云南省元谋县人民法院民 事 判 决 书（2020）云2328民初1817号原告：周波，男，1984年1月2日出生，彝族，初中文化，无固定职业，户籍所在地元谋县，现住元谋县。被告：楚雄易优易美装饰有限公司，住所地云南省楚雄彝族自治州楚雄市滇中大商汇三期B-3-103，统一社会信用代码为91532300MA6NDX982J。法人代表：李云。被告：杨光华，男，1987年2月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地楚雄州牟定县。原告周波与被告楚雄易优易美装饰有限公司、被告杨光华装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月18日立案受理，本院依法适用普通程序于2020年9月16日公开开庭进行了审理。原告周波和被告杨光华到庭参加诉讼，被告楚雄易优易美装饰有限公司经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告周波向本院提出诉讼请求：1.请求判决解除原被告双方签订的装饰装修工程施工合同；2.请求法院判决被告退还原告合同款70000元人民币；3.请求法院判决被告按照合同约定支付原告违约金11000元；4.请求法院判决被告承担本案诉讼费。以上项目款项合计81000元。事实和理由：原告系元谋县乌东德水电站移民搬迁的农户，因政策分配到住房一幢，后因房屋装修所需经朋友介绍得知被告杨光华涉及房屋装修，原被告双方认识后到楚雄彝族自治州楚雄市滇中大商汇即楚雄易优易美装饰有限公司进行装修合同的进一步确定，当天被告为原告的房屋装修进行资金上的预算及装修过程中的所需材料的预估，双方在一致同意的情况下签订《装饰装修工程施工合同书》并约定被告为原告的三层房屋总面积为248.84平方米进行装修，工程负责人为被告杨光华，工程承包方式为部分承包(包工包料、清包工、部分承包)，工程开工日期为2019年11月1日至2019年12月30日，总天数为60天，签订合同当天原告通过微信转账10000元给被告公司李总，之后分别于2019年11月2日转账80000元，2019年11月8日转账20000元给被告公司。原被告双方合同签订后被告未按照合同约定按时到工地施工，在原告的再三的微信、电话催促之下于2020年4月初到原告家施工现场进行地砖的铺盖，随后就没有再进行任何施工。之后在原告的电话催促及现场催促后被告仍不履行双方间的合同，甚至都不接听原告电话。综上所述，原被告双方间已签订《装饰装修工程施工合同》，原告也已支付超过90%以上的合同款，拆墙的钱是原告出的，但被告多次未履行双方签订的合同，在原告的催促之下也消极履行自己的义务，被告的行为已严重侵犯原告的合法权益，为维护原告的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条的规定提出上述诉讼请求，请法院查实后据实判决。楚雄易优易美装饰有限公司未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见。被告杨光华答辩称，对原告陈述的事实没有意见，在这次合作过程中的确给原告造成了影响，合同是我代表公司和原告签的，原告家的房屋装修全部是包工包料的，在签订合同以后，我给原告家的房屋贴了地砖228.84平方米、部分房屋水电改造、其他的房屋吊顶、楼梯扶手、刮灰、刷漆，还有厨房及卫生间的吊顶、卫生间的洁具和包管、橱柜、灯具、窗帘、插座、沙发和电视背景墙没有做，地板和墙砖勾缝、阳台的玻璃顶等也没有做，上述装修材料费用和工人费用约50000元都是我个人垫付的，公司没有支付相关装修工程费用给自己。原告周波为证明诉讼主张向本院提交了以下证据材料：1、原告身份证复印件1份，欲证实原告基本信息和主体适格的情况。2、装饰装修工程施工合同书和装饰装修工程施工项目预算表复印件各1份共10页，欲证实原告周波与被告楚雄易优易美装饰有限公司于2019年10月26日签订装修原告周波家位于元谋县元马镇瓦渣箐水电移民新建安置房屋合同，并对装修房屋工程进行了装修预算的事实。3、收据3份1页，欲证实原告支付被告楚雄易优易美装饰有限公司装修款110000.00元的事实。4、协议书原件1页，欲证实原告周波为房屋装修工程进度的事由与被告楚雄易优易美装饰有限公司和该装修工程负责人杨光华协商，楚雄易优易美装饰有限公司和工程负责人杨光华承诺于2020年8月30日前完成原告周波家的装修工程，如果没有按期完成装修工程，愿意承担每天1000.00元违约金的责任。经质证，被告杨光华对原告提交的证据没有异议。被告楚雄易优易美装饰有限公司和被告杨光华在举证期限内没有提交证据。本院认为，被告楚雄易优易美装饰有限公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，亦未向本院提交证据材料，视为楚雄易优易美装饰有限公司放弃答辩、举证、质证权利。原告周波向本院列举的证据材料来源合法，内容客观真实，可作为认定本案事实的依据予以采信。本院经审理认定事实如下：2019年10月26日，原告周波与被告楚雄易优易美装饰有限公司签订房屋装修合同，双方约定原告周波家位于元谋县元马镇瓦渣箐水电移民新建安置房屋交给楚雄易优易美装饰有限公司装修，由公司员工杨光华具体负责该装修工程事务，经双方预算，装修工程造价为119525元，房屋装修工程工期为60日，从2019年11月1日至12月30日止。原告周波分别于2019年9月26日、11月2日、11月8日分三次共计支付了110000.00元装修工程款。随后楚雄易优易美装饰有限公司为原告周波房屋贴地砖228.84平方米、进行了部分房屋水电改造，已经完成价值50000.00元的装修工程，其余酒柜、橱柜、灯具、窗帘、插座、沙发和电视背景墙等房屋装修工程均未完成。2020年7月3日，原告周波为房屋装修工程进度的事由与被告楚雄易优易美装饰有限公司和该装修工程负责人杨光华协商，楚雄易优易美装饰有限公司和该工程负责人杨光华承诺于2020年8月30日前完成原告周波家的装修工程，如果没有按期完成装修工程，愿意承担每天1000.00元违约金的责任。后楚雄易优易美装饰有限公司没有按照承诺的期限完成原告周波家的装修工程。2020年8月18日，周波遂向本院提起诉讼，请求解除原被告双方间装饰装修工程施工合同，退还剩余工程款，并赔偿违约金和承担案件受理费，楚雄易优易美装饰有限公司收到人民法院传票和应诉材料后没有到庭应诉。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，原告周波与被告楚雄易优易美装饰有限公司签订的房屋装饰装修合同是双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同，双方当事人应当按约履行合同规定的义务。被告楚雄易优易美装饰有限公司派出的具体负责原告房屋装修员工杨光华，在合同履行房屋装修工程过程中，为原告家房屋完成地砖铺贴228.84平方米、进行了部分房屋水电改造和其他零星装修项目工作，后因楚雄易优易美装饰有限公司装修资金不能正常支付而停止履行装修房屋具体工作，原告多次与被告协商无果,致使合同目的无法实现,原告周波有权要求解除与被告楚雄易优易美装饰有限公司签订的房屋装饰装修合同。庭审中原告周波和杨光华确认，楚雄易优易美装饰有限公司已完成的装修工程价款为50000.00元，现原告请求被告楚雄易优易美装饰有限公司退还未完工的装修工程价款于法有据，本院予以支持。按照被告楚雄易优易美装饰有限公司与原告于2020年7月3日达成的逾期交付装修工程的约定，应当负担迟延交付装修工程的违约责任，现原告请求判令被告楚雄易优易美装饰有限公司向其支付违约金，因双方于2020年7月3日达成的逾期交付装修工程违约金计算方法为按逾期每日按1000.00元计算，提起诉讼后，原告未依照双方约定予以请求违约金，放弃部分违约金视为原告权利，原告主张支付的违约金数额没有违反法律规定，本院予以支持。被告杨光华系楚雄易优易美装饰有限公司员工，其工作行为后果由公司承担责任。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第四项、第一百一十四条的规定，缺席判决如下：一、解除原告周波与被告楚雄易优易美装饰有限公司于2019年10月26日签订的房屋装饰装修工程施工合同。二、由被告楚雄易优易美装饰有限公司于本判决生效后三十日内退还原告周波的房屋装饰装修合同工程款69525.00元，并赔付给原告周波合同违约金11000.00元。三、驳回原告周波的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1825.00元，由被告楚雄易优易美装饰有限公司承担，限被告在本判决生效之日起三十日内给付原告周波。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于楚雄彝族自治州中级人民法院。审 判 长  黎 萍人民陪审员  陈德有人民陪审员  李慧琼二〇二〇年九月二十二日书 记 员  吴俊蓉