江苏省常州市武进区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0412民初6522号原告：常州市武进纬丰色织有限公司，住所地江苏省常州市武进区湖塘镇马杭村，统一社会信用代码X63T。法定代表人：蒋建强，公司董事长。委托诉讼代理人：管一华，江苏名友律师事务所律师。被告：精河县永合力纺织有限公司，住所地新疆维吾尔自治区精河县进出口贸易加工园区，统一社会信用代码X878R。法定代表人：何强，公司董事长。被告：精河县力达纺织有限公司，住所地新疆维吾尔自治区精河县进出口贸易加工园区，统一社会信用代码X7478。法定代表人：王磊，总经理。被告：何军，男，1969年10月14日生，汉族，住新疆维吾尔自治区精河县。被告：何强，男，1968年2月21日生，汉族，住新疆维吾尔自治区精河县。原告常州市武进纬丰色织有限公司与被告精河县永合力纺织有限公司（以下简称永合力公司）、精河县力达纺织有限公司（以下简称力达公司）、何军、何强买卖合同纠纷一案，本院于2018年9月3日立案后，被告永合力公司在法定期限内提出管辖权异议，以被告所在地和合同履行地均在精河县为由，要求将本案移送至精河县人民法院审理。本院审查后，以本院所在地也系合同履行地驳回了管辖权异议。被告永合力公司不服裁定而提起上诉，二审法院于2019年6月10日作出裁定，驳回上诉，维持原裁定。本院依法适用简易程序，后裁定转为普通程序，于2019年11月21日公开开庭进行了审理。原告的法定代表人蒋建强及委托诉讼代理人管一华到庭参加了诉讼，四被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、判令四被告共同支付360600元并以360600元（当庭表示收到了对方返还的40000元，变更为320600元）为基数自2018年3月30日起按年利率6%计算利息直至实际付清之日止；及违约定金700000元（当庭表示即违约金）并以700000元为基数自2018年3月30日起按年利率6%计算利息直至实际付清之日止。二、判令本案诉讼费由四被告承担。事实与理由：原告系用纱单位，2017年9月7日，被告永合力公司与原告签订合同约定由其提供棉纱500吨，合计价款8500000元，购销合同第九条约定，违约方承担守约方总货款15%的违约定金，签订后，原告方依约向被告永合力公司支付合同总价款的15%（即1275000元）作为合同定金。之后被告永合力公司严重违约，只供应了一小部分棉纱，被告永合力公司在2018年1月2日向原告致函：由于自己严重延期交货，无法完成按计划交货，只能擅自改变供货计划，并一再承诺将会履行计划。2018年1月29日被告永合力公司、力达公司发函原告，函中明确表示两公司对原告供货，如违约则向原告承担连带责任，后两被告又违约。2018年3月29日两被告又向原告发函称：已无法交货，截止发函之日，将预付定金余额370600元分四期退还原告公司，另有未开发票549100元于2018年4月底前开具完毕，若违约将承担相应的经济损失，并由被告何军、何强债务加入，共同对承诺函进行履行义务。原告鉴于被告违约，只得从他人处另购棉纱来按计划生产交货，因此造成巨大损失。原告多次索要预付款退款及发票等无果，请求法院判如所请。四被告未提交答辩意见，也未提交证据。诉讼中，原告申请证人刘某,4出庭作证。其证实其与被告何强、何军系朋友，本人受被告何军的委托联系棉纱客户。在本人的介绍下，原告与被告永合力公司签订了合同。合同履行了一部分之后，永合力公司履行不了，原告要求退钱，但是被告退不出来。原告法定代表人就找到我，我就回新疆要钱，当时被告说钱给不了，给不了我就不走，然后两个公司就出具了承诺函，我要求他们两个个人担保，不然我回去无法向原告交差，所以他们两个人在饭店当着我的面在承诺函上签名表示担保。当时何军跟我讲两个企业都是他的，但是我让他们签字的时候，发现营业执照上法定代表人是何强，就让他们俩都签字了。本院经审理认定如下事实：2017年9月7日，在刘某,4的介绍下，原告作为需方，被告永合力公司作为供方，在常州市签订《购销合同》一份，约定原告向该公司购买OE21支棉纱500吨，单价17000元，总标的额8500000元，合同签订后12月底交货完毕（2017年10月初分批交货，12月底交完），货到后7个工作日内无异议，供方视为合格。在合同第七条约定，合同签订当日向供方支付合同总价的15%（1275000元）作为合同定金。当车货到需方（原告）时，需方扣除15%的预付款后，立即付清剩余85%的货款。在合同第九条约定，违约方承担守约方总货款10%的违约金。合同签订后，原告于当日支付1275000元。至2017年12月29日，被告永合力公司向原告供货9批，计171吨，价款2907000元，原告除第一批未支付价款外，其余八批均支付当批价款的85%，合计2196400元。双方对被告永合力公司其余棉纱在当年12月底未能如期足额交付未形成补充协议，原告也未要求解除合同或停止供货，而是接受了2018年1月7日至1月25日该公司的4批供货，计76吨，价款1292000元，原告支付85%的价款1098200元。即原告共支付定金及价款4569600元，被告永合力公司共交付了价款为4199000元的棉纱，结欠原告价款370600元。原告委托介绍人刘某,4至被告处催要欠款，2018年3月29日，被告永合力公司、力达公司向原告出具承诺函，承诺2018年4月15日、5月15日分别退还50000元，同年6月15日退还100000元，余款170600元于2018年7月15日退还，并有未开具发票的549100元于当年4月底前开具完毕。被告何军、何强分别在被告永合力公司、力达公司署名、盖章的上方空白处签名，但未明确其是共同承诺退还款项，还是担保退还款项。介绍人即证人刘某,4收取承诺函后，转交给原告，并证实是其要求被告何军、何强签名担保，但原告在诉讼中则要求何军、何强承担共同退还款项的责任。此后，由于被告仅退还50000元，原告多次催要余款320600元未果，委托律师起诉来院，要求判如所请。诉讼中，原告表示按合同约定，被告未能如期供货构成违约，应支付合同总价10%的违约金850000元，原告自愿降低至700000元。上述事实，由购销合同、交货清单、承诺函、证人证言及原告的陈述等佐证在卷。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。本案中，原告与被告永合力公司之间签订的购销合同是双方真实意思的表示，且不违反法律、行政法规的强制规定，应当认定合法、有效，双方应当按合同约定履行各自的义务。合同约定于2017年12月底交完，被告永合力公司应当将约定的价款为8500000元的500吨OE21支棉纱如期足额交付原告，其未能按约履行，已构成违约，应当承担相应的违约责任。被告永合力公司已交付原告的棉纱价款计4199000元，原告实际支付价款3294600元。虽然双方约定原告每批仅需支付85%的价款，至出具承诺函时，被告永合力公司已明确不再继续履行合同，原告应当付清已收棉纱的全部价款即4199000元，少支付的904400元应用定金充抵，加上被告已退还的50000元，故被告尚有320600元未退还。被告永合力公司未能如期供货，且不存在法定免责的情形，应当按合同总价的10%承担违约金850000元，原告自愿降低至700000元，系其对权利的处分，本院对该请求依法予以支持。被告力达公司在承诺函上盖章，应认定属于债务加入，应当共同承担相应的责任。虽然证人证明被告何军、何强在承诺函上签名是表示对债务的担保，但未注明系担保人，也应认定为债务的加入，也应当共同承担相应的责任。四被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其对诉讼权利的放弃，本院可依法缺席裁判。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十五条、第一百六十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、精河县永合力纺织有限公司、精河县力达纺织有限公司、何军、何强于本判决生效之日起三十日内共同返还常州市武进纬丰色织有限公司320600元及利息损失（自2018年3月30日起至实际支付之日止，按年利率6%计算）。二、精河县永合力纺织有限公司、精河县力达纺织有限公司、何军、何强于本判决生效之日起三十日内共同支付常州市武进纬丰色织有限公司违约金700000元及利息损失（自2018年3月30日起至实际支付之日止，按年利率6%计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14348元，保全费5000元，公告费900元，合计20248元，由精河县永合力纺织有限公司、精河县力达纺织有限公司、何军、何强负担19888元，由常州市武进纬丰色织有限公司负担360元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院。审 判 长  何纪华人民陪审员  吴 娜人民陪审员  颜爱英二〇一九年十一月二十五日书 记 员  羊容萱