河南省长垣市人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0728民初5573号原告新乡市康贝尔医疗科技有限公司。法定代表人：刘朝国，任总经理。统一社会信用代码：91410728580329045L。住所地：河南省长垣县满村东工业区。委托代理人方学军、田玉涛，河南弘治律师事务所律师。被告无锡市益群净化设备有限公司。法定代表人：李学兰，任公司总经理。统一社会信用代码91320206699317318C。住所地：无锡市惠山区堰桥街道锡澄北路54号。委托代理人钱永建，男，汉族，1977年12月出生，住江苏省如皋市。（系该公司职工）原告新乡市康贝尔医疗科技有限公司（以下简称新乡康贝尔公司）因与被告无锡市益群净化设备有限公司（以下简称无锡益群公司）建设工程施工合同纠纷一案，无锡益群公司于2018年11月6日向本院提起诉讼，本案于同日作出受理决定，后依法将起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票送达无锡益群公司，后依法公开开庭进行了审理。新乡康贝尔公司特别授权代理人方学军、田玉涛，无锡益群公司特别授权代理人钱永建到庭参加诉讼，本案现已审理终结。新乡康贝尔公司向本院提出诉讼请求：1、解除双方签订的加工承揽合同，并赔偿其损失658000元；2、由无锡益群公司给其开具900000元的增值税专用发票；3、由无锡益群公司承担本案全部诉讼费用。事实和理由：双方于2015年6月27日签订了《加工承揽合同》，约定有无锡益群公司为新乡康贝尔公司车间内部进行施工和装修，合同总价款1420000元。但无锡益群公司仅进行了部分施工，在取得新乡康贝尔公司960000元工程后，中止施工。后新乡康贝尔公司将未完工部分交由他人施工和购买设备，花费1118000元。并且对于新乡康贝尔公司已支付给无锡益群公司的960000元工程款，无锡益群公司仅开具60000元的增值税专用发票。无锡益群公司终止施工的行为给新乡康贝尔公司造成很大损失，新乡康贝尔公司无奈，特提起诉讼。无锡益群公司辩称，双方签订的加工承揽合同价款是1900000元，后于2016年4月1日补充签订增加协议，价款80000元，总价款共计1980000元。合同仅约定承揽方出具代购材料发票，新乡康贝尔公司要求开具增值税发票没有事实依据。停止施工的原因是新乡康贝尔公司未支付增加协议的货款，导致其无法继续施工。综上，新乡康贝尔公司的诉讼请求及事实理由与事实不符，请求法院驳回新乡康贝尔公司的诉讼请求。根据到双方当事人的诉辩意见，并征得到庭当事人认同，本院规划本案的争议焦点为：1、新乡康贝尔公司要求解除2015年6月27日双方签订的《加工承揽合同》并赔偿新乡康贝尔公司损失658000元。2、新乡康贝尔公司要求无锡益群公司开具900000元的增值税发票。有无事实根据及法律依据。针对本案的争议焦点，新乡康贝尔公司向本院提交的证据材料有：第一组，1、双方签订的《加工承揽合同》一份。2、增加协议一份。3、无锡益群公司出具的对账单一份。4、上海明伦律师事务所向新乡康贝尔公司出具的律师函一份。5、无锡益群公司向新乡康贝尔公司提供的郑州威尔斯商贸公司开具的发票三份。6、2016年9月6日通话记录一份。据此证明了双方签订的合同金额虽为1900000元，但因在履行合同是进行了变更，合同总金额应为1500000元，因无锡益群公司未按约定将该涉案工程施工完毕也未向新乡康贝尔公司交付已付工程款发票，并拒绝继续履行合同义务。第二组证据1、新乡康贝尔公司另行与唐明康签订的施工协议一份。2、向唐明康支付工程款凭证六份。3、新乡康贝尔公司购买该涉案工程的空调订货合同一份。4、购买空调发票三份。5、河南省医疗器械检验所检验报告一份。据此证明因无锡益群公司几经催促仍拒绝继续履行合同，后新乡康贝尔公司将无锡益群公司未完成的工程进行施工。双方签订的《加工承揽合同》中包含的空调，因无锡益群公司未继续履行合同义务，新乡康贝尔公司为了达到合同目的及该工程的验收，新乡康贝尔公司自行购置了空调。综上所述，新乡康贝尔公司为此多支付了658000元，系无锡益群公司的违约所致，无锡益群公司应当承担赔偿责任。针对本案的争议焦点，无锡益群公司向本院提交的证据材料有：《加工承揽合同》一份。据此证明无锡益群公司所持有的合同与新乡康贝尔公司提交的合同不一致，该合同没有手写部分，手写部分应是新乡康贝尔公司自行添加上的。经庭审质证，新乡康贝尔公司对无锡益群公司提交的《加工承揽合同》的真实性无异议，但对证明目的有异议。新乡康贝尔公司在庭审中提交的证据2、3、4已经证明了，新乡康贝尔公司持有的《加工承揽合同》才是双方的真实意思表示，后期是双方对履行和的一个变更。根据双方当事人陈述及上述有效证据，本院可以确认以下案件事实：本院可以确认以下案件事实：2015年6月27日无锡益群公司与康贝尔公司双方签订了《加工承揽合同》一份，合同内容“根据新乡康贝尔公司提供的车间平面图，在吊顶区域一层828㎡，四层共计3212㎡，进行彩钢板吊顶、隔断、空调、通风净化、照明电器、参照医药GMP要求用材施工用材。（不包含供排水及地面处理，三层车间合用一台空调机组，另增加两套表冷加热器）工程造价：壹佰玖拾万元整（1900000）（承揽方出具代购材料发票）本价格是〈总价格〉一次性承包价格，不受市场价格浮动影响。工作量按双方认可的设计图纸及报价附件。合同签订即付定金20%，人员材料进场付20%，施工一个月付20%，空调主机到场付20%，施工结束付清余款。〈质保金3%一年以后付清〉收到定金，20天进场，进场施工100个工作日完成”。合同签订后，新乡康贝尔公司自2015年7月2日至12月11日分三次向无锡益群公司支付了350000元的工程款，2016年1月4日无锡益群公司进入施工现场进行施工，2016年4月1日双方签订了1份增加协议“因定作方要求，委托承揽方定购二级反渗透纯水机组（0.5T）1台，车间用水点15个（三层），故增加费用如下：合计：97500元优惠价：80000元付款方式：机组到定作方施工现场，定作方一次性付清付款。双方签字生效。与原加工承揽合同属于同等法律效果。2016年4月1日”。在施工期间新乡康贝尔公司自2016年1月15日至5月10日，分六次向无锡益群公司支付了610000元工程款，共计给付工程款960000元。无锡益群公司未将该工程施工完毕擅自停工，后经催促，其也未对该工程未完成的部分进行施工。因无锡益群公司直至2016年9月6日仍不能完成案涉全部工程，2016年9月10日，新乡康贝尔公司与唐明康签订协议，就案涉工程未完成部分进行施工，价款575000元，新乡康贝尔公司向唐明康陆续支付款项550000元。2016年9月5日新乡康贝尔公司与南京韩威南冷制冷集团有限公司签订订货合同，购买案涉工程所需材料，合同款项共计545000元。2017年6月9日，河南省医疗器检验所出具检验报告，该涉案工程已经验收合格。新乡康贝尔公司以无锡益群公司未全部履行完合同为由，向本院提起诉讼，要求解除与无锡益群公司签订的《加工承揽合同》，并赔偿新乡康贝尔公司损失658000元，开具900000元的增值税发票，案件受理费由无锡益群公司承担。本院认为，双方签订的加工承揽合同合法有效，双方补充签订的增加协议与原加工承揽合同具有相同的效力，双方之间存在建设工程施工合同关系。在合同签订后，双方应当本着诚实信用的原则，履行合同义务。对于新乡康贝尔公司要求解除2015年6月27日与无锡益群公司签订的《加工承揽合同》的主张，因该涉案工程无锡益群公司未履行完毕，对此其予以认可，后经催促无锡益群公司仍未完成合同目的，新乡康贝尔公司即委托第三方将无锡益群公司未完成的工程施工完毕，并已验收合格，继续履行合同已无实际意义。故对此主张，本院予以支持。对于新乡康贝尔公司要求无锡益群公司赔偿损失658000元的主张，无锡益群公司认为新乡康贝尔公司违约在先，未按照合同约定的付款方式进行付款，新乡康贝尔公司提交的的证据材料确不能达到所要证明的目的。虽新乡康贝尔公司存在迟延履行行为，但已陆续支付了960000元的付款义务，其尚不足以构成根本性的违约。无锡益群公司以新乡康贝尔公司未及时履约付款为由，擅自停工，后经催促其仍未完成合同义务，也未采取补救措施，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条的规定，应当赔偿损失。鉴于新乡康贝尔公司要求赔偿的数额，未提交合同履行后可获得利益直接损失和间接损失的证据及计算方式。但确因无锡益群公司未全部履行合同义务，因此给新乡康贝尔公司造成一定的损失，其行为违背了《民法通则》规定的诚实信用原则。故本院酌定，无锡益群公司赔偿新乡康贝尔公司损失30000元。对于新乡康贝尔公司要求无锡益群公司开具900000元的工程款增值税发票的主张，合同法上的义务分为主给付义务、从给付义务和附随义务。新乡康贝尔公司已向无锡益群公司履行了主给付义务，无锡益群公司还应根据法律法规的规定，履行从给付义务。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条：单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票；《中华人民共和国发票管理办法》第十九条：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。根据上述规定，开具发票义务从行政管理角度虽具有行政法上的义务属性，但其同时应属合同上从给付义务的范畴，无锡益群公司应履行向新乡康贝尔公司开具税务发票的从给付义务。故对此主张，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（四）项、第一百零七条，《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条，《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定判决如下：解除新乡市康贝尔医疗科技有限公司与无锡市益群净化设备有限公司于2015年6月27日签订的加工承揽合同；无锡市益群净化设备有限公司于本判决生效后十日内赔偿新乡市康贝尔医疗科技有限公司损失30000元。无锡市益群净化设备有限公于本判决生效生效后十日内为新乡市康贝尔医疗科技有限公司开具900000元相应的增值税发票。驳回新乡市康贝尔医疗科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10380元，由新乡市康贝尔医疗科技有限公司承担9830元，由无锡市益群净化设备有限公司承担550元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新乡市中级人民法院。审 判 长  李保红人民陪审员  杨 洁人民陪审员  刘 彬二〇一九年十一月十二日书 记 员  刘月龙