福建省厦门市思明区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）闽0203民初4541号 原告（反诉被告）：厦门易初贸易有限公司，住所地福建省厦门市思明区演武西路**世茂海峡大厦A塔**，统一社会信用代码91350203587873889Q。 法定代表人：李彦鹏，执行董事。 委托诉讼代理人：林键，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈翰，北京盈科（厦门）律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：广州辗芊羽服饰有限公司，住所地广，住所地广东省广州市白云区石槎路**长盛国际商贸园****905信用代码91440111068156191N。 法定代表人：梁艳鸿，总经理。 委托诉讼代理人：曾国洪，广东尚之信律师事务所律师。 委托诉讼代理人：梁永佑，职员。 原告厦门易初贸易有限公司（以下简称易初公司）与被告广州辗芊羽服饰有限公司（以下简称辗芊羽公司）定作合同纠纷一案，本院于2017年3月8日立案后，辗芊羽公司提起反诉，本院依法合并审理，并适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）易初公司的委托诉讼代理人林键、陈翰、被告（反诉被告）辗芊羽公司的委托诉讼代理人曾国洪、梁永佑均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 易初公司向本院提出诉讼请求：1.确认易初公司与辗芊羽公司签订的《广州辗芊羽公司服饰有限销售合同》及《补充协议》于2016年11月29日解除；2.辗芊羽公司向易初公司退还预付款8000元并赔偿利息损失（自2016年11月29日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际还款之日）；3.辗芊羽公司向易初公司双倍返还定金44000元；4.本案的诉讼费由辗芊羽公司负担。事实和理由：2016年10月，易初公司与辗芊羽公司签订《广州辗芊羽服饰有限销售合同》（以下简称《销售合同》），约定易初公司向辗芊羽公司定作羽绒服，并约定辗芊羽公司应于2016年11月15日完成交货。2016年10月6日，双方针对《销售合同》签订《补充协议》，约定：辗芊羽公司（乙方）因自身原因导致合同无法继续履行，需按易初公司（甲方）预交定金的2倍（即合同总价11万元的60%）进行赔偿。在《销售合同》签订后，易初公司依约向辗芊羽公司支付了定金3万元并提供了相关物料。但辗芊羽公司始终怠于履行合同义务，直至2016年11月29日（延期交货14日之久）仍未完成交货，导致该批货品错过适销期，易初公司的合同目的无法实现。因此易初公司于2016年11月29日向辗芊羽公司寄送《公函》要求解除合同并要求辗芊羽公司按照《销售合同》及《补充协议》的约定赔偿易初公司相应损失。后辗芊羽公司仍未依约赔偿易初公司损失，故易初公司诉至本院。 辗芊羽公司辩称：1.辗芊羽公司不存在逾期交货的情形。易初公司存在迟延且不足额支付定金的情况，其直至2016年10月8日才支付定金3万元，比合同约定的支付定金时间推迟了17天。易初公司迟延交付原辅材料，影响了交货期。易初公司严重违约，拒不派人来查货、验货。2.辗芊羽公司已经履行了通知义务，易初公司拒不履行合同义务。辗芊羽公司多次电话、短信、微信催促易初公司履行查货、验货义务，但易初公司仍拒绝收货，故应驳回易初公司的诉讼请求。 辗芊羽公司向本院提出诉讼请求：1.易初公司向辗芊羽公司支付剩余货款8万元；2.易初公司立即向辗芊羽公司支付违约金6万元；3.本诉、反诉诉讼费由辗芊羽公司承担。事实和理由：2016年10月6日，辗芊羽公司与易初公司签订《销售合同》，易初公司委托辗芊羽公司加工服装一批，合同约定，易初公司不得无故拖延收货，拖延收货超过7天，辗芊羽公司有权自行处理本批次货品，定金不予退还且易初公司需承担该批次货品同等价值的违约金。合同签订后，辗芊羽公司履行了合同义务，按时生产出合格产品，但易初公司不来验货。2016年12月6日，辗芊羽公司再次向易初公司出具律师函，但易初公司仍未提货，故辗芊羽公司诉至本院。 易初公司辩称，其在合同履行过程中不存在任何违约情况，双方未在合同中明确约定验货方式，最终验货方式确定为将抽检货品寄送至厦门进行验收。即使违反约定的验收义务，也系由买受人承担货品瑕疵的不利后果，辗芊羽公司不应主张违约责任，故请求驳回反诉原告辗芊羽公司的全部诉求。 本院经审理认定事实如下：2016年9月21日，易初公司与辗芊羽公司签订一份《销售合同》，约定易初公司向辗芊羽公司定作300件羽绒服，总价值为11万元；易初公司负责提供外包装、商标、吊牌、质量合格证、主唛、尺码唛、洗水唛，并应派遣跟单员进行前、中、尾期查货，辗芊羽公司应积极配合；易初公司以合同约定的交货日期按照产前版验收，并派质检员查货；易初公司应在合同签订后三天内交付订单总价30%的定金，定金与货期挂钩；易初公司应根据装箱单数量在出货前支付剩余货款；辗芊羽公司必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货，应按每日5‰的标准向易初公司支付违约金；达到交货日期，产品生产完成，易初公司不得无故拖延收货，拖延收货超过7天，辗芊羽公司有权自行处理本批次货品，定金不予退还且易初公司需承担该批次货品同等价值的违约金等。 2016年10月6日，易初公司与辗芊羽公司另签订一份《补充协议》，约定合同若无法继续履行时，适用定金罚则，定金为合同总价款的30%等。 2016年10月8日，易初公司向辗芊羽公司支付定金3万元。2016年11月21日辗芊羽公司要求易初公司派员查货。次日，易初公司答复不派员查货，并要求辗芊羽公司寄送样衣。24日，辗芊羽公司将样衣寄送到易初公司。25日，易初公司要求辗芊羽公司于26日按指定地点和数量将货物包装好，并拍照给易初公司，易初公司将支付尾款。辗芊羽公司未作答复。 2016年11月29日，易初公司通过微信向辗芊羽公司发送一份《公函》，以辗芊羽公司迟延交货超过14天，导致货品错过适销期为由，要求辗芊羽公司双倍返还定金，并支付违约金、退回辅料等。 2016年12月6日，辗芊羽公司委托律师向易初公司发函，要求易初公司派员协商合同事宜。该函于12月8日送达易初公司。 此后，双方发生争议。易初公司于2017年3月8日诉至本院，辗芊羽公司则提出反诉。 以上事实，有易初公司提供的《销售合同》及附件《下单明细》、《补充协议》、电子银行业务回单、《公函》、当事人工商信息、微信聊天记录、《劳动合同》，辗芊羽公司提供的《律师函》及快递单，以及双方当事人的庭审陈述为证。 本院认为，易初公司与辗芊羽公司签订的《销售合同》和《补充协议》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的合同，对双方当事人均具有约束力。 上述合同的履行过程中，易初公司未按约定时间支付定金，依照合同的约定，辗芊羽公司可以相应顺延交货期限。合同约定的定金支付期限是2016年9月24日，易初公司实际于10月8日支付定金；合同约定的交货期限为2016年11月15日，根据合同约定的规则，交货期限应顺延至11月29日。辗芊羽公司提出易初公司曾同意因为物料的原因顺延5日的抗辩意见，本院分析认为，该内容仅在双方协商过程中提及（协商中表述的责任主体为辗芊羽公司），并未体现在双方最终签订的《补充协议》中，故辗芊羽公司的该项抗辩意见，本院不予采纳。关于合同约定的易初公司的查货事宜，应属易初公司的权利，辗芊羽公司以此为由拒绝交货，并不合理，且双方事实上已经采取了抽样验货的方式完成了验货程序，易初公司亦指令辗芊羽公司按照指定的地点和数量发货。因此，易初公司并不因为没有到场验货而构成违约。虽然尾款支付是交货的前提，但合同约定辗芊羽公司出具装箱单是易初公司支付尾款的前提条件，易初公司也要求辗芊羽公司将货物包装妥当拍照并交由易初公司确认，易初公司同意支付尾款，辗芊羽公司拒绝履行该项义务，易初公司未支付尾款也不构成违约。从本案的合同履行情况来看，易初公司表示已完成验货，并要求辗芊羽公司提供包装发货的照片，辗芊羽公司未予执行且不予答复，其行为已构成违约，易初公司因此享有解除合同的权利。因此易初公司于2016年11月29日向辗芊羽公司发出函件，该合同于当日解除，辗芊羽公司应当退还易初公司已付货款，并双倍返还定金，定金数额依法按合同的20%确定。易初公司的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持；辗芊羽公司要求易初公司继续履行合同，并支付违约金，没有事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（二）项、第九十六条第一款、第九十七条、第一百一十五条，《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下： 一、原告（反诉被告）厦门易初贸易有限公司与被告（反诉原告）广州辗芊羽服饰有限公司于2016年9月21日签订的《广州辗芊羽服饰有限销售合同》及2016年10月6日签订的《补充协议》于2016年11月29日解除。 二、被告（反诉原告）广州辗芊羽服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内返还给原告（反诉被告）厦门易初贸易有限公司货款8000元，并支付利息（自2016年11月29日起，按中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付款之日止）。 三、被告（反诉原告）广州辗芊羽服饰有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）厦门易初贸易有限公司双倍返还定金合计44000元。 四、驳回反诉原告广州辗芊羽服饰有限公司的全部诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1100元，减半收取550元，反诉案件受理费1550元，合计2100元，均由被告（反诉原告）广州辗芊羽服饰有限公司负担。款项应于本判决书生效之日起七日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 员 （邱瑛） 二〇一七年十一月二十日 代书记员（ 洪 昱 ） 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法(?javascript:SLC(12418,0)?)》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 《中华人民共和国担保法》 第八十九条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 第九十一条定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 法官提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定： 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。