广东省清远市清城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1802民初6677号原告：黄海峰，男，汉族，1977年12月17日出生，住广东省清远市清城区***************2802。被告：清远市三色源装饰工程有限公司。住所地：清远市清城区************01／02房。法定代表人：梁某1。原告黄海峰与被告清远市三色源装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告黄海峰到庭参加诉讼，被告清远市三色源装饰工程有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告黄海峰向本院提出诉讼请求：1、取消被告与原告签订的装修合同。2、被告支付工程款25000元给原告及从起诉之日起利息按年利率6%计算至欠款付清之日止。3、被告赔偿原告的经济损失30000元。4、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告明确第一项诉讼请求为:解除被告与原告签订的装修合同。事实和理由：原告位于清远市清城区海港城14栋2802房屋需要装修，由朋友介绍认识被告清远市三色源装饰工程有限公司老板梁某1。经友好协商，在2019年4月3日，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，原告与被告签订《装修合同书》，约定被告在90个工作日内（时间由2019年4月8日至2019年7月1日）以工程总额115000元承包原告房屋装修工作。按合同约定，当天原告经网上转账和微信转账方式支付第一笔装修工程款34440元。在装修过程中被告以资金周转困难为由向原告提出预支工程款，原告经刷卡支付方式一次50000元、一次13800元给予被告，合共支付被告103240元。装修期间原告多次去到工地，发现装修进展缓慢，非常担忧工期。曾经找到被告了解原因，责令被告必须要按质按期完成装修工作，但每次回复都是尽快完成以各种推脱。在超过约定交付期后，原告再次找到被告希望解决问题。最后被告在2019年7月11日亲笔签署一份《补充协议》，内容是因自身责任导致逾期交付，因此再次承诺：1、把超额支付的工程款30000元退回原告，如超期退回按每天1000元作违约金。2、再次保证在2019年8月21日完成装修工程，否则每天支付500元作罚金处理。3、补偿3200元作为因逾期交付使用给原告的房租补贴。签订《补充协议》后被告只退回原告5000元，余款25000元与其他事项完全无兑现，现已超出所定期限。被告在此期间违反约定，缺乏诚信。原告通过打电话及微信方式多次向被告催收，但被告一拖再拖，避而不见，故意失联，毫无诚信。最后原告亲身去到被告公司，发现被告清远市三色源装饰工程有限公司人去楼空，老板梁某1从此无法联系。因此，原告现向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院依法判决。原告认为，被告除了应归还25000元超额支付款项给原告外，并从起诉之日起利息按年利率6%计算至欠款付清之日止。另外根据《中华人民共和国合同法》之规定，解除双方签订的装修合同，理应赔偿原告因被告无履行合同违约造成的经济损失。综上，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。被告清远市三色源装饰工程有限公司未作答辩。本院经审理认定事实如下：2019年4月3日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《清远市三色源装饰装修工程施工合同》，约定采取乙方部分包料及全包工的方式装修甲方位于清远市清城区海港城14栋2802的房屋。工程期限为90个工作日，开工时间为2019年4月8日，竣工时间为2019年7月1日。工程总造价约定为115000元，分四次支付：合同生效后，开工前两天，甲方向乙方支付总价的30%（即34440元）作为第一款开工款；水电完工后泥工进场前甲方向乙方支付总价的30%（即34440元）；泥工完工后油漆工进场前甲方向乙方支付总价的30%（即34440元），工程竣工后3天内甲方支付总价的10%（即11500元）后结清款项。另外，双方约定违约责任：甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金100元；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金100元。签订《清远市三色源装饰装修工程施工合同》后，原告按进度向被告支付工程款，但被告未能按期完成对涉案房屋的装修。2019年7月11日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《补充协议》，载明了由于乙方没有在相应的时间内将装修完毕的房屋交付给甲方，但甲方超出工程进度，多向乙方支付了30000元工程款，故双方协议如下：“1、乙方在2019年7月17日内交还甲方30000元，甲方不再追究三色源公司的前期工程的责任。如没还，则追究法律责任。如超期，支付3000，另按每天1000的违约金。2、后面没有完成的工程，乙方要在2019年8月21日完成（注:在2019年7月14日进场,在此时间内没有完成,乙方则每天支付给甲方500元罚金）。3、乙方另支付给甲方3200元作为前期的房租。”原告表示，签订《补充协议》后，被告只退还了5000元工程款，经原告多次催促，被告一直未按协议约定退还25000元以及进场完成剩余的装饰装修工程。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。原、被告签订的《清远市三色源装饰装修工程施工合同》及《补充协议》是双方当事人真实意思表示，其内容并未违反法律、行政法规效力性强制性规定，合同依法成立并生效，对双方均有法律约束力。原告已按合同约定的进度向被告支付工程款，被告也应当按照约定全面履行装修义务。但被告签订《补充协议》后，经原告的多次催促，仍未能在承诺时间内完成对涉案房屋的装修，其行为已构成违约。现原告起诉要求解除其与被告签订的《清远市三色源装饰装修工程施工合同》，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，本院予以支持。关于原告要求被告退还25000元及从原告起诉之日起支付利息的主张。双方签订的《补充协议》确认被告应向原告退还工程款30000元，原告自认被告已退还5000元，故原告要求被告退还剩余的25000元及按年利率6%的标准支付资金占用期间的利息的诉讼请求，合法合理，本院予以支持。关于原告要求被告赔偿损失30000元的主张。根据双方签订的《补充协议》，被告承诺向原告支付3200元作为房租损失，以及承诺在2019年8月21日前完成对涉案房屋的装修，否则按每天500元罚款。该约定实际上是双方对违约产生的损失赔偿额的一种计算方法且未违反法律规定，现被告承诺的完工期早已超过60天，被告仍未完成对涉案房屋的装修，故原告向被告主张违约金30000元，合法有据，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第四项、第一百一十四条第一款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原告黄海峰与被告清远市三色源装饰工程有限公司于2019年4月3日签订的《清远市三色源装饰装修工程施工合同》。二、被告清远市三色源装饰工程有限公司于本判决生效之日起10日内向原告黄海峰退还工程款25000元及利息（利息以25000元为基数从2019年9月16起按年利率6%的标准计付至款项付清之日止）。三、被告清远市三色源装饰工程有限公司于本判决生效之日起10日内向原告黄海峰支付违约金30000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1600元，由被告清远市三色源装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审判员  黄洁怡二〇一九年十一月十九日书记员  卢晓婷附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。