安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖0191民初4277号 原告：安徽海峰环境艺术工程有限公司，住所地安徽省合肥市瑶海区工业园（磨店乡方桥村万郢组），统一社会信用代码91340100771118883L。 法定代表人：项勇，总经理。 委托诉讼代理人：汪勇，安徽金亚太律师事务所律师。 委托诉讼代理人：葛晓治，安徽金亚太律师事务所律师。 被告：李冬青，男，1995年12月5日出生，汉族，住安徽省枞阳县。 委托诉讼代理人：李应友，安徽引江律师事务所律师。 原告安徽海峰环境艺术工程有限公司（以下简称海峰公司）诉被告李冬青产品责任纠纷一案，本院于2018年7月18日立案后，依法适用普通程序，开庭进行了审理。原告海峰公司的委托诉讼代理人葛晓治、被告李冬青的委托诉讼代理人李应友到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 海峰公司向本院提出诉讼请求：1.桐城市冬弘新型建材厂（以下简称冬弘建材厂）赔偿海峰公司因产品质量缺陷造成的经济损失306410.83元；2.冬弘建材厂赔偿海峰公司因产品质量缺陷赔偿第三方违约金损失100000元；3.本案诉讼费、鉴定费由冬弘建材厂承担。事实和理由：2017年2月22日，海峰公司与冬弘建材厂签订《产品销售合同书》，约定：冬弘建材厂提供陶土砖等货物给海峰公司，并保证质量，提供合格材料，否则承担相应的合同责任。合同签订后，冬弘建材厂提供货物，海峰公司收到货物后依约支付货物款项。后因冬弘建材厂提供的货物质量存在重大质量问题导致海峰公司重大经济损失。经鉴定已明确冬弘建材厂产品质量不合格，给海峰公司造成的经济损失为306410.83元，因产品质量不合格导致海峰公司违约，支付开发商违约金100000元。 李冬青辩称：1.被告主体不适格，冬弘建材厂已经在2019年3月15日注销；2.海峰公司认为冬弘建材厂提供的产品有质量问题没有事实依据；3.海峰公司尚欠冬弘建材厂货款2650元没有付清；4.海峰公司要求冬弘建材厂赔偿经济损失没有事实和法律依据，请驳回诉请；5.对鉴定意见的真实性无异议，李冬青提供给海峰公司的陶土砖背面有“AAA”标志，且鉴定机构提取鉴定标的物时，李冬青没有参与。 本院经审理查明：2017年2月22日，海峰公司（甲方、需方）与冬弘建材厂（乙方、供方）签订《产品销售合同书》一份，约定：甲方向乙方购买陶土砖（红色、米黄色）；乙方按甲方计划，货送需方合肥玉兰大道与习友路百商项目部工程施工现场指定地点；供方供货出现质量、强度等问题，供方无条件承担由此产生的一切费用。合同还对其他事项进行了约定。海峰公司在甲方处加盖公章并由代表签名，冬弘建材厂在乙方处加盖公章并由厂代表李冬青签名。合同签订后，冬弘建材厂分多次将陶土砖送至海峰公司在合肥百商玉兰公馆项目工地，海峰公司支付了相应的货款，尚差欠2650元货款未能支付。海峰公司将所购买的陶土砖用在其所承建的合肥百商玉兰公馆景观绿化工程的路面上。2018年7月18日，发包方安徽百商置业工程部向海峰公司发出《催告函》，载明：海峰公司：由贵公司承建的百商玉兰公馆二、三期景观绿化工程，其中三期园路、广场、停车位等大面积陶土砖表皮脱落，发生严重质量问题，造成了交房延期小区整体形象差，业主投诉反映强烈等，严重影响我公司企业形象，我公司2018年1月15日电话通知你公司质量问题。2018年3月5日和5月20日分别叫你公司项目负责人到现场实地查看并要求更换，可贵公司至今未更换。现对贵公司处罚如下：1.暂停所有工程款；2.出现严重质量问题，对贵公司罚款拾万元整，并扣除质保20%。此款从决算款中直接扣除；3.限你公司在15日内派人更换完成，否则我公司按照合同规定清场并追究因你公司所造成经济损失。海峰公司因陶土砖质量问题以及赔偿问题与冬弘建材厂协商未果，海峰公司遂诉至本院，请求判如所请。诉讼中，海峰公司向本院提出鉴定申请，要求对涉案陶土砖质量是否符合标准、给海峰公司造成的二次返工的经济损失进行鉴定。本院依法委托安徽华普工程造价咨询有限公司对二次返工的经济损失进行鉴定。2018年12月29日，该公司作出华普造字（2018）第889号鉴定意见书，鉴定：假定陶土砖质量鉴定结果我产品不合格，并且有必要拆除新购相同陶土砖重新铺装，本工程鉴定造价为306410.83元。委托上海华碧检测技术有限公司对涉案陶土砖质量是否符合标准进行鉴定。2019年4月29日，该公司作出沪华碧（2018）质鉴字第50号产品质量鉴定报告，鉴定：涉案陶土砖的抗压强度、吸水率、饱和系数和抗冻性不符合GB/T26001-2010《烧结路面砖》标准的相关要求。海峰公司共支付鉴定费40000元。 另查明，冬弘建材厂系个体工商户，经营者为李冬青，该厂于2019年3月15日在工商管理部门被注销。海峰公司、李冬青均同意变更李冬青为本案被告。 上述事实，有身份证复印件、户口簿复印件、产品销售合同书、销货清单、照片、《催告函》、鉴定意见书、质量鉴定报告、鉴定费发票及当事人陈述等证据在卷证实。 本院认为：生产者应当对其生产的产品质量负责。售出的产品给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当赔偿损失。本案中，海峰公司购买李冬青经营的冬弘建材厂生产的陶土砖，经鉴定，该陶土砖质量不符合相关规定，导致海峰公司承建的合肥百商玉兰公馆三期景观绿化工程的路面大面积陶土砖表皮脱落，发生严重质量问题，并经鉴定，二次返工工程鉴定造价为306410.83元。故海峰公司因李冬青提供不合格的陶土砖造成的损失应由李冬青予以赔偿。海峰公司的损失为：二次返工工程鉴定造价为306410.83元、鉴定费用40000元,合计346410.83元。李冬青抗辩称海峰公司尚欠其购砖款2650元未支付，海峰公司未予否认，本院予以确认，该款应冲抵李冬青的赔偿款。李冬青辩称：对鉴定意见的真实性无异议，但对海峰公司提供的鉴定材料陶土砖是否系李冬青提供的陶土砖存在异议。李冬青虽提供了两块陶土砖（背面有AAA标志）予以证明，但未提供充分证据证明该两块陶土砖系其生产，亦未提供充分证据证明其销售给海峰公司的陶土砖全部都标有AAA标志；至于李冬青没有参加提取鉴定标的物的问题，因本院立案后，电话联系李冬青，李冬青仅接听电话一次，后本院再电话联系李冬青时，其均拒绝接听电话，本院邮寄送达了相关法律文书，但系他人签收，致本院无法联系李冬青以及通知其有关事宜，故李冬青的上述抗辩理由不能成立，本院不予采信。海峰公司要求李冬青支付海峰公司支付给第三方的违约金100000元，因海峰公司未能提供充分证据证明其已经支付了违约金100000元，对海峰公司此项诉讼请求，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国产品质量法》第二十六条、第四十条、第四十一条、《中华人民共和国侵权责任法》第十九条、第四十一条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、《关于适用的解释》第九十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、被告李冬青应于本判决生效之日起十日内赔偿原告安徽海峰环境艺术工程有限公司损失343760.83元(346410.83元-2650元)； 二、驳回原告安徽海峰环境艺术工程有限公司的其他诉讼请求。 如果本案给付义务人未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8002元，由原告安徽海峰环境艺术工程有限公司负担1760元，被告李冬青负担6242元；公告费400元，由被告李冬青负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审 判 长  周 鹏 人民陪审员  孙冬玲 人民陪审员  杨圣志 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  祁可圆 附适用法律条文： 《中华人民共和国产品质量法》 第二十六条生产者应当对其生产的产品质量负责。 产品质量应当符合下列要求： （一）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，应当符合该标准； （二）具备产品应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外； （三）符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。 第四十条售出的产品有下列情形之一的，销售者应当负责修理、更换、退货；给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当赔偿损失： （一）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的； （二）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的； （三）不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。 销售者依照前款规定负责修理、更换、退货、赔偿损失后，属于生产者的责任或者属于向销售者提供产品的其他销售者（以下简称供货者）的责任的，销售者有权向生产者、供货者追偿。 销售者未按照第一款规定给予修理、更换、退货或者赔偿损失的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门责令改正。 生产者之间，销售者之间，生产者与销售者之间订立的买卖合同、承揽合同有不同约定的，合同当事人按照合同约定执行。 第四十一条因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产（以下简称他人财产）损害的，生产者应当承担赔偿责任。 生产者能够证明有下列情形之一的，不承担赔偿责任： （一）未将产品投入流通的； （二）产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的； （三）将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在的。 《中华人民共和国侵权责任法》 第十九条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。 第四十一条因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。