西藏自治区那曲市色尼区人民法院民 事 判 决 书（2018）藏2421民初1165号原告：包苏麻乃，男，1990年9月28日出生，东乡族，住甘肃省东乡族自治县。委托诉讼代理人：毛胜永，那曲市法律援助中心律师。被告：马海龙，男，1981年12月5日出生，东乡族，住甘肃省东乡族自治县。委托诉讼代理人：涂兴安，四川发丛律师事务所律师。被告：桑扎，男，1967年6月3日出生，藏族，住西藏拉萨市。原告包苏麻乃与马海龙、桑扎劳务合同纠纷一案，本院于2018年12月1日立案后，依法适用普通程序，于2018年12月26日公开开庭进行了审理。原告包苏麻乃的委托诉讼代理人毛胜永到庭参加诉讼，被告马海龙及其委托诉讼代理人涂兴安、被告桑扎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告包苏麻乃向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付劳务工资25000元；2.被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原告于2017年5月进入到那曲市琼桑大酒店工地从事防水工作，被告未支付劳务工资25000元，导致在琼桑大酒店驻地等待发放工资，现请求法院判决支付在该酒店打工的工资25000元。桑扎答辩称，应该由马海龙来支付民工工资，房子未正式验收也未交付，自己还要从马海龙那里要回工程款，结算完了该支付的就支付。马海龙答辩称，原告确实在琼桑大酒店工地上务工，至今尚欠原告25000元。马海龙系自然人，财力有限，本案被告桑扎至今尚欠马海龙工程款3248875元，所以不是不愿意支付，实在是没钱支付。琼桑大酒店于2018年5月20日已将该涉案房屋出租与唐春杰等人，唐春杰于2018年7月15日已入住使用，故，桑扎应当依法支付马海龙的工程款和原告的劳务工资。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项的规定：“建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”所以琼桑大酒店的竣工日期为2018年7月15日，工程既已竣工就应支付工程款，马海龙才有能力支付原告的劳务工资。桑扎为节省成本，将六层高的琼桑大酒店发包给不具备任何建筑资质和用工主体资格的马海龙修建，存在严重过错，应当依法对原告的劳务工资承担清偿责任。根据中华人民共和国建设部2004年9月6日发布的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十二条规定：“工程总承包企业不得将工程违反规定发包给不具备用工主体资格的组织或个人，再则应承担清偿工资的连带责任。”请求人民法院判决桑扎在欠付工程款范围内支付原告的劳务工资，马海龙愿意配合办理相关手续。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告提交的《做工清单》原件一份，拟证明马海龙拖欠包苏麻乃工资25000元。桑扎提出异议，认为不清楚具体欠了多少，也不认识这些工人。本院认为，该清单马海龙无异议，本院对该组证据的合法性、真实性、关联性予以确认。2.被告马海龙提交的《私人建房施工合同》原件一份，拟证明该合同为无效合同，桑扎将琼桑大酒店交由无建筑资质的马海龙修建，是为了减少成本，违反法律规定，桑扎存在过错应承担连带支付责任。被告桑扎对该组证据的证明目的有异议，认为是同马海龙协商一致后签订的，是自愿的。本院认为，该证据系马海龙同桑扎自愿达成，且同原告诉讼请求存在关联，但依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；…”该合同违反法律强制性规定，合同无效。故对该证据的合法性不予确认。3.被告马海龙提交的《房屋租赁合同》复印件一份和照片一张，拟证明桑扎已经将琼桑大酒店租给唐春杰，并已交付使用，桑扎应当支付民工工资。桑扎对该证据提出异议，认为只是签订了合同，未正式交付没有完工也没有验收，照片能显示出房屋玻璃未安装，墙面也没有抹灰，如果7月份完工不可能在9月份支付民工工资。本院认为，该证据能够证实唐春杰已经在租赁使用，故对该证据的合法性、真实性、关联性予以确认。4.被告马海龙提交的琼桑大酒店全貌一张，拟证明业主桑扎已经占有并使用该房屋。原告认为同自己无关；被告桑扎认为房屋7月份没有完工，如果7月份完工的话早租出去了，这个照片是近期才照的。本院认为，该照片能证实琼桑大酒店已经在使用，故对该证据的合法性、真实性、关联性予以确认。5.被告桑扎提交的《房屋承租合同》复印件一份，拟证明马海龙租用桑扎房屋，两年未交租金共计66万，加上押金共计76万，应当从未付工程款里面扣除。原告未发表质证意见；被告马海龙认为真实性无异议，工程款还未结清。本院认为，该款项系马海龙个人债务，同本案工程款项非同一法律关系，故对该证据的关联性不予认可。6.被告桑扎提交的《琼桑大酒店工程项目补充协议书》复印件一份，拟证明马海龙未按时完工，桑扎从工程款里扣除24.5万元作为损失，该款项应当从工程款里扣除。原告认为三性无法确认；被告马海龙对该证据的真实性无异议，对其证明目的不予认可，认为该协议是迫不得已签订的，属无效的协议，不认可从工程款里面扣除。本院认为，该证据系马海龙与桑扎自愿签订，故本院对该证据的真实性予以确认，但该合同系《私人建房施工合同》的附属合同，《私人建房施工合同》违反法律强制性规定属无效合同主合同无效，从合同自然无效，故对该证据的合法性不予确认。7.被告桑扎提交的《银行清单》复印件六份，拟证明已经向马海龙的弟弟马福良支付了工程款141万，应从马海龙的工程款里扣除。原告认为三性无法确认；马海龙认为地下室不包括在合同金额内，地下室也不是自己承包的，钱也是打给其他人的，不应该从工程款里扣除。本院认为，该证据只能证明系转款给了马福良，被告桑扎不能证实该款项应当从工程款里扣除，故对该证据的关联性不予认可。8.被告桑扎提交的《协议书》复印件一份，拟证明马海龙未按时完工，桑扎从工程款里扣除30万元作为损失，应当从工程款里扣除。马海龙认可该协议，但认为没有拿到工程款。本院认为，马海龙认可该协议并同意从工程款里扣除，本院对真实性、关联性予以确认，但该合同系《私人建房施工合同》的附属合同，《私人建房施工合同》违反法律强制性规定书无效合同主合同无效，从合同自然无效，故对该证据的合法性不予确认。9.被告桑扎提交的《许可证》原件一张，拟证明因马海龙占道施工，桑扎向城管部门支付了1万元的占道使用费，应从马海龙工程款里扣除。原告认为该证据同自己无关；被告马海龙认为合同只约定了包工包料，未约定其它费用，不应当从工程款里扣除。本院认为，该款项系马海龙占道施工，应当由其承担占道施工的相关费用，故本院对该证据三性予以确认。10.被告桑扎提交的《电网收费凭证》原件七张，拟证明马海龙的民工住在琼桑大酒店产生电费7070元，应从马海龙工程款里扣除。原告认为同自己无关；马海龙认为10月至12月民工已经回去不可能产生电费，不应当从工程款里扣除。本院认为，被告桑扎于2018年5月20日同唐春杰签订了《房屋租赁合同》，已经实际使用房屋，故对实际使用之后产生的电费不应当由马海龙承担，故本院对该证据的关联性不予认可。11.被告桑扎提交的四川盛堡建设工程有限公司西藏分公司的营业执照一份及四川盛堡建设工程有限公司《施工安全专项方案》一份、《开工报告》一份、《施工组织设计方案》复印件一份，拟证明马海龙说自己有资质，所以同马海龙签订的合同。原告认为同原告无关；马海龙认为是在施工快完工的时候城建局要求补的虚假材料，但实际施工人是马海龙。本院认为，该证据无马海龙及桑扎的签字确认，本院对该证据的关联性不予确认。12.被告桑扎提交的《证明》原件一张及照片19张，《证明》原件拟证明桑扎只是同唐春杰签订了合同，未实际交付房屋。原告认为同自己无关；被告马海龙不认可该证明的真实性、合法性。本院认为，该《证明》无负责人或出具人签字，不符合证明要件，且那曲创意空间广告传媒有限责任公司同房屋租赁合同中承租人唐春杰之间关系不明确，故对该证据的关联性不予认可；照片拟证明转款给马福良的141万元已经发放给民工。原告同被告马海龙均认为该组照片不能达到被告桑扎的证明目的。本院认为，该组照片只能证实发放工资的情况，具体是否由转款给马福良的141万元支付无法确定，故对该照片的关联性不予认可。13.本院依照职权调取的询问笔录一份，拟证明琼桑大酒店一楼嘉怡超市负责人陈建强已经同嘎桑扎拉签订租赁合同，将琼桑大酒店一楼一间门面房租用开超市，并已经交了半年房租和转让费。原告认为同自己无关；被告桑扎认为马海龙未交付钥匙给桑扎，当时还交了电费给施工方，房屋没有通水通电。本院认为，该证据能证实琼桑大酒店已经由桑扎租给他人使用，依照法律规定认定为交付，故对该证据的三性予以确认。14.本院依职权调取的马福良询问笔录一份，拟证明马福良单独承包了琼桑大酒店的地下室工程，地下室工程款不应当从马海龙工程款里面扣除。被告桑扎认为地下室工程是私人建房施工合同的一部分，因马海龙有案子，协商后才将款项转入马福良的账号，该款项应当从工程款里面扣除。本院认为，被告桑扎未提供充足的证据证实转款给马福良的钱款应当从马海龙的工程款里扣除，故对该证据的关联性不予认可。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年5月31日，桑扎将琼桑大酒店的工程承包给马海龙并签订《私人建房施工合同》。原告在工地进行施工，期间原告产生的劳务工资为25000元，并由马海龙出具的《做工清单》载明包苏麻乃的工资金额，马海龙对欠款事实无异议。另，桑扎通过中国农业银行向马海龙支付工程款320万元，桑扎于2017年10月31日垫付民工工资100万元。2017年10月30日，桑扎和马海龙就《私人建房施工合同》签订《琼桑大酒店工程项目补充协议书》，约定因马海龙未按时完工，由马海龙支付桑扎损失24.5万元。2018年10月7日双方签订《协议书》，约定因马海龙工程逾期，赔偿桑扎损失30万元。因马海龙占道施工，桑扎于2017年5月26日向城市管理部门支付管理费1万元。2018年5月20日，嘎桑扎拉代表桑扎同唐春杰签订《房屋租赁合同》，约定将琼桑大酒店一楼出租给唐春杰，2018年11月20日，陈建强租赁琼桑大酒店一楼门面房经营超市。本院认为，原告在被告马海龙处进行劳务，理应获得报酬，马海龙向原告出具了《做工清单》，并认可欠款金额，应当足额支付欠款，故对原告要求被告马海龙支付工资的诉讼请求依法予以支持；对于原告要求被告桑扎支付工资的诉讼请求，本院认为，参照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十条“业主或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工程款，致使建设工程承包企业拖欠农民工工资的，由业主或工程总承包企业先行垫付农民工被拖欠的工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。”的规定，桑扎作为业主以未结清的工程款为限承担责任。但桑扎同马海龙之间的《私人建房施工合同》约定按照实际面积计算，现双方未进行结算，也未提交证据证明该工程的总价，本院无法确定未付工程款金额，故对原告要求桑扎支付劳务工资的诉讼请求不予支持。综上所述，原告要求两被告支付劳务工资25000元的诉讼请求，本院依法支持由被告马海龙支付原告包苏麻乃劳务工资25000元。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、参照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十条规定，判决如下：一、被告马海龙于本判决生效后五日内向原告包苏麻乃支付劳务工资25000元；二、驳回原告包苏麻乃的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10元（原告已预交），由被告马海龙负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于西藏自治区那曲市中级人民法院。审判长 刘 期 波审判员 边巴卓玛审判员 刚  祖二〇一九年一月十四日书记员 白玛桑姆附本判决所适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第十条业主或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工程款，致使建设工程承包企业拖欠农民工工资的，由业主或工程总承包企业先行垫付农民工被拖欠的工资，先行垫付的工资数额以未结清的工程款为限。