山东省济南市济阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0125民初2478号原告（反诉被告）：济南金鑫置业有限公司，住所地山东省济南市济阳区开元大街南、汇鑫路路西三功开元阁二号楼11号商铺一楼。法定代表人：何戎，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：朱红忠，山东柏瑞律师事务所律师。委托诉讼代理人：王韶，山东柏瑞律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：江苏友安消防工程有限公司济阳分公司，住所地山东省济南市济阳区济北街道永康街22-39号一层。负责人：高木立，经理。委托诉讼代理人：刘昌燕，女，1979年3月23日出生，汉族，该公司职工。委托诉讼代理人：王韩英，济南历城金橄榄法律服务所法律工作者。被告：江苏友安消防工程有限公司，住所地江苏省徐州市大庆路香山庭院8#-1-301、303、304、305、306、307。法定代表人：朱庆锋，执行董事兼总经理。原告（反诉被告）济南金鑫置业有限公司（以下简称金鑫公司）与被告（反诉原告）江苏友安消防工程有限公司济阳分公司(以下简称友安公司济阳分公司)、被告江苏友安消防工程有限公司（以下简称友安公司）建设工程施工合同纠纷，本院于2019年4月26日立案后，依法适用普通程序于2019年7月29日公开开庭进行了审理。金鑫公司的委托诉讼代理人朱红忠、王韶，友安公司济阳分公司的委托诉讼代理人刘昌燕、王韩英到庭参加诉讼，友安公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。金鑫公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告双方于2016年8月26日签订的《消防工程施工合同》；2.判令两被告施工人员、材料、设备撤离施工现场；3.判令两被告支付原告赔偿金及违约金500000元；4.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原、被告双方于2016年8月26日签订《消防工程施工合同》，采取消防专项总承包的方式，由被告对原告投资建设的济阳汇鑫农贸市场消防工程进行施工。合同第九条第一款约定，在合同签订两日内，由被告向原告缴纳合同履约保证金100万元。合同第十一条第三款约定，如乙方在规定的时间内没有交纳合同履约保证金的，本合同自动作废。被告在交纳50万元履约保证金后，剩余50万元逾期至今未交纳，已构成违约。被告在进场后并未积极施工，屡次恶意闹事，导致工期严重滞后，影响原告按期交付使用，致使合同目的不能实现。另外，被告在施工过程中未按图纸施工，未按照技术规程和施工规范进行质量管控，且严重不服从现场管理，其单方采用的涉及安全和主要使用功能的重要材料、产品、设备并未进行进场前检验且未经甲方监理认可，存在野蛮施工的情形，严重影响了工程质量和其他工程的施工进度，给原告造成了极大的质量隐患和经济损失。友安公司济阳分公司系友安公司的分公司，应当承担连带责任。为此，原告诉至法院，请求判如所请。友安公司济阳分公司辩称，同意解除合同，要求金鑫公司返还保证金。友安公司未作答辩。友安公司济阳分公司向本院提出反诉请求：1.判令金鑫公司退还保证金50万元及利息损失（以50万元为基数，自2016年11月26日起至实际给付之日止，按年利率24%计算）；2.诉讼费由金鑫公司承担。事实和理由：友安公司济阳分公司与金鑫公司于2016年8月26日签订《消防工程施工合同》，工程为济阳汇鑫农贸市场消防专项工程总承包。合同签订后，友安公司济阳分公司分别于2016年8月31日、2016年9月2日向金鑫公司交纳保证金30万元、20万元，并按合同约定进行了施工。因金鑫公司的原因整个工程至目前一直停工，使友安公司济阳分公司遭受了巨大的经济损失。现友安公司济阳分公司要求金鑫公司返还保证金及利息损失，望判如所请。金鑫公司辩称，友安公司济阳分公司要求返还50万元保证金及利息损失缺少法律和事实依据。根据友安公司济阳分公司与金鑫公司于2016年8月26日签订的《消防工程施工合同》第九条第1款约定，在合同签订两日内，由友安公司济阳分公司向金鑫公司交纳合同履约保证金100万元。同时，合同第十一条第3款约定，如乙方即友安公司济阳分公司未在规定的时间内没有缴纳合同履约保证金，本合同自动作废。友安公司济阳分公司在交纳50万元履约保证金后，剩余50万元逾期至今未予交纳，以违约在先，应当承担违约责任。综上，友安公司济阳分公司的反诉请求没有事实及法律依据，应当予以驳回。双方围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织当事人进行了质证。对双方无争议的《消防工程施工合同》、2017年7月29日施工通知、山东济阳农村商业银行股份有限公司客户回单、收款收据等证据，本院予以采信并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：友安公司济阳分公司系友安公司的分公司，经营范围为隶属企业开展业务服务，友安公司经营范围为消防工程设计、施工，建筑智能化工程、防腐保温工程、城市道路照明工程施工；消防设备、机电设备、中央空调、建筑物管道、线路安装、维护；消防器材销售；消防设施检测、技术服务。2016年8月26日，金鑫公司（甲方）与友安公司济阳分公司（乙方）签订《消防工程施工合同》，金鑫公司将位于济阳县汇鑫路西汇鑫苑小区北济阳汇鑫农贸市场消防工程承包给友安公司济阳分公司。合同约定，承包方式为专项总承包，工程款暂估600万元（据实结算），合同工期为2016年8月30日至2017年12月30日。合同第五条约定合同价款：1.采用可调价合同，合同价款调整办法，按照双方核定的定额子目、以竣工图工程量，材料调整办法按双方合同约定的条款调价、变更签证说明执行。本项执行2003年《山东省安装工程消耗量定额》、2006年山东省安装工程项目构成及计价规则、最新山东省安装工程价目表相应费用收取，人工费按照60元/工日调整、执行三类取费。零工按实际发生100元/工日计入。3、材料价格按施工当期造价管理部门发布的信息价下浮10%计取，其中信息价目表中没有的子项由甲方批价。设备、阀门、防火卷帘由甲方采购，乙方只计取施工费和采保费。合同第六条约定付款方式：本项目预留预埋全部结束后支付已完工程量的70%进度款，安装阶段每两层为一进度款结算结点，分水、电专业分项进行支付，单专业完成后支付已完成工程量70%进度款，全部系统安装完毕，经自验合格后，付款至已完工程量的85%，综合验收完成后并上批完所有竣工资料审计完成后支付总工程款的95%，留5%质保金，质保期结束后无任何质量问题一次结清，质量保期为一年。合同第九条约定合同履约保证金的交纳和返还：1、合同签订2日内，乙方向甲方交纳合同履约保证金人民币100万元整；2、主体一层封顶后或合同签订日起三个月内甲方返还给乙方50%的合同履约保证金，竣工后甲方返还给乙方剩余部分的合同履约保证金（合同履约保证金无息）。2016年8月31日，友安公司济阳分公司向金鑫公司交纳保证金30万元，2016年9月2日，友安公司济阳分公司向金鑫公司交纳保证金20万元，同日，金鑫公司向友安公司济阳分公司出具50万元保证金收据。合同签订后，友安公司济阳分公司组织人员进场施工，后停止施工，一直并未施工。2017年7月29日，建设方济阳县济北街道汇鑫苑社区居民委员会和投资方金鑫公司向友安公司济阳分公司下发通知，内容如下：1、因与好又多商场签约，二、三层安装及消防工程待重新出设计方案后再进行施工，图纸变更前禁止施工。2、因汇鑫路及排水管道近期要进行封闭施工，农贸市场东侧所有材料、设备及私自运到的集装箱办公室在下月15日前清理干净。3、进场材料严格按设计要求及国家验收标准报验，对已进场材料不符合国家标准的予以退场，对已使用的材料进行自检，检查不达标的建设方不予计量及监理单位不予验收。4、尽快制定一层及地下室施工进度计划及施工方案报建设方及监理审批，进度计划及施工方案审批前不得施工，如强行施工建设方及监理单位不予验收和核量。5、现场材料要分类堆放，排放整齐，做好成品保护措施。6、希望贵公司落实现场管理责任制，加强员工的素质教育，提高技术管理水平，如再发生不服从现场管理及野蛮施工行为，我单位将解除贵公司合同并由贵公司承担一切责任。另，金鑫公司与友安公司济阳分公司就涉案工程款已经另案处理。本院认为，金鑫公司（甲方）与友安公司济阳分公司（乙方）签订的《消防工程施工合同》是双方真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，系有效合同。金鑫公司主张解除合同，友安公司济阳分公司庭审时同意解除合同，本院认定双方签订的《消防工程施工合同》于2019年7月29日解除。双方签订的《消防工程施工合同》已经解除，涉案施工合同不再继续履行，友安公司济阳分公司应当撤离施工现场。对于金鑫公司主张的赔偿金及违约金未提供证据予以证明，本院不予支持。对于友安公司济阳分公司主张金鑫公司返还保证金50万元，本院认为，友安公司济阳分公司已经交纳保证金50万元，该保证金系履约保证金，涉案合同已经解除，金鑫公司应当予以返还。因双方约定保证金没有利息，故友安公司济阳分公司主张的保证金利息，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第二百六十九条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、济南金鑫置业有限公司与江苏友安消防工程有限公司济阳分公司签订的《消防工程施工合同》于2019年7月29日解除；二、江苏友安消防工程有限公司济阳分公司于本判决生效之日起十日内撤离济阳汇鑫农贸市场消防工程施工现场包括施工人员、材料、设备；三、济南金鑫置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还江苏友安消防工程有限公司济阳分公司保证金500000元；四、驳回济南金鑫置业有限公司的其他诉讼请求；五、驳回江苏友安消防工程有限公司济阳分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8800元，由济南金鑫置业有限公司负担，反诉费减半收取计4400元，由济南金鑫置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  张艳伟人民陪审员  闫圣亮人民陪审员  高培华二〇一九年十一月十二日书 记 员  李书广