河北省任丘市人民法院民 事 判 决 书（2018）冀0982民初3057号原告广东中澜装饰有限公司。住所：佛山市顺德区大良近良居委会延年路顺德雅居乐花园****803之一。统一社会信用代码91440606553621245F。法定代表人柯于和，该公司董事长。委托代理人欧阳振辉，广东协民律师事务所律师。被告佛山市富星艺术设计装饰工程建材有限公司。。住所：佛山市顺德区龙江镇西溪居委会龙洲路西溪段**之九社会信用统一代码91440606570175988W。法定代表人周浩亮，该公司总经理。委托代理人李建明，该公司法务专员。委托代理人罗茜，广东粤高律师事务所律师。原告广东中澜装饰有限公司（以下简称中澜公司）与被告佛山市富星艺术设计装饰工程建材有限公司（以下简称富星公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年6月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告中澜公司的委托代理人欧阳振辉、被告富星公司的委托代理人罗茜、李建明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中澜公司向本院提出如下诉讼请求：1.判令被告支付剩余工程款255865.15元；2.判令被告返还保质金76047.85元；3.判令被告支付违约金992756.78元（从2016年4月25日起计算至实际付款之日，每日按到期未付工程款金额的千分之五计算，现暂计算至2018年6月10日，共776天）；4.判令被告支付本案全部的诉讼费用。事实与理由：2014年2月，原告与被告签订《联塑河北展厅室内装饰装修工程合同》，合同约定由原告为被告位于河北省任丘市雁翎工业区展厅封装饰装修工程。工程顺利完工后，原告按照被告的内部结算要求与被告签订了《建筑工程结算申请书》，双方拟对结算金额进行了核对。原告于2016年4月25日依约向被告开具工程款发票同时要求被告支付工程款项。但经被告收取了原告开具的工程款发票后，未兑现承诺向原告支付拖欠的工程款，并以各种理由推脱。被告的行为严重损害了原告的合法权益。因此，原告为了维护自己的合法权益，根据相关法律规定，特诉至贵院，请查明事实，判如所请。被告富星公司辩称，原告中澜公司不是本案适格原告，且原告提起的诉讼不符合起诉条件，本案应当依法裁定不予受理；涉案工程结算价款存在计算错误，被告实际未支付工程款为135331.61元及质保金69703.98元；本案涉案工程合同履行过程中，原告中澜公司乐从分公司中途撤场，拒绝维修施工造成的工程质量问题，且拒绝更正工程款结算造价价款，被告富星公司有权依法、依约不予支付剩余工程款及质保金；涉案工程因原告中澜公司乐从分公司施工问题导致工程存在重大质量问题，且中澜公司乐从分公司怠于履行合同约定的维修义务，被告富星公司根据工程合同的约定及相关法律、司法解释的规定，有权双倍扣罚中澜公司乐从分公司的保修金，且无须向中澜公司乐从分公司返还质保金69703.98元；原告主张的违约金缺乏法律和事实依据，且主张过高，依法不予支持。经审理查明，2014年2月20日，佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司与被告富星公司签订《联塑河北展厅室内装饰装修工程合同》，约定：经项目开发方同意，甲方现将联塑河北展厅室内装饰装修工程委托给乙方进行施工……1、工程项目及范围1.1项目名称：联塑河北展厅室内装饰装修工程1.2承包方式：承包方式乙总价包干……。2、工期：2.1施工期为2014年2月19日至2014年5月19日，共计90天；合同时期应为实际开工时间……。6、工程造价6.1本合同为总价合同，合同总造价为人民币1981742元（含税），即（大写）壹佰玖拾捌万壹仟柒佰肆拾贰。详见双方确认的工程预算造价表。6.2若工程造价或预算表语本合同总造价不一致的，以经甲方确认的实结工程量结算。……7、工程付款及验收7.1本合同签定，乙方进场施工后，书面申请工程预付款，甲方确认后7工作天内，甲方支付给乙方合同包干总价的15%，即1981742*15%=297261.30元。7.2当工程进度达到25%时，乙方向甲方提交工程进度报告，经甲方确认后，甲方支付给乙方合同包干总价的10%，即1981742*10%=198174.20元。7.3当工程进度达到50%时，乙方向甲方提交工程进度报告，经甲方确认后，甲方支付给乙方合同包干总价的15%，即1981742*15%=297261.30元。7.4当工程进度达到75%时，乙方向甲方提交工程进度报告，经甲方确认后，甲方支付给乙方合同包干总价的20%，即1981742*20%=396348.4元。7.5当工程进度达到90%时，乙方向甲方提交工程进度报告，经甲方确认后，甲方支付给乙方合同包干总价的20%，即1981742*15%=396348.40元。7.6当本工程全部施工完毕并经过验收合格后，乙方向甲方提交工程结算书，经甲方审核确认后，甲方支付给乙方合同包干总价的15%，即1981742*15%=297261.30元。7.7剩余合同包干总价的5%为质保金，质量保修期为2年。在质量保修期满之日起，扣除乙方应承担费用后，甲方在15各工作天内将质保金支付给乙方。7.8乙方需向甲方提供当地正规有效工程发票，税金以当地税务部门实收为准。7.9结算方式按实际发生工程量和甲方有效签证单计算。8、工程质量保修8.1本工程质量保修期为两年。保修期为竣工验收合格之日起计算。质量保范围包括乙方承包范围内的所有工程内容；8.2在保修期内，工程出现质量的问题，如若由施工原因造成的，乙方负责维修并负责其维修费用……；8.3在保修期内，乙方应在接到保修通知之日起24小时内派专业技术人员到场维修，如乙方怠于履行维修义务的，甲方有权自行委托他方进行，因此产生的全部费用均由乙方承担，并且甲方有权直接从乙方的工程款中予以扣除；……9、违约责任9.11甲方无正当理由逾期支付工程款，每逾期一天应按到期未付工程款金额的5‰向乙方支付违约金。分部分项工程报价表载明：灯箱工程：20.消防产品及喷灌展示区发光灯箱（6000*2800*500）（含人工、机具、材料），工程数量1个，单价1500元，合计1500元。未含税汇总1855564元，税金6.8%，实计税局所收金额126178元，总报价1981742元。另查明，佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司施工后，被告富星公司按施工进度支付部分工程款：2014年4月11日，被告富星公司向佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司支付工程款297261元；2014年6月7日，被告富星公司向佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司支付工程款198174元；2014年8月19日，被告富星公司向佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司支付工程款297261元；2014年9月24日，被告富星公司向佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司支付工程款396348元。2014年10月，佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司未全部完工撤离联塑河北展厅室内装饰装修工程。2016年4月21日，佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司就联塑河北展厅室内装饰装修工程制作《工程竣工结算费用计算汇总表》，载明：1.合同结算费用1441532.97元，2.变更签证费用79425.02元，3.工时签证费用0.00元，4.工程结算总造价（1+2+3）1520957.99元，5.质保金金额［（1+2）*（5%）］76047.90元，6.工程结算款金额（1+2-5+3）1444910.09元，7.已支付进度金额1189045.2元，8.结算尾款支付（6-7）255864.89元。次日，被告富星公司的项目负责人签字确认。后，被告富星公司主张工程结算数额有误，未付款。庭审中，被告富星公司出具的《工程竣工结算计算表》（施工班组：佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司）载明：灯箱工程：消防产品及喷灌区展示区发光灯箱（6000*2800*500）（含人工、机具、材料），工程数量1个，实际数量1个，单价1500元，实际总价1500元，完成百分比80，实际完成考量120000.00，备注：做木基层，灯管已安。未含税汇总1349749.97元，税金：6.8%91783.00元，总价款1441532.97元。再查明，被告富星公司将剩余工程分包给佛山市顺德区星岛装饰设计工程有限公司，并签订《联塑河北展厅后续装修工程合同》。2015年7月9日，被告富星公司出具《关于河北展厅后续工程投标注意事项》：1.以佛山市富星艺术设计装饰工程建材有限公司2015年6月18日提供《2014-01-08河北展厅施工图》为准。2.联塑河北展厅现场以目前的状态交给下一个施工单位。3.关于招标报价以图纸、现状总价包干形式发包。甲供、乙供材料请参照佛山市富星艺术设计装饰工程建材有限公司与佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司签订的《联塑河北展厅室内装饰装修工程合同》（合同编号：FXGC20140219001），可以参考。4.总价包干包含完缮所有装饰、水电工程；及所有展品安装图纸显示内容。5.投标单位请于2015年6月29日上午十点将报价密封至佛山市富星艺术设计装饰工程建材有限公司预算部。6.中标单位负责项目保修期内所有装饰项目保修义务。佛山市顺德区星岛装饰设计工程有限公司向被告提供的《河北室内展厅未完成项目报价表》载明：灯箱工程：消防产品及喷灌区展示区发光灯箱（6000*2800*500）（含人工、机具、材料），工程数量1个，未完成比例50%，单价2800元，合计1400元，未完成原因：只做基层，饰面未做。还查明，佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司系佛山市中澜装饰设计有限公司分公司。2016年11月18日，佛山市中澜装饰设计有限公司变更为广东中澜装饰设计有限公司。上述事实有原、被告陈述、《联塑河北展厅室内装饰装修工程合同》、《分部分项工程报价表》、《联塑河北展厅后续装修工程合同》、《河北室内展厅未完成项目报价表》、《工程竣工结算计算表》、《工程竣工结算费用计算汇总表》、《关于河北展厅后续工程投标注意事项》、核准变更登记通知书、企业信用信息公示报告、营业执照、法定代表人证明等证据证实。本院认为，佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司与被告富星公司签订《联塑河北展厅室内装饰装修工程合同》，该合同系双方真实的意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，依法具有约束力。佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司实施部分工程后，被告富星公司应依约给付工程款。原告主张工程结算总造价1520957.99元，被告尚需给付其工程款255865.15元。被告富星公司辩称工程结算总造价非1520957.99元，其中灯箱工程：消防产品及喷灌区展示区发光灯箱（6000*2800*500）总价120000元计算错误，真实价格应为1200元（1500*80%=1200），故扣除多计算的灯箱款及相应款项税率，剩余工程款应为135331.61［1520957.99-（120000-1200）-（118800*6.8%）=135331.61］。根据分部分项工程报价表显示的消防产品及喷灌展示区发光灯箱（6000*2800*500）的工程数量（1个）、单价（1500元），佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司撤离情况、佛山市顺德区星岛装饰设计工程有限公司提供的《河北室内展厅未完成项目报价表》关于上述灯箱未完成进度等证实消防产品及喷灌展示区发光灯箱（6000*2800*500）为一个工程数量，且佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司未施工完毕，故总价不应超过1500元。因《工程竣工结算费用计算汇总表》双方已确认，故原告应存有经双方确认的《工程竣工结算计算表》，其拒绝提供，而《工程竣工结算费用计算汇总表》载明的工程款总额与《工程竣工结算计算表》工程结算总造价一致，结合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干证据规定》第七十五条之规定，本院认定《工程竣工结算计算表》中消防产品及喷灌展示区发光灯箱（6000*2800*500）120000元计算错误具有高度可能性，应为1200元，故对被告辩称本院予以采信，被告富星公司应给付原告剩余工程款135331.61元；原告主张保质金76047.85元，因工程总造价为1394079.59元，被告认可质保金69703.98元，故被告应给付原告质保金69703.98元；原告主张被告支付违约金992756.78元（从2016年4月25日起计算至实际付款之日，每日按到期未付工程款金额的千分之五计算，现暂计算至2018年6月10日，共776天）。因工程结算后，原、被告就工程结算数额发生争议，被告富星公司不认可工程结算数额，就工程结算款的重新核算、更正无法达成一致致使支付不到位，故本院认定不符合合同约定的逾期付款情形，被告不属于违约，故本院不予支持原告诉讼请求；被告富星公司辩称，佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司施工存在问题导致工程存在重大质量问题，且其怠于履行合同约定维修义务，要求双倍扣罚保修金且拒绝返还质保金69733.98元。被告虽提供了《联系函》，但原告不予认可，且该《联系函》无送达路径，故本院不采信被告该项辩解；被告富星公司辩称，原告无诉讼主体资格，本案原告应为佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司。因佛山市中澜装饰设计有限公司乐从分公司系原告中澜公司分支机构，经营核算从属于原告，相关法律规定分支机构可作为诉讼当事人有诉讼效率、节约诉讼资源的考量，相关法律亦未规定分支机构所属的总机构不可作为诉讼当事人，故本院认定原告中澜公司具有诉讼主体资格，对被告富星公司该项辩解不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干证据规定》第七十五，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条、第一百零八条之规定，判决如下：一、被告佛山市富星艺术设计装饰工程建材有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告广东中澜装饰有限公司《联塑河北展厅室内装饰装修工程合同》剩余工程款135331.61及质保金69703.98元。二、驳回原告广东中澜装饰有限公司其他诉讼请求。案件受理费8361元，由原告广东中澜装饰有限公司承担7067元，由被告佛山市富星艺术设计装饰工程建材有限公司承担1294元。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。审 判 员 周素英二〇一八年九月二十七日代书记员 王亚婧