浙江省嵊州市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0683民初3001号 原告：金雅莉，女，1970年8月28日出生，汉族，住嵊州市。 委托诉讼代理人：陈丽英，浙江大丰律师事务所律师。 被告：盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司，住所地嵊州市三江街道官河南路320号。 主要负责人：刘剑霞。 被告：刘剑霞，女，1980年4月21日出生，汉族，住嵊州市。 被告：施志标，男，1967年1月31日出生，汉族，住江苏省盐城市亭湖区，现住嵊州市。 原告金雅莉与被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司、刘剑霞、施志标装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告金雅莉及其诉讼代理人陈丽英到庭参加诉讼，被告刘剑霞同为盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司的主要负责人、施志标经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告金雅莉向本院提出诉讼请求：一、依法判令被告退还原告装修装饰及房租补偿款48200元，并按照48200元的30%支付违约金。二、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年10月23日，原告与被告施志标、同济居家装饰嵊州分公司签订了关于装修原告所有的位于嵊州市××号××单元××室的装饰装修合同，约定工程总价款为168000元，工期95天（即2018年10月24日-2019年1月30日）。2019年1月1日，因被告原因，工程无法在规定期限内完工，双方签订补充合同，工期延期至2019年4月10日。后被告仍未在规定时间内完工。 2019年8月25日，经原告与被告协商，签订了一份补充协议，协议约定：该装修工程剩余材料由原告自行采购，原告不再支付尾款，被告退还原告未施工工程的材料款及房租损失共计48200元。其中30000元在2019年10月30日前退还；剩余18200元在2019年12月30日前退还。被告若迟延还款的，原告按照迟延退款额的1%/天计算违约金。后经原告多次催讨，被告仍未履行退款义务，故特向嵊州法院提出上述诉请，望依法判决。 被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司、刘剑霞、施志标未作答辩。 原告就其诉讼请求所依据的事实，提供了以下证据予以证明： 证据1.原、被告的身份信息各一份，证明原、被告的诉讼主体资格。 证据2.装饰工程施工合同一份，证明原、被告于2018年10月23日签订了装饰工程施工合同，合同约定了工程价款、施工期限以及工程款的支付方式等 证据3.银行卡交易明细单及收款收据各一份，证明原告已分别向被告支付了54000元、31000元、60000元、8000元，共计153000元；亦证明了被告刘剑霞、施志标与被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司存在财产混同的情况。 证据4.补充协议一份，证明被告存在两次违约的情形，被告需按约退还原告工程款总计48200元，并约定了退还日期以及违约金。 被告未到庭对原告提供的证据发表质证意见。 本院对原告提供的证据质证如下：证据1、2、3，能够达到原告的证明目的，本院予以采信。证据4，其内容对原告主张的待证事实确有证明力，本院予以采信，但原告主张的金额由于补充协议载有（结算时详见附件）的约定，且原告提供了补充协议的附件，附件上有施志标自写的48200元还应扣减木地板地筋安装款2700元，最终应付款为45500元的内容，因此，本院认定被告应退还原告的款额为45500元。 本院经审理认定事实如下：2018年10月23日，原告与被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司签订了装饰工程施工合同一份。合同约定：原告将其所有的位于嵊州市××号××单元××室房屋的装饰装修工程交由盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司施工，总价款为168000元，工程期限95天，开工日期2018年10月24日，竣工日期2019年1月30日。工程款支付方式为：（1）本合同签订后，开工前三天支付合同价的50%，即85000元；水电验收合格、泥工进场前支付合同价的35%，即60000元；木工结束后、油漆工进场前，付合同价的10%，即16000元，即16000元。（2）余款5%，即7000元，在竣工验收合格后即付清余款。合同签订后，原告累计已向各被告支付工程价款153000元。因被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司无法在约定工期内完工，双方于2019年1月1日达成补充合同，约定工期延迟至2019年4月10日。后被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司至2019年4月10日仍未能按期完工。2019年8月25日，原告与被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司以及被告刘剑霞、施志标达成补充协议一份。协议约定：该装修工程剩余材料由原告自行采购，原告不再支付尾款，被告分期退还原告未施工工程的材料款及补偿房租损失共计48200元。其中30000元在2019年10月30日前退还；剩余18200元在2019年12月30日前退还。被告若迟延还款的，原告按照迟延退款额的1%／天计算违约金。补充协议写有（结算时详见附件）的言词。补充协议的附件载有施志标自写的48200元还应扣减木地板地筋安装款2700元，最终应付款为45500元的内容。各被告对该款经原告多次催讨，未予支付。 另查明，盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司为刘剑霞与施志标出资设立，刘剑霞与施志标为夫妻。 本院认为，债务应当清偿。原告与被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司已就应退还原告的工程材料款以及补偿原告房租损失等事项达成补充协议的事实清楚，且有盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司的出资股东刘剑霞、施志标予以确认。经审查，被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司应付原告的款项金额为45500元，对原告主张超过该款项部分金额的诉请，本院不予认可。被告刘剑霞、施志标作为盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司的出资股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产，应当对盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司所负的债务承担连带责任。至于违约金部分诉请，双方确有约定，可予认可，原告自认以应付款额的30%计付违约金，应予认可。综上，本院对原告合理部分诉请予以支持，不合理部分诉请予以驳回。被告盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司、刘剑霞、施志标经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司支付金雅莉装修装饰及房租损失补偿款计45500元，并支付该款为基数30%的违约金计13650元，合计支付59150元。 二、刘剑霞、施志标对盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司应付的上述款项承担连带责任。 三、驳回金雅莉的其余诉讼请求。 上述款项限于本判决发生法律效力后十日内付清。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1368元，依法减半收取684元，由金雅莉负担84元，盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司、刘剑霞、施志标共同负担600元，金雅莉负担部分金额已向本院缴纳，盐城同济居家装饰工程设计有限公司嵊州分公司、刘剑霞、施志标负担部分款额限本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。 审判员  单超 二０二０年九月十日 书记员  陈莉