兴城市人民法院民 事 判 决 书（2019）辽1481民初2343号原告：华汇工程设计集团股份有限公司。住所地：江苏省绍兴市越城区解放大道177号华汇科研中心。统一社会信用代码：13306007210107199。法定代表人：徐一鸣，男，1963年3月27日出生，汉族，该公司经理，住浙江省绍兴市越城区。委托诉讼代理人：金晓玲，女，1986年9月20日出生，汉族，该公司员工，住浙江省上虞市。委托诉讼代理人：董淑婷，女，1995年1月24日出生，汉族，该公司员工，住浙江省绍兴县。被告：辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司。住所地：辽宁省岛市兴城市钓鱼台办事处兴海路四段15号。统一社会信用代码：91211481MA0U3T1Y4D。负责人：刘金彪，公司经理。委托诉讼代理人：刘子柱，辽宁朗元律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐有为，男，1961年3月16日出生，汉族，该公司职员，住沈阳市和平区。被告：辽宁和润德健康管理有限公司；住所地：辽宁省和平区青年大街390号（1523）。统一社会信用代码：91210102MA0P4B5J9Y。法定代表人：刘金彪，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘子柱，辽宁朗元律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐有为，男，1961年3月16日出生，汉族，该公司职员，住沈阳市和平区。原告华汇工程设计集团股份有限公司与被告辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司、辽宁和润德健康管理有限公司建设工程设计合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告华汇工程设计集团股份有限公司的委托诉讼代理人金晓玲、董淑珍，被告辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司、辽宁和润德健康管理有限公司的共同委托诉讼代理人刘子柱、徐有伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本案在审理期间，华汇工程设计集团股份有限公司于2019年7月19日向本院申请财产保全。本院于2019年8月26日作出（2019）辽1481民初2343号之一民事裁定书。华汇工程设计集团股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告华汇工程设计集团股份有限公司与被告辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司之间的建设工程设计合同；2、判令被告辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司立即向原告华汇工程设计集团股份有限公司支付设计费用881.5万元，并支付逾期付款违约金，共计261188元（合同约定违约金计付标准为应支付金额日万分之一，以671.5万元为基础，自2018年9月26日起算，以210万元为基础，自2018年6月16日起算，暂计算至2019年6月25日，要求最终计算至实际付清日止。上述请求合计为：9076188元）；3、判令被告辽宁和润德健康管理有限公司对被告辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司上述款项的支付承担连带责任；4、本案诉讼费用、财产保全费用由二被告承担。事实和理由：原告与辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司于2017年8月1日签订《辽宁省兴城市“滨海温泉新城B-04-01，B-04-02号”及“滨海温泉新城C-05号”项目（合同编号：01-JZ-2017-0216)》（以下简称《合同》）。主要约定有关涉案内容：由辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司委托原告承担上述项目的项目设计，设计内容包含规划设计（满足当地规划部门审批要求）、综合管网、各单体建筑概念方案设计及建筑、结构、给排水、暖通、电气专业的方案设计、初步设计及施工图设计、钢结构一次设计及配套附属建筑设计，但不含工艺设计。总设计费价税合计1839万元，其中B地块设计费1135万元，C地块设计费704万元。并约定了设计费支付方式，B区及C区：1、合同签订后10个工作日内，支付设计合同价款的10%(B区113万元，C区70万元）；2、概念方案经发包人同意通过后10个工作日内，支付设计合同价款的10%(B区113万元，C区70万元）；3、方案经政府审批通过后10个工作日内，支付设计合同价款的10%(B区113万元，C区70万元）；……8、完成（最终版）全套施工图设计，迖到合同要求并通过审查后10个工作日内，支付设计合同价款的20%(B区226万元，C区140万元）；9、主体完工后10个工作日内，支付设计合同价款的5%(B区59万元，C区37万元）；10、工程竣工验收合格后10个工作日内，支付设计合同价款的5%(B区59万元，C区37万元X同时还约定，因辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司原因延迟设计费支付，每延误一天，应承担支付金额万分之一的逾期的违约金。合同签订后，原告依约履行合同。原告于2018年10月17日向辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司提交了《“滨海温泉新城B-04-01,B-04-02号”及“滨海温泉新城C-05号”项目合同履约情况说明》，辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司于2018年11月12日回复“已完成工作量与合同金额相符，但酒店、温泉中心电子版图纸各4套，酒店纸质施工图2套,温泉中心纸质施工图8套未提供，请贵院近期提供到位”。但辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司却对认可的欠付费用迟迟不予支付，拖欠至今。2017年9月，原告已完成C区项目的概念方案，并将方案发送给被告法定代表人刘金彪。根据《合同》的约定，辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司理应向原告支付B区施工图审查通过阶段及C区方案审批通过的设计费用计881.5万元及逾期付款违约金，但上述欠款原告多次催讨沟通无果，诉至法院。另外，辽宁和润德健康管理有限公司为辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司的总公司，应对辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司欠付的款项承担连带支付责任。被告辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司、被告辽宁和润德健康管理有限公司辩称，1、原告作为先履行义务的乙方未履行义务，无权要求答辩人承担支付B区剩余的设计费及相应利息责任。原告在2018年11与2日出具了“关于滨海温泉新城B-04-01，B-04-02号及滨海温泉新城C-05号项目的合同履约情况说明”，辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司收到后于2018年11月12日作出回复：“已完成工作量与合同金额相符，但酒店、温泉中心电子图纸各4套，酒店纸质施工图2套，温泉中心纸质施工图8套未提供，请贵院提供到位”。但原告在收到回复后仍未履行交付上述图纸的义务，和润德性成分公司因未收到图纸导致工期延误。根据合同法第七十六条规定，原告没有履行向和润德兴城分公司提交图纸的义务，无权要求答辩人承担支付B区剩余的设计价款及相应利息的责任。2、原告提交的C区概念方案并未经过和润德兴城分公司确认，答辩人无须承担支付C区设计款及相应的利息责任。根据原告与和润德兴城分公司于2017年8月1日签订的《建设工程设计合同》（一）第7.1条的约定：“设计人每阶段提供给发包人的设计成果均须得到发包人书面确认才能支付设计费及开始下阶段工作，但发包人的审核确认或发包人的其他认可，不减免设计人按照本合同、国家法规以及行业管理的要求承担责任”。和润德兴城分公司对原告提交的方案并未予以书面同意确认。原告主张该部分设计费用没有依据。3、原告与和润德兴城分公司签订设计合同，实际设计人却并不是其公司设计人员，构成根本违约，也违反诚实信用原则，应承担违约或减少责任。综上请求依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明确认事实如下：2017年8月1日，原告与辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司签订《辽宁省兴城市“滨海温泉新城B-04-01，B-04-02号”及“滨海温泉新城C-05号”项目（合同编号：01-JZ-2017-0216)》，约定：由辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司委托原告承担上述项目的项目设计，设计内容包含规划设计（满足当地规划部门审批要求）、综合管网、各单体建筑概念方案设计及建筑、结构、给排水、暖通、电气专业的方案设计、初步设计及施工图设计、钢结构一次设计及配套附属建筑设计，但不含工艺设计。总设计费价税合计1839万元，其中B地块设计费1135万元，C地块设计费704万元。并约定了设计费支付方式，即本合同设计收费为总设计费税合计839万元人民币。B区设计费1135万元人民币。C区设计费704万元人民币，第一次付费70万元（本合同签订后1个工作日内），第二次付费70万元（概念方案经发包人同意通过后10个工作日内），第三次付费70万元（概念方案经政府审批通过后10个工作日内），第四次付费70万元（完成初步设计并通过审查后10个工作日内）……第十次付费37万元（工程竣工验收合格后10个工作日）。关于违约责任双方约定，被告应按照本合同第五条规定的金额和时间想设计人支付设计费。没逾期支付一天，应承担支付金额万分之一的逾期违约金。另查明，B区设计已经完成并使用，但原告方尚欠B区酒店、温泉中心电子图纸各4套，酒店纸质施工图2套，温泉中心纸质施工图8套未提供。被告尚欠原告设计费671.5万元。在履行C区设计方案时，原告将C区项目的概念方案发送给被告法定代表人刘金彪。被告方未明确表示同意并通过该方案，双方产生纠纷。本院认为，原被告于2017年8月1日签订《建设工程设计合同》有效，应依法予以维护。双方对《辽宁省兴城市“滨海温泉新城B-04-01，B-04-02号”项目》合同部分的履行无争议，原告尚有B区酒店、温泉中心电子图纸各4套，酒店纸质施工图2套，温泉中心纸质施工图8套未提供，原告对于合同尚未履行部分应予履行。被告欠原告设计费671.5万元双方争议，原告要求给付设计费671.5万元及合同违约金的诉请，应予以支持。本案争议的焦点：原告诉请要求给付“滨海温泉新城C-05”项目设计费210万元，理由是通过双方会谈纪要及相关微信可以证明。被告认为原告提交的概念方案未经和润德兴城分公司确认，因此无需承担支付C区设计款及相应的利息责任。本院认为，双方合同第七条明确约定（C区总设计费704万元），本合同签订后10个工作日内给付70万元，概念方案经发包人同意通过后10个工作日内给付70万元。原告要求给付设计费210万元无事实依据，应予以驳回。原告为证明诉请，向本院提交了双方的会议纪要，因该证据前后字体不一致，存在瑕疵，本院不予采信。会议纪要内容也不足以证明被告明确同意并通过了原告的概念方案，因此，原告的证据不足以证明待证事实。同时，原告提供的和润德兴城分公司法定代表人刘金彪的微信，只能证明原告向被告交付了概念方案，但不能证明被告同意通过了该方案。考虑到本案被告没有采用该设计，无法实现合同目的。原告已经为被告设计了概念方案，按照合同约定被告应给付原告C区设计费70万元，按日万分之一的标准给付违约金。因辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司系被告辽宁和润德健康管理有限公司设立的下属分公司，辽宁和润德健康管理有限公司应当承担连带责任。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条规定，判决如下：一、被告辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司于本判决生效之日起三十日内给付原告华汇工程设计集团股份有限公司设计费741.5万元及违约金（以671.5万元为基础，自2018年9月26日起至本判决确定给付之日止，按照日万分之一的标准计算；以70万元为基础，自2018年6月16日起至本判决确定给付之日止，按照日万分之一的标准计算）；二、被告辽宁和润德健康管理有限公司对本判决第一项给付内容承担连带责任；三、驳回原告华汇工程设计集团股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（没有给付金钱义务的，不写）。案件受理费75333元、保全费5000元，由辽宁和润德健康管理有限公司兴城分公司、辽宁和润德健康管理有限公司共同负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于葫芦岛市中级人民法院。审 判 长 李 霁人民陪审员 程 德人民陪审员 柏春明二〇一九年十一月四日书 记 员 吴佳烔附援引法律依据：《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。