云南省易门县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）云0425民初321号 原告（反诉被告）：云南建投钢结构股份有限公司，住所地：云南省云南嵩明杨林工业园区。 法定代表人：罗剑锋，任董事长。 委托诉讼代理人：毕文高，系云南建投钢结构股份有限公司律师。代理权限：特别授权。 委托诉讼代理人：杨延仙，系云南建投钢结构股份有限公司律师。代理权限：特别授权。 被告（反诉原告）：云南美森生物科技有限公司，住所地： 云南省玉溪市易门县易门工业园区六街片区。 法定代表人：袁琦，任执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：徐彦刚，云南昕坤律师事务所律师，代理权限：特别授权。 云南建投钢结构股份有限公司（以下简称“建投公司”）与云南美森生物科技有限公司（以下简称“美森公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院2020年3月31日受理后依法适用普通程序审理。案件审理过程中，美森公司提起反诉，本院审查后对反诉予以受理。因建投公司于2020年4月23日申请财产保全，要求对美森公司的银行账户在1077183.94元范围内予以冻结，本院于2020年4月23日作出民事裁定，对美森公司的银行账户在1077183.94元范围内予以冻结。本案于2020年6月10日在本院第四法庭对本诉及反诉合并进行审理，建投公司的委托诉讼代理人毕文高、杨延仙，美森公司的委托诉讼代理人徐彦刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 建投公司向本院提出诉讼请求：一、判令美森公司立即向建投公司支付所欠的工程款944700元；二、判令美森公司向建投公司支付拖欠工程款的资金占用利息，自2017年12月15日暂计算至2020年3月23日为132483.94元。三、本案诉讼费、保全费、保全担保费等由美森公司承担，合计暂估1077183.94元。事实和理由：2015年6月24日，美森公司与云南建工钢结构有限公司就“年产12000t消毒液、抑菌液生产线项目”签订了《建设工程施工合同》，合同约定由云南建工钢结构有限公司承建十四冶建设云南勘察设计有限公司设计的“年产12000t消毒液、抑菌液生产线项目”的综合业务用房（办公楼）基础部分、一期标准厂房土建水电安装工程、总平面布置图的厂区道路围墙栏杆及挡土墙工程。合同对价款、质量、支付方式、违约责任等做了明确约定。云南建工钢结构有限公司履行完毕全部合同义务，但美森公司未按约定支付工程款给建工钢结构公司。2016年5月30日，云南建工钢结构有限公司名称变更为云南建工钢结构股份有限公司；2017年4月24日，云南建工钢结构股份有限公司名称又变更为云南建投钢结构股份有限公司。2017年12月15日，双方对年产12000t消毒液、抑菌液生产线项目进行结算，结算金额为5830000元，美森公司累计支付金额仅为4885300元，尚欠建投公司工程款944700元至今未付。美森公司的行为严重违反了双方的合同约定，已构成违约。按照合同约定，美森公司应当按建投公司向银行贷款利率支付拖欠工程款的利息，自2017年12月15日暂计算至2020年3月23日的利息为132483.94元。综上，建投公司为维护自身的合法权益，根据《合同法》、《民事诉讼法》及相关法律的规定，特向法院提诉讼，请求依法支持建投公司的全部诉讼请求。 美森公司辩称，第一，美森公司对欠付的工程款无异议，建投公司至今未履行竣工验收的项目，导致目前没有验收。双方约定了工程承包范围、合同价款、施工工期、承包人完成工程量、工程质量标准及竣工验收报告等内容。根据合同通用部分约定，建投公司应当于竣工30日内向美森公司提供完整的竣工图及竣工档案资料一式四份，协助完成竣工验收以及备案手续，保证部分分项工程及整体工程质量按照工程施工质量验收统一标准达到合格。但建投公司超过约定的施工工期（70日历天）且至今未履行合同约定的验收义务，导致目标项目至今未能完成验收工作，面临行政机关等多部门处罚的风险，建投公司构成违约。 美森公司向本院提出反诉请求：1、判令建投公司继续履行双方于2015年6月24日签订的《建设工程施工合同》；2、判令建投公司向美森公司提交“生产12000t消毒液、抑菌液生产线项目”竣工验收图及竣工档案资料一式肆份；3、判令建投公司向美森公司提交“生产12000t消毒液、抑菌液生产线项目”竣工资料及竣工验收报告，并协助完成竣工验收及备案手续；4、判令建投公司以5830000元为基数，向美森公司支付未履行诉讼请求第2、3项合同义务产生的违约金629891元；5、判令建投公司承担本诉及反诉全部诉讼费用。事实和理由：美森公司和云南建工钢结构有限公司因“生产12000t消毒液、抑菌液生产线项目”于2015年6月24日签订《建设工程施工合同》，约定了合同价款、施工工期、承包人完成工程量、工程质量标准及竣工验收报告等内容。根据合同通用部分第四条第17款、第九条第32款以及专用条款第九条第19项约定，建投公司应当于工程竣工30日内向美森公司提供完整的竣工图及竣工档案资料一式肆份，并保证部分分项工程及整体工程质量按《0350300-2001建筑工程施工质量验收统一标准》达到合格。但建投公司至今未履行合同约定的验收义务，导致目标项目至今未能完成验收工作。根据《建设工程施工合同》通用条款第十条之约定，依法应当承担违约责任。综上所述，验收义务不仅为建投公司的合同义务也是法定附随义务，因其未履行导致美森公司无法对建设项目进行验收，已构成严重违约，现为维护建投公司的合法权益，特向法院提起反诉，请求依法支持美森公司的请求。 建投公司辩称，建投公司除了按照合同约定的质量保修义务外，其他的合同义务已经完成。合同已经约定了竣工验收之后才进行结算，建投公司已经提交了相关的竣工资料，如果建投公司没有提供竣工图纸及相关资料，双方是没有办法结算的，美森公司诉请第四项请求没有合同约定，请法庭驳回美森公司的全部反诉请求。 建投公司为证明其诉讼主张，向本院提交如下证据： 第一组证据：1、《准予变更登记通知书》〔（云）登记内变核字（2016）第9283号〕；2、《准予变更登记通知书》〔（云）登记内变核字第1781号〕；证明云南建工钢结构有限公司经过两次公司名称变更后，现公司名称为云南建投钢结构股份有限公司，具有本案原告主体资格； 第二组证据：企业信用信息公示报告，证明建投公司具有本案适格主体资格； 第三组证据：1、《建设工程施工合同》；2、《工程结算书》；3、收款明细表；证明：1、2015年6月24日，云南建工钢结构有限公司与美森签订《建设工程施工合同》，约定由云南建工钢结构有限公司承建被告“年产12000t消毒液、抑菌液生产线项目”，合同暂估价款6761680.74元。2、双方于2017年12月15日确认该工程结算造价为5830000元；3、建投公司累计收到的工程款项仅为4885300元，美森公司仍有944700元工程款未支付； 第四组证据：1、《人民币流动资金贷款合同》；2、中信银行贷款利息回单，证明：1、2018年3月13日，建投公司与中信银行股份有限公司昆明分行签订《人民币流动资金贷款合同》，合同第4.1条约定贷款利率以贷款实际提款日的定价基础利率上浮179（BPS）；第4.1.3条约定定价基础利率采用前一个工作日由全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款基础利率报价平均利率。2、建投公司银行贷款计息利率为6.09%，按该利率计算，美森公司应支付的欠款利息自2017年12月15日暂计算至2020年3月23日为132483.94元。 经质证，美森公司对建投公司提交的第一、二组证据“三性”予以认可。对第三组证据的《建设工程施工合同》“三性”予以认可，对工程结算书、收款明细表真实性、合法性认可，对证明目的不予认可。第四组证据均与本案无直接关联性，不予质证。 为证明其反诉主张，美森公司向本院提交如下证据： 《建设工程施工合同》复印件，证明美森公司与云南建工钢结构有限公司于2015年6月24日签订《建设工程施工合同》，双方约定了工程承包范围、合同价款、施工工期、承包人完成工程量、工程质量标准及竣工验收报告等内容。根据合同通用部分约定，建投公司应当于竣工30日内向美森公司提供完整的竣工图及竣工档案资料一式四份，协助完成竣工验收以及备案手续，保证部分分项工程及整体工程质量按照工程施工质量验收统一标准达到合格。但建投公司超过约定的施工工期（70日历天）且至今未履行合同约定的验收义务，导致目标项目至今未能完成验收工作，面临行政机关等多部门处罚的风险。建投公司构成违约，给美森公司造成损失，应当支付违约金。 经质证，建投公司对证据的真实性、合法性认可，对关联性和证明目的不予认可，双方签订了合同，对价款和工期进行了约定，但是整个工程竣工验收的手续应该由建设单位即美森公司来组织验收，根据双方签订的施工合同，建投公司承担的主要义务是按照合同设计图纸履行合同内容，移交工程。 本院认为，建投公司提交的第一至三组证据以及美森公司的提交的证据符合证据的合法性、真实性、关联性的要求，对上述证据本院均予以采证。建投公司提交的第四组证据与本案无关联性，本院不予采证。 本院经审理查明认定如下案件事实： 2015年6月24日，美森公司（发包人）与云南建工钢结构有限公司（承包人）签订《建设工程施工合同》，将美森公司年产12000t消毒液、抑菌液生产线项目发包给云南建工钢结构有限公司负责建设。合同约定：承包范围：美森公司委托十四冶建设云南勘察设计有限公司设计“年产12000t消毒液、抑菌液生产线项目”的综合业务用房（办公楼）基础部分、一期标准厂房土建水电安装工程、总平面布置图的厂区道路围墙栏杆及挡土墙工程施工图所包含的全部分项工程（以建设单位该部分的拦标工程量清单及清单细目特征为准）及招标文件、招标补充文件、招标答疑、投标承诺、拦标工程量清单。招标范围的具体内容详见建设单位拦标工程量清单，以拦标工程量清单为准。合同工期总日历天数70天，开工日期：以监理公司书面开工令为准。竣工日期：从开工日期起顺延70天。质量标准：符合GB50300-2001《工程施工质量验收规范》验收标准，一次性验收合格。合同价款：金额暂估6761680.74元，拦标价7954918.52元＊（1－下浮15%）﹦6761680.74元，注：合同价为拦标价下浮15%。本工程所需要的设备、材料由承包人自行采购，但必须符合国家标准。合同中的第二部分“通用条款”第24“工程预付款”约定：实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。第26.4约定：发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第九“竣工验收与结算”部分中的第32.1约定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。32.2约定：发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。第33.3约定：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。合同的第三部分“专用条款”第16“工程款（进度款）支付”约定：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程进度款按每月审核的实际完成工程量的80%支付，工程进度款累计支付至合同价的90%时，暂停支付。待竣工验收后，承包人在一周内提交完整的结算资料，建设方在收到结算资料三个月内办理完竣工结算，竣工结算后，支付至工程结算总价款的90%，尾款10%待保修期满后一周内结清，质量保修期为壹年。第19.1竣工验收约定：工程竣工30天内提供竣工验收图及竣工档案资料一式肆份，竣工图制作费用由承包方承担。 案涉工程已经于2016年6月份交由美森公司开始陆续投入使用，但目前双方尚未组织验收。2017年12月15日，美森公司与建投公司通过结算，双方共同出具书面结算书，结算书载明双方认可结算造价为5830000元，并由双方在结算书上加盖公司印章。从2015年6月25日起至2018年9月21日止，美森公司合计向建投公司支付工程款4885300元，目前尚欠工程款944700元。另查明，云南建工钢结构有限公司于2016年5月30日更名为云南建工钢结构股份有限公司，于2017年4月24日再次更名为云南建投钢结构股份有限公司。 本案的争议焦点为：一、建投公司主张的逾期付款利息的计算问题；二、建投公司是否已经按合同约定向美森公司交付了竣工图纸及相关竣工资料；三、美森公司主张的违约金是否应得到支持。 焦点一，本院认为，《建设工程施工合同》系建工钢结构公司与美森公司自愿签订，合同内容不违法法律的禁止性规定，双方均应按照合同的约定履行自己的义务。根据现有证据，建工钢结构公司履行了合同约定的施工义务，根据双方出具的结算书证实双方确认的工程款为5830000元。截止2018年9月21日止，美森公司仅支付工程款4885300元，尚欠建投公司工程款944700元，美森公司已构成违约，建投公司主张要求美森公司支付所欠的工程款944700元，有事实及法律依据，本院予以支持。建投公司主张的逾期付款的违约金，根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。因双方的合同约定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。通过原告提交的《工程结算书》显示双方于2017年12月15日已经共同确认案涉工程的工程款为5830000元，则应认定美森公司已经于2017年12月15日收到建投公司的结算报告，则美森公司应于28天内即2018年1月12日前向建投公司支付欠付的工程款，逾期后则应从2018年1月13日起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。虽然双方合同约定按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的逾期利息，本院认为双方的约定不够明确、具体，因此，对于欠付工程款利息，本院确定按照同期同类型贷款利率4.35%（一年期）计算。即由美森公司支付建投公司自2018年1月13日起至款项付清之日止以本金944700元为基数，按年利率4.35%计算的逾期付款资金利息。 关于焦点二，美森公司反诉要求建投公司按照合同约定提交相关的竣工图纸及相关资料，建投公司辩称已经向美森公司提交了相关的竣工图纸及资料，但是建投公司并未提交相关的证据证实其已经向美森公司提交竣工图纸及资料，美森公司也不认可建投公司提交过上述资料，根据“谁主张、谁举证”的原则，建投公司应承担举证不利的后果。即建投公司应继续履行合同，按合同约定向美森公司提交竣工图纸及竣工档案资料、竣工验收报告，并协助美森公司完成竣工验收及备案手续。 关于焦点三，美森公司反诉要求建投公司支付未履行合同义务产生的违约金629891元，虽然双方合同约定了承包人应于工程竣工30天内提供竣工图及竣工档案资料一式肆份，竣工图制作费由承包方负担。但是双方对于承包方未能按期提供竣工图纸及竣工档案资料的情形下如何承担违约责任在合同中均未明确约定；且案涉工程已于2016年6月份就已经交付美森公司投入使用，美森公司也未举证证实因为建投公司未提交竣工档案资料给其造成的损失。综上所述，美森公司要求建投公司支付违约金629891元的主张，缺乏相应的事实及法律依据，本院不予支持。 据此，本院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十条之规定，判决如下： 一、由云南美森生物科技有限公司于判决生效之日起三十日内支付云南建投钢结构股份有限公司工程款944700元，并自2018年1月13日起至款项付清之日止以944700元为基数，按年利率4.35%计算的逾期付款的资金占用利息。 二、由云南建投钢结构股份有限公司于判决生效之日起三十日内向云南美森生物科技有限公司提交案涉工程的竣工图纸及竣工报告等竣工验收档案资料，并协助云南美森生物科技有限公司完成竣工验收及备案手续。 三、驳回云南建投钢结构股份有限公司的其他诉讼请求。 四、驳回云南美森生物科技有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费14495元，保全费5000元，由云南美森生物科技有限公司负担；反诉案件受理费5049元，由云南建投钢结构股份有限公司负担100元，由云南美森生物科技有限公司负担4949元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省玉溪市中级人民法院。 发生法律效力的民事判决，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以自本判决规定履行期间的最后一日起二年内，向人民法院申请执行。 审 判 长  马亚伟 审 判 员  郭成仁 人民陪审员  李加坤 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  朱 勇