福建省厦门市集美区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0211民初4098号 原告：黎志，男，1979年7月27日出生，汉族，住四川省巴中市巴州区。 被告：朱雷明，男，1985年1月15日出生，汉族，住山东省日照市东港区。 原告黎志与被告朱雷明装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月15日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告黎志到庭参加诉讼，被告朱雷明经本院依法公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法缺席审理。本案现已审理终结。 黎志向本院提出诉讼请求：1.解除2018年7月28日黎志与朱雷明签订民房装修合同；2.朱雷明向黎志支付其支付款项51700元；3.朱雷明向黎志支付违约金3910元（按合同工程价款额千分之一自2018年8月31日计算至2018年10月15日）；4.朱雷明承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：黎志与朱雷明于2018年7月28日签订福建省厦门市室内装修施工合同，约定装修厦门市集美区埔中央里80号之2房屋，总价款为85000元，工程工期为2018年7月30日至2018年8月30日，而后黎志按照合同约定及时支付了工程款，但朱雷明至今未按照合同约定完成装修任务。黎志多次催促，朱雷明置之不理，令黎志损失惨重。为维护黎志的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求判如所请。 朱雷明未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。 本院经审理认定事实如下： 2018年10月29日，黎志（甲方）与厦门佳佳装饰（乙方）签订书面《福建省室内装饰装修工程施工合同》，合同约定的装修地点为厦门市集美区埔中央里80号-2的自建房，委托方式为乙方包工、部分包料，甲方提供其余部分材料，约定的工期为2018年7月30日至2018年8月30日，装修总价款为85000元。朱雷明作为厦门佳佳装饰的委托代理人在合同尾部的委托代理人处签字。合同第十一条第四款约定，“乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到设计要求，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，每延误一天，乙方支付甲方本合同工程价款总额1%的违约金。”合同约定乙方负责的材料为：1、水电：线管水管、电线、网线、86底盒，2、涂料：涂料腻子粉及辅材，3、泥水：大厅瓷砖、大厅门头石、卫生间地砖、部分墙砖，4、玻璃：大厅玻璃门，5、门窗：门及窗户、楼梯两侧窗户包石膏线条，6、防腐门：户外防腐木铺地板及葡萄架，以及卫生间玻璃门、浴霸、开关面板。 合同签订后，黎志通过微信转账方式分别向朱雷明转账支付了装修工程款合计52500元。 庭审中，黎志经询问自述2018年9月17日朱雷明突然联系不上，朱雷明已完成的工程量约为52500元，但朱雷明并未支付相应的材料款和工人工资，都系由其代付。2018年10月7日，段成堂等工人前往工地要挟要跳楼，不得已报警并代付了相关工钱。其中，2018年9月28日支付水泥款3150元；2018年10月10日支付泥水工段成堂工钱和材料款16450元，其中材料款为水泥、溢胶泥、石膏250元；2018年10月7日支付拉土头、沙子、砖头的黄姜东工钱1500元；2018年10月6日支付吊顶和材料费1600元；2019年1月23日支付水电工安爱国工资8400元；2019年1月27日支付敲打工徐代永工钱2100元；2019年1月28日支付涂料工王安慰工钱18500元。前述段成堂、黄姜东、安爱国、王安慰均出具《付款证明》及收据给黎志。 另查明，厦门佳佳装饰并未工商局登记注册，合同中只有朱雷明签名而未有其他盖章。 上述事实有相应证据在卷佐证，依法予以确认。 本院认为，由于厦门佳佳装饰并未注册登记，不能作为独立的诉讼主体，本案合同相对方实际为朱雷明。黎志与朱雷明之间系装饰装修合同关系，双方应依法依约履行各自权利义务。1.关于合同解除问题。黎志已按合同约定支付了装修款合计52500元，而朱雷明在未完工情况下终止履行合同，黎志的合同目的无法完全实现，已达到法定合同解除条件，现黎志主张合同解除，于法有据，予以支持。2.关于代支付款项问题，朱雷明未按合同完成装饰装修且黎志代朱雷明支付了本应由朱雷明支付的材料款与工钱，其中黎志主张的水泥款3150元，泥水工段成堂的材料款250元，吊顶及材料费1600元并未有证据证明在双方合同约定的朱雷明包料部分，故对黎志的该部分主张不予支持。朱雷明应向黎志支付的代付款为16450元-250元+2100+8400元+18500元+1500元=46700元。3.关于违约金问题。本案朱雷明没有相关建筑装修资质，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第一项规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法(?javascript:SLC(21651,0)?)第五十二条(?javascript:SLC(21651,52)?)第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。”双方签订的合同属于无效合同，相应合同内的违约条款亦无效。现黎志依据合同约定主张违约金，缺乏法律依据，依法不予采纳。 综上所述，朱雷明经本院依法公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其主动放弃诉讼权利，本院在查明事实后，可依法径行判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国公司法》第二十条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除黎志与朱雷明于2018年7月28日签订的《福建省室内装饰装修工程施工合同》； 二、朱雷明应于本判决生效之日起十日内向黎志支付由黎志代付的款项46700元； 三、驳回黎志的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1190元，由黎志负担191元（已预缴），由朱雷明负担999元。公告费300元，已由黎志支付，朱雷明应于本判决生效之日起十日内将该300元支付给黎志。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于厦门市中级人民法院。 审 判 长  钟乾华 人民陪审员  蔡 铮 人民陪审员  廖永健 二〇一九年十一月十四日 法官 助理  黄智达 代书 记员  谢颖萍 附：相关法律法规 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 法官提醒：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。  1