湖南省怀化市鹤城区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）湘1202民初4019号 原告：陈军民。 委托诉讼代理人：周娟（特别授权）。 被告：怀化市大汉置业有限公司。 法定代表人：邹明。 委托诉讼代理人：杨小利。 原告陈军民诉被告怀化市大汉置业有限公司（以下简称大汉置业公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2018年9月3日受理后，依法适用简易程序，于2018年9月26日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人周娟，被告大汉置业公司的委托诉讼代理人杨小利到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告陈军民向本院提出诉讼请求：判令被告支付逾期交房违约金39122.69元。事实与理由:2013年11月6日,中国电信股份有限公司怀化分公司与被告签署了《商品房团购协议》，约定交房时间为2016年3月31日，后被告提出需将交房时间推迟而与原告等购房户产生矛盾，中国电信股份有限公司怀化分公司代表购房户与被告于2015年7月28日达成《商品房团购补充协议》，该协议第三条约定：原定于2016年3月31日的交房时间变更为2016年12月31日。且被告免收购房户二年物业管理费。如被告在2016年12月31日未能如期交房，除按与购房业主签订的《商品房买卖合同》条款执行外，被告另行补偿签约业主每户20000元。原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定被告将其位于大汉龙城电信智能小区9幢1703号房屋以总价款369164元出售给原告。该合同第12条约定，被告逾期交房的违约责任为按日向原告支付违约金。2018年6月2日接收房屋,被告的行为已构成违约，故向法院提起诉讼，请求依法判决。 被告大汉置业公司辩称，1、《商品房买卖合同》第六条第一款约定，原告应当在交房之前将房屋维修资金缴清。该约定是双方当事人的真实意思表示，约定合法有效，对合同当事人具有约束力。根据《住宅专项维修资金管理办法》、（中华人民共和国建设部中华人民共和国财政部第165号令）第十二条规定“商品住宅的业主应当在办理房屋入住手续前，将首期住宅专项维修资金存入住宅专项维修资金专户”，第十三条“未按本办法规定交存首期住宅专项维修资金的，开发建设单位或者公有住房售房单位不得将房屋交付购买人”。原告逾期缴纳房屋专项维修资金，无论是根据双方的合同约定，还是《住宅专项维修资金管理办法》的规定，在原告未交清专项维修资金前，被告有权延期交房，不应向原告支付逾期交房违约金。被告于2016年12月通知原告办理入住手续，2017年12月22日通过消防验收，原、被告于2018年6月2日办理房屋交结手续，请求法院驳回原告的诉讼请求。 经审理查明，2013年11月6日，中国电信集团工会湖南省怀化市委员会（甲方）与被告大汉置业公司（乙方）签订《商品房团购协议》，约定中国电信怀化分公司的员工团购被告拟修建的“大汉龙城·电信智能小区”，甲方代表购房业主，保证团购业主不少于700户。团购房屋的整体实收均价为3000元/平方米。于2016年3月31日前竣工验收合格并交房。合同签订后，因客观因素导致不能按期交房，2015年7月28日，双方再次签订《商品房团购补充协议书》约定：交房时间由2016年3月31日变更为2016年12月31日。被告免收原告二年物业管理费用。被告在2016年12月31日还未交房，除按原告与被签订的《商品房买卖合同》条款执行外，被告另行补偿原告20000元。 原告系中国电信股份有限公司怀化分公司员工。2015年11月20日原告与被告签订了《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的大汉龙城·电信智能小区项目中的第9幢17层1703号住宅一套，建筑面积为122.11平方米，单价为每平方米3023.21元，总金额为369164元。被告应在2016年12月31日前，将竣工验收合格并取得《竣工验收备案表》的商品房交付给原告。被告未按合同约定交付商品房的，逾期超过60日，被告按每日万分之三向原告支付已交房款的违约金。同时《补充协议》约定：商品房的交付条件为商品房经建设单位、施工单位、监理单位和设计单位共同验收合格。 合同签订后，原告缴清了购房款并缴纳房屋专项维修资金。2018年6月2日原、被告办理了商品房交接手续。原告认为被告的行为已构成违约，要求被告承担违约责任而发生纠纷。 上述事实，经本院公开开庭审理，原、被告当庭举证、质证、辩论和陈述，本院确认，有下列证据予以证实： 1、原告提供的身份证复印件及被告的营业执照复印件，证明原、被告主体资格适格这一事实； 2、原告提供《商品房团购协议书》、《商品房团购补充协议书》。证实大汉龙城·电信智能小区系湖南省电信怀化分公司与被告订购的团购房。后经双方协商交房时间变更为2016年12月31日，被告免收原告二年物业管理费，不能按期交房向原告另行补偿2万元的这一事实； 3、原告提供《商品房买卖合同》、《补充协议》，证实原告向被告购买大汉·智能小区第9幢17层1703号住宅一套。逾期交房的按已交房款的日万分之三承担违约金这一事实； 4、原告提供销售不动产统一发票、增值税发票各一张，证明原告已向被告交付购房款及缴纳契税的这一事实； 5、被告提供商品房交接书一份，证明原、被告对房屋进行交接的这一事实； 6、被告提供建设工程消防验收意见书一份，证明房屋通过消防验收的这一事实； 庭审笔录一份，证实本案其他事实。 原告提供房源信息表,因无被告公司签章确认,无法证明系被告公司的房源信息或房屋价格表，该证据本院不予认定。 本院认为，工会作为公司的内设机构，虽然没有对外代表公司签订民事合同的主体资格，根据《劳动法》的规定，工会具有代表和维护劳动者的合法权益的职能。其工会与被告签订的《商品房团购协议》及《团购补充协议》，系工会代表一方人数众多的中国电信怀化分公司员工与被告签订总的合同，该总合同只是对该团购形式、房屋数量、价格及电信员工获得购房优惠待遇等进行约定，该行为既有利于电信员工，也有利于被告销售房屋，不违反法律、行政法规的强制性规定，系合法有效的合同。双方均应按照合同约定全面履行。原告与被告签订了《商品房买卖合同》，并按合同约定，交付全部购房款项，享受了团购协议约定的优惠政策。故原、被告签订的《商品房买卖合同》、《补充协议》合法有效。原告有权根据协议向被告主张权利。被告未按合同约定的期限交付房屋，违反了合同约定，原告请求被告支付20000元的逾期交房补偿金的诉讼请求，本院予以支持。 根据合同约定被告应于2016年12月31日交付房屋，房屋交付的条件为商品房经建设单位、施工单位、监理单位和设计单位共同验收合格，但被告一直未取得四家单位共同验收合格依据，被告构成违约。现原告请求被告按照购房款每日万分之一支付逾期交房违约金的请求,本院予以支持。原告已经于2018年6月2日接收房屋，应视为自愿变更并接受了被告的交付条件，故逾期交房违约金的起算时间为2017年1月1日起至2018年6月1日止，共计516天。被告应当支付违约金39049元{369164元×0.0001/天×516天＋20000＝39049元}。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条之规定，判决如下： 被告怀化市大汉置业有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告陈军民逾期交房补偿金、违约金共计39049元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费778元，减半收取389元，由被告怀化市大汉置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院。 审 判 员  杨志勇 二〇一八年九月二十七日 代理书记员  杨沙沙 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。