东乌珠穆沁旗人民法院 民 事 判 决 书 （2016）内2525民初741号 原告：中国二冶集团有限公司，地址：内蒙古包头市稀土高新区黄河大街83甲。 法定代表人：朱广侠，职务：总经理。 委托诉讼代理人：韩辉波，内蒙古字仁律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王峰，内蒙古字仁律师事务所律师。 被告：内蒙古华锦化工有限公司，地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌镇工业园区。 法定代表人：李万忠，职务：总经理。 委托诉讼代理人：李胜山，男，1976年8月11日出生，汉族，内蒙古华锦化工有限公司职工，辽宁省盘锦市人，现住辽宁省盘锦市，身份证号：×××。 委托诉讼代理人：郑蕴，男，1965年10月20日出生，朝鲜族，内蒙古华锦化工有限公司职工，辽宁省盘锦市人，现住辽宁省盘锦市，身份证号：×××。 被告：北方华锦化学工业股份有限公司，住所地：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街。 法定代表人：李春建，职务：董事长。 委托诉讼代理人：李晶，女，1965年12月19日出生，满族，北方华锦化学工业股份有限公司职工，辽宁省抚顺市人，现住辽宁省盘锦市，身份证号：×××。 委托诉讼代理人：王小军，男，1966年10月11日出生，汉族，北方华锦化学工业股份有限公司职工，辽宁省葫芦岛市人，现住辽宁省葫芦岛市，身份证号：×××。 原告中国二冶集团有限公司诉被告内蒙古华锦化工有限公司、北方华锦化学工业股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年6月25日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告中国二冶集团有限公司委托诉讼代理人韩辉波、王峰，被告内蒙古华锦化工有限公司委托诉讼代理人李胜山、郑蕴以及被告北方华锦化学工业股份有限公司委托诉讼代理人李晶、王小军到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告中国二冶集团有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原告与被告签订的《建设工程施工合同》；2、依法判令被告向原告支付已完工的工程款5168786.03元及相应的逾期付款利息（按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2015年6月2日起计算至工程款付清止）；3、依法判决被告向原告支付停窝工损失177808.00元；4、本案诉讼费、鉴定费由被告承担。事实与理由：2014年10月，原告与被告签订了《建设工程施工合同》，双方就原告承包被告发包的内蒙古华锦化工100万吨/年合成氨、160万吨/年尿素全厂给排水管网项目一事进行了约定。依据合同约定工程分为两阶段施工，第一阶段自2014年10月5日至2014年11月5日，第二阶段自2015年4月25日至2015年7月10日。原告完全按照约定履行了应尽的义务，完成了第一阶段的全部工程量。但在2015年3月，原告接到被告关于第二阶段工期任务的暂停施工通知。2015年6月2日，原告又收到被告关于对现场大型施工机具盘点撤场的通知。后原告多次要求被告复工及办理已完工程价款结算等事宜，但被告均未明确回复。被告的行为严重违反了合同的约定，给原告造成了极大的经济损失。为了维护原告的合法权益，原告特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，提起诉讼，望依法判决。 被告内蒙古华锦化工有限公司辩称，原告所诉的拖欠工程款数额依据司法鉴定报告，但此报告中许多数额不客观、不真实、依据不足。恳请法院对原告所诉数额不予支持。2、停工损失依据司法鉴定报告，但此报告中许多数额不客观、不真实、依据不足。恳请法院对原告所诉数额不予支持。3、原告所诉的逾期利息起算时间不符合法律规定，我国建筑法司法解释第十八条对如何计算逾期付款利息有明确规定，请法庭客观公正判决。 被告北方华锦化学工业股份有限公司辩称，我国公司法明确规定了公司是企业法人，有独立的法人财产，有限责任的股东以其认缴的出资额为限，对公司承担责任。内蒙古华锦是北方华锦股份的全资子公司，注册资金为1.5亿，北方华锦已经全部注资，并且已经通过工商部门核准，请求法庭依法驳回原告对北方华锦化学工业股份有限公司的诉讼请求。 本院经审理认定的事实如下：2014年10月，原告中国二冶集团有限公司以招投标方式获得了"被告内蒙古华锦化工有限公司100万吨/年合成氨、160万吨/年尿素项目一期5080工程全厂给排水管网工程"，并且与被告内蒙古华锦化工有限公司签订了一份《建设工程施工合同》（合同编号：NH-GCSG-2014-9-70）。合同约定："工程内容及承包范围：内蒙古华锦化工有限公司一级地下主管网施工图中的内容，其中道路雨水口及连接管不在此次施工范围内。雨排水井混凝土浇筑时，在排水管位置及相应标高处预埋雨排水连接管，长度伸出井外300㎜，管口用0.5㎜塑料布二层，封堵缠牢。详见工程量清单及施工图纸。合同工期：第一段自2014年10月5日至2014年11月5日；第二阶段自2015年4月25日至2015年7月10日竣工。质量标准：工程质量符合国家相关工程质量验收规范及设计图纸要求的合格标准。签约合同价与合同价格形式：1、人民币（大写）陆仟玖佰零伍万叁仟陆佰肆拾陆元叁角玖分（69053646.39元）；包括为完成本工程所需要的一切措施及已标价工程量清单中所列的其他费用。（1）、安全文明措施费：人民币（大写）贰拾玖万零柒佰肆拾肆元捌角柒分（290744.87元）；（2）材料暂估价金额：人民币（大写）贰仟柒佰万零伍仟捌佰叁拾捌元贰角壹分（27005838.21元）；（4）暂列金额：人民币（大写）陆佰万元整（6000000.00元）2、合同价格形式:综合单价合同······承包人按16.1.1项（发包人违约的情形），约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同······。合同签订后，原告开始进行了施工，直至2015年3月，原告接到被告关于第二阶段工期任务暂停施工的通知，2015年6月2日，原告又收到被告关于对现场大型施工机具盘点撤场的通知。此后，原告多次要求被告复工及办理已完工程价款结算手续，无果。 另查明，原告中国二冶集团有限公司依法申请经锡林郭勒中级人民法院委托锡林郭勒鑫诚远建设项目管理有限公司对于原告所完成的工程价款及停工损失进行了鉴定，锡林郭勒鑫诚远建设项目管理有限公司于2017年10月27日作出了（2017）011号工程造价鉴定意见书，并于2018年6月7日出具了（2018）005号工程造价鉴定（补充）意见书，经鉴定原告共计完成的工程价款合计4551283.03元，停窝工损失116613.00元，原告为申请此次鉴定共花去鉴定费52690.00元。 还查明，内蒙古华锦公司是北方华锦公司于2011年5月12日全额出资成立并依法登记的子公司，内蒙古华锦公司具有独立的法人资格,并且，内蒙古华锦公司在本案审理过程中，由被告北方华锦化工有限公司吸收合并，并且于2018年7月31日完成注销登记。 以上事实有原、被告的陈述、中标通知书、《内蒙古华锦化工有限公司100万吨/年合成氨、160万吨/年尿素项目一期5080工程全厂给排水管网工程建设工程施工合同》、工程造价鉴定意见书、核准变更登记通知书、吸收合并协议、注销登记等证据予以证实。 本院认为，原告中国二冶集团有限公司与被告内蒙古华锦公司签订的《建设工程施工合同》（合同编号：NH-GCSG-2014-9-70））系当事人的真实意思表示，不违反法律的强制性规定，本院依法予以确认。对于原告主张的解除原告与被告签订的《建设工程施工合同》的诉讼请求，因被告在庭审中明确表示同意解除，因此，对于原告的该项诉讼请求，本院予以支持。原告主张的工程款问题，根据锡林郭勒鑫诚远建设项目管理有限公司工程造价鉴定意见书鉴定结论，原告中国二冶集团有限公司共完成的工程价款为4551283.03元，被告内蒙古华锦公司应予给付。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：利息从应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间；（三）"建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。因此原告主张的利息应当从2016年6月25日（起诉之日）起计算按照中国人民银行同期同类贷款利率计算直至给付之日。根据锡林郭勒鑫诚远建设项目管理有限公司工程造价鉴定意见书鉴定结论，原告中国二冶集团有限公司因为涉案工程的停工导致116613.00元，故被告内蒙古华锦化工有限公司应当给付。对于被告抗辩理由，因证据不足，本院不予支持。对于原告主张的鉴定费52690.00元，系原告为主张工程款所产生的合理费用，应当由被告承担。根据《中华人民共和国公司法》第一百七十五条规定："公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。"鉴于被告内蒙古华锦化工有限公司在审理过程中被北方华锦化学工业股份有限公司吸收合并，故被告北方华锦化学工业股份有限公司应当对内蒙古华锦化工有限公司拖欠原告的债务应予偿还。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第一百零七条、第二百八十四条、《中华人民共和国民法通则》第三十六条、《中华人民共和国公司法》第一百七十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定判决如下： 一、解除原告中国二冶集团有限公司与被告内蒙古华锦化工有限公司（因内蒙古华锦化工有限公司被北方华锦化学工业股份有限公司吸收合并，故该权利义务由北方华锦化学工业股份有限公司承继）签订的《建设工程施工合同》； 二、被告北方华锦化学工业股份有限公司于本判决生效后立即给付原告中国二冶集团有限公司工程款4551283.03元，从2016年6月25日（起诉之日）起，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算利息直至实际给付之日； 三、被告北方华锦化学工业股份有限公司于本判决生效后立即给付原告中国二冶集团有限公司停窝工损失116613.00元及鉴定费52690.00元。 四、驳回原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费24663.00元，由原告中国二冶集团有限公司公司承担3131.00元，被告北方华锦化学工业股份有限公司承担21532.00元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数或者代表人的人数提出副本，上诉于锡林郭勒盟中级人民法院。 审判员  范建文 二〇一八年九月三日 书记员  艾丽雅