河北省宁晋县人民法院民 事 判 决 书（2017）冀0528民初2473号原告：宁晋县福胜寺，住所地邢台市宁晋县唐邱乡唐邱村。负责人：盖胜堡，该寺庙住持。委托诉讼代理人：马骏，河北远曌律师事务所律师。被告：河北科众新型建材科技有限公司，住所地石家庄市赵县赵元路53号。法定代表人：任晓东，该公司总经理。被告：河北众诚投资集团有限公司，住所地石家庄市桥西区槐安路与苑东街交口西行200米路北。法定代表人：韩杏军，该公司董事长。二被告委托诉讼代理人：李福占，河北世纪联合律师事务所律师。原告宁晋县福胜寺与被告河北科众新型建材科技有限公司、河北众诚投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年6月19日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告宁晋县福胜寺的委托诉讼代理人马骏，被告河北科众新型建材科技有限公司及河北众诚投资集团有限公司的委托诉讼代理人李福占到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宁晋县福胜寺向本院提出诉讼请求：1.判决解除原被告之间签订的KZS1001238号合作协议；2.判决被告双倍返还原告定金1000000元；3.判决被告返还原告已支付的工程款共计1900000元；4.判决被告赔偿原告违约金666000元（违约金分两段计算，1500000元自2015年11月4日起至付清之日止，按月利率2%计算；400000元自2016年6月18日期至付清之日止，按月利率2%计算）；5.判决被告赔偿相关损失共计473760元（其中地面建筑损失约373760元，原告已赔偿周围居民相关房屋损失100000元）；6.本案诉讼费、保全费、鉴定费等相关诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2015年10月12日签订KZS1001238号合作协议，双方约定原告向被告支付工程款3511200元，被告负责为原告承建福胜寺综合楼，原告于2015年10月14日支付定金500000元，后又分别于2015年11月3日、2016年6月17日支付工程款1500000元、400000元，另外原告依照被告的要求拆除了地面20余间建筑物，后被告未按约定开工，给原告及其周围居民造成了巨大的经济损失，周围居民的损失原告已经代为赔偿，为了维护原告的合法权益，向法院提起诉讼，望依法支持原告的各项诉讼请求。河北科众新型建材科技有限公司辩称，1.原告不具备民事诉讼主体资格，其“宗教活动场所登记证”依照《宗教事务条例》规定只能进行宗教活动，不能以民事主体资格起诉和应诉；2.如果合议庭认定原告具有诉讼主体资格,其各项诉讼请求都没有事实依据和法律依据，其各项诉讼请求应部分予以驳回。假设《合作协议》有效，本案原告严重违反建筑法规定的建筑程序，违反《宗教事务条例》的规定。如果合议庭认定《合作协议》有效，鉴于原告已严重违约，且要求解除该协议，则被告同意解除该协议。但河北科众新型建材科技有限公司认为该协议无效，因此定金条款无效，不存在双倍返还的后果。至于工程款1900000元，河北科众新型建材科技有限公司已支付680000元，因此应返还余款1220000元。同时驳回原告主张违约金及相关损失的诉讼请求。河北众诚投资集团有限公司同河北科众新型建材科技有限公司的答辩意见。原告围绕其诉讼请求依法向法庭提交了以下证据：1号证据，录音一份，证明被告要求在合同价款上多支付2800000元才给原告施工，由于被告违约，所以导致合同不能履行。2号证据，协议，证明双方签订了施工合同（协议第五条第三款明确约定了违约金，协议第五页第十条约定了定金数额和时间）；3号证据，补充说明，双方约定挖一个地下室，原告负责正负零以下0.13米，所以导致发生了地面平整并且挖了一个大坑，原告履行了义务后，被告违约。4号证据，转款凭证，证明原告支付了定金和工程款；5号证据，收据及借据、照片、合同，证明由于被告违约，给原告造成直接损失。河北科众新型建材科技有限公司发表质证意见如下：1号证据形式不合法，作为电子证据应提供原始的载体，原告的不是原始载体，且被告并没有就房屋价格问题谈判，被告不清楚打电话的人是谁，当事人也可以就房屋价格协商，但并不能免除原告法定的施工许可等义务，2号证据真实性无异议，但被告不认可公证书上说的合同合法有效；3号证据，原告当庭提交，经核对，真实性无异议。4号证据，涉及到定金方面，2015年10月14日，交款单位是宁晋县福胜寺，收据为500000元，被告认为不能作为定金，其他1900000元的汇款是真实的，没有异议；5号证据是收据、借据复印件，对合同的真实性无异议，但与被告无关系，被告不认可。河北众诚投资集团有限公司同河北科众新型建材科技有限公司的质证意见。河北科众新型建材科技有限公司、河北众诚投资集团有限公司依法向法庭提交以下证据：1号证据，其与刘少卿签的施工合同以及相关付款凭证，证明被告为原告施工同时付款370000元，希望在返还时予以折抵。2号证据，其与张连鹏签的施工合同以及相关付款凭证，证明被告支付给张连鹏310000元。宁晋县福胜寺发表质证意见如下：1、2号证据与此案无关，被告并未给原告进行任何施工。本院经审理认定事实如下:2015年10月12日,原告宁晋县福胜寺与被告河北科众新型建材科技有限公司签订KZS1001238号合作协议，协议约定：一、工程名称为宁晋县唐邱村福胜寺综合楼；二、工程价款：单价2200元/平方米，面积1596平方米（暂定），总价3511200元；三、河北科众新型建材科技有限公司的权利和义务，按照《底层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规范》进行设计和生产，保证工程质量和工期；盖胜堡代表的宁晋县福胜寺自行负责相关土地、报建手续以及施工场地的“通水、通电、通路”；四、双方按约定工期履行，如超出约定工期30天后仍未全部竣工，超出时间每天按千分之三的违约金进行赔偿；五、其他条款：1、河北众诚投资集团有限公司在协议中为河北科众新型建材科技有限公司提供担保责任，如到期河北科众新型建材科技有限公司未能返还本协议规定内工程款，由河北众诚投资集团有限公司负责全部返还。2、协议一式四份，各方及公证处各执一份，具有同等法律效力。3、附件跟合同具有同等法律效力。4、本合同为一次性包干价格，中间不做增减调整。同日，三方又签订附件协议一份，主要内容：一、河北科众新型建材科技有限公司负责提供整套图纸，并保证人工材料进场后60天内完成施工。2、合同签订后，宁晋县福胜寺交500000元定金，河北科众新型建材科技有限公司出设计图后交款1500000元，余款在河北科众新型建材科技有限公司主体施工完毕后全部付清。3、河北科众新型建材科技有限公司收到宁晋县福胜寺蓝图一份，按其要求进行设计，20个工作日内确定图纸，经认可后确定施工日期进行施工。合同及附件签订后，原告依照被告的要求拆除了施工现场边上的部分建筑物，并于2015年10月14日支付被告河北科众新型建材科技有限公司定金500000元，2015年11月3日支付被告河北科众新型建材科技有限公司工程款1500000元。2016年初，被告河北科众新型建材科技有限公司组织人员进场施工。在完成地基部分的打桩工程后，施工人员便停止了施工。2016年6月17日，原告再次支付被告河北科众新型建材科技有限公司工程款400000元。被告河北科众新型建材科技有限公司收款后并未继续施工，且一直停工至今。庭审中，原被告均表示同意解除合同，但在定金、违约金的认定以及工程款的返还数量等问题上未能达成一致意见。本院认为，原告经宁晋县民族宗教事务局批准取得宗教活动场所登记证具备诉讼主体资格，其与被告签订的KZS1001238号合作协议以及附件协议，意思表示真实，不违反法律规定，依法确认有效。本案中，原告按照合同约定给付了被告河北科众新型建材科技有限公司履行合同的定金500000元和工程款1900000元，被告河北科众新型建材科技有限公司则负有将承建工程完工的义务。现被告河北科众新型建材科技有限公司未按合同约定的期限将承建工程完工并且停工至今，以自己的行为表明了不愿继续履行合同义务的意愿，依法应当承担违约责任，应支付双倍定金1000000元和工程款1900000元给原告，原告提出的违约金666000元，因原告已主张定金，故对该项诉讼请求，本院不予支持。原告提出的损失数额以及被告河北科众新型建材科技有限公司提出的支付施工队的工程款数额，现有的证据不能确定，本案不予处理，原被告可待证据充分后另行各自主张权利。另外，协议还约定河北众诚投资集团有限公司为河北科众新型建材科技有限公司返还工程款提供担保责任，原告要求被告河北众诚投资集团有限公司履行返还工程款的义务，于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零八条、第一百一十四条、第一百一十五条、第一百一十六条及《中华人民共和国担保法》第十八条之规定，判决如下：一、解除原告宁晋县福胜寺与被告河北科众新型建材科技有限公司、河北众诚投资集团有限公司之间签订的KZS1001238号合作协议及附件协议；二、被告河北科众新型建材科技有限公司、河北众诚投资集团有限公司返还原告宁晋县福胜寺已支付的工程款共计1900000元；三、被告河北科众新型建材科技有限公司双倍返还原告宁晋县福胜寺定金1000000元；四、驳回原告宁晋县福胜寺的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费39118元，由原告宁晋县福胜寺负担11037元，被告河北科众新型建材科技有限公司、河北众诚投资集团有限公司负担28081元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邢台市中级人民法院。审 判 长  张成令审 判 员  田新卯人民陪审员  刘 迎二〇一八年一月十日书 记 员  李 柳