山东省枣庄市薛城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0403民初2707号 原告：河北中煤四处矿山工程有限公司（原中煤河北煤炭建设第四工程处），住所地：河北省邢台市桥西区冶金北路138号，统一社会信用代码：91130500105762554P。 法定代表人：高晓林，董事长。 委托诉讼代理人：张毅、**伟（均为一般授权代理），均为河北甲信律师事务所律师。 被告：山东安阳矿业有限责任公司（原枣庄市薛城煤矿），住所地：山东省枣庄市薛城区邹坞镇洪村，统一社会信用代码：91370000164563352J。 法定代表人：郝东浩，董事长。 委托诉讼代理人：李忠祥（特别授权代理），山东祥鼎律师事务所律师。 原告河北中煤四处矿山工程有限公司与被告山东安阳矿业有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人张毅、**伟与被告委托诉讼代理人李忠祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款2，113，269.64元，并自2008年9月16日起按照中国人民银行同期同类贷款利率偿付原告利息损失，至付清工程欠款之日止；2、判令被告支付原告设备租赁费1，064，991.65元；3、判令被告返还原告质量保证金1，000，000元，并自2008年9月16日起，按照中国人民银行同期同类的贷款利率偿付原告利息，至返还清质量保证金之日止；4、诉讼费40，226.09元、保全费5，000元由被告承担。事实和理由：2006年5月31日，原告承包了被告主、副井、井筒掘砌工程，并于该日向被告交纳质量保证金1，000，000元，被告自愿租赁原告提升绞车等设备，并按设备原值的2%每月向原告交纳租金。上述工程于2008年9月16日竣工验收，工程经质量等级认证全部为优良。之后被告自行委托枣庄公则有限责任会计师事务所于2010年2月3日对上述工程进行了审计，并作出[2015]第5号《工程造价咨询报告书》，该工程造价经审鉴为29，951，915.00元，被告认可该结论作为工程价款结算依据。因被告未及时付清工程款，经原告多次催促，2015年3月29日被告在经双方共同核对后的《询证函》上加盖公章进行了确认，被告认可截止2015年3月29日尚欠原告工程款4，178，261.29元，对拖欠原告的设备租赁费1，064，991.65元单据也签字认可。被告无理由拒不还款，侵犯了原告的合法权益。 被告辩称，1、原告进行了建设工程施工是事实，但结算应付款时间不是2008年9月16日，时任董事长张华曾与原告方就该工程进行协商，达成意见是不再对原告拖延工期的事实进行追究，前提是原告不再主张被告拖欠的工程款：2、关于主体问题，原薛城煤矿与被告不是同一主体；3、原告的诉请已超过诉讼时效，丧失了胜诉的权利，请求驳回原告的起诉。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院认定事实如下：2006年5月31日，原告与被告签订《山东省枣庄市薛城煤矿技改项目主井井筒掘砌工程承包合同书》、《山东省枣庄市薛城煤矿技改项目副井井筒掘砌及副井安装工程承包合同书》，约定由原告承建被告的主井井筒掘砌工程、副井井筒掘砌及副井安装工程。同日，原告向被告交纳质量保证金1，000，000元。原告将该三项工程施工完毕后，于2008年9月10日、2008年9月16日经枣庄市煤矿工程质量监督站认证为优良工程（注明主井井筒工程开工日期2007年8月4日竣工日期2008年8月24日、主井装载硐室工程开工日期2008年5月15日竣工日期2008年8月24日、副井井底马头门工程开工日期2008年5月21日竣工日期2008年8月12日）。2010年2月3日被告委托枣庄公则有限责任会计师事务所对上述工程进行决算审计，该[2015]第5号《工程造价咨询报告书》认定该工程造价经审鉴为29，951，915.00元。被告认可该结论作为工程价款结算依据。2008年9月5日，原告与被告签订《设备及周转材料租赁合同》，约定由被告租赁原告掘井井架等设备及周转材料。2014年4月24日，被告为原告出具欠原告设备租赁费1，064，991.65元挂账收据。2015年3月29日，被告在经双方共同核对后的《询证函》上加盖公章进行确认，认可截止2015年3月29日尚欠原告工程款4，178，261.29元（三项总欠款数额）。2015年9月28日，被告针对执行原告到期债权法院的执行裁定，向邢台市桥西区人民法院提交执行异议申请书陈述，《询证函》显示的4，178，261.29元不是最终欠款数额,该工程存在质量问题应承担违约赔偿责任。2017年10月下旬原告曾派人到被告处主张债权。 另查明，2008年12月31日，枣庄市薛城煤矿变更名称为山东安阳矿业有限责任公司。2013年9月11日，中煤河北煤炭建设第四工程处变更名称为河北中煤四处矿山工程有限公司。 本院认为，原告河北中煤四处矿山工程有限公司与被告山东安阳矿业有限责任公司之间的建设工程施工合同及设备租赁合同合法有效。原告交纳质量保证金后进行了建设工程施工，被告委托枣庄公则有限责任会计师事务所对上述工程进行了决算审计，被告租赁原告的设备及周转材料并为原告出具欠设备租赁费的挂账收据，2015年间被告对经双方共同核对后的《询证函》加盖公章进行确认，被告作为应付款方又不能举证证明其向原告的已偿付款数额，本院认定被告尚欠原告施工工程款2，113，269.64元、设备租赁费1，064，991.65元、质量保证金1，000，000元未偿还。该工程开工日期发生延期，竣工日期发生延期，合同亦约定在井筒涌水量超标地质条件变化时工期顺延，系何方责任致使开工延期和竣工日期延期，原告是否构成拖延工期违约行为应予承担违约责任，需要双方进一步深入举证证明，被告关于原告是否构成拖延工期可以另行诉讼。鉴于被告不能举证其应该扣减原告工程款的证据，原告向被告未中断主张债权并未超过诉讼时效，本院对被告的该答辩理由不予采信。被告欠原告施工工程款2，113，269.64元、设备租赁费1，064，991.65元、质量保证金1，000，000元未偿还，应予偿还。鉴于双方未约定工程决算日期、质量保证金的退还日期及延期付款违约责任，被告延期付款，应自原告起诉之日按同期同类银行贷款利率向原告支付利息。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告山东安阳矿业有限责任公司偿付原告河北中煤四处矿山工程有限公司工程款2，113，269.64元及利息（自起诉之日2019年8月19日起至付清欠款之日止按照同期同类银行贷款利率计算），于本判决生效后十日内付清； 二、被告山东安阳矿业有限责任公司偿付原告河北中煤四处矿山工程有限公司设备租赁费1，064，991.65元，于本判决生效后十日内付清； 三、被告山东安阳矿业有限责任公司偿付原告河北中煤四处矿山工程有限公司质量保证金1，000，000元及利息（自起诉之日2019年8月19日起至付清欠款之日止按照同期同类银行贷款利率计算），于本判决生效后十日内付清； 四、驳回原告的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费诉讼费40，226.09元减半收取20，113.05元，保全费5，000元，由被告山东安阳矿业有限责任公司负担，于本判决生效后七日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状十份并预交上诉费，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。 审判员  张彤 二〇一九年十一月十八日 书记员  魏维