江西省德安县人民法院民 事 判 决 书（2019）赣0426民初832号原告：深圳市富银消防有限公司江西分公司，住所地：江西省南昌市东湖区洪都北大道396号威达商住楼1708室，统一社会信用代码：913601007511303164。负责人：刘立群，经理，男，1962年7月20出生，汉族。委托代理人：吴兴平，男，1967年8月13出生，汉族，原告公司项目经理。被告：中金琻融控股（集团）股份有限公司，住所地：江西省南昌市东湖区湖滨南路48号，统一社会信用代码：913600006674844296。法定代表人：陈猛，董事长。原告深圳市富银消防有限公司江西分公司与被告中金琻融控股（集团）股份有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2019年8月2日立案后，依法适用普通程序，于2019年11月18日公开开庭进行了审理。原告委托代理人吴兴平到庭参加诉讼，被告中金琻融控股（集团）股份有限公司经本院公告传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告深圳市富银消防有限公司江西分公司向本院提出诉讼请求：一、请求判令解除原、被告双方所签订的《消防安装工程合同》；二、请求判令被告支付原告工程款926663.23元及利息143632.80元（利息暂按照年利率6%从2016年12月18日计算至2019年7月18日止，后期继续按照此利率算至还清为止），本金利息合计1070296.03元；三、请求判令被告返还原告履约保证金5万元；四、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年8月8日，被告因开发德安县蛋粉深加工及冷链物流项目，将其中住宿楼、行政楼消防工程承包给原告，双方签订《消防工程安装工程合同》，合同约定：“被告按照工程进度每月付款70%，工程余款全部完工后10个工作日内预付25%，验收合格日期计算，保修期一年后付清5%”。同时，合同签订后原告依照合同约定向被告预付了10万元履约保证金。进场后被告按照合同约定返还了5万元。合同签订后原告即开始施工，并基本全部完成了二楼至八楼的施工，在2016年9月18日和2016年12月18日经过被告公司该项目总工程师杜冬生进行工程量结算报价，向被告公司申请支付工程进度款的70%总计648664.26元，但被告公司未支付任何工程款。目前，被告公司该工程已经处于烂尾状态，至今未支付原告任何工程款，也未返还剩余保证金5万元。为此，原告根据《民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院，请求贵院依法判决。被告中金琻融控股（集团）股份有限公司未提供答辩意见。经审理查明，2016年8月8日，被告中金琻融控股（集团）股份有限公司（甲方）与原告深圳市富银消防有限公司江西分公司（乙方）签订《消防安装工程合同》：甲方将其开发的德安县蛋粉深加工及冷链物流项目的住宿楼、行政楼消防工程承包给乙方。一、承包方式：包工包料。二、承包内容：住宿楼、行政楼消防工程所有项目（不包括裙楼）。三、工程费用：按照江西省2004年定额，工程量按图纸以实际发生计算，单价按照江西省信息价计算，人工费按江西省定额新政策调差标准调整，税金由乙方承担，工程如发生变更，按照实际签证结算。四、付款方式：按工程进度每月付款70%，工程余款全部完工后甲方监理验收合格报结算书10个工作日内预付25%，在验收合格即日起计算，保修期一年后付清5%。五、合同价款：2226012.56元（最后以实际结算为准）。六、开竣工日期：从2016年8月16日开工至2017年2月18日竣工，原则上不影响工程进度。七、…八、本合同签订后预付10万元履约保证金，进场后三天内退还履约保证金5万元，预留5万元履约金竣工后验收退回。九、甲方责任：1、…。2、…。3、…。4、…。5、提供施工图纸，…。十、乙方责任：1、…。2、…。3、接受建设单位委托的工程监理的指导，并遵守施工现场的各项规定和接受监督。4、…。5、乙方必须提供验收合格报告一份，确保消防验收通过，如因甲方无法提供申报资料，导致乙方无法正常申报，一切损失由甲方全部负责，乙方不承担任何责任。6、工程竣工后，保修期一年。十一、工程停建：工程因某种原因停建，双方针对工程进度盘算量并结清账款。十二、违约责任：如发生任何一方违约，按照总价款10%罚款，乙方在施工工程中，不得以任何借故停工，直至完工。十三、此合同不包括钢架结构消防。十四—十六、…。2016年8月9日，被告收取原告合同履行金10万元，并出具收据，载明：吴兴平代深圳市富银消防有限公司江西分公司交款（转账）10万元，收款事由：合同履行金。同日，被告向原告开出进场通知书，载明：由你单位承包的“蛋粉深加工暨冷链物流项目宿舍楼、综合楼”消防工程，符合开工条件，准予开工。我单位决定2016年8月20日进场，如三天不按要求进场，视你单位自动放弃，否则，合同无效，取消施工资格。原告在该进场通知书上签署：今已收到进场通知书，并签字盖章。后，原告按照被告提供的图纸进场施工，2016年8月29日被告依约退还原告履约保证金5万元。2016年7月28日，原告编制宿舍楼、综合楼工程预算书，预算造价分别为1124236.29元和1101792.25元并附安装工程预（结）算表。2016年9月18日，原告向被告提交进度款申请表，载明：德安县工业园综合楼、宿舍楼消防工程，付款单位：中金琻融控股（集团）股份有限公司，施工单位：深圳市富银消防有限公司江西分公司，合同总额2226012.56元，本次申请额463864.26元，按每月申报进度款已完成定额，甲方应付乙方进度款70%，乙方现已完成4至8楼消防安装，面积约6000平方米，每平方米折合合同价款约110元每平方米，本次申报额人民币662663.23元，应支付本次申报价70%，总计人民币463864.26元，甲方经办人杜冬生签名，属实。2016年11月15日，原告已完工的宿舍楼消防安装工程，再次就第一次付款70%，即463864.26元向被告提出工程进度款支付申请单，并提出本次申请支付金额662663.23元，杜冬生在部门负责人审查意见栏出签名，属实。2016年11月15日，原告出具工程验收单，载明：工程名称：德安县蛋粉深加工及冷链物流项目的宿舍楼消防工程，施工单位：深圳市富银消防有限公司江西分公司，开工日期：2016年8月18日，竣工日期2017年8月18日，工程主要内容：宿舍楼4-8层消防安装，1、消防箱、栓安装；2、喷淋管安装；3、报警系统安装；4、烟感系统安装等；施工单位自评：在施工安装工程进度中，本单位工作人员做到了加强人工安装安全教育，基本杜绝了事故发生，保质保量完成了甲方规定的定额计划。杜冬生在现场专业工程师出签名，属实。2016年12月19日，原告向被告提交进度款申请表，载明：德安县工业园综合楼、宿舍楼消防工程，付款单位：中金琻融控股（集团）股份有限公司，施工单位：深圳市富银消防有限公司江西分公司，合同总额2226012.56元，本次申请额184800.88元，按每月申报进度款已完成定额，甲方应付乙方进度款70%，乙方现已完成2至3楼消防安装，面积约2400平方米，每平方米折合合同价款约110元每平方米，本次申报额人民币264000元，应支付本次申报价70%，总计人民币184800元，甲方经办人杜冬生签字，属实。原告业已实际完成宿舍楼消防安装工程，行政楼消防工程未动工。目前，被告公司的德安县蛋粉深加工及冷链物流项目已经处于停滞状态，至今被告未支付原告任何工程款，也未返还剩余保证金5万元。为此，原告诉至本院，并申请诉讼保全，另支出诉讼保全责任保险保费3300元，请求法院依法判决被告给付工程款926663.23元及利息（利息按照年利率6%，从2016年12月19日计算至还清为止），履约保证金50000元，保险费3300元。另查，中金琻融控股（集团）股份有限公司2016年10月8日下发中金字（2016）078号文件，经公司研究决定，并经集团董事会和股东会批准，杜冬生同志身份证号（360425195312152315）任中金琻融控股（集团）股份有限公司总工程师。涉案被告德安县蛋粉深加工及冷链物流项目上的宿舍楼、行政楼房屋及土地整体已经九江市中级人民法院2019年10月拍卖。上述事实，有庭审笔录，原、被告工商登记信息，原、被告签订的《消防安装工程合同》，被告出具的收据，返还保证金的银行流水，施工图纸，完工图片，进场通知书，杜冬生任职文件及身份证复印件，进度款申请表，工程预算书，中国人民财产保险股份有限公司诉讼保全责任保险保单等证据材料存卷佐证。本院认为，原、被告之间签订的《消防安装工程合同》不违反法律规定，合法有效。原告按合同约定完成了宿舍楼的部分消防工程施工，该工程验收表、宿舍楼的消防工程价款926663.23元经被告的总工程师签字认可属实，本院予以确认。未退的履约保证金50000元，有被告的100000元收据及原告的转账凭条和50000元退款银行流水予以证实，本院予以确认。保全保险费3300元，有原告提供的保险公司保单予以证实，本院予以确认。作为承包人的原告理应依约完成合同中的宿舍楼和行政楼的消防工程施工，但因被告的多种原因，致涉案的德安县蛋粉深加工及冷链物流项目停建多年，直接导致原、被告之间的消防工程无法继续进行，实现合同目的。该德安县蛋粉深加工及冷链物流项目房屋及土地业经九江市中级人民法院整体拍卖。作为发包人的被告依约应进行工程进度盘量并结清账款。故原、被告签订的《消防安装工程合同》应予以解除，被告应依约结清账款，给付原告已完成的宿舍楼消防工程工程款926663.23元及履约保证金50000元，并承担原告因此花费的保全保险费3300元。逾期支付工程款的，合同无约定的，应依法从应付工程款之日按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付利息。本案被告应付工程款的时间应依照合同约定，按工程进度每月付款70%，工程余款全部完工后甲方监理验收合格报结算书10个工作日内预付25%，在验收合格即日起计算，保修期一年后付清5%。原告诉请要求的利息，按照年利率6%，从2016年12月19日计算至还清之日止，不违反合同约定和法律规定，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、第十条、第十七条、第十八条的规定，判决如下：一、解除2016年8月8日被告中金琻融控股（集团）股份有限公司与原告深圳市富银消防有限公司江西分公司签订《消防安装工程合同》；二、被告中金琻融控股（集团）股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告深圳市富银消防有限公司江西分公司履约保证金50000元，诉讼保全保险费3300元；三、被告中金琻融控股（集团）股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告深圳市富银消防有限公司江西分公司消防工程款926663.23元及利息（利息按本金926663.23元，年利率6%，从2016年12月19日起计算至本金还清之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费24680.1元和财产保全费5000元（原告已交纳），由被告中金琻融控股（集团）股份有限公司负担，随上述款项一并给付原告。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江西省九江市中级人民法院。审判长 骆 建审判员 熊立新审判员 周 宇二〇一九年十一月十九日书记员 熊晞佑俞凌