湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）湘01民终9751号上诉人（原审被告）：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司，住所地：南宁市衡阳东路1号。负责人：蒙贵飞，董事长。委托诉讼代理人：莫杰龙，男，汉族，1995年10月21日出生，住广西蒙山县，系公司法务。被上诉人（原审原告）：宋文波，男，1983年12月6日出生，汉族，住湖南省。委托诉讼代理人：胡玲，湖南见田律师事务所律师。上诉人广西建工集团第一建筑工程有限责任公司因与被上诉人宋文波建设工程分包合同纠纷一案，不服湖南省宁乡市人民法院（2020）湘0124民初639号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年8月12日立案受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。上诉人广西建工集团第一建筑工程有限责任公司上诉请求：一、撤销一审判决，依法驳回被上诉人的诉讼请求；二、由被上诉人承担本案一、二审的诉讼费用。事实和理由：一、一审法院认定陈建军、宋文超签订合同、结算工程款的行为系双方真实意思表示，属事实认定不清、适用法律错误。陈建军、宋文超系上诉人聘请在工地上工作的普通工作人员，并没有权利对外签订合同及办理结算，且结算书上加盖的项目部公章仅限于在项目资料等普通文件上使用，而不能对外签订合同。一审法院在被上诉人未出示陈建军、宋文超相关授权的情况下，仅凭合同、结算书上加盖的项目部公章就认定二人可以代表上诉人公司对外签订合同、进行结算明显认定错误。上诉人从未对陈建军、宋文超出具过任何授权手续，事后也没有对两人身份及公章效力进行追认，故陈建军、宋文超签订合同、结算工程款的行为系其二人的个人行为。一审法院在宋文波无法证明陈建军、宋文超身份的情况下，仅凭项目部公章就要求上诉人承担上述二人个人行为产生的法律后果，违反法律规定，认定事实不清、适用法律错误。二、一审法院认定上诉人应按年利率4.75%的标准,从2017年3月18日向被上诉人支付利息属法律认定错误。本案中双方未约定违约金，上诉人即便需要承担付款责任，迟延付款造成被上诉人的损失仅为该笔款项按照银行同期存款利率得到的利息，按照银行定期三年存款利率2.75%计算三年仅为8.25%,而不是被上诉人要求的三年利率14.25%,一审法院无视上诉人的异议,认定上诉人按年利率4.75%向被上诉人支付利息合法有效属法律认定错误。综上，请求二审法院支持上诉人的上诉请求。被上诉人宋文波答辩称：一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。第一，广西一建金洲国际社区建设工程项目部是上诉人为了完成金洲国际社区项目建设所组建的临时性机构。项目部对外发生的权利义务关系，依法由设立该机构的上诉人承担。上诉人在已生效判决且已主动履行的诉讼案件中，自认陈建军系该项目的负责人。也认可项目部公章对外签订合同的效力。被上诉人与上诉人签订的合同有项目部盖章，结算书加盖有项目部印章并有项目部负责人陈建军签名,应对上诉人有约束力。第二，按年利率4.75%计算未付工程款利息，是上诉人的代理人在一审诉讼过程中认可的，且根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同的司法解释》的规定，当事人对欠付工程款没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款计算，被上诉人依据中国人民银行发布的1-3年期银行贷款基准利率，要求上诉人支付利息，实际低于同期同类贷款利率，应予支持。宋文波向一审法院提出诉讼请求：依法判令广西建工集团第一建筑工程有限责任公司立即支付工程款1364035.5元并支付利息181727元（已计算至2020年1月6日，后段利息以1364035.5元为基数按中国人民银行一至三年期的贷款年利率4.75%计算至工程款实际清偿之日止）；2、由广西建工集团第一建筑工程有限责任公司承担本案诉讼费用。一审法院认定事实如下：宋文波系经营铝合金门窗的个体户。2013年3月27日，宋文波与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部签订《铝合金门窗工程施工合同》，约定，工程名称，金洲国际社区一期二区外墙铝合金窗，地点，长常高速关山收费站以北500米处。结算单价，门窗制作安装包工包料，平开窗和上悬窗每平方360元，推拉窗和固定窗每平方290元，天井窗每平方360元，固定百叶窗每平方360元，平开百叶窗每平方360元，推拉门每平方355元，平开门每平方490元，采光窗每平方360元，所有异形门窗另加50元/平方。单位工程编号，独1户型78#-88#栋，116#-121#，独3户型137#-141#。花园洋房户型220#-224#栋。并约定了工程款支付办法、工期、质量标准、材料要求、工程验收、违约事项等内容。金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部由宋文超经手签订合同，并加盖公章。2013年4月5日，宋文波与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部签订《铁艺工程施工合同》，约定，工程名称，金洲国际社区一期二区铁艺工程，地点，长常高速关山收费站以北500米处。工程造价，铁艺制作安装包工包料，方钢栏杆每185元/米，铁艺花台每185元/米，工程决算金额以双方签字的实际收方量为准。铁艺制作完7日内付总工程款的50%，铁艺安装后7日内付总工程款的40%，整个工程竣工验收后7日内付总工程款的7%，剩余3%作质保金，质保期满后7日内付清。双方并对工程质量标准、材料要求、铁艺设计、工程施工、验收、保修期、违约事项进行了约定，违约事项约定，本合同签订后，任一方单独终止或违反合同内容，应由责任方负责赔偿对方的经济损失。金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部由宋文超经手签订合同，并加盖公章，宋文超与宋文波系亲兄弟关系。《铝合金门窗工程施工合同》并附有单位工程施工图。2017年3月18日，宋文波与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司金洲国际社区（一期）B区别墅建设工程项目部签订《工程结算书》，详细分项载明了工程各项结算内容和金额，工程总造价1895457.5元，陈建军在结算书上签名，注明，同意此结算金额。因涉案工程未竣工，宋文波施工的部分材料未安装的材料与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司工作人员进行了核验交接，一并进行了结算。涉案工程从2011年动工，后因故于2014年停工，至今未竣工。宋文波从2013年开始施工，至2014年年底停工。宋文波自认于2015年2月16日前支付工程款531422元。诉讼中，广西建工集团第一建筑工程有限责任公司自认宋文超、陈建军系其公司雇请的工作人员，对宋文波主张的利息标准4.75%无异议。宋文超向该院出具《承诺书》，承诺其在合同上签名、加盖的项目部公章均系真实的，无虚假情况。一审法院认为，宋文波与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司项目部工作人员签订的《铁艺工程施工合同》、《铝合金门窗工程施工合同》系双方真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制规定。项目部系代表承包人履行具体工程项目承包合同的施工管理组织，项目部公章是项目部履行具体工程项目的权利凭证，该合同上广西建工集团第一建筑工程有限责任公司工作人员签名，并加盖了项目部公章，广西建工集团第一建筑工程有限责任公司无证据证实该公章系无效的公章，且该工程由广西建工集团第一建筑工程有限责任公司建设，故该合同系合法有效的合同，广西建工集团第一建筑工程有限责任公司应承担合同权利义务。涉案工程款进行了结算，广西建工集团第一建筑工程有限责任公司工作人员签名确认工程款金额，并加盖了项目部公章，故广西建工集团第一建筑工程有限责任公司应承担支付义务。涉案合同工程款于2017年3月18日进行了结算，但未约定履行期限，故对广西建工集团第一建筑工程有限责任公司主张宋文波的诉讼请求已超过诉讼时效的主张，该院不予采信。宋文波主张利息标准4.75%广西建工集团第一建筑工程有限责任公司无异议，该院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：一、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司在判决生效后10日内支付宋文波工程款1364035.5元；二、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司按年息4.75%的标准支付宋文波工程款从2017年3月18日起至实际付清之日止的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18712元，减半收取9356元，由被告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司负担。二审中，双方当事人没有提交新证据。本院查明的事实与一审法院审理查明的事实一致。本院认为，本案的争议焦点为上诉人是否需承担支付工程款及相关利息。上诉人认为，一审法院认定陈建军、宋文超签订合同、结算工程款的行为系双方真实意思表示，属事实认定不清、适用法律错误。本院认为，广西建工集团第一建筑工程有限责任公司项目部工作人员与被上诉人签订的《外墙保温工程合同书》加盖有项目部公章，并有其工作人员宋文超签名，上诉人无证据证实该公章系无效的公章，且该工程由上诉人建设，故涉案合同系当事人真实意思表示，合法有效，上诉人应承担涉案合同的权利与义务。被上诉人提供的《工程结算书》上加盖了项目部公章，并有项目部工作人员陈建军签名确认，该结算书对上诉人亦有约束力，上诉人应据此承担支付义务。上诉人认为，一审法院认定上诉人应按年利率4.75%的标准,从2017年3月18日向被上诉人支付利息属法律认定错误。本院认为，被上诉人主张利息标准4.75%，上诉人在一审中无异议，且该利息标准亦符合相关规定，一审判决予以支持并无不当。因结算日期为2017年3月18日，一审判决确认从2017年3月18日支付利息并无不当。综上，一审判决上诉人应向被上诉人支付工程款1364035.5元及相应利息并无不当。综上所述，广西建工集团第一建筑工程有限责任公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费18712元，由上诉人广西建工集团第一建筑工程有限责任公司负担。本判决为终审判决。审判长  何豪杰审判员  赵佳玮审判员  易伟玲二〇二〇年九月十八日书记员  彭玉婷附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；……