浙江省台州市路桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙1004民初2498号 原告：台州市路桥区齐航课外培训中心有限公司，住所地台州市路桥区路桥街道银座街477号。 法定代表人：沈俊红，执行董事。 委托诉讼代理人：林静、李忠，浙江骏安律师事务所律师。 被告：台州市云顶装饰设计工程有限公司，住所地台州市开发区万达广场西区3024号。 法定代表人：蒋小青。 被告：蒋小青，女，1987年5月9日出生，汉族，住临海市。 原告台州市路桥区齐航课外培训中心有限公司与被告台州市云顶装饰设计工程有限公司、蒋小青建设工程合同纠纷一案，本院于2020年6月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告台州市路桥区齐航课外培训中心有限公司的委托诉讼代理人林静、李忠、被告台州市云顶装饰设计工程有限公司法定代表人即被告蒋小青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告台州市路桥区齐航课外培训中心有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告台州市云顶装饰设计工程有限公司于2019年2月11日签订的《建筑装饰工程合同》；2.判令被告台州市云顶装饰设计工程有限公司返还装修款62235.4元，并赔偿自起诉之日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失；3.判令被告台州市云顶装饰设计工程有限公司赔偿原告自2019年5月14日至今的房屋闲置损失；4.判令被告台州市云顶装饰设计工程有限公司赔偿原告其他损失共计12888元，其中地板费9888元、挂靠费3000元；5.判令被告台州市云顶装饰设计工程有限公司立即向原告交付装修施工竣工图、施工图等施工资料；6.判令被告台州市云顶装饰设计工程有限公司向原告支付自2019年5月14日起至今每日按50元计算的违约金。7.判令被告蒋小青对上述债务承担连带责任。审理中，原告撤回第3项诉讼请求，变更第4项诉请中的地板损失费用为4944元，变更第6项诉请中违约金的计算截止日期为起诉之日。事实和理由：2019年2月11日，原告与被告台州市云顶装饰设计工程有限公司签订《建筑装饰工程合同》，就位于路桥区××村××座街的房屋进行装修，合同约定被告以包工、部分包料形式进行装修施工，装修面积约479平方米，工程期限90天，竣工日期为2019年5月14日，每延期一天向原告支付违约金50元，工程造价为258000元。合同签订后，原告依约向被告支付装修工程款共计262200元，但被告施工过程中拖欠工人工资，消极怠工，拖延工期至今仍未完成，造成原告房屋闲置损失巨大；且施工过程中未采用双方约定的地板材料，造成原告材料置换损失达9888元；被告也未办理建筑企业资质证书，造成原告垫付其挂靠费3000元。2020年1月18日，双方对已完成的装修施工进行结算为199964.6元，原告多支付62235.4元，故涉诉。被告蒋小青系被告台州市云顶装饰设计工程有限公司的法定代表人，该公司系自然人独资企业，根据公司法规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。综上，请求法院支持原告的诉讼请求。 被告台州市云顶装饰设计工程有限公司及蒋小青辩称，原告与被告台州市云顶装饰设计工程有限公司签订《建筑装饰工程合同》属实，结算的金额为199964.6元、挂靠费3000元、原告已支付262200元无异议，但地板的费用9888元当时协商是各半负担。 经审理本院认定事实如下：2019年2月11日，原告台州市路桥区齐航课外培训中心有限公司与被告台州市云顶装饰设计工程有限公司签订《建筑装饰工程合同》一份，约定由被告对原告坐落于台州市路桥区××村××座街齐航课外培训中心进行装修，工程采取包工、部分包料的方式，工程期限为90天，自2019年2月14日起至2019年5月14日止，工程造价为258000元。合同还约定由被告设计施工图纸，图纸一式两份，双方各一份；被告应保证拥有合法资质和权利履行合同；因被告原因致使工期延误的，每延误一天支付违约金50元。合同签订后，原告向被告支付了工程款共计262200元，但被告拖延工期至今未完成。双方于2020年1月18日对已完成工程进行结算，被告实际施工工程总价为199964.6元。原告多支付了62235.4元。 另查明，因被告未办理建筑业企业资质证书，需挂靠台州市东晨建设工程有限公司代为办理消防手续，原告为此支出挂靠费3000元。因被告提供的地板材料不符合约定，导致原告为更换地板支出费用9888元。 又查明，被告台州市云顶装饰设计工程有限公司系自然人独资企业，被告蒋小青系其股东及法定代表人。 上述事实，有原告提交的《建筑装饰工程合同》、《工程预算书》、微信聊天记录、分户明细对账单、银行电子回单、挂靠免责声明、塑胶地板材料更换方案承诺书及原、被告的陈述等所证实。 本院认为，原告台州市路桥区齐航课外培训中心有限公司与被告台州市云顶装饰设计工程有限公司自愿成立建设工程合同，双方意思表示真实，且不违反法律法规禁止性规定，应为有效。被告未在约定期限内完成施工，双方于2020年1月18日对已完成工程量进行结算后被告再未进行过施工，被告以自己的行为表明不再履行合同，原告要求解除合同，合理合法，本院予以支持。原告已支付工程款262200元，被告实际施工量为199964.6元，原告多支付的62235.4元应由被告返还，原告要求被告返还62235.4元并赔偿自起诉之日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失，合理合法，本院予以支持。原告要求被告赔偿地板费4944元及挂靠费3000元共计7944元，因合同约定被告需具备相应的资质，被告因不具备相应资质而产生的挂靠费用3000元应由被告承担，原告另行购买地板多支出的9888元系因被告提供的地板与约定不符所致，该项损失原、被告自愿各半承担，本院予以认可。原告要求被告交付装修施工竣工图、施工图等施工资料，因原告未能说明所要交付的图纸的具体名称，原告的诉讼请求不明确，本院不予支持。合同约定拖延工期应支付50元每天的违约金，原告主张被告支付约定竣工之日即2019年5月14日起至起诉之日止即2020年6月23日的违约金20250元，合理合法，本院予以支持。被告蒋小青系被告台州市云顶装饰设计工程有限公司的股东及法定代表人，被告台州市云顶装饰设计工程有限公司系自然人独资企业，被告蒋小青未能证明其资产独立于公司资产，应对公司上述债务承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决如下： 一、解除原告台州市路桥区齐航课外培训中心有限公司与被告台州市云顶装饰设计工程有限公司签订的《建筑装饰工程合同》； 二、被告台州市云顶装饰设计工程有限公司返还原告台州市路桥区齐航课外培训中心有限公司工程款62235.4元，并赔偿自2020年6月23日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失；同时赔偿原告挂靠费及地板费共计7944元，并支付原告违约金20250元。上述款项于判决发生法律效力之日起十日内付清； 三、被告蒋小青对被告台州市云顶装饰设计工程有限公司上述第二项债务承担连带责任。 四、驳回原告的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2060元，减半收取计1030元，由被告台州市云顶装饰设计工程有限公司、蒋小青负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。 本判决生效后，义务人应在判决确定的履行期限内自动履行。如义务人不履行本判决确定义务的，权利人可自履行期限届满之日起两年内申请法院强制执行。执行期间人民法院有权依法采取查封、扣押、冻结、搜查、拍卖、变卖义务人的财产等强制措施；依据情节限制义务人高消费、纳入失信名单，向社会公布并通报征信机构，依法予以信用惩戒；对拒不履行的义务人，人民法院可以采取罚款、拘留等措施，直至依法追究刑事责任。 审 判 员  郑 巧 二〇二〇年九月七日 代书记员  赵璐佳 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 7