四川省宜宾市翠屏区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1502民初5108号 原告:胡利平，女，1982年3月22日出生，汉族，住四川省宜宾市翠屏区。 被告：宜宾信德装饰工程有限责任公司，住所地四川省宜宾市临港经开区新楼路51号国际社区24幢3层C8号，统一社会信用代码91511500MA68RAP09L。 法定代表人：张仕超。 原告胡利平与被告宜宾信德装饰工程有限责任公司（以下简称信德公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月2日立案受理后,依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告胡利平到庭参加诉讼，被告信德公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已缺席审理终结。 原告胡利平向本院提出诉讼请求：1.解除双方于2019年12月3日签订的装修合同；2.判令被告向原告支付违约金55200元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年11月，原告通过远达第一城6栋2楼5号介绍与被告商谈装修远达第一城6栋7楼5号的房屋。原被告于2019年12月3日签订室内装修合同，约定由被告装修原告位于宜宾市城住宅新房，房屋面积78.8平方米，包工包料共计67399元，2019年12月3日开工，2020年3月18日竣工，工期105天，分五次支付工程款。原告于2019年12月、2020年1月、6月相继支付完四次工程款，合计60659.1元。但截至目前，工程进度三分之一不到，包含酒柜、鞋柜卧室吊顶、厨卫吊顶、主次卧衣柜、儿童房榻榻米佳衣柜以及书桌、瓷砖电视背景墙、厨卫门、卧室木地板、卫生间浴室柜、花洒、蹲便、马桶、空调、全屋美缝等合同约定的项目未完工，被告已经拖延工期五个月。经多次协商无果后原告提起诉讼，被告严重违约、无视法律，为维护原告的合法权益，请求法院判如所诉。 被告信德公司未进行答辩。 审理查明：胡利平、肖勇于2017年8月13日与宜宾远达房地产投资开发有限公司签订《四川省商品房买卖合同（预售）》约定：胡利平、肖勇购买四川省宜宾市翠屏区远达.第一城地块第6幢1单元7层1-7-5号房屋。2019年11月，胡利平、肖勇缴纳契税、专项维修资金等后接房。2019年12月3日，原告胡利平（甲方）与被告信德公司（乙方）签订《室内装修工程施工合同》，主要载明：一、工程概况：装饰施工地点为远达第一城6栋1单元705房（建筑面积78.8㎡），装饰施工内容详见附件《装修套餐内容》或《预算清单》，承包方式为包工包料，自2019年12月3日开工至2020年3月18日竣工，工期105天，工程总价款67399元。八、违约责任：由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的5‰向甲方支付违约金。十二、其他约定条款：1.本合同金额为最终优惠金额，包含666元／㎡全部套餐所有内容（其中全屋瓷砖由甲方购买并提供一扇卫生间门及2圈4平方电线），另包含以下内容：（1）厨房开门洞1.5米；（2）大阳台与客厅之间墙拆除；（3）主卧及次卧飘窗拆除；（4）酒柜加鞋柜2.3米到顶；（5）主卧衣柜2.0到顶；（6）次卧衣柜1.5米到顶；（7）儿童房1.5米榻榻米加衣柜到顶以及80公分书桌；（8）客厅和餐厅直边吊顶及过道吊平顶；（9）三个房间阴角做石膏线；（10）瓷砖电视背景墙；（11）全屋刷黄色墙固、绿色地固。（衣柜、酒柜、鞋柜以及榻榻米用多层实木夹板含五金配件）2.赠送3台美的大1.5匹房间空调。（型号：ＫＦＲ-35ＧＷ）。3.赠送全屋瓷砖美缝。4.乙方在装潢施工范围内承担乙方负责装修项目中的所有安全责任。5.赠送儿童房窗子侧面砌墙项目以及厨房及生活阳台之间砌墙以及公卫砌墙干湿分区。6.厨房以及卫生间电路和水路走顶，水路做回水。 原告分别于2019年12月3日、2019年12月14日、2020年1月16日、2020年6月2日向被告支付装修定金及工程款6739.9元、16849.75元、20219.7元、20699.75元，共计64509.1元，被告分别向原告出具了相应的收款收据。 原告陈述，被告于2019年12月3日进场对远达第一城6栋1单元705房屋进行装修，2020年1月22日停工，2020年3月10日又陆续进行装修作业，但偶尔来施工，2020年7月14日开始原告就联系不上被告。至今尚有酒柜、鞋柜卧室吊顶、厨卫吊顶、主次卧衣柜、儿童房榻榻米和衣柜以及书桌、瓷砖电视背景墙、卧室木地板、卫生间浴室柜、花洒、蹲便、马桶、空调、开关面板、全屋门、全屋美缝等未进行装修施工。本案承办法官于2020年9月17日到案涉房屋进行现场查勘，原告所述被告未施工的情况属实。 肖勇与原告胡利平于2009年6月10日办理结婚登记。 本院于2020年9月7日向被告信德公司送达本案起诉状副本。 本院认为：原被告于2019年12月3日签订的《室内装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守遵行。案涉房屋的装修工程总价款为67399元，被告出具五张收据，确认收到原告的装修工程款64509.1元，却未在约定的工期内（2019年12月3日至2020年3月18日），完成“666元/㎡豪华全包套餐内容”载明的施工内容。截止本案审理时，被告仍有酒柜、鞋柜卧室吊顶、厨卫吊顶、主次卧衣柜、儿童房榻榻米佳衣柜以及书桌、瓷砖电视背景墙、厨卫门、卧室木地板、卫生间浴室柜、花洒、蹲便、马桶、空调、开关面板、全屋门、全屋美缝等工程内容未完工，给原告造成了损失，已构成违约，应当承担违约责任。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项：“当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同”以及第九十六条第一款：“当事人依照本法第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同至通知到达对方时解除。”之规定，原告胡利平有权请求解除其与被告信德公司于2019年12月3日签订的《室内装修工程施工合同》。本院确认原告胡利平与被告信德公司于2019年12月3日签订的《室内装修工程施工合同》于2020年9月7日解除。 依照《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”之规定及《室内装修工程施工合同》第八条之约定每逾期一天，被告应按原告已付款的5‰支付违约金。原告胡利平有权请求被告信德公司公司支付违约金。经本院核算，原告诉请55200元违约金不超过合同的约定，计算适当，本院予以支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、九十四条、九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、原告胡利平与被告宜宾信德装饰工程有限责任公司于2019年12月3日签订的《室内装修工程施工合同》于2020年9月7日解除。 二、被告宜宾信德装饰工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告胡利平支付55200元违约金。 如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费2360元，减半收取计1180元，由被告宜宾信德装饰工程有限责任公司负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省宜宾市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员  刘 琳 二〇二〇年九月二十四日 法官助理  孙 琳 书 记 员  马巨容