新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院民 事 判 决 书（2020）新31民终1114号 上诉人(原审被告)：莎车县正力塑业有限公司，住所地新疆维吾尔自治区莎车县古勒巴格路闽都宾馆负一层3号右。法定代表人：张建忠，系开公司负责人。委托诉讼代理人：王科，系该公司职工。被上诉人(原审原告)：麦麦提伊敏·艾散，男，1982年8月9日出生，维吾尔族，住新疆维吾尔自治区麦盖提县。原审被告：王科，男，1980年1月13日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区莎车县。上诉人莎车县正力塑业有限公司（以下简称正力塑业公司）因与被上诉人麦麦提伊敏·艾散，原审被告王科劳务合同纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区莎车县人民法院（2020）新3125民初628号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月24日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人正力塑业公司上诉请求：请求驳回被上诉人原审诉讼请求，恳请二审予以改判或者发回重审；事实与理由：一、原审认定事实不清；法律适用错误理由是原审原告在庭审中承认有部分活自己没有干，那么这部分没有干的活是多少钱？原审原告没干的原因责任在谁？原审原告认为是原审被告私自给了别人，原审被告之一王科认为是因为原审原告耽误了工期，没有实力继续下去，为了赶进度因此找来他人继续施工。双方有争执的情况下，法官如何认定？是否应当查明原审原告停工的具体月、日再来判断继续停工是否会耽误工期？再行判断各方陈述真假？二、法律使用错误，原审判决在原审原告承认没有干完的情况下判决给付对应的全部工程款，难道将工程款全部当违约金如果是认定违约金一审没有释明，明显违背程序，如果认定是损失，那么没有扣除成本、在原审原告已经明确知道对方违约仍然没有采取有效措施防止损失扩大，没有采取过错相抵和减损规则，明显违背常理常识。综上，恳请二审法院查明事实驳回被上诉人诉讼请求。麦麦提伊敏·艾散辩称，请求二审法院驳回上诉人上诉请求，依法公正判决；1550亩地的活儿我已干完了，我要求的工程款是我所干完的所有活儿的工钱。上诉人在我不知情的情况下，把剩余的工程承包给了别人，因对方违约在先，剩余的工程我也没能干。所以请求二审法院驳回上诉人的上诉请求，维持原判。原审被告王科对一审判决没有提起上诉，服从原判。麦麦提伊敏·艾散向一审法院起诉请求：1、判令被告向原告支付人工工资98300元；2、判令被告承担诉讼费。一审法院认定事实：2017年5月原告麦麦提伊敏·艾散与被告正力塑业公司该项目的负责人王科经双方协商，签订了劳务承包合同。合同上，正力塑业公司是甲方，原告是乙方。合同约定：《1.乙方负责甲方在莎车县2017年度田间农业高效节水建设项目第三标段施工：2.乙方负责根据工程图完成工程土方开挖，安装管道，及人员组织施工；3.甲方给乙方每亩地施工费75元。（排水，阀门井安装等另算）；4.施工时间2017年6月15日至2017年11月30日；5.乙方施工工程地分别设在伊什库里乡14村1组（391亩），4组（517亩），2组（644亩），12-13-14村（462亩），15村3组（530亩）共五个片区，共计2544亩；6.乙方在2017年11月30日完成工，乙方负责首次试水验收。试水通过过以后因材料，人为等原因发生问题的乙方不负责；7.乙方完成一份片区以后初次试水合格后甲方一次性付清该片区的70%的施工款。试水合格时候三个月内甲方付清全部施工款。9.如果甲方不能及时提供施工材料导致延误乙方按时交工，则交工日期往后延期，甲方给乙方赔偿耽误导致的额外损失费（交通费，伙食费，住宿费，一日基本劳务费等）一人一天按200元计算，乙方负责提前一周上报需要的材料。》等明确规定了双方的权利义务。合同签订后，原告按照合同的条款2017年6月17日开始组织人员施工至2017年9月25日完成了在伊什库里乡14村1组，2组，4组范围1552亩的土方开挖，安装管道施工。原告按照合同的约定向被告公司项目负责人王科要劳务费，被告公司未按时支付劳务费原因剩下的项目未完成，被告公司未商量原告剩下的施工任务承包给别人。被告公司分三次支付了18000元现金和14400元的柴油作为工钱。剩余的劳务费未给原告。为此原告向一审法院提起诉讼，要求两个被告连带给付拖欠原告人工工资款98300元并承担本案诉讼费用。本案在审理过程中被告已经支付原告劳务费32400元。一审法院认为，原告为被告正力塑业公司莎车县2017年度田间农业高效节水建设项目第三标段施工提供劳务，双方形成劳务合同关系，被告正力塑业公司应当及时支付给原告相应的劳务报酬。故对原告诉讼请求98300元，原告已经完成1552亩地的开挖，安装管道，已经交给村委会，按照合同的约定每亩地施工费75元来算的116400元一审法院予以确认。扣除原告已经领到32400元劳务费，剩余的84000元，被告正力塑业公司向原告支付。对于拖欠人工工资和其他劳务原告未提交证据以证明主张，本院不予采信。被告王科是代理正力塑业公司与原告签订合同，他实施的民事行为其法律后果直接由正力塑业公司承担，本案当中王科不承担赔偿人工工资款的责任。被告辩称，签订合同属实，签订合同后没有实际履行，其抗辩理由不能成立，一审法院不予采信。综上依照《中华人民共和国合同法》第六十一条、第一百零七条，第一百零九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，《中华人民民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告正力塑业公司在判决生效后十日内给付原告麦麦提伊敏·艾散人工工资款84000元（捌万肆仟元）。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、本案当中被告王科不承担赔偿责任。三、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费2257.50元，简易程序减半收取1128.75元（原告已缴纳）950元由被告正力塑业公司承担，178.75元由原告麦麦提伊敏·艾散承担。本院二审期间，当事人均没有提交新证据。本院二审查明的事实与一审法院查明的事实基本一致，本院对该事实予以确认。本院认为，上诉人正力塑业公司与被上诉人麦麦提伊敏·艾散之间形成劳务合同关系双方均无异议，本院予以确认。本案二审争议焦点是：上诉人正力塑业公司请求驳回被上诉人麦麦提伊敏·艾散的诉讼请求有何事实和法律依据。上诉人正力塑业公司在二审中承认被上诉人麦麦提伊敏·艾散已完成三个系统（1552亩地）的施工，故本院对被上诉人麦麦提伊敏·艾散已完成三个系统（1552亩地）的开挖及安装管道等施工的事实予以认可。既然被上诉人麦麦提伊敏·艾散已完成三个系统的施工，上诉人正力塑业公司应当及时支付给被上诉人麦麦提伊敏·艾散相应的劳务报酬。上诉人正力塑业公司对因被上诉人麦麦提伊敏·艾散耽误工期，将麦麦提伊敏·艾散没有干的活儿我在12月份承包给了另一组工人，并赔付了青苗费及农民损失的主张，在一审中没有提起反诉。上诉人正力塑业公司对麦麦提伊敏·艾散没有按照合同约定进行试水验收的原因其受到损失的主张，没有向法庭提交相应的证据证实其上述主张。故一审法院判令正力塑业公司向麦麦提伊敏·艾散给付人工工资款84000元并无不当。如上诉人正力塑业公司认为被上诉人麦麦提伊敏·艾散完成的施工未达到标准或者因耽误工期而造成损失，其有权向法院另行起诉及提供相应的证据主张自己的权利。综上，上诉人正力塑业公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费1900元，由上诉人莎车县正力塑业有限公司司负担。本判决为终审判决。审  判  长   迪力百尔·吾不力审  判  员   徐   元   华审  判  员   买买提江·吐尔逊二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 一 日书  记  员   古丽其热·阿迪力