河南省许昌市中级人民法院民 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院民事判决书（2020）豫10民终1526号上诉人（原审原告、反诉被告）：许昌市正林钢构有限公司，住所地长葛市107国道西侧于井钢材市场。法定代表人：郭坤营，该公司总经理。委托诉讼代理人：叶广超，河南德典律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：河南省国辉钢结构工程有限公司，住所地封丘县城关镇范庄村。法定代表人：孙太杰，该公司总经理。委托诉讼代理人：董树刚，河南风驰律师事务所律师。委托诉讼代理人：付圆圆，河南风驰律师事务所律师。原审被告：黄江波，男，汉族，1970年7月13日生，住郑州市。上诉人许昌市正林钢构有限公司因与被上诉人河南省国辉钢结构工程有限公司、原审被告黄江波加工承揽合同纠纷一案，不服河南省长葛市人民法院（2019）豫1082民初4089号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了公开审理。原审被告黄江波，经本院合法传唤未到庭参加诉讼，依法按缺席审理。另二当事人各自的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人许昌市正林钢构有限公司的上诉请求：撤销一审判决，改判支持上诉人的一审请求或者发回重审。事实与理由：一、一审法院解除上诉人与被上诉人签订的钢结构制作加工合同没有事实依据。上诉人在签订合同之后按照双方所确定的图纸已将两栋钢结构厂房所需的钢结构全部保质生产完毕。上诉人是根据被上诉人所提供的图纸进行的生产，具有专一性、特殊性。直接解除合同将导致上诉人所生产的钢结构不能对外销售，直接当废铁出售，将给上诉人带来巨大的经济损失。二、一审法院认定上诉人所生产的钢结构存在质量问题与事实不符。关于河南省国安建筑工程质量检测有限公司作出的检验报告不能直接认定上诉人所提供的钢结构存在质量问题和不符合设计图纸要求。在鉴定过程中，上诉人已明确表示检测公司所依据的检材并不是上诉人生产的，该检材位于被上诉人处的旧钢结构市场中，杂乱不堪，也没有直接证明检材为上诉人生产,依据该检材报告认定不符合设计图纸要求缺乏证据支持。上诉人与被上诉人在签订合同约定材质为Q235B而不应当与图纸中显示的Q345B材质为准，其所厚度边缘误差都不一样。三、被上诉人应当继续按照合同履行，按照合同提货支付上诉人剩余货款429264元并给付上诉人延迟提货损失、仓储费。四、一审法院让上诉人全额缴纳诉讼费错误。根据《诉讼费用交纳办法》第18条规定：被告提起反诉的、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求，人民法院决定合并审理的，分别减半交纳案件受理费。所以一审法院让上诉人全额支付诉讼费用错误。被上诉人河南省国辉钢结构工程有限公司辩称，上诉人许昌市正林钢构有限公司上诉理由不能成立，因上诉人的违约行为导致被上诉人定做的钢结构不能使用，导致合同目的不能实现，一审判决认定事实和适用法律并无不当之处，请依法驳回上诉人的上诉请求维持原判。一、上诉人不按照被上诉人提供的图纸制作钢结构，致使钢结构被发包方清场，被上诉人为了履行合同不得不另行定做钢结构，由于上诉人违约导致上诉人与被上诉人之间合同目的不能实现，给被上诉人造成巨大损失，一审法院解除双方所签合同有事实和法律依据。二、一审法院经依法委托法定鉴定机构对案涉钢结构进行检测，法院依据检测报告认定上诉人所生产的钢结构存在质量问题依法有据。接受委托后，河南省国安建筑工程质量检测有限公司按照法定程序对案涉钢结构进行检测，在双方当事人均在场的情况下对对存放于被上诉人处的钢结构进行检测，该鉴定机构作出的检验报告能够认定上诉人所提供的钢结构存在质量问题，其中女儿墙柱和屋面梁不符合设计图纸要求。一审法院依据该检测报告认定上诉人定做的钢结构存在质量问题有事实和法律依据。三、上诉人在为被上诉人定做钢结构时，偷工减料不按照图纸制作，给被上诉人造成30余万元的损失，上诉人应当赔偿被上诉人所受损失30万元。原审原告许昌市正林钢构有限公司向一审法院起诉请求：1、判令被告继续履行合同并支付剩余货款429264元；2、判令被告给付原告因延迟提货损失（自2018年12月1日开始计算以429264元为基数按月息2分计算至被告提货之日完毕）、仓储费5万元。3、本案一切费用由被告承担。原审反诉原告河南省国辉钢结构工程有限公司向一审法院起诉请求：1、要求解除反诉原被告签订的《钢结构加工制作合同》；2、要求反诉被告赔偿反诉原告损失30万元；3、本诉及反诉诉讼费由反诉被告承担。一审法院认定事实：2018年10月27日，黄江波作为河南省国辉钢结构工程有限公司的工作人员（甲方）与许昌市正林钢构有限公司（乙方）签订钢构加工制作合同，双方在合同中约定，乙方尊重甲方意见，结合甲方设计要求，甲方提供具体方案，乙方严格按照行业标准，采购材料、加工制作，加工方式：甲乙双方就封丘钢结构工程，共约160吨，材质为Q235B，合同价￥4800元每吨，总货款768000元。合同签订后预付总货款的30％计￥230000元大写贰拾叁万元，按公司实际收到款为准做为定金锁价合同方可生效，其余货款，在公司批提批结。工期以甲方交付定金之日起20天之后按生产进度陆续提货，在7天内提完。如超过七天按剩余货品价值2分计息，因超期造成的实际人工、装卸车、仓储费、运输费由甲方承担等。违约责任：甲方延期提货，不按合同约定支付上述项目货款，乙方有权停止发货，且甲方需按合同总价的1‰支付违约金，甲方未按规定时间付清所有款项，乙方仍享有钢构产品处置权与所有权。乙方违约责任，因乙方原因造成的工期延误，乙方向甲方支付相当合同总价金额每日1‰的违约金。如果钢构到现场安装时，发现有不合理的地方，两天之内，乙方无条件维修。合同签订后，河南省国辉钢结构工程有限公司收到许昌市正林钢构有限公司制作的第一个厂房的钢构，后河南省国辉钢结构工程有限公司因钢构质量问题未再提货，许昌市正林钢构有限公司于2019年6月13日诉至本院，河南省国辉钢结构工程有限公司提起反诉并申请对许昌市正林钢构有限公司制作的67根屋面梁和30根女儿墙柱规格进行鉴定，以确定屋面梁及女儿墙柱规格是否符合设计图纸要求及其损失的数额。2020年5月9日，河南省国安建筑工程质量检测有限公司作出检验结果，屋面梁翼缘板厚度：存放于河南国辉钢构公司货场内的27根屋面梁、四根翼缘板厚度符合图纸设计要求，其余屋面梁翼缘板厚度不符合图纸设计要求，女儿墙柱截面尺寸：存放于河南国辉钢构公司货场内的22女儿墙柱截面尺寸不符合图纸设计要求。对于反诉原告的损失鉴定申请，因无法鉴定未作出鉴定结论，另查明，河南省国辉钢结构工程有限公司在原被告双方发生纠纷后向案外人购买钢构并已安装完毕。庭审中，原告表示黄江波系履行职务行为，不要求其承担本案民事责任。一审法院认为：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案的争议焦点为，被告(反诉原告)是否应继续履行合同并支付原告(反诉被告)下余款项。许昌市正林钢构有限公司与河南省国辉钢结构工程有限公司签订的合同,系双方当事人的真实意思表示,依法成立。原告(反诉被告)应按合同的约定进行制作,并交付成果,被告(反诉原告)应支付原告价款，本案中，原告提供给被告的钢构不符合图纸要求，且被告已另行购买案外人的钢构并已安装完毕，双方之间签订的合同目的无法实现，已无履行的必要和意义，故原告要求被告继续履行合同，本院不予支持，原告要求被告支付下余款项，因其第一个厂房的钢构质量不合图纸要求导致被告没有继续提货，且被告已另行购买钢构按照完毕，本案原被告双方签订的合同目的已无法实现，故原告要求支付下余款项并赔偿损失缺乏事实依据和法律依据，对原告的诉请，本院不予支持。原告表示不要求被告黄江波承担民事责任。因黄江波系履行职务行为，原告的该项诉请系其行使自由处分权，符合法律规定，本院予以支持。对于被告的反诉请求，因双方签订的合同合同目的无法实现，故对其诉请要求解除反诉原被告签订的《钢结构加工制作合同》。本院予以支持，对于反诉原告要求反诉被告赔偿其损失30万元，因其不能证明损失数额，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、驳回原告（反诉被告）许昌市正林钢构有限公司的诉讼请求。二、解除原告（反诉被告）许昌市正林钢构有限公司与被告（反诉原告）河南省国辉钢结构工程有限公司签订的《钢结构加工制作合同》。三、驳回被告（反诉原告）河南省国辉钢结构工程有限公司的其他诉讼请求。二审期间双方当事人均未提供新证据。二审经查明的事实与一审认定的事实一致。本院认为，因上诉人所提供的钢构经检验鉴定不符合图纸要求，且被上诉人现已另行购买了案外人的钢构并安装完毕，双方之间曾约定的合同目的已无法实现。故，一审判令解除双方之间所签订的《钢结构加工制作合同》，并无不当。《诉讼费用交纳办法》第18条规定：“被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求，人民法院决定合并审理的，分别减半交纳案件受理费。”该条规定说明的是在反诉原告提起诉讼，案件合并审理的情形下，对反诉原告应减半收取案件受理费。一审已根据该规定对原审反诉原告河南省国辉钢结构工程有限公司应交诉讼费5800元减半收取2900元。上诉人认为其作为原审本诉原告也应对其减半收取诉讼费的上诉请求，无相应的法律依据，该上诉理由亦不能成立，本院不予支持。综上所述，上诉人的上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审诉讼费9580元由上诉人许昌市正林钢构有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  杨天兰审判员  尤 薇审判员  连红举二〇二〇年九月二日书记员  杨 冰执行催告通知书履行义务人：根据2016年9月25日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，你方应在生效判决指定的期限内主动履行判决确定的义务。如果有财产拒不履行，你将承担如下法律责任：1、增加执行成本。未在指定期间履行的，支付迟延履行金或加倍支付迟延履行期间的债务利息，承担执行费用。如实报告财产，否则罚款，拘留。2、消费行为限制。限制乘坐一等以上动车、高铁、飞机、入住星级宾馆、酒店、旅游度假、上夜总会、高尔夫球场、新建、扩建、装修房屋、出境。3、经商立项限制。限制设立金融类公司、社会组织、发行债券、股票、终止股权行权、从事不动产、国有资产交易、使用国有自然资源、获得政府补贴、政策支持、海关认证、从事药品、食品等行业及房地产、建筑企业资质、授信。4、就业就学限制。限制招录（聘）为公务员或事业单位工作人员、担任国企高管、金融机构高管、事业单位法定代表人、社会组织负责人、党代表、人大代表、政协委员、子女就读高收费私立学校。5、评先受奖限制。不得评为道德模范、获得慈善类奖项，已获得的予以撤销。单位或其领导成员成为失信被执行人的，不得参评文明单位，已取得文明单位的撤销。6、控制资金财产。查封、扣押、冻结、划拨、变价、扣留、提取、拍卖、变卖可供执行的存款、债券、股票、基金、收入及财产。7、追回债权抵债。对你享有到期债权的第三人发履行到期债务通知，追讨你担保、与他人共有、第三人占有的财产。8、拘传拘留罚款。对无正当理由拒不到场的拘传，拒不履行的处十五日以下拘留，个人罚款十万以下，单位罚款五万以上一百万以下。9、刑事自诉追究。申请执行人对拒不执行判决、裁定的被执行人，在公安、检察机关不予追究刑事责任的情况下，可以提起刑事自诉。10、刑事责任承担。有能力而拒不执行法院判决、裁定，情节特别严重的，处三年以上，七年以下有期徒刑，并处罚金。邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口