江苏省南京市江宁区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0115民初3432号原告：江苏海企国际股份有限公司，统一社会信用代码91320000134797537R，住所地江苏省南京市江宁开发区利源南路8号。法定代表人：杨剑鹏，公司总经理。委托诉讼代理人：袁青，公司员工。委托诉讼代理人：赵云维，北京市盈科（南京）律师事务所律师。被告：阜宁县雅韵达服饰有限公司，统一社会信用代码913209233462072286，住所地江苏省阜宁县阜城条河村一组青龙路35号。法定代表人：徐为春。委托诉讼代理人：戴学清，公司员工。委托诉讼代理人：徐亚娟，公司员工。原告江苏海企国际股份有限公司（以下简称海企公司）诉被告阜宁县雅韵达服饰有限公司（以下简称雅韵达公司）定作合同纠纷一案，本院于2019年2月15日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告海企公司委托诉讼代理人袁青、赵云维，被告雅韵达公司委托诉讼代理人戴学清、徐亚娟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告海企公司向本院提出诉讼请求：要求被告雅韵达公司给付运费损失20848.56元、制作工序损失费65114元、残次衣物损失费10902元、逾期交货违约金40717.4元、超额收取的加工费30396元，合计167977.96元。事实与理由：2018年7月17日、8月1日其与雅韵达公司签订两份承揽合同，约定由雅韵达公司为其加工两批服装，交货期限分别为同年8月20日、8月31日，价款分别为136848元、106320元，交货地点在上海港指定仓库。在合同履行过程中，因雅韵达公司多次违约，其公司只得将部分货物运送至溧水，部分货物自提。在对货物进行后道加工后发送至上海港。因雅韵达公司变更交货地点且逾期交货，导致其公司多支付了运费、进仓费、海运费等合计20848.56元。因雅韵达公司交付的服装未完工，其公司另行找人加工，产生费用65114元。雅韵达公司交付的服装存在瑕疵，给其造成损失10902元。雅韵达公司逾期交货，应承担40717.4元违约金。此外，其公司还多付了30396元价款，雅韵达公司应当返还。被告雅韵达公司辩称：双方的合同已履行完毕，钱货两清，其公司不应给付原告海企公司主张的各项款项。另外，1、其公司交付的产品中确有残次品，但只有1.5%左右，没有超过合理的标准，且其公司无偿多做了143件衣服；2、海企公司因自己的工厂无活可干，故要求变更交货地点，让自己工厂的工人自行对服装进行后期整理；3、案涉服装的后道加工是海企公司自行要求由自己的工厂完成，并非其公司不愿意做；4、逾期交货的原因在于海企公司面料不及时提供，且提供的面料为乱七八糟的裁片，另外，海企公司没有提供足够专业机器和模具。此外，整个货物的后道是海企公司自行整理的逾期与其公司无关；5、因为海企公司的原因增加了其公司的生产成本，故增加加工费在情理之中。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2018年7月17日，原告海企公司与被告雅韵达公司签订一份承揽合同，约定雅韵达公司为海企公司加工混纺男式夹克5702建，加工单价为24元，总价为136848元，交货期限为2018年8月20日，交货地点为上海指定仓库，合同还约定，如雅韵达公司逾期交货，应向海企公司支付每天货值2%的违约金。同年8月1日，双方再次签订一份承揽合同，约定雅韵达公司为海企公司加工全棉男式夹克4430件，加工单价为24元，总价为106320元，交货时间为2018年8月31日，交货地点为上海指定仓库，合同还约定，雅韵达公司逾期交货的，向海企公司支付每天货值2%的违约金。合同签订后，双方均开始履行合同。海企公司就第一份合同向雅韵达公司提供了面料，就第二份合同向雅韵达公司提供的是裁片，海企公司向雅韵达公司提供了一台加工服装所需机器及两套专用模具。合同在履行过程中，海企公司在明知雅韵达公司所加工的服装后道工序尚未完成的情况下通知雅韵达公司将货物交至本市溧水区宝多克制衣厂和镇江句容市天宇服饰有限公司。2018年8月24日、9月14日，雅韵达公司分别将第一份合同、第二份合同项下的服装送至上述地点，交付货物时雅韵达公司多交付了143件服装，海企公司在收货时，发现了货物中有部分有外观质量瑕疵，海企公司通知雅韵达公司变更交货地点时，并未明确服装后道工序的加工费用、变更后产生的运费等费用的承担。2018年9月14日，海企公司工作人员袁青至雅韵达公司沟通相关事宜时，双方因加工费价格发生矛盾后，袁青报警。当日，海企公司按雅韵达公司指示，支付了加工款273564元，雅韵达公司向海企公司开具了发票，海企公司将发票抵扣做账。上述事实，有承揽合同、微信聊天记录、报警记录及当事人陈述等证据材料证实。本院认为，原告海企公司与被告雅韵达公司签订的承揽合同系双方真实意思的表示，且不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。现雅韵达公司已交货并开具发票，海企公司已支付款项并将发票抵扣入账，应视为双方已就案涉合同结算并履行完毕，海企公司称付款系受胁迫，如海企公司确受胁迫，应主张撤销其付款行为，在其未撤销前，该付款行为有效。而海企公司未撤销付款行为，故双方的结算行为有效，双方在合同履行过程中，海企公司在明知雅韵达公司未完成服装后道工序时，通知雅韵达公司交货，且指定交货地点，应视为海企公司对交货标准、交货地点的变更，海企公司在变更交货标准和地点时未说明相关责任由谁承担，结合其与雅韵达公司结算并付款，应视为相关责任由其自行承担，亦即运费损失、制作工序损失由海企公司自行负担。海企公司明知产品有外观质量瑕疵，仍与雅韵达公司结算，并支付加工款，应视为放弃对产品外观瑕疵质量问题的赔偿请求，如前所述，海企公司的付款行为在被撤销之前合法有效，其要求雅韵达公司返还多收的加工款于法无据，综上，对于原告海企公司要求被告雅韵达公司赔偿运费损失20848.56元、制作工序损失65114元、残次衣物损失10902元、返还超收加工费30396元的诉讼请求，本院不予支持。双方合同约定了雅韵达公司逾期交货的违约责任，海企公司亦未明示放弃，故雅韵达公司应承担相应的违约责任。就第一份合同项下的货物，雅韵达公司逾期交货4天，应给付违约金10947.84元，第二份合同项下的货物，雅韵达公司逾期交货14天，应给付违约金29769.6元，合计40717.44元，雅韵达公司关于逾期原因为海企公司提供的原料不及时、面料不符合要求、机器设备及专用模具不够的辩解意见，首先双方合同对上述内容没有进行约定，其次雅韵达公司在合同履行过程中并未提出，且没有其他证据证明，故本院不予采信，故对原告海企公司要求被告雅韵达公司赔偿逾期交货违约金40717.4元的诉讼请求，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十条、第九十一条第（一）项、第一百一十四条第一项、第二百六十一条之规定，判决如下：一、被告阜宁县雅韵达服饰有限公司于本判决发生法律效力之日起10内给付原告江苏海企国际股份有限公司逾期交货违约金40717.4元；二、驳回原告江苏海企国际股份有限公司的其他诉讼请求。如被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案应收案件受理费收取3660元、保全费1360元，合计5020元，由原告江苏海企国际股份有限公司负担3803元，被告阜宁县雅韵达服饰有限公司负担1217元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  史俊杰人民陪审员  赵 锋人民陪审员  夏慧军二〇一九年十一月二十一日法官 助理  谢 雨书 记 员  陈 玲