福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽0582民初8914号 原告：王力量，男，1972年7月3日出生，汉族，住福建省晋江市。 委托诉讼代理人施丹凝，福建侨声律师事务所律师。 被告：晋江市青阳亚华商贸有限公司，住所地晋江市青阳迎宾路银星花园**，统一社会信用代码91350582766167760H。 法定代表人：李永真，该公司执行董事兼总经理。 原告王力量与被告晋江市青阳亚华商贸有限公司（以下简称亚华公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年7月13日立案后，依法适用简易程序，于同年9月6日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人施丹凝到庭参加诉讼。被告经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.解除原被告双方《中央空调设备安装协议书》及补充协议；2.被告三天内拆除并清空全部已布设管线；3.被告退还已收取的原告定金人民币40万元;4.被告支付违约金人民币22.5万元。事实和理由：原被告于2016年8月3日签订《中央空调设备安装协议书》，被告以包工包料方式承包原告位于某村自建别墅工程的东芝中央空调项目的设备（含新风换气设备）及其材料采购、安装、调试、系统正常运行及售后服务等项目，双方对承包方式、工程造价、付款方式、工期、工程范围、双方责任及违约责任均做出明确约定。协议签订后，原告于2016年8月3日向被告支付定金10万元、2017年6月20日支付空调设备款30万元（后确认为定金），被告也派员陆续进行管线施工，因被告迟迟未能采购并送达主要设备，也未能在约定的施工进度期内完成相应的安装及调试，双方多次协商后于2017年12月23日签订补充协议，被告保证于2018年1月5日前将所有中央空调设备送达原告别墅，并承诺新风管道设备安装工作于2017年12月27日进场，2018年元月5日前完成管道配备相关的隐蔽工程，2018年元月30日前完成新风设备安装调试运营，同日完成所有中央空调外机的安装，并在2018年3月15日前完成所有设备的调试，具备运营条件。补充协议同时对违约责任进行补充约定：设备采购送达每天延期1天，被告按每天天1%的合同总价（75万元）的违约金赔偿原告；被告如不履行设备采购及安装义务，除应退还原告所支付的定金40万元外，还需赔偿原告所支付定金（40万元）100%的违约金。然补充协议签订至今，被告所应采购并送达的设备尚未全部采购并送达原告别野，所应完成的安装及调试全部未进行，根据《中央空调设备安装协议书》第十五条第一款约定，原告有权单方面终止合同，同时被告应退还定金、支付违约金及赔偿原告的一切损失。 原告围绕诉讼请求提交了以下证据：1.原告身份证，以证明原告的身份等基本情况;2.内资企业登记基本情况表，以证明被告的主体资格；3.中央空调设备安装协议书、附件及补充协议各1份，以证明原被告之间存在设备安装承包关系的事实;4.收款收据2份，其一内容为“2016年8月3号收到壹拾万元合同定金款，收款人李永真”;其二内容为“2017年6月20日收到王力量东芝空调内机设备款叁拾万元,收款人李永真”，原告欲以此证明其向被告支付定金的事实。 被告未作答辩，亦没有向本院提供证据。 本院认为，因被告未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为自愿放弃相应的诉讼权利。原告提供的上述证据来源合法，与本案具有关联性，证据加盖了当事人的印章和相关人员的签名，具有相应的证明力，均可作为认定本案事实的依据。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年8月3日，原告王力量与被告亚华公司签订《中央空调设备安装协议书》1份。双方约定，被告以包工包料的形式承包原告位于某村自建别墅工程的“东芝”中央空调设备及其材料采购、安装、调试、系统正常运行及售后服务等；工程造价为75万元，原告应于协议签订后即付10万元作为工程预付款，被告收款后组织安排人工及材料进场施工，空调室内机吊装前10天，被告通知原告支付30万元作为工程设备款， 余款于空调室外机吊装安装验收后及工程完工验收合格后支付;如被告严重拖延工期，不能有效组织施工，累计停工超过20天，视为违约，原告有权单方面终止合同;原告不得无故拖延工程款，否则被告有权暂停施工，若拖延付款超过20天，视为违约，被告有权单方终止合同，所造成的一切经济损失由原告负责等项。协议签订后，原告于2016年8月3日向被告支付10万元，于2017年6月20日向被告支付30万元。被告亦完成诉争工程的管线施工。后因被告未如期采购主要设备，未能在约定的施工进度期内完成相应设备的安装及调试，经双方再次协商，于2017年12月23日签订补充协议如下：一、被告保证案涉合同中所采购的所有中央空调设备于2018年元月5日前送达原告自建别墅项目内;二、被告承诺积极组织技术人员实施安装及调试，施工进度安排为，新风管道设备安装工作于2017年12月27日进场，并于2018年元月5日完成管道配备相关的隐蔽的工程，新风设备安装于2018年元月30日完成安装及调试运营，施工质量合格并符合国家及行业标准;被告承诺2018年元月30日完成所有中央空调内外机的安装，施工质量合格并符合国家及行业标准。并在2018年3月15日前完成所有设备的调试，具备运营条件，施工质量合格，符合国家及行业标准;三、违约责任，鉴于被告已多次延迟交货日期，如被告未能在2018年元月5日前采购并送达所有设备，每延期1天，被告按每天1%的合同总价（75万元）的违约金赔偿原告;被告未能在约定的施工进度期内完成相应设备的安装及调试，被告按每天1%的合同总价（75万元）的违约金赔偿原告直至工程完工并验收合格;如被告不履行设备采购及安装义务，被告除了退还原告所支付的定金40万元外，还需赔偿原告所支付定金（40万元）100%的违约金，并赔偿原告因此造成的一切损失。被告至今未完成案涉合同主要设备的采购、送达及安装调试工作。 综上所述，本院认为，本案承揽合同系双方当事人的真实意思表示，合同没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。现原告已依约交付相应的价款，根据双方合同约定，被告应于2018年3月15日前完成所有设备的安装、调试，并保证设备具备运营条件，施工质量合格，符合国家及行业标准；如被告严重拖延工期，不能有效组织施工，累计停工超过20天则视为违约，原告有权单方面终止合同。鉴于被告迟延履行主要债务的行为，已然符合双方约定的合同终止的条件，且经原告起诉催告后，被告至今仍未着手继续履行，其违约行为致使不能实现合同目的，现原告主张解除合同，应予准许。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条之规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。结合本案诉争合同的履行情况、性质及被告经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼的实际情况，对诉争合同被告已履行部分已无法采取相应的补救措施，现原告请求由被告拆除并清空全部已布设管线，应予准许。关于原告诉求由被告退还已收取的定金40万元并支付违约金人民币22.5万元一节，原被告双方在补充协议中将原告已交付的40万元约定为定金，并约定如被告不履行设备采购及安装义务，除应退还原告所支付的40万元外，还需向原告赔偿所支付定金40万元100%的违约金。根据最高人民法院《关于适用若干问题的解释》第一百二十一条之规定，当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的，超过的部分，人民法院不予支持。本案诉争合同的标的额为75万元，故双方当事人约定的定金数额超过15万元之部分，本院不予支持。诉争合同解除后，被告向原告收取的款项40万元（包括定金15万元及其他价款25万元）应予返还，并按双方约定的计算方法即以定金数额100%为标准向原告支付违约金。原告请求被告支付的违约金数额过高，本院予以相应调整为15万元。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法缺席审理和判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）、（四）项、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条及《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第一百二十一条之规定，判决如下： 一、原告王力量与被告晋江市青阳亚华商贸有限公司于2016年8月3日签订的《中央空调设备安装协议书》及于2017年12月23日签订的《补充协议》，于本判决生效之日解除。 二、被告晋江市青阳亚华商贸有限公司应于本判决生效之日起十日内拆除并清空布设于晋江市西园街道车厝黄厝新村18号自建别墅内的中央空调管线。 三、被告晋江市青阳亚华商贸有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告王力量定金及已支付的合同价款合计40万元，并向原告支付违约金15万元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费11300元，因适用简易程序审理，减半收取计5650元，由被告晋江市青阳亚华商贸有限公司负担，应在本判决生效后五日内缴交（原告预交的11300元予以退回）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员 林 萍 二〇一八年九月二十八日 书记员 潘苗玉 附件：本案所适用的法律法规 一、《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的; （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行; （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 二、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 三、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》 第一百二十一条当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的，超过的部分，人民法院不予支持。 法官提示： 1.《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 2.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》 第二十七条在申请执行时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，申请执行时效中止。从中止时效的原因消除之日起，申请执行时效期间继续计算。 第二十八条申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，申请执行时效期间重新计算。 第二十九条生效法律文书规定债务人负有不作为义务的，申请执行时效期间从债务人违反不作为义务之日起计算。 －8－ －9－