广西壮族自治区梧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）桂04民终1002号上诉人（一审被告）：梧州市长洲区美嘉园装饰服务工作室，住所地广西梧州市长洲区。上诉人（一审被告）：黎某，男，1985年8月17日出生，汉族，梧州市长洲区美嘉园装饰服务工作室经营者，住广西梧州市龙圩区。被上诉人（一审原告）：，男，1980年7月5日出生，汉族，住广西梧州市龙圩区。上诉人梧州市长洲区美嘉园装饰服务工作室（以下简称美嘉园工作室）、黎某因与被上诉人聂某装饰装修合同纠纷一案，不服梧州市龙圩区人民法院（2017）桂0406民初685号民事判决，向本院提出上诉。本院于2017年10月26日受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，本案现已审理终结。上诉人美嘉园工作室、黎某不服一审判决，上诉请求：1、依法撤销一审判决；2、请求判决一审二审的诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：1、在合同终止前双方协议结算上诉人已做的工程费用共计24000元，被上诉人只支付了14000元，支付义务没有履行完毕，那么双方的装饰合同就没有终止；2、本公司不认可李鸿昌所出示的结算清单上的单价，应该按照本公司的价格清单来结算；3、被上诉人所出示的结算单据有部分不是美嘉园公司所出具的，对于非本公司出具的单据本公司不予认可；4、铝合金落地玻璃窗是经被上诉人同意后才拆除的，现被上诉人反悔不承认，本公司可以请工人出来作证。被上诉人聂某没有提供答辩意见。聂某向一审法院起诉请求：1.判令被告支付因拒绝履行与原告签订的《协议》而产生的违约金83500元以及赔偿不按原告要求施工造成的各项损失6520元，两项共90020元；2.本案的诉讼费由被告承担。一审法院经审理查明，被告黎某为被告美嘉园工作室的经营者。原告与被告美嘉园工作室于2016年7月25日签订《美嘉园装饰合同书》，约定被告美嘉园工作室为原告装修梧州市龙圩区龙圩镇泰和嘉园66栋1003号房屋。2016年10月21日，原告与被告美嘉园工作室签订《协议》，约定终止双方签订的装饰合同，所做的工程款已结清，工程款共计14000元整，未完工的工程[装插排开关（包材料）、灯、水龙头（灯和水龙头材料屋主自购）]，待屋主主体工程完工通知后12日内完成结尾工程，如果在12日内未过来安装的视为违约本协议。未能到来做未做的工程每逾期1日扣500元整等内容。同日，被告美嘉园工作室出具内容为“今收到龙圩区泰和嘉园66栋1003房，现终止合同，已结清尾款14000元整，大写壹万肆仟元整”的《收据》给原告收执。原告与被告美嘉园工作室确认的结算项目包括开关插座、冷热水管、防盗网、铲脚线、没有用完的水泥、没有用完的细沙、铲墙裙、弱电箱、拆墙、补墙、墙面修补和砌砖、未用完的材料运费。2016年11月2日，被告美嘉园工作室起诉原告聂某，请求聂某支付工程款10000元给美嘉园工作室。梧州市龙圩区人民法院、梧州市中级人民法院分别于2016年12月16日、2017年5月12日作出驳回美嘉园工作室的诉讼请求和驳回上诉，维持原判的判决。2016年12月16日，原告聂某分别通过手机、QQ及电子邮箱通知被告美嘉园工作室、黎某位于梧州市龙圩区龙圩镇泰和嘉园66栋1003号房屋主体工程已完工并进入水电安装阶段，要求被告于接到通知之日起12日内安排人员完成结尾工程，否则按每天500元计算逾期违约金。2017年6月15日，原告聂某与李鸿昌就龙圩区泰和嘉园66栋1003号房工程项目结算并出具结算清单，双方确认工程款共32848元，李鸿昌于同日出具《收据》确认收到聂某支付的上述工程款。诉讼中，原告提供其与李鸿昌结算清单证实被告应完成的结尾工程包括开关插座安装55位（40元/位）、冷热水龙头安装19个（20元/个）、灯具安装35盏（20元/盏）、大厅吊灯安装1盏（300元/盏）、餐厅吊灯安装1盏（200元）以及配电箱1项（380元），其找李鸿昌施工队完成上述结尾工程共支出4160元，以及因被告未经其同意私自拆除装修房屋内的落地玻璃门，原告支出1960元重新购买并安装落地玻璃门；被告对原告另找施工队完成结尾工程中开关插座安装的数量无异议，但对原告支出的各项结尾工程单价及冷热水龙头、灯具安装的数量有异议，认为单价过高以及安装数量过多，并提出大厅、餐厅吊灯安装及配电箱不属于被告应完成结尾工程项目内，其拆除落地玻璃门后已将该玻璃门给了别人，且其拆除行为得到原告口头同意，但原告予以否认。该院于2017年8月9日组织原、被告双方到梧州市龙圩区龙圩镇泰和嘉园66栋1003号房屋就双方争议的水龙头及灯具安装数量等进行现场勘验，确认水龙头安装数量为14个，屋内灯具安装数量为32盏。原、被告对此均无异议。该院认为，原告与被告美嘉园工作室于2016年10月21日签订的《协议》是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律规定，合法有效，双方当事人均应按照协议全面履行自己的义务。被告黎某作为被告美嘉园工作室的经营者，与原告签订梧州市龙圩区龙圩镇泰和嘉园66栋1003号房的《美嘉园装饰合同书》，其与原告签订终止履行上述装修合同的《协议》所约定的义务及责任均应由被告美嘉园工作室履行及承担。对原告请求被告支付违约金的问题，因原告通知被告完成结尾工程时，原、被告就梧州市龙圩区龙圩镇泰和嘉园66栋1003号房屋的装饰装修工程纠纷尚处于诉讼过程中，争议结果处于待定状态，故被告履行结尾工程义务的期限应扣减从处理该纠纷之日起至该纠纷的判决生效之日止的期间，并从原告主体工程结构完工并通知被告进场完成结尾工程之日起顺延，扣减并顺延后计算违约金起算期间。又因原告在纠纷处理期间已经另行找施工队完成了结尾工程，故被告已不可能再履行结尾工程义务，不应认定被告存在违约，但被告对原告另找施工队完成其应完成的结尾工程支出的合理损失应予以赔偿。对结尾工程支出的费用问题，原告提供了与被告签订的《协议》以及与李鸿昌的结算清单，结合该院到梧州市龙圩区龙圩镇泰和嘉园66栋1003号房屋现场勘验的结果，该院核定原告另找施工队完成的结尾工程款为：开关插座安装2200元（55位×40元/位），水龙头安装280元（14个×20元/个），灯具安装640元（32盏×20元/盏），合计3120元。对原告请求被告支付购买及安装落地玻璃门费用的问题，因被告未经原告同意拆除该玻璃门，也未提供合同依据，故被告应对私自拆除原告的玻璃门造成的损失1960元予以赔偿。对原告请求被告赔偿装修不当造成梧州市龙圩区龙圩镇泰和嘉园66栋903号房屋漏水而重新粉刷，大厅、餐厅吊灯以及配电箱安装支出的费用，理据不足，该院不予认定为合理损失。综上，对原告的诉讼请求合理部分，即完成结尾工程及购买、安装落地玻璃窗的支出共5080元，该院依法予以支持。对被告提出因原、被告就梧州市龙圩区龙圩镇泰和嘉园66栋1003号房屋的装饰装修工程纠纷尚在诉讼过程中，其在诉讼期间不宜履行结尾工程义务，故不存在违约事由的辩解意见，理由成立，该院予以采纳。为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国民法通则》第五条、第一百三十四条第（七）款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第八条之规定，判决如下：一、被告梧州市长洲区美嘉园装饰服务工作室于本判决发生法律效力之日起10日内向原告聂某支付经济损失5080元；二、驳回原告聂某的其他诉讼请求。案件受理费2050元，减半收取计1025元，由原告聂某负担967元，被告梧州市长洲区美嘉园装饰服务工作室负担58元。二审审理期间各方当事人均未提供新的证据材料。本院经审理查明，一审法院查明的事实清楚，证据充分，本院予以确认。本院认为，本案的焦点是上诉人没有按终止装修合同的《协议》约定完成未完工的工程应否向被上诉人支付相应的赔偿，数额是多少。上诉人黎某与被上诉人于2016年10月21日签订的终止装修合同的《协议》是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律规定，合法有效，双方当事人均应按照协议全面履行自己的义务。上诉人黎某作为上诉人美嘉园工作室的经营者，与被上诉人签订装饰合同和终止履行上述装修合同的《协议》所约定的义务及责任均应由上诉人美嘉园工作室履行及承担。关于终止装修合同的《协议》中工程款问题，已经另案判决生效，该案中一、二审判决均认定被上诉人已经向上诉人付清梧州市龙圩区龙圩镇泰和嘉园66栋1003号房屋的工程款。现上诉人仍主张因为被上诉人没有付清工程款不需要按约定完成未完工的工程，没有事实和法律依据，本院不予采纳。上诉人认为一审对未完工的工程计算的单价过高，但没有提供足够的证据证实，对此主张本院不予采纳。上诉人又认为不应对玻璃门的拆除进行赔偿，但也没有提供其拆除玻璃门的合法依据，对此主张本院亦不予采纳。综上所述，上诉人美嘉园工作室、黎某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理妥当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。案件受理费50元(上诉人已预交)，由上诉人美嘉园工作室、黎某负担。本判决为终审判决。审判长  黎江玲审判员  曾 超审判员  李庆春二〇一八年元月十九日书记员  覃 烯附法律条文如下：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。