河北省石家庄市鹿泉区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0110民初4412号 原告：江苏冉冉光电科技有限公司，地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇常兴村今世缘小镇商住楼三单元，统一社会信用代码91320826MA1MX4XR0A。 法定代表人：李云花，职务：董事长。 委托诉讼代理人：陈伍，系该公司业务经理。 委托诉讼代理人：王少山，涟水县高沟法律服务所法律工作者。 被告：河北中友机电设备有限公司，地址：石家庄市鹿泉区大河镇纸房头村，统一社会信用代码9113018568701298XB。 法定代表人：李满友，职务：董事长。 委托诉讼代理人：王云霞，系该公司员工。 委托诉讼代理人：张巧斋，河北恒利律师事务所律师。 原告江苏冉冉光电科技有限公司（以下简称冉冉光电公司）与被告河北中有机电设备有限公司（以下简称中友机电公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年9月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告冉冉光电公司委托诉讼代理人陈伍、王少山，被告中友机电公司委托诉讼代理人王云霞、张巧斋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告冉冉光电公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令被告支付拖欠原告合同款共计人民币：壹佰零陆万玖仟叁佰贰拾元（1069320.00元）；2、本案受理费及相关费用由被告承担。事实与理由：2019年3月26日原告与被告就发包人（被告）位于石家庄鹿泉区纸房头分布式光伏项目拆除劳务达成协议。原告于合同生效后按照合同约定已经完成合同工程量的全部工作。该工程已于2019年5月10日按甲方通知要求完成拆除施工。按照原、被告合同约定，被告应履行付款义务，被告在原告多次催讨下以各种理由拖延支付义务。原告认为被告的行为已严重侵犯原告的合法权益，拒不履行法定合同款支付义务。鉴于原、被告签订的劳务合同中大部分为劳动人员基本生活保障费用和劳动报酬，被告的拖欠行为已严重造成不良的社会影响。故依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规特向贵院提起诉讼，请求贵院依法维护原告的合法权益。 被告中友机电公司辩称，一、合同的付款条件不成就。依据双方协议约定，合同付款前提须同时具备两个条件，一是我方验收合格，二是收到乙方开具的发票；二、该工程处于验收期，我方收到验收申请后，正在积极进行验收，目前屋顶拆完光伏还未进行验收，线缆、光伏板、变压器、逆变器是否有损坏，尚不能确认拆除后这些部件的损坏率，所以我方正在寻找检查设备或聘请有资质的检测单位进行检测，待检测合格后，才能出具验收合格的材料；三、被答辩人要求加工生产的拆光伏周转专用器具及其工人使用的床垫应在最后应付款中扣除。依据双方签订的协议书中第四项第二款之约定，拆迁过程中产生的乙方作业人员工资、保险、差旅费、伙食费、以及吊车装卸、简易包装等费用均由乙方自行负担，甲方仅提供车间辅房房间供乙方人员临时休息。乙方负责拆迁过程中的工具及产生的全部费用，而拆光伏周转专用器皿是由被答辩人提出让我方加工生产，未付相应的费用，20个周转器具，每个1751.55元，合计35031元；另外，被答辩人的工人使用我方新床垫18张，每张400元，共计7200元，两项合计422031元，按照约定应予以扣除。 原告冉冉光电公司为证实其主张，提交证据如下： 证据1、原被告双方于2019年3月26日签订的光伏拆迁承包协议1份，证明原被告双方存在光伏拆迁合同关系，原告已按照合同的约定完成了拆迁任务。 证据2、验收申请报告1份，证明原告在完成合同规定的劳务后，依据承揽合同有关规定书面于2019年4月28日交给了被告。以证明向被告提交了验收申请。 证据3、2019年5月5日向被告提交书面付款申请1份，之后被告一直分文未付，所以才提起本案诉讼。 证据4、主要材料设备清单及项目拆除电缆清单，证明我们按照合同的约定已经完成任务，付款数额依据该清单计算。 证据5、原告督促被告付款的聊天记录。 被告中友机电发表质证意见： 对证据1、无异议。 对证据2、真实性予以认可，关联性不予认可。验收申请只是表明原告向我方提出对工程进行验收，且我方是2019年5月28日公司员工王云霞签字认可，未有公司印章，同时该申请并不能说明是工程合格。不能达到原告的证明目的。 对证据3、系原告公司单方出具，并且日期为2019年5月5日，结合原告的证据2，我们收到验收申请是2019年5月28日，我方未进行验收，因为合同付款义务尚未成就，所以我方对原告的付款申请并未作出实质回应。 对证据4、对主要材料设备清单及项目拆除电缆清单，三性均不认可，该工程尚处于验收期，对主要材料的数量未进行核对，无法确认原告提交的清单数量的真实性。 对证据5、对聊天记录，聊天记录的内容恰恰说明了该工程属于验收期，原告与我公司工作人员在核实拆除部件的损坏程度等具体情况，并不能说明工程验收合格。 被告中友机电为反驳原告主张，提交证据如下： 提交：太阳能板转运架明细及照片，证实：原告让我方加工生产的拆光伏周转专用器具数量（20个）及成本（每个1751.55元，合计35031元）。原告工人使用我方的床垫18张，每张400元，合计7200元。 原告冉冉光电发表质证意见：被告所述的18张床垫属实，但是当时是口头协议提供我方工人使用的。太阳能板转运架是被告提供给原告使用的，提供的床垫和转运架不在合同内，与本案无关。 本院经审理认定事实如下：2019年3月26日，冉冉光电（乙方受托方）与中有机电（甲方委托方）签订光伏拆迁承包协议，约定：在乙方完成拆迁施工并经甲方验收合格且受到乙方开具的发票后5个工作日内支付给乙方。工程工期自乙方接到甲方书面通知之日起20日内。甲方提供201#车间辅房房间供乙方人员临时休息。 2019年4月28日，冉冉光电向中友机电提出验收申请，载明：2019年4月10日开工开始拆除，至4月26日已完成3号、2号厂房顶光伏拆除工作，共计拆除组件19200块，其中原有炸板19块，拆除损坏15块。箱式升压变四台，汇流箱21台，逆变器100台。项目其他辅助材料等已全部拆除并分类存放于贵方指定厂房内。特申请安排相关人员进行验收。中友机电王云霞2019年5月28日确认签字。 2019年5月5日，冉冉光电向中友机电提出付款申请，载明：申请金额1069320元。支付内容：本工程共计拆除组件19200块，其中原有炸板19块，拆除损坏15块。 本院认为，原告冉冉光电与被告中友机电签订光伏拆迁承包协议系双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规强制性规定，协议合法有效。各方当事人应按合同约定全面履行各自义务。本案系承揽合同纠纷。在承揽人交付工作成果后，定作人不检验或不及时检验工作成果，以致于未能及时发现工作成果中存在的瑕疵，超过了承揽人承担瑕疵担保责任的期限后，视为所交付的工作成果符合要求。定作人应按合同约定支付报酬。本合同未约定验收期及验收标准。原告向被告交付工作成果后，被告应对工作成果在合理期限内进行验收，且验收系被告应当履行的合同义务。原告冉冉光电作为承揽人按照合同约定如期完工，并于2019年4月28日提交定作人进行验收。2019年5月28日定作人员工王云霞签字后，应视为其对工作成果的受领。被告未举证证明该工作成果验收需要具备国家标准、专业标准，本院对其辩称不予采信。故原告冉冉光电要求被告中友机电支付合同款的诉求，本院予以支持。 关于合同款数额问题。原告冉冉光电扣除了损坏部件金额后，申请被告中友机电付款1069320元。被告中友机电辩称应扣除原告工人使用其床垫7200元。合同约定：甲方仅提供201#车间辅房间供乙方人员临时休息。双方虽对床垫使用未约定，但按照常理，提供休息的房间应包含床垫等必需品。且被告辩称该床垫每张400元，18张合计7200元，无相关票据提供，故本院不予采信。关于被告中友机电辩称应扣除原告让其加工生产的拆光伏周转专用器具35031元，合同约定在拆迁过程中产生的乙方作业人员工资、保险、差旅费、伙食费、以及吊车装卸、简易包装等费用均由乙方自行负担，因合同中未约定该专用器具由乙方负担，故与本案无关，本院不予支持。被告中友机电应支付原告冉冉光电合同工程款1069320元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十二条、第二百六十一条、第二百六十三条的规定，判决如下： 被告河北中友机电设备有限公司于本判决生效后十日内支付江苏冉冉光电科技有限公司工程款1069320元。 案件受理费7212元（已减半收取），由被告河北中友机电设备有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。 审判员 王 乾 二〇一九年十一月四日 书记员 王晓然