上海市徐汇区人民法院民 事 判 决 书（2016）沪0104民初13475号原告(反诉被告)：上海恺亚服饰有限公司，住所地上海市金山区。法定代表人：魏萍，总经理。委托诉讼代理人：刘一舟，上海市华诚律师事务所律师。被告：上海基航贸易有限公司，住所地上海市青浦区。法定代表人：施伟昊，职务不详。被告(反诉原告)：上海炫舞服饰有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：杨敏，经理。原告上海恺亚服饰有限公司(以下简称恺亚公司)与被告上海基航贸易有限公司(以下简称基航公司)、上海炫舞服饰有限公司(以下简称炫舞公司)定作合同纠纷一案，本院于2016年4月19日立案后，依法适用普通程序，于2016年9月8日公开开庭进行了审理。原告恺亚公司委托诉讼代理人刘一舟、原委托诉讼代理人张某某，被告炫舞公司法定代表人杨敏到庭参加诉讼。被告基航公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。后被告炫舞公司于2016年9月12日向本院提起反诉，本院受理后于2017年1月10日再次公开开庭进行了审理。原告恺亚公司委托诉讼代理人刘一舟、被告炫舞公司法定代表人杨敏到庭参加诉讼。被告基航公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。恺亚公司向本院提出本诉请求：1、部分解除XX-XXXXX-XXXXX-X《委托加工合同》；2、判令基航公司、炫舞公司赔偿恺亚公司预期经营利润155,039.30元；3、判令基航公司、炫舞公司返还恺亚公司面辅料费用156,816.60元；4、判令基航公司、炫舞公司向恺亚公司返还已支付费用50,000元。诉讼过程中，恺亚公司明确其上述第1项诉讼请求为要求法院确认XX-XXXXX-XXXXX-X《委托加工合同》于本案诉状副本到达基航公司、炫舞公司之日解除。事实和理由：恺亚公司是从事服装、服饰、面辅料等产品进出口业务的贸易公司，基航公司、炫舞公司均为服装服饰生产加工公司。2014年5月23日，恺亚公司承接了外方关于FOCUS2000品牌的订单，遂与基航公司签订合同号为XX-XXXXX-XXXXX-X的《委托加工合同》，由基航公司为恺亚公司加工FOCUS2000，JW7022、J7220、JW7220共3款女士外套。2014年6月25日，因业务变动，经双方约定，原委托加工的3款变更为J7220、JW7220共2款合计5252件。根据《委托加工合同》约定，由恺亚公司提供面辅料，基航公司按恺亚公司所提供的工艺要求进行服装加工，并于2014年7月9日将加工服装交付恺亚公司指定地址，由恺亚公司客户指定的第三方检验机构对产品进行质量检验，检验合格后由恺亚公司支付服装加工费。基航公司必须对合同内产品的质量、交期负责。恺亚公司于2014年7月30日向基航公司支付5万元预付款，炫舞公司则接受了恺亚公司交付的面辅料开始履行《委托加工合同》。之后炫舞公司向恺亚公司分两批次交付J7220款服饰共计1925件，该交付过程中，恺亚公司向炫舞公司支付货款49,000余元。根据合同约定，基航公司、炫舞公司应于2014年7月9日完成所有货物交付，但炫舞公司所交付的1925件J7220款货物直至2014年9月12日才陆续送至恺亚公司指定仓库，且经检验存在多处瑕疵，经恺亚公司与外方协商，外方最终接收了该产品。而《委托加工合同》剩余的3327件J7220款、JW7220款货物至今仍未交付。另，合同订立后，恺亚公司向第三方面辅料厂陆续采购J7220、JW7220两款货物所需面辅料，共支付货款257,970.02元，已全部交付给炫舞公司。恺亚公司认为，基航公司与恺亚公司签署了委托加工合同，在合同履行过程中炫舞公司实际参与合同的履行向恺亚公司交付货物及接收货款，与基航公司共同承担合同义务，享受合同权利。炫舞公司作为《委托加工合同》共同履约方同样应受合同约束。基航公司、炫舞公司逾期交付货物构成违约，应共同承担赔偿损失的违约责任。针对恺亚公司的本诉请求，炫舞公司辩称，恺亚公司单方变更货物数量，炫舞公司系被动解除合同；炫舞公司于2014年7月20日已完成全部服装加工，恺亚公司提供的面辅料也全部用完，共加工了4890件服装，但恺亚公司提出产品存在问题只接收了1925件，其他要求炫舞公司等通知发货。2014年10月份恺亚公司又提出担保出货，即待恺亚公司将货物售完后再向炫舞公司支付货款，之后未等到恺亚公司的提货通知。炫舞公司没有违约，对恺亚公司的诉讼请求不予认可。基航公司未作答辩。炫舞公司向本院提出反诉请求：1、判令本诉纠纷与炫舞公司无关；2、判令恺亚公司赔偿炫舞公司直接经济损失37,094元；3、判令恺亚公司赔偿炫舞公司停工仓储仓管人员工资费用67,000元；4、判令恺亚公司赔偿炫舞公司逾期利润50,000元。诉讼过程中，炫舞公司撤回上述第1项诉讼请求。针对炫舞公司的反诉请求，恺亚公司辩称，炫舞公司第1、2项诉讼请求所主张的经济损失均与恺亚公司无关，并非恺亚公司造成；对于第3项诉讼请求，是在炫舞公司无法完成订单的情况下恺亚公司才减少订单，炫舞公司也配合恺亚公司将剩余面辅料转移，所以应为双方合意变更了合同。而对于担保发货的方式，双方并未达成合意。基航公司未作答辩。恺亚公司围绕其本诉请求、炫舞公司围绕其反诉请求依法提交了证据，本院组织双方进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。基航公司未提交证据，亦未对恺亚公司、炫舞公司提交的证据进行质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年5月23日，上海焱龙纺织品有限公司(以下简称焱龙公司)作为承揽方、恺亚公司作为委托方签订《委托加工合同》(合同编号：XX-XXXXX-XXXXX-X)，约定上海焱龙纺织品有限公司为恺亚公司加工FOCUS2000外套，其中JW7022款5618件，J7220款2442件，JW7220款1608件，交货时间均为2014年7月9日；产品信息下方备注：无钉双瓦纸箱、有纺料、肩棉、枪针等辅料经恺亚公司确认后由焱龙公司自行采购，费用已包含在加工费中，其他面辅料(面料、里料、纽扣、衣架、风纪扣、商标、洗标、吊牌、贴纸、包装袋)由恺亚公司提供；结算方式及期限：进仓后15天内双方予以对账，焱龙公司出具相应的增值税发票，60天内恺亚公司予以结算加工费或货款等。合同落款处，焱龙公司方委托代理人为杨敏。2014年6月25日，杨敏向恺亚公司员工张某某(w某)发送电子邮件，主题为垫资情款及进度，主要内容为：“粘衬用量，JM7022，5618×1.5=8427米，J7220，2442×1.2=2930米，JW7220，1608×1.3=2090.4米，实际订货13600米×2.8=38,080元；垫肩9700付×0.6=5,820元；牵带400盘牵带×3=1,200元；合计45,100元。1、面料到现在才来了翡翠绿和宝蓝，翡翠绿在做，宝蓝已裁结束，黑色面料何时能到？JW7220尺寸何时能到？请帮我催下。我圆头扣眼是租回来的，费用太高！2、最近资金有点兜不过来，请帮我转40,000元到焱龙公司账上。”同日，w某回复杨敏：“资金问题f某已经与您电话沟通过；衬的单耗你报出来是有问题的，有点儿多，请你再核实一下，陈某也报过给我……黑色面料将于后天到你工厂；另外还有一事，订单数量有调整，请见今天的更新表格，也就是说J7220数量增加，JW7220减少……”根据该邮件所附清单，J7220更改后的数量为4962件，JW7220更改后的数量为290件。2014年6月26日，w某向杨敏发送电子邮件：“杨总你好，昨天订单更新(客人有追加)，收到请回复！现和徐总商量后确认JW7022转单，请帮我理好面辅料，下周安排发货到另外工厂……”2014年7月25日，杨敏向恺亚公司f某、w某发送电子邮件：“F某、张总好，由于合肥工厂上半年有大批资金未收进账，导致现在资金太紧张，28号发工资出现问题，有8万元缺口。现为公司采购的辅料金额约为45,420元，纸箱等其他未算。付徐厂长预支款10,000元，请务必28号前帮忙打8万元到上海焱龙纺织品有限公司帮我度过难关，非常感谢！订单数4962件×25=124,050元+45,420元=169,470元，开票数169,000元，开票内容J7220，件数5000件，单价33.8元，多退少补！发票周一让您收到，再次感谢！”该电子邮件附件为表格一份，记载：“粘衬用量JW7022，5618×1.5=8427米，实订8500米;J7220，2442×1.2=2930米，实订3000米；JW7220，1608×1.3=2090.4米，实订2100米；实订总计13600米×2.8=38,080元。垫肩：9700付×0.6=5,820元。牵带：400盘牵带×3=1,200元。2014/6/14，绿线50个，150元，陈某，恺亚时装开销；2014/6/16，欠条30卷，80元，陈某，恺亚时装；2014/6/21，绿线30个，90元，陈某，恺亚时装。合计45,420元。”2014年7月27日，焱龙公司向恺亚公司开具六张增值税专用发票，每张发票内容均为：J7022，340件，11,492元。2014年7月28日，f某向杨敏发送电子邮件：“杨总，大货出货进度给到我.”杨敏回复：“f某、张总好，1、前面1千多件请30号安排验货，就差黑色1百多件在做。2、后面的大货最迟8月20号之前必须全部完成，只会提前不会退后，现在已有14人在生产。3、4000米粘衬已发走，垫肩还多4700付请告知如何处理？4、请务必下午5点前打8万到上海焱龙纺织品账上，拜托！”同日，恺亚公司网上转账支付焱龙公司50,000元，银行付款凭证摘要处记载为加工费。2014年8月2日，felix回复杨敏主题为1020件出货的电子邮件：“杨总，电话沟通是先打20,000，后面出货再结算，请确认”杨敏回复：“你们少打壹分是壹分，能推一天是一天，真行！服了”2014年8月4日，炫舞公司陈某、杨敏出具收条：“今收到上海恺亚服饰有限公司J7220款外套加工费1020(壹仟零贰拾件)，单价27(贰拾柒圆)元每件，合计人民币不含税25,000元(贰万伍仟)圆整，其中运费1,800元(壹仟捌佰圆)。”炫舞公司在本案诉讼过程中亦确认收到该25,000元。2014年8月27日，杨敏向w某发送电子邮件并抄送f某，主题为垫资情款及进度，主要内容为：“张总、f某好，粘衬用量：JW7022，5618×1.5=8427米，J7220，2442×1.2=2930米，JW7220,1608×1.3=2090.4米，实际订货13600米×2.8=38,080元。垫肩9700付×0.6=5,820元。牵带400盘牵带×3=1,200元。合计45,100元。裁剪数4890件，成品正品数4872件，18次品。4872件分为1200件×30.5元=36,600元，3672件×27元=99,144元，上次送货2,400+200仓库送货费。共计45,100+36,600+99,144+2,600=183,444元。已付50,000元。恺亚还欠133,444元。”2014年8月28日，w某回复杨敏：“杨总你好，请先确认董师傅发的几个问题，并一一解释，谢谢！”杨敏于8月29日回复：“张某答复……1、JW7022款，贵厂没生产大货，请问8427米布衬在哪里？JW7220款，贵厂也没生产大货，2090.4米布衬在哪里？综合以上，贵厂只生产J7220款4890件大货，按每件1.2米计算，共计用衬5868米，另加寄往望江3000米，合计8868米，贵厂应退本公司：4732米布衬。张某查下J7220款仓库收到多少米？到底用了多少衬布？寄望江多少米？厂里剩余多少米？请跟董师傅确认好。张某回复：当初衬布到厂是直接入三楼裁房，仓库没有入库的帐，现在就按当初订货13600米算：J7220款裁剪4890件单耗1.35米(不是恺亚说的1.2米，因为1.2米当时没有包含下摆和袖口衬)合计用衬：5000件(衬是先按定单数裁的，最后发现面料不够)×1.35米=6750米，加上3%的损耗200米，自家生产J7220款用衬6950米。发往望江第一次4包：4000米；第二次2包：2000米，合计6000米，一共自家所用6900米+发走6000米=12950米，现厂里还剩300米。2、关于垫肩：贵厂订购9700付，生产所用4890付，另寄望江2800付(两个大包，每大包内4小包，每小包内350付)，贵厂应退本公司2010付。张某查下垫肩仓库实到多少付？7220实际用了多少付？寄望江是否是4000付？仓库还剩多少付？请跟董师傅确认好。张某回复：当初肩棉入厂仓库没有作帐，现按定单9700付算如下：自家生产所需4890付，发往望江4大包共16小包，每包350付共5600付。后发现老徐家生产不够，望江退回4小包1400付，其中1400付又发往江苏溧阳1小包350付，实际本厂发出4550付，合计老徐家生产所用4890付+发走4550付，自家仓库还剩200付……6、按我们公司提供的面料数量以及贵厂所生产的数量核算：本司提供面料黑色3079.8米，翡翠绿3824.6米，宝蓝1502米，贵厂生产所用(按每件单耗1.6米算)翡翠绿3538米，黑色2885米，贵厂应退本司黑色194米，翡翠绿286.6米。张某回复：恺亚所说的1.6米的单耗是指在我们没有放长衣长和袖长的情况下，还有就是没有加3%的损耗，我厂实际裁剪单耗是1.71米……请张总核对！谢谢，杨敏。”2014年9月1日，杨敏向f某、w某、张某、董某等发送主题为请大家快速对账的电子邮件：“1、请大家快速对账！2、什么时候过来验货？3、什么时候出货？本周必须完成，拜托各位！”2014年9月6日，杨敏再次发送邮件给f某、w某、董某等，主题为关于大货出货情况，主要内容：“我们这款大货余下部分是还要来验货还是怎么处理请速告知。1、车间已无处可放。2、徐厂长处早就等着发工资，我上月29号又转了28,000元给他。明天要过来拉衣服回去修，请告知怎么办？3、董师傅4号来粘衬、垫肩，面料数字基本与张某已确认！4、请速回复，谢谢！”w某回复：“杨总你好，大货返修后需要重新验货！”杨敏回复：“老徐要发工资怎么办？修的时候能否安排人直接现场指导，不然没方向。很多事到现在已不是个人能控制的了。我又垫了28,000给老徐。后面的请到现场实际解决下同徐厂长一起。”f某于9月8日回复：“杨敏，请看下面几点回复。1、大货进度比起之前合同的晚了很多，直到8-20也没有完成。但是你说准备好了，可是我司去没有在8-20之前接到你们任何的通知。2、交期晚了，我们尽量和客人沟通，安排验货和出货，结果你们的验货没有合格。3、我现在再次尝试和客户沟通，看看如何处理，如何安排第二次验货。所以请你积极配合，根据报告上的问题返修，我们这是在做生意，你来接我订单的时候也是保证，保质保量保时间，但是现在你总是提钱的事，还说个人没法控制，真正的问题不出面解决。我们现在谁都想把事情早点解决，当初你来拿订单的时候，质量时间你都是ok，后来首批出货的时候，你又提出要发工资，出钱拿货，我们也无奈配合你，现在你的第二批货质量有问题，你也没有来过我司商讨一次，反而躲在后面说个人无法控制。那么请问恺亚和焱龙之间的合同还有什么效用，你哪点是跟着合同走的，哪点是跟着生意规则走的。我现在在等客户回复，请务必要求工厂抓紧返工，准备第二次验货。”杨敏于9月10日回复：“徐总，张总！做生意要遵守游戏规则，请问以下：1、最早的时候说10号到面料，结果第一批是15号到的，后来28号才基本到齐，请问你怎么安排厂里60号人生产？随便到街上拉点单子来做还是放假？2、总是说20号答应完成，结果张某说没完成有意思吗？19号晚上徐厂长送完的，20号肯定出货的，张某你什么时候说不能验货的？3、付款方面，一共收了你7.5万，收的太艰辛了！付徐厂长38,000元，自己买辅料加锁眼费就超过5万，我付出去了8.8万。自己工人工资和徐厂长处工人工资不算。你是开厂的帮我们算过吗？要钱跟要命似的，都是工人做出来的。面料的缩率很不均匀，导致太多的务工就不说了。这个单子我都说了，你，我，老徐谁在这个单子上赚钱了你最清楚？4、我工厂是合伙开的这个你是知道的，盈利还是亏本帐是厂长张某算的，上月开销17万6，产值16万不到。每一单都垫资，我们垫资的不超过45天就收回来了，而贵公司的成本都收不回来！我舅舅不可能让我发货的，连续亏本他都很生气了，陈某结婚都在借钱，我是有责任的！5、根据贵公司的要求做以下安排，请派跟单现场验货一件一件看下，有问题的让徐厂长和我们来修。一次性全部弄好！跟你说徐厂长要拉衣服走了你们不理，需要你们的时候打电话不接？最后大家一起按数量结算！我们场地有限已造成诸多不便再次不讲了……”f某回复：“请看下面回复，杨总，到底是谁不遵守游戏规则1、面料的确是陆陆续续到的，整个过程根本没影响你大货生产，最后面料到了我们要求你重新报个交期，你也报了，结果客人第一次来验货还是放空……2、来我公司拿订单合同的时候，你说你自己做，安排2个组做，后来自己一件没做。3、来的时候看样衣，回去封好样衣，价格也确认了，现在涨价的是你，违反合同贷款提货的也是你。4、上面这些就算不计较了，你最终验货不通过，本来就是急得不得了的订单，你不在质量上把关，反而就是一味谈钱。5、你反反复复说要钱很累，我也奇怪了，至今4千多件衣服在你手上，根据我们之前的约定，或者根据合同，我是根本不需要给你任何钱的，什么叫你要钱和要命似的。你垫付工资什么的都是你工厂自己的事，我花钱买面料提供给你，是不是也要和你算算我垫资多少……1、现在货整体晚了，这个是事实，不管是谁的责任，我们需要全力配合我的客户。抽出的数字先出，(我司赔空运费)来多少件我付多少钱。2、余下数字本周务必返修结束。我安排验货，这些走下周三的船。如果你不配合这个补救的方法，请问我如何给你钱。”杨敏回复：“多说无意思，为什么别的客户不让贷款提货，各自明白……905件×30.5=27602，请徐总安排货款，最后走货时一起开票……”2014年9月12日，杨敏向f某、w某等人发送电子邮件，主题为905件对账，内容为：“一共905件×30.5=27602×0.12=3312,27602-3312=24289，24289+200进仓费+315纸箱费=24804,XXXXXXXXXXXXXXXX招商银行招商银行合肥市肥西路支行陈某”。本案诉讼过程中，炫舞公司确认收到该邮件中所称的24,804元。2014年10月8日，f某向杨敏发送电子邮件，主题为J7220验货报告，主要内容：“TO：杨总，上海焱龙纺织品有限公司，J7220验货还是没有通过，基本还是老问题，一些细节上面的问题。请问如何解决，交期因为质量原因已经再三的往后延迟了。请告知我司应如何处理，如何和客户沟通。客人很有可能因为时间原因取消订单，如此造成的损失工厂是要负责的。”杨敏于10月12日回复：“1、有问题在没有出厂之前我一再强调要看过一件件看过，你说没时间没人看。2、你们面料说10号到，结果到28号才到齐，缩率有2%，有10%。3、现在你说怎么办吧？”2014年10月23日，f某回复杨敏：“杨总，请问此事如何处理，因为质量问题造成交期延误，现在货不出到底准备怎么处理”。同日，杨敏回复：“徐总：1、有问题在没有出厂之前我一再强调要看过一件件看过，你说没时间没人看。2、你们面料说10号到，结果到28号才到齐，缩率有2%，有10%。3、现在你说怎么办吧？有问题为什么还要出2000件？强调过这个是需要配合的！面料缩率问题早就跟你说过，你说让我借，因为面料晚到原因导致后面的货没时间做，是你让我帮你想办法，经你同意才继续做的！一再强调上手时要一直在这边！现在你赶紧跟客人商量晚出货了，你派一个人在我这边最多等10天，我让后道11个人全力配合你再清理返修次，一件一件过！以后不要碰到问题就逃避，总是问人家怎么办，一直问人家怎么办！现在的工厂有多难开你比我清楚，不要给最低的工价，还要让工厂帮你们做这做那，工厂里的人力成本也是成本！就目前我的情况是：徐厂长拉走1500件，余下的在我厂，加工费我付徐厂长80,000元，收你约5万加工费，垫3万快2个月了，自己厂里成本约2.8万不算。不要就算一个人的帐！不要再问我怎么办了。”f某回复：“杨总，你要是这么说那么我也没话说了，衣服做的不好，有污迹，有破洞，你怪给你下单的客户没有一件件看过去。那请问你们工厂对衣服的质量是没有控制的吗？我们公司一直积极在和你沟通，自从你提出贷款提货之后，电话不接，人不出现，到底谁在逃避……之前你的确出过货，结果到了美国客人投诉，我们也只能为你买单……现在货在你手里，你要提供方案，有用吗？你能接受吗？交期完不成我帮你延，做到一半要求贷款提货，出一件付一件我也没办法，现在还问我怎么处理？请看下面我的处理意见1、返修好，然后担保出货，货到客人手上没问题，我们付钱…你同意吗？2、返修好，再验货，如产生空运费，要求你承担…你同意吗？3、如果不出货，我们走法律程序…你同意吗？”恺亚公司称其为诉争合同共向案外人采购面辅料等支出257,970.02元，其中因变更订单数量要求炫舞公司转走的面辅料费用未计算在内，炫舞共生产了1920件服装用掉101,153.42元，剩余面辅料费用为156,816.60元。恺亚公司为证明其面辅料费用支出提供了供应商绍兴市亿盛纺织品有限公司、杭州锦天纺织品有限公司、吴江市天昶纺织有限公司、昆山市周庄骏腾包装厂、嘉善永佳服饰辅料厂、上海万郁实业有限公司、上海锦毅包装有限公司提供的货码单、送货单等；另恺亚公司还提供了绍兴市亿盛纺织品有限公司、吴江市天昶纺织有限公司、昆山市周庄骏腾包装厂、嘉善永佳服饰辅料厂、上海万郁实业有限公司出具的情况说明。经质证，炫舞公司对恺亚公司前述证据的真实性不确认，认为其中的货码单、送货单未经炫舞公司签收，但对于恺亚公司实际向炫舞公司提供的面辅料数量炫舞公司则称记不清也算不清。2015年4月20日，焱龙公司经工商行政管理部门核准变更企业名称为基航公司。另，炫舞公司自认曾将诉争合同项下的服装放至互联网进行销售。诉讼过程中，恺亚公司称其将基航公司、炫舞公司作为本案共同被告的依据在于基航公司系诉争《委托加工合同》签署方，炫舞公司系诉争《委托加工合同》的实际履行方。对于炫舞公司与恺亚公司间的法律关系，炫舞公司则称其不具备接单能力，故以基航公司的名义接单，炫舞公司实际履行合同，基航公司仅负责接单及开具发票，合同的实际履行由炫舞公司与恺亚公司联系。后经本院释明，恺亚公司选择炫舞公司为其主张合同权利的相对方。本院认为，本案诉争《委托加工合同》虽系恺亚公司与基航公司签署，但恺亚公司与炫舞公司均确认炫舞公司为合同的实际履行方，炫舞公司还进一步明确其仅系借用基航公司的名义向恺亚公司接收加工订单、开具发票，故恺亚公司选择炫舞公司作为其相对方主张诉争合同权利符合相关法律规定，本院予以确认，鉴于此，本案诉争合同事实上在恺亚公司与炫舞公司间成立，对双方具有法律约束力。对于恺亚公司与炫舞公司间的合同责任，本院结合双方的本反诉请求分别作如下认定：第一，对于恺亚公司要求解除诉争合同的诉讼请求。根据本案已查事实，诉争合同于2014年5月份签订，而炫舞公司仅向恺亚公司交付了部分服装，剩余大部分至今未予交付，且炫舞公司自认曾将剩余未交付部分的服装自行通过互联网进行出售。炫舞公司辩称未足额交付货物原因在于恺亚公司未通知发货后又提出担保出货的付款方式。本院认为，首先，根据双方往来电子邮件，恺亚公司多次催促炫舞公司发货；其次，关于结算方式，诉争合同的约定为“进仓后15天内，双方予以对账，承揽方出具相应的增值税发票，60天内委托方予以结算加工费或货款”，而从双方多次电子邮件沟通内容来看在合同实际履行过程中，已交付的服装均系恺亚公司按炫舞公司要求在支付相关费用后出货，即炫舞公司要求恺亚公司“贷款提货”；而后恺亚公司提出质量异议并要求炫舞公司先出货，在服装被最终客户接受后付款，即“担保出货”；而此后双方未对该事宜达成一致，直至发生本案纠纷。诉争合同对恺亚公司及炫舞公司均具有法律约束力，双方均应按合同约定履行各自的义务，炫舞公司要求“贷款提货”、恺亚公司要求“担保出货”均不符合合同约定，但炫舞公司以此为由拒绝履行交货义务缺乏依据。综上，恺亚公司要求解除诉争合同系行使其法定解除权，本院予以支持，认定诉争合同于本院诉状副本到达炫舞公司之日即2016年8月4日解除。第二，对于恺亚公司要求炫舞公司赔偿其预期经营利润的诉讼请求。恺亚公司为此提交了相关订单，但炫舞公司对该订单的真实性并不确认。本院认为，恺亚公司向炫舞公司定作服装系作再行销售之用应为属实，然而恺亚公司所提交的订单并无其他证据予以佐证，恺亚公司也未提交足以证明其与客户间具体合同关系的证据，进而也无法证明具体的出口退税补贴损失，故恺亚公司所主张的预期经营利润依据不足，本院对其该项诉讼请求不予支持。第三，对于恺亚公司要求炫舞公司返还相关面辅料费用的诉讼请求。恺亚公司与炫舞公司间的合同关系解除后，尚未履行合同内容终止履行，炫舞公司理应退回恺亚公司为履行合同而提供的面辅料，鉴于炫舞公司已无法返还，则应赔偿恺亚公司相应的面辅料费用损失。恺亚公司已初步举证证明其供炫舞公司使用面辅料的总费用，亦根据其自认单耗将炫舞公司已交付服装使用部分予以扣除，进而要求炫舞公司退还的面辅料费用为156,816.60元，炫舞公司对恺亚公司的主张予以否认，但对其收取面辅料数量及制作加工单耗等却怠于举证，应承担举证不利的法律后果，故本院采信恺亚公司主张，对恺亚公司该项诉讼请求予以支持。第四，对于恺亚公司要求炫舞公司返还已支付款项50,000元的诉讼请求。恺亚公司主张该款项为预付款，炫舞公司则辩称系炫舞公司为恺亚公司购买辅料的款项。首先，根据该款的银行支付凭证，恺亚公司在摘要处备注为“加工款”，非“预付款”；其次，根据双方往来电子邮件，2014年7月25日，杨敏向f某、w某发送电子邮件提出为恺亚公司采购的辅料金额约为45,420元，恺亚公司收取该邮件后并未对此提出异议，且于同年7月28日即向炫舞公司支付了50,000元。此后双方于2014年8月28日-8月29日的往来邮件中亦再次提及并通过恺亚公司的董师傅与炫舞公司的张某对所涉辅料的使用情况作了相关核对，恺亚公司并未提出异议，且也并无证据显示此后恺亚公司曾提出过关于该笔款项为“预付款”的主张，故本院采信炫舞公司辩称意见，认定该款项系恺亚公司用于支付炫舞公司为其垫付的辅料费用45,420元。另本院注意到，根据恺亚公司的董师傅与炫舞公司的张某对所涉辅料的使用情况进行核对过程，恺亚公司与炫舞公司对其中部分辅料转单寄往他处的事实并无异议，而对于张某最终回复的寄出数量(衬布6000米、垫肩4550付)恺亚公司并未提出异议，本案中也未再提供相应反证，故该部分应视为已为恺亚公司使用，根据炫舞公司最初给恺亚公司所报单价，费用分别为衬布6000米×2.8=16,800元、垫肩4550付×0.6=2,730元，共19,530元。对于剩余的25,890元，鉴于炫舞公司仅向恺亚公司交付了部分服装，本院根据上述恺亚公司所提供面辅料的使用比例酌情认定炫舞公司采购部分使用费用为10,152元。恺亚公司实际支付50,000元，扣除上述两笔已使用部分费用，据此炫舞公司还应返还恺亚公司20,318元。第五，基于上述关于恺亚公司与炫舞公司间合同责任的认定，炫舞公司全部反诉请求均缺乏事实及法律依据，本院不予支持。基航公司经本院依法传唤无正当理由未到庭，视为自行放弃其诉讼权利。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第四百零三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、上海恺亚服饰有限公司与上海基航贸易有限公司于2014年5月23日签订的《委托加工合同》(合同编号：XX-XXXXX-XXXXX-X)于2016年8月4日解除；二、上海炫舞服饰有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿上海恺亚服饰有限公司面辅料费用损失156,816.60元；三、上海炫舞服饰有限公司于本判决生效之日起十日内返还上海恺亚服饰有限公司20,318元；四、驳回上海恺亚服饰有限公司的其余诉讼请求；五、驳回上海炫舞服饰有限公司的全部反诉请求。负有金钱给付义务的一方如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费6,727.84元,由上海恺亚服饰有限公司负担3,431.20元，由上海炫舞服饰有限公司负担3,296.64元；反诉案件受理费1,690.94元，由上海炫舞服饰有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  樊 蕾人民陪审员  单春梅人民陪审员  刘梅娟二〇一七年二月二十四日书 记 员  张 慧附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第四百零三条受托人以自己的名义与第三人订立合同时，第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系的，受托人因第三人的原因对委托人不履行义务，受托人应当向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人对第三人的权利，但第三人与受托人订立合同时如果知道该委托人就不会订立合同的除外。受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。委托人行使受托人对第三人的权利的，第三人可以向委托人主张其对受托人的抗辩。第三人选定委托人作为其相对人的，委托人可以向第三人主张其对受托人的抗辩以及受托人对第三人的抗辩。二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。