四川省巴中市巴州区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1902民初3513号 原告：杨学政，男，1968年3月26日出生，汉族，户籍地四川省巴中市巴州区，现住四川省巴中市巴州区。 原告：李芝华，女，1974年3月2日出生，汉族，户籍地四川省通江县，现住四川省巴中市巴州区。 二原告共同委托诉讼代理人（特别授权）：刘子豪，四川法典律师事务所律师。 被告：巴中置信投资有限公司。 住所地：四川巴中经济开发区桥河路8号。 法定代表人：尹强，该公司总经理。 委托诉讼代理人：熊庆，四川宏坤律师事务所律师。 原告杨学政、李芝华与被告巴中置信投资有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告杨学政、李芝华的委托诉讼代理人刘子豪，被告巴中置信投资有限公司的委托诉讼代理人熊庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付未达到约定的交付条件而逾期交付住房的违约金4000元（以已交房款金额为基数，自约定交房之日起，按每日万分之一的标准，请求判令至被告实际取得竣工验收备案表之日止）；2.判令被告向原告支付逾期办理房屋产权初始登记违约金3000元（以已交房款金额为基数，自约定取得初始登记之日起，按每日万分之零点一的标准，计算至实际取得房屋产权初始登记证书之日止）；3.判令被告向原告支付未达到约定的交付条件而逾期交付车位的违约金1000元（以已交车位款金额为基数，自约定交付车位之日起，按每日万分之一的标准，请求判令至被告实际取得竣工验收备案表之日止）；4.判令被告向原告支付逾期办理车位产权转移登记违约金2000元（以已交车位款金额为基数，自约定完成产权转移登记之日起，按每日万分之一的标准，计算至实际完成产权转移登记之日止）；5.判令被告立即为原告办理案涉住房的不动产权证转移登记手续；6.判令被告立即协助原告办理案涉车位的不动产权转移登记手续；以上合计10000元；7.判令被告承担本案全部诉讼费用。 事实及理由：原告与被告签订了商品房买卖合同，购买被告开发的位于巴中市巴州区车位，房款总价为320717.00元，车位价款为35000元。合同约定：出卖人应当在2015年5月31日前向买受人交付商品房，在2016年8月1日前向买受人交付该车位，并就产权登记的办理进行了相关约定。车位买卖合同与房屋买卖合同的内容基本一致。 合同签订后，原告按约定支付了房款、车位款，被告却不按合同约定及法律规定履行自己的义务。首先，被告在房屋、车位没有取得《建设工程竣工验收备案表》的情况下通知业主接房、接车位；其次，因案涉房屋、车位未验收合格等被告方面的原因，致使房屋、车位产权的初始登记、不动产权转移登记均不能按合同约定日期办理，被告严重失信。原告认为，被告违反法律强制性规定违规交房，同时，不按期履行房屋、车位产权的初始登记及不动产权转移登记的重要合同义务，构成严重违约，现依法提起诉讼。 被告辩称：一、关于交房。1.答辩人本着为巴中人民服务，创建和谐美丽的居住环境的宗旨，斥资修建置信﹒逸都花园项目，在取得预售许可证后才开始销售房屋。施工过程中，当地群众多次违法阻工，经相关部门多次协调得以解决，答辩人为按期交房加班加点施工，才按期将房屋交付给被答辩人使用。2.答辩人在合同约定的时间内通过电话、短信、登报等方式通知被答辩人接房，但是被答辩人拒不接房，不属于答辩人违约。二、关于房屋产权初始登记。1.答辩人与被答辩人签订《商品房买卖合同》时，办理房屋产权初始登记需要的资料与现办理房屋产权初始登记需要的资料不一致，现在办理所需要的材料在原来的基础上有所增加，并非答辩人不办理房屋产权初始登记，而是政府政策调整导致答辩人不能按时办理。2.根据答辩人与被答辩人签订的《商品房补充协议》第八条第三款、第四款的约定，因政府政策调整在签订商品房买卖合同时所需要的资料与现在办理初始登记所需要资料有较大调整，导致不能在约定期限内办理房屋产权初始登记，并非答辩人违约，系政府政策调整，答辩人不应承担违约责任。3.办理初始登记系办理到答辩人名下与被答辩人没有法律意义上的利害关系，被答辩人没有诉的利益。三、关于不动产权证。1.答辩人与被答辩人签订的《商品房补充协议》第八条第六款约定办理土地使用证的时间在5年内，现虽然取消了土地使用证，但双方约定的时间没有到期，不存在违约，且双方对办理不动产权证书的时间没有约定。2.2016年3月24日巴中市政府行文暂停办理房产证及土地使用证，实行两证合一，而双方并没有重新对不动产权证的办理时间进行约定，故也不存在违约。综上，被答辩人对答辩人的诉讼请求及事实和理由与法律规定和本案的客观事实不符，请求法院驳回被答辩人的诉讼请求。 经审理查明：2013年11月30日，原、被告就位于巴州区的房屋签订《商品房买卖合同》，约定：建筑面积79.48平方米，总价320878.00元；2017年11月21日，原、被告就位于巴州区车位签订《四川省商品房买卖合同（预售）》及补充协议，约定建筑面积24.09平方米，总价35000.00元。 同时约定：房屋：1.出卖人应当在2015年5月31日前向买受人交付商品房，商品房交付时应当有资质的房产测绘机构出具的商品房面积实测报告书，并应当提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。2.除不可抗力外，出卖人未按照约定的期限和条件将商品房交付买受人的，逾期在60日之内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交房款万分之一的违约金，并于商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金，合同继续履行；逾期在60日后，买受人要求继续履行的，合同继续履行，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金。3.该商品房达到约定的交付条件后，出卖人应当在交付日的7日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时，出卖人应当出示约定的证明文件，并满足约定的其他条件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，或未满足约定其他条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担。4.出卖人应当在2016年5月31前，取得该商品房所在楼栋的权属证明。如因出卖人的责任未能在本款约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，买受人不退房的，合同继续履行，自出卖人应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止，出卖人应当按日计算向买受人支付全部已付款万分之零点壹的违约金，并于出卖人实际取得权属证明之日起30日内向买受人支付。5.买受人同意委托出卖人向权属登记机关申请办理权属转移登记。 车位约定：1.买受人在2017年11月15日前支付该商品房全部价款。2.出卖人应当在2016年8月1日前向买受人交付商品房，商品房交付给买受人时已取得[×建设工程竣工验收备案证明文件][×建设工程竣工验收合格证明]、房屋面积实测报告书。3.除不可抗力外，出卖人未按照约定的时间向买受人交付商品房的，逾期在60日之内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交房价款万分之一的违约金；逾期在60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。4.商品房达到约定的交付条件后，出卖人在交付日期届满的前3日，书面通知买受人查验房屋的时间、办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件材料。双方进行验收交接时，出卖人应当出示约定的证明文件，并满足约定的其他条件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足合同约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担。5.买卖双方同意按下列流程办理该商品房的交接手续即核实买受人身份、查验房屋状况、确认房屋建筑面积及相关费用结算、办理房屋占有、使用的交接手续。6.双方同意自商品房按约定交付使用之日起365个工作日内共同向房屋登记机构办理商品房的房屋所有权转移登记。7.因出卖人的原因，买受人未能在商品房交付之日起365个工作日内取得商品房房屋所有权证书的，买受人不解除合同的，自应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。 车位补充协议约定：1.买受人在交付日期届满时有未付清车位款的（包括但不限于本金、违约金、利息等），出卖人有权不予通知买受人办理交付，交付日期顺延至买受人付清全部车位款或者违约金为止。届时买受人应自行前往出卖人销售现场办理交付手续。2.房屋所有权转移登记的约定即双方共同办理车位所有权转移登记的，非因出卖人原因导致买受人不能在交付之日起365个工作日内取得车位所有权证书的，出卖人不承担责任。3.国有土地使用权转移登记的约定即出卖人应当在整个建筑区域的分户房屋所有权证办理完毕后的五年内办理完毕国有土地使用证。若因买受人原因导致办理分户国有土地权证时间滞后，则由买受人自行承担相应责任。4.因出卖人原因致使买受人不能在上述条款约定的时间内取得该车位国有土地使用证书的，自该期限届满之日起至取得土地使用权的权属证明之日止，出卖人按车位总价款每日万分之0.5的标准向买受人支付违约金，但买受人不解除合同。 合同签订后，原告交纳购房款320717.00元。2015年9月30日，原告接收案涉房屋。2017年11月15日，原告交清购车位款35000.00元。2017年12月10日，原告接收案涉车位。2018年6月29日，被告取得后坝小区置信·逸都花园B区的产权初始登记证书。法庭辩论终结前，被告尚未取得后坝小区置信·逸都花园B区车位的产权初始登记证书。 同时查明：自2016年3月28日，巴中市城市规划区范围内的国有建设用地及房屋所有权等不动产登记业务由巴中市不动产登记中心统一办理，颁发《不动产权证书》和《不动产登记证明》。原国土、房管部门的各类登记证书停止发放。 原、被告因上述房屋、车位交付、产权办理等问题酿成纠纷，致使原告起诉来院，提出上列请求。本院受理后，在审理过程中，因原、被告双方分歧较大，致使调解未果。 上述事实，有原告的陈述、被告的答辩，原、被告的身份信息，商品房买卖合同等证据在卷佐证。本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，原、被告双方签订的《商品房买卖合同》，不违反法律、行政法规的强制性规定，合同内容真实、有效，双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。 关于原告要求被告支付未达到约定交付条件而逾期交付房屋违约金的问题。原、被告双方签订的《商品房买卖合同》既约定了交房时间即2015年5月31日前交房，原告在2015年9月30日实际接收了所购买房屋。被告提供的证据不足以证明其向原告交付房屋时达到了合同约定的交付条件，亦不足以证明其存在符合合同约定的延期交付房屋的免责事由。被告构成违约，但仅应承担2015年6月1日至2015年9月30日期间的违约金，违约金以已交购房款金额为基数按每日万分之一的标准进行计算为320717.00×0.0001×122天≈3913元； 关于原告要求被告支付逾期办理房屋产权初始登记违约金的问题。原、被告双方签订的《商品房买卖合同》约定被告应当在2016年5月31日前取得该商品房所在楼栋的权属证明，其提供的证据不符合合同中约定的免责事由，其行为已构成违约，但仅应承担2016年6月1日至2018年6月29日期间的违约金，违约金以已交房款金额为基数按每日万分之零点一的标准进行计算即320717.00元×0.00001×759天≈2434元； 关于原告要求被告支付未达到约定交付条件而逾期交付车位违约金的问题。根据《商品房买卖合同》及补充协议的约定，原告于2017年11月15日付清车位款项，则交付车位的日期顺延至其付清款项之日，本案被告于2017年12月10日向原告交付了车位。故被告理应承担2017年11月16日至2017年12月10日期间的违约金，违约金以已交车位款金额为基数按每日万分之一的标准进行计算即35000.00元×0.0001×25天≈88； 关于原告要求被告支付逾期办理车位产权转移登记违约金的问题。原、被告双方签订的《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同》补充协议就案涉房屋、车位的产权登记系按原国土、房管部门办理证书的政策所进行的约定，其中就国有土地使用权转移登记的办理约定了较长的期限，该约定并不违反法律、行政法规的强制性规定，故原告要求被告支付逾期办理产权转移登记违约金的诉请，本院不予支持。原告可在被告将案涉车位的转移登记办理完毕后，再行主张权利； 关于原告要求被告立即为原告办理案涉住房的不动产权转移登记手续的问题。被告已取得初始登记，能够为原告申请办理房屋权属转移登记手续，原告的该项诉请本院予以支持； 关于原告要求被告协助办理车位不动产权证转移登记手续的问题。因被告尚未取得原告所购车位所在楼栋的产权初始登记，尚不具备为原告申请办理不动产权转移登记手续的条件，故原告要求被告协助办理车位不动产权证转移登记手续的诉请，本院不予支持。原告可在该合同约定条件成就后，再行向被告主张权利。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告巴中置信投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杨学政、李芝华支付逾期交付房屋的违约金3913元； 二、被告巴中置信投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杨学政、李芝华支付逾期交付车位的违约金88元； 三、被告巴中置信投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杨学政、李芝华支付逾期办理房屋产权初始登记的违约金2434元； 四、被告巴中置信投资有限公司于本判决生效之日起三十日内为原告杨学政、李芝华购买的位于四川省巴中市巴州区房屋办理不动产权证书； 五、驳回原告杨学政、李芝华的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，减半收取25元，由被告巴中置信投资有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省巴中市中级人民法院。 审 判 员  万 静 二〇二〇年九月二十四日 法官助理  刘 霞 书 记 员  刘利群