广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤01民终14937号上诉人（原审被告）：广州云梯地产开发有限公司（原广州白云国际机场集团综合开发有限公司），住所地广州市白云区机场路航云北街自编339栋83号4-5层。法定代表人：梁国锋，该公司总经理。委托诉讼代理人：张哲，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：杨栩锋，男，该公司工作人员。被上诉人（原审原告）：广州市名屋装饰设计工程有限公司，住所地广州市白云区丛云路自编168号A座313。法定代表人：王志忠，公司总经理。委托诉讼代理人：李小林，广东腾程律师事务所律师。委托诉讼代理人：钱宇甫，广东腾程律师事务所律师。上诉人广州云梯地产开发有限公司因与被上诉人广州市名屋装饰设计工程有限公司（以下简称名屋公司）装饰装修合同纠纷一案，不服广州市花都区人民法院（2019）粤0114民初7122号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月21日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。广州云梯地产开发有限公司上诉请求：撤销一审判决第二项。事实和理由：一审法院认定事实错误，《花都颐和山庄（云梯山庄）项目建设工程装修施工合同》第八条第二款第八项约定，名屋公司在收取工程费时需出具合法有效的发票，否则，原广州白云国际机场集团综合开发有限公司（以下简称原白云机场开发公司）有权拒绝支付而无需承担任何责任。名屋公司至今未向原白云机场开发公司出具发票，原白云机场开发公司不存在逾期支付工程款，无义务承担逾期付款违约金。名屋公司辩称，一审查明事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。名屋公司向一审法院起诉请求：1、原白云机场开发公司支付名屋公司工程款92217.6元；2、原白云机场开发公司支付名屋公司违约金1844.35元（未付款总额的百分之二）。一审法院查明事实：2015年12月3日，名屋公司（乙方）与原白云机场开发公司（甲方）签订《花都颐和山庄440亩E区02组团G8栋（01、02户型）户内交楼标准精装修工程合同》（编号为YHBY-440-E-ZX[2015]009-1），约定：甲方将花都颐和山庄440亩E区02组团G8栋（01、02户型）户内交楼标准精装修工程发包给乙方，工程范围及内容具体以甲方确认施工图纸及范围为及甲方确认合同清单范围为准，包括室内零星砌体及砂浆抹灰工程、室内零星砼及钢筋砼、室内墙面木作工程、楼地面及墙面铺贴工程、室内固定家具工程、饰面工程、室内水电安装工程、室内弱电管线、洁具（仅安装）、天花工程、卫生间和厨房的墙地面防水及铺贴工程、阳台地面防水及铺贴工程，乙方承包方式为对合同承包范围内的工程实行总承包；第四条合同工期，施工周期100天，拟开工日期2015年8月10日，拟竣工日期为2015年11月20日，具体开工日期以甲方发出开工令日期为准，竣工日期为通过甲方验收合格并投入使用为竣工日期；第六条工程造价及结算方式，6.1合同暂定总价：合同范围内暂定总造价为1774741.9元；6.2结算方式：本工程采取以下第（1）种结算方式：（1）本工程以综合单价包干方式结算；第八条工程款的支付和结算，8.1.2工程进度款支付，（5）工程通过竣工验收合格并结算后90天内，将工程结算款支付至95%，余额5%作为质保金，待保修期满后无质量问题情况下无息结清。保修期内如果出现工程质量问题，质保金待问题解决后才予支付；（8）乙方收款时需同时向甲方提供税务局认可的等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且不需承担任何违约责任，甲方支付至结算款的95%时，乙方需提供等同于结算总价的全额发票（包括5%质保金部分）；第九条甲、乙双方职责，9.1甲方责任，9.1.1甲方委派赖远航为现场管理代表，负责技术、质量、进度、现场指令等，对整个工程施工进行全面监控管理及协调等工作，管理施工合同，对施工安全进行管理，协调施工单位与其它承包单位的关系，主持工程验收……9.1.7甲方应按时付款，每逾期1天，支付当期应付款万分之一的违约金，但违约金总额不超过未付款总额的百分之二；9.2乙方责任，9.2.1乙方指派李文强为现场管理代表为驻现场工地代表；9.2.19乙方按合同规定的工期如期完工，若未按期完成，延误的工期天数由乙方负责并承担相应责任，乙方每逾期1天，每日承担违约金30000元，逾期超过7天的，甲方有权单方解除合同，并有权向乙方追偿已付款项和逾期完工违约金；第十三条工程保修，13.1本工程保修期为2年，防水工程保修期为5年，环保工程不设限制，自工程竣工验收合格或甲方开始使用对外开放之日起算。合同还对双方的其它权利义务进行了约定。名屋公司主张涉案工程已于2017年1月9日通过验收并交付使用。名屋公司提交的工程验收表中载明涉案工程完工日期为2017年1月9日，建设单位验收评定意见为合格，由刘连国在该处签名确认，日期为2017年4月25日。原白云机场开发公司云梯山庄项目部在该工程验收单上盖章确认，赖远航在该工程验收单上签名确认，并注明日期为2017年4月26日。原白云机场开发公司对上述工程验收单无异议，确认涉案工程已交付使用。双方于2018年4月16日对涉案工程进行结算，确认涉案工程工程款为1844351.99元。原白云机场开发公司已向名屋公司支付工程款1752134.39元，还余质保金92217.6元未付。名屋公司于2019年3月7日向原白云机场开发公司发出催款函，要求原白云机场开发公司在接函15日内履行付款义务。原白云机场开发公司以名屋公司未向其开具发票为由，至今未向名屋公司支付余款。名屋公司具备建筑装修装饰工程专业承包贰级资质。一审法院认为，名屋公司具备建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，其与原白云机场开发公司签订的《花都颐和山庄440亩E区02组团G8栋（01、02户型）户内交楼标准精装修工程合同》合法有效，双方均应恪守合同约定。名屋公司已完成涉案工程的施工，并已将涉案工程交付给原白云机场开发公司使用。原白云机场开发公司于2017年4月26日对涉案工程进行验收，并验收合格。双方已于2018年4月16日对涉案工程进行结算，确认涉案工程工程款为1752134.39元。涉案工程质保期已满，原白云机场开发公司应向名屋公司支付全部工程款。原白云机场开发公司已付1752134.39元，还余质保金92217.6元未付未付。名屋公司要求原白云机场开发公司支付工程款92217.6元，一审法院予以支持。关于违约金，双方签订的《花都颐和山庄440亩E区02组团G8栋（01、02户型）户内交楼标准精装修工程合同》第八条8.1.2点约定了质保金待保修期满后无质量问题情况下无息结清。涉案工程于2017年4月26日通过竣工验收，合同约定的质保期为2年，故涉案工程的质保期于2019年4月26日届满。原白云机场开发公司应向名屋公司支付质保金。原白云机场开发公司至今未向名屋公司支付质保金，应按照合同约定向名屋公司支付逾期付款违约金。至本案开庭审理之日即2019年11月27日，原白云机场开发公司逾期付款已超过200日，按照涉案合同约定，原白云机场开发公司应向名屋公司支付违约金1844.35元。名屋公司要求原白云机场开发公司按照合同约定向其支付违约金1844.35元，一审法院予以支持。原白云机场开发公司抗辩因名屋公司未向其开具发票，故拒绝付款。一审法院认为，一方面，名屋公司虽未向原白云机场开发公司开具发票，但名屋公司开具发票并非合同主要义务，无法与原白云机场开发公司支付工程款构成对待给付，因此，原白云机场开发公司无权以未开具发票为由拒绝支付工程款；另一方面，既然双方签订的合同约定了名屋公司需向原白云机场开发公司开具发票，则名屋公司仍需履行向原白云机场开发公司提供发票的合同义务。原白云机场开发公司主张名屋公司逾期完工，其可以迟延支付工程款。一审法院认为，名屋公司逾期完工，原白云机场开发公司可按照双方签订合同的约定，要求名屋公司承担逾期完工的违约责任。原白云机场开发公司以此为由拒付工程款，没有法律依据，一审法院不予采纳。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决：一、原白云机场开发公司于该判决发生法律效力之日起十日内向名屋公司支付工程款92217.6元；二、原白云机场开发公司于该判决发生法律效力之日起十日内向名屋公司支付违约金1844.35元。案件受理费2152元，由原白云机场开发公司负担。二审中，当事人没有提交新证据。经审查，本院对一审法院查明的事实予以确认。本院另查明，原白云机场开发公司于2020年5月14日经核准登记变更名称为广州云梯地产开发有限公司。本院认为，依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条关于第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理的规定，本院对原白云机场开发公司应否向名屋公司支付违约金的上诉争议问题进行审查。原白云机场开发公司与名屋公司签订的涉案施工合同关于“乙方收款时需同时向甲方提供税务局认可的等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且不需承担任何违约责任”的约定，系将原白云机场开发公司向名屋公司支付工程款的义务，与名屋公司向原白云机场开发公司开具发票的义务，约定为同时履行的债务，同时也系将开具发票的协作义务约定为与支付工程款的主要义务对等的义务。因此，在名屋公司未向原白云机场开发公司开具发票的情况下，原白云机场开发公司拒绝向名屋公司支付工程款，按照上述合同约定，原白云机场开发公司不需承担违约责任。名屋公司提出原白云机场开发公司向其支付逾期付款违约金的诉讼请求，与双方约定不符，应予驳回。一审判决原白云机场开发公司向名屋公司支付违约金，认定事实错误，应予撤销。广州云梯地产开发有限公司的上诉理由成立，本院予以采纳。综上所述，广州云梯地产开发有限公司的上诉请求成立，予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、维持广州市花都区人民法院（2019）粤0114民初7122号民事判决第一项；二、撤销广州市花都区人民法院（2019）粤0114民初7122号民事判决第二项；三、驳回广州市名屋装饰设计工程有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2152元，由广州市名屋装饰设计工程有限公司负担42元，广州云梯地产开发有限公司负担2110元。二审案件受理费50元，由广州市名屋装饰设计工程有限公司负担（广州云梯地产开发有限公司同意本院不予退还其预交的二审案件受理费50元，由广州市名屋装饰设计工程有限公司迳付其。双方当事人可将该费用与本案债务相互冲抵）。本判决为终审判决。审判长  庞智雄审判员  李 琦审判员  刘 欢二〇二〇年九月二十一日书记员  林美欣