福建省厦门市湖里区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）闽0206民初4327号 原告：钢宇生活科技（厦门）有限公司，住所地中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路29号海沧国际物流大厦2楼201室之一E0002。 法定代表人：李明宗，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈景阳，福建英合律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：陈自强，福建英合律师事务所执业律师。 被告：中山市加美利电器实业有限公司，住所地广东省中山市阜沙镇阜沙工业园。 法定代表人：廖维生。 原告钢宇生活科技（厦门）有限公司（以下简称钢宇公司）与被告中山市加美利电器实业有限公司（加美利公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年5月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告钢宇公司的委托诉讼代理人陈景阳到庭参加诉讼，被告加美利公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 钢宇公司向本院提出诉讼请求：1.解除钢宇公司、加美利公司于2016年11月30日签订的《购销合同》；2.加美利公司向钢宇公司返还预付的定金155718元；3.加美利公司向钢宇公司支付逾期交货违约金1038120元。庭审过程中，钢宇公司将第一项诉讼请求明确为：解除钢宇公司、加美利公司签订的合同编号为01-16218的《购销合同》。事实与理由：2016年12月7日，钢宇公司（甲方）与加美利公司（乙方）在厦门市海沧区签订了编号为01-16218号的《购销合同》，约定由加美利公司向钢宇公司提供492台不锈钢烤炉，每台单价为1055元，《购销合同》的总价款为519060元。钢宇公司须向加美利公司预付总价款的30%作为定金，并在出货后票到的20天付清剩余款项。《购销合同》具体条款如下：第二条约定“2017年1月15号前一次性出货。”第五条违约责任约定：“1、乙方未按照合同约定期限交付货物，每逾期一日，应按逾期未交付货品总款项的2%向甲方支付违约金，最多不超过未交付货物总价款的20%。甲方若未按合同条款付款，以同等条件制约，若因乙方品质或交期等原因而造成影响除外。2、如乙方在超过本合同规定最后交货期限30天后仍未能交货，甲方有权取消合同，而乙方仍须按约定向甲方支付相应的违约金。如甲方未按合同上汇款，乙方有权停止生产。”现钢宇公司已按照《购销合同》的约定，于2016年12月15日以银行转账形式向加美利公司预付了合同总价款30%的定金155718元。但加美利公司在收到定金之后并未按照约定于2017年1月15日前向钢宇公司履行交货义务。2017年2月24日，加美利公司向钢宇公司单方出具了《保证函》，向钢宇公司保证最迟于2017年3月20日前向钢宇公司交付货物，否则加美利公司将按照订单的总金额双倍赔偿钢宇公司。但截至起诉之日，加美利公司仍未能完成合同项下的商品交付义务，以致钢宇公司客户取消订单，加美利公司的行为已经构成了严重的违约，给钢宇公司带来了巨大的经济损失。依据法律规定及《购销合同》第五条之约定，钢宇公司有权单方解除与被告的上述合同关系，并要求加美利公司向钢宇公司返还定金155718元、向钢宇公司支付（按照《保证函》中双倍合同总价款的标准计算）违约金共计1038120元。 加美利公司未作答辩。 本院经审理认定事实如下：2016年12月7日，钢宇公司与加美利公司签订了编号为01-16218号的《购销合同》，双方约定：1、由加美利公司向钢宇公司提供492台不锈钢烤炉，每台单价为1055元，合同总总价款为519060元；2、交货期为2017年1月15号前一次性出货，运输及费用均由钢宇公司负责，交货地点为中山市阜沙镇阜沙工业园；3、付款方式为转账或电汇，加美利公司接到订单钢宇公司预付30%定金（即155718元），出货后票到的20天付清剩余款项；4、加美利公司方未按照合同约定期限交付货物，每逾期一日，应按逾期未交付货品总款项的2%向甲方支付违约金，最多不超过未交付货物总价款的20%，钢宇公司若未按合同条款付款，以同等条件制约，若因加美利公司品质或交期等原因而造成影响除外；5、如加美利公司在超过本合同规定最后交货期限30天后仍未能交货，钢宇公司有权取消合同，而加美利实业公司仍须按约定向钢宇公司支付相应的违约金，如钢宇公司未按合同上汇款，加美利公司有权停止生产。同时双方就合同的其他有关事项作出了相应的约定。 2016年12月15日，钢宇公司以银行转账的方式向加美利公司支付155718元的定金。因加美利公司未在2017年1月15日按期交付货物，加美利公司于2017年2月24日向钢宇公司出具一份《保证函》，载明：加美利公司在签订合同后与钢宇公司协商必须要在2017年2月25日交货，但是由于订单数量少，目前原材料紧张，加美利公司无法采购到原材料，造成不能按时交货；为了能尽快把这批货做出来，钢宇公司同意协助加美利公司联系不锈钢原材料供应商，并保证在3月8日前由供应商提供不锈钢原材料给加美利公司（材质由加美利公司确认），加美利公司保证不锈钢材料到位后（如不锈钢原材料没有按时在3月8日前提供到位，交期将顺延），最迟于3月20日必须把这批货做出来，如加美利公司不能在3月20日前交货，同意按照订单总金额双倍赔偿给钢宇公司。 庭审过程中，钢宇公司陈述其主要做生活产品出口，该笔订单是国外客户五百多万元订单的一部分，由于加美利公司逾期交货，导致国外客户取消了五百多万元的订单，钢宇公司自己已经完成的四百多万的产品无法销售并造成了相应的利润损失；《购销合同》是由钢宇公司起草好盖章，然后拿给加美利公司盖章，所以合同上打印的签约时间与加美利公司盖章的时间不一致。 钢宇公司为支持其诉讼请求向本院提交了《购销合同》、交通银行电子回单凭证、往来邮件、保证函。加美利公司未到庭发表质证意见，视为其自动放弃相应的质证及抗辩权利，本院对上述证据的真实性、合法性、关联性予以确认并在卷佐证。 本院认为，加美利公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为其自动放弃相应的抗辩权利。合同编号为01-16218号的《购销合同》系签约各方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，各方均应依照约定全面履行合同义务。根据合同约定加美利公司向据钢宇公司出售货物，钢宇公司支付相应的货款，双方之间成立买卖合同关系。钢宇公司在依约支付定金155718元后，加美利公司未按照双方约定的期限交付货物，其行为已经构成违约，在双方协商新的交货期限后加美利公司仍不能按期交付货物，致使钢宇公司合同目的已经无法实现，钢宇公司依照法律规定及合同约定有权请求解除合同并要求加美利公司返还钢宇公司已经交付的定金155728元，同时有权要求加美利公司承担相应的违约责任。根据《购销合同》的约定，加美利公司未按期交付货物，每逾期一日按货款的2%支付违约金，最多不超过未交付货物总价款的20%；加美利公司出具的保证函载明其未在2017年3月20日前交付货物同意按照订单总金额的双倍赔偿。钢宇公司请求加美利公司按照合同总金额双倍支付1038120元的违约金，本院认为，钢宇公司虽陈述加美利公司的违约行为给其造成巨大损失，但未举证证明其实际发生的损失，加美利公司出具保证函中承诺的违约金标准明显过高，超过了订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，双方《购销合同》中约定违约金标准在合理范围之内，本院依法将钢宇公司主张的违约金调整为按照合同总价款20%计算为103812元。加美利公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理和判决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百三十条、第二百四十八条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、中山市加美利电器实业有限公司与钢宇生活科技（厦门）有限公司签订的编号为01-16218的《购销合同》解除； 二、中山市加美利电器实业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还钢宇生活科技（厦门）有限公司定金155718元。 三、中山市加美利电器实业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付钢宇生活科技（厦门）有限公司违约金103812元； 四、驳回钢宇生活科技（厦门）有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7772元，由钢宇生活科技（厦门）有限公司负担6082元，中山市加美利电器实业有限公司负担1690元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 代理审判员  张占甫 二〇一七年十一月二日 代书 记员  黄世杰 附页 本案所适用的法律、司法解释条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。 《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 本案执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。