天津市南开区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0104民初15014号原告：孟祥寅，男，1986年3月22日出生，汉族，无职业，住天津市南开区。被告：李康，男，1987年4月10日出生，汉族，无职业，住天津市河东区。第三人：李铁锋，男，1988年4月27日出生，汉族，无职业，住天津市津南区。原告孟祥寅与被告李康、第三人李铁锋装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。后因案情复杂，依法裁定转为普通程序，再次公开开庭进行了审理。原告孟祥寅、被告李康、第三人李铁锋到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告孟祥寅向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令被告返还原告工程款50000元，并按照国家同期银行贷款利率支付原告至工程款还清之日止的利息；2.请求法院依法判令被告支付原告工期延误违约金13400元。事实和理由：原、被告于2019年4月29日签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，约定被告为原告进行天津市南开区盈××××号房屋的装饰装修工程，开工时间为2019年4月30日，竣工日期为2019年6月15日，工程总造价67000元。合同签订后，原告通过微信形式向被告支付定金6000元。2019年4月30日，原告通过银行转账形式向被告支付45000元，其中包括中央空调款31000元。2019年5月22日，原告通过银行转账形式向被告支付30000元。2019年5月28日被告因涉嫌危险驾驶罪被逮捕导致无法为原告进行装饰装修工程，原告只能另行寻找装修公司进行施工，但被告拒绝退还装修款项。同时根据双方签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》第12.5条的约定，被告应按照合同总价款的20%向原告支付延误工期违约金，故原告诉至法院，望判如所请。被告李康辩称，双方确签订了《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，被告已按照合同约定为原告进行了装饰装修工程，故请求法院依法驳回原告全部诉讼请求。第三人李铁锋述称，第三人在盈×园实际从事了装饰装修工程，但只进行了水电铺设和主卫墙体拆砸，后因被告涉嫌刑事犯罪被拘役，且被告与第三人之前也有工程款没有结算，故第三人撤出了盈×园的装饰装修工程。原、被告之间的装修价款约定第三人不清楚。请求法院依法判决。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对本案有关证据和事实，本院认定如下：2019年4月29日，以原告为甲方、被告为乙方签订了《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，合同约定：工程地点为盈××××××××室，装饰装修面积141平方米；工程期限为45日，开工日期为2019年4月30日，竣工日期为2019年6月15日；工程采取乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料的方式；工程造价67000元，其中包含水电项目，甲方于合同签订当日支付工程造价的60%即40200元，于中期工程验收通过3日内支付工程造价的35%即23450元，于竣工验收通过3日内支付工程造价的5%即3350元。合同12.5条同时约定：由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额的2‰违约金，但累计不得超过总金额的20%。原告于合同签订当日通过微信形式向被告支付定金6000元；于2019年4月30日通过银行转账形式向被告支付45000元（包含31000元中央空调款），于2019年5月22日通过银行转账形式向被告支付30000元。2019年5月28日，被告因涉嫌刑事犯罪被依法采取强制措施。原、被告均确认涉诉房屋的水电铺设、铲墙皮及主卫墙体拆砸的装饰装修项目于被告被采取强制措施前已完成。诉讼过程中，本院依法至涉诉房屋进行现场勘验，原、被告均确认不申请对水电铺设、铲墙皮及主卫墙体拆砸的装饰装修项目进行工程造价鉴定，并认可由法院根据实际情况进行确认。另查，被告主张涉诉房屋的装饰装修工程由第三人为其寻找装修工人且全部装饰装修工程均已完成，并提供其与第三人的微信及银行转账记录对此予以佐证。原告及第三人均对此不予认可，第三人同时陈述被告提供的微信及银行转账记录均与本案所涉装饰装修工程无关，系第三人为被告从事的其他装饰装修工程款项。庭审中，原告自述因被告未完成涉诉房屋的全部装饰装修工程，故其于2019年6月25日与案外人签订《天津市住宅装饰装修工程施工合同》，由案外人继续完成涉诉房屋的剩余装饰装修工程，竣工日期为2019年7月30日。本院认为，原、被告签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应依约履行各自的权利义务。诉讼过程中，双方均确认被告已完成的装饰装修项目包括水电铺设、墙皮铲除及主卫墙体拆砸，同时认可由法院根据实际情况对工程造价进行确认。结合现场勘查情况、实际施工人员劳务报酬、市场通常报价并考虑可得合理利润，本院酌定上述工程造价为15000元，被告已收取的超过上述工程造价的工程款应予退还。被告虽主张已完成除上述装饰装修项目外的其他装饰装修工程，但一方面被告未能提供充分证据证明其主张，另一方面其确认涉诉房屋系其通过第三人寻找装修工人完成剩余装饰装修工程，但第三人对此予以否认，故对被告的上述主张本院不予支持。至于原告主张的利息问题，因缺乏合同及法律依据，本院不予支持。关于原告主张的延误工期违约金问题。双方签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》第12.5约定：由于被告责任延误工期的，应当按日向原告支付工程造价总金额的2‰违约金，但累计不得超过总金额的20%。本案中，原、被告约定的竣工日期应为2019年6月15日，但由于被告涉嫌刑事犯罪被依法采取强制措施导致原告另行寻找案外人继续剩余装饰装修工程，原告自述上述工程于2019年7月30日最终竣工，也即被告违约对原告造成的工程延期时长为45日，且诉讼过程中经本院反复释明，被告仍未申请本院调整上述违约金约定，故被告应按照原、被告签订的《天津市住宅装饰装修工程施工合同》的约定支付原告延误工期违约金6030元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、本判决生效之日起十五日内，被告李康返还原告孟祥寅装修款35000元；二、本判决生效之日起十五日内，被告李康给付原告孟祥寅延误工期违约金6030元；三、驳回原告孟祥寅的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1385元，由原告孟祥寅负担487元，由被告李康负担898元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审 判 长  马鸿莹审 判 员  王馨蕊人民陪审员  李 蓓二〇二〇年九月十一日书 记 员  杨 吉姚萌附：本裁判文书所依据法律条文的具体规定《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。宣判后当事人权利义务告知书一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。当事人提出上诉的，应在上诉期内，将上诉状正、副本递交本院，并按照相关规定预交上诉费用。未在上诉期内递交上诉状的，视为未提起上诉。经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。三、主动履行。判决书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。