福建省厦门市海沧区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0205民初931号 原告：厦门华洋鑫电子科技有限公司，住所地福建省厦门市海沧区翁角路285号，统一社会信用代码9135020079125775X4。 法定代表人：LINZAIDE，董事长。 委托诉讼代理人：李朝晖，福建联合信实律师事务所律师。 被告：大连鑫丽盛元贸易有限公司，住所地辽宁省大连市西岗区工一街105号2层2号，统一社会信用代码91210203MA0P59UC0N。 法定代表人：陈丽华，执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：许道辉，福建夏理律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吕强，福建夏理律师事务所实习律师。 原告厦门华洋鑫电子科技有限公司（以下简称华洋鑫公司）与被告大连鑫丽盛元贸易有限公司（以下简称鑫丽盛元公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告华洋鑫公司的委托诉讼代理人李朝晖、被告鑫丽盛元公司的委托诉讼代理人许道辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华洋鑫公司向本院提出诉讼请求：1.解除华洋鑫公司与鑫丽盛元公司于2020年3月9日签订的《BFE99熔喷供货合同》；2.判令鑫丽盛元公司立即返还华洋鑫公司货款1728000元；3.判令鑫丽盛元公司赔偿华洋鑫公司576000元；4.判令鑫丽盛元公司赔偿华洋鑫公司律师费用60000元；5.本案诉讼费用、保全费用由鑫丽盛元公司承担。事实和理由：因当前疫情需要，华洋鑫公司急需熔喷布生产口罩，为此，华洋鑫公司于2020年3月9日与鑫丽盛元公司签订一份《BFE99熔喷供货合同》，约定：华洋鑫公司向鑫丽盛元公司采购熔喷布，商标为环球，规格型号为BFE99（医用级），生产厂家为印度环球非织造布有限公司，采购数量为10吨，每吨单价288000元，总价2880000元，交货时间为：签订合同后，3月12日前安排空运，3月17日前货到深圳港，3月18日前深圳发货到厦门。货款结算为：签订合同时支付60%人民币1728000元，验收合格支付余下40%人民币1152000元。违约责任：违约方应当向守约方承担一切直接或间接损失，赔偿守约方总货款的20%。若鑫丽盛元公司逾期交货，华洋鑫公司有权解除本合同，并视为鑫丽盛元公司违约。争议解决方式：发生争议后若协调不能解决的，应向厦门市人民法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。合同签订后，华洋鑫公司即于2020年3月10日向鑫丽盛元公司银行账户汇入1728000元。依据约定，鑫丽盛元公司应于2020年3月18日向华洋鑫公司交付货物，但现已超过交货日期，期间经华洋鑫公司多次催告，鑫丽盛元公司至今未能交付货物。华洋鑫公司为维护自身合法权益，特提起诉讼，请求判如所请。 鑫丽盛元公司辩称：一、其同意解除双方签订的《BFE99熔喷供货合同》。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案因人类重大灾难的新冠肺炎疫情导致合同无法履行，即无法按照合同约定交付合同项下的熔喷布，属于不可抗力。故鑫丽盛元公司也同意解除案涉合同。二、其同意返还华洋鑫公司预付的货款1728000元，但华洋鑫公司要求其赔偿576000元的诉讼请求没有事实及法律依据，其不能同意，依法应驳回。首先，案涉合同的标的物熔喷布需采购自印度，并从印度空运至深圳，再由深圳运送至厦门，对此双方是清楚的。但由于本次疫情的发生，许多国家的防控政策也不断调整变化。疫情期间印度也出台“封国”政策以及政府禁止出口口罩及其原材料等防控措施。所以案涉合同项下的熔喷布一直无法从印度空运到国内，其无法交付熔喷布显然属于不可抗力。在出现无法交付熔喷布情形时，其不仅积极与供货单位协调，也及时与华洋鑫公司反馈情况，并和华洋鑫公司进行了友好协商，并一致同意合同不再履行，只要将款项退还即可。由于其也是将相关货款支付给上家供货单位安徽华控实业发展有限公司（以下简称安徽华控公司），其希望收到安徽华控公司退回货款后再直接退还给华洋鑫公司，华洋鑫公司在起诉前也是同意这个方案的，后来确实安徽华控公司迟迟未能退款，导致本案诉讼的发生。综上，本案确实属于不可抗力，案涉合同不能履行非鑫丽盛元公司造成，依据《中华人民共和国民法总则》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任；而且华洋鑫公司和鑫丽盛元公司也事实上同意解除合同退还已付货款即可。故华洋鑫公司要求鑫丽盛元公司承担违约责任赔偿损失没有事实和法律依据。其次，根据最高人民法院发布的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》第一条规定，疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照约定的期限完成订单或者交付货物，继续履行不能实现买受人的合同目的，买受人请求解除合同，返还已经支付的预付款或者定金的，人民法院应予支持；买受人请求出卖人承担违约责任的，人民法院不予支持。据此，本案对于华洋鑫公司要求鑫丽盛元公司承担违约责任的请求，依法不应予以支持。三、对于华洋鑫公司主张赔偿律师费，鑫丽盛元公司认为也属于主张违约责任的情形，如前面第二点所述，鑫丽盛元公司不应承担违约责任。 本院经审理认定事实如下： 2020年3月9日，华洋鑫公司（甲方）与鑫丽盛元公司（乙方）签订一份《ＢＦＥ99熔喷供货合同》，约定：华洋鑫公司向鑫丽盛元公司购买25ｇ熔喷布，商标为环球，规格型号为ＢＦＥ99（医用级），生产厂家为印度环球非织造布有限公司，采购数量为10吨，单价288000元／吨，总价款2880000元，交货时间为：签订合同后，3月12日前安排空运，3月17日前货到深圳港，3月18日前深圳发货到厦门。货款结算为：签订合同时支付60%为1728000元，验收合格支付余下40%为1152000元。违约责任：违约方应当向守约方承担一切直接或间接损失，赔付守约方总货款的20%。若乙方逾期交货，甲方有权解除本合同，并视为乙方违约。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。争议解决方式：发生争议后若协调不能解决的，应向厦门市人民法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担等条款。合同签订后，华洋鑫公司于2020年3月10日向鑫丽盛元公司银行账户汇入1728000元。而后，因全球性的新冠肺炎疫情，印度为预防疫情传播采取的包括停飞国际航班等紧急防控措施，致鑫丽盛元公司无法从印度进口案涉熔喷布，导致鑫丽盛元公司至今无法向华洋鑫公司交付约定的熔喷布。期间，鑫丽盛元公司的代表邱天兰与华洋鑫公司林再德（微信昵称：ｚｄ,微信号：×××）以微信的形式进行沟通，双方确认将交货时间延后至2020年3月24日，之后，双方确认无法从印度购得熔喷布，案涉合同已无法继续履行，并就相关退款事宜进行了沟通，但没有具体的退款时间。华洋鑫公司与鑫丽盛元公司经协商未果，遂向本院提起诉讼，并提出如上之诉请。 华洋鑫公司为向鑫丽盛元公司主张债权于2020年4月7日与福建联合信实律师事务所签订一份《法律事务委托合同》，约定：福建联合信实律师事务所接受华洋鑫公司的委托，并指派李朝晖律师担任华洋鑫公司的诉讼代理人，华洋鑫公司为此向福建联合信实律师事务所支付了60000元的律师代理费。 华洋鑫公司于2020年4月10日向本院申请财产保全，请求对鑫丽盛元公司价值2133600元的财产进行查封、冻结，本院于2020年4月14日作出（2020）闽0205财保931号民事裁定书。华洋鑫公司并为此支付了保全申请费5000元及向中国平安财产保险股份有限公司支付财产保全保费6400.8元。 另查明：2020年3月10日，鑫丽盛元公司（甲方）与案外人安徽华控实业发展有限公司（乙方，以下简称华控公司）签订一份《BFE990熔喷供货合同》，约定：鑫丽盛元公司向华控公司购买25g熔喷布，商标为环球，规格型号为BFE99（医用级），生产厂家为环球非织造布有限公司，采购数量为10吨，单价238000元/吨，总价2380000元，交货时间为：签订合同后，3月12日前安排空运，3月17日前货到深圳港，甲方3月17日安排物流到深圳港自提等条款。合同签订后，鑫丽盛元公司于2020年3月10日向华控公司银行账户汇入1428000元。至今，案外人华控公司未向鑫丽盛元公司交付货物，也未退还相应的款项。 上述事实有：华洋鑫公司提供的《BFE99熔喷供货合同》、银行汇款回单、《法律事务委托合同》及发票、财产保全申请费、保单保函及发票，鑫丽盛元公司提供的《BFE990熔喷供货合同》、银行转账凭证、媒体报道、微信沟通记录以及法庭笔录为证，足以认定。 本院认为，华洋鑫公司与鑫丽盛元公司签订的《BFE99熔喷供货合同》，系当事人真实意思表示，其内容、形式不违反法律、法规的强制性规定，为有效合同，对双方当事人均有法律约束力。因全球性的新冠肺炎疫情致 鑫丽盛元公司无法从印度进口案涉熔喷布，导致其未能继续履行案涉合同，现华洋鑫公司要求解除案涉合同，并要求鑫丽盛元公司立即返还已经支付的货款1728000元的诉讼请求，鑫丽盛元公司亦表示其同意解除案涉合同，并同意返还已支付的货款1728000元，因此，华洋鑫公司的该项诉讼请求，本院予以支持。双方签订的《BFE99熔喷供货合同》，因全球性的新冠肺炎疫情的影响致鑫丽盛元公司无法从印度进口案涉熔喷布，导致其未能继续履行合同，但新冠肺炎疫情的发生以及有关国家、相关部门为预防疫情传播采取的包括停飞国际航班等紧急防控措施，系不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，系不可抗力，鑫丽盛元公司未能按照合同约定进行履行，并非鑫丽盛元公司的过错所致。故华洋鑫公司要求鑫丽盛元公司赔偿其损失576000元、律师费用60000元的诉讼请求，本院不予支持。关于财产保全申请费5000元问题，鑫丽盛元公司至今未偿还华洋鑫公司已付的货款1728000元，华洋鑫公司向本院申请财产保全，实属合理，鉴于华洋鑫公司已经先行支付，故该财产保全申请费5000元应由鑫丽盛元公司直接支付给华洋鑫公司。依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十条、《中华人民共和国合同法》第九十四条第（一）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、解除厦门华洋鑫电子科技有限公司与大连鑫丽盛元贸易有限公司于2020年3月9日签订的《BFE99熔喷供货合同》； 二、大连鑫丽盛元贸易有限公司于本判决生效之日起十日内返还厦门华洋鑫电子科技有限公司货款1728000元； 三、大连鑫丽盛元贸易有限公司于本判决生效之日起十日内支付厦门华洋鑫电子科技有限公司财产保全申请费5000元； 四、驳回厦门华洋鑫电子科技有限公司的其他诉讼请求。 如大连鑫丽盛元贸易有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费23869元，减半收取11934.5元，由厦门华洋鑫电子科技有限公司负担1758.5元、大连鑫丽盛元贸易有限公司负担10176元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 员 陈志强 二〇二〇年九月八日 法官助理 陈 思 书 记 员 程诗磊 附：本案所适用法律条文 《中华人民共和国民法总则》 第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。 不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 …… 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。