福建省莆田市涵江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0303民初1654号 原告：刘彬毅，男，1986年12月8日出生，汉族，住福建省莆田市涵江区。 委托诉讼代理人：许丽清（特别代理），福建聚华律师事务所律师。 委托诉讼代理人：谢菲菲(特别代理)，福建聚华律师事务所实习律师。 被告：莱卡斯（福建）置业有限公司，住所地福建省莆田市涵江区湖园小区永利楼****第四开间**，统一社会信用代码913503000990412158。 法定代表人：郑志勇，总经理。 委托诉讼代理人：姚琦颖（特别代理），女，1995年9月25日出生，汉族，该公司员工，住福建省莆田市涵江区。 原告刘彬毅与被告莱卡斯（福建）置业有限公司(下简称莱卡斯公司)商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年4月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。刘彬毅的委托诉讼代理人许丽清、谢菲菲，莱卡斯公司的委托诉讼代理人姚琦颖均到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。 刘彬毅向本院提出诉讼请求：1.判令莱卡斯公司按《商品房买卖合同（预售）》约定将位于莆田市涵江区××街××号××小区××幢××室房屋交给刘彬毅；2.判令莱卡斯公司向刘彬毅支付自2018年1月1日起至实际交付之日止的逾期交房违约金（每日按购房总款792567元的0.01%计算）。事实和理由：2016年11月5日，刘彬毅与莱卡斯公司签订了一份《商品房买卖合同（预售）》，合同约定：1.刘彬毅向莱卡斯公司购买位于莆田市涵江塘北片区××小区××幢××室商品房，该商品房总房价款计792567元；2.出卖人应当于2017年12月31日前买受人交付该商品房；3.除不可抗力外，出卖人未按照合同第十一条约定的时间向买受人交付商品房的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.按照逾期时间，分别处理（⑴和⑵不作累加）。第⑵款约定逾期超过90日（该期限应当与本条第⑴项中的期限相同）后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按中国人民银行同期贷款基准利率（不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率）计算给付利息；同时出卖人按全部房款的5%向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一（该比率应当不低于本条第1⑴项中的比率）的违约金。合同签订后，刘彬毅按约定全部支付莱卡斯公司，但莱卡斯公司未按合同约定向刘彬毅交付该商品房，违反合同约定，严重损害了刘彬毅的合法权益。为此，刘彬毅诉至法院。 莱卡斯公司辩称，刘彬毅的诉求与实际事实不符，莱卡斯公司系因合同约定或法律规定的不可抗力等因素，导致延期交房，对延期交房以公告和电话等方式告知刘彬毅，之后不久莱卡斯公司也通知刘彬毅来接收房子，但刘彬毅拒不配合接收房子，莱卡斯公司不存在违约，不同意支付违约金。综上，请求驳回刘彬毅的诉讼请求。 刘彬毅围绕其诉讼请求向本院提交以下证据材料： 证1.合同编号为H201606683《商品房买卖合同（预售）》（含11份附件）一份，欲证明刘彬毅与莱卡斯公司双方于2016年11月5日签订一份《商品房买卖合同(预售)》，该合同对涉案商品房的总价款、交房时间和逾期交房的违约责任等内容作出约定的事实； 证2、开票日期2016年11月8日NO.03499504金额为162567元《福建增值税普通发票》一张、开票日期2017年1月26日NO.11554686金额为8万元《福建增值税普通发票发票联》一张、开票日期2017年6月22日NO.11600809金额为55万元《福建增值税普通发票发票联》一张，欲证明刘彬毅已向莱卡斯公司付清全部购房款792567元的事实。 上述证据材料，经庭审质证，莱卡斯公司对刘彬毅提供的证1和证2的真实性无异议，但对证2证明对象有异议，认为刘彬毅未按合同约定，及时支付购房款，存在先行违约，影响莱卡斯公司的工期。 莱卡斯公司围绕答辩意见提交以下证据： 证1.《延期交房告知书》一份，欲证明莱卡斯公司有向刘彬毅发出延期交房告知书，告知延期交房的事实； 证2.2016年至2017年相关气象材料、公示光盘各一份，欲证明因台风暴雨等不可抗力因素导致莱卡斯公司不能如期交房的事实。 证3.竣工验收备案登记表一份，欲证明莱卡斯公司开发建设的“皇家庭院”住宅小区于2019年9月3日在政府的住建部门办理了竣工验收备案登记，具备约定交付条件的事实； 证4.交房通知书和邮寄快递回执复印件一份，欲证明莱卡斯公司于2019年9月6日向刘彬毅发生交房通知书，通知刘彬毅于2019年9月9日来公司营销中心办理交房手续，刘彬毅于2019年9月8日收到的事实。 上述证据材料，经庭审质证，刘彬毅对莱卡斯公司提供的证据1的真实性、合法性、关联性均有异议，这是莱卡斯公司单方制作，刘彬毅始终未收到延期交房通知书；证2，真实性由法院审查认定，对合法性、关联性有异议，在签订合同时，开发商应对气象等因素有预见，也计算交房的时间时也将气象因素考虑在内，无法证明该气象因素是否能够影响工程完工。对证3因无原件核实，是否备案登记由法院予查明；对证4的真实性无异议，但至今没有收到交房通知书。 上述当事人提交的证据材料，经审查认为，刘彬毅向本院提交的证1和证2，内容真实、来源合法，能证明其主张，予以采信；莱卡斯公司向本院提交的证1，因该证据属莱卡斯公司单方制作的，且真实性又欠缺其他证据佐证，刘彬毅也对该证据的真实性表示异议，故不予采信；证2，真实性、合法性予以确认，但台风暴雨等自然现象系本地区通常的气象表现形式，莱卡斯公司在与刘彬毅签订合同时应当充分考虑这一自然现象，合理安排工期和交房时间，并不能认为是不可预测的因素，且莱卡斯公司未提供其他证据证明因上述天气导致涉案商品房建设工期延误，从而导致延期交房，故不能证明其主张。对证3予采信；对证4，莱卡斯公司按刘彬毅的居民身份证上的地址于2019年9月7日邮寄交房通知书，但在邮寄中途刘彬毅于9月8日要求送件人将邮件往其另一地址邮寄，但该地址变更未事先告知莱卡斯公司，造成该邮件于9月9日投寄留在“丰巢”，可认定该邮件刘彬毅已于9月8日收到。 根据双方当事人的庭审陈述，及上述采信的证据，对本案主要事实作如下确认： 莱卡斯公司以出让方式取得位于莆田市涵江塘北片区地块建设用地使用权（国有土地使用证号为莆国用（2015）字第Ｎ××7号）。经批准，莱卡斯公司在该地块上建设的商品房项目核准名称为皇家庭院。建设工程规划许可证号为建字第350300201508008号涵，建筑工程施工许可证号为ＦＪＳＧＸＫ-0594-ＨＪ-2015-018号。该商品房已由莆田市住房和城乡建设局批准预售，预售许可证号为（2015）莆房许字第50号。 2016年11月5日，莱卡斯公司作为出卖人与刘彬毅作为买受人双方签订了一份合同编号为Ｈ201606683《商品房买卖合同（预售）》（含11份附件），合同约定:刘彬毅向莱卡斯公司购买位于莆田市涵江塘北片区××小区××幢××室商品房，商品房总价款为792567元；付款方式：买受人应当于2016年11月5日前支付首期价款162567元，余款63万元通过向银行按揭贷款支付；购房款全部存入预售资金监管账户，用于本工程建设；商品房交付条件为该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告；除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的交房时间即在2017年12月31日前向买受人交付商品房，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金等内容。尔后，刘彬毅依约于2016年11月8日支付给莱卡斯公司购房款162567元，于2017年1月26日支付给莱卡斯公司购房款8万元，余款55万元于2017年6月22日支付给莱卡斯公司。自此，刘彬毅就案涉商品房的购房款已全部付清。刘彬毅认为，其已按商品房买卖合同约定全部付清了涉案商品房的总价款，但莱卡斯公司未按合同约定的时间交付涉案商品房，已构成违约，遂提出上述诉讼请求。 另查，案涉商品房所在“皇家庭院”小区的第7幢住宅已于2019年9月3日在莆田市涵江区住建局办理竣工验收备案登记。在诉讼期间，莱卡斯公司于2019年9月7日通知刘彬毅于2019年9月9日办理涉案房产交付手续，但刘彬毅收到交房通知后，至今未按通知书要求去办理接收案涉房产的手续。 本院认为，莱卡斯公司与刘彬毅双方签订的涉案《商品房买卖合同(预售)》(含附件)均系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。合法有效的合同对相关当事人均具有法律约束力，双方均应按合同约定全面诚信的履行相应的义务。本案中，刘彬毅依约将案涉商品房的全部购房款支付给莱卡斯公司，但莱卡斯公司未能依合同约定于2017年12月31日前将涉案商品房交付给刘彬毅使用，其辩称系因台风暴雨等因素所致，且对延期交房已履行通知义务。因台风暴雨等自然现象系本地区通常的气象表现形式，属可预见性的，莱卡斯公司在与刘彬毅签订合同时应当充分考虑到这一自然现象，合理安排涉案商品房建设工期和交房时间，且莱卡斯公司也未提供其他证据佐证其因上述天气状况导致涉案商品房工期发生延误，从而导致逾期交房。再者，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十八条规定，当事人一方因可抗力不能履行合同义务的，应当及时通知对方。因《延期交房告知书》系莱卡斯公司单方制作，真实性欠缺其他证据佐证，该证据无法证实莱卡斯公司有履行延期交房的告知义务，故莱卡斯公司的上述辩解意见不予采纳。案涉房产所在的住宅小区已于2019年9月3日通过政府的建设主管部门竣工验收备案登记，符合合同约定的交付条件。莱卡斯公司于2019年9月7日书面通知刘彬毅于2019年9月9日前来办理案涉房产的交付手续，刘彬毅于2019年9月8日收到后，但无正当理由未前去办理房产接收手续，故案涉房产交付时间应是2019年9月9日。综上，刘彬毅已依约履行了合同约定的支付购房款义务，而莱卡斯公司未依合同约定于2018年1月1日前向刘彬毅交付涉案商品房，而通知刘彬毅于2019年9月9日交付涉案商品房，逾期交房时间超过615天，莱卡斯公司的行为违反了合同的约定，已构成违约，依法应承担违约责任。双方签订的《商品房买卖合同(预售)》约定：出卖人未按照第十一条约定的时间即在2017年12月31日前向买受人交付商品房，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。根据该合同约定，莱卡斯公司应支付给刘彬毅逾期交房违约金为48742.87元［(792567元×0.01%)×615天］。在本案诉讼期间，案涉房产的住宅小区通过政府住建主管部门竣工验收备案登记手续，莱卡斯公司通知刘彬毅于2019年9月9日来办理案涉房产交付手续，但刘彬毅无正当事由拒不前去办理接收手续，依据合同约定，视为该房产于2019年9月9日交付给刘彬毅，故刘彬毅要求莱卡斯公司交付案涉房产的主张，依据不足，不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、莱卡斯（福建）置业有限公司应在本判决生效之日起五日内支付给刘彬毅逾期交房违约金48742.87元； 二、驳回刘彬毅的其他诉讼请求。 如果未按上述判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费694元，由莱卡斯（福建）置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。 审 判 长  郑少凡 人民陪审员  黄建棋 人民陪审员  姚勇松 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  林黄欢 附：本案适用的法律条文及申请执行提示 一、本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力、当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第十一条对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。 房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 二、申请执行提示 1.《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。 调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 2.《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》 第一条被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒： （一）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的； （二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的； （三）违反财产报告制度的； （四）违反限制高消费令的； （五）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的； （六）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。 第六条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。 人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。 失信被执行人是国家工作人员的，人民法院应当将其失信情况通报其所在单位。 失信被执行人是国家机关、国有企业的，人民法院应当将其失信情况通报其上级单位或者主管部门。