北京市大兴区人民法院民 事 判 决 书(2019)京0115民初24965号原告：泰德天和（北京）中医药技术有限公司，住所地北京市东城区。法定代表人：闫建伟，执行董事。委托诉讼代理人：张红立，北京望和律师事务所律师。被告：北京乐正天下电子商务咨询有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区荣华中路7号院2号楼16层1607。法定代表人：张艳，经理。委托诉讼代理人：廖卉，女，该公司职员。原告泰德天和（北京）中医药技术有限公司（以下简称泰德天和公司）与被告北京乐正天下电子商务咨询有限公司（以下简称乐正天下公司）服务合同纠纷一案，本院于2019年10月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告泰德天和公司的委托诉讼代理人张红立、被告乐正天下公司的委托诉讼代理人廖卉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泰德天和公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除泰德天和公司与乐正天下公司于2018年7月8日签订的《小程序项目开发服务合同》；2、判令乐正天下公司返还泰德天和公司合同款57000元，并自2018年7月8日起至返还之日止，按照中国人民银行同期贷款利率向泰德天和公司支付利息损失；3、本案诉讼费由乐正天下公司承担。事实与理由：2018年7月8日，泰德天和公司与乐正天下公司签订《小程序项目开发服务合同》，泰德天和公司委托乐正天下公司开发中医咨询、养生美容产品平台、药膳调理、失眠便秘以及颈肩腰腿专治五个小程序，具体包括开通小程序账号、配置小程序LOGO、制作小程序、发布小程序，版本包含电商版、行业门户版、微商版和微分销版，并提供售后服务。合同签订后，泰德天和公司按照合同约定向乐正天下公司支付了全部合同款项57000元，并按照乐正天下公司的要求提供了全部材料。乐正天下公司未按照合同约定认真履行，一开始注册开通的小程序主体错误，将本应该注册到泰德天和公司名下的小程序注册到泰德天和公司法定代表人名下，后仅将一个小程序更改到泰德天和公司名下，但后续的配置、制作至今未完成，其他四个错误的小程序未做任何处理，经过泰德天和公司多次催促，乐正天下公司一直拖延未予处理，远超合同约定的制作周期，致使合同目的无法实现，给泰德天和公司造成巨大损失。乐正天下公司的行为构成根本违约，故泰德天和公司诉至本院，望判如所请。乐正天下公司辩称，同意解除合同，不同意返还合同款。关于合同履行和账号归属，因签约时泰德天和公司未携带企业营业执照等材料，为了保护小程序的名称，在与泰德天和公司法定代表人沟通的情况下，乐正天下公司先将小程序的名称挂在了法定代表人个人名下，之后再绑定到泰德天和公司的名下，现中医咨询的小程序已经迁移到泰德天和公司名下，之所以没有完成另外四个小程序的迁移，系因泰德天和公司法定代表人要求乐正天下公司将工作暂停。泰德天和公司的开户许可证拖延将近三个月才交给乐正天下公司，影响了小程序的交付，只要泰德天和公司正常向乐正天下公司提交材料，乐正天下公司可以在20个工作日内迁移四个小程序至泰德天和公司名下。合同约定泰德天和公司应于签订七日内提供完整材料，由于泰德天和公司逾期提交材料，导致合同无法继续履行。合同履行期间，泰德天和公司就小程序提出的特殊要求超出了合同约定的范围，且泰德天和公司拒绝增加费用。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年7月8日，泰德天和公司（甲方）与乐正天下公司（乙方）签订《小程序项目开发服务合同》，约定:乙方为甲方开发五个小程序，关于小程序名称分别为：1、中医咨询,2、养生美容产品平台,3、药膳调理,4、失眠便秘,5、颈肩腰腿专治；关于功能开发具体包括开通小程序账号、配置小程序LOGO、制作小程序、发布小程序，版本包括电商版、行业门户版、微商版、微分销版；关于合同金额为57000元，付款方式为刷卡；甲方有权根据本合同获得所购产品及其各项服务，包括在合同有效期内的售后服务，乙方有权收取合同约定的各项服务费用；《服务条款》与《信息安全保障责任书》作为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。《服务条款》约定：关于甲方权责，合同签订后7日内，甲方应向乙方提供所购买产品及服务的真实完整的信息资料，如因甲方延误提供资料导致乙方制作工作延迟的，由甲方承担因此造成的全部责任；关于乙方权责，自收到甲方支付的全部合同款项及真实完整的信息资料后，乙方有义务按照合同规定为甲方提供约定产品的相关服务；关于服务内容，甲方向乙方支付相应服务费并且完整提交制作产品相关资料后，乙方开始小程序制作，制作完成后应将确认函以邮件、短信、微信等形式发给甲方，甲方应在收到后2日内回复确认，非乙方原因导致的甲方未收到或延迟收到乙方发出的确认函，乙方免除相关责任，乙方在确认函发出后3天内，如甲方没有以书面形式回复乙方对开发产品有异议，视为甲方默认乙方已经完成甲方的小程序制作并已接受该产品；关于违约责任，如甲方违反关于甲方权责的条款，乙方有权停止提供服务，甲方已支付的服务费不予退还，任何一方违约，除应承担本合同约定的违约责任外，如给对方造成损失的（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费等），还应据实赔偿，无论发生何种情况。合同签订后，泰德天和公司向乐正天下公司支付了合同款57000元。2018年7月9日，乐正天下公司通过微信群的方式向泰德天和公司发生小程序项目服务阶段介绍，具体包括：1.小程序账户主题资料收集及账户认证阶段，工期为3-5个工作日；2.小程序需求对接及框架设计阶段，工期为3-5个工作日；3.小程序页面设计及素材整理阶段，工期为1-3个工作日；4.小程序平台搭建及系统开发阶段，工期为1-3个工作日；5.小程序平台测试预览阶段，确认无误后发布上线，工期为1-3个工作日；6.小程序上线推广应用阶段。后乐正天下公司在微信群中告知泰德天和公司五个小程序需一个一个制作，泰德天和公司未表示异议。乐正天下公司亦向泰德天和公司提交了《小程序搭建方案》。2018年9月10日左右，泰德天和公司将制作小程序所需的材料交付给乐正天下公司。泰德天和公司向本院提交了一份《小程序项目阶段流程表》，欲证明乐正天下公司应当在30至45个工作日内完成小程序制作、上线，并提供后续服务。乐正天下公司对该证据的真实性认可，证明目的不认可，称其未在45个工作日内完成是由于泰德天和公司拖延提交材料，并进行了多次修改，其修改内容超出合同范围，泰德天和公司法定代表人于2019年7月23日通过微信方式告知乐正天下公司工作暂停。经询，乐正天下公司称在泰德天和公司配合的情况下，同时制作五个小程序需20至45个工作日，单独制作每个小程序均需20至45个工作日，且允许泰德天和公司在合同约定范围内提出修改意见，乐正天下公司已经制作完成第一个小程序，尚未交付给泰德天和公司,其曾于2019年7月9日将测试版交付给泰德天和公司，泰德天和公司在2019年7月9日前向乐正天下公司就小程序提出的修改内容在合同约定范围内。庭审中，泰德天和公司与乐正天下公司均同意于2019年11月7日解除合同。本院认为，泰德天和公司与乐正天下公司签订的《小程序项目开发服务合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，为合法、有效的合同，对双方均有约束力。本案中，泰德天和公司与乐正天下公司均同意于2019年11月7日解除《小程序开发服务合同》，本院对此不持异议。依据《小程序项目阶段流程表》以及双方当事人的陈述，本院认为泰德天和公司于2018年9月10日左右提交材料，未按照合同约定于合同签订后七日内提交材料，但乐正天下公司接收了材料，且开始着手为泰德天和公司制作小程序，则乐正天下公司相应的履行期限应适当延长，乐正天下公司称应在接收材料后的20至45个工作日将第一个小程序交付给泰德天和公司，但未在合理期限内交付，故乐正天下公司存在违约行为，应当承担违约责任。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。关于应退还的合同款，鉴于乐正天下公司提供了部分服务，未能提供完整的服务，故对于乐正天下公司应当退还的具体数额，根据其提供的服务情况，本院酌情按照40000元进行退还。关于利息损失，于合同无据，故本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条及之规定，判决如下：一、确认泰德天和（北京）中医药技术有限公司与北京乐正天下电子商务咨询有限公司签订的《小程序开发服务合同》于2019年11月7日解除；二、北京乐正天下电子商务咨询有限公司于本判决生效后七日内退还泰德天和（北京）中医药技术有限公司40000元；三、驳回泰德天和（北京）中医药技术有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费613元，由泰德天和（北京）中医药技术有限公司负担183元（已交纳）,由北京乐正天下电子商务咨询有限公司负担430元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员 霍志勇二〇一九年十一月二十五日法官助理 孙 青书 记 员 董 惠