转给李德海五万元、陈立五万元，其余全是现金，全给了牛立权。人工费他们是否发工资了我就不知道了。 3、证人王某2（博川房地产公司管理人员）的证言：2015年8月份我们与中国南海工程北京分公司（项目负责人：李德海、牛立权）签署了伯爵世家1、2号楼的后期工程，当时我们是按照每平米595元的价格承包的，总共是52569.5平米，后来总共陆续支付给李德海、牛立权2739.6655万元，这是抛去外墙保温等项目的差价最终应付给李德海、牛立权的费用。当时我们以每平米3700元的价格抵给李德海十套房子。复工的120万元已经陆续给了各班组，额外增加的200万元还没有支付，但是根据2019年6月14日双方签订的结算记录第四条写着双方损失都不计算（包含且不仅限于迟延返还保证金利息及开始工程款不到位的补充协议，甲方提前支付工程款），这200万元已经相互抵消了。 在供应商明细账上除了牛立权、李德海、牛哲三人账目，别人支取的钱有的有牛立权、李德海、牛哲签字，有的没有。2019年6月27日在和牛立权、李德海对账时明细账上有牛立权的签字，牛立权认可一部分别人支取的钱，有一部分不认可。202万元保证金已经在陆续支付的2739.6655万元的工程款里已经支付给李德海他们了，没有专门退还保证金的款项，也没有牛立权出具的收到保证金的相关票据。我们公司和李德海他们的所有账目已经结算清楚。 4、证人苏某的证言：我是行唐县住建局燃气办主任，负责监管伯爵世家后续工程。博川房地产公司与李德海、牛立权签订伯爵世家1、2号楼结算记录的时候我在场，当时有博川经理赵某、会计王某1、项目经理王某2，承包方是李德海、牛立权还有一些班组人员。这都是双方经核对后自愿签的。在住建局的监管下监管账户一共给了李德海、牛立权人工费共三百多万，博川房地产支付了李德海、牛立权人工费五百多万元。按常理说李德海、牛立权是有能力支付工人工资的。博川公司现在已经将所有工程款（包括工人工资）给李德海、牛立权结清了。李德海、牛立权和施工班组之间出现了纠纷，但是李德海、牛立权却和施工班组说是工程款没有给他们结清，所以李德海、牛立权组织工人上访。 博川与牛立权等人在明细对账时我在场，我没有干涉他们签字，也没有逼李德海、牛立权签字，他们都是自愿签的。 结算记录中的第4条双方损失都不计算，这个双方损失是否包括博川公司与李德海签订的补充协议第二条提到的支付给李德海的200万元以及博川公司和牛立权签订的伯爵世家3、4、5号楼工程补充协议中第一条提到的3、4、5号楼工程前期准备的95万元，我记不清了，但是当时双方都提到损失了，也都自愿在上面签了字。 5、证人徐某、于某、孙某、张某、董某等人（各班组负责人及工人）的证言，证明：因牛立权、李德海不能及时结付工人工资，他们频繁跟牛立权、李德海讨要工资并到北京等地上访。后行唐县政府帮忙支付了工资等情况。 三、被告人的供述与辩解 1、被告人牛立权的供述与辩解：我是中共党员，在博野县税务局工作至2014年，后从事建筑行业。2015年，李德海挂靠的中国南海工程有限公司北京分公司与河北博川房地产开发有限公司签订了行唐县伯爵世家小区1、2号楼的主体装修建筑施工合同，包工包料，负责二次结构、水电暖（只负责安装）、防水、外墙涂料等工程。该工程我们协商的价格是595元一平米，工程共52569.5平方米，这个价格为3128.49万元，最后我们双方确认各自扣款后含税总共2804.89万元，加上补充协议里面的200万元工程款和120万元的复工费总共3100余万元。 当时南海北京分公司授权委托的是李德海，但是我、陈立、赵志涛、徐伟恒、李德海都入股了，每人投了50万，每人占20%的股份，我主要负责财务结算工作。 2015年7月份我们正式开始施工，期间因为博川公司工程款支付不到位，我们的施工班组断断续续施工，后因材料成本上升等问题，我们又与博川签了补充协议，在原有工程价格上额外增加200万元的工程款，还有博川用于我们复工支付给我们120万的工程款。2016年8月份左右行唐县政府和住建局专门给伯爵世家成立了监管小组，监管资金的收支。2016年10月，我们继续施工，我们一边施工监管小组，一边支付班组的人工费，后来因为这个问题，土建班组超支人工费180多万元，1号楼门窗超支7万多元。后来博川公司为保证后续工程款支付，以每平米3150元、3600元、3750元不等的价格把伯爵世家的商品房抵顶给我们，分两批共抵顶了10套，大约1000平米左右。工程快结尾时，博川应共支付我们工程款2804.89万元，还有补充协议中的200万元工程款和120万元复工费，应给3100余万元，但我们现共收到博川的工程款1900余万元，不包括县监管办公室和劳动监察部门直接支付的326万元。 供应商明细账上写着已经给了我们26639507.80元，上面有我和李德海的签字，当时我们没有仔细核对就直接签字了。我们现在欠84名农民工的工资，共2568018元。我们干完这个工程应该支付人工费1500万元以上，这是李德海通过测算告诉我的，大约支付了1300万元，这1300万元包括劳动监察大队支付的326万元。博川支付的人工费共5283600元我们收到了，发给工人了。 我觉得伯爵世家1、2号楼出现拖欠农民工工资问题的原因主要是：监管资金随意发放，导致土建班组超支人工费180多万，1号楼门窗超支7万多；在工程接近尾期时，监管资金被挪作他用；开发商欠我们600万元以上，我们现在实在是无力支付剩余农民工工资。开发商欠我们的600万元，具体哪些款项我说不上来，是李德海和我们核算的时候说的。 （伯爵世家1、2号楼结算记录中第4条双方损失都不计算，当时你是否签字）我签字了，但是博川公司欠我们的200多万元和95万元都不是损失。202万元是我们3、4、5号楼的保证金，95万元是我们给3、4号楼开工做准备工作的开支。 2、被告人李德海的供述与辩解：我和牛立权等人欠了84名工人工资，共计2568018元整。 2015年4月18号，我挂靠中国南海工程有限公司北京分公司，与博川房地产开发有限公司签订行唐县伯爵世家3、4、5号楼建筑施工合同，当天交了200万元保证金加上之前的2万元共202万元。2015年6月份博川让我们再交60万元保证金，因为一直没开工，所以我们不想交了。同年6月份博川就不让我们做该工程了。但由于我们前期已做了部分准备和施工，我们与博川公司经协商达成损失费补偿协议，内容是现场施工费、施工住房费、租房费、安装塔吊费的费用总共95万元。 2015年7、8月份左右，我们与博川公司签订了1、2号楼的施工合同，内容主要是二次结构、装修、外保温、弱电工程、安装工程、门窗工程、消防工程。2015年7月份左右开始对1、2号楼进行施工，2015年没有支付给我们工程款，前期全是垫资施工，2016年断断续续给了些工程款，具体多少记不清了。2016年5、6月份因博川公司给不够我们工程款，我们付不了工人工资，就停工了。2016年8月10日，我们与博川公司签订了补充协议，内容是在原有基础上追加200万元工程款，与其他工程款同时结清，再支付120万元用于复工费。协议还规定如果以后博川公司再出现工程款支付不到位的情况下，将伯爵世家的商品房以2300元每平米价格抵顶给我们。还有一条是工程款专款专用，专人办理。后来住建局、开发商、伯爵世家业主签订了三方协议，监管1、2号楼工程款。签完协议不久我们就开工了，一直施工到年底，博川公司需要支付人工费，博川公司表示没钱，没有支付给我们。后住建局、开发商、伯爵世家业主开了一个会，收集业主购房尾款用于结算1、2号楼工程款。2017年开始，监管资金随意发放，班组不经过我们承包方直接支取监管资金，产生个别班组超支劳务费高达150万元，门窗班组超支了7万元工程款。董某带的班组停止施工，我们又重新找施工队重新施工，产生费用70多万元，施工结束，我们找博川公司索要人工费255万元，找了多次他们不支付。我们与博川公司这次签订的合同，应该付我们3000多万元，包括人工费、材料费、基础建设租赁使用费，追加协议的200万元、复工费120万元不包括在里面，实际支付1900多万元。收到的工程款里面包括监管资金。 支取的1900余万元包括由监管办公室发放的326万元人工费。支付的1900万元我们用于材料款、人工费、基建设备费。人工费发了多少我不清楚，牛立权掌握资金和账目。供应商明细账上写着已经给了我们26639507.80元，上面有我和李德海的签字，当时我们没有核对就签字了。 整个伯爵世家1、2号楼需要支付农民工工资大约在1400多万元，这是以前预算的数据，具体不清楚。实际付给农民工工资多少钱记不清楚，现在还欠250多万元，我们实在是没钱，需要找开发商要。 （根据结算情况，开发商博川公司已经基本结清你们的施工工程款，剩余尾款不影响你们支付工人工资，为何不及时支付工人薪酬）博川给我提供的结算数据是不正确的。与博川签订的1、2号楼施工合同是包工包料。 （监管资金用于哪些方面了）开发商直接支付工程款上。（博川支付的人工费共5283600元你们是否收到了）是博川公司用伯爵世家的十套商品房抵顶的，没有现金。我们用房子抵顶了部分工人工资，几套抵顶了材料供应商。 在1、2号楼工程中我负责与开发商签订合同。我们共6个人入股。我入的干股，牛立权、陈立清楚别人投资多少。1、2号楼工程预计盈利整个工程的20%左右，实际赔了20%左右。整个1、2号楼工程人工费1400多万元，是通过国家审计部门推算出的数据。伯爵世家给中国南海公司的转账流水，我只认可有我、牛立权、牛哲签字的转账，其他人签字的我不认可。牛立权是我的财务主管。 （博川公司与你们签订的协议是否是二次结构完工后再支付你们工程费和人工费）对，但是我们完工后博川公司并没有支付。（在你们施工期间博川公司是否支付给你们费用了）支付了一小部分。（住建局监管部门是否支付给你们300多万元用于支付工人工资）没有交到我们手里，而是直接给了施工班组。（伯爵世家1、2号楼结算记录中第4条双方损失都不计算，你是否认可）我不认可，当时是苏某逼我签的。 本院认为，被告人牛立权、李德海拒不支付84名工人工资256.8018万元，数额较大，在经政府有关部门责令其支付后仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于二被告人的辩护人提出二被告人认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，与查明事实一致，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议并无明显不当，且被告人认可，本院采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 被告人李德海犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2020年12月17日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 被告人牛立权犯拒不支付劳动报酬，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2020年12月15日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 温 欣 人民陪审员 韩 露 人民陪审员 李 娟 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员 王会娟 ——