广东省深圳市福田区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）粤0304民初34760号 原告：深圳鸿富顺建筑工程有限公司，住所深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路**万通大厦610，统一社会信用代码91440300066305835U。 法定代表人：刘建军。 委托诉讼代理人：吕建国，广东联睿律师事务所律师。 被告：张玮，女，汉族，1969年10月12日出生，住址，住址广东省深圳市福田区div> 原告深圳鸿富顺建筑工程有限公司与被告张玮装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月18日受理后，被告在法定期限内对管辖权提出异议，本院裁定驳回被告对管辖权提出的异议，后被告不服该裁定，上诉至深圳市中级人民法院，该院于2019年9月4日依法作出（2019）粤03民辖终2465号民事裁定书，裁定驳回上诉。本院依法适用普通程序，于2019年10月25日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人吕建国，被告张玮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，被告系福田区香荔花园10栋1101房业主，因该房二次装修事宜被告委托原告对全屋旧装饰拆除、铲除墙面和天花腻子、全屋天花吊顶、客厅窗帘盒安装、新风开孔、电路改造、换线、强电和弱电箱改造、阳台栏杆油漆、门窗、地面和家具搬移及全面保护、垃圾外运、材料搬运、房门边砌墙和批灰等进行装饰装修的施工作业。双方未签订正式合同，原告装修承造商负责人熊绍华及其妻子刘玉娥与被告及其丈夫桑凯对报价单、增减工程量、结算单及其他有关事宜均以微信、电话和口头进行沟通和决定。原告于2018年11月26日开始进场施工，至2019年1月12日原告基本将委托的项目施工完毕时，却莫名地被被告方拒绝进行最后的扫尾工作。期间被告向原告付款过30000元。2019年1月19日原告将已施工项目的结算单通过微信发送给被告及其丈夫桑凯并当面与被告方沟通。但被告方未作出肯定、否定或修改的回复，属于对结算单的默认处理。此后原告多次尝试与被告方电话和微信沟通，但被告方均不接电话，也不回复微信。经原告结算，原告已施工的项目工程款共计为83332.40元，扣除被告已付的30000元，被告尚欠原告53332.40元未付。为维护原告的合法权益，原告不得已诉诸贵院，请求判令：1、被告向原告支付装修费53332.40元；2、被告承担本案诉讼费用。 被告答辩称，原告没有主体资格，因为我一直与熊绍华联系的，不知道为什么原告起诉。原告没有装饰装修的资质。熊绍华发了一个报价单给我，然后我就回了他一个报价单，他没有反对，就开工了，我在微信上曾经跟他要求过必须签书面的合同，是他们不签。熊绍华很多项目没有做完，他说所谓的增加的工程量我也不认，我觉得我给他的钱已经足够了。是熊绍华停工不做了，不是我不让他做，所以我后面自己找了人做。 经审理查明，2018年9月19日，熊绍华与被告互相添加了微信好友。2018年9月23日，熊绍华向被告发送了一份深圳市福田香荔花苑张总雅居（下称涉案房产）装修报价单，同时称报价单中没有包含墙面油漆、灯具开关和大理石，其他的报价是包工包料的价格，一般工程量相差不会很大，具体结算时以现场测量为准备，报价单详细列明了项目的单位、数量、单价，合计总价为64570元，报价单下方载明“鸿富顺建筑工程有限公司”。 2018年10月2日，被告回复称，报价单要做完善，报价单要体现所有的工作量，图纸要作为合同的附件，若是报漏了，结算时就不作为补充项目，图纸上没有的工作量才作为补充项目。被告回传给熊绍华一份报价单，报价单的总价为61326.60元。 2018年11月26日，涉案房产办理了《装修许可证》、《福田区小散工程和零星作业开工备案回执》，两份文件上载明的装修单位为原告，《福田区小散工程和零星作业安全责任承诺书》由业主承诺人桑凯及施工方承诺人熊绍华共同签署。 2018年12月20日，熊绍华发微信称询问被告漏电开关品牌的选择。 2018年12月22日，熊绍华发微信称，全居室换线150米。 2018年12月30日，熊绍华向被告发送一张记载各房屋的尺寸表的照片，同时发微信称，照片中记载的数据为其与被告的配偶在涉案房产现场量的经双方认可的尺寸，所有的走线及开关插座和线盒的安装均按被告现场定线和要求进行的施工，按双方事先的约定，在该部分施工完成并现场确认工程量后，被告就应按报价和现场确认的数量支付相应的工程款，鉴于目前该部分施工已经基本完成且已经被告验收并已进行了量尺寸，被告应按约定支付相应的费用，原告也好支付工人的相关费用，才好继续共同推进施工项目。 次日，被告回复称，熊绍华与其配偶确认的是布线长度，吊顶封板后无法测量。现在部分插座、开关等还未完成，另外光纤要等上班后中国移动的人员上门后决定如何施工。 2018年12月31日，熊绍华称与木工在2号（2019年1月2日）开始施工。 2019年1月11日，被告发微信要求熊绍华发刷栏杆油漆的品牌。熊绍华回复是电视塔牌。 2019年1月12日，熊绍华在含被告在内的装修施工微信群中给被告称换线150米，每米38元。当日，熊绍华的配偶刘玉娥通过微信称被告不接电话，并称在涉案房产里等被告，要求与被告面谈。 2019年1月13日，被告将涉案房产的门锁更换，熊绍华等人无法进入房产。 2019年1月19日，刘玉娥再次发微信给被告，将自行制作的已完工的工程款83783.60元计算明细表发给被告，要求被告付款。 2019年3月2日，熊绍华再次向被告及其配偶发微信称，原告于2018年11月26日开始进行装修涉案房屋，直到2019年1月12日止，原告已基本完成了所有项目的施工，还剩下的工程量待油漆施工完成后我方进行收尾，按双方的约定，原告于2019年1月19日已提交了结算报告并与被告进行了当面沟通，但是到目前为止，被告仍未对原告的结算价做出回复，原告多次与被告通电话、短信，但被告均不接电话也不回信息，被告还报警说到派出所处理，但是被告也没有出现。鉴于此，现将原告整理的结算报告及相关的报价清单和双方认可的实测的工程量以图片的形式再一次发给被告，最后的结算款为83332.40元（扣除已支付的3万元，剩下的53332.40元），务必在3月9日之前将剩余的53332.40元款项支付给原告。熊绍华同时将装修过程中制作并之前已向被告发送的测量尺寸的手稿、结算文件一并发送给被告，被告未回复。 同日，原告方多次致电被告及其配偶，电话均无人接听。 另查，被告于2019年2月20日与深圳市龙岗区布吉明旺装饰材料店签署《多乐士焕新服务施工服务合同》约定，被告将涉案房产的墙体施工发包给该材料店，施工费用及产品费用合计48000元。 被告另行聘请了装修工人、电工、泥工实际将涉案房产的装修工程完工。 又查，涉案房产的权利人为被告及桑凯。被告于2018年12月初向熊绍华支付了1万元，12月10日付了14000元，12月17日微信转账支付了6000元。 庭审时，原告称，原告法定代表人的姐姐认识被告，遂介绍原告承接涉案工程。原告正常施工至2019年1月12日。在2019年1月13日时被告将涉案房产的门锁更换，原告无法进入施工现场，被迫停工。被告称其朋友刘福娥介绍其姐夫熊绍华帮忙装修，之后双方添加微信好友沟通装修事宜。熊绍华以被告未付款为由停工，被告才换锁并委托他人继续装修。 本院认为，原告与被告未签署书面的合同，涉案房产的装修许可证上载明的施工单位为原告，熊绍华向被告发送的报价单上亦载明了“鸿富顺建筑工程有限公司”，原告与被告之间成立事实上的装饰装修合同关系。本案的装修工程为家庭小型装饰装修，工程总价款数额少，无论原告是否具备相应的施工资质，根据相关法律规定，原告与被告之间成立的事实装饰装修合同关系均为合法有效，双方均应按约定履行。 原告与被告对施工期限及付款时间均没有明确约定，根据熊绍华与被告的微信聊天记录显示，原告于2019年1月12日仍在正常施工，而被告于2019年1月13日将涉案房产的门锁更换，原告因此未能继续施工，无证据显示被告的换锁行为是因原告违约所导致，被告单方解除合同，已构成根本违约。本案的争议焦点为原告实际完成的工程量及工程价款。 关于原告已实际完成的工程量。根据熊绍华与被告的微信记录显示，熊绍华于2018年12月20日前询问强电箱配件事宜，于2018年12月22日完成了更换电线150米的工程，于2018年12月30日完成了全部的电路改造，同时将原告工作人员与被告的配偶共同测量的电路改造的长度共计570.30米的手稿发给被告，2019年1月11日前原告已开始刷栏杆油漆。一般而言，原告在电路改造前必然已完成了全屋拆除、铲除墙面和天花腻子、门窗、地面和家具搬移及全面保护、拆除、铲除的垃圾清运工作，部分搬运材料，从熊绍华与被告微信记录中记载的施工进度来看，原告已完成了更换电线、电路改造、强电箱改造、阳台栏杆油漆的工作，熊绍华另称其与木工于2019年1月2日开始吊面顶的施工，但之后的微信记录里没有提及该项目的施工，且原告实际于2019年1月13日即未能继续施工，因此对于吊顶部分的工程量本院不予确认。原告主张窗帘盒的施工部分，虽然原告与被告的配偶对于该部分长度进行了确认，但原告未提交证据证实其已实际施工完毕，对于原告主张的窗帘盒部分的工程量，本院不予确认。原告主张的弱电箱的改造已完成，但未提交证据证实，本院不予支持。 关于工程价款。原告将其自行制作的结算单等文件于2019年3月2日发送给被告，虽然被告未对此进行回复，但原告与被告未以书面的方式对结算条款进行约定，不能因被告未回复而直接采信原告自行制作的结算价。涉案的工程款应据实计算。对原告熊绍华发送给被告的量尺的数据，本院予以确认。 原告与被告已在预算表中对价款进行了明确，对于更换电线的价款，熊绍华发微信给被告称单价为38元/米、长150米，被告并未提出异议，且该换线价格低于电路改造价格符合常理，故本院予以确认。双方对强电箱的改造的费用没有约定，原告实际完成了强电箱的改造，原告主张按500元/项计算，本院予以照准。鉴于原告没有实际完工，相应的垃圾清运及材料搬运的工作亦没有完成，本院酌定按预算价的50%计算该部分的工程款。原告是在被告换锁的情况下终止施工，其主张的清洁费无事实依据，本院不予支持。原告自行制作的结算单中载明的其他项目，其均未提交证据证实已实际施工，对于该部分工程款，本院均不予支持。综上，原告已实际完成的工程的款项为50124.40元（具体项目及金额详见附表），被告已实际向原告支付了3万元，还应向原告支付工程余款20124.40元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告张玮于本判决生效之日起十日内向原告深圳鸿富顺建筑工程有限公司支付工程款20124.40元； 二、驳回原告深圳鸿富顺建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如果当事人未按本判决指定期间履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1133元（已由原告预交），由原告负担705元，由被告负担428元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并按规定预交上诉费，上诉于广东省深圳市中级人民法院。 审 判 长  肖 英 人民陪审员  高贝贝 人民陪审员  吴日莲 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  王 芸 附法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金                            判决书附表                               序号                       项目                       数量                       单价（元）                       预算报价（元）                       结算数量                       原告结算金额（元）                       备注                       应付金额（元）                               1                       全屋拆除                        /                       4000                       4000                       /                        4000                       /                        4000                               2                       铲除墙面和天花腻子                       400平方米                       15                       6000                       400平方米                       6000                       /                        6000                               3                       批墙面和开花腻子                       400平方米                       38                       15200                       /                         /                       /                        /                                4                       天花和墙面乳胶漆、外墙漆                       360平方米                       15                       5400                        /                       /                        /                        /                                5                       全居室天花吊顶                       28平方米                       220                       6160                       98.7平方米                       23688                       /                        0                               6                       客厅窗帘盒                       4.6米                       180                       828                       21.3米                       4260                       所有房间的窗帘盒                       0                               8                       电路改造                       250米                       48                       12000                       570.3                       27374.4                       /                        27374.4                               9                       阳台栏杆油漆                       12.5米                       180                       2250                       12.5                       2250                       /                        2250                               10                       门窗、地面和家具搬移及全面保护                       /                        2000                       2000                       2000                       2000                       /                        2000                               11                       瓷砖美缝                       9.62平方米                       30                       288.6                       /                        /                        /                        /                                12                       垃圾外运费                       2车                       1800                       3600                       2车                       3600                       /                        1800                               13                       材料搬运费                       /                        1000                       1000                       1000                       1000                       /                        500                               14                       新风开孔                       /                         /                        /                       12个                       240                       新增项                       0                               15                       增加的电路改造部分                       /                        /                        /                       20米                       960                       新增项                       0                               16                       换线                       /                         /                        /                       150                       5700                       单价为38元/米                       5700                               17                       强电、弱电箱改造                       /                       /                         /                       2                       1000                       新增项                        500                               18                       打孔垃圾                       /                        /                         /                       8袋                       160                       新增项                       0                               19                       清洁卫生费                       /                        /                         /                       1项                       800                       新增项                       0                               20                       房门边框砌墙、批灰                       /                        /                         /                       3项                       300                       新增项                       0                               合计                                               /                                                61326.6                                               83332.4                                               50124.4