广西壮族自治区乐业县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂1028民初515号 原告：梅应祥，男，1968年7月22日出生，汉族，住湖北省武穴市。 委托诉讼代理人：胡运军，广西纵华律师事务所律师。 被告：广西顾式有机农业集团有限公司，住所地广西乐业县龙云山茶厂。 法定代表人：顾裕珍，该公司董事长。 委托诉讼代理人：赵一刚，广西合运律师事务所律师。 原告梅应祥与被告广西顾式有机农业集团有限公司(以下简称顾式公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年6月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告梅应祥及其委托诉讼代理人胡运军，被告顾式公司的委托诉讼代理人赵一刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告梅应祥向本院提出诉讼请求：1、判决被告向原告支付工程款1345637.15元；2、判令被告向原告赔偿损失104807.62元（以1345637.15元为本金，以同期银行贷款利率的1.5倍计算利息，从2017年5月20日暂计至2018年6月22日止，实际计至工程款全部清偿之日）；以上两项合计1450444.77元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2016年11月19日，原告梅应祥与被告顾式公司签订《广西顾式有机农业集团乐业龙云山度假酒店精装修工程施工合同》（合同编号：GXGS-JD-2016001)后（以下简称“该工程”）。原告已履行相应的工程施工义务，且该工程已经竣工并于2017年5月20日将完工后的酒店交付被告使用，但被告却未按时足额向原告支付工程款。2018年5月3日，被告就所拖欠的工程款向原告出具了《广西乐业龙云山顾式生态酒店室内装修工程（结算）汇总表》，证实经双方确认该工程的总结算工程款合计为人民币4508966.15元。2018年5月5日，被告出具《富氧酒店装修工程结算表》，证实经双方确认该工程的剩余应付工程款本金为人民币1345637.15元。被告一直拖欠该工程款的行为给原告造成了重大损失，因此被告还应赔偿损失104807.62元，以上工程款加上损失合计1450444.77元。至今，经原告多次催款，被告仍拒绝付款，被告的违约严重损害了原告的合法权益，特此提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。 被告顾式公司辩称，1、被告不支付原告工程款是暂时不支付，原因是原告违约，不按规定向被告开具正式发票，若原告不向被告开具工程款的正式发票，请求人民法院驳回原告的诉讼请求；2、原告要求被告赔偿损失10万多元没有事实和法律依据，请求人民法院驳回原告的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2016年11月19日，被告顾式公司作为甲方与原告梅应祥作为乙方签订《广西顾式有机农业集团乐业龙云山度假酒店精装修工程施工合同》（合同编号：GXGS-JD-2016001，以下简称《装修工程施工合同》)，约定甲方将广西顾式有机农业集团乐业龙云山度假酒店室内外装修工程发包给乙方施工，工程承包范围为《工程造价表》列出的项目内容(注：消防工程、安保工程不在乙方承包范围内)；合同工期为90天；合同金额暂定2480000元，结算计价原则为合同内结算造价按照预算计价方式（直接成本+利润15%+其他费用)×实际完成工程量结算，签证增加部分计价方式为（直接成本+利润15%+其他费用合计）×实际完成工程量结算，合同内结算造价+签证增加部分算造价＝结算总价，如甲方需乙方开具工程发票，甲方按税务局开具发票的税金金额另行支付给乙方；工程结算的前提条件为工程竣工验收合格，工程量按实际发生量结算，结算时间以乙方提交符合要求的全部竣工验收资料之日起20日内完成；工程款（进度款）的支付方式和时间为乙方开工起每30天上报给发包人一次工作量，按发包人审定的工作量80%拨付形象进度款，签证增加部分按发包人审定的工作量80%拨付，发包人在合同工程完工10天内拨付到总工程款的80%（含签证增加部分总造价），发包人在竣工验收完毕以后10天内拨付到总工程款的90%（含签证增加部分总造价），结算审计完成后10天内，拨付到结算总价的97%，余下3%的工程款作为质保金，保修期满自乙方请款双方结算定案后十个工作日内结算支付剩余质保金，不计付利息；工程款自承包人提供合格的计量支付资料经监理方和甲方审核认可后10天内支付；如甲方原因延误支付工程款，每延迟一天按应付而未付合同价款的千分之一向乙方支付违约金；甲方在每次拨付工程进度款前，乙方须提供等额正式税务发票，若不按时提交工程款发票，视乙方同意甲方暂不支付当次工程款，直至提交工程款发票为止。此外，双方还就工期延误必须办理签证的原因、工程质量、工程变更与现场签证、文明施工安全责任、材料约定、工程竣工验收要求、违约责任、工程保修、工程计价方式、工程结算所需资料、工程预付款的支付、工程量的确认、双方的责任(工作)、合同附件等作了祥细的约定。 合同签定当天，原、被告双方另行签订一份补充协议，约定：一、按照合同预算单价以实际工程量结算工程款（预算表上没有体现的工程量按增项工程处理），开工前预付进场费按预算工程报价的20%支付给乙方，工程进度款按每月实际工程量的80%结算给乙方，工程完工后付清实际工程总款的95%，尾款5%在开业后壹年内结清；二、……十、此工程所做项目均不包含税金。 合同及补充协议签定后，原告依合同约定进场施工，至2017年5月完工。同年5月20日，原告将完工后的装修工程交付被告使用。2018年5月3日，双方对工程进行结算，工程造价总金额4508966.15元，加上被告在乐业县城茶叶专卖店装修款140000元，南宁顾式饭店装修款186599元，代买材料款318300元，工程其他费用131333元，累计工程款5285198.15元。原告已经领取工程款3939561元(其中包括原告借支3670999元，被告代付腻子工程款68231元，代付木工工程款170235元，被告车辆为原告拉沙运费和原告购买被告茶叶款22750元，原告在被告南宁顾式饭店消费1800元，在龙云山度假酒店住宿费5546元)，被告尚欠原告工程款1345637.15元。2018年6月27日，原告以被告拒绝支付工程款为由向本院提起诉讼。 以上事实，有双方当事人的陈述和《装修工程施工合同》及其补充协议、《广西乐业龙云山顾式生态酒店室内装修工程（结算）汇总表》、《富痒酒店装修工程结算表》、酒店开业现场照片、光盘等证据(均为复印件)在卷佐证。 本院认为，当事人双方均应依约履行各自的合同义务。本案的争议焦点在于：一、该工程应由谁纳税，原告是否应当向被告出具纳税正式发票？二、被告是否应当赔偿损失？三、原告的诉讼请求是否具有事实和法律依据？ 关于焦点一。由于原告的诉讼请求并未涉及由谁纳税问题，因此工程税金的负担问题不在本案审理范围。根据合同第十七条1.6款“甲方在每次拨付工程进度款前，乙方须提供等额正式税务发票，若不按时提交工程款发票，视乙方同意甲方暂不支付当次工程款，直至提交工程款发票为止。”的约定，作为施工方，原告负有按照合同约定向被告出具税务发票的义务，也符合行业交易习惯，为此，原告应当向被告提供税务正式发票。补充协议虽有“此工程所做项目均不包含税金”的约定，但并没有原告不需出具税务发票的约定，故不能依据补充协议否定原告出具税务发票的义务。 关于焦点二。正是由于原告未能提供税务正式发票，依照合同约定视为原告同意被告暂不支付工程款，被告未完全支付工程款行为不属于合同约定的“甲方原因导致延误支付工程款”情形，因此原告主张被告赔偿延迟付款损失理由不成立，不予采纳。 关于焦点三。被告已接收原告装修工程并已实际使用，视为工程已经竣工验收合格，且双方通过结算确认被告尚欠原告工程款1345637.15元，被告因此负有支付全部工程款义务，原告请求被告支付所欠工程款，具有事实根据和法律依据。但是，鉴于双方有“原告先提供发票后被告才付款”的约定，因此原告应先提供正式税务发票，被告应在原告提供发票后及时支付所欠工程款。至于原告认为税金应由被告负担问题，可在提供税务发票之后另案主张权利。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十六条、第一百零七条、第二百七十九条第一款规定，判决如下： 一、被告广西顾式有机农业集团有限公司在原告梅应祥提供等额正式税务发票之后十日内，向原告梅应祥支付工程款1345637.15元； 二、驳回原告梅应祥的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内向本院申请执行。 案件受理费17854元，减半收取计8927元，由原告梅应祥负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院。 审判员  韦凤交 二〇一八年九月二十一日 书记员  周玉婷