海南省海口市美兰区人民法院   民事判决书   （2019）琼0108民初2200号   原告：海南永杰幕墙装饰工程有限公司，住所地海口市美兰区新埠岛新埠大道海鲜大世界南边,统一社会信用代码91460000730071775Q。   法定代表人：丁某，总经理。   委托诉讼代理人：刘某，海南至睿律师事务所律师。   被告：海南美龙投资有限公司，住所地海口市演丰镇龙窝水库西侧，统一社会信用代码914600007987125831。   法定代表人：欧某，总经理。   委托诉讼代理人：林某，海南昌宇律师事务所律师。   原告海南永杰幕墙装饰工程有限公司（以下简称永杰公司）诉被告海南美龙投资有限公司（以下简称美龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年2月12日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告永杰公司委托诉讼代理人刘某、被告美龙公司委托诉讼代理人林某到庭参加了诉讼。本案经批准延长三个月审理期限，现已审理终结。   原告永杰公司向本院提起诉讼请求：1.判令被告立即向原告清偿拖欠的工程款1052497.21元，并支付逾期付款违约金（公寓楼及别墅）及逾期付款利息（商业配套项目）约512125.24元，两项合计暂计约1564622.45元（计算方式详见附表。暂计至2018年12月21日，之后依照前述计算方式持续计算至被告付清欠款之日止）；2.请求被告立即向原告返还工程履约保证金10万元，并支付逾期返还期间资金占用利息46283.3元（计算方式详见附表。暂计至2018年12月21日，之后依照前述计算方式持续计算至被告付清欠款之日止）；3、请求判令本案诉讼费、保全费、保险担保费由被告承担。原告当庭明确第一、二项诉讼请求：1、判令被告立即向原告清偿拖欠的公寓楼、别墅的工程款438594.14元及利息（利息自2014年10月9日起至2015年7月2日止，共266天，以438594.14元为基数，按每日千分之一计算计11666.04元；被告于2015年7月2日支付了25万元，故利息自2015年7月2日起至实际付清之日止，以188594.14元为基数，按每日千分之一的标准计算）；判令被告向原告清偿拖欠的商业配套项目工程款863903.07元及利息（利息自2015年11月16日起至被告实际付清之日止，以863903.07元为基数，按年利率6%的标准计算）。2、请求被告立即向原告返还工程履约保证金10万元，并支付逾期返还期间资金占用利息46283.3元（资金占用利息自2013年9月24日起至2016年2月5日，以200000元为基数，按年利率6%的标准计算；2016年2月6起至实际付清之日止，以100000元为基数，按年利率6%的标准计算）。事实与理由：2012年5月至2013年12月期间，原告与被告签订《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》（别墅）、《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》（公寓楼）、《海南美龙生态住宅小区配套商业铝合金门窗施工合同》三份，约定原告作为前述工程承包方承接被告开发的美兰生态园住宅小区的别墅、公寓楼、商业配套工程的铝合金门窗设计、制作、加工及安装工作。双方约定，公寓楼项目、商业配套项目按照含税单价包干形式进行结算，别墅项目按照含税总价包干形式结算，同时双方还就工程验收标准、付款方式、质保期、项目材料使用型号、品牌、规格等内容进行了详细约定。合同签订后，原告严格履行合同义务，保质保量完成合同约定的工程项目，涉案全部工程目前均已经验收并实际交付被告使用至今，但是被告却一直以各种理由一再违反合同约定拖延付款。经原、被告双方结算确认：别墅工程项目包干价为3836465元；后因被告设计方案变更双方补充签订《铝合金门窗工程后增加补充协议》增加工程量，计价72500元；因投标设计图纸入户门尺寸发生变化，故原告进行重新施工，发生工程量计价100000元，该项目小计结算价为4008965元。公寓楼项目结算价为4480351.64元（详见结算汇总表），因当年工程项目遭受“威马逊”超强台风影响，导致公寓楼和别墅楼铝合金门窗发生部分破损，原告重新施工修复，经原、被告协商被告同意补偿原告50000元修复费用；商业配套项目经结算价格为863903.07元（详见工程结算书说明）。同时，应被告要求，原告于2012年5月31日向被告支付工程履约保证金20万元，项目完成至今5年多时间，被告仅退还10万元保证金，剩余款项迟迟未予退还。综合以上三项目结算款和应退还保证金，被告共应向原告支付总价款为9503219.71元。截止到2015年7月2日，被告共向原告支付工程款8350722.5元，目前尚欠1152497.21元。另外，按照《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》（别墅）、《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》（公寓楼）第12.1条之约定，若被告未按照合同约定付款，则应按照其未付款额的每日1‰标准向原告支付违约金，该两项合计355614.8元；同时，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”之规定，被告还应就商业配套项目向原告支付逾期付款利息46283.3元。五年来，原告不断追讨工程款，但是被告一直以各种理由拖延，导致原告承受巨大经济压力，公司正常生产经营面临巨大困难。根据《民法总则》、《合同法》相关规定，被告拖欠原告工程款的行为已经构成违约，严重损害了原告的合法权益。故此，原告为维护自身合法权益，特具诉状上呈人民法院，恳请贵院能秉持公义，依法判如所请。   被告美龙公司辩称，1.本案工程质量不合格，没有经过政府验收。2.原告主张违约金计算错误，理由是质量验收不合格，双方约定是验收合格后再付款。合同约定在开具发票后7日内付款。工程履约保证金在质保期即验收合格一年后才能支付给原告。原告主张按照每日千分之一的标准计算违约金过高，应按照原告实际损失的30%来计算违约金，法庭应当在该30%的范围内予以调整。3.原告主张工程款的逾期付款利息没有事实及法律依据，因为合同中没有约定逾期付款利息，且工程验收不合格，付款的条件不具备。4.原告主张资金占用利息没有事实及法律依据，双方没有约定资金占用利息，且涉案工程没有验收通过，仍需继续施工，最终应由政府验收通过。5.双方在2016年12月1日核算，如果要计算违约金，应当是从2016年12月以后开始计算。但是因为付款条件尚未成立，故原告主张我方支付违约金不成立。6.对原告主张的工程款及工程履约保证金的数额没有异议。   原告围绕诉讼请求提交了证据如下：《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》（别墅）、《铝合金门窗工程后增加补充协议》、《单项工程验收单》、《单项工程移交单》、《工程签证单》、《海南美龙生态园住宅小区铝合金门窗工程工程结算书》（别墅）、《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》（公寓楼）、《单项工程验收单》、《单项工程移交单》、《结算审定表》、《工程台风损失报告单》、《海南美龙生态园75-79#住宅楼铝合金门窗工程工程结算书》、《工程结算支付申请表》、《海南美龙生态住宅小区配套商业铝合金门窗施工合同》（配套商业）、《结算审定表》、《单项工程验收单》、《单项工程移交单》、《海南美龙生态园配套商业铝合金门窗工程工程结算书》、《海南美龙投资有限公司工程往来明细》、《中国工商银行业务回单》、《建筑业统一发票（代开）》（17份）、《中华人民共和国税收电子转账专用完税证》（2份）、《中国太平洋财产保险股份有限公司太平洋诉讼财产保全责任保险保单保函》、《海南增值税电子普通发票》；被告提交如下证据：《工程预验整改通知单》两份。本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对案件事实，本院认定如下：2012年5月29日，永杰公司（乙方）与美龙公司（甲方）签订《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》，主要约定，1.甲方委托乙方承接位于海口市××区海南美龙生态住宅小区铝合金门窗工程的深化设计、制作加工安装及售后服务。2.承包方式为包设计、包工料、包质量、包运费等。并采用含税总价包干的形式，总面积5406平方米，投标总价为3836465元。3.工程付款方式为，合同签订后三个工作日内，乙方支付合同价5%（暂定20万元）履约保证金到甲方账上后，甲方在二个工作日内支付给乙方合同价的25%作为工程备料款；乙方安装完门、窗框，甲方支付40%工程进度款，并同时扣回10%的备料款；甲方通知乙方准备安装门扇、窗扇时在三个工作日内支付乙方10%工程进度款，乙方一个月内完工后10日内甲方支付工程进度款到80%，并同时扣回15%备料款；施工内容全部安装完毕，各项检测合格，经甲方质检部门和监理工程师、甲方现场代表共同验收质量合格后双方在一个月内办理完工程决算，决算后乙方提供建筑安装发票后7个工作日内甲方累计付款至工程结算款的95%，同时甲方退回履约保证金；剩余工程结算款5%作为质保金，质保期满后，办理质保期满会签证明，15天内办理完相应手续，如发生门窗质量维修接到甲方通知乙方没有及时维修的甲方按实际费用扣除已发生的维修费用后十天内付清全部余款。4.本工程质保期为一年（须经过一个台风期），自本工程完工验收后合格之日起计算，在质保期内，由于乙方原因导致的质量问题，乙方无条件进行维修，如果不是乙方原因，乙方维修只收工料成本。超出质保期后，乙方负责终身维修，乙方进行维修且只收工料成本。5.如甲方不按合同付款，应承担应付未付款额每日千分之一的违约金，超时三个月，乙方有权终止合同。2012年9月11日，原、被告双方签订《铝合金门窗工程后增加补充协议》，约定，美龙公司将设计院蓝图设计的露台木质四防门更改为铝合金门，并确定推拉门价格按照原合同约定的626.25元/㎡，平开门898.76元/㎡，结算方式遵循原主合同。2013年9月24日，美龙公司对别墅铝合金门窗进行验收，并注明验收合格。2015年8月25日，永杰公司将3-74#别墅移交美龙公司，美龙公司同意接收并移交物业公司。2013年9月16日，原、被告双方就别墅的铝合金门窗工程进行结算，经结算，双方工程款为4008965.00元，扣除质保金5%（200448.25元），实际应付工程结算款为3808516.75元，另美龙公司须返还永杰公司履约保证金200000元，故美龙公司须向永杰公司付款共计4008516.75元。   2012年11月21日，美龙公司（甲方）与永杰公司（乙方）签订《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》，主要约定，1.乙方承接甲方位于海口市××区海南美龙生态住宅公寓楼（75#76#77#78#79#栋）铝合金门窗工程的深化设计、制作加工安装工程。2.本工程采用含税单价包干，工程量计价计量方式采取单价承包，按实际安装面积计算。总面积暂定6625.16平方米，合同总价暂定为4399185.00元，甲方根据乙方实际安装面积和单价计算。3.工程付款方式为合同签订后甲方在二个工作日内支付给乙方合同价的25%作为工程备料款；乙方安装完门、窗框，甲方支付40%工程进度款，并同时扣回10%的备料款；甲方通知乙方准备安装门扇、窗扇时在三个工作日内支付乙方10%工程进度款，乙方安装至工程总量的90%甲方10日内支付工程进度款到80%，并同时扣回15%备料款；施工内容全部安装完毕，各项检测合格，经甲方质检部门和监理工程师、甲方现场代表共同验收质量合格后双方在一个月内办理完工程决算，决算后乙方提供建筑安装发票后7个工作日内甲方累计付款至工程结算款的95%、同时甲方退回履约保证金。剩余工程结算款的5%作为质保金，质保期满后，办理质保期满会签证明，15天内办理完相应手续。4.本工程质保期为一年（须经过一个台风期），自本工程完工验收后合格之日起计算。5.如果甲方不按合同付款，应承担应付未付款额每日千分之一的违约金，超时三个月乙方有权终止合同，甲方应承担相应损失。2014年10月9日，双方就75-79#公寓楼铝合金门窗工程进行验收并办理单项工程验收单，美龙公司及案外人海南黎明建设监理有限公司出具意见均为验收合格，并于2015年8月25日办理该工程的移交手续，永杰公司将75-79#公寓楼的铝合金门窗工程移交美龙公司，美龙公司同意接收并移交物业公司。2014年7月22日，永杰公司向美龙公司发送《工程台风损失报告单》，请求美龙公司酌情考虑威马逊台风对涉案工程造成的损失给予一定的经济补偿，美龙公司做出回应，同意补偿五万元给永杰公司。2014年8月8日，原、被告双方对75-79#住宅楼铝合金门窗工程进行结算，确定该工程结算价款为4480351.64元。永杰公司出具《工程结算支付申请表》，载明，双方确定合同单价决算工程款为4480351.64元，扣除质保金5%（224017.58元），实际应付工程结算款为4256334.06元，扣除已付工程进度款3519348.00元，美龙公司还应支付结算款736986.00元，工程质保期为一年，质保期满后无质量问题，十五个工作日内付清余款224017.58元。2014年12月23日，原、被告双方对公寓楼75#-79#铝合金门窗工程再次形成《结算审定表》，确定工程造价为4530351.64元，该工程造价包含了2014年7月威马逊超强台风补贴款50000元。   2013年12月20日，永杰公司（乙方）与美龙公司（甲方）签订《海南美龙生态住宅小区配套商业铝合金门窗施工合同》，约定，1.乙方承接甲方位于海口市××区的海南美龙生态住宅小区商业配套铝合金门窗工程深化设计、制作加工安装及售后服务。2.工程采用含税单价包干，工程量计价计量方式采取单价承包，按实际安装面积计算。暂定工程总造价为882171.00元，甲方根据乙方实际安装面积和单价计算。3.工程付款方式为合同签订后，甲方三个工作日内支付给乙方合同价25%作为工程备料款；乙方安装完门、窗框，甲方支付40%工程进度款，并同时扣回10%的备料款；甲方通知乙方安装门、窗扇时在三个工作日内支付乙方10%工程进度款。乙方安装至工程总量的90%甲方10日内支付工程进度款到80%，并同时扣回15%备料款；施工内容全部安装完毕，各项测合格，经检甲方工程部和监理工程师、甲方现场代表共同验收质量合格后双方在一个月内办理完工程决算，决算后乙方提供建筑安装发票后7个工作日内甲方累计付款至工程结算款的95%；剩余工程结算款5%作为质保金，质保期满后，办理质保期证明，15天内办理完相应手续，如发生门窗质量维修接到甲方通知乙方没有及时维修的甲方按实际费用扣除已发生的维修费用后十天内付清全部余款。4.工程质保期为一年（须经过一个台风期），自本工程完工验收后合格之日起计算。5.如是甲方不按合同付款，乙方有权终止合同，并追究甲方责任。2015年12月30日，美龙公司对配套商业铝合金门窗工程进行验收，并注明验收合格。2015年11月16日，原、被告双方对配套商业铝合金门窗工程进行结算，确认配套商业铝合金门窗工程的结算款为863903.07元。   2012年5月31日，永杰公司向美龙公司支付200000元。美龙公司向永杰公司支付工程款的明细具体如下：2012年6月4日支付959116.00元；2012年8月24日支付380000.00元；2012年11月21日支付770939.00元；2012年11月22日支付1099796.00元；2013年2月4日支付479865.00元；2013年3月29日支付383646.00元；2013年6月21日支付839890.00元；2013年9月24日支付575469.00元；2013年10月15日支付439918.00元；2013年12月4日支付195509.00元；2013年12月4日支付543835.00元；2014年1月22日支付220157.50元；2014年1月23日支付439918.00元；2014年5月4日支付264189.00元；2014年7月支付88063.00元；2014年7月支付420412.00元；2015年2月2日支付50000元；2015年7月2日支付200000元，共计支付8350722.50元工程款，并退还永杰公司履约保证金100000元，尚欠永杰公司工程款1052497.21元（4008965.00元+4530351.64元+863903.07元-8350722.50元）及100000元履约保证金。永杰公司共计向美龙公司出具建筑业统一发票金额为9403219.71元。其中，结算项目为海南美龙生态住宅小区铝合金门窗工程的发票金额共计4008965元；结算项目为海南美龙生态住宅公寓楼（75#76#77#78#79#）铝合金门窗工程的发票金额共计4090433.64元；结算项目为海南美龙生态住宅小区商业配套铝合金门窗工程的发票金额共计775840.07元。   另查，2018年9月20日，海口市建设工程质量安全监督站向重庆建工集团股份有限公司发出《工程预验整改通知单》，记载该工程存下如下问题，一、抽查A19、C52、B26、D47共性问题，1.出入门生锈严重；2.出入门厅顶棚模板未拆完及未抹涂料；3.楼梯水平段扶手达不到高度及转角处竖杆间距过宽；4.阳台护栏不够高及顶棚未抹灰；5.空调插座未留；等问题。并要求重庆建工集团股份有限公司对上述问题进行整改。同日，该监督站再次发出《工程预验整改通知单》，记载该海南美龙生态园住宅小区商住楼存在如下问题，1.抽77#楼4单元708、712、713、509、510房，78#楼4单元812、813、512房、地下室，（一）共性问题，1.客厅、卧室、过道等墙面均存在空鼓现象。2.室内推拉门未装防脱落装置。3.厨房防水层未全部完成。4.阳台防水层起皮破损。5.室内顶棚未抹灰。等问题。并要求重庆建工集团股份有限公司对上述问题进行整改。   再查，永杰公司于2019年1月10日向本院申请诉讼财产保全，请求查封美龙公司名下位于海口市演丰镇龙窝水库西侧海南美龙盛泰住海南××区房，本院于2019年1月11日作出（2019）琼0108财保10号民事裁定书，裁定查封美龙公司名下位于海口市演丰镇龙窝水库西侧海南美龙盛泰住海南××区房的产权。永杰公司预付财产保全申请费5000元，并向中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司支付上述财产保全责任保险4000元。   本院认为，一、关于案涉工程是否达到付款条件的问题。原、被告双方签订的《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》两份、《铝合金门窗工程后增加补充协议》及《海南美龙生态住宅小区配套商业铝合金门窗施工合同》系原、被告双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，应受法律保护。原告按照上述协议进行施工，被告应当按照协议约定向原告支付工程款。被告辩称，本案工程质量不合格，并提交了由海口市建设工程质量安全监督站出具的两份《工程预验整改通知单》，但该两份《通知单》上并未载明系原告所施工的铝合金门窗存在问题，且原告所施工的涉案工程均已通过被告公司及案外人海南黎明建设监理有限公司的验收合格通过并移交物业公司管理。故被告主张因工程质量不合格才不向原告支付工程款，并无充足证据予以证实，本院不予采信。根据本案查明的事实，原告进行施工的涉案工程结算款共计9403219.71元（别墅工程款为4008965.00元、公寓楼工程款为4530351.64元、商业配套工程款为863903.07元），被告已向原告支付工程款8350722.50元，尚欠1052497.21元工程款未支付。被告向原告支付的工程款并未注明款项性质，因金钱属于不特定物，且根据原告向被告出具的发票记账联，其中别墅工程的发票金额共计4008965.00元，故本院依法认定，被告美龙公司已向原告永杰公司支付了全部别墅工程款4008965.00元。公寓楼项目的工程款共计4530351.64元，除去支付的别墅项目铝合金工程款后，被告美龙公司向原告支付了4341757.50元（8350722.50元-4008965.00元）工程款，尚欠公寓楼铝合金门窗工程的工程款188594.14元及配套商业项目工程款863903.07元未支付。根据合同约定，被告预留公寓楼铝合金门窗工程剩余工程结算款的5%（即226517.58元）作为质保金，质保金返还时间为工程完工验收合格之日起一年后。原、被告双方对于公寓楼项目的铝合金门窗工程的验收时间为2014年10月9日，故被告应在2015年10月9日向原告返还质保金。但根据本案查明的事实，被告仅欠原告公寓楼项目的工程款188594.14元即仅返还了部分的公寓楼项目的质保金，已构成违约。原告可向被告主张逾期付款的违约金，但原告按照双方在《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》中约定的应付未付款额的每日千分之一向被告主张违约金，该逾期付款违约金的主张过高，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》的相关规定，本院依法酌定逾期付款违约金的计算标准调整为按照应付未付款额的年利率24%计算违约金。另外，被告尚欠原告配套商业项目的铝合金门窗工程款共计863903.07元，双方办理《海南美龙生态园配套商业铝合金门窗工程工程结算书》的时间为2015年11月16日，但形成《结算审定表》的时间为2015年12月30日，办理工程验收时间为2015年12月30日，根据合同约定，原、被告双方应当在验收质量合格后一个月内甲方累计付款至工程款结算的95%，即被告应当在2016年1月30日内向原告支付工程款820707.92元，剩余5%的工程结算款（43195.15元）作为质保金应当在质保期满后即在2017年1月30日前向原告返还质保金。但被告至今未向原告支付工程款及返还质保金的行为已构成违约。原告主张被告按照年利率6%计算违约金，并未超出法律规定，本院予以支持，但具体数额及起算时间，应以本院确定的为准。   二、关于履约保证金的返还问题。根据原、被告双方在2012年5月29日签订的《海南美龙生态住宅小区铝合金门窗施工合同》的约定，在经甲方质检部门和监理工程师、甲方现场代表共同验收质量合格后双方在一个月内办理完工程决算，决算后乙方提供建筑安装发票后7个工作日内甲方累计付款至工程结算款的95%，同时甲方退回履约保证金。该合同的涉案工程结算时间为2013年9月16日，验收合格时间为2013年9月26日，故被告应当在2013年9月26日前向原告返还履约保证金20万元，但被告仅在2016年2月5日向原告返还10万元履约保证金，尚欠10万元履约保证金未返还，故原告主张被告返还其履约保证金并按照年利率6%支付逾期返还期间资金占用利息，并无不当，本院予以支持，但违约金起算时间以本院确认的为准。   三、关于保险担保费的问题。原告为申请本案诉讼财产保全向中国太平洋财产保险股份有限公司进行投保并由该公司为本案财产保全进行担保，但该担保保险费并非必要支出，故原告主张被告承担保全担保保险费，于法无据，本院不予支持。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百一十三条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下：   一、被告海南美龙投资有限公司须于本判决生效之日起十日内向原告海南永杰幕墙装饰工程有限公司支付工程款共计1052497.21元及利息（其中以188594.14元为本金自2015年10月10日起按年利率24%计算；以820707.92元为本金自2016年1月31日起按年利率6%计算；以43195.15元为本金自2017年1月31日起按年利率6%计算，以上利息均计算至实际付清之日止）；   二、被告海南美龙投资有限公司须于本判决生效之日起十日内向原告海南永杰幕墙装饰工程有限公司返还履约保证金100000元及利息（以200000元为本金自2013年9月27日起按年利率6%计算至2016年2月5日、以100000元为本金自2016年2月6日起按年利率6%计算至实际付清之日止）；   三、驳回原告海南永杰幕墙装饰工程有限公司的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费20198元、诉前保全申请费5000元（原告均已预交），由被告海南美龙投资有限公司负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于海南省海口市中级人民法院。   审判长 **芹   人民陪审员 吴宗华   人民陪审员 林诗柏     二〇一九年十一月五日   书记员 周岁贤   书记员 占 倩   附：相关法律及司法解释条文   《中华人民共和国合同法》   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不能超过违反合同一方订立合同时预见到的因违反合同可能造成的损失。   第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。   人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。   《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国   民事诉讼法＞的解释》   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。   《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》   第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。   没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。