安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1602刑初768号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人闫龙林，男，汉族，1963年12月19日出生于安徽省阜阳市，初中文化，安徽和顺建设集团公司实际控制人，户籍地阜阳市颍**，现住阜阳市颍泉区。2018年9月13日被抓获归案，因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于同年9月14日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年9月21日被取保候审，2019年8月16日经被亳州市谯城区人民检察院取保候审，同年8月29日被本院取保候审。现在居住地。 辩护人蒋祥爱，安徽弘大律师事务所律师。 辩护人范晓静，安徽弘大律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2019）698号起诉书指控被告人闫龙林犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员李璨、张李艳出庭支持公诉。被告人闫龙林及其辩护人蒋祥爱、范晓静到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：2012年7月，安徽和顺建设集团公司（以下简称和顺公司）与亳州金地建设投资有限责任公司（以下简称金地公司）签订承建亳州市谯城区工业园区2＃还原小区人防工程项目建设合同，该项目建设至2017年2月份结束，合同总造价47209461.62元，期间金地公司共拨付和顺公司工程款45233690.81元，支付比例达95.81%。在该项目建设过程中，和顺公司共拖欠海明啟雇佣的孙某水电班组、王某木工班组、李某3瓦工班组等11个班组117人工资约222万余元，拖欠夏某、鲁某、丁淑铧、邬孝松等人的塔吊、高压旋喷、护坡、支护桩班组39人工资约145万余元，共计拖欠367万元。经亳州市谯城区人力资源和社会劳动保障局向其下达了《劳动保障监察期限整改指令书》责令限期支付，闫龙林在有能力支付农民工工资的情况下，一再拖延逃避，拒不支付拖欠的农民工工资。后在2018年6月7日和2018年9月13日，两次转入亳州市谯城区人力资源和社会保障局农民工专用资金账户367万元。2019年6月19日，亳州市谯城区人力资源和社会保障局函告，拖欠的农民工工资367万全部发放到位。 公诉机关针对上述事实，提交相关证据，认为被告人闫龙林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，应以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。 被告人闫龙林对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 其辩护人的辩护意见是：指控被告人闫龙林拖欠工人工资事实不清，证据不足；起诉书认定的犯罪主体错误；催告程序不合法；闫龙林不构成犯罪。 经审理查明：2012年7月，和顺公司与金地公司签订承建亳州市谯城区工业园区2＃还原小区人防工程项目建设合同。2017年2月，该项目工程竣工，合同总造价47209461.62元。期间金地公司共拨付和顺公司工程款45233690.81元，支付比例达95.81%。在该项目建设过程中，和顺公司共拖欠海明啟雇佣的孙某水电班组、王某木工班组、李某3瓦工班组等11个班组117人工资约222万余元，拖欠夏某、鲁某、丁淑铧、邬孝松等人的塔吊、高压旋喷、护坡、支护桩班组39人工资约145万余元，共计拖欠367万元。经亳州市谯城区人力资源和社会劳动保障局向闫龙林下达《劳动保障监察期限整改指令书》，责令限期支付，闫龙林在有能力支付农民工工资的情况下，一再拖延逃避，拒不支付拖欠的农民工工资。后在2018年6月7日、2018年9月13日，两次转入亳州市谯城区人力资源和社会保障局农民工专用资金账户367万元。2019年6月19日，亳州市谯城区人力资源和社会保障局函告，拖欠的农民工工资367万全部发放到位。 上述事实，有下列证据在案证实： 1、抓获经过、临时羁押证明书证明：2018年9月13日，闫龙林在宿州市埇桥区被公安机关抓获，临时羁押在宿州市看守所，2018年9月14日出所。 2、违法犯罪经历查询证明：公安机关经在公安网络信息查询系统、业务系统查询，未发现闫龙林有违法犯罪经历。 3、户籍信息证明：闫龙林、闫某的基本信息。 4、委托书证明:和顺公司2015年4月9日出具的委托蒋某为2号还原小区施工员的委托书。 5、私营企业注册信息查询单及相关资料证明：2009年4月至2012年11月，闫龙林为和顺公司公司法人。该公司法人变更相关情况。 6、劳动保障监察电话告知记录表证明:2017年11月25日、11月28日拨打闫龙林电话,均拒接。 7、劳动保障监察限期整改指令书、送达回执、张贴照片证明：于2017年12月22日对闫龙林下达限期整改指令书,并于2017年12月22日在闫龙林户籍所在地张贴送达指令书。 8、谯城区人力资源和社会保障局出具的函:和顺公司已将拖欠的367万元工资款缴纳到农民工工资代发账户内,该局已将工资款发放到农民工手中。 9、人员工资登记表、结算单、工资确认单及收据等证明：和顺公司拖欠工人工资的具体情况。 10、张某4、海明啟与和顺公司签订的内部承包协议及海明啟提供的收条证明：海明啟垫付工人工资情况。 11、2#地工程量拨款清单、资金拨款申请表证明：海明啟2015年5月27日、2016年10月15日，向亳州建投有限责任公司申请拨款情况。 12、施工合同证明：各班组与发包方签订的施工合同。 13、安徽省志成建设工程咨询有限公司出具的情况说明证明：因为和顺公司工期严重滞后,经约谈，公司委派海明啟进场施工,期间工程款由海明啟代为申请。 14、阜阳市中级人民法院协助执行通知书、执行裁定书等。 15、金地公司与和顺公司签订的合同、金地公司出具的工程款拨付情况及明细表证明：合同由闫龙林签订,工程总价4720万元,加上和顺公司与他人的债务纠纷被法院划扣工程款940万元,一共拨付工程款4523.369万元。2016年9月29日，阜阳市中级人民法院划扣工程款200万元；2017年9月6日，阜阳市颍州区人民法院划扣工程款580万元；2017年10月26日，本院划扣工程款160万元。 16、重点工程项目约谈记录、重点工程局与闫龙林的短信记录证明：区住建委、重点局约谈和顺公司，均系闫龙林参与并签字。 17、调查评估意见书证明：经阜阳市颍泉区司法局评估，闫龙林基本具备适用社区矫正的条件。 18、证人闫某的证言：和顺公司一开始是其哥闫龙林和周健出资成立的,闫龙林干过董事长。2013年周勤（闫龙林妻子）找到其让其做法人,一直干到2018年3、4月份。其只是挂名的法人,在公司没有股份，也没领过工资，公司的具体业务由闫龙林和周健负责。亳州2号工地人防工程的具体情况其不清楚,具体事务都由周健、闫龙林安排。其没有收到限期整改指令书。 19、证人海明啟的证言：亳州市还原小区人防工程是由和顺公司承建的。该工程2012年开始施工,开始是任建东挂靠和顺公司干的,后来任建东无法经营了，工地的项目管理人员李某11让其接管。2014年8月，其开始接管该工程,接管时其还垫付了任建东经营时欠的木工和土方两个班组共计82万工人工资。从2014年8月开始进场,其找了钢筋工、木工、瓦工、消防、水电、涂料、防水、土方等十一个班组进场施工。干到2017年3月,总共干的工程量价值1300多万。其一共收到工程款640余万元,分别是2015年7月的97万余元,2015年11月90万余元,2016年2月385万余元,2016年9月69万余元，这些钱是按照完成工程量的百分之七十支付的。此后其干的工程量有600多万,没有支付。是因为和顺公司欠钱,被法院从金地建投账户上分三次划走2号还原小区人防工程款940万元,造成其的工程款无法支付。 其下面施工的有11个班组,外加管理人员5人。其中欠钢筋工李亮班组20多万,欠木工王某班组25万左右,欠瓦工李某1班组15万多,欠瓦工任某班组15万左右,欠消防班组崔某115万左右,欠土方刘传得班组29万左右,欠水电孙某班组26万左右,欠瓦工李某3班组21万左右,欠张某1涂料班组25万左右,欠门窗郭文正班组10万余元,欠防水李某6班组20万左右,欠管理人员赵某3.6万元,海来运1.9万元,张红旗1.9万元,王婉2万元,刘永勋2.9万元左右,共欠工人工资220多万元。欠的全部是工人工资,工人干的都是清工。 20、证人李某9的证言：其是谯城区住建委重点工程局工作人员。谯城区2号工地人防工程2012年8月份开工,中标价3000余万元,后来追加到4000余万元,中标公司是和顺公司,公司法人是闫龙林,中标合同也是闫龙林签的。施工过程中，工程款按进度支付给和顺公司指定的账号。按合同工期是一年,但实际工程进度缓慢,2013年到2014年，重点局几次约谈闫龙林。闫龙林到工地少,他们公司委派李某11为这个工程执行经理,也就是现场负责人,李某12为项目经理,后来张某4、海明啟进工地,经和顺公司委托,重点局把后来的工程款打给施工的海明啟。这个工程的时间负责人就是闫龙林,因为解决工程进程中存在的问题、约谈都是闫龙林,工人工资解决、工程款支付都是闫龙林来负责的。其不认识周健、任建东和闫某,这个工程还没干完,后来因为法院执行走900多万工程款,现在工程款基本不欠和顺公司了。 21、证人张某4的证言：谯城区2号工地人防工程是2012年开始干的,中标的是和顺公司,公司法人是闫龙林。和顺公司没有直接干,转包给任建东干的,任建东给和顺公司管理费。工程款是业主转给和顺公司,和顺公司再转给任建东。2013年下半年，任建东借其200万说用在这个工地上,并让其在帮忙看着工地。任建东也借李某10的钱,让李某10在工地上帮忙。当时工地上有和顺公司委派的李某11和李某12,闫龙林和周健、范多利也常来工地指导施工。 到2014年底2015年的时候,任建东干不下去了,闫龙林找到其和海明啟让其继续干,以前欠的钱不让其管，实际是海明啟接着干的。这时候，业主怕和顺公司挪用工程款，经和顺公司委托，工程款直接打给海明啟。后来别人起诉和顺公司,法院把海明啟的工程款900多万元划走了，和顺公司的会计杨明德说任建东借他钱，法院划走600多万,周健说任建东借了他钱，划走200多万,还有亳州的起诉160万**筋款。 这个工程实际负责的是和顺公司,和顺公司实际负责人就是闫龙林。其不知道和顺公司法人变更的事,但自从其进场，和顺公司负责人就是闫龙林,只要有事找公司,公司的人都让给闫龙林说,让闫龙林安排。其不认识闫某。 22、证人李某10的证言：谯城区2号地人防工程开始是和顺公司中的标，公司法人是闫龙林,任建东从闫龙林手中买的。任建东没有钱，找其给他垫资、帮他在管理工地。工地从2012年8月干到2015年，干不下去了。因为任建东以2号人防工程的名义在阜阳借杨明德200多万，是和顺公司的会计担保的，盖的和顺公司的章。钱也没用在工程上,后来借的200多万连本带利涨到500多万。杨明德起诉法院划走了工程款560万元。闫龙林的小孩舅周健给工地送的钢筋,划走公司工程款200万,毫州的张秀龙也起诉了划走160万元。任建东不干了,其就撤场了。和顺公司来人又找的海明啟接着干的。任建东干的时候欠了鲁某、邬孝松、丁湘华、夏某等班组工资。 23、证人李某11的证言：其是和顺公司的经营科长。开始和顺公司法人是闫龙林,后变更为周健、闫淼、闫某。闫龙林除了和顺公司外还有一个开发公司,因为只能当一家公司的法人,闫龙林不再担任和顺公司的法人,但实际负责人还是闫龙林,闫某其不认识。 谯城区2号人防工程，开始是李加加用和顺公司的资质投标的，中标后卖给任建东。和顺公司收任建东1.5个点的管理费，跟任建东签了分包协议。和顺公司收到工程款后，扣除管理费后拨给任建东。和顺公司指派其和李某12在工地负责。任建东干的一年多不干了，后张某4接着干，张某4干不下去了，海明啟接手干。公司又欠海明啟的工人工资，还欠了鲁某、丁某、夏某等几个班组的工人工资。 24、证人朱某的证言：闫龙林和闫某常年不回家住,很少见他们。2018年春节前，谯城区人社局工作人员来给闫某和闫龙林下限期整改指令书,贴在了村委会门口。其拿了一份送给闫龙林和闫某的父母,他们说年纪大了不问小孩的事，不愿意要,其又拿回村委会办公室了。 25、证人邵某的证言：其是和顺公司的项目经理。周健是和顺公司的总经理,负责公司的工作,总经理就是掌握公司的全方位工作,周健找其来的亳州做这个工程。 26、证人李某12的证言：其是原和顺公司副经理，曾是亳州2号工地人防工程的项目经理。亳州2号地人防工程开发时，和顺公司法人不是闫龙林就是闫淼,周健是公司总经理,闫龙林是集团公司的董事长。闫龙林和周健是亲友,和顺公司是股份制公司，家族式管理。闫龙林重点负责开发公司,周健负责和顺公司,和顺公司的拨款等事务周健是否向闫龙林汇报其不清楚,只有从财务上看闫龙林是否签字。 27、证人葛某1的证言：其是和顺公司的员工。2008年葛瑞把和顺公司卖给闫龙林的，其还一直在和顺公司上班。2015年6月，公司安排其去亳州2号地人防工程工地干活，公司欠其2个多月的工资。当时周健是公司的执行经理，其找周健要工资，周健让其问闫龙林要，说大的事务还是闫龙林负责。和顺公司的法人换过来换过去，实际上还是闫龙林是老板。 28、证人蒋某的证言：2015年，李某11让其去亳州2号工地人防工程工地干施工员。公司拖欠其工资,其找总经理周健要工资,周健说给其出手续让其找闫龙林。其听公司人说公司实际当家的还是闫龙林。 29、证人李某13的证言：其是安徽志诚建设工程咨询股份有限公司负责人。其是亳州2号地人防工程的监理。李某11是和顺公司委派管理该工地的,李某12是项目经理,周健是公司领导,和顺公司实际负责人是闫龙林。这个公司最早是闫龙林的,始终当家的也是闫龙林。2号工地人防工程2012年9月份开工，2013年上半年进度还算正常，从2013年下半年，出现问题，欠工人工资。2014年，和顺公司委托李某11来负责工地，周健也常拉工地。2015年春节前，联系不上周健了,公司的人说还得找闫龙林,是闫龙林当家。区建委一起约谈闫龙林,其和闫龙林还吵了一架。闫龙林说是周健负责,其问闫龙林周健给他汇报吗。后来闫龙林说以后积极配合整改。 30、证人宋某的证言：其是谯城区人力资源和社会保障局劳动保障监察综合执法大队工作人员。执法队在接到民工鲁某、海明啟投诉之后，从2017年11月开始尝试和和顺建设公司联系。2017年11月24日，其队长葛某2电话联系上闫龙林，让闫龙林到其单位配合调查,闫龙林说其拖欠工资是有原因的,但没说啥原因,还说自己没时间来配合调查。之后再多次拨打闫龙林电话，他都不接。2017年12月送达限期整改指令书时,到2号地人防工程找不到公司人员,去和顺公司阜阳所在地也没找到公司人员,后来到闫龙林户籍地也没见到闫龙林及其家人。执法队将文书送达给村干部,并在村委会门口张贴整改指令书。 31、证人葛某2的证言：其是谯城区人力资源和社会保障局劳动保障监察综合执法大队队长。执法队在接到鲁某、海明啟投诉后，在2017年11月24日上午拨打闫龙林号码（136××××0888），核实闫龙林是和顺公司负责人,向闫龙林说2号地人防工程工人投诉的问题,闫龙林说他不欠工人工资。其让闫龙林过来配合调查，他拒绝来配合调查工人工资事情。后来其再给闫龙林打了几次电话闫龙林都不接。之后其联系上闫淼，让闫淼转告闫龙林，但闫龙林还是拒不接听电话。 32、被害人李某1的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程由和顺公司承建的。海明啟从和顺公司那接的活,其和海明啟签的协议做瓦工,纯清工,价格是90元每平方。协议约定挡土墙完成付总款的60%,屋面、室内后浇完成付30%,跑道地面墙体粉刷完成全额付清。从2014年10月进场干活,干到2015年6月,班组总共干了18万余元的活,海明啟只给其3万元,还欠李某2、李井东、卢艳红、卢侠等十名工人工资共计15万余元。 33、被害人李某2的陈述：其在亳州工业园区2号还原小区人防工程瓦工班组干活，瓦工班组长是李某1。其工资是每天120元,从2014年10月进场干到2015年6月，工资总共2.4万元左右,李某1只给其2000元,下欠2万多元工资。班组还欠李景明、李隆庆、卢艳红等10多人工资。 34、被害人任某的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟手中承接的地下室人防的砌墙和粉刷墙,纯清工,价格是125元每立方米,工程款是粉刷完成付总款的65%,砌墙完成付总款的20%,竣工验收合格付清全款。从2016年5月进场，到2016年底,总共干了23.8万元的活,海明啟给其9万元工资,还欠任大武、郭光彬、张立峰、卢来强等12个人的工资14万余元。 35、被害人翟某的陈述：其在亳州工业园区2号还原小区人防工程干活。其的班组长是任某，任某从姓海的那接的活。其干的是地下室砂灰粉墙、会所砌墙,每天工资200元。从2016年5月赶到2016年底，其工资一共2万余元，任某给其1万元，下欠1万元工资。班组里还有任大武、任海安、任峰、曹凤勤等10多个工人的工资没结清。 36、被害人刘某的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟处承接的地下室屋面回填和西跑道开挖,纯清工。2015年底开始施工,干到2016年10月,工资一共38万余元,海明啟给其16万元,还欠许建国、李培芳、李某10、王伟等10个工人工资共计22.4万元。 37、被害人王某的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟处承接的木工,纯清工。从2015年3月干到2016年3月,工资总共30万左右,海明啟给其4万元左右,还欠侯某、肖明、怀嘉庆、王培祥、程思军、周明付、程孝勇、周玉昌等11人工资23万左右。 38、被害人侯某的陈述：其在亳州工业园区2号还原小区人防工程木工班组干活。其的班组长是王某，王某从海明啟处接的活。其工资是每天220元，从2015年4、5月份干到2016年4、5月份，工资总共2.4万元左右。其只拿到3000元，下欠2万元左右。班组里程思军、周玉昌、刘春付等10多个人的工资都没付清。 39、被害人崔某1的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟处接的地下室人防、消防栓、暖通及消防弱电，纯清工，价格每平方米25元。从2016年3月干到7月份，共干了21万余元的活。海明啟给其5.5万元，下欠李明、冯永光、冯小春、许伦等10个人的工资共计15.8万元。 40、被害人崔某2的陈述：其在亳州工业园区2号还原小区人防工程干活，其的班组长是崔某1。其从2016年3月份干到7月份，工资一共2万余元,崔某1给其5000元,还欠其1.6万元。班组的工人工资都没给清。 41、被害人赵某的陈述：其是海明啟请的现场施工员,负责对钢、木、瓦、门窗、真石漆等班组施工技术指导。其从2016年2月干到2017年3、4月份,工资一共6.6万元,开始工资都是照常发的，共发了3万元,后来和顺公司账目出问题,海明啟拿不到钱,共欠其3.6万元工资。海明啟不光欠管理员的工资，还欠十一个班组的钱。 42、被害人李某3的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟处承接的瓦工,清包工。从2016年4、5月份干到2017年7月份,其班组的活全部干完,总工资25万余元,海明啟给其4万元,还欠方超、段学习、丁广友、潘可卫、李龙明、李威、郜卫振等10人工资21.9万左右。 43、被害人孙某的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟处承接的水电,纯清工,价格是每平方35元。从2016年1、2月份干到2016年底,其班组总工资30万左右,海明啟给其4万余元,还欠班组的李某4、邢全立、龙春平、孙国彬等10个固定工人工资26万余元。 44、被害人李某4的陈述：其在亳州工业园区2号还原小区人防工程水电班组干活。其的班组长是孙某。其的工资是2.6万余元,孙某给其5000元,下欠2万余元。孙某还欠班组里的孙红杰、孙国宾、侯建山、龙春平等人的工资。 45、被害人李某5的陈述：其在亳州工业园区2号还原小区人防工程防水班组干活，其的班组长是李某6。其的工资是每天200元，从2015年10月干到2016年3、4月份，工资2万余元，李某6给其5000元左右，下欠其2万元工资。李某6还欠班组里的田振涛、卢维胜、卢晓振等10多个工人的工资。 46、被害人李某6的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟处承接的防水的活，纯清工。从2015年10月干到2016年3月，总功干了25万元的活。海明啟只给其5万元，下欠田振涛、卢维胜等10人的工资20万。 47、被害人张某1的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟处接的活，干外墙真石漆、地下室涂料，纯清工。从2016年4月干到2017年1月，共干了29万元的活。海明啟给其5万元，下欠其班组房某、李广海、李霞等11名工人工资共计24万元。 48、被害人房某的陈述：其在亳州工业园区2号还原小区人防工程涂料班组干活。其的班组长是张某1。其从2016年4月干到2016年底，干了3万多元的活，张某1给其0.5万余元，下欠其2.6万余元工资。张某1还欠班组10多个工人的工资。 49、被害人郭某的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟处接的活，干外墙保温和门窗，纯清工。从2015年6月干到2016年底，其班组总共干了10多万元的活，海明啟只给其0.5万元，下欠其班组的崔占武、张齐、蒋亚军、郭洪海等8人工资10万元。 50、被害人崔某3的陈述：其在亳州工业园区2号还原小区人防工程门窗班组干活。其的班组长是郭某。其从2015年5月干到9月，干了1.3万元左右的活，郭某给其500元，下欠其1.2万元工资。 51、被害人李某7的陈述：亳州工业园区2号还原小区人防工程，由和顺公司承建。海明啟从和顺公司那接的活。其从海明啟处接的钢筋工班组，纯清工。从2015年3月份干到2016年8月，班组总共干了19万余元的活，海明啟给其3万元，下欠其班组李婷、李井会、周某、盖万飞等9人工资16万元。 52、被害人周某的陈述：其在亳州工业园区2号还原小区人防工程钢筋工班组干活。其的班组长是李某7。其从2015年3月干到8月左右，工资1.96万元，李某7给其0.35万元，下欠其1.6万元工资。班组里共9人干活。 53、被害人鲁某的陈述：亳州市还原小区人防工程由和顺公司承建。开始是任建东挂靠和顺公司,业主把工程款拨给和顺公司后,和顺公司再把工程款拨给任建东,任建东应该是独立核算的。其与任建东签的合同，做基坑支护。2012年7月份其进场施工,到2014年初,任建东因为经济困难,工程进度跟不上退场了。在任建东撤场时其班组干了90余万元的活,任建东给其60余万元。任建东撤场后，和顺公司指派李某11来负责这个工地,李某11让其班组继续干,之前任建东欠的工资由和顺公司负责，其干到结束，和顺公司欠其班组104万元工资。和顺公司以前的法人是闫龙林,后变更为周健,闫龙林是周健的姐夫,接着又变更为闫龙林的儿子闫淼,随后又变更为闫龙林的弟弟闫某。具体变更时间其不知道,闫淼和闫某其都没见过,实际和顺公司的法人不管怎么变更,公司实际负责人就是闫龙林,公司的事务始终是闫龙林负责。 54、被害人李某8的陈述：夏某让其在2号还原小区人防工程工地开塔吊。其工资一共是5.76万元,付其3.2万元,下欠2.56万元。夏某说老板不给他钱,他也没钱给其。 55、被害人齐某的陈述：亳州市还原小区人防工程由和顺公司承建。任建东挂靠的和顺公司，鲁某与任建东签的合同做基坑支护，纯清工。鲁某让其在工地协调事，从2012年6、7月份干到2015年10月份，鲁某给其1.3万元工资，还欠其5万元工资，班组一共欠107万余元。其和鲁某几次去找和顺公司要欠的工资，不论是找周健还是其他人,最后都得找闫龙林,只有闫龙林说了才算数,其他人做不了主。闫龙林是董事长,其他人都是给他帮忙的,公司的事还是闫龙林拍板。 56、被害人汪某的陈述：亳州市还原小区人防工程由和顺公司承建。任建东挂靠的和顺公司，鲁某与任建东签的合同做基坑支护，其是电焊工。其从2012年底进场，干到2015年3月，工资共20.8万元，鲁某付其11.8万，还欠其9万元。 57、被害人张某2的陈述：其老公邬孝松与任建东的下属李某10签的合同做深基坑支护桩。从2012年进场干到2013年10月，干了58万的活，支付了33.5万，下欠24.5万元，都是工人工资。2014年其去阜阳向闫龙林要过工资,闫龙林和周健相互推托。其不认识闫某。 58、被害人张某3的陈述：邬孝松在亳州市还原小区人防工程工地做深基坑支护桩，其给邬孝松打零工。其从2012年7月份干到2013年8月份，工资3.5万元，邬孝松支付1.5万元，欠其2万元。 59、被害人丁某的陈述：毫州市工业园区2号还原小区人防工程由和顺公司承建的,开始是任建东挂靠的和顺公司。开始其跟鲁某干活,鲁某还欠我9.8万元工资。后其与任建东委派的生产经理李某10签的合同,做基坑支护喷浆（护坡）,纯清工。从2013年10月干到2014年7月底，干了16.9万，现在还欠其4.6万元。闫龙林是和顺公司的实际负责人。2016年春节，其在重点局协调工资时见过一次闫龙林,任建东撤场后,周健在工地负责一段时间,周健走后，李某11负责这个工地。其曾去和顺公司找周健让他给其欠条盖和顺公司公章,周健说他要向闫龙林汇报,闫龙林就拖着不给盖。其不认识闫某。 60、被害人杨某的陈述：其跟丁某在毫州市工业园区2号还原小区人防工程工地上干活，从2013年10月干到2014年7月，丁某欠其工资3万余元。 61、被害人夏某的陈述：亳州市还原小区人防工程由和顺公司承建,当时是任建东挂靠的和顺公司,后来任建东不干了,张某4接手,后来是海明啟又接着干。其是与和顺公司委派的项目经理李某11签的合同,出租给他们两台塔吊。其从2013年5月20日进场,干到2014年10月20日工程结束,总共租金加人员工资59万多元,加上机械退场费一共63万多,总共给其47.1万元,还欠11.9万元。 2016年，其在亳州拦着和顺公司当时的法人闫龙林,在谯城区重点工程局,黄灿局长、闫龙林、张某4、鲁某几个人,闫龙林指派张某4代他处理欠钱的事。其去找公司要钱,真正当家的是闫龙林、周健,他们有权批钱,其干的时候是闫龙林当家,中间周健也能当家给钱。 62、被害人崔某4的陈述：夏某让其在2号还原小区人防工程工地开塔吊。从2013年11月干到2014年10月，工资共5.39万元，夏某给其2.46万，下欠其2.93万元。夏某说老板不给他钱,他也没钱给其。 63、被告人闫龙林的供述：2000年，其注册安徽圆通房地产开发有限公司,其是法人代表。2009年，安徽圆通房地产开发公司收购安徽和顺建筑有限公司,后来和顺公司升级为集团公司,圆通公司为下属公司,其是法人代表,两年后法人更改为周健。承建二号地人防工程时，和顺公司的法人、实际负责人都是周健,周健负责公司全部业务。该工程后期拖欠班组工资时，和顺公司法人是闫某，实际负责人是周健。其是安徽圆通房地产开发公司的法人和实际负责人。与亳州金地建投签订的合同上的名字是谁签的字其不清楚,和顺公司没分过红,一直赔钱，公司涉及很多民事诉讼,拖欠的工人工资只有百分之三十是真实的,其余的都是材料款。2018年上半年，谯城区人社局葛队长找过其,其也见过工人代表,后来人社局打其电话有的不熟悉其就没接,其没想逃避这个事。 2012年，任建东挂靠和顺公司与亳州市谯城区金地建投有限公司签订施工合同,承建亳州市2号地人防工程项目。2014年前后，任建东因欠外债跑了。其公司来接管此工程,原施工方张某4不让接管。后该工程就是张某4和海明啟接着干到完的，并拖欠工人工资。其没有收到谯城区人力资源和社会保障局给公司和个人下发的《限期整改指令书》,当时和顺公司已经倒闭,没人上班。其没有更换过号码和地址。在知道拖欠工资后，其找到周健和海明啟等人了解情况，积极协商,找到谯城区重点工程局、金地建设公司、谯城区人社局协商,后其将欠款资金打入劳动局工人工资专户。 以上证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。 本院认为，被告人闫龙林以逃匿方法拒不支付工人的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付后仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。闫龙林在提起公诉前已支付拖欠的劳动报酬，可减轻处罚；当庭认罪，可从轻处罚。经司法局社区评估，闫龙林基本具备适用社区矫正的条件。其辩护人关于认定拖欠工人工资事实不清、证据不足；认定犯罪主体错误，催告程序不合法的辩护意见，经查，本案事实有被害人陈述、证人证言及相关书证等证据证明，且能相互印证，足以认定，故对该辩护意见，不予采信。根据闫龙林犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款的规定，判决如下： 被告人闫龙林犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘善金 人民陪审员  王海侠 人民陪审员  李闪闪 二〇一九年十一月二十一日 法官助理袁园 书记员吴帆 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。