浙 江 省 宁 波 市 鄞 州 区 人 民 法 院                         民 事 判 决 书                         （2020）浙0212民初9158号                               原告                       宁波市海曙嘉端装饰设计工程有限公司（统一社会信用代码为91330212308907653Q）。住所地：浙江省宁波市海曙区集士港镇春华路925号5-02。             法定代表人：尹显端，该公司经理。             委托诉讼代理人：谷元香，浙江文天律师事务所律师。                               被告                       周才满，女，1987年7月20日出生（公民身份号码为532128198707200721），汉族， 户籍所在地河南省项城市范集乡朱庄村。             委托诉讼代理人：张丽，浙江明州律师事务所律师。             彭胜兰，女，1981年7月14日出生（公民身份号码为430722198107144788），汉族，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区首南街道风格首岸苑5幢19号1506室。                               案由                       装饰装修合同纠纷                               立案时间                       2020年8月6日                               开庭时间                       2020年9月11日                               适用程序                       简易程序                               诉讼请求                       两被告支付原告装修款39 000元，并支付自2020年1月16日起至实际款清日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的资金占用利息。                               法院认定             事 实                       2016年8月29日，两被告作为甲方（委托方）与原告（乙方、施工方）签订《宁波市新外滩早教中心装饰装修施工合同》，约定甲方将位于宁波市鄞州区新外滩404-406室建筑面积为226平方米的套内装修委托原告承包，承包方式为包工包料，工期自2016年8月29日至2016年9月30日，工程由业主设计。工程总价款优惠后140 000元，合同生效日起三天内支付35%即50 000元，灯具洁具安装前支付工程款的50%即70 500元，完工验收合格后三天内再支付15%即19 500元。工程结算详见《工程预算书》按工程预算包干价，结算除甲方变更增加外，工程量范围结算时不再增减任何费用。凡由乙方提供的材料、设备，应交由甲方验收，如不符合设计、施工要求或者规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。在施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，在签订《工程变更项目变更单》后方能进行该项目的施工。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查须验收手续，甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应须承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。工程竣工后，乙方应通知甲方在七天内组织验收，验收合格的，办理验收移交手续，并由甲方按照约定付清全部价款，如甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期，如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方因延期验收发生的相关费用，装饰工程未经验收不合格的，甲方有权拒收。本工程验收选用甲乙双方自行验收方法。工程竣工验收合格，店面装修保修一年。因乙方原因致使工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方在合同期限内无偿修理或者返工。甲方未按合同规定时间和额度付款的，每逾期一天，甲方应赔偿乙方1 000元，工程顺延。工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或者擅自动用工程成品或自行往由此造成无法验收和损失的，甲方负责。同日，原、被告签订《早教中心工程量清单预算表》，工程总造价141 172.6元，优惠后140 000元。后原告对涉案项目进行装修，于9月底10月初交付两被告使用。原告制作《早教中心工程量清单结算表》，显示增项有户外广告牌、主入口玻璃门门更换，二楼消防栓表面处理等合计11项共计26 828.2元，加预算价141 172.6元，总造价为168 000.8元，已付             90 000元，尚欠78 000.8元。该结算表未经双方签字确认。两被告接收原告交付的项目后，于同年10月对外招生，经营约两年关闭，并将店铺转让。两被告使用项目期间，发现有踢脚线开裂等问题，原告派员维修。             另查明，两被告系合伙关系，各占有50%的份额。2016年9月2日，两被告支付原告50 000元、11月3日支付原告40 000元，余款一直未付。原告多次催讨，2020年1月5日，被告彭胜兰以现金形式支付原告39 000元，原告法定代表人尹星端出具收条确认收到宝贝之家早教中心原合伙人彭胜兰装修尾款叁万玖仟元整（39 000），结算尾款柒万捌仟元整（78 000），彭胜兰的50%款项已付清，剩余的50%由尹星端找周才满继续追偿。同日，彭胜兰出具证明一份，载明原位于鄞州区宁南北路404-406的宝贝之家早教中心由彭胜兰与周才满两人合伙开办，两人各出资50%，后因经营不善，该早教中心于2018年6月倒闭。但当初欠宁波市鄞州嘉端装饰设计工程有限公司的装饰尾款柒万捌仟元整一直未付清，剩余50%尾款由该公司法人向周才满一方追偿。后周才满一直未支付相关款项。                               裁判理由                       原、被告签订的涉案合同合法有效，各方当事人应如约履行。关于涉案项目装修总价款，合同及预算表中明确约定优惠后价格为140 000元，结算表显示增项为26 828.2元，该结算表虽未经双方签字确认，但被告彭胜兰确认结算表中增加项目确实际发生，故涉案工程总价款应为166 828.2元，扣除两被告2016年支付的90 000元，尚余76 828.2元。关于剩余价款，原告向两被告催讨时，被告彭胜兰支付了39 000元，原告出具收条予以确认，认可两被告各50%的合伙关系，也承诺剩余50%向周才满追偿。原告的该承诺系对其权利的自行处分，且未损害被告周才满及他人的利益，本院予以准许，扣除彭胜兰支付的39 000元，尚余37 828.2元，应由周才满承担。现原告要求彭胜兰承担责任有违诚信，本院不予支持。关于被告周才满抗辩涉案项目有质量问题不同意支付价款的意见，本院认为项目交付时，被告未提出异议，在使用长达两年时间内也未以诉讼或者其他方式向原告主张权利，其提交的微信聊天记录形成时间不明，且未提交原始载体，不能证明其主张内容，本院不予采纳。原告主张的资金占用利息符合法律规定，本院予以支持。                               裁判依据                       依照《中华人民共和国合同法》第十三条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定。                               裁判主文                       一、被告周才满于本判决生效后十日内支付原告宁波市海曙嘉端装饰设计工程有限公司装修款37 828.2元及自2020年1月16日起至实际款清日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；             二、驳回原告宁波市海曙嘉端装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。             如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。             案件受理费775元，减半收取387.5元，由原告宁波市海曙嘉端装饰设计工程有限公司负担11.5元，被告周才满负担376元。                               上诉权利             告 知                       如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。                               审判组织                       审 判 员 李胜利                                                             二〇二〇年九月十一日             本件与原本核对无异             书 记 员 张黎妮