广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0107民初4602号 原告：李艳丽，女，1984年2月2日出生，壮族，住广西崇左市江州区。 委托诉讼代理人：林成好（系原告李艳丽配偶），住广西崇左市江州区。 被告：广西苹果装饰设计有限公司，住所地南宁市青秀区民族大道143号德瑞花园6号楼3层01、02号，统一社会信用代码：9145010335364650IU。 法定代表人：龚伟华。 被告：湖南苹果装饰设计工程有限公司，住所地长沙市开福区黄兴北路89号上城金都大厦202、302号房，统一社会信用代91430105553048047G。 法定代表人：李齐。 原告李艳丽与被告广西苹果装饰设计有限公司（以下简称广西苹果公司）、湖南苹果装饰设计工程有限公司（以下简称湖南苹果公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月19日立案后，依法适用普通程序，于2019年11月11日公开开庭进行审理。原告李艳丽的委托诉讼代理人林成好到庭参加诉讼。被告广西苹果公司、湖南苹果公司经本院公告送达传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告李艳丽向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告广西苹果公司于2018年2月25日签订的《装修工程合同》，返还装修工程款58000元；2.判令被告支付原告合同金额20%的违约金19333.2元，并以58000元为基数、按同期中国人民银行同期同类贷款利率、自2018年5月7日暂计至起诉之日计算利息，日后利息计至归还之日止；3.诉讼费用由被告承担。 事实和理由：2017年5月13日，原告李艳丽与被告广西苹果公司就南宁市西乡塘区西宁路6号奥园上筑（原翰林上筑）1-2-403房的装修工程签署了装修工程意向书，并通过支付宝扫码的方式向被告广西苹果公司支付5000元的意向定金。2017年5月20日，双方签订《意向合同》，约定了装修房屋的相关事宜，当日原告通过支付宝扫码的方式向广西苹果公司支付意向款24000元。后原告的贷款方案被退回，原告于2017年7月26日向广西苹果公司申请退回20000元，保留9000元作为意向定金。后广西苹果公司收回24000元的收据，并于2017年7月27日向原告开出4000元的收据。2018年2月25日，原告与被告广西苹果公司签订《工程合同》，原告用银行卡刷卡的方式向广西苹果公司支付工程款49000元。至此，原告共向广西苹果公司支付了装修工程款58000元。 由于装修设计问题没有最终确定一直拖到2018年4月19日到小区物业办理装修服务协议，安排进场施工事宜。2018年5月3日，仅有一些工人做了一些进场前的清理和入户通道、门窗防护工作。2018年5月4日，原告接到设计师通知，称广西苹果公司运营出现了问题。2018年5月7日，广西苹果公司的所有店面全部倒闭，法定代表人龚伟华不知去向。 由于原告2018年2月25日转款49000元的收款方户名为湖南苹果公司，且湖南苹果公司持有广西苹果公司的股份，因此原告将湖南苹果公司一并列为被告，其应当与广西苹果公司一起承担责任。 综上所述，原告为维护自身权利，特诉至法院，恳请法院支持原告的诉讼请求。 被告广西苹果公司、湖南苹果公司均未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。 根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年2月25日，原告李艳丽（甲方）与被告广西苹果公司（乙方）签订《工程合同》一份，约定被告广西苹果公司对原告位于西宁路6号瀚林上筑1-2-403号房进行装修，工程价款为96666元。合同第9.5条约定因乙方责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由乙方向甲方支付50元每天的违约金，但遇小区周末不能正常施工或法定节假日，则施工工期相应顺延。第9.8条约定，在乙方已经进场施工的情况下，如甲方单方要求终止本合同则甲方须向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已经做好的项目费用；如乙方单方要求终止本合同则乙方须向甲方支付合同金额的20%作为违约金，乙方放弃已经做好的项目费用。双方还就其他的相关事宜进行了约定。 签订合同前，被告广西苹果公司分别于2017年5月13日、2017年7月27日向原告出具《收据》，确认收到原告支付的瀚林上筑1栋2单元403室意向金5000元、诚意金4000元。2018年2月25日，原告向被告湖南苹果公司账户转账49000元，被告广西苹果公司向原告出具《收据》，确认收到原告支付的瀚林上筑1栋2单元403室首期款49000元。前述款项共计58000元。 2018年4月19日，原告李艳丽与南宁市瀚林物业服务有限公司瀚林上筑物业服务中心签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》，约定该物业公司对李艳丽就瀚林雅筑1栋2座403号房的装修行为进行管理，装修期限为2018年4月19日至2018年7月19日。被告广西苹果公司的工作人员亦在该《住宅市内装饰装修管理服务协议》落款处签字。 本院于2019年8月8日在新浪司法网刊登公告，向被告广西苹果公司、湖南苹果公司送达原告的民事起诉状、证据副本及应诉通知等相关材料。 另查明：被告广西苹果公司系具备装饰工程的设计及施工资质的有限责任公司。湖南苹果公司为广西苹果公司的股东。 本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告广西苹果公司、湖南苹果公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已经放弃答辩和质证的权利，应承担由此带来的相应法律后果。 原告李艳丽与被告广西苹果公司签订的《工程合同》出自双方当事人的真实意思表示且不违反法律、行政法规的强制性规定，成立并依法有效，双方当事人均应按照合同约定全面履行各自义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行……”。本案中，原告已向被告广西苹果公司支付工程款58000元，被告广西苹果公司至今未对涉案房屋进行装修，故原告要求解除与被告广西苹果公司签订的《工程合同》，符合上述法律规定，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十六条规定，合同自通知到达对方时解除。本院于2019年8月8日在新浪司法网刊登公告，向被告广西苹果公司送达民事起诉状等材料，被告广西苹果公司自公告发布之日起第61日即2019年10月8日应获知原告解除合同的意思表示，因此，本院依法确认合同自通知到达之日即2019年10月8日解除。 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”本案合同解除后，被告广西苹果公司应将其收取的装修款58000元退还原告。 关于违约金及利息。如前所述，被告广西苹果公司未按合同约定完成装修工作已构成违约，应向原告承担违约责任。根据合同第9.5条约定，被告逾期完工的，应向原告支付50元每天的违约金，自《住宅室内装饰装修管理服务协议》约定的装修期限届满之次日即2018年7月20日计算至前述合同解除之日即2019年10月8日止，被告应向原告支付逾期完工违约金共计22300元（50元/天×446天）。现原告仅主张按合同金额的20%计算违约金即19333.2元（96666元×20%），并未超出上述违约金数额，本院予以支持。至于利息，《工程合同》并未对利息作出约定，因被告广西苹果公司的违约行为，原告已主张前述违约金，且获得本院支持，前述违约金已足以弥补原告因被告广西苹果公司违约造成的利息损失，故原告要求被告广西苹果公司支付利息，没有事实及法律依据，本院不予支持。 关于被告湖南苹果公司的民事责任问题。本案为装饰装修合同纠纷，湖南苹果公司并非涉案《工程合同》当事人，其无需承担本案债务。原告向湖南苹果公司账户转账后，由广西苹果公司向原告出具《收据》，相关责任应由广西苹果公司承担。虽然湖南苹果公司系广西苹果公司的股东，但原告未能举证证明湖南苹果公司与广西苹果公司在财务上存在混同导致两公司人格混同的情形，故原告要求被告湖南苹果公司对被告广西苹果公司的债务承担连带清偿责任没有事实及法律依据，本院不予支持。 综上所述，综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十六条、第九十七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、确认原告李艳丽与被告广西苹果装饰设计有限公司签订的《工程合同》于2019年10月8日解除； 二、被告广西苹果装饰设计有限公司返还原告李艳丽装修款58000元； 三、被告广西苹果装饰设计有限公司向原告李艳丽支付违约金19333.2元； 四、驳回原告李艳丽的其他诉讼请求。 上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起两年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费1733元（原告李艳丽已预交），由被告广西苹果装饰设计有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  韦月玲 人民陪审员  高济昌 人民陪审员  韦志红 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  唐 敏