福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽0582民初1157号 原告：福建百宏聚纤科技实业有限公司，住所地晋江市龙湖镇枫林工业区，统一社会信用代码913505007549666615 法定代表人：施天佑，该公司董事长。 委托诉讼代理人：许火狮,福建三瑞律师事务所律师。 被告：福建省睿广环境科技有限公司，住所地福州市鼓楼区水部街道五一中路47号（原琼东路100号）1号楼四层420房，统一社会信用代码913501005792883641。 法定代表人：王海涛，该公司执行董事兼总经理。 原告福建百宏聚纤科技实业有限公司（以下简称百宏公司）与被告福建省睿广环境科技有限公司（以下简称睿广公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年1月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告百宏公司的委托诉讼代理人许火狮到庭参加诉讼。被告睿广公司经本院公告开庭传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 百宏公司向本院提出诉讼请求：1.确认百宏公司与睿广公司签订的《供货及安装合同》于2017年10月25日解除；2.睿广公司返还百宏公司210万元，并支付百宏公司自支付货款之日起至实际返还货款之日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算的资金占用费（其中以105万元为基数，自2012年5月21日起至实际返还之日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算，暂计至起诉之日为333761元；其中以105万元为基数，自2013年3月4日起至实际返还之日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算的利息，暂计至起诉之日为279721元）；3.睿广公司支付百宏公司违约金21万元。事实和理由：2012年5月15日，百宏公司与睿广公司就节能改造工程的设备采购及安装签订《供货及安装合同》。该合同约定，合同总价款350万元，付款方式为：合同签订一周后，睿广公司开具合同总额30%的有效收据，百宏公司在收到收据后的一周内，向睿广公司支付合同总价30%款项作为预付款。设备全部到厂后并经百宏公司签收后一周内，百宏公司向睿广公司支付合同总价30%的款项，同时睿广公司向百宏公司提供30%的有效收据。设备安装（施工）调试且验收完成一周内，百宏公司向睿广公司支付合同总价35%的款项。剩余合同总价5%的质保金在百宏公司收到睿广公司开具的相应质量保函后一周内支付。百宏公司向睿广公司付款至合同总价的95%时，睿广公司须向百宏公司开具与合同总价等额的增值税发票。同时，《供货及安装合同》对项目工期、产品/工程检验及验收、质量保证、违约责任、合同解除进行详细的约定。《供货及安装合同》签订后，百宏公司依约于2012年5月21日向睿广公司支付105万元货款，于2013年3月4日向睿广公司支付105万元货款，合计支付210万元货款。后经百宏公司多次催促，睿广公司无法按照该合同约定的施工进度及质量要求履行，导致该合同项下的节能改造工程无法投入使用。2017年6月28日，双方召开“关于项目合同执行中存在的问题及解决方案”的会议，再次协商节能系统最迟投入时间为2017年9月28日，但睿广公司仍未履行合同义务。2017年10月24日，百宏公司委托福建三瑞律师事务所就《供货及安装合同》事宜向睿广公司签发律师函，要求解除双方签订的《供货及安装合同》，并要求睿广公司按照合同约定赔偿百宏公司损失等。睿广公司于2017年10月25日签收律师函。依据《供货及安装合同》第12条12.2之约定：1）如果乙方未能按合同规定的期限并在甲方同意延长的期限内交货或完成工程施工；2）如果乙方提供的材料/设备无法满足合同质量要求或存在严重缺陷；……，甲方有权取消合同，并向乙方索赔所受到的全部直接损失。双方签订的《供货及安装合同》已达约定解除之条件，睿广公司应承担返还货款、支付违约金等法律责任。请求判如所请。 睿广公司未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。睿广公司未到庭参加诉讼，也未提出异议并向本院提供证据，视为自愿放弃相应诉讼权利。针对百宏公司提供的证据，本院认定如下：1.百宏公司的企业营业执照、法定代表人身份关系证明及睿广公司的企业基本情况表可以证明当事人的诉讼主体资格；2.节能改造合同及其附件节能改造方案、节能改造设备清单，对其真实性予以认定，可证明双方就节能改造工程签订合同，对双方的权利义务进行约定的事实；3.电汇凭证，对其真实性、合法性予以认定，可证明百宏公司于2012年5月21日、2013年3月4日各向睿广公司支付货款105万元（合计210万元）的事实；4.会议纪要系原件，落款处有百宏公司公章及睿广公司法定代表人王海涛签名，对其真实性予以认定，可证明因涉案节能改造工程存在问题，双方于2017年6月28日就该工程设备存在的问题进行核实确认，并约定该节能系统最迟投入使用时间为2017年9月28日；5.（2017）福瑞律函字第88号律师函、EMS快递单、EMS寄收记录，来源合法，对其真实性予以认定，可证明百宏公司于2017年10月24日向睿广公司发函要求解除合同并要求睿广公司赔偿损失，睿广公司于2017年10月25日签收该邮件。 本院经审理认定事实如下：2012年5月15日，百宏公司（甲方）与睿广公司（乙方）就百宏公司节能改造工程的设备采购及安装事宜签订了《供货及安装合同》，约定合同标的为一、二期冷冻站系统群控改造、设备安装；空调水、工艺冷却水系统变流量改造、安装；合同总价款为350万元，并对付款方式、项目工期、双方的权利义务及违约责任等内容进行了约定。合同条款4.2约定：若工期延误，双方一致同意，若因乙方单方面原因未能在上述约定工期内完工的，乙方须对甲方承担每延误一天按合同总价1‰的误期违约金，且误期违约金累计上限最高不超过合同总价的10%，若乙方延误工期满3个月，甲方有权撤销该合同。合同条款10.1约定：本合同中任一方违约，仅就对另一方造成的直接损失承担赔偿责任，且最高累计上限不超过合同总价的10%,上述责任不包括因一方违约而对另一方造成的间接损害，除非法律有强制性规定，若乙方延误工期满3个月，赔偿责任参照合同条款4.2进行。合同条款12.1约定：有特殊情况时，甲乙双方可以通过书面方式解除合同。合同条款12.2约定：如果发生下列情况之一，甲方可向乙方提出解除合同的书面通知书：1）如果乙方未能按合同规定的期限并在甲方同意延长的限期内交货或完成工程施工；2）如果乙方提供的材料/设备无法满足合同质量要求或存在严重缺陷；3)如果乙方未能履行合同造成根本违约的。在上述12.2的任一情况下，甲方有权取消合同，并向乙方索赔所受的全部直接损失。合同签订后，百宏公司分别于2012年5月21日、2013年3月4日向睿广公司支付货款105万元，累计支付货款210万元。睿广公司亦向百宏公司提供、安装了涉案合同项下的设备。因涉案设备施工及运行过程中存在问题，致使该设备无法正常投入使用。双方于2017年6月28日召开会议，对该设备存在的问题进行核实确认，并签订会议纪要一份，约定节能系统最迟投入时间为2017年9月28日。后因睿广公司未能在该约定时间内履行义务，百宏公司于2017年10月24日委托福建三瑞律师事务所向睿广公司邮寄（2017）福瑞律函字第88号律师函，要求解除合同，睿广公司于2017年10月25日签收该邮件。 本院认为，百宏公司与睿广公司之间的买卖合同关系不违反相关法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效，依法受法律保护。作为合同当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，百宏公司依约向睿广公司支付了部分款项，睿广公司亦向百宏公司提供、安装了涉案合同项下的设备，但因涉案设备施工及运行过程中存在问题，致使该设备无法正常投入使用。双方于2017年6月28日召开会议，睿广公司对该设备存在的问题进行确认，双方并约定节能系统最迟投入时间为2017年9月28日，但因睿广公司未能在该约定时间内履行义务，致使该设备至今仍未能投入使用，合同目的无法实现。睿广公司的该行为已构成违约，根据合同条款12.2的约定，合同约定的解除条件已成就，百宏公司有权要求解除合同。百宏公司于2017年10月24日委托福建三瑞律师事务所向睿广公司邮寄（2017）福瑞律函字第88号律师函，要求解除合同，睿广公司于2017年10月25日签收了该邮件，故本院认定双方之间的《供货及安装合同》于2017年10月25日解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。故百宏公司要求睿广公司返还货款210万元，本院予以支持，睿广公司返还货款后，百宏公司亦应将涉案合同项下的设备返还给睿广公司。因睿广公司延误工期，违约致使合同解除，百宏公司要求睿广公司按已付货款总价的10%支付违约金21万元，未超出双方合同约定的违约金范围，本院予以支持。因百宏公司已主张违约金，且未举证证明其实际损失超过该违约金范围，故其主张以已付货款为基数自付款之日起至实际返还货款之日止的资金占用费，本院不予支持。 综上所述，百宏公司的诉讼请求，本院予以部分支持。睿广公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十六条、第九十七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、确认福建百宏聚纤科技实业有限公司与福建省睿广环境科技有限公司于2012年5月15日签订的《供货及安装合同》于2017年10月25日解除； 二、福建省睿广环境科技有限公司应于本判决生效之日起十日内返还福建百宏聚纤科技实业有限公司货款210万元； 三、福建省睿广环境科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付福建百宏聚纤科技实业有限公司违约金21万元； 四、驳回福建百宏聚纤科技实业有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费27518元，由福建百宏聚纤科技实业有限公司负担3038元，由福建省睿广环境科技有限公司负担24480元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审 判 员  蔡燕萍 审 判 员  熊 威 人民陪审员  张佩铃 二〇一八年九月五日 书 记 员  吴美停 附件：本案涉及的法律及司法解释 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 法官提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 －2－ －3－