贵州省贵阳市花溪区人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0111民初4192号原告：贵州亿科电力电气设备有限公司，住所贵州省贵阳市云岩区百毓秀路68号佳和花园11层8号。法定代表人：何春秀，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘永杰，贵州牧心律师事务所律师，执业证号：15203201710737094，代理权限：特别代理。委托诉讼代理人：黄琳东，男，1988年3月3日出生，汉族，住贵州省凤冈县，该公司员工，代理权限：一般代理。被告：中铁贵州工程有限公司，住所贵州省贵安新区高端装备制造产业园南部园区黔中大道沙坝路口。法定代表人：彭丁辉，该公司董事长。委托诉讼代理人：王操，男，1996年11月18日出生，汉族，住贵州省盘县，系公司员工，代理权限：特别代理。原告贵州亿科电力电气设备有限公司（以下简称：“贵州亿科公司”）与被告中铁贵州工程有限公司（以下简称：“中铁贵州公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月24日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告贵州亿科公司委托诉讼代理人刘永杰、黄琳东，被告中铁贵州公司委托诉讼代理人王操到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告贵州亿科公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付货款5008676元；2.被告向原告支付资金占用费300520元（从2018年4月1日暂计算至2019年3月31日），2019年3月31日之后的资金占用费按年利率6%的标准计算至付清本金为止；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年6月4日，被告中铁贵州公司与原告贵州亿科公司签订了《配电箱采购供应合同》约定：1.被告向原告采购配电箱1935个，共计2850205.6元；2.每月21日至次月20日为一个供货周期，每月23日前原告凭被告开具的有效的收料单到被告物资设备部结算一次，当月的票据必须当月结清，原告按当月的结算金额向被告提供正规的增值说普通发票；3.每6个月付款一次，支付当期累计发生货款的85%，剩余15%在被告工程交工后一个月内支付。2016年8月20日，被告中铁贵州公司与原告贵州亿科公司签订了《高低压配电柜购销合同》约定：1.被告向原告供应高低压配电柜，共计4675000元；2.每月21日原告凭被告的收料单、当月的收料汇总单到被告结算，当月的票据当月结清；3.物资经过验收合格后，每6个月付款一次，支付当期累计发生货款的85%，剩余的10%在被告工程交工后一个月内支付；3.结算物资货款的5%作为质量保证金，待质量保证期满后2个月内，确认无任何质量问题时支付原告。合同签订后，原告按照约定向被告供应配电箱及高低压配电柜，同时还产生合同外新增货物数量，共计产生货款11008676元。同时，原告按照约定向被告提供了正规的增值税普通发票。被告一并支付上述两份合同产生的货款。至今被告仅支付6000000元货款，剩余货款5008676元一直未支付。原告为维护合法权益，特提起诉讼。被告中铁贵州公司辩称，1、《配电箱采购供应合同》的总货款是5547560.6元，因原告没有提供相关有效资料，导致工程尚未交工，所以总货款的15%即832134.1元未达到合同约定的支付条件。另外，合同约定原告需预交总货款5%的履约保证金，如原告不能按时交货，被告有权终止供货并扣除履约保证金，现原告未按时交货，所以应按合同约定扣除140000元的保证金，所以该合同被告应支付的货款为4575426.5元。被告已经向原告支付6000000元，所以相关付款义务已履行完毕。2、《高低压配电柜购销合同》的总货款是4675000元，因工程未交工，所以货款的10%即467500元未达到合同约定的支付条件，而且合同约定款项的支付以业主向被告按时付款为欠条，业主延期付款的，被告对原告的付款期限相应予以顺延，现业主未向被告按时付款，所以被告不承担延期付款的责任。同时，原告延期5天供货，应承担货款5%的违约金即233750元。因为原告延期供货，导致被告被业主罚款，所以原告应支付被告违约金和罚款共计618375元。该款项应从总货款中抵扣。本院经审理认定事实如下：2016年6月4日，原告（乙方、卖方）与被告（甲方、买方）签订《（配电箱）采购供应合同》约定原告向被告供应配电箱，合同约定：一、产品名称：配电箱，数量：1935个，总价：2850205.6元……数量根据项目指挥部施工计划，甲方下达批次配电箱计划书面通知乙方，甲乙双方以实际所送合格配电箱数量作为结算数量。二、乙方根据甲方要求，在配电箱进场时，同时提供进场产品证明书。乙方承诺所供配电箱完全符合本合同规定的质量、规格要求，由于所供配电箱的缺陷而产生的工程质量事故给甲方造成的损失，由乙方负责损失费用的赔偿。四、交货方式、时间和地点1.交货方式：配电箱运输过程中的一切事宜和可能发生的费用由乙方负责，确保物资安全完好的抵运甲方指定地点。乙方必须指定专人现场交货。交货时提供该批次配电箱的交货清单及材质证明。2.交货时间：自乙方收到甲方中标通知书之日起，7天内第一笔货物（700个配电箱）交货至甲方工地现场并进行安装，其余货物乙方依工程进度陆续交货到甲方工地现场。五、验收方式1.配电箱运抵交货地点后，甲乙双方应按乙方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号等进行初验核对。……4.根据验收或检验结果，如配单箱的数量或质量存在异议，包括潜在的缺陷或物资来源不符合要求等，甲方在2天内以书面形式向乙方提出异议通知书，乙方在收到通知书2天内做出书面答复，更换有缺陷的配电箱和承担由此造成的损失。若未在规定时间内回复，视为乙方默认该批次物资有质量缺陷，甲方将不予结算并有权对该批次物资做任何处置，发生的费用在乙方货款内扣除。5.所有配电箱必须出具箱内电气元件出厂的证明材料、合格证、检测报告及3C认证及安装技术文件。六、结算和付款方式，每6个月付款一次，支付当期累计发生货款的85%，剩余15%在甲方工程交工后一个月内支付。十一、违约责任和双方争议的解决1.乙方在甲方签订合同之前预交总货款的5%（大概金额为14万元）作为履约保证金，此履约保证金在本合同履行完毕后由甲方一次性无息返还给乙方；2.如乙方出现不能按时交货，甲方有权终止供货合同并扣除履约保证金，因此给甲方造成的一切经济损失由乙方全部承担。合同还对其他相关权利义务进行了约定。合同签订前后，原告按照合同约定的数量足额向被告供应了货物。除合同约定的配电箱外，被告还向原告供应了合同外新增的价值2697355元的配电箱。2016年8月20日，原告（乙方、卖方）与被告（甲方、买方）签订《高低压配电柜购销合同》约定原告向被告供应高低压配电柜。合同约定：第一条、材料名称：高低压配电柜，数量：1个，单价：4675000元，实际以验收合格数量作为结算数量。第三条，测试1.在交货前，乙方应按合同要求对物资的规格、性能等进行全面详细的检验，并出具检验证书，随出库单交甲方。2.如技术规格书对检验、测试有明确规定，从其规定。第六条验收标准、方法及交货方式、时间、地点1.甲方在交付地按本合同第二条规定的技术标准和质量要求验收。2.乙方将物资的出厂质量检验合格证书、发货清单等，随同物资交付甲方，如有缺失应1个工作日内补齐，否则视为乙方逾期交货，并应向甲方支付违约金。3.验收合格后，甲方开具收料单，材料所有权转移至甲方。……5.物资质量保证期为24个月，起算时间以甲方（或双方认可的第三方）出具合格质量检测报告时间为准。……7.甲方于验收中发现产品存在质量、数量或其他问题的，最迟应在验收期满后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。8.交货时间：收到中标通知书后，8月25日内第一批货物交货至甲方工地现场，其余货物8月28日前全部到货完毕，如甲方未提供工作面，工期顺延。第七条结算与支付1.物资结算：每月21日凭收料单、当月收料汇总单到被告结算，当月票据当月结清。2.付款方式与比例：（1）物资经过验收合格后，每6个月付款一次，支付当期累计发生货款的85%，剩余10%在甲方工程交工后一个月内支付；（2）结算物资款的5%作为质量保证金，待质量保证期满后2个月内，确认无任何质量问题时支付乙方。在合同物资最后一批交货验收合格后工作日内，退还履约保函或无息返还履约保证金。同时退还银行履约保函原件或无息退还履约保证金。如发生纠纷，待纠纷最终解决后30天内付清。3.乙方应于甲方付款前向甲方提供物资相关完税销售发票，因乙方未提供发票而被告推迟付款的，不视为甲方延迟付款。4.以上款项的支付均以业主向甲方按时付款为前提，业主延期支付工程款的，甲方对乙方的付款期限相应予以顺延。第十条违约责任……4.甲方无故拖延付款，甲方承担延期支付货款的同期银行无利息。5.乙方逾期交货的，每天应承担未交付物资款1%的违约金，但违约金累计不得超过合同货款的5%，物资延期支付超过20天，甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。合同还约定了其他相关的权利义务。前述两份合同签订后，原告从2016年6月7日开始供货，2017年4月20日供货完毕。原、被告双方在2016年至2017年期间陆续进行了结算。庭审中，经双方对账确认，被告共计向原告供应货物价值11008676元，被告分别于2017年1月20日、2017年10月、2018年2月7日、2018年9月6日共计向原告支付货款6000000元。原、被告双方均表示被告已支付的6000000元货款无法区分系支付哪一份合同的款项。此后，双方因剩余货款的支付发生争议，原告遂诉至法院。审理中，被告提交《关于贵州亿科电力电气设备有限公司处罚说明》（无任何个人及单位签字盖章）一份、《关于配电箱供货迟缓的处罚通知》（中铁二十局集团有限公司贵安职业学院项目指挥部出具）两份、2017年4月配电箱结算汇总表、2017年4月配电箱明细结算单、收料单两张，拟证明原告最后一次供货时间为2017年4月20日，原告存在逾期交货的情况，原告应该承担5%的违约金及罚款共计618735元。原告对该组证据真实性无异议，但对合法性及关联性有异议，合同约定原告在收到中标通知书后7天内供货，但被告未举证证明向原告发过中标通知书，且双方系市场交易的平等主体，罚款通知系单方意思表示，原告不予认可，合同已经履行完毕两年，被告从未向原告主张过任何违约责任。原告提交设计变更联络函复印件三份、设计变更单复印件一份，拟证明被告对货物需求经常有变更，导致双方履行期限多次延长。被告对该证据的三性不予认可。另，被告陈述涉案工程尚未完工，但未提交相关证据证实涉案工程款项支付情况，原告对此表示不清楚。被告认可原告向其提交了高低压配电柜的电子档质量检测报告，但辩称与招标时提供的不一致，原告称记不清楚高低压配电柜是否已过质保期限。双方均未向本院提交高低压配电柜的质保资料。原告贵州亿科公司于2019年5月7日向本院申请财产保全，申请查封、扣押、冻结中铁贵州工程有限公司存款5008676元或其他等价值的财产，并提供了中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司出具的诉讼财产保全责任保险作为担保，本院于2019年5月9日作出（2019）黔0111民初4192号民事裁定书，裁定查封、扣押、冻结中铁贵州工程有限公司存款5008676元或其他等价值的财产。上述事实，有当事人陈述、原告营业执照、法定代表人身份证明、（配电箱）采购供应合同、高低压配电柜购销合同、收款收据、支付凭证、结算表等与本案有关联的相关证据及庭审笔录予以佐证，本院予以确认。本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中，双方签订的《（配电箱）采购供应合同》、《高低压配电柜购销合同》系双方真实意思表示，未违反法律规定，合法有效。原告供应货物后，被告应按照约定向原告支付货款。现被告辩称两份合同涉及的剩余货款支付条件均未成就，因此拒付剩余货款。根据双方签订的《（配电箱）采购供应合同》的约定每6个月付款一次，支付当期累计发生货款的85%，剩余10%在甲方工程交工后一个月内支付，被告辩称因原告未提供材料导致工程尚未交工，故剩余10%货款未达到付款条件，但被告作为工程承包方、货物购买方理应清楚工程管理及进度情况，却未提交相关纸质证据材料证明其辩称，而且从原告供货至今已经近两年，原告非工程承建方，无法左右工程进度，亦无法提交工程进度的相关材料，故应由被告承担举证不利的法律后果；关于被告辩称因原告未提供相关材料导致工程未交工的问题，合同第四条关于交货方式、时间和地点的约定中同时明确交货时原告必须提供货物的证明材料、合格证、检测报告及3C认证及安装技术文件，被告接收货物的时候并未提供异议，故被告辩称因原告未提供相关材料导致工程未交工的辩称本院不予采信。另，被告辩称原告未按时交货，应扣除140000元履约保证金，根据合同约定原告收到被告中标通知书之日起7日内交付第一笔货物，其余货物依工程进度陆续交货，被告未提供证据证实其向原告送达了中标通知书，故不能确定约定的供货的具体时间，且被告提交的《处罚说明》和《处罚通知》都是单方制作，没有证据证实原告收到相关通知且认可相关内容，故被告的该项辩称本院不予采信。综上，被告应向原告支付因《（配电箱）采购供应合同》产生的及合同外新增产生的全部货款。根据双方签订的《高低压配电柜购销合同》的约定，物质经过验收合格后每6个月付款一次，支付当期累计发生货款的85%，剩余10%在工程交工后一个月内支付，剩余5%作为质量保证金，待质量保质期满后2个月内支付，以上款项的支付均以业主向被告按时付款为前提，业主延期支付工程款的，被告对原告的付款期限相应予以顺延。被告辩称因原告未提供相关资料导致工程未交工，根据合同第六条约定货物的出厂质量检验合格证书、发货清单等随同物资交付，否则视为原告逾期交货，验收合格后，被告开具收料单，被告实际接收了货物，但并未提出异议，故被告的该项辩称本院不予采信。被告辩称原告逾期交货应承担违约金并接受罚款，合同约定收到中标通知书后，8月25日内第一批货物交货至工地，其余货物8月28日前全部到货完毕，被告未提供证据证实其向原告送达了中标通知书，故不能确定约定的供货的具体时间，且被告提交的《处罚说明》和《处罚通知》都是单方制作，没有证据证实原告收到相关通知且认可相关内容，故被告的该项辩称本院不予采信。另，被告辩称因业主未按时支付工程款，所以被告向原告付款的期限应予以顺延，但其未提供证据证实业主延期付款的情况，而且双方约定的“相应予以顺延”不具体明确，故被告的该项辩称本院不予采信。原告要求被告支付的货款中包括5%的质量保证金，根据合同约定质量保证期限为24个月，从被告或者双方认可的第三方出具合格质量检测报告时间开始起算，待质保期满2个月内支付给原告，但原告未称记不清楚是否过质保期限，且未在本院指定的期限内涉案货物的合格质量检测报告，应由原告承担举证不能的法律后果。综上，被告应向原告支付因《高低压配电柜购销合同》产生的95%的货款。上述两份合同，原告供应的货款总金额为11008676元，被告已经支付6000000元，扣除《高低压配电柜购销合同》中约定的5%的质量保证金即4675000元×5%=233750元，故被告应支付原告剩余货款4774926元。关于原告主张的资金占用费，双方均表示无法区分被告支付款项系哪一批货物的款项，而双方签订的《高低压配电柜购销合同》约定被告无故拖延付款，被告无需承担延期支付货款的利息，综合全部案情及合同约定，原告主张要求资金占用费，不符合双方自愿签订的《高低压配电柜购销合同》的约定，故本院对原告要求被告支付资金占用费的请求，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百五十八条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告中铁贵州工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告贵州亿科电力电气设备有限公司货款本金4774926元；二、驳回原告贵州亿科电力电气设备有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费24482元（已减半收取）及保全费5000元，由原告贵州亿科电力电气设备有限公司负担1546元，被告中铁贵州工程有限公司负担27936元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。逾期不上诉，则本判决发生法律效力。审判员  李艳阳二〇一九年十一月十五日书记员  吴家丽