福建省泉州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽05民终5126号 上诉人（原审被告）：泉州天元房地产开发有限公司，住所地福建省南安市丰州镇西华村燎原自然村铁道洞口处。 法定代表人：曾川农，系该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：廖逸，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄诗平，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：徐春林，男，1985年3月7日出生，汉族，住安微省安庆市宿松县。 被上诉人（原审原告）：石张燕，女，1988年2月10日出生，汉族，住安微省安庆市宿松县。 以上二被上诉人的委托诉讼代理人：黄昕，福建安凯律师事务所律师。 以上二被上诉人的委托诉讼代理人：陈奕山，福建安凯律师事务所律师。 上诉人泉州天元房地产开发有限公司（以下简称天元公司）因与被上诉人徐春林、石张燕商品房销售合同纠纷一案，不服福建省南安市人民法院（2018）闽0583民初642号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年8月16日立案后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 天元公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回徐春林、石张燕的一审诉讼请求。事实和理由：一、诉争商品房所在楼盘于2016年3月25日竣工，于2016年12月14日经五部门验收合格，于2017年6月7日经消防部门验收合格，早已具备交付条件。后天元公司通知徐春林、石张燕办理交付手续，但徐春林、石张燕拒不办理，直至2017年7月8日才交房。二、诉争商品房所在楼盘于2014年6月15日开工，因此，对工程造成影响的天气因素应当从工程开工之日起算，而非合同签订之日。天元公司可顺延交房的天数为210天，即可顺延交房时间至2017年7月29日，即使天元公司需支付黄清珠逾期交房违约金也应当从2017年7月30日起算。 徐春林、石张燕辩称，天元公司从未通知徐春林、石张燕交房，天元公司主张延期的起算点应以双方签订合同的时间为准，而不是按照诉争房屋的开工之日。 徐春林、石张燕向一审法院起诉请求：天元房地产公司立即支付逾期交房违约金（按徐春林、石张燕已付购房款714828元为基数，以每日万分之一为标准支付2017年1月1日起至2017年7月8日止的逾期交房违约金13438元）。 一审法院认定事实：天元房地产公司系依法注册成立的从事房地产开发的有限责任公司，并取得泉州火车站片区（丰州）安置小区（西华花园城）二期3＃住宅的商品房预售许可证，证号为（南）预售［2015］第01号。2015年6月26日，徐春林、石张燕与天元房地产公司签订《商品房买卖合同》一份，该合同包含附件十一的《补充协议》等内容。合同约定，徐春林、石张燕购买天元房地产公司开发的址在南安市，建筑面积共115.41平方米，单价为每平方米6193.81元，总金额714828元。合同第四章及附件十一的《补充协议》约定，出卖人应当在2016年12月31日前，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；商品房相关设施设备的建设以经审批的规划为准。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件为交付条件，其中关于道路、绿化、公共配套设施等部分按政府规定或相关部门要求必须待项目完工后才能验收的，则买受人不得以此为由拒绝接受商品房或者要求出卖人承担其他责任。但如遇下列“不可抗力”原因，出卖人可凭主管单位或项目的勘探、设计、施工、监理或者其他相关专业机构出具的不可抗力发生及持续的时间的证明文件，据实予以延期交房。具体约定为：①因法律政策或政府行为（如交通管制、高考、施工限制或市政建设规划变更、市政配套延期／未到位影响施工）；②遇不可抗拒的自然因素如六级以上风力、五级以上地震、18ｍｍ以上日降雨、35℃以上高温等（以泉州市气象台／地震台数据为准，“以上”均含本数）；③因大规模流行性疾病等社会异常事件影响施工；④在施工过程中非出卖人原因导致停水停电或施工遇到重大技术难题等影响施工以及其他突发事件造成无法正常施工的。除不可抗力外，出卖人如未按本合同第十一条约定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第十一条规定的最后交付期限届满之次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之壹的违约金。（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起15天内退还全部已付款，并自买受人付款之日起，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算给付利息，同时出卖人按照全部房价款的0.05％向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之壹的违约金。合同签订后，徐春林、石张燕于合同约定的交房日期之前支付了全部购房款714828元。天元房地产公司于2017年7月8日将本案商品房交付徐春林、石张燕使用。本案工程于2016年12月14日经建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位验收合格，于2017年6月7日经消防验收合格，于2017年8月11日竣工验收备案。 一审法院认为，天元房地产公司依法取得经营房地产开发资质和商品房预售许可证，徐春林、石张燕向天元房地产公司购买址在南安市，在商品房预售许可证的预售范围之内，因此，徐春林、石张燕与天元房地产公司签订的《商品房买卖合同》，主体资格合格，当事人意思表示真实，内容合法，为有效合同。根据《商品房买卖合同》第四章及附件十一的《补充协议》约定，天元房地产公司应当在2016年12月31日前，将符合第八条各项约定条件的商品房交付徐春林、石张燕，如遭遇六级以上风力、18ｍｍ以上日降雨、35℃以上高温等可以延期；因本案工程从2015年6月26日双方签订合同之日到2016年12月31日双方合同约定交房之日遭遇六级以上风力、18ｍｍ以上日降雨、35℃以上高温等天气共130天，即天元房地产公司的交房时间可以顺延到2017年5月10日。本案工程于2016年12月14日经建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位验收合格，于2017年6月7日经消防验收合格，天元房地产公司于2017年7月8日将本案商品房交付徐春林、石张燕使用，天元房地产公司已构成逾期交房。因天元房地产公司逾期交房不超过90日，按照合同约定，天元房地产公司应自2017年5月11日起至2017年7月8日止，每日按徐春林、石张燕已付购房款667326元的0.01%计算支付逾期交房违约金，故徐春林、石张燕请求天元房地产公司支付自2017年1月1日起至2017年7月8日止，每日按其已付购房款667326元的0.01％计算的逾期交房违约金，对于符合法律规定的部分即天元房地产公司应自2017年5月11日起至2017年7月8日止，每日按徐春林、石张燕已付购房款714828元的0.01%计算支付逾期交房违约金4217元，予以支持；超出此部分的，不予支持。徐春林、石张燕认为仅有气象证明并不构成可以延期交房的理由，天元房地产公司还应提供施工日志或监理日记予以证明工程实际延期，因双方合同约定，遭遇六级以上风力、五级以上地震、18ｍｍ以上日降雨、35℃以上高温等自然因素，即可予以延期，并未约定天元房地产公司必须提供施工日志或监理日记，故徐春林、石张燕的该主张，不符合双方的合同约定，不予采纳。天元房地产公司辩称，其有通过邮递、短信等方式通知业主交房，但未能提供证据予以证明，故对天元房地产公司的该辩称，不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决：一、泉州天元房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内支付徐春林、石张燕自2017年5月11日起至2017年7月8日止的逾期交房违约金4217元；二、驳回徐春林、石张燕的其他诉讼请求。 本院二审期间，当事人均未提交新证据。一审判决认定事实正确，本院予以确认。 本院认为，天元公司与徐春林、石张燕签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，依法应认定为合法有效。天元公司一审中提供的《气象证明》《天气资料分析报告》系南安市气象局出具的证明文件，来源合法，内容真实，可以证明自2015年6月26日（双方签订合同之日）起至2016年12月31日（合同约定交房之日）止遭遇六级以上风力、18mm以上日降雨、35℃以上高温天气共计130天，一审判决据此认定天元公司可顺延到2017年5月10日交房，符合合同约定，应予维持。双方签订合同之前发生的六级以上风力、18mm以上日降雨、35℃以上高温天气等情形，天元公司在签订合同时就应当清楚上述事实并可对交房的时间作出相应的调整，天元公司不得以此作为逾期交房的抗辩理由，天元公司关于从诉争楼盘开工之日开始计算因天气原因据以顺延天数的请求，缺乏依据，不予支持。天元公司主张其曾通过快递、短信等方式通知徐春林、石张燕办理交房手续，但未能提供相应的证据予以证明，且徐春林、石张燕对此予以否认，故天元公司应承担举证不能的不利后果，一审判决认定2017年7月8日作为诉争商品房的交房时间并无不当，进而认定天元公司应支付自2017年5月11日起至2017年7月8日止的逾期交房违约金正确，予以维持。 综上所述，天元公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费136元，由泉州天元房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  林海峰 审判员  陈庆辉 审判员  傅嘉钦 二〇一八年九月二十七日 书记员  陈文能 附：本案适用的主要法律条文及申请执行提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； …… 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。