广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0302民初772号 原告：莫小民，男，1963年5月18日出生，壮族，个体经营户，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。 委托诉讼代理人：张洪满，广西桂合律师事务律师。 被告：桂林望情谷休闲度假有限公司,住所地:桂林市临桂区宛田乡中江村委王能村，统一社会信用代码:91450322051032133N。 法定代表人：卜志荣。 被告：卜志荣，男，1959年3月10日出生，汉族，住桂林市七星区。 原告莫小民与被告桂林望情谷休闲度假有限公司、卜志荣装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用普通程序，并于2020年9月28日公开开庭进行审理。原告莫小民及其委托诉讼代理人到庭参加诉讼，被告桂林望情谷休闲度假有限公司、卜志荣经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告莫小民向本院提出诉讼请求：1.判令被告返还履约保证金300000元；2.判令被告支付原告垫付的施工图纸设计费50000元；3.判令被告支付资金占用利息207356元（按年利率24%计息，被告占用原告资金350000元，从2017年11月17日至2020年5月6日止，共计901天，每天利息为230.14元。2020年5月6日以后仍按年利率24%支付资金占用利息，直至付清欠款为止）；以上三项合计：557356元；4.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2017年11月14日原告与被告签订了《酒店装修合同》，被告将其位于桂林市秀峰区的酒店，7楼至16楼和接待大堂以包工包料方式发包给原告装修。工程总投资约15000000元,工期为120日，从2017年12月6日开工，合同签订后，原告缴纳300000元履约保证金。另，被告委托原告对工程的施工图纸、设计费先由原告垫付，为此，原告即委托桂林莫×××公司设计施工图纸，并于2017年12月7日垫付50000元装修设计费。由于被告的原因该项目落空,原告要求被告立即返还履约保证金和施工图纸设计费，原告与被告通过协商后，被告同意从收款之日即2018年11月1日起，按5分息支付资金占用费利息。但经原告多次催促，被告仍未返还给原告，已严重侵害原告合法利益，故请求法院支持原告诉请。 被告桂林望情谷休闲度假有限公司、卜志荣未答辩亦未提交证据。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有举证、答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利。被告桂林望情谷休闲度假有限公司、卜志荣经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为已放弃上述权利。原告提交的证据符合《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、第六十四条的规定，本院确认原告证据的真实性和证明力。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院予以确认并在卷佐证。 综合证据的确认以及原告陈述的事实，本院确认如下法律事实： 2017年11月14日原告与被告桂林望情谷休闲度假有限公司签订了《酒店装修合同》，合同约定：位于桂林市秀峰区的酒店，7楼至16楼和接待大堂（包括客房、过道、监控室、杂物间及楼梯等，参考四星级酒店标准），消防工程除外。原告采用包工包料方式承接该工程，酒店的建筑面积约8500平方米。工程总投资约15000000元（工程结算按实际工程完成量及定额结算为准）。工期为120日，从2017年12月6日开工起算，进场施工自签订合同起15日内，原告在被告桂林望情谷休闲度假有限公司提供可行的条件下进场施工。该合同约定工程价款支付：原告签订本合同时，缴纳300000元人民币作为合同诚信金。原告垫付金额至1500000元人民币（报实际发生费用发票）后，退还诚信金300000元。以后的工程款每月按实际完成工程量结90%。竣工验收合格后结算至97%，剩余3%作为质保金，在保修期满后一次性结清。合同签订后，原告依约分别于2017年11月14日通过中国民生银行账户62×××47向被告卜志荣中国农业银行账户62×××78转款50000元、2017年11月17日转款250000元，总计300000元，被告桂林望情谷休闲度假有限公司于2017年1月19日出具加盖公章及法定代表人签名的收条给原告；另，被告委托原告对工程的施工图纸、设计费先由原告垫付，为此，原告即委托桂林莫×××公司设计施工图纸，并于2017年12月7日垫付50000元装修设计费，桂林莫×××公司出具盖有公章的收据给原告，之后该装修设计合同中止。2017年12月28日，双方签订补充合同，工程地点明确为桂林市秀峰区大厦内，其上还约定原告已经实际垫付装修设计费50000元，其它设计工作暂停。该装修工程最后实际未能履行，原告要求被告立即返还合同诚意金及垫付的酒店施工设计费，但被告未履行。 另查明：2017年11月28日九×××酒店给被告桂林望情谷休闲度假有限公司出具《桂×××厦“忘情谷酒店”工期延期开工签证》、《工作联系函》，其上显示原定于2017年12月6日开工，由于被告桂林望情谷休闲度假有限公司对上一施工队伍的后续工作没有处理完毕，导致无法进场施工。开工日期延迟，什么时候能开工等候被告桂林望情谷休闲度假有限公司通知，为此项目相应工期顺延工期。 另查明：原告和被告卜志荣微信名为“卜志荣桂林望情谷休闲度假有限公司”协商，被告卜志荣以微信内容为：“。款到首先解决您的本金和利息及设计费。”“董事长我愿意承担按5分的月息计算直至付清为止。”“。并承诺按您提出的5分月利息结算直至全部款付清为止。”的方式自愿承诺退还合同诚意金、装修设计费及利息。 另查明：原告于庭审中确认资金占用费利息从2018年11月1日开始，按年利率24%计算至还清为止。 本院认为，本案的焦点为：原告请求判令被告桂林望情谷休闲度假有限公司、卜志荣共同偿还履约保证金及资金占用利息是否有法律依据。 结合本案查明事实，原告与被告桂林望情谷休闲度假有限公司签订《酒店装修合同》及《补充合同》，系双方真实意思表示，合法有效。原告依约支付被告桂林望情谷休闲度假有限公司、卜志荣合同诚意金即履约保证金及垫付装修设计费，履行了合同义务，而因被告原因导致合同确定无法履行后，未退还原告的履约保证金及垫付装修设计费，其拖欠行为已构成违约，理应负担违约责任。故原告主张二被告共同退还履约保证金及垫付装修设计费的诉讼请求，因被告卜志荣自愿承诺退还履约保证金及垫付的装修设计费，并有事实及法律依据，本院予以支持。 关于利息问题。双方签订的《酒店装修合同》及《补充合同》未约定违约责任，且被告卜志荣单方承诺按5分月利息计算方式偿付原告违约损失，未得到被告桂林望情谷休闲度假有限公司确认，同时，原告亦未举证证明其违约损失的实际数额，故本院根据查明事实，酌情确定被告支付原告的违约损失为：从2017年11月28日起按人民银行同期贷款利率计至还清为止。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告桂林望情谷休闲度假有限公司、卜志荣共同偿还原告莫小民合同诚意金300000元及违约损失（以300000元为基数，从2017年11月28日起按人民银行同期贷款利率计至还清为止）。 二、被告桂林望情谷休闲度假有限公司、卜志荣共同偿还原告莫小民代垫的装修设计费50000元及违约损失（以50000元为基数，从2017年11月28日起按人民银行同期贷款利率，计至还清为止）。 三、驳回原告莫小民其它诉讼请求。 上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限届满之日起二年内，向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 本案案件受理费9374元、公告费260元，合计9634元（原告已预交），由被告桂林望情谷休闲度假有限公司、卜志荣负担7226元，原告莫小民负担2408元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件本诉受理费9374元[户名：桂林市中级人民法院，帐号：20×××16，开户行：农行桂林高新支行]，上诉于桂林市中级人民法院。递交上诉状后七天内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审 判 长  徐晓平 人民陪审员  杨林珍 人民陪审员  周 祥 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  黄 斌 书 记 员  廖古玉