山东省临沂高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1391民初716号 原告：刘鹏，男，1991年12月15日出生，汉族，山东省沂源县村民，住本村。 委托诉讼代理人：侯洁，山东隆泰律师事务所律师。 被告：仇大朋，男，1987年6月25日出生，汉族，山东省单县村民。 被告：仇成虎，男，1972年6月16日出生，汉族，山东省单县村民。 被告：李庆阳，男，1990年12月24日出生，汉族，山东省东明县村民。 原告刘鹏与被告仇成虎、仇大朋、李庆阳装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告刘鹏的委托诉讼代理人侯洁，被告仇大朋到庭参加诉讼，被告仇成虎、李庆阳经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告刘鹏向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令解除原告与临沂九创装饰工程有限公司签署的《家庭居室装饰装修施工合同》，并责令三被告支付原告违约金25480.14元（截至2019年4月23日）；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年4月6日，原告与临沂九创装饰工程有限公司签订《家庭居室装饰装修施工合同》,合同约定临沂九创装饰工程有限公司为原告所有的南都雅居房屋进行装修，工程期限为60工作日，若因乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金。原告按照双方约定支付首期款后，被告开工进行装修，但是在原告支付完毕中期款后，被告不再对原告房屋进行装修，直至现在仍未完成房屋装修。现临沂九创装饰工程有限公司已经注销。 因临沂九创装饰工程有限公司已经注销，致使原告合同目的无法实现，原告有权解除《家庭居室装饰装修施工合同》。此外，被告在未依法清算的情况下，将临沂九创装饰工程有限公司办理注销登记，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）第二十条之规定，公司未依法清算即办理注销登记，有限责任公司股东应对公司债务承担清偿责任。因此，被告应对原告承担清偿责任，原、被告双方多次协商未果。 被告仇大朋辩称，当初我是临沂九创装饰工程有限公司的法定代表人，公司于2018年10月14日被临沂巨天鼎尚装饰工程有限公司并购，当时未完工的工地都由临沂巨天鼎尚装饰工程有限公司负责。我在九创装饰负责场地材料员的工作，我是2018年7/8月份左右担任该公司法人，该公司的老板是仇成虎，平时都是他说的算,不应当由我承担责任，而且合同约定违约金过高。 被告仇成虎、李庆阳均未答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定案件事实如下：2018年4月6日，原告刘鹏作为甲方与临沂九创装饰工程有限公司作为乙方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，载明“第一条工程概况：1.1工程地点：南都雅居1.5工程承包方式，乙方包工、包基础施工材料、包部分(或全部)主材；1.6工程期限60工作日。开工日期为甲方首期款到乙方账后第四日；1.7合同总价款80000元……第八条工期延误8.1.4甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。第十条工程验收与结算10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）主要施工材料验收（开工后三日内）（2）中期验收：水电管路敷设验收（中期验收）木制品框架验收（中期验收）瓦工项目验收（中期验收）（3）工程竣工验收：含各项综合验收10.2中期结算：工程中期(即木制品框架完成、瓦工项目基本完成及水电管路敷设基本完成为工程中期，不含新增项目)，乙方通知甲方进行中期验收及中期结算。甲方应在接到乙方中期款结算单两日内到乙方财务部交付中期款。自接到之日起两日内如未有书面异议，即视为甲方同意支付乙方该期工程款项；第十四条有关责任14.5由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金。第十六条其他约定16.1工程开工日期为甲方交付的首期款到乙方账，甲方未按约定足额交付中期款，乙方有权暂停施工，同时，甲方每拖延一天应支付乙方工程款的1‰违约金。10.3工程验收前2日，乙方向甲方提供验收通知单，甲方接到乙方验收通知单2日内进行验收。工程验收后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有书面异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款；验收后两日内交付尾款，如果甲方未按上述时间足额支付尾款，每拖延一天应向乙方支付工程款的1‰违约金。验收时甲方签署验收单，付清尾款后，乙方签署保修单，并与甲方办理工程移交手续。如甲方十日内未交尾款，则视为甲方放弃保修要求，乙方不再承担保修义务”,合同约定工程款支付方式为：第一次首期款工程款*70%分两次支付即30%：24000元；40%：32000元；第二次中期款工程款*25%：20000元；第三次尾款工程款*5%：4000元。合同还一并对工程变更、材料供应、质量标准及工程验收与结算等其他事项进行了具体约定。 2018年4月6日，临沂九创装饰工程有限公司向原告出具九创装饰收款收据一份，载明“交款方刘鹏，品名：定金，金额10000元，备注现金”该收款收据加盖临沂九创装饰工程有限公司财务专用章。次日，临沂九创装饰工程有限公司出具金额为14000元的收款收据一张，该收款收据亦加盖临沂九创装饰工程有限公司财务专用章。2018年5月10日，临沂九创装饰工程有限公司向原告出具九创装饰收款收据一份，载明“交款方刘鹏，品名：40%，金额32000元，备注支付宝”临沂九创装饰工程有限公司在收到原告刘鹏支付的首期款56000元四日后进场装修施工。 2018年7月27日，临沂九创装饰工程有限公司向原告出具九创装饰收款收据一份，载明“交款方刘鹏，金额20000元，备注转账”该收款收据加盖临沂九创装饰工程有限公司财务专用章。该款项为装修工程中期款，涉案房屋装修中期工程已经完工，但截至2019年4月23日尾期装修工程尚未竣工。 另查明，被告仇大朋系临沂九创装饰工程有限公司法定代表人，被告李庆阳、仇成虎系临沂九创装饰工程有限公司股东，2018年12月5日，被告李庆阳、仇成虎作为临沂九创装饰工程有限公司投资人签署投资人承诺书一份，载明“现向登记机关申请临沂九创装饰工程有限公司的简易注销登记，并郑重承诺：本企业申请注销登记前已将债权债务清算完结，不存在未结清清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金和未交清的应缴纳税款及其他未了结事务，清算工作已全面完结。……本企业全体投资人对以上承诺的真实性负责，如果违法失信，则由全体投资人承担相应的法律后果和责任，并自愿接受相关行政执法部门的约束和惩戒”。2019年2月12日，经临沂市兰山区工商行政管理局核准临沂九创装饰工程有限公司注销，注销原因系股东会或股东大会决议解散。临沂九创装饰工程有限公司注销事项及合同是否继续履行情况未通知原告刘鹏。 本院认为，《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。临沂九创装饰工程有限公司未经依法清算即办理注销登记，亦未按合同约定对涉案房屋继续进行装修直至竣工验收，致使原告刘鹏涉案房屋装修工程未能按双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》施工完毕，导致合同目的不能实现，故对原告刘鹏主张解除与临沂九创装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。涉案《家庭居室装饰装修工程施工合同》约定“由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金”，临沂九创装饰工程有限公司未在合同的约定的期限内对涉案房屋进行装饰装修应当承担违约责任。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。原告并未有证据证实因被告的违约行为造成其他经济损失，被告亦提出违约金过高的抗辩，故本院酌定违约金以合同总金额80000元的20%计算为宜。故对原告主张违约金25480.14元的诉讼请求，本院予以支持16000元。 关于责任承担的问题。《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十条的规定，公司解散应当在依法清算完毕后，申请办理注销登记。公司未经清算即办理注销登记，导致公司无法进行清算，债权人主张有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，以及公司的实际控制人对公司债务承担清偿责任的，人民法院应依法予以支持。被告李庆阳、仇成虎系临沂九创装饰工程有限公司的股东，该公司未经依法清算即办理注销登记，且被告李庆阳、仇成虎在办理简易注销登记签署的投资人承诺书中对债权债务清算完结事项作出虚假承诺，故二被告对于临沂九创装饰工程有限公司注销前应当承担的违约责任负有清偿责任。被告仇大朋辩称该公司的老板是仇成虎，平时都是仇成虎说的算,不应当由其承担责任，且原告亦未有证据证实被告仇大朋应当承担连带责任。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告刘鹏与临沂九创装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、被告仇成虎、李庆阳于判决书生效后5日内向原告刘鹏支付违约金16000元； 三、驳回原告刘鹏的其他诉讼请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费437元，由被告仇成虎、李庆阳负担275元，原告刘鹏负担162元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院，并应预交上诉案件受理费，若在上诉期满后七日内未向本院缴纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  鲁晨生 人民陪审员  杨宗敏 人民陪审员  苗盛果 二〇一九年十一月五日 书 记 员  郑洪飞