沈阳市沈北新区人民法院民 事 判 决 书(2017)辽0113民初3528号原告(反诉被告)：沈阳万方线缆有限公司，住所地沈阳市铁西区腾飞二街58-1号313。统一社会信用代码：912101063131216205。法定代表人：刘海勇，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：丁丽萍，系辽宁卓政律师事务所律师。委托诉讼代理人：谷晓雨，男，系该公司员工。被告(反诉原告)：沈阳军辉房地产开发有限公司，住所地沈阳市沈北新区常州路40号甲。统一社会信用代码：91210113793151107M。法定代表人：马建平，系该公司总经理。委托诉讼代理人：霍佳睦，男，系该公司法务。原告沈阳万方线缆有限公司与被告沈阳军辉房地产开发有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年4月25日立案后，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人丁丽萍、谷晓雨，被告委托代理人霍佳睦到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付货款134548.5元及利息（按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2016年11月22日起计算至判决生效之日止）；2.由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原、被告于2016年10月28日签订《电线电缆采购合同》，约定被告向原告购买电线电缆，总金额为134548.5元。合同签订后，原告按约定于2016年11月16日向被告交付上述线缆，被告至今未付货款。被告辩称，原、被告签订电线电缆采购合同，所采购的线缆存在质量问题。被告同时向本院提出反诉请求：1.请求原告立即更换全部质量不合格线缆；2.请求原告向被告支付4万元违约金；3.请求判令原告向被告支付逾期交货违约金348000元（2016年11月16日至起诉日，起诉日至更换完毕并经验收合格日的违约金按1000元/日计算）；4.要求原告承担本案反诉费、鉴定费等诉讼费用。事实和理由：2016年10月28日，原、被告签订《电线电缆采购合同》，原告于2016年11月16日交付货物。经沈阳产品质量司法鉴定中心对原告提供的电缆等货物依法鉴定，原告提供的货物质量不合格。根据合同第12.2、12.3条约定，万方公司应对质量不合格的货物予以更换，并支付违约金。根据合同第12.1、12.2条约定，因其提供的货物质量不合格，应视为未按约定交货，应承担逾期交货违约责任。原告辩称：原告已按照合同约定交付线缆，被告验收合格后，在原告起诉前从未提出过产品质量问题，且被告已使用该线缆，涉案工程已通过建委竣工验收备案，原告提供的电缆的质量合格；电线电缆属于电子产品，在加工、使用、切割过程中必然导致损耗、衰减、功能降低，即使鉴定结论认为送检样品电阻不合格，因该电线电缆已投入使用，对于不合格原因未认定。不能证明原告提供的线缆不合格；鉴定机构取用检材不合理，检材为线缆头部部分，此部分损耗最大，更能导致电阻受损，且合同约定线缆截面误差为正负1%，由此计算，电阻是合格的。本院认定事实如下：2016年10月28日，原告与被告签订《电线电缆采购合同》一份，约定原告为被告供应电线电缆。合同载明：供货价格为134548.5元，以上价格系根据合同应向原告支付的所有费用，包括所定产品的制作、安装、包装、运输及运输保险费至项目地点（沈阳市沈北新区道义南大街68号皇家御院一期12号楼地下室）、装卸、税金、检测费用所发生的一切费用，还包括因质量问题引起的维修和更换费用；电线电缆及配套设施必须符合现行相应国家标准，电线电缆进场同时提供“CCC”认证证书及产品合格证；电线电缆长度误差为正负0.5%，长度以现场实际测量为准，截面积误差为正负1%，未尽事宜，按相关行业、国家标准执行；合同无预付款，原告将本合同内的全部产品送至被告施工现场指定位置并经建设单位、监理公司验收合格后3日内被告支付全部货款；供货期为预付款到帐后10日内原告将全部货物送至项目建设地；原告逾期交货（不受分批供货影响，逾期时间累计计算）的，每逾期一日应向被告支付1000元违约金，原告所提供的产品不符合合同规定的品种、规格、型号、数量，由原告在被告指定期限内负责包换，相关损失由原告负责赔偿，供货期不予顺延，如原告不能履行上述义务，应向被告支付1万元违约金，若原告所供应货物属于上述违约情形的数量达到合同总量的20%，原告应另向被告支付3万元违约金。合同签订后，原告于2016年11月16日依约履行了供货义务，并于2016年11月15日向被告开具金额为134548.5元的辽宁增值税普通发票。被告向本院提交司法鉴定申请，申请对涉案电线电缆产品质量进行司法鉴定，经沈阳市中级人民法院摇号确定由沈阳市产品质量司法鉴定中心对原告供应给被告的安装于沈阳市沈北新区道义南大街68号皇家御院一期12号楼地下室的电线电缆产品质量进行司法鉴定。该鉴定中心于2017年8月30日出具检测报告，检测结论为：ZR-RVVP300/300V3×1.5m㎡、ZR-YJV0.6/1kV4×240+1×120m㎡、ZR-YJV0.6/1kV1×185m㎡三种规格线缆依据GB/T12706.1-2008《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（m=3.6kV）电缆》、JB/T8734.5-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线》检验，主要指标导体电阻项目不符合标准要求。鉴定报告送达原、被告双方后，双方均未于报告送达10日内申请复议并提交书面材料。检测报告经原告质证，原告认为鉴定机构取材不合理，系自线缆头部取的鉴定样本，样本取样时仅截取2米，导致线缆电阻不合格原因有很多，并不能因此就证明原告提交的线缆质量不合格。本院认为，原、被告双方签订的《电线电缆采购合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。原告依约履行了供货义务，被告应履行给付货款的义务。被告欠付原告电线电缆货款134548.5元属实，应予给付。审理中，原告虽对检测报告提出异议，但现未在规定期限内对该鉴定结论申请复议，故对该检测报告的证明效力予以确认。因此对被告提出的原告所供应电线电缆质量不合格的主张，应予支持。根据双方合同约定，原告所供应电线、电缆及配套设施必须符合现行相应国家标准。现原告交付被告的产品存在质量问题，构成违约，应承担相应的违约责任，故对被告要求原告承担更换全部质量不合格电线电缆的反诉请求，应予支持。因原告履行更换不合格电线电缆的义务是一种行为，如原告怠于履行或不履行该义务，将致被告合法权益不能及时或不能得到救济。在此种情况下，被告可自行或委托第三方进行更换，因更换不合格电线缆所产生的费用由原告承担。关于被告要求原告支付逾期交货违约金348000元的反诉请求，根据双方签订的合同约定，供货期为预付款到帐后10日内原告将全部货物送至项目建设地，而在货款支付条款中，原、被告双方约定本合同无预付款，故应视为双方对供货期约定不明确，原告于2016年11月16日将电线电缆送至被告指定地点，并不构成逾期交货，故对被告的该项反诉请求，本院不予支持。关于被告要求原告支付违约金4万元的反诉请求，因被告未能举证证明原告未按合同规定的品种、规格、型号、数量供货，故对被告的该项请求，本院不予支持。根据鉴定结论，原告向被告供应的电线电缆确实存在质量问题，因此被告未按约定期限支付原告货款的行为不应认定为系其主观故意的违约行为，故对原告要求被告给付利息的请求，不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、一百一十一条、一百五十三条、一百五十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、原告沈阳万方线缆有限公司于本判决发生法律效力后30日内对全部不符合质量要求的电线电缆按照2016年10月28日签订的采购合同的约定要求，为被告沈阳军辉房地产开发有限公司更换完毕；二、被告沈阳军辉房地产开发有限公司于原告沈阳万方线缆有限公司对不合格电线电缆更换完毕并经验收合格后十日内给付原告沈阳万方线缆有限公司货款134548.5元；三、原告沈阳万方线缆有限公司如逾期未进行更换，被告沈阳军辉房地产开发有限公司可对不符合质量要求电线电缆自行或委托第三方公司进行更换，所产生的费用由原告沈阳万方线缆有限公司承担；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。四、驳回原、被告其他诉讼请求及反诉请求。案件受理费2990元，减半收取1495元，财产保全费1210元，由被告承担。鉴定费7000元，由原告承担。反诉费7120元，减半收取3560，由原告承担50元，由被告承担3510元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。代理审判员 高 寒二〇一八年一月十八日书 记 员 王晓婷本案依据的相关法律规定《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十一条：质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第一百五十三条：出卖人应当按照合同约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。第一百五十五条：出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依照本法第一百一十一条的规定要求承担违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。申请执行期限《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。