福建省武夷山市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽0782民初1040号 原告：福建省闽楚建设工程有限公司，住所地福建省泉州市惠安县涂寨镇工业区，统一社会信用代码91350521772910346L。 法定代表人：王伙文，执行董事。 委托诉讼代理人：朱健，福建海山律师事务所律师。 委托诉讼代理人：汤福利，福建海山律师事务所律师。 被告：武夷山市龙鼎置业有限公司，住所地福建省武夷山市度假区苏闽步行街28-8，统一社会信用代码913507827869393429。 法定代表人：林连珠，董事长。 原告福建省闽楚建设工程有限公司（以下简称“闽楚公司”）与被告武夷山市龙鼎置业有限公司（以下简称“龙鼎公司”）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2018年6月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。闽楚公司的委托诉讼代理人朱健到庭参加诉讼，龙鼎公司经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 闽楚公司向本院提出诉讼请求：判令龙鼎公司立即向闽楚公司支付工程款1356026.48元及利息（利息应以工程款1356026.48元为基数并按中国人民银行同期同类贷款利率，从起诉之日计算至实际还清款项之日止）。事实和理由：闽楚公司与龙鼎公司于2014年签订《消防工程分包合同》，龙鼎公司将武夷天地·玫瑰金街一期A1#、A2#、B1#-B5#、C1#-C3#、地下室项目消防工程发包给闽楚公司施工，合同约定：1.承包方式：包工包料，一期工程造价暂定2816644元，最终承包价按实际结算价款计算。2.计价模式：采用固定单价模式，按总价优惠23%。3.闽楚公司、龙鼎公司还对工期要求、工程款的支付办法、双方责任、工程质量验收、图纸变更、施工安全、违约责任等内容进行了约定。签订合同后，闽楚公司按照合同约定条件组织人员及材料进场施工。但是，由于龙鼎公司原因于2016年6月突然停工，导致后期工程无法进行施工。经闽楚公司审核工程造价，A区工程为1537361元，B区、C区工程为873063元，共计2410424元。龙鼎公司应根据合同约定根据审核造价下浮23%向闽楚公司支付工程款，因此工程款为1856026.48元。但龙鼎公司仅向闽楚公司支付工程款500000元，未支付剩余工程款1356026.48元，闽楚公司多次催讨未果。 龙鼎公司辩称（注：龙鼎公司未到庭参加诉讼，但在庭后向本院提交一份书面材料，作为答辩意见）：1.经龙鼎公司工程部和财务部审核闽楚公司提交的证据2即“竣工结算总价（送审）的相关材料”，确认该证据所证明的工程量及工程造价数额，对此没有异议；2.经龙鼎公司财务部审核向闽楚公司支付的款项往来，确认闽楚公司所主张的龙鼎公司仅支付案涉工程款50万元，对此没有异议；3.因龙鼎公司出现财务危机，目前经济困难，所以无法及时向闽楚公司偿还案涉工程款。 经审理查明：2014年，闽楚公司与龙鼎公司签订《消防工程分包合同》，约定由闽楚公司承包武夷天地·玫瑰金街一期A1#、A2#、B1#-B5#、C1#-C3#、地下室项目，闽楚公司负责消防自动喷淋灭火系统、消火栓系统等消防系统的材料及设备采购、安装、调试、消防验收以及保修期内的维修保养服务，负责与消防相关的其他专业（包括与其他系统如应急照明、防火卷帘门等系统的消防联动（含接线等）调试，承包方式为包工包料，一期工程造价暂定人民币2816644元。合同约定计价模式采用固定单价模式，按总价优惠23%。工程款支付方式为按月进度支付工程款，每月25日前闽楚公司将当月完成工程量报龙鼎公司，龙鼎公司于次月5日前审核完成并支付完成工程量的70%工程进度款；闽楚公司完成所承担的工程项目并取得消防验收合格意见书，提交完整的竣工备案相关资料后，15日内龙鼎公司应支付至完成工程总价的85%给闽楚公司，如非闽楚公司原因，消防工程完成后无法进行验收，在单体消防工程完成30日内，龙鼎公司应支付至完成工程总价的85%给闽楚公司；闽楚公司应在本工程全部验收合格后15天内提交完整的结算资料；结算资料正式受理起2个月内完成初审结果并书面通知闽楚公司，审核结果经双方签字盖章后，付给闽楚公司工程竣工结算款=工程最终结算造价95%-前期累计已付工程进度款；工程最终结算造价的5%作为保修金，保修期（验收合格之日起24个月）满一年后退3%，如无质量问题满两年后7日内付清，保修金不计利息。合同还对双方责任、工程质量验收、图纸变更、施工安全、纠纷解决办法等进行约定。合同签订后，闽楚公司进行了施工，后因龙鼎公司原因工程无法继续施工。2016年9月，闽楚公司向龙鼎公司报送“武夷天地一期A1、A2工程竣工结算总价（送审）”材料，送审结算价为1537361元，同时报送“武夷天地一期B区C区审核工程竣工结算总价（送审）”材料，送审结算价为873063元，二项工程价款合计2410424元。另查明，龙鼎公司已向闽楚公司支付工程款500000元。 上述事实，有庭审中当事人的陈述及闽楚公司提供的《消防工程分包合同》及竣工结算价（送审）相关材料在卷佐证，可以证实。 本院认为，闽楚公司与龙鼎公司签订《消防工程分包合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，系有效合同，双方均应全面履行。合同签订后，闽楚公司依约进行了消防工程的施工，但在合同履行过程中，因龙鼎公司方面的原因，工程发生停工，导致闽楚公司至今未能完成全部消防施工内容。本院认为，案涉消防工程因发包方的原因暂时无法继续施工，且闽楚公司已向龙鼎公司报送了结算资料，龙鼎公司在本案诉讼过程中亦确认结算资料所载明的工程量及工程造价数额，故龙鼎公司应按合同约定的计价模式（总价优惠23%）确定实际工程款，并在提留5%的保修金后，向闽楚公司支付相应工程款。龙鼎公司确认的工程造价数额为2410424元，按总价优惠23%的计价模式计算，实际工程款为1856026.48元，提留5%的保修金92801.32元后，龙鼎公司尚应向闽楚公司支付工程款1763225.16元。因龙鼎公司已支付工程款500000元，故尚应向闽楚公司支付工程款1263225.16元。闽楚公司还主张从起诉之日起对应付工程款按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息。本院认为，利息从应付工程款之日计付，案涉消防工程未交付，在起诉前也未经结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第三项的规定，闽楚公司主张从起诉之日（2018年6月8日）起按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息，可予支持，但应以1263225.16元为基数计付利息。 龙鼎公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法可以缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、武夷山市龙鼎置业有限公司应于本判决生效之日起十日内向福建省闽楚建设工程有限公司支付工程款1263225.16元，并以欠付工程款为基数从2018年6月8日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息至上述款项付清之日止； 二、驳回福建省闽楚建设工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费17004元，由福建省闽楚建设工程有限公司负担1164元，武夷山市龙鼎置业有限公司负担15840元，并于本判决生效之日起七日内向本院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省南平市中级人民法院。 审 判 长  余崇斌 审 判 员  姜 欢 人民陪审员  何良汪 二〇一八年九月十日 书 记 员  林宏昕 本案依据的主要法律条文 1.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 2.《中华人民共和国合同法》第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 3.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 4.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。 调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 -6-