浙江省淳安县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0127民初3133号 原告：杭州集和装饰设计工程有限公司，住所地浙江省杭州 市江干区三里家园三小区17幢408室。 法定代表人：柳少波，经理。 委托诉讼代理人：黄小宏，该公司职工。 委托诉讼代理人：姜伟，浙江五联律师事务所律师。 被告：杭州千岛湖啤酒温泉酒店有限公司，住所地浙江省淳 安县千岛湖镇坪山工业园区（千岛湖镇啤酒乐园5号楼、6号楼）。 法定代表人：聂海峰，执行董事。 委托诉讼代理人：陈小明、蔡妮，浙江星韵律师事务所律师。 原告杭州集和装饰设计工程有限公司因与被告杭州千岛湖啤 酒温泉酒店有限公司装饰装修合同纠纷一案，向本院提起诉讼， 请求判令：被告向原告支付工程款264971元及利息，自2018年3 月16日起至2019年8月19日止的利息按同期中国人民银行公布 的货款基准利息4.75%计付，自2019年8月20日起至款项全部付 清之日止的利息按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场 报价利率（LPR）4.2%计付。本院受理后，依法适用简易程序，公 开开庭进行了审理。本案现已审理终结。 本院经审理认定事实如下:2017年8月11日，原告（乙方） 2- 与被告（甲方）签订《杭州千岛湖啤酒温泉酒店室内装修工程吊 顶、隔断等分包合同》，合同中约定：由乙方为甲方进行吊顶、 隔断等工程项目施工,暂定价款1178688元，最终造价以甲方签订 的第三方工程咨询公司审核确定的为准；付款方式，工程经甲方 有关部门验收合格办理结算后支付至结算总价的95%，剩余5%作 为质保金，待工程完工后无质量问题甲方在一年后支付；工程期 限，开工时间为2017年7月26日（待定），竣工时间是2017年 10月26日（待定）；工程质量保修期为验收合格后一年。 2018年1月3日，为原合同范围外新增部分工作的内容，双 方又签署了一份《杭州千岛湖啤酒温泉酒店室内装修吊顶、隔断 等分包合同补充协议书》，其中约定：价款最终按实际发生量结 算，暂定为227760元，付款方式按原合同方式。3月10日，工程 竣工；12日，原告即以《工程竣工报告》的形式通知被告验收， 报告上载明的内容有：……工程质量经初验为合格，……请你单 位于三天内组织有关单位进行竣工验收。15日，被告的代表在《工 程竣工报告》上签字，并加盖公司印章。次月，被告即使用该酒 店营业。 事后，为工程造价由被告的股东委托浙江淳安阳光联合会计 师事务所进行审计。2020年1月8日，事务所审计报告书载明的 审定造价为2133307元。此前，被告已支付的工程款为1868336 元；同月22日，被告再支付1万元；余款即未再支付。 另查，诉讼中，原告认可尚欠被告的酒店消费款834元，并 3- 同意被告在应付工程款中扣减。 本院认为，双方签订的两份装饰装修施工合同有效。对各方 有关权利义务的确定，有合同约定的按合同约定，无合同约定的 按法律规定。对合同有疑义的条款，采用合同文义解释、整体解 释等方法确定意思表示的含义。关于工期的约定，因为开工和竣 工的时间在第一份合同上均表示为待定，而《工程竣工报告》上 已明确为2018年3月10日，故应以报告上的时间为准，由此可 以认定主张原告已超过工期的事实不能成立。关于验收合格的时 间，从竣工报告载明的验收合格内容，结合被告酒店开张营业的 时间，可以认定工程验收时间为2018年3月15日。关于工程价 款数额的确定，因合同约定“最终造价以甲方签订的第三方工程 咨询公司审核确定的为准”，故应以审计报告书载明的审定造价 2133307元为准。关于付款时间，从付款方式的约定条款可以看出， 是95%的工程款先付，剩余5%的工程款作为质保金在其后支付； 因为先付95%的时间约定为“验收合格办理结算后”，其含义不够 明确，故不能直接依此确定付款时间，但至少能够确定是在5%工 程款之前支付，而该条款的应有之义中，也包括被告在5%工程款 之前履行“办理结算”义务；而根据后付5%的时间的约定为“待 工程完工后无质量问题甲方在一年后支付”和“工程质量保修期 为验收合格后一年”的约定，对照已认定的验收时间，可以认定 “验收合格后一年”的截止时间为2019年3月14日，即为应付 清全部工程款之日。综上所述，被告未在确定的付款时间内履行 4- 造价审定和支付工程款义务，应承担相应的违约责任。利息具体 计算方法为：以264971元为基数自2019年3月15日起至同年8 月19日止按同期中国人民银行公布的货款基准利率4.35%计算的 利息为5027元，扣减834元后为4193元；以264971元为基数自 2019年8月20日起至2020年1月22日的利息按同期全国银行间 同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算；以254971 元为基数自2020年1月23日起至还清之日止的利息按同期全国 银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算。原告 的诉讼请求，持之有据的，本院予以支持；依据不足的，本院不 予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条《最高人 民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的的解 释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六 十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告杭州千岛湖啤酒温泉酒店有限公司于本判决生效之 日起五日内给付原告杭州集和装饰设计工程有限公司工程款 254971元及按以下方法计算的利息，2019年8月19日前的利息 为4193元；自2019年8月20日起至2020年1月22日止的利息 以264971元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市 场报价利率（LPR）计算；自2020年1月23日起至还清之日止的 利息以254971元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷 款市场报价利率（LPR）计算； 二、驳回原告杭州集和装饰设计工程有限公司的其他诉讼请 5- 求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中 华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟 延履行期间的债务利息。 案件受理费5702元，减半收取2851元，保全费1987.50元， 合计4838.50元，由被告杭州千岛湖啤酒温泉酒店有限公司负担 4400元、原告杭州集和装饰设计工程有限公司负担438.50元。 原告于本判决书生效之日起十五日内向本院申请退费；被告 于本判决书生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交 上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州 市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号预交 上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服 一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》 次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。 审判员  黄河清 二〇二〇年九月二十五日 书记员  钱子萍 6- 附：本判决适用的相关法律依据 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义 务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损 失等违约责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法 律问题的的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的， 按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类 贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时 间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起 诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证 据。