贵州省毕节市七星关区人民法院民 事 判 决 书（2018）黔0502民初5220号原告：郭鹏，男，汉族，1989年10月11日出生，住贵州省毕节市七星关区，被告：毕节市星城房地产开发有限公司，住所：贵州省毕节市七星关区麻园大道环东路口，统一社会信用代码：91520500755397034F。法定代表人：王敏，系该公司执总经理。委托诉讼代理人：叶俊峰（一般授权代理），贵州朗意律师事务所律师。原告郭鹏与被告毕节市星城房地产开发有限公司（以下简称“星城房开公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2018年7月5日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告郭鹏，被告星城房开公司委托诉讼代理人叶俊峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告郭鹏向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即为原告办理位于毕节××××杜鹃大道（区政府礼堂对面)星城商住楼二期(锦星苑)第2幢2单元17层2号房(房号为：2-2-17-2)的权属证书并交付给原告；2、判令被告支付原告逾期办理房屋所有权证违约金，以已付房款470528元为基数，按每日0.03%从2015年10月31日起至被告将上述房屋权属登记在原告名下并将权属证书交付给原告之日止，暂计138052元(暂计至2018年7月4日)。3、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由，原、被告于2015年8月12日签订《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买位于毕节××××杜鹃大道（区政府礼堂对面)星城商住楼二期(锦星苑)第2幢2单元17层2号房(房号为:22-17-2)(建筑面积147.04、套内建筑面积122.79平方米，房屋总价款为470528元)的商品房一套，双方就商品房基本状况、商品房价款、付款方式、交房日期、交接手术、房屋登记等进行了明确约定。其中第二十二条约定。转移登记(一)出卖人承诺于2015年10月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付给买受人。(二)出卖人不能在前款约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书，双方同意按下列约定处理:。约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，双方同意按照下列第(2)项处理:。(2)买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.03%的违约金”。合同签订后，原告即按合同约定将上述房屋的房款共计470528元支付给被告。被告向原告交付上述房屋后，并未按合同约定在2015年10月30日前向原告交付办理商品房转移登记的有关文书，亦未将上述房屋不动产权属登记至原告的名下。期间，原告一直要求被告早日为原告办理房屋不动产登记证书，但被告一直以种种原因拖延，时至今日，被告仍然拒绝为原告办理上述房屋的所有权登记手续。为此，为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求判如所诉。被告星城房开公司辩称：一、本案中迟延登记并非答辩人原因导致。本案中要办理商品房转移登记，必须办理初始登记，也就是答辩人要出售约定的房屋就必须对属于自己的房屋进行权属登记，才有权对该房屋进行出售。根据不动产统一登记前的权属登记方式可知，对于房屋的完整登记包括两方面的登记:一个是对土地的登记;另外一个就是房屋登记。根据《中华人民共和国物权法》第三十条：因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。自该土地上建筑物因符合法律规定行为完成后，该答辩人就获得该物权;但是对外公示，须相关部门登记才能完成。就本案，答辩人根据相关法律规定，于2005年取得《中华人民共和国土地使用证》并于2009年8月至2012年12月申请相关部门对该土地使用证项下的土地分三期进行分割;在此期间，答辩人办理了《建设用地施工许可证》、其后又办理了《建设工程施工许可证》、《建设工程规划许可证》后答辩人对该房屋进行预售，并办理了预告登记，至2015年9月相关部门出具《中华人民共和国房产测绘成果报告书》，至此答辩人所售房屋已经具备办理初始登记的客观条件;后因为相关部门对于测绘的新的要求，应重新进行测绘；于是该登记行为暂时中止;2016年9月19日，毕节市人民政府发布:《毕节市人民政府关于在毕节市中心城区实施不动产统一登记的公告》，相关部门暂停登记;2017年3月2日，测绘部门根据相关部门关于办理不动产统登记的要求，重新对涉案房屋进行测绘，并于2017年3月12日出具了《不动产测量报告》，吻合毕节市人民政府公告。2017年5月26日，相关部门下发了《建设工程竣工规划认可证》，2017年7月答辩人获得《竣工验收备案表》，答辩人将上述手续交至相关部门办理初始登记;后于2018年2月27日毕节市七星关区国土资源局下发《毕节市国土资源局关于明确毕节中心城区土地供应后监管职责有关事宜的通知》并要求办理《毕节市七星关区国土资源局国有建设用地核验合格证明》才能办理初始登记，于是2018年4月29日，答辩人办理了《毕节市七星关区国土资源局国有建设用地核验合格证明》，直到2018年9月3日被告办理了《毕节市商品房备案证明书》，至此答辩人将相关手续交至登记机构，至今相关部门并未移交相关登记证明给答辩人，因此导致答辩人无法协助被答辩人办理转移登记。综上所述，答辩人要协助被答辩人办理转移登记，须办理该房屋的初始登记，答辩人积极履行自身义务，并按照相关部门的要求提交相关资料，因为政策调整及登记部门的行为，无法及时办理相关证明，且无法办理相关证明的原因并非答辩人造成，因此答辩人不应承担违约责任；二、纵观答辩人的登记行为，其登记主体为政府相关部门及答辩人，仅仅有答辩人的行为是不能办理初始登记的，单方面认定答辩人的行为系违约行为明显不符公平的原则，且答辩人的行为并未导致被答辩人的损失。1、答辩人及时缴纳了土地出让金，并取得土地使用权证；2、该房屋系国有土地，具有房屋转让的基本条件，并不具备不能实现合同的条件;3、答辩人依法办理了施工及规划的相关文件，并不违反法律规定；4.答辩人办理商品房预售许可及资质证书，符合销售的法律规定；5、答辩人办于2018年9月3日办理了《毕节市商品房备案证明书》，本可以办理分户手续，但是至今相关部门要求等通知。综上所述，答辩人认为迟延登记的原因并不在答辩人，答辩人的行为不应认定为违约行为，因此不应承担违约责；三、对于被答辩人诉称答辩人应当按约定在2015年10月30日前办理完毕商品房转移登记并将商品房转移登记的有关文书交给原告的约定明显不符合情理。其理由在于:1、被告代为办理不动产转移登记的前提是原告必须根据商品房买卖合同约定交纳契税，而原告交纳契税等费用的时间是2016年5月4日;显然原告并未在2015年10月30日前交纳契税等办理商品房转移登记的相关手续，也没有证据证明因被告原因导致未在约定时间交纳契税等，因此原告并未在2015年10月30日前履行办证相关义务。2、对于初始登记具有特别约定，即在该合同第二条有专门约定:出卖人负责在商品房交付使用之日起90日内申请该商品房初始登记。因为被告交付商品房的时间是2016年3月11日，则申请初始登记的时间应为2016年6月11日，原告已经按照合同的约定申请了办证，因此被告并未违反合同约定。因此，办理商品房转移登记的前提条件是需办理商品房的初始登记，因此答辩人并未违反合同约定。综上所述，被答辩人起诉缺乏事实及法律依据，请求人民法院依法驳回对方的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的原告身份证复印件、《个人商品房借款合同》、首付款收据、代办费收据、代办费清单、个人贷款支付凭证、社会统一信用代码证、法定代表人身份证明书、中华人民共和国土地使用证、中华人民共和国建设用地规划许可证、中华人民共和国人防工程建设许可证、中华人民共和国建筑工程施工许可证、中华人民共和国建设工程规划许可证、中华人民共和国商品房预售许可证，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的《商品房买卖合同》、中华人民共和国房地产开发企业资质证书、中华人民共和国房产测绘成果报告书、毕节市人民政府关于在毕节市中心城区实施不动产统一登记的公告、建设工程消防验收意见书-B、C栋、测绘技术服务协议书、不动产测量报告、建设工程消防验收意见书A栋、建设工程竣工规划认可证、竣工验收备案登记表、毕节市国土资源局关于明确毕节中心城区土地供应后监管职责有关事宜的通知、毕节市七星关区国土资源局国有建设用地土地核验合格证明、贵州省房地产开发项目手册、毕节市人民防空工程验收合格证、毕节市人民防空工程瓶、毕节市商品房备案证明书,本院认定如下：一、原告提交的《商品房买卖合同》。拟证明：被告未按合同约定履行办证义务。被告质证意见为，合同约定的逾期办证的违约金计算方式有误，应是在原告缴纳契税后被告才能为其办理相关产权证书。经本院审查认为，该组证据符合证据“三性”，能证明原被告之间存在合法有效的商品买卖，以及对双方的相关权利及义务进行约定的事实，本院予以确认。二、被告提交的中华人民共和国房地产开发企业资质证书、中华人民共和国房产测绘成果报告书、毕节市人民政府关于在毕节市中心城区实施不动产统一登记的公告、建设工程消防验收意见书-B、C栋、测绘技术服务协议书、不动产测量报告、建设工程消防验收意见书A栋、建设工程竣工规划认可证、竣工验收备案登记表。拟证明：根据签订合同时的办证程序，在该工程出测绘成果报告书就可办理备案登记，进而办理初始登记，因为相关部门的原因，该证无法及时办理。原告质证意见为：对该组证据真实性无异议，但达不到其证明目的被告提交的所有办证资料时间均晚于2015年10月30日，被告已处于逾期交付办理商品房转移登记的有关文书的状态。经本院审查认为，该组证据只能证明被告办理相关资料的事实，但不能证明是因为相关部门的原因，该证无法及时办理，故对其证明目的不予采信。三、被告提交的毕节市国土资源局关于明确毕节中心城区土地供应后监管职责有关事宜的通知、毕节市七星关区国土资源局国有建设用地土地核验合格证明、贵州省房地产开发项目手册、毕节市人民防空工程验收合格证、毕节市人民防空工程瓶、毕节市商品房备案证明书。拟证明：房屋产权手续的办理主体系国家相关部门，办理的时间对于被告来说系不可控的。因此，因为相关部门的行为导致办证延期的责任不应当由被告承担。原告质证意见为：对该组证据真实性无异议，但达不到其证明目的。经本院审查认为：该组证据不能证明因为相关部门行为导致办证延期的责任不应当由被告承担，故对其证明目的不予采信。四、被告提交的商品房买卖合同、郭鹏收据及现金交款单。拟证明：被告代为办理不动产转移登记的前提是原告必须根据商品房买卖合同约定交纳契税，而原告交纳契税等费用时间是2016年5月4日；显然原告并未在2015年10月30日前交纳契税等办理商品房转移登记的相关手续，也没有证据证明因被告原因导致未在约定时间交纳契税等，因此原告并未在2015年10月30日前履行办证相关义务。原告质证意见为：对该组证据真实性无异议，根据合同第十四条之约定，应缴纳的费用只是维修基金，契税虽然晚于2015年10月30日，但是被告一通知我就去缴纳了。经本院审查认为：原告缴纳契税的时间虽晚于2015年10月30日，但并不影响被告办理涉案商品房所有权初始登记，且被告至2018年9月3日，才取得《毕节市商品房屋备案证明书》，故对对其证明目的不予采信。根据当事人陈述和经庭审确认的证据，本院认定事实如下：2015年8月12日，原告郭鹏与被告星城房开公司签订《商品房买卖合同》（合同编号：2015239），合同约定：原告向被告购买位于毕节市七星关区百里杜鹃大道（区政府礼堂对面）第2幢2单元17层2号房，建筑面积为147.04平方米，套内建筑面积122.79平方米；商品房总价款470,528.00元；出卖人应当在2015年4月30日前向买受人交付该商品房；初始登记：出卖人负责在商品房交付使用之日起90日内申请该商品房所有权初始登记；转移登记：（一）出卖人承诺于2015年10月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付给买受人；（二）出卖人不能在前款约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书，双方同意按下列约定处理：1、约定日期起180日内，出卖人交付办理商品房转移登记的有关文书的，按已付房价款万分之一承担违约责任；2、约定日期起180日以后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，双方同意按照下列第（2）项处理：（2）买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.03%的违约金。买受人同意委托出卖人向房屋登记机关申请办理房屋权属转移登记，委托费用由买受人承担。合同还约定了其他事项。原告于2015年8月12日向被告支付首期购房款150,528.00元，并以银行按揭的方式支付了剩余房款320,000.00元，共计支付了购房款470,528.00元。2016年5月4日，被告代收相关代办费用35,862.00元，包括契税14,115.00元，房屋备案登记费、抵押登记费、房产证工本费240.00元，交易费441.00元，土地使用证100.00元等费用。另查明，涉案房屋工程消防在2016年11月3日经毕节市公安局消防支队验收合格，毕节市七星关区城乡规划局于2017年5月26日向被告颁发《建设工程竣工规划认可证》。2017年7月2日，被告向相关部门填报建设工程竣工验收备案表。2018年9月3日，涉案房屋取得《毕节市商品房屋备案证明书》，涉案商品房已具备了办理商品房不动产权证书的条件。本院认为，综合原、被告的诉辩，本案争议的焦点为：被告是否应该承担因逾期交付办理商品房转移登记有关文书所产生的违约金。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，原告与被告签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原告与被告均应按约定履行合同所约定的义务。原告已按合同约定全额支付了购房款，被告亦应按合同约定于2015年10月30日前向原告交付办理商品房转移登记的有关文书，但被告未按约定履行义务，其行为构成违约，依法应承担违约责任。理由为：1、毕节市人民政府关于在毕节市中心城区实施不动产统一登记的公告时间为2016年9月19日，此时被告已处于逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约状态内，且该公告并未规定暂停办理登记；2、对于被告认为“因为政策调整及登记部门的行为，无法及时办理相关证明，且无法办理相关证明的原因并非被告造成，因此被告不应承担违约责任”的辩解，因合同约定被告应在2015年10月30日前交付办理商品房转移登记的有关文书，但涉案房屋工程消防才在2016年11月3日经毕节市公安局消防支队验收合格，毕节市七星关区城乡规划局于2017年5月26日才向被告颁发《建设工程竣工规划认可证》，2017年7月2日被告才向相关部门填报建设工程竣工验收备案表，此时被告已处于逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约状态内，且被告所举证据不足以证明相关部门暂停办理登记。因此，被告的上述辩解理由不成立，逾期交付办理商品房转移登记的有关文书是被告的原因所致。因此，被告逾期交付办理商品房转移登记的有关文书是被告的原因所致，其应承担因逾期交付办理商品房转移登记有关文书的违约责任。原告与被告签订的《商品房买卖合同》第二十二条对违约金的计算有相应约定。因此，被告应按合同约定向原告支付逾期交付办理商品房转移登记的有关文书违约金，违约金的计算以原告已付购房款470，528.00元为基数，按日0.03%的标准，从2015年10月31日起开始计算。同时，因原告同意委托被告向房屋登记机关申请办理房屋权属转移登记，并向被告交付了办理不动产权证书所需的费用，2018年9月20日庭审时，被告出示了《毕节市商品房屋备案证明书》，证明涉案的商品房已具备办理不动产权证书的条件，故对原告主张被告为其办理不动产权证书的诉请，本院予以支持，同时，计算违约金的截止时间应当为2018年9月20日。综上所述，对原告合理的诉讼请求，本院予以支持。被告的辩解理由不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告毕节市星城房地产开发有限公司于原告郭鹏提供相关办证所需文书之日起90日内为原告郭鹏办理涉案商品房的不动产权证书；二、被告毕节市星城房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告郭鹏支付迟延办理不动产权证书的违约金，违约金的计算方式为：以470,528.00元为基数，按日0.03%的标准从2015年10月31日起计算至2018年9月20日止；三、驳回原告郭鹏的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,531.00元，保全费1,210.00元，合计2,741.00元，由被告毕节市星城房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。审判员  陆云二〇一八年九月二十六日书记员  高立