广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂0226民初565号 原告：杨立伟，男，1968年7月24日出生，侗族，住广西壮族自治区三江侗族自治县。 原告：吴海英，女，1974年3月16日出生，侗族，住广西壮族自治区三江侗族自治县。 二原告共同委托诉讼代理人：杨干秀，男，三江侗族自治县法律服务所法律服务工作者。 被告：柳州市思源房地产开发有限公司，住所地：广西壮族自治区三江侗族自治县古宜镇河东开发区福禄寺左侧**房，统一社会信用代码：914502267597904319。 法定代表人：许谦，执行董事。 委托诉讼代理人：郭子钰，女，广西银正律师事务所律师。 原告杨立伟、吴海英与被告柳州市思源房地产开发有限公司（以下简称“思源房开公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2018年7月2日受理后，依法适用简易程序由审判员杨红玉独任审理，书记员朱琴琴担任法庭记录。本案于2018年8月8日公开开庭进行了审理，原告杨立伟及二原告的共同委托诉讼代理人杨干秀、被告思源房开公司的委托诉讼代理人郭子钰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告杨立伟、吴海英向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿原告逾期办理房屋权属证书违约金49399元，并在本案判决之日起60日内协助原告办理房屋权属证书；2.判令诉讼费由被告承担。因已办理不动产权属证，庭审中，原告杨立伟、吴海英放弃要求被告协助办证的诉讼请求。事实和理由：原告与被告思源房开公司于2013年10月10日签订《商品房买卖合同》（以下简称“合同”），该合同第十二条第一款约定：“出卖人应当在商品房交付使用后240日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，并在6个月内将产权证交付买受人。”被告于2013年11月30日将房屋交付原告支配使用，被告应该于2015年1月30日之前将房产证交付给原告，3年多时间原告仍没有得房屋产权证。被告违反合同约定，应当承担民事责任。依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定提起诉讼，要求按同期中国人民银行公布的一年以内期限的贷款利率为4.35%，再加收30%计算，被告应承担赔偿原告从2015年9月12日起至2018年6月30日期间（共1018天）的逾期办理产权证违约金49399元（房款总额313208元×4.35%×1.3×1018天÷365天=49399元），恳请人民法院判如所请。 为支持其主张，原告杨立伟、吴海英向法庭提供以下证据：1.《商品房买卖合同》一份，拟证明合同约定双方权利和义务，逾期办理不动产权证责任在于被告思源房开公司，原告要求被告赔偿逾期办证违约金具有合同依据；2.广西农村信用社现金缴款单一张、转账业务凭证一张，拟证明原告已付清房款；3.税收通用完税证一份，拟证明原告已缴纳契税。 被告思源房开公司辩称：1.本案被告不存在逾期办证的违约事实。《商品房买卖合同》第十二条第二项明确约定“土地使用证、房产权证办理过程中产生的税费由买受人承担”，说明在办理房产证过程中，原告应交纳相应费用才可以办理房产证，结合原告提供的交纳办证费的时间是2016年2月24日，充分说明原告不积极履行自身应承担的义务，从而导致无法办理房产证与被告无关，故被告不应承担逾期办证的违约责任，且被告思源房开公司已办理大产权证，被告思源房开公司不可能在具备条件的情况下不为业主申办产权而致使承担违约责任；2.本案已过诉讼时效。双方签订合同的约定有产权证交付时间及从原告的诉状可知，原告在2015年1月30日时就已知道自己民事权利受到损害，诉讼时效到2017年1月30日已届满，但直到2018年才起诉，明显已过诉讼时效，另本案原告主张的是违约金责任作为一种债权请求权，按照法律规定应该适用诉讼时效，而原告在法定期限内未能证明本案诉讼时效存在中止、中断、延长等事由；3.原告计算的违约金没有事实和法律依据。原告依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条计算违约金无事实基础，因为本案是购房者怠于递交办证资料及迟延交纳相关费用导致的，且该条第2款就是在没有约定违约金和损失数额难以计算同时具备才可适用中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息。同时依据《城市房地产开发经营管理条例》第33条的规定，办理房屋权属证书的义务主体是买受人，房地产开发企业仅负有协助义务。办证过程需要开发商、买受人及房管部门三者的共同行为才能完成，因此，开发商只要在法定期限内向相关行政部门提交了相关证明文件及资料，完成初始登记并履行告知买受人义务后，开发商的办证义务就已履行完毕。综上所述，原告的诉求已过诉讼时效且无事实及法律依据，依法应予以驳回。 被告思源房开公司为支持其答辩意见向法庭提供了以下证据材料：1.2016年2月1日思源公司出具的通知一份，拟证明被告已履行办证义务且本案已过诉讼时效；2.2016年8月1日思源公司出具的办证通知一份，拟证明被告已履行办证义务且本案已过诉讼时效；3.2017年3月15日思源公司出具的已办好房产证名单一份，拟证明被告一直在积极履行办证义务；4.2017年6月20日思源公司出具的办证通知一份，拟证明存在业主不及时交手续给被告办理房产证的事实；5.三江县古宜镇侗乡大道57号B区1栋、2栋房屋产权证复印件各一份，拟证明各原告所住小区的总房产证已办好，不存在无法办证的事实，同时证明被告已履行办证义务。总证附记上已写此证为总证，已分解。按照常理，被告不可能在具备办证条件下而不为业主办证致使自己承担违约责任；6.原告的房屋产权证一份，结合原告交办证费的时间，该份证据拟证明被告已在合同约定的十四个月内履行办证义务，不存在逾期办证的事实。 经庭审质证，被告思源房开公司对原告杨立伟、吴海英提供的证据1的真实性无异议，该合同同时证明双方也约定了办证的税费是由原告承担，即税和费；对证据2农信社的票据是原告与农信之间发生的，真实性由法院认定；对证据3的真实性无异议，认为首先是原告有义务缴纳的，其次，这仅仅证明原告缴纳了合同约定的税，而按合同约定原告应缴纳办证的税、费。 本院认为，原告杨立伟、吴海英提供的证据1，被告思源房开公司对其真实性无异议，本院为此予以确认，对于在办理房产证过程中谁违约的问题，将由本院结合合同的履行情况及其他证据材料予以认定，对被告思源房开公司对该份证据材料证明目的发表的质证意见予以参考；对证据2，因该票据是购买涉案商品房产生的，本院予以采信；对证据3，被告思源房开公司对其真实性无异议，本院依法予以采信，并确认原告契税的交纳时间为2013年12月9日。 经庭审质证，原告杨立伟、吴海英对被告思源房开公司提供的证据1、2、3、4不予认可，认为原告没有收到该份通知，被告也没有针对具体的业主发出该通知，且该通知很不规范，也有可能是事后才制作的，证据3中已办好房产证名单中也没有原告的名字；对证据5的真实性无异议，但是2016年2月22日总证的所有权还是被告，并没有办到原告的名下；对证据6的真实性无异议。 本院认为，对被告思源房开公司提供的证据1、2、3、4，因该证据材料无拍摄照片的时间和地点，不能证实被告思源房开公司已经张贴了《办证通知》、《通知》，形式上存在瑕疵，为此本院对被告思源房开公司提供的此四份证据材料不予采信，对原告杨立伟、吴海英对该份证据材料发表的质证意见予以采纳；对证据5，原告杨立伟、吴海英对其真实性没有异议，本院对此予以确认，因该房产证是思源小区B区1栋、2栋房屋的总证，仅能证实从2016年2月22日起可以办理思源小区B区1栋、2栋房屋的个人的房产证，并不能说明被告思源房开公司已经为原告杨立伟、吴海英办理了房产证，履行完毕了自己的义务，该份证据材料可以证明本案的相关事实，据此本院对被告思源房开公司提供的证据5予以采信作为本案的定案依据；对证据6，原告对其真实性无异议，本院为此予以确认，对于在办理房产证过程中被告是否存在违约的行为，将由本院结合合同的履行情况及其他证据材料予以认定。 本院为查明案件事实向三江侗族自治县不动产登记中心调查相关情况，三江侗族自治县不动产登记中心向本院出具了《思源查询明细》及《查询告知书》各一份，拟证明被告思源房开公司开发的涉案小区2期工程的1、2栋商品房及其土地的相关情况，对此，原告无异议，被告思源房开公司对其三性均无异议，认为该证据可证明办理产权证并非由房开一家可完成，且可证实被告庭审中提交的两个总证复印件所载事实是真实的，亦可证明原告在2016年7月22日就已经获得了所住房屋的物权效力，被告不存在逾期办证的事实。本院认为，原、被告双方对不动产登记中心出具的材料均无异议，故本院予以确认，被告是否存在逾期办证的事实本院将结合本案其他诉讼材料予以认定。 根据上述采信的证据及当事人在庭审当中的陈述，本院确认以下法律事实：2013年10月10日，原告杨立伟、吴海英和被告思源房开公司签订了一份《商品房买卖合同》（合同编号：思源购物广场二期工程【2013】105号），该合同主要内容为：“出卖人：柳州市思源房地产开发有限公司，买受人：杨立伟、吴海英。第三条买受人所购商品房的基本情况，买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：第2幢4单元202号房。该商品房的用途为商住，属砖混结构，层高为2.8米，建筑层数地上8层，地，地下**商品房阳台是非封闭式。该商品房合同约定建筑面积共127.08平方米，其中，套内建筑面积115.508平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积11.572平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。第四条计价方式与价款，出卖人与买受人约定按下述第1种方式计算该商品房价款：1.按建筑面积计算，该商品房单价为人民币每平方米2464.6元，总金额（人民币）叁拾壹万叁仟贰佰零捌元整（￥：313208.00元）。第六条付款方式及期限，买受人按下列第3种方式按期付款：3.买受人于2013年10月7日交付首期款玖万肆仟贰佰零捌元整，余款贰拾壹万玖仟元整于2013年11月前向三江县信用社办理贷款手续完毕。第八条交付期限，出卖人应当在签订合同之日起18个月内，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1.该商品房经验收合格。第十二条关于产权登记的约定，1.出卖人应当在商品房交付使用后240日内，将办理权属登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，并在6个月内将产权证交付买受人。如产权登记部门原因造成延期，提交产权证可以顺延。2.土地使用证、房屋产权证办理过程中产生的税费由买受人承担。第二十条本合同自双方签订之日起生效。出卖人：柳州市思源房地产开发有限公司，加盖公司印章及法定代表人许谦个人印鉴。买受人：杨立伟、吴海英签名摁手印。2013年10月10日，签于：三江。”2013年11月30日，被告思源房开公司将合同约定的房屋交付原告杨立伟、吴海英占有使用。2016年2月22日，三江侗族自治县房地产管理所向被告思源房开公司颁发三江县古宜镇侗乡大道57号B区1栋（证号：三房权证字第××号）、2栋（证号：三房权证字第××号）房屋的整栋房屋所有权证（亦称总证）。三江县古宜镇思源小区，宗地总证证号为桂（2016）三江侗族自治县不动产权第0000798号，登记时间为2016年7月22日，1栋土地总证证号为桂（2016）三江侗族自治县不动产权第0000804号，由于建筑物超出发证范围，房开于2016年7月22日完善用地手续后补发证书，2栋土地总证证号为桂（2018）三江侗族自治县不动产权第0000008号，由于建筑物超出发证范围，房开于2018年1月2日完善用地手续后补发证书。2016年2月24日，原告杨立伟、吴海英向被告思源房开公司预交代办房产证费用。因被告思源房开公司没有依照合同约定按时为购房业主办理房屋所有权证，在自行协商处理未果的情况下，为此原告杨立伟、吴海英诉至法院，引发本案诉讼。 另查明，原告杨立伟、吴海英已于2018年7月12日取得涉案商品房的不动产权属证，中国人民银行发布的一年以内期限贷款基准利率为4.35﹪。 根据当事人的诉辩主张，法庭将本案的争议焦点归纳为：一、本案是否存在逾期办证的事实？原因为何？责任应如何承担？二、原告要求被告支付逾期办证违约金是否有依据？三、原告要求被告支付逾期办证违约金是否超过诉讼时效？ 针对第一个争议焦点，本院认为，原告杨立伟、吴海英与被告思源房开公司签订的《商品房买卖合同》是合法有效的合同，从签订之日生效，对合同当事人具有约束力，应当得到善意全面履行。被告思源房开公司于2013年11月30日交房给原告杨立伟、吴海英，根据该合同第十二条“关于产权登记的约定，1.出卖人应当在商品房交付使用后240日内，将办理权属登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，并在6个月内将产权证交付买受人。如产权登记部门原因造成延期，提交产权证可以顺延。2.土地使用证、房屋产权证办理过程中产生的税费由买受人承担。”的约定，现被告思源房开公司并没有提供有效的证据材料证实已经通知原告杨立伟、吴海英递交办理房产证所需要的材料和相关费用，亦未举证证明延期办理产权登记是产权登记部门的原因所造成，据此被告思源房开公司应当在2015年1月30日之前将涉案房屋房产证交付原告杨立伟、吴海英，但直至2018年7月12日，被告思源房开公司才为原告办理房产证。结合被告思源房开公司于2016年2月22日才取得广西三江侗族自治县古宜镇侗乡大道57号B区2栋房屋的整栋房屋所有权证（亦称总证），证号：三房权证字第××号，该栋房屋的土地宗地证于2018年1月2日才发放的情况，本院认为，未能在2015年1月30日之前为原告杨立伟、吴海英办理涉案房产证，责任在于被告思源房开公司。为此，本院对被告思源房开公司认为业主迟交、晚交办证费用及办证材料，导致未及时办理房产证的辩解意见不予采纳。 针对第二个争议焦点和第三个争议焦点，当事人对逾期办理房产证未约定违约赔偿责任，为此应当依照法律规定的方式承担责任。依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条关于“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权属登记的期限；……合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”的规定，该条规定的是“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定”，并不是被告思源房开公司主张的合同没有约定与损失数额难以确定必须同时存在，现本案中，作为业主的原告杨立伟、吴海英并没有按约定时间取得属于自己的房屋所有权证，依照上述司法解释的规定作为开发商的被告思源房开公司应当向原告杨立伟、吴海英承担违约责任；本院对被告思源房开公司认为应当由业主自行承担责任的辩解意见不予采纳。关于诉讼时效问题，被告思源房开公司应当在2015年1月30日之前为原告杨立伟、吴海英办理房产证，但直至2018年7月12日，原告杨立伟、吴海英才取得该商品房的不动产权属证，原告杨立伟、吴海英于2018年7月2日诉至法院主张逾期办理房产证违约金，该权利属于债权请求权，依法适用诉讼时效，因此原告杨立伟、吴海英请求被告思源房开公司赔偿2015年9月12日起至2015年9月30日期间的逾期办理房产证违约金的诉讼请求已经超过诉讼时效，对该部分请求本院不予支持，原告杨立伟、吴海英请求被告思源房开公司赔偿2015年10月1日起至2018年6月30日期间的逾期办理房产证违约金的诉讼请求没有超过诉讼时效，对该部分诉讼请求应当予以支持。原告杨立伟、吴海英依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款之规定主张逾期办理房产证违约金，于法有据。原告杨立伟、吴海英为了购买涉案房屋，一共交付购房款313208元，应当依此为计算违约金的基数。经核算，从2015年10月1日起至2018年6月30日，被告思源房开公司逾期办理房产证天数为1003天，中国人民银行发布的一年至三年以内期限的贷款基准利率为4.75﹪，计收逾期贷款利息为基准利率基础上上浮30﹪，且中国人民银行规定每日利率为年利率除以360天，现原告杨立伟、吴海英主张日利率为年利率除以365天，按中国人民银行发布的一年以内期限的贷款基准利率4.35﹪计算，是其自行处分其权益的行为，依法应予准许。为此，本院计算逾期办理房产证违约金为48671.36元（313208元×4.35﹪×1.3×1003天÷365天=48671.36元）。综上，本院认为被告思源房开公司应当赔偿原告杨立伟、吴海英逾期办理房产证违约金48671.36元，对被告思源房开公司认为原告杨立伟、吴海英主张逾期办证违约金已超过诉讼时效，其无需赔偿逾期办理房产证违约金的辩解意见不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第一百三十三条，《中华人民共和国物权法》第九条第一款、第十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告柳州市思源房地产开发有限公司于本案判决生效之日起十日内赔偿原告杨立伟、吴海英逾期办理房屋权属证书违约金48671.36元； 二、驳回原告杨立伟、吴海英的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起两年内向本院或者同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费1035元，减半收取517.5元（原告已预交），由原告杨立伟、吴海英承担7.5元，被告柳州市思源房地产开发有限公司承担510元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。 审判员  杨红玉 二〇一八年九月二十日 书记员  朱琴琴