昆明市盘龙区人民法院民 事 判 决 书（2017）云0103民初5815号原告：云南省医学会，地址：云南省昆明市五华区二环西路**高新科技广场**。法定代表人：舒方，秘书长。委托诉讼代理人:杨生顺，云南晨昀律师事务所律师。特别授权代理。委托诉讼代理人：杨云，云南晨昀律师事务所实习律师。特别授权代理。被告：云南远诺信息技术有限公司，住，住所地：云南省昆明市盘龙区滨江俊园******/div>法定代表人：杨云春，总经理。委托诉讼代理人：张海洋，男，云南远诺信息技术有限公司的工作人员，住云南省昆明市官渡区。一般授权代理。原告云南省医学会（以下简称“省医学会”）与被告云南远诺信息技术有限公司（以下简称“远诺公司”）计算机软件开发合同纠纷一案，本院于2017年7月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告省医学会的委托诉讼代理人杨生顺、杨云到庭参加诉讼。被告远诺公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告省医学会向本院提出诉讼请求：解除原被告签订的采购合同中第一条第13、14、15项“软件开发”项目及软件开发对应的合同条款，由被告远诺公司向原告省医学会退还软件开发费用245000元，并支付违约金（以每日万分之五计算，从逾期交货日亦即2016年1月19日至解除合同日）。事实和理由：2015年10月21日，原被告在第三人云南玮元工程咨询有限公司的组织下通过招投标程序签订一份采购合同，约定被告远诺公司向原告省医学会供应饮水机、彩色复印机等设备以及开发三套软件，并约定合同生效后20天内将硬件设备送达原告省医学会处安装、调试完成，合同生效后90天内将三套软件开发、安装、调试完成。合同总价518000元，合同价款结算为设备安装、调试完毕并验收合格后，一次性支付全部款项。合同生效后，被告远诺公司于2015年10月26日向原告省医学会开具发票六张，金额518000元，原告省医学会于同年10月29日向被告远诺公司支付507808元。合同生效后90日内被告远诺公司未完成三套软件的开发、安装、调试，经原告省医学会多次催促，至今未按合同履行义务。被告远诺公司的行为导致合同目的不能实现，已构成违约。被告远诺公司提交书面答辩状辩称，一、原告省医学会解除合同的诉讼请求不符合法定解除情形或合同约定的解除情形。合同中约定的饮水机、复印机等设备已经交付，共计273000元。关于软件交付，被告远诺公司已按合同约定完成三个软件的开发并交付。交付过程中，被告远诺公司发现原告省医学会没有运行软件所需要的服务器、专用网络等硬件设备，故双方发生纠纷。被告远诺公司于2016年1月5日已将第一个软件“资质、资格在线报名及考试”系统开发完成交付原告省医学会使用，在原告省医学会不具备硬件设备的情况下，被告远诺公司暂时租用了服务器给原告省医学会，但2017年3月7日后原告省医学会一直未解决硬件设备的问题且不支付服务器租赁费用，导致该软件无法正常使用。“专科分会成立及换届”系统、“医疗事故二次鉴定”系统、“职业病、预防接种”系统已于2016年9月开发完成，但原告省医学会不配合被告远诺公司交付软件，故一直未交付使用。被告远诺公司按约定完成软件开发工作，且原告省医学会已经实际使用了被告远诺公司开发的第一个软件，故原告省医学会应当全额支付该软件的开发费用，对于其他两个软件，原告省医学会未实际使用的原因不可归责于被告远诺公司，原告省医学会应当按公平原则来支付被告远诺公司相应开发费用。被告远诺公司在软件开发过程中投入大量时间、人工、智力等成本，请法庭对被告远诺公司相关知识产权、完成工作量以及成本内予以考虑。因原告省医学会自身原因导致无法使用软件，因此合同不应当解除，应当继续履行。二、关于违约金，对于第一个软件被告远诺公司已经完成了交付使用，由于原告省医学会自身原因导致无法使用，非被告远诺公司违约，被告远诺公司不应承担违约责任；对于其他两个软件虽然存在逾期交付，但2016年9月30日之后未交付的原因不可归责于被告远诺公司，故被告远诺公司不应承担2016年9月30日之后的违约责任。另外，原告省医学会依合同总价款计算违约金，标准明显过高，仅能以第二、三个软件的开发费用为基数计算，请法庭降低违约金标准。本院认为，双方争议的事实为：1.被告远诺公司是否向原告省医学会交付了《资质、资格在线报名及考试系统》。2.《专科分会成立及换届系统》、《医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种》有无交付原告省医学会，如果未能交付，未能交付的原因是什么。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：被告远诺公司提交的“资质、资格在线报名及考试”系统、“专科分会成立及换届”系统、“医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种”系统三个软件的网址、用户名、密码及网页截图，其内容与合同约定的软件开发内容相符，亦可进行登录等操作，且原告省医学会未对上述网址及网页相关内容提交相反证据予以反驳，故本院依法对该证据予以采信。对于双方争议的事实，本院分析认定如下：1.首先，双方在合同中只约定了软件交付的时间，但未约定交付安装、调试和验收方式，根据该软件的功能、性质等，可确认被告远诺公司将登录网址、用户名及密码等信息告知原告省医学会后，原告省医学会即可使用该软件；其次，根据被告远诺公司提交的“资质、资格在线报名及考试”系统的用户名、密码资料，经登录上述系统，显示已有报名人员利用该系统进行了报名，该系统已有大量含有报名人员的姓名、身份证号码、电话号码、考场等数据产生，故本院依法对该软件系统已经交付使用的事实予以确认。2.首先，根据被告远诺公司向原告省医学会出具的《承诺书》载明的事实，被告远诺公司未能在合同约定的期限内开发并交付“专科分会成立及换届”系统、“医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种”系统；其次，被告远诺公司主张系由于原告省医学会的过错导致无法交付上述软件，但是其未提交证据对其主张的事实予以证明。综上，本院依法认定被告远诺公司因其自身原因未能按合同约定开发软件并交付原告省医学会使用。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年10月21日，原告省医学会（甲方）、被告远诺公司（乙方）及第三人云南玮元工程咨询有限公司（丙方）签订《云南省省级政府采购（委托采购）合同书》（招标编号：玮元-A2015222），约定原告省医学会向被告远诺公司采购产品，产品包括饮水机、彩色复印机、电脑等硬件设施十二项及开发软件三套，并约定了产品价格、安装调试要求等事项，合同总价款为518000元。合同约定硬件产品安装、调试时间为合同生效后20天内，软件为合同生效后90天内。合同第十三条第一项约定，被告远诺公司逾期交付的，需每日按合同总金额的万分之五支付原告省医学会滞纳金。合同第一条第一款第十三项、第十四项、第十五项及附件一约定了软件名称、技术参数和详细配置明细表（包含软件开发的具体内容及功能），其中第十三项项为“资质、资格在线报名及考试”系统软件开发，第十四项为“专科分会成立及换届”系统软件开发、第十五项为“医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种”系统软件开发。“资质、资格在线报名及考试”系统软件的价格为120000元，“专科分会成立及换届”系统软件的价格为65000元，“医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种”系统软件的价格为60000元。合同签订后，被告远诺公司于2015年10月26日向原告省医学会开具了金额合计为518000元的发票六张，原告省医学会于2015年10月29日向被告远诺公司支付了采购价款合计507808元。合同签订后，被告远诺公司按约定交付了硬件设施十二项，被告远诺公司于2016年1月5日将“资质、资格在线报名及考试”系统交付给原告省医学会使用。2016年8月24日，被告远诺公司向原告省医学会出具《承诺书》一份，《承诺书》载明：“我公司为贵处开发的《专科分会成立及换届系统包含以下内容》和《医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种》软件，我公司承诺在2016年10月30日交付贵处使用并交付所有开发软的代码，若我公司未能按时交付，我公司愿意退还未完成软件的全部货款。”另查明，被告远诺公司至今未将“专科分会成立及换届”系统、“医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种”系统交付原告省医学会使用。本院认为，双方争议的焦点为：1．原告省医学会要求解除计算机软件开发合同并要求返还款项的主张有无依据；2.如果返还，原告省医学会主张的违约金有无依据。关于第一个争议焦点。本院认为，原被告远诺公司签订《云南省省级政府采购（委托采购）合同书》，该合同第一条第一款第十三项、第十四项、第十五项及附件一约定，被告远诺公司为原告省医学会开发“资质、资格在线报名及考试”系统、“专科分会成立及换届”系统、“医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种”系统等计算机软件系统，原被告之间成立计算机软件开发合同。被告远诺公司应按《云南省省级政府采购（委托采购）合同书》第十条约定，于2016年1月19日前交付上述软件系统，合同约定的履行期限届满后，被告远诺公司仅交付了“资质、资格在线报名及考试”系统，未在合同约定的期限内履行“专科分会成立及换届”系统、“医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种”系统等软件系统的交付义务，被告远诺公司的行为已构成违约。根据《中华人民共和国合同法》（以下简称“合同法”）第九十四条第三项、第四项约定，原告省医学会要求解除尚未交付的计算机软件开发合同的诉讼请求有事实及法律依据，本院予以支持。根据合同法第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状。本案中，由于被告远诺公司已将“资质、资格在线报名及考试”系统软件交付原告省医学会使用，相应合同的权利义务已经终止，原告省医学会要求解除合同并返还该项软件的开发费用120000元的主张无事实及法律依据，本院不予支持。对于“专科分会成立及换届”系统、“医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种”系统等软件的开发费用共计125000元，合同解除后，被告远诺公司应将上述费用返还原告省医学会；原告省医学会应付的合同总价款为518000元，其实际支付的费用为507808元，其对于差额部分10192元（518000-507808），本院在本案中一并扣除，则被告远诺公司应返还的费用为114808元（65000+60000-10192）。关于第二个争议焦点。本院认为，被告远诺公司未按期交付合同约定的软件，其行为已构成违约，其违约行为给原告省医学会造成损失，根据双方在合同第十三条第一项的约定，原告省医学会要求按照日利率万分之五计算违约金（滞纳金）的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。违约金的起算时间为被告远诺公司违约之日亦即逾期交付软件的次日（2016年1月19日），原告省医学会要求计算至合同解除之日的诉讼请求符合法律规定，本院予以确认，则违约金应计算至本判决生效之日。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项、第九十四条第四项、第九十六条、第九十七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十四条、第二十七条、第二十九条第一款之规定，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百四十四条，《诉讼费用交纳办法》第二十九条第二款规定，判决如下：一、解除原告云南省医学会与被告云南远诺信息技术有限公司于2015年10月21日签订的《云南省省级政府采购（委托采购）合同书》（招标编号：玮元-A2015222）中的“专科分会成立及换届”软件系统与“医疗事故二次鉴定、职业病、预防接种”软件系统的计算机软件开发合同；二、被告云南远诺信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告云南省医学会软件开发费用114808元；三、被告云南远诺信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南省医学会从2016年1月19日起至本判决生效之日止的违约金（以未支付的软件开发费用数额为基数，按日利率万分之五计算）；四、驳回原告云南省医学会的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3133元，由原告云南省医学会负担1665元，被告云南远诺信息技术有限公司负担1468元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后在法律规定的两年内向本院申请强制执行。审 判 长  王 臣人民陪审员  顾金梅人民陪审员  何桂琼二〇一八年一月二十三日书 记 员  孙海鸥