福建省三明市梅列区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0402民初2229号 原告：应小军，男，1983年2月10日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 原告：徐新妹，女，1983年12月8日出生，汉族，住福建省三明市梅列区。 共同委托诉讼代理人：彭晓辉，福建枫桦律师事务所律师。 被告：三明市碧桂园房地产开发有限公司，住所地福建省三明市梅列区碧桂园3号199栋3楼，统一社会信用代码91350400075048201M。 法定代表人：龚文博，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：吴杰，福建闽中律师事务所律师。 原告徐新妹、应小军与被告三明市碧桂园房地产开发有限公司（以下均称：碧桂园）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告徐新妹、应小军的共同委托诉讼代理人彭晓辉，被告碧桂园的委托诉讼代理人吴杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 徐新妹、应小军向本院提出诉讼请求：请求判令碧桂园立即支付逾期交房的违约金28,929元（按已支付全部房款783,998元为基数，每日0.03%计，从2017年7月1日起计至2017年11月6日止，暂时计至2017年10月31日止为28,929元）。事实与理由：2015年8月29日，徐新妹、应小军与碧桂园签订了《商品房买卖合同》，合同约定：徐新妹、应小军向碧桂园购买其开发的梅列区碧桂园7号215幢201室商品房，房屋总价款783,998元，以按揭付款的方式支付；碧桂园应当于2017年6月30日前将商品房交付给徐新妹、应小军使用，逾期超过90日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的交付期限届满之日次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金。合同签订后，徐新妹、应小军如约向碧桂园支付了房款，但碧桂园却未能在合同约定的2017年6月30日前将符合条件的商品房交付给徐新妹、应小军，根据双方签订的合同及补充协议的约定，碧桂园已构成违约，应支付逾期交房的违约金。 碧桂园辩称，1.答辩人已于2017年6月27日通知徐新妹、应小军收房，答辩人的义务已经履行完毕，因徐新妹、应小军怠于行使其自身义务未收房，答辩人不承担逾期交房违约责任。房屋未竣工验收并不影响交付行为本身的效力，根据《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条的规定，案涉房屋未经竣工验收即交付，答辩人承担的补办验收手续的行政责任，并不导致民事法律行为无效。2.即便碧桂园需承担逾期交房的违约责任，但徐新妹、应小军主张日万分之三的违约金明显过高。碧桂园迟延取得竣工验收备案表并未实际影响徐新妹、应小军接收房屋，也未对其后续对房屋的占有、使用、收益和处分产生不利后果，即徐新妹、应小军并无实际损失，现其要求按日万分之三的标准计算违约金，该标准已高于徐新妹、应小军的实际损失，故根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的相关规定，徐新妹、应小军无证据证实其因碧桂园迟延取得竣工验收备案表对其造成损失，因此，此情况下，答辩人认为约定的违约金过高，应予调整。综上所述，请求法院正确认定各当事人的法律责任，并依法驳回徐新妹、应小军的诉讼请求。 当事人双方对《商品房买卖合同（预售）》及相关《补充协议》约定的内容、购房款的交付、碧桂园于2017年6月27日通知徐新妹、应小军收楼、双方于2017年11月13日办理涉案房屋交接手续、案涉房屋所涉工程项目于2017年11月6日通过验收备案、碧桂园于2017年11月6日再次通知徐新妹、应小军收楼等事实没有争议，本院予以确认。 本案争议在于：碧桂园是否违约及是否应按徐新妹、应小军主张支付违约金的问题。本院认为，案涉合同第九条、第十条对商品房和相关设施设备交付条件作出了明确约定。根据案涉合同第十一条、第十二条约定，除不可抗力外，碧桂园应于2017年6月30日前将符合第九条、第十条约定条件的商品房交付给徐新妹、应小军。从前述约定看，房屋交付使用包含两个层面内容：一是约定期限内应交付商品房；二是交付的商品房应取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告。碧桂园建设的商品房项目在约定交付时间未取得建设工程竣工验收备案文件，在双方办理房屋交接手续时亦未告知徐新妹、应小军案涉房屋未取得建设工程竣工验收备案文件。故徐新妹、应小军要求碧桂园支付2017年7月1日至2017年11月6日为期128天的逾期交房违约金的诉讼请求，合法有据，予以支持。徐新妹、应小军亦未提交证据证实碧桂园迟延取得竣工验收备案表已实际影响徐新妹、应小军接收商品房后对房屋的占有、使用、收益和处分，并未举示其实际损失，但碧桂园的行为违反了合同约定，从有利于维护交易安全、弘扬诚信原则、减少纠纷的角度出发，并结合本案实际情况、开发商的过错程度及徐新妹、应小军未举证证实其损失的事实，根据公平原则，结合碧桂园要求调整违约金的意见，酌情确定碧桂园承担80%的违约责任，按已支付房款的日万分之三计算后得出的违约金的80%即（783,998元×0.0003×128天×80%＝24,084.42元）。徐新妹、应小军当庭放弃有关物业管理费的诉讼请求，系其对自身权利的处分，本院予以照准。 依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十三条(?http:?/??/?192.2.2.16:9889?/?document_elements?/?search_view?/?22585339?deid=24791418"t"_blank?)第一款，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第三款、第一百一十四条第一款、第一百五十三条规定，判决如下： 一、三明市碧桂园房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向徐新妹、应小军支付违约金24,084.42元； 二、驳回徐新妹、应小军的其他诉讼请求。 未按本判决指定的期间履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费523元，因适用简易程序减半收取262元，由三明市碧桂园房地产开发有限公司负担（案件受理费应于本判决生效之日起三日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。 审判员  巫金秀 二〇一九年十一月七日 书记员  罗舜华 附：本判决所依据的具体法律条文 《中华人民共和国民法总则》 第一百五十三条(?http:?/??/?192.2.2.16:9889?/?document_elements?/?search_view?/?22585339?deid=24791418"t"_blank?)违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。 违背公序良俗的民事法律行为无效。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。  3