福建省邵武市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0781民初1867号 原告：福建省邵武市鑫闽混凝土有限公司，住所地：邵武市 城郊镇香铺村外南源小组大梗坪。 法定代表人：张秋妹，执行董事。 委托诉讼代理人：黄志鹏、游后新，、实习律师。 被告：浙江明城建设有限公司，住所地：浙江省开化县城关 镇岙滩新区凤栖花苑。 法定代表人:邹夏明，董事长。 委托诉讼代理人：谢萍、傅子骋，浙江沐尘律师事务所律师。 原告福建省邵武市鑫闽混凝土有限公司（以下简称鑫闽公司）与被告浙江明城建设有限公司（以下简称明城公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月6日立案受理，依法由审判员张郑萍适用简易程序公开开庭进行了审理。原告鑫闽公司的委托诉讼代理人黄志鹏、游后新、被告明城公司的委托诉讼代理人谢萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 鑫闽公司向本院提出诉讼请求：明城公司立即向鑫闽公司支付混凝土货款1259035.5元，并支付从2020年2月7日起至清偿之日止，按日0.5‰的标准计算的逾期违约金（暂计至2020年7月1日的逾期违约金为102380元）。事实和理由：2018年12月1日，鑫闽公司与明城公司签订SWXM-2018-12-1《福建省邵武市鑫闽混凝土有限公司预拌商品砼购销合同》（以下简称《购销合同》），约定由鑫闽公司向明城公司承建的邵武永和金塘新材料有限公司新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目供应混凝土，并对交货地点、预拌混凝土强度等级、数量、单价、供货期限、数量的确认、质量标准、货款的结算方式、违约责任及鑫闽公司、明城公司的责任和义务等相关事宜做了约定。之后，鑫闽公司陆续向明城公司供应混凝土至2019年12月。因明城公司与业主单位之间产生纠纷，工地陷入停工，明城公司停止向鑫闽公司购买混凝土。2020年1月9日，经结算，明城公司拖欠鑫闽公司混凝土货款1659035.5元。根据《购销合同》7.3条“若由于甲方原因，造成工程停工一个月以上，则从第二个月算起，七天内甲方应向乙方付清已供应混凝土的全部货款”的约定，明城公司应于2020年7月前付清货款，但明城公司仅于2020年1月23日、5月29日分别支付货款200000元，至今尚欠货款1259035.5元。另根据《购销合同》的约定，明城公司应按日3‰的标准支付逾期付款违约金，现鑫闽公司将违约金标准降低至日0.5‰，即102380元（1459035.5元×0.5‰×111天+1259035.5元×34天×0.5‰，从2020年2月7日暂计至2020年7月1日）。为维护自身的合法权益，鑫闽公司请求人民法院判如所请。 明城公司辩称，对明城公司尚欠鑫闽公司货款1259035.5元没有异议，但对支付货款的时间有异议。鑫闽公司与明城公司 于2020年4月1日签订的结算表上约定的“2020年5月份支付 贰拾万元正，余款审计款到账后结清”是双方自愿协商的结果， 鑫闽公司应当诚实守信，履行上述约定。综上，因付款条件尚未 成就，请求人民法院驳回鑫闽公司的诉请。 鑫闽公司为支持自己的诉讼主张，向本院提供以下证据： 证1.《购销合同》1份，拟证明：鑫闽公司向明城公司施工 的工程提供混凝土，并约定货款结算、违约责任等。 证2.砼款结算表12份，拟证明：经结算，截至2020年1月 9日，明城公司拖欠鑫闽公司混凝土货款31659035.5元未支付。 证3.中国建设银行单位客户专用回单2份，拟证明：明城公 司于2020年1月23日、5月29日分别支付货款200000元，尚 余1259035.5元货款未支付。 本院认为，鑫闽公司所举证据，明城公司对其真实性均无异议，予以采信。 明城公司为支持自己的抗辩主张，向本院提供以下证据： 证1.砼款结算表1份，拟证明：2020年4月28日，鑫闽公司与明城公司结算，并约定余款待审计款到账后付清。 证2.鑫闽公司的工作人员周建华与明城公司的工作人员邱新平的微信聊天记录1页、邱新平与鑫闽公司的业务员黄宇的微信聊天记录2页、明城公司的工作人员与案外人的工作人员的聊天记录1页，拟证明：明城公司所举证1的付款条件是鑫闽公司与明城公司协商一致而约定。 鑫闽公司质证称，对证1的真实性无异议，但对手写部分内容即“2020年5月份支付贰拾万元正，余款审计款到账后结清邱新平2020年4月28日”的真实性有异议，该结算表是鑫闽公司结算，并加盖鑫闽公司财务专用章后交给明城公司核对，明城公司的工作人员核对后签字确定，之后，鑫闽公司要求明城公司盖章补强，明城公司擅自在结算表上添加了手写部分的内容，该内容并未经过鑫闽公司同意；且鑫闽公司只加盖了财务专用章，只是对结算金额的确定，不作为对《购销合同》付款期限变更的认定。对证2形式上的真实性无异议，但对内容的真实性有异议，从聊天内容不能看出鑫闽公司与明城公司对支付期限变更的协商，产生该聊天的原因是：4月1日的结算表作为双方最后的结算，在明城公司的经办人签字后，鑫闽公司要求明城公司加盖公章，鑫闽公司的财务人员将结算表带到明城公司处盖章补强，但明城公司在加盖公章时，擅自手写内容要求变更支付期限，财务人员无法做出决定，鑫闽公司也不认可，不能证明鑫闽公司同意变更支付期限；且该期限为不明确的履行期限，根据《中华人民共和国合同法》第六十二条的规定，债权人可以要求随时履行；对明城公司的工作人员与案外人的工作人员的聊天记录有异议。 本院认为，明城公司所举证2的鑫闽公司的工作人员周建华与明城公司的工作人员邱新平的微信聊天记录以及邱新平与鑫闽公司的业务员黄宇的微信聊天记录均不能证实鑫闽公司同意明城公司尚欠的货款在审计款到账后结清，且明城公司所举证1的结算表中手写部分内容“2020年5月份支付贰拾万元正，余款审计款到账后结清邱新平2020年4月28日”上并未加盖鑫闽公司公章，故该部分手写内容不能认定为双方对货款支付期限的约定，对证2及证1的手写部分内容不予采信；对证1的其他内容予以采信。 根据上述采信的证据及原、被告在法庭上的陈述，可以确定以下事实：2018年12月1日，明城公司（甲方）与鑫闽公司（乙方）签订《购销合同》1份，约定：甲方因承建邵武永和金塘新材料有限公司新型环保制冷剂及含氟化工生产基地项目需乙方供应预拌混凝土，乙方从2018年12月1日开始供应至该工程混凝土供应结束止，乙方根据甲方现场代表签字的预拌混凝土供货单为依据按月结算，次月5日前完成结算，双方在结算表上签字盖章（第一个月付混凝土货款的70%，第二个月付第一个月剩余货款加上第二个月混凝土货款合计的70%，以此类推），20日前甲方付清上月份的预拌混凝土货款及机械使用费等各项金额，乙方提供混凝土专用发票（税率为百分之三）；甲方应依照本合同规定按时支付乙方应得的混凝土货款，如因甲方未按合同规定执行，逾期未支付乙方混凝土货款，乙方有权停止供应混凝土，并自逾期付款之日起，甲方按合同的有关规定向乙方支付按日3‰计算的逾期违约金；若由于甲方原因，造成工程停工一个月以上，则从第二个月算起，七天内甲方应向乙方付清已供应混凝土的全部货款；在履行本合同及其附件所引起的争议由双方协商解决，协商不成时双方均可向工程所在地的当地人民法院提起诉讼。该合同还对其他事项做了约定。之后，鑫闽公司按约定向明城公司提供混凝土。2020年4月1日，鑫闽公司与明城公司签订砼款结算表1份，确认明城公司尚欠鑫闽公司混凝土货款1459035.5元（2020年1月1日至2020年1月31日）。2020年5月29日，明城公司向鑫闽公司支付货款200000元。 2020年7月16日，鑫闽公司向本院申请财产保全，本院做出（2020）闽0781民初1867号民事裁定书，裁定：冻结浙江明城建设有限公司在邵武永和金塘新材料有限公司尚未领取的工程款150万元，冻结的期限自冻结之日起三年。鑫闽公司因此支付保全申请费5000元。 本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款的规定，鑫闽公司与明城公司签订的《购销合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人均应按协议的约定履行各自的义务。鑫闽公司与明城公司结算的至2020年1月31日的尚欠货款1459035.5元，按《购销合同》的约定，明城公司应于2020年2月8日前付清该款，但明城公司仅于2020年5月29日支付货款200000元，尚余货款1259035.5元未支付，明城公司构成违约，应向鑫闽公司支付剩余货款1259035.5元，并承担逾期付款的违约责任。鑫闽公司主张按日0.5‰的标准计算逾期付款违约金，符合《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定，故明城公司应从违约之日即2020年2月8日起支付违约金至2020年5月28日（本金以1459035.5元货款计算），违约金共计80976.47元（1459035.5元×0.5‰×111天），并支付从2020年5月29日起至1259035.5元货款付清之日止的违约金，对鑫闽公司超出上述违约金部分的诉请，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百一十四条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、被告浙江明城建设有限公司应于本判决生效后十日内支付原告福建省邵武市鑫闽混凝土有限公司混凝土货款1259035.5元，并支付从2020年5月29日起至1259035.5元货款付清之日止，按日0.5‰计算的逾期付款违约金。 二、被告浙江明城建设有限公司应于本判决生效后十日内支付原告福建省邵武市鑫闽混凝土有限公司逾期付款违约金80976.47元。 三、驳回原告福建省邵武市鑫闽混凝土有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费17053元，减半收取计8526.5元，保全费5000元，由原告福建省邵武市鑫闽混凝土有限公司负担受理费134元，被告浙江明城建设有限公司负担受理费8392.5元、保全费5000元，共计13392.5元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状三份，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省南平市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  张郑萍 二〇二〇年九月二十四日 书记员  高秀丽 本案依据的主要法律条文 1.《中华人民共和国合同法》 第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。