江苏省宜兴市人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0282民初3864号原告：东莞市鸿泰鑫机械设备有限公司,统一社会信用代码91441900668191011F，住所地东莞市寮步镇上底村上中路**。法定代表人：郭凯，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘智，广东秦仪律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐海波，广东秦仪律师事务所实习律师。被告：无锡市双安手套有限公司,统一社会信用代码91320282687199895J，住所地宜兴市和桥镇北庄村。法定代表人：费卫兵，该公司执行董事长。委托诉讼代理人：许雪松，江苏海辉律师事务所律师。委托诉讼代理人：费建兵，该公司职员。原告东莞市鸿泰鑫机械设备有限公司（以下简称鸿泰鑫公司）与被告无锡市双安手套有限公司（以下简称双安公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年4月13日立案后，由审判员姚剑梅独任审判，于同年5月2日公开开庭进行了审理。原告鸿泰鑫公司的委托代理人刘智，被告双安公司的委托代理人许雪松、费建兵到庭参加诉讼。组成合议庭后，于同年8月20日公开开庭进行了审理。原告鸿泰鑫公司的委托代理人刘智，被告双安公司的委托代理人许雪松、费建兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鸿泰鑫公司向本院提出诉讼请求：请求法院判令双安公司支付合同款共计268100元并承担本案的诉讼费。事实与理由：双安公司曾用名无锡市纺乾制衣有限公司，2017年12月28日，变更名称为双安公司。2017年7月17日，双方签订了合同编号为FQ20170717的《销售合同》，合同约定：1.双安公司委托其制作注塑机一台和双硬度手套模具一副，合同金额共计383000元；2、双安公司应当在其开始加工制作前支付合同总价款的30%作为定金，设备调试结束之后，经双安公司对合同设备所生产出来的产品签字确认之后，再支付合同总金额的60%，剩余款项则在合同约定的设备无故障运行一个月之后付清；3、其应当按照双安公司在合同附件协议中所提出来的要求进行制作，并送货至双安公司车间，安装调试；4、其在双安公司支付完合同总价款的90%之后发货。合同签订之后，其积极履行合同义务。设备设计完成后，其要求双安公司到其车间进行验收、签字，但双安公司以各种理由拒绝进行验收、签字。截至起诉之日，仅向其支付30%首付款，尚拖欠其268100元合同款不予支付。基于上述事实和理由，双安公司行为已经构成违约，严重侵害了其的合法权益，为了维护其的合法利益，特向贵院提起诉讼，恳请法院判如所诉。被告双安公司辩称：鸿泰鑫公司主张的付款条件并不成就，其按约支付了定金并不存在违约行为，鸿泰鑫公司未能在合同约定的时间内完成生产，因此存在严重违约行为，请求驳回鸿泰鑫公司全部诉请。本院经审查认定事实如下：2017年7月17日，鸿泰鑫公司（供方）与无锡市纺乾制衣有限公司（现更名为双安公司，需方）签订编号为FQ20170717的合同及附件协议各一份，约定由鸿泰鑫公司为双安公司制作牌号商标为鸿泰鑫的注塑机一台（金额为258000元，含17%的增值税、含至需方运费）及双硬度手套模具一副（金额为125000元，不含税含运费）。合同约定交货地点为需方车间，供方负责配货运输、安装调试；验收标准及异议期限为按照行业标准验收，异议期限半年；结算方式为首付30%定金，设备在供方调试结束，能生产出符合需方要求的合格产品后需方应签字确认产品，并开具17%增值税发票后付60%发货，设备到需方安装调试结束，无故障运行一个月后付清剩余款项（注：模具款在发货前付清）。附件协议对涉案设备的注塑重量、设备的高度等作了具体的约定。同时约定，交货期为收到预付款后60天设备完成调试可以生产出符合需方要求，经需方确认的合格产品，后安装调试的时间不应长于3天；如果收到需方预付款90天以后还不能连续稳定生产出符合需方要求，经需方确认的合格产品，则每逾期一日，供方应向需方支付合同全部货款金额的1%作为滞纳金，逾期20天，则需方有权解除合同。自需方通知解除合同之日起3日内，供方应及时返还需方已付全部款项，否则，需方有权要求供方按照中国人民银行同期贷款利率的3倍支付利息，并要求供货方赔偿全部损失（包括但不限于需方主张权利所支付的律师费、诉讼费、交通费等）；合同正本和合同附件如有冲突，按合同附件为准。前述合同签订后，双安公司于2017年7月20日向鸿泰鑫公司支付设备预付款114900元。后双安公司以鸿泰鑫公司未能按照合同约定期限内交付相应设备为由,于2018年4月2日向鸿泰鑫公司发出“律师函”一份，明确在鸿泰鑫公司收到该函之日与其解除合同，鸿泰鑫公司于同年4月8日收到该律师函。庭审中，鸿泰鑫公司认为本案所涉销售合同是双安公司制作提供给其签署，在合同附件中第1条至第9条，详细描述了制作要求，其收到合同定金后按照上述的制作要求，制作出符合合同约定的设备，根据主合同第八条，其做出设备后，通知双安公司过来现场确认签收，支付60%的货款，其再进行发货，但双安公司拒绝到现场确认以及支付相应货款，违反了相关规定，案涉设备现在仍存放在其的仓库内妥善保管。而双安公司则提出：双方于2017年7月签订了合同并且制定了销售协议、附件协议，根据约定其已经支付了合同总价款30%作为定金，协议约定鸿泰鑫公司应在同年10月20日之前生产出符合其要求的产品，在此期间其通过微信、电话多次催促对方，但是鸿泰鑫公司定制的模具由于模具供应商始终调试不好，存在质量问题不符合要求，其未收到设备，于2018年4月3日向鸿泰鑫公司发出解除合同律师函。鸿泰鑫公司争对自己的诉讼主张，向本院提供如下证据：1、企业信用信息公示报告，证明双安公司曾用名无锡市纺乾制衣有限公司，2017年12月28日被告变更名称为双安公司的事实。2、销售合同及附件协议，证明鸿泰鑫公司、双安公司之间承揽关系及合同标的物、合同金额、制作要求、付款方式等做出了明确约定的事实。3、微信聊天记录（复印件），上载明的内容为：“3月20日早上09：15，你好费总，你看这几天你能不能抽空过来一趟，当面协商下。我们现场试产品来评估，然后马上确认解决办法，你看行吗？”“3月20日早上09：20，我觉得这件事情不管成不成功你都要过来了解清楚了，然后确认怎么处理。”“我这边商量一下给你答复”“好的”，该聊天记录通信双方仅以图案头像显示，不能明确身份。双安公司对上述证据的质证意见为：证据1的真实性和证明目的均无异议；对证据2的真实性没有异议，但对证明目的有异议，至今鸿泰鑫公司依旧无法完成合同约定，履行交付合同标的物的义务。对证据3的真实性不予认可，该微信聊天证据不完整。双安公司为证明自已的抗辩主张，向本院提供如下证据：1、汇款记录，证明双安公司于2017年7月20日依约向鸿泰鑫公司支付了定金114900元。2、2018年4月2日律师函、EMS寄送单以及EMS的妥投记录，证明因为鸿泰鑫公司逾期交付严重违约，双安公司于2018年4月8日解除了销售合同。鸿泰鑫公司对上述证据的质证意见为：对证据1的真实性、关联性、合法性及证明目的均无异议；对证据2真实性、合法性无异议，关联性有异议，该律师函上的内容是双安公司的单方面陈述，与事实并不相符。本院认为：《中华人民共和国民合同法》规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己义务；当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，人民法院应当根据已查明的事实，依据当事人的具体诉讼请求确定适用相应的法律规定并作出判决。本案中，鸿泰鑫公司与双安公司之间签订的合同均系双方真实意思表示，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力，双方均应当按照合同约定严格履行各自的义务。双安公司委托鸿泰鑫公司制作相应的设备，双方在合同中限定了交货期为收到预付款后60天设备完成调试可以生产出符合需方要求，经需方确认的合格产品，双安公司2017年7月20日向鸿泰鑫公司支付了首付30%的定金，鸿泰鑫公司应当在收到预付款后60天内向双安公司交付符合需方要求，经需方确认的合格产品。现鸿泰鑫公司向本院提供的证据仅为销售合同和附件协议及微信聊天记录，该微信聊天记录无论是证据形式或聊天内容，都不具有证明鸿泰鑫公司所述的其在收到双安公司预付款后在合同约定的60内完成设备调试、生产并交付合格的产品事实的能力，故本院对该微信聊天记录的证据效力不予认定，鸿泰鑫公司尚不具备要求双安公司支付后续设备款的条件，本院对鸿泰鑫公司的诉讼请求，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回东莞市鸿泰鑫机械设备有限公司的诉讼请求。本案案件受理费5322元，由鸿泰鑫公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  姚剑梅人民陪审员  杨 华人民陪审员  何芳芳二〇一八年九月三十日书 记 员  顾鑫宇