江苏省泗阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）苏1323民初8890号 原告:杨小从,男,1983年7月16日出生,汉族，住淮安市淮阴区。 委托诉讼代理人：刘其志，江苏致强律师事务所律师。 被告:赵铁芳,男,1965年5月9日出生,汉族,住浙江省诸暨市。 被告:中程建工集团有限公司,住所地浙江省诸暨市浣东街道暨东路**。 法定代表人：杨迪灿,该公司董事长。 委托诉讼代理人：裘斌斌，该公司员工。 被告:江苏庞天置业有限公司,住,住所地泗阳县众兴镇北京路南侧民广场B-3B-4B-5商铺）。 法定代表人：俞庞龙,该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈春和，江苏义缘律师事务所律师。 原告杨小从与被告赵铁芳、中程建工集团有限公司（以下简称中程建工）、江苏庞天置业有限公司（以下简称庞天置业）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年5月28日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告杨小从及其委托诉讼代理人刘其志，被告赵铁芳，被告中程建工的委托诉讼代理人裘斌斌到庭参加诉讼，被告江苏庞天置业有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院缺席审理。本案现已审理终结。 原告杨小从向本院提出诉讼请求：1、被告赵铁芳、中程建工给付原告工程款1287200元及利息（利息自2015年2月14日起至实际付款之日止按月利率2%计算）；2、被告庞天置业在欠付工程款范围内承担支付义务；3、本案诉讼费由被告负担。事实与理由：2013年4月8日，原告与被告签订了钢管扣件租赁脚手架搭设承包合同。合同生效后，原告全面履行了合同义务，先后共为被告完成工程造价3247816元的工程。2014年12月11日原告与被告赵铁芳确认，点工及零星工程量造价为109400元，图纸工程量造价为3138416元，总计为3247816元。2015年2月14日，被告再次与原告结算，确认被告已支付工程款2310000元，尚欠工程款937200元，同时确认利息按照月息2%计算。此外，2015年2月14日三被告同时确认因其工程延误，被告中程建工应补贴原告延期费850000元，被告庞天置业承诺代为支付，实际被告庞天置业仅支付500000元，余款350000元未支付。综上被告共计欠原告工程款1287200元。 被告赵铁芳辩称：1.与原告结算属实，但结算后有部分款项委托被告庞天公司支付，具体的支付情况需要对账。2.本人已补偿原告850000元，故原告不应再主张利息。 被告中程建工辩称：1.被告中程建工与原告无任何法律关系，本公司未与原告签订分包合同。2.即使原告与被告赵铁芳签订涉案合同，因原告无相应施工资质，涉案合同应属无效。3.原告与被告赵铁芳、庞天置业之间的账目不清楚。4.对原告和被告赵铁芳约定的补偿款及利息不予认可。5.请求依法判决。 被告庞天置业辩称：1.本公司因后来工程款处理事宜才知道原告与被告赵铁芳参与工程施工，至于双方合同内容不清楚。2.本公司根据被告中程建工负责人即被告赵铁芳委托支付360000元，但不清楚工程量情况。3.2014年11月28日委托支付协议无异议，本公司应被告中程建工、赵铁芳要求在80%工程款范围内支付，但目前尚未达到支付80%工程款的条件。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2013年4月8日，中程建工泗阳义乌商贸城一期项目部（甲方）与架子工班组杨小从（乙方）签订钢管扣件租赁脚手架搭设承包合同，主要约定：乙方包工包料本工程脚手架工程，包括提供模板支撑系统和安全防护系统。主楼按图纸建筑面积55元/平方米结算，市场及裙房按43元/平方米综合单价结算。本项目达到宿迁市文明工地验收合格后，市场及裙房奖励1元/平方米。四层施工完毕后，支付完成工程量的60%；每六层为一个付款节点，支付已完成工程量的60%，不足五层按五层计算；主体结束班组退场时支付已完成工程量的80%；项目通过宿迁市文明工地验收合格后支付已完成工程量的90%；余款在竣工验收后的当年春节前支付清。被告赵铁芳在合同末页甲方代表人处签名但未加盖被告中程建工的印章，原告在合同末页乙方负责人处签名。 2014年11月28日，被告庞天置业（甲方）、被告赵铁芳（乙方）、原告（丙方）签订委托支付协议，主要内容：由被告中程建工总承包的苏北义务国际商贸城内脚手架分项工程由杨小从承建，由于各方面原因造成脚手架工期延误，经乙方、丙方友好协商，由乙方补贴丙方脚手架延期费用（钢管租金）共计850000元。此笔费用乙方申请甲方予以帮助，支付给丙方，并在2015年当年春节前支付清，该款项从乙方工程款中直接扣除（80%工程款内）。后被告庞天置业公司支付500000元，剩余350000元至今未付。 2014年12月1日，原告与被告赵铁芳进行结算形成苏北义乌国际商贸城一期工程架子工班工程量清单，原告应得工程款总额为3247816元，已支付1297816元。2015年2月13日被告庞天置业代为支付原告工程款360000元。同日，被告赵铁芳在该工程量清单背面书写“以上杨小从账目应付款项1097816元，其中2015年2月13日支付360000元，实际欠款737800元，利息按2分计算。”。2015年6月9日，被告赵铁芳又在该工程量清单背面书写“中程建工义乌商贸城项目部实际支付杨小从工程款1950000元，应支付937800元。”。 2017年1月22日，原告与被告赵铁芳进行结算，原告架子工班组工程款合计4097800元，已支付2810000元，尚欠1287800元，委托被告庞天置业公司代为支付，代付款从工程款中扣除。 另查明，被告赵铁芳挂靠被告中程建工与被告庞天置业有限公司签订关于苏北义乌国际商贸城的建设工程施工合同。 上述事实，由原、被告陈述，原告提供的钢管扣件租赁脚手架搭设承包合同、苏北义乌国际商贸城一期工程架子班工程量清单、委托支付协议、结算清单等予以证明，本院予以认定。 本院认为： 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 涉案承包合同因未加盖被告中程建工印章，原告提供的证据不足以证明被告赵铁芳有权代表被告中程建工签订涉案合同，故涉案合同的权利义务应当有被告赵铁芳个人享有和承担。因原告、被告赵铁芳作为个人无相应的施工资质，故涉案承包合同无效，但涉案工程原告与被告赵铁芳已进行结算，故被告赵铁芳应当按照2017年1月22日结算的数额履行支付剩余工程款1287800元的义务。被告赵铁芳于2015年2月13日虽承诺按月利率2%标准支付利息，但之后2017年1月22日重新结算时未就剩余工程款约定利息，故应当视为原告与被告赵铁芳未约定利息；双方结算后被告赵铁芳即应向原告履行给付义务，被告赵铁芳未履行给付义务，应当支付资金占用期间的利息损失，参照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款的规定，被告赵铁芳应当以1287800元为基准自结算之日即2017年1月22日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率1.3倍标准支付资金占用期间的利息损失至工程款支付完毕之日止。所以本院对原告要求被告赵铁芳支付工程款1287800元及资金占用期间的利息损失（以1287800元为基准自2017年1月22日起至工程款支付完毕之日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率1.3倍标准计算）的主张予以支持，对超出该部分的主张不予支持。被告中程建工与赵铁芳系挂靠关系，故本院对原告主张被告中程建工对被告赵铁芳应给付给其的尚欠工程款及利息债务承担连带付款责任予以支持。 关于原告主张被告庞天公司在欠付工程款范围内承担连带责任。被告庞天置业公司主张尚未达到支付80%工程款的条件。因被告庞天公司与被告中程建工未经结算，原告又未能提供证据证明被告庞天公司就涉案工程的欠付工程款具体数额以及具备付款条件，故对原告本案主张被告庞天公司对被告赵铁芳应给付给其的工程款及利息债务承担连带责任，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第九十八条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告赵铁芳于本判决生效后十日内给付原告杨小从工程款1287800元及资金占用期间的利息损失（以1287800元为基准自2017年1月22日起至工程款支付完毕之日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率1.3倍标准计算）； 二、被告中程建工集团有限公司对被告赵铁芳上述债务承担连带付款责任； 三、驳回原告杨小从的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费16476元，由被告赵铁芳负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。同时向该院预交上诉案件受理费。 审 判 长  张 敬 审 判 员  何伟成 人民陪审员  毕润武 二〇一八年九月三日 书 记 员  刘雨廷 附相关法条 《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效： （一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （三）以合法形式掩盖非法目的； （四）损害社会公共利益； （五）违反法律、行政法规的强制性规定。 第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。