北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0106民初25号原告：丁香，女，1984年4月4日出生，蒙古族，无业，住北京市海淀区。委托诉讼代理人：孙辉，北京市京师律师事务所律师。被告：宁波木派智能家居科技有限公司，住所地浙江省慈溪滨海经济开发区慈东大道**。法定代表人：葛永苗，总经理。委托诉讼代理人：戴宏坤，北京市中伦文德律师事务所律师。被告：北京集美家居市场有限公司，住，住所地北京市丰台区永外大红门西马场**/div>法定代表人：赵建国，董事长。委托诉讼代理人：王志敏，女，1974年10月16日出生，汉族，北京集美家居市场有限公司办公室职员，住北京市丰台区。原告丁香与被告宁波木派智能家居科技有限公司（以下简称宁波木派公司）、北京集美家居市场有限公司（以下简称集美公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月22日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告丁香的委托诉讼代理人孙辉、被告宁波木派公司的委托诉讼代理人戴宏坤、被告集美公司的委托诉讼代理人王志敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。丁香向本院提出诉讼请求：1.请求判令宁波木派公司和集美公司向丁香支付逾期送货违约金41049元；2.诉讼费由宁波木派公司承担。事实和理由：2017年7月14日，丁香到北京集美家居大世界市场购买家具，宁波木派公司（原名称：北京圣华家具有限公司）在该市场3号厅3115号设有分公司及直销专柜，原告当时在该处选购了一整套22个种类的家具产品（包括常规产品和定制产品），所购家具货款总价856388元，折后价款539746元，丁香当时预付款16.3万元，后又被告知定制产品需交全款才能制作，丁香遂于2017年8月13日将剩余货款376746元全部交齐。双方就此先后签订了两份《集美家居家具建材销售合同》，均约定宁波木派公司应于2017年9月30日将合同产品送至原告处，宁波木派公司每延迟一日送货应按延迟部分商品价款的0.1%支付违约金。合同签订后，丁香按约定履行了付款义务，但宁波木派公司在履行合同过程中严重违约，超长逾期送货，最早送货时间在2017年10月11日，后在丁香无数次催促下，才陆陆续续在2018年4月11日将合同产品全部送齐。其中2018年2月9日所送的衣帽间还因制作错误无法安装不得不重新制作。宁波木派公司逾期送货时间长达半年之久，影响了丁香房屋装修交叉工程的进展，造成了丁香对其他施工单位的违约，还使该房屋长期处于施工状态，严重影响了丁香正常的生活。丁香与宁波木派公司签署的两份《集美家居家具建材销售合同》合法有效，且丁香已如约支付了全部货款。合同签订后，宁波木派公司因2017年9月底所需送交客户的货物较多，无法在约定的9月30日向原告送货，希望在国庆节期间送货，经双方协商后丁香同意宁波木派公司在2017年10月11日送货，但宁波木派公司在2017年10月11日却只送了部分产品，本案所涉9个品类价值340657元的产品没有于当天送达，后分四次在2017年11月6日、2017年11月18日、2018年2月9日和2018年4月11日交付完毕，显然宁波木派公司存在逾期交付货物的行为。宁波木派公司称双方沟通送货时间变更为2018年2月9日不属实，在丁香不断催促交付货物情况下，宁波木派公司单方面表示的、其不断变化的可能交货时间，并非就某一确定向原告交货的时间与原告进行协商。丁香就宁波木派公司逾期送货一事向集美公司进行投诉，集美公司答复找宁波木派公司核实后处理。宁波木派公司在集美公司的过问下，根据丁香向集美公司投诉的情况及自己的标准计算出应当向原告支付违约金20349元。虽然宁波木派公司计算的违约产品不全、违约天数不足，但证明了宁波木派公司违约的起算时间为2017年11月18日，违约金计算标准为每天0.1%。同时丁香提供的微信截图也反映了宁波木派公司也从开始同意支付违约金5000元，到后来同意支付违约金1万元这一事实。宁波木派公司在集美公司北京大红门店内开设直营店进行销售，并以《集美家居家具建材销售合同》名义对外与原告签署销售合同，集美公司在合同中作为一方盖章且留存合同，并统一收取货款，这已经不仅仅是一般意义上的管理，而是作为宁波木派公司的共同销售方出现，因此集美公司应当共同承担违约责任。故提起诉讼，望判如请。宁波木派公司辩称：北京圣华家具市场有限公司是我公司变更前的名称。原告所述买卖一事属实。第一、买卖合同发生的过程为：2017年7月14日，丁香在大红门集美圣华店选购家具，为了参加商场的买赠活动，丁香凑够10张床价值16.3万元金额，领取商场活动中电视机一台，在编号为012017071401165的《集美家居建材销售合同》上明确注明：此单只做交款用，详细产品以更改单为准。2017年8月5日，宁波木派公司导购约丁香来商场确认所购买的产品及定制产品，出图并确认价格，随后丁香在更改单上及定制产品图纸上确认签字，并约定：定制产品，暂不生产，约定送货时间为2017年9月底。2017年8月13日，丁香到商场交定制产品全款和7月14日订单余款，共计376746元，同时补订定制产品玄关柜一件。由于丁香家装修工期延误，双方约定送货时间为“定制产品电话联系，正规产品有货8月底送”。2017年9月12日，在丁香家完成装修后，丁香约宁波木派公司设计部丁师傅到家里最终测定三个衣帽间的精准尺寸。2017年9月15日，北京市政府下发文件，要求家具制造业强制停产停业限产，宁波木派公司也被强行停产。为此，宁波木派公司必须将工厂从北京迁移至浙江省慈溪市。店内导购一直与丁香沟通，由于限产停产不能生产，已告知丁香，再次强调定制产品电话联系送货，丁香表示理解并认可，无任何异议，也未因确定送货时间而要求退货，我公司承诺会在第一时间生产丁香家定制的产品，期间一直保持联系。因此，我公司并未有任何违约行为。2017年11月3日，丁香再次向宁波木派公司订购了价值87293元的家具，表明丁香与宁波木派公司在送货时间上没有产生纠纷。2018年2月9日，宁波木派公司将三个定制的衣帽间送到丁香家安装。因其中一个衣帽间尺寸误差需要修改，丁香到宁波木派公司集美店叮咛导购抓紧时间修改。宁波木派公司表示歉意，向丁香赠送价值2000元的饰品三件。2018年4月11日，宁波木派公司将一个修改后的衣帽间和电视柜定制产品送到丁香家，完成了全部送货。第二，案涉合同为双务合同，原告丁香因自己家装修耽误原因，以及十一期间外出和小区不让施工原因一再要求宁波木派公司推迟送货，也应承担违约责任。2017年8月20日左右，丁香电话联系我公司导购，因家里装修工期延误，所定正规产品延期至9月底送。2017年9月20日左右，丁香联系导购表示：由于外出游玩，且十一期间，丁香居住小区也不让施工，因此已延迟到九月底送货的正规产品要求公司推迟至10月11日送货。第三，每天0.1%的违约金比例约定过高。按照每天0.1%计算违约金显然远远高于双方的实际损失。从合同的履行看，双方延迟或推迟提货或送货的原因并非是故意造成的，而且双方都表示理解，双方也并没有从对方的违约中获得任何利益。对于最后一个衣帽间因尺寸造成的延误，宁波木派公司已经在2018年2月9日送货当日以2000元左右的赠品形式对丁香做了补偿。因此，双方已经达成了协议，不存在所谓的违约责任纠纷。不同意原告的全部诉讼请求。不同意承担诉讼费。集美公司辩称：丁香将我公司追加为被告是不准确的，因为丁香所订购的家具不是我公司生产、销售和安装的，我公司不同意丁香的诉讼请求。与丁香签订合同的经营方目前仍在我公司市场内经营，本着谁生产、谁负责，谁销售、谁负责的原则，丁香应当将与其签订买卖合同，并且为丁香销售安装家具的经营者列为被告，并承担相应的法律责任。我公司不是丁香与经营者签订制作、销售合同的相对方，所以我公司不同意承担任何责任。宁波木派公司是我公司的商户，商户的货款统一交到商场，商场再统一返还到商户。丁香向我公司交的货款我公司已经返还给了宁波木派公司。我公司不同意承担诉讼费。本院经审理认定事实如下：2017年7月14日，丁香（甲方）与北京圣华家具有限公司（乙方）签订《集美家具家具建材销售合同》，约定：丁香购买1.8米床（软包皮）10张，货款16.3万元，2017年9月15日前送货。消费者须知及违约责任约定：5.甲乙任何一方原因导致迟延送货或提货的，影响对方支付延迟部分商品价款每日0.1%的违约金。该合同注明：此单只做交款用，详细产品以更改单为准。2017年8月13日，丁香与北京圣华家具有限公司签订《集美家具家具建材销售合同》，约定：丁香购买高织饰品柜1个，货款376746元，2017年9月30日前送货。该合同注明：此单只做补款用。2017年8月5日，丁香与北京圣华家具有限公司签订《合同更改单》，约定：丁香购买下列家具：双门饰品柜2件、电视柜1件（定制）、方几1件、小茶几2件、餐桌1件、圆餐桌1件（定制）、餐椅12件、装饰柜1件、二门书柜2件、多用酒柜下组1件、写字台1件、转椅1件、1.8×2米床1件（皮料同样品，红色）、床头柜2件、五斗柜2件、中组电视柜3件（定制）、玄关柜1件（定制）、1.8×2米床1件（定制）、床头柜4件（定制）、推拉门衣柜1件（定制）、1.8×2米床1件（同样品）、衣帽间中组柜1件（无门）、衣帽间左角柜1件（无门）、衣帽间右角柜1件（无门）、衣帽间左角柜1件（有门）、衣帽间中组柜1件（有门）、衣帽间左角柜1件（有门）、衣帽间中组柜1件（有门），总价款526267元，已交定金16.3万元，原订货时间2017年7月14日，原送货时间2017年9月底，备注：所有非定制产品有货8月底就送货。2017年8月13日，双方再次签订《合同修改单》，在原8月5日修改单产品后增加玄关柜1件（定制），并将送货时间确定为：定制产品电联，正规产品有货8月底送。后双方经电话联系，将非定制产品送货时间调整为2017年10月11日。2017年10月11日，北京圣华家具有限公司将双门饰品柜2件、方几1件、小茶几2件、餐桌1件、餐椅11件、装饰柜上组和下组各1件、二门书柜2件、多用酒柜下组1件、写字台1件、转椅1件、床头柜2件、五斗柜2件、玄关柜1件（无孔）送至丁香指定地点；2017年11月6日，北京圣华家具有限公司将餐椅1件（折后价格3597元）、电视柜1件（定制）、圆桌1件（定制）、床头柜4件（定制）、推拉柜1件（定制）送至丁香指定地点；2017年11月18日，北京圣华家具有限公司将1.8×2米床1件（定制、软包皮）送至丁香指定地点；2018年2月9日，北京圣华家具有限公司将衣帽间角柜1件（定制）、衣帽间中组柜1件（定制）、衣帽间左边柜1件（定制）、衣帽间角柜1件（定制）、衣帽间中组柜1件（定制）、衣帽间角柜1件（定制）、衣帽间中组柜1件（定制）送至丁香指定地点；2018年4月11日，北京圣华家具有限公司将中组电视柜3件（定制）送至丁香指定地点。双方均认可，截止到2018年4月11日买卖合同项下的产品已送货完毕，货款已付清。北京圣华家具有限公司成立于2000年7月4日，住所地，住所地为北京市昌平区沙河镇七里渠北村工业园区**7年9月2日，北京市昌平区人民政府发布《公告》，决定对北京市昌平区七里渠北村定泗路南侧、七小路东侧地块的违法占地、违法建设、违法违规房屋出租、违法经营行为予以清理整治和腾退；要求该地块违规出租、出租的房屋3日内清退。2018年8月6日，北京圣华家具有限公司名称变更为宁波木派智能家居科技有限公司，住所地变更，住所地变更为浙江省慈溪滨海经济开发区慈东大道**>本院认为：采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。丁香与北京圣华家具有限公司签订的两份《集美家居家居建材销售合同》，均注明“仅用于交款”，合同的主要内容如货物名称、价格、制作方式、送货时间及地点等应当以《合同更改单》为准。双方在《合同更改单》上对货物的名称、价格、制作方式、送货时间及地点等进行了明确的约定，对双方均有约束力；《合同更改单》对违约责任没有约定，考虑到《集美家居家居建材销售合同》系北京圣华家具有限公司日常销售使用的格式合同，且丁香对该合同约定的违约责任条款不持异议，故违约责任应当按照《集美家居家居建材销售合同》约定处理。2017年8月13日《合同更改单》对送货时间的最终约定为：定制产品电联，正规（非定制）产品有货8月底送，后经双方协商将非定制产品的送货时间调整为2017年10月11日，本院依法确认案涉销售合同中双方对送货时间的约定为：定制产品电话联系确定送货时间，非定制产品2017年10月11日送货。依据《合同更改单》上注明的产品名称及制作方式，以及《售后服务单》注明的送货时间，本院可以确认北京圣华家具有限公司按照《合同更改单》的约定于2017年10月11日将除餐椅1件（折后价格3597元）外的非定制产品送至丁香指定地点。双方均未提供证据证明双方电话联系确定的定制产品送货时间，北京圣华家具有限公司于2017年11月6日将部分定制产品和餐椅1件送至丁香指定地点、于2017年11月18日将部分定制产品送至丁香指定地点、于2018年2月9日将部分定制产品送至丁香指定地点、最终于2018年4月11日将剩余定制产品送至丁香指定地，完成了交付产品的义务。《集美家居家居建材销售合同》约定的违约责任为：因双方任何一方原因导致延迟送货或提货的，应向对方支付延迟部分商品价款每日0.1%的违约金，现宁波木派公司逾期交付的定制产品为折后价格为3597元的餐椅1件，实际交付时间为2017年11月6日，应当按照前述约定承担违约责任。虽然双方均未提供证据证明双方电话联系最终约定的定制产品送货时间，但宁波木派公司直至2018年4月11日才将全部定制产品送至丁香指定地点，时间跨度着实过长，影响了丁香对产品的使用，应当承担一定的违约责任，考虑到宁波木派公司逾期送货系因受到北京市相关政策调整影响导致，搬离北京也需要一定的时间，故本院将定制产品送货时间酌定为2017年12月31日。逾期交付宁波木派公司应当按照约定承担违约责任。北京圣华家具有限公司名称变更为宁波木派智能家居科技有限公司后，相关权利义务应由宁波木派智能家居科技有限公司承继。集美公司作为市场经营方，不是丁香与宁波木派公司买卖合同的相对方，对宁波木派公司履行合同没有法定协助义务，故对本案宁波木派公司应当承担的违约责任不应承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第三十九条第一款、第六十条第一款、第一百一十四条第一款、第一百一十七条第一款的规定，判决如下：一、宁波木派智能家居科技有限公司于本判决生效后七日内给付丁香逾期送货违约金11768元；二、驳回丁香的其他诉讼请求。如果宁波木派智能家居科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费827元，由丁香负担590元（已交纳），由宁波木派智能家居科技有限公司负担237元（丁香已预交，宁波木派智能家居科技有限公司于本判决生效后七日内给付丁香）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 长  史金霞人民陪审员  王玉菁人民陪审员  周立霞二〇一九年十一月二十七日书 记 员  刘开委