包头市昆都仑区人民法院民事判决书（2018）内0203民初6977号原告：孟富，男，1959年4月19日出生，汉族，户籍地山西省大同市，现居住包头市。被告：张玉宝，男，1951年8月6日出生，汉族，无固定职业，户籍地包头市，现住包头市。被告：包头建工（集团）第五建筑工程有限公司。法定代表人：郭建礼，总经理。委托诉讼代理人：李敏，内蒙古承达律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴建刚，内蒙古承达律师事务所律师。被告：包头市昆山房地产开发有限责任公司。法定代表人:李云昕，董事长。委托诉讼代理人：李华，该公司经理。委托诉讼代理人：王磊，该公司会计。原告孟富与被告包头建工（集团）第五建筑工程有限公司（以下简称五建公司）、被告包头市昆山房地产开发有限责任公司（以下简称昆山公司）劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告孟富，与被告张玉宝，与被告五建公司的委托诉讼代理人李敏、吴建刚，与被告昆山公司的委托诉讼代理人李华、王磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告孟富向本院提出诉讼请求，1、请求三被告给付原告人工工资29100元；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：原告于2018年6月1日-2018年9月30日受雇于第一被告张玉宝，在第二、三被告××区工地从事清理楼内卫生工作，时至今日欠原告29100元工资。故诉至法院。被告张玉宝辩称，认可欠付原告工资的事实，但因五建公司欠其工程款，无力支付。被告五建公司辩称，包括原告在内的11名工人是被告张玉宝雇用的，应由张玉宝支付工资；五建公司要求与张玉宝进行结算，张玉宝一直回避；按照工程进度，工程款已经超付200多万元，是张玉宝将工程款挪作他用，五建公司作为出借资质的单位，仅对工程质量承担连带责任，不对欠付的工人工资承担连带责任。综上，要求驳回原告对五建公司的诉讼。被告昆山公司辩称，已经按照工程进度付款，所付工程款按照工程进度已经超付230余万元。不同意对张玉宝拖欠的工人工资承担连带责任。根据原被告举证质证情况，结合庭审情况，本院认定事实如下：一、2012年10月15日建设单位包头市昆山房地产开发有限责任公司（甲方）与施工单位包头建工（集团）第五建筑工程有限责任公司（乙方），签订了《建设工程承包合同》。1、工程名称为***住宅小区工程。2、工程地点在包头市××区。3、工程内容包括施工图纸内所有土建、给水、排水、采暖、强（弱）电、和门窗等安装工程。4、工程造价：按实际建筑面积每平方米1000元，包工包料的全额承包，不因材料、人工费等的波动进行价格调整。5、工期：2012年10月8日至2013年9月30日竣工，因甲方原因影响正常施工，工期可以适当顺延。6、工程款支付比例和时间：（1）现金支付工程总造价的50%，抵房支付50%。（2）年底完成基础工程施工，并支付工程总造价的10%；三层主体封顶支付工程总造价的15%；六层主体封顶支付工程总造价的13%；具备验收支付工程总造价的12%；从抵房中扣除项目总造价的5%作为质量保证金，其中屋面防水达到三个防雨期；采暖达到两个采暖期；土建部分满足竣工一年后，确无质量问题，达到期限的30日内，由甲方付清乙方的质保金。上述合同，有甲方包头市昆山房地产开发有限责任公司、李云昕，乙方包头市建工（集团）第五建筑工程有限责任公司、项目承包方张玉宝，予以了盖章并签字。双方当事人对上述内容均无异议。二、被告五建公司和被告张玉宝均认可以下事实：张玉宝是五建公司项下的项目承包人负责具体施工；建设单位昆山公司按照工程进度向五建公司给付工程费，未付清全部工程款；施工工程***住宅小区工程目前尚未竣工，故而无工程决算审计报告。三、项目承包方张玉宝雇用了孟富等数人为其提供劳务。2018年9月20日，张玉宝与孟富签订《****二项目部结算单》。其中，第（8）项18年1、2、7、8、12、13、20、21、25、29#楼楼内打扫卫生人工工资29100元。该项目标记为孟富。上述内容加盖了“包头建工（集团）五公司卜尔汉图中心集镇移民二期工程第二项目部资料专用章”。张玉宝在该结算单上进行了签字。所欠劳务费29100元至今未付。上述事实，有建设工程承包合同、结算单、双方当事人庭审陈述等在案佐证。本院认为，被告张玉宝雇用包含原告在内的数人为其提供劳务，张玉宝与原告对账后张玉宝欠原告的劳务费29100元，张玉宝应如约给付原告劳务费。关于《建设工程承包合同》，被告昆山公司是建设单位，被告五建公司是施工单位，昆山公司与五建公司是合同的相对方。虽然被告张玉宝以“项目承包人”名义在合同上签了字，但其不是该合同的相对人。张玉宝仅是五建公司该项目的项目承包人。三被告均认可整个施工项目没有竣工的事实，意即发包人昆山公司未全额向五建公司给付工程款，致五建公司亦未全额向张玉宝给付工程款，因此张玉宝拖欠的工人工资，昆山公司和五建公司均应在欠付工程价款范围内承担连带给付责任。关于昆山公司和五建公司所述已经按照工程进度超额付款的抗辩意见，昆山公司和五建公司所付款为工程进度款，其应在工程竣工后进行决算支付余款一并扣减，所付进度款不能对抗未全额支付工程款的事实，故对昆山公司和五建公司的抗辩不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》六十条、一百零七条、第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十九条，及《最高人民法院》第二十六条之规定，判决如下：一、被告张玉宝在本判决生效后十五日内给付原告孟富劳务费29100元。二、被告包头建工（集团）第五建筑工程有限公司在欠付工程价款范围内对上述第一项承担连带给付责任。三、被告包头市昆山房地产开发有限责任公司在欠付工程价款范围内对上述第一项承担连带给付责任。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费528元，适用简易程序减半收取计264元（原告已预交），由被告张玉宝负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。审判员 崔 静 二〇一九年一月二十三日书记员 张丹丹附本判决所适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《最高人民法院》第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。