重庆市巫山县人民法院民 事 判 决 书（2020）渝0237民初2312号原告：巫山县普济中医院有限公司，住所地重庆市巫山县庙宇镇龙骨坡居委1段边贸市场1幢，统一社会信用代码91500237MA5YPBFJ48。法定代表人：刘显红，院长。委托诉讼代理人：周海霞（特别授权），重庆江晟律师事务所律师。委托诉讼代理人：石光佳，重庆江晟律师事务所律师。被告：贾广文，男，1971年3月2日出生，汉族，住河北省衡水市。原告巫山县普济中医院有限公司（以下简称普济中医院）与被告贾广文装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月7日受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告普济中医院的委托诉讼代理人周海霞，被告贾广文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告普济中医院向本院提出诉讼请求：1.判决被告返还原告工程款7.645万元并支付资金占用损失（资金占用损失从2018年4月23日起至起诉之日止，按月利率2%计算）；2.本案诉讼费由被告承担。事实及理由:2018年2月4日，原告将手术室的装修承包给被告，同时签订了《巫山县普济中医院有限公司手术室装修合同》，原告向乙方支付预付款24.8万元。截止2018年6月1日，被告只完成了装修工程的三分之一，因被告拖延时间，致使原告延误了卫计委的验收，后经原、被告双方协商签订协议终止了双方签订的装修合同，被告应于2018年6月12日返还原告装修款7.645万元，如被告违约，从2018年预付之日起以7.645万元为本金按月利率的2%赔偿原告的资金占用损失。协议约定的付款期限届满后，被告没有按协议的约定履行自己的义务。原告方多次找到被告协商要求返还工程款，被告以各种理由予以拒绝。原告认为,被告违约不付款的行为严重侵犯了其合法权益，故依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，特向贵院起诉，请求贵院依法支持原告的诉讼请求。被告贾广文辩称，原告诉称的金额不对。开始双方签订了一份装修合同，但是在2018年左右的时候在安康医院被一把火被烧了。签订合同后，被告对原告医院进行了装修，而且装修进度已经完成了80%，最后一次被告拉了一批门到大庙，但是原告不按照约定支付1.7万元的货款，被告只能又将这批门拉回巫山。原告诉称的协议，是原告逼迫被告签的，另外刘显红给各医院的院长发短信，说被告做工程不行，导致被告现在接不到装修工程，也就一直没有钱支付给原告。2018年年底过春节期间，原告的一个股东给被告发短信，让被告送50张病床过去，用于抵销欠账。因为当时被告没有钱无法发货,也就没有成功抵账。原、被告双方达成的口头协议是货到付款，但因为原告没有按约支付1.7万元的货款，导致后面的工程没有做完，1.7万元的材料款加上人工工资，共计2.3万元左右，被告仅有这部分工程没有完成。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证，对当事人无异议的证据本院予以确认，并作为认定案件事实的依据。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告贾广文系自然人，无装修资质和销售医疗物资的资质。2018年2月4日，被告以衡水义光商贸有限公司的名义（乙方）与原告（甲方）签订《衡水义光商贸有限公司销售合同》，协议约定由乙方向甲方提供并完成手术室净化工程、空调、药品柜、病床、照明、电动门等内容，共计27.5万元，付款方式为首付10万元，货到支付10万元，完工后结算全款。合同落款甲方巫山普济中医院有限公司，法定代表人刘显红签字，乙方处由贾广文签字。合同签订后，普济中医院分多次向被告贾广文以转账的形式支付工程款及设备购置款，被告亦组织工人及设备入场施工。后因故无法继续施工，双方于2018年6月1日签订《协议》，内容为：“甲方：巫山县普济中医院有限公司……乙方：贾广文……2018年2月4日，双方签订《巫山县普济中医院有限公司手术室装修合同》，因乙方严重拖延时间，根本违约，延误甲方通过卫计委的验收，给甲方造成了不可估量的损失，现甲乙双方经过协商，并达成如下协议：一、双方终止2018年2月4日签订《巫山县普济中医院有限公司手术室装修合同》。二、《巫山县普济中医院有限公司手术室装修合同》总价为275000元。截止2018年4月23日，甲方向乙方预付24.8万元。三、截止2018年6月1日，乙方的手术室装修工程量只进行到总工程的三分之一（具体清单为：病床50套，按合同价格1400.00元一套，走廊扶手5000.00元，共计75000.00元。治疗车一批，共计7350.00元。煎药机一台，7000.00元。增加呼叫系统11套。每套200.00元，共计2200.00元。）折合人民币91550.00元。四、经甲乙双方共同协商，乙方已建工程定价为8万元，乙方定于2018年6月12日返还甲方76450.00元。五、违约责任：1、如乙方违约，从2018年预付之日以76450.00为本金按月利率的2%赔偿甲方的资金占用损失。2、若乙方不履行本协议，甲方因要求乙方履行协议而产生的诉讼费、律师费、差旅费全部由乙方承担。……”。后被告至今未按照协议约定向原告返还上述款项，故原告诉至本院。本院认为，原、被告达成关于普济中医院的部分装修合同，由被告包工包料且代购部分医疗器械设备，后由于种种原因无法继续履行并就终止合同时被告已完工程和购买的器械设备进行了结算，双方于2018年6月1日达成了《协议》，约定由被告于2018年6月12日前返还相关款项计7.645万元，该协议系双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，本院不予以确认，双方当事人均应按照该协议内容予以履行，对双方当事人具有约束力。被告贾广文辩称该协议系在原告胁迫下签订，并非其真实意思表示，且结算返还金额过高不予认可，但未提供相关证据予以佐证，应承担举证不能的法律后果。被告作为一个具有完全民事行为能力的自然人，应当对自己的签字行为负有相应的民事责任，故原告要求被告返还7.645万元的请求符合法律规定，本院予以支持。关于原告要求被告支付资金占用损失的问题。《协议》第五条约定：“违约责任：1、如乙方违约，从2018年预付之日以76450.00为本金按月利率的2%赔偿甲方的资金占用损失”。该条款“预付之日”应视为约定不明确，原告主张的资金占用损失应从约定付款之日即2018年6月12日起计算，关于计算标准，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条约定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。本案中原、被告双方书面约定违约金的计算方法系“以76450.00为本金按月利率的2%赔偿甲方的资金占用损失”，按照一般交易习惯，应认定为按照月利率2%计算。综上，原告的部分诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十一条、第一百零九条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、由被告贾广文于本判决生效后十日内，向原告巫山县普济中医院有限公司支付7.645万元及其资金占用损失（损失自2018年6月12日起至付清之日止，按照月利率2%计算）；二、驳回原告巫山县普济中医院有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2624元，减半交纳1312元，由被告贾广文负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定交纳上诉案件受理费。递交上诉状并收到本院预交上诉费通知书后应当及时预交上诉案件受理费。未在本院预交上诉费通知书指定的期限内预交上诉案件受理费又未提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决生效后，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审判员  徐家雪二〇二〇年九月四日书记员  兰 洋