广西壮族自治区北海市海城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0502民初1195号 原告（反诉被告）：南宁银亮灯光音响设备有限公司，统一社会信用代码：91450103MA5K9TTFX5，住所地广西南宁市青秀区长园路1号昊壮·南湖西岸1413号。 法定代表人：杨剑，总经理。 委托诉讼代理人：李小芳，广西桂三力（北海）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：北海市海城区金蒂娱乐城，统一社会信用代码：92450502MA5N31MF9J，住所地广西北海市海城区北部湾西路33号中玉酒店裙楼1楼。 经营者：曹锡彬，男，汉族，1988年6月7日出生，住广西合浦县。 委托诉讼代理人：蒋萍，广西海城律师事务所律师。 原告南宁银亮灯光音响设备有限公司（以下简称“银亮公司”）诉被告北海市海城区金蒂娱乐城（以下简称“金蒂娱乐城”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年3月18日受理后，依法适用简易程序于2019年5月15日第一次公开开庭进行了审理。因案情复杂，本院于2019年5月5日裁定转为普通程序，于2019年9月20日第二次公开开庭进行审理。原告银亮公司的委托诉讼代理人李小芳，被告金蒂娱乐城的委托诉讼代理人蒋萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告银亮公司诉称，2018年4月21日，被告与原告签订《合同书》，约定：被告向原告购买用于北海市海城区金蒂娱乐城的音响设备，设备采购价额为人民币79万元，被告应于合同订立后支付设备定金20%即人民币16万元，当货物发到被告城市所在城市物流，被告应支付货款40%即人民币32万元，原告应在收到货款5日内将全部设备调试完毕交付给被告，被告验收清点合同后支付设备款20%即人民币15.2万元，在交付之日起6个月内支付剩余的设备款，即人民币15.8万元。合同签订后，被告于2018年4月27日将设备定金转入原告法定代表人杨剑的银行账户，原告开始着手准备相关设备。之后，原告通过物流公司将设备送达至被告个人经营的北海市海城区金蒂娱乐城，经原告的工作人员与被告现场清点无误后，原告安排工作人员将相关设备调试完毕并于2018年6月18日交付给被告使用。按约定，被告应于2018年6月18日支付合同设备款152000元，于2018年12月19日前支付合同设备款尾款158000元。现被告一直在使用原告提供的设备，其经营的北海市海城区金蒂娱乐城也正常营业，但被告却以种种理由推诿，拒不支付设备款，原告多次催款未果。双方签订补充协议后，原告也履行了合同义务，但被告一直没有履行，所以导致补充协议无法进行。为此原告提起诉讼，请求判令：1、被告支付原告货款310000元；2、被告支付原告违约金39500元（违约金计算：按790000元的5%计），上述费用共计349500元；3、解除原被告于2019年6月4日签订的补充协议。 被告金蒂娱乐城辩称，不同意原告的诉讼请求，理由有几点：1、本案不是简单的买卖合同纠纷，因涉及音响工程施工竣工验收程序，被告建议该案案由应为承包工程合同纠纷。2、被告于2018年4月21日因娱乐城重新装修而向原告订购整个娱乐城的音响一批，同时，原告出示了该音响工程的设计、安装接线、管图，被告同意其按图施工。设备于2018年6月18日初步安装完毕，但音场经多次调试均达不到交付标准、线路安装与施工图纸不符、打碟机经常自动变速、卡机、音响经常发出叫啸声。对此，被告工作人员一直至今均与该安装工程的调试员电话或微信沟通，但现还未完成整改。3、双方签订合同约定产品为原厂生产且未经使用，设备质量问题按厂家三包规定执行。被告在原告2018年6月18日安装设备时，向原告提出同时交付与该批设备相关的原厂配套用户使用操作手册、产品合格证书、原厂保修卡等随机资料及配件、工具，原告答应后至今未见提供。因该批设备没有原厂随机配套附件，被告合理怀疑为二手来历不明的三无产品，难以确保日后行使保修的权利，但原告却长期拒不提供相关音响设备的配套附件。如原告再不提供相关原德国厂证明，被告将保留申请法院对该批音响设备厂家进行司法鉴定，所产生的鉴定费用由原告负担。4、被告多次联系原告对设备进行调试、线路整改、维修、及出具音响配套文书，但原告以未验收拒不理会，且在2019年1月1日下达催款函，认为：被告应在设备安装完毕后支付设备款152000元，被告已逾期付款六个月。但，《音响设设备购乐合同》第三条约定：原告收到货款后5日内将全部设备调试完毕交付给被告，被告验收清点合格后支付设备款20%，即人民币152000元，在交付之日（以设备验收单日期为准）起6个月内支付剩余的设备款即158000元。即要经过调试、验收、清点合格才具备支付条件，现一直在调试未完成、被告一直对线路安装及音场、打碟机等提出异议、清点时发现没有产品合格文书等附件,因明显不具备付款的前提，故没有在设备验收单上盖章签字认可，被告一直要求其进行整改及提交相关附机文书，但对方拖拉不履行整改及交付的义务。5、2019年1月3日起原告经常不定期地恶意锁定音响系统，使本不能正常营业的被告蒙受更严重的房租、人工工资等经济损失。6、从2019年1月3日起，原告在音响质量安装不合格的情况上，不定期的对音响系统进行远程操作上锁，导致被告生意雪上加霜。行业名声扫地，无法经营更没有盈利支付员工工资、水电费、房租。为了及时解决问题，双方签订了补充协议，但没有按照约定的2019年6月19日进行组织验收，而且，原告没有提供按照合同要求提供德国原装的音响，故验收不成。另外，因以上原因不能营业，长期拖欠工人工资、房租的问题，被告于2019年7月15日被出租方停水停电，锁门。不是被告拒不验收，而是由于种种原因导致，至今没有验收。综上所述，本案的责任及过错方在于原告，原告的诉讼请求没有事实及法律依据，且条件尚未成就，请求法院查明案情予以驳回。 反诉原告金蒂娱乐城诉称，反诉原被告双方于2018年4月21日签订采购金额为79万元的《音响设备购销合同》一份，该合同第三条约定：甲方签订合同后支付设备定金20%即160000元，备货期为35天。当货发到家所在城市物流，甲方支付货款40%即320000元，乙方应在收到货款5日内将全部设备调试完毕交付给被告，经甲方验收清点合格后支付设备款20%，即人民币152000元，在交付之日（以设备验收单日期为准）起6个月内支付剩余的设备款即158000元。即要经过调试、验收、清点合格才具备成就合同第三条约定的付款条件，现调试一直未完成、反诉原告一直对线路安装及音场、打碟机质量等提出异议、清点时反诉被告拒交设备相关文书附件，故没有在设备验收单上盖章签字认可。2019年1月3日起，反诉被告在调试音场同时经常恶意锁定音响系统，使本不能正常试业的被告蒙受更严重的房租、人工工资等经济损失，反诉原告为此向本院提出反诉请求：1、反诉被告提供全套工程设计及施工图纸、系统调试记录和测试数据记录作为竣工资料归档备用；2、反诉被告向反诉原告提供进口设备“三证”（原产地证明、报关单、装箱单）和国产设备、线材质保卡及每件设备相配套的操作使用手册、产品合格证书、等随机资料等作为竣工资料归档备用；3、反诉被告立即整改安装不合格的线路配合调试音场、及对打碟机等设备进行维修维护；4、反诉被告解除对反诉原告全部音响系统的锁定功能。 反诉被告银亮公司辩称，不同意反诉原告的反诉请求，反诉原告提及的四点请求已经全部整改完毕，反诉被告已经发出书面通知给反诉原告，反诉原告没有在规定的时间提起问题，视为同意。 综合全案证据及庭审笔录，本院确认以下法律事实： 2018年4月21日，原告银亮公司（乙方、供方）与被告金蒂娱乐城（甲方、需方）签订《音响设备购销合同》，约定：甲方向乙方购买音响设备，采购金额为790000元。甲方应合同签订后支付设备定金20%，即人民币160000元，备货期为35天。当货物发到家所在城市物流，甲方应当支付货款40%，即人民币320000元。乙方应在收到货款5日内将全部设备调试完毕交付给甲方，经甲方验收清点合格后支付设备款20%，即人民币152000元，在交付之日（以设备验收单日期为准）起6个月内支付剩余的设备款，即人民币158000元。甲方延迟付款或乙方延迟交货的（除不可抗力外），应向对方支付履约期应付款项0.5%每天的违约金，总违约金不超过总款项的5%。延迟日数超过30天的，守约方可以履行解除合同并收回设备，违约方应当承担相应的违约责任。 2019年1月1日，原告银亮公司向被告金蒂娱乐城出具《催款函》，要求被告金蒂娱乐城在收到此函件后3日内将上述逾期未付的货款310000元汇付至原告银亮公司账户（账户名：杨剑；开户行：建设银行南宁市望园路支行；账号：62×××42）。 2019年1月3日，被告金蒂娱乐城回函称：由于原告银亮公司安装、调试还未能达到行业标准，且直到现在，还存在一些缺陷问题还未能解决，双方还没进行验收。并通知原告，双方约定好时间进行验收、对存在的问题进行整改，验收合格结束后，被告将按合同要求进行拨款。被告并称，于2019年1月3日发现原告有锁定音响系统行为。 2019年6月4日，原告银亮公司（甲方）与被告金蒂娱乐城（乙方）签订《补充协议》，约定：一、甲方为其出售给乙方的音响设备进行解锁，并消除音响原厂密码锁、系统密码锁以及甲方人为设置的所有密码锁，并确保乙方不再受甲方随时锁定音响的威胁，否则视为违约，且，乙方保留追究前期因甲方锁定系统造成乙方不能使用设备而造成损失的诉讼权利；二、甲方为乙方提出的打碟机自动键的问题进行维修：三、甲方为乙方场所内线路进行整改：地面突出的音响线安装波纹管，整理空中的音响线；四、甲方为其出售给乙方的音响标上标签纸；五、甲方对声场达不到标准进行调试至（GB50371-2006厅堂扩音系统设计规范）GB50371-2006厅堂扩音系统设计规范二级标准。六、测试检修所有设备是否合格，若因乙方的工作人员在本协议签订前调试、使用导致音响损坏的，以售后形式在整改期内无偿进行维修完毕一并进行验收，甲方不予追究乙方的责任，亦不能以此为由不验收；七、甲方保证向乙方提供所有产品的相关配套资料（产品合格证书、用户使用说明书、原厂保修卡即中国总代理的保修卡）如不能提供则视为甲方违约。八、甲方应于本协议签订之日起15日内（上午八点到下午五点之间）整改完毕。在本协议签订的第15日下午两点，甲、乙双方指定的工作人员到北海市海城区金蒂娱乐城内进行验收工作，具体验收工作人员为：简异；乙方指定的验收工作人员为：林绍华、陈坚富。九、甲、乙双方指定的验收工作人员在验收单上签字即视为验收合格，如乙方对甲方所提供的产品、设备及施工达不到《音响设备购销合同》约定的质量、施工要求的，甲方负责及时将存在问题解决，不得以任何理由拒绝，直至验收合格，乙方需配合验收，任何一方不能拒绝，否则视为违约。十、乙方应于甲、乙双方指定的工作人员在验收单上签字之日起3日内支付第三笔设备款152000元，于3个月内支付设备尾款158000元。乙方不按时付款的，视为乙方违约，且甲方保留追究前期因乙方不按时付款的违约责任。 2019年7月19日，原告银亮公司向被告发出《通知书》，载明“我司与北海市海城区金蒂娱乐城就双方于2018年4月21日签订《音响设备购销合同》（合同编号：BH20180421）的履行事宜于2019年6月4日签订《补充协议》，现我司已经根据《补充协议》履行完全部义务，并多次要求你方到北海市海城区金蒂娱乐城内进行验收工作，但你方都不予理睬。为此，我司对我司安装在北海市海城区金蒂娱乐城内的音响设备进行了验收，具体验收结果为：1、我司已经为我司出售给北海市海城区金蒂娱乐城的音响设备进行解锁，并消除音响原厂密码锁、系统密码锁以及我司人为设置的所有密码锁；2、我司为北海市海城区金蒂娱乐城提出的打碟机自动键的问题进行维修，已维修完毕，可以正常使用；3、我司为北海市海城区金蒂娱乐城场所内线路整改完毕，地面突出的音响线安装好波纹管，空中的音响线已经整理完毕；4、我司为我司出售给北海市海城区金蒂娱乐城的音响全部标上了标签纸；5、我司对北海市海城区金蒂娱乐城内的声场全部调试至（GB50371-2006厅堂扩音系统设计规范）GB50371-2006厅堂扩音系统设计规范二级标准。6、我司已经测试检修北海市海城区金蒂娱乐城所有音响设备，上述设备已经全部合格；7、我司已经向北海市海城区金蒂娱乐场提供我司出售的所有产品的相关配套资料。综上所述，我司对北海市海城区金蒂娱乐城内的音响设备验收的结果为验收合格。因此，我司现在依法通知你方：望你方在收到我司本通知书之日起第3日与我司工作人员到北海市海城区金蒂娱乐城内进行验收工作，逾期视为你方同意我司的验收结果，并将影响设备款支付给我司，否则，我司将通过司法诉讼途径维护合法权利，届时所产生的违约金、利息、律师费等一切费用将由你承担。望你方慎思并妥善对待。” 另查明，被告金蒂娱乐城尚欠原告银亮公司货款310000元。 本诉部分，本院认为，原告银亮公司与被告金蒂娱乐城签订的《音响设备购销合同》及《补充协议》均系双方的真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性规定，为合法有效的合同。根据《补充协议》约定，双方应在签订该协议的第15日下午两点进行验收，但双方未能依约进行验收工作。为此，原告银亮公司于2019年7月19日自行进行验收后，将验收结果发送给被告，但被告金蒂娱乐城并未在指定的时间内对原告银亮公司的验收结果提出异议，亦不与原告银亮公司进行验收，应视为其同意原告银亮公司的验收结果，应依约向原告银亮支付剩余货款。因此，原告银亮公司请求被告金蒂娱乐城支付货款310000元，有事实及法律依据，本院予以支持。《音响设备购销合同》约定“甲方延迟付款或乙方延迟交货的（除不可抗力外），应向对方支付履约期应付款项0.5%每天的违约金，总违约金不超过总款项的5%。”原告银亮公司在交付音响设备给被告金蒂娱乐城后，未对设备进行解锁，且对设备进行人为锁定，原告银亮公司向被告金蒂娱乐城交付的设备存在瑕疵，原告银亮公司在2019年7月19日才将设备锁定解除，被告金蒂娱乐城的违约责任应自2017年7月20日起算，违约金最高限额为790000元×5%=39500，原告银亮公司请求被告金蒂娱乐城支付违约金35900元，有事实及法律依据，本院予以支持。原被告于2019年6月4日签订的《补充协议》系对《音响设备购销合同》履行中出现的问题所做，原告银亮公司请求解除该协议无实际意义，本院不予支持。 反诉部分，本院认为，根据反诉被告银亮公司于2019年7月19日向反诉原告金蒂娱乐城发出的《通知书》，反诉被告银亮公司已经向反诉原告金蒂娱乐城提供所有设备的相关配套资料，已按反诉原告原告金蒂娱乐城要求完成整改及维修维护，并已解锁反诉原告金蒂娱乐城的全部音响系统。反诉原告金蒂娱乐城对此并未在指定时间内提出异议，视为其对该通知的内容予以认可，因此，反诉原告金蒂娱乐城提出的反诉请求，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。反诉原告金蒂娱乐城于庭审后增加诉讼请求，即请求反诉被告银亮公司按合同总额79万元的30%赔偿违约金给反诉原告金蒂娱乐城。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款规定“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。”反诉原告提出增加反诉请求已超过举证期限，对于该项诉讼请求，本院不予处理。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款之规定，判决如下： 一、被告北海市海城区金蒂娱乐城支付给原告南宁银亮灯光音响设备有限公司货款310000元； 二、被告北海市海城区金蒂娱乐城支付给原告南宁银亮灯光音响设备有限公司违约金39500元； 三、驳回原告南宁银亮灯光音响设备有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回反诉原告北海市海城区金蒂娱乐城的诉讼请求。 本诉案件受理费6542.5元，诉讼保全费2267.5元，合计8810元，由被告北海市海城区金蒂娱乐城负担（该费用原告已预交，被告在履行上述给付义务时一并支付给原告）。 反诉案件受理费50元，由反诉原告北海市海城区金蒂娱乐城承担（已交）。 上述债务，义务人应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，逾期则应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广西壮族自治区北海市中级人民法院递交上诉状，按对方当事人人数提交副本，上诉于广西壮族自治区北海市中级人民法院，并于递交上诉状之日起至上诉期限届满后七日内预交本诉上诉费用（本诉6542.5元、反诉50元）（收款单位：广西壮族自治区北海市中级人民法院，账号：455060600018120098416，开户银行：交通银行北海分行北部湾东路支行）。逾期不交也不提出缓交、减交、免交案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  张凌云 人民陪审员  苏家莲 人民陪审员  刘玉梅 二〇一九年十一月十九日 法官 助理  黄素莹 书 记 员  刘庆静