江苏省启东市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0681民初5678号原告：黄祖斌，男，1965年1月28日出生，汉族，住江苏省启东市。委托诉讼代理人：李霞丽，江苏苏通律师事务所律师。被告：南通面对面装饰有限公司，住所地南通市尚德城邦D座6层。法定代表人：童杰。原告黄祖斌与被告南通面对面装饰有限公司（以下简称面对面公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告黄祖斌及其委托诉讼代理人李霞丽到庭参加了诉讼，、被告面对面公司经本院公告传唤，无正当理由未到庭应诉。本案现已审理终结。原告黄祖斌向本院提出诉讼请求：一、判令解除原、被告签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》以及《委托代购服务合同》。二、判令被告向原告返还装修、代购款项人民币293056元及违约金人民币90000元。三、本案诉讼费用由被告承担。审理中，原告对其主张的违约金表示减少为60000元。事实与理由：2017年10月28日，原、被告签订了《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》以及《委托代购服务合同》，约定由被告对原告在启东自建的启东市房屋进行装修。原告支付了34万元，但被告未能按协议履行义务，仅施工少量工程后就不再继续施工，包括原告在内的几十位业主均面临被无故停工的现象，该公司经营异常关门且不发布停工、复工公告。原告迫不得已于2018年5月25日向被告发出解除合同通知，双方于2018年5月29日对已完工项目进行了核对且对金额进行了确认。目前，被告公司已停止经营一年之久，导致合同目的不能实现，合同无法继续履行。被告的行为已经严重侵害了原告的合法权益且构成了违约，被告应当支付违约金。被告面对面公司未作答辩，也未提交相关证据。本院经审理认定事实如下：2017年10月6日，原告到被告处协商装修一事，并向被告交付押金2万元。2017年10月28日，原、被告签订了《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》各一份，约定被告为原告坐落于启东市的房屋进行装修施工以及代购相关装修材料。其中《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》约定的承包方式为被告包工、包部分材料，原告提供其余材料，合同价款为20万，合同签订当日，支付工程款总额的50%，计10万元，电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收合格后2日内支付工程款总额的20%，计4万元，瓦、木工程阶段验收合格后2日支付工程款总额的25%，计5万元，工程骏工验收合格后，支付工程款总额的5%，计1万元，并于当日内办理房屋移交手续。设计费2万元。双方还约定了违约责任等其他事项。《委托代购服务合同》约定主材代购预算总额为30万元，合同签订时支付主材代购预算总额的60%，计18万元，装修瓦木工程验收完毕支付主材代购预算总额的40%，计12万元。双方在《委托代购服务合同》签定之日起，必须完整履行合同，未经协商变更、终止合同者，应向对方支付代购总额的30%作为违约金。双方还约定了其他相关事项。合同签订当日，原告向被告支付了工程款20万元。2018年3月16日，被告在原告处举行了开工仪式，2018年4月2日，被告派出部分工人到原告处开始施工，但此后被告经常停工。2018年5月14日以后被告不再派工人施工。2018年5月25日，原告以短消息及微信的方式向被告法定代表人及相关负责人发出了解除合同通知，但被告未做书面回复。2018年5月29日，被告方派遣其设计师及施工人员前往原告处对已完成的工程量与原告进行了结算，结算价格为46944元。此后被告不再为原告施工。另查明，2018年5月2日，原告汇款给被告12万元。2018年5月13日，被告送至原告处的卫生间墙面砖共48箱加4片，被告工作人员施工过程中损失12箱墙面砖，根据被告向原告交付的预算单，墙面砖每片为14.2元，每箱为6片，扣除12箱的损失，剩余36箱加4片，价格为3124元。本院认为，原被告签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》以及《委托代购服务合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反相关法律法规的规定，应属合法有效。依法成立的合同对双方具有法律约束力，原、被告均应按约履行。案涉合同签订以后，原告履行了部分付款义务，但被告未能按约施工，擅自停工，且距今一年多的时间不再继续施工，被告的行为导致合同的目的不能实现，双方签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》应当予以解除。关于《委托代购服务合同》，由于被告不履行《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，所以因施工而发生的主材代购关系也将失去合同存续目的，是故被告的违约行为已经导致无法实现代购合同目的，符合我国合同法中规定的法定解除情形，原告方作为守约方，要求解除合同，本院依法应予准许。合同解除后被告应当就原告支付的合同款项中未予施工的部分予以返还。本案中，原告共支付工程款34万元，其中已完成工程量46944元，被告在原告处的墙面砖共计3124元应予扣除，剩余款项为289932元被告应予以返还。关于原告主张的违约金，根据委《托代购服务合同》中关于违约金的约定，原告在本案中主张按总额20%计算，即60000元，符合法律规定，本院予以支持。被告面对面公司经本院公告传唤，无正当理由未到庭参与诉讼，系其对自身诉讼权利的处置，不碍本院在查明事实的基础上依法缺席裁判。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告黄祖斌与被告南通面对面装饰有限公司于2017年10月28日签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》和《委托代购服务合同》。二、被告南通面对面装饰有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告黄祖彬返还合同款289932元，并支付违约金60000元，合计349932元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费7036元、公告费700元，合计7736元（原告已预交），由原告黄祖斌承担487元，由被告南通面对面装饰有限公司承担7249元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费7036元（户名：江苏省南通市中级人民法院；帐号：46×××65；开户行：中国银行南通市濠南路支行）。审 判 长  吴永飞人民陪审员  张卫标人民陪审员  庞素珍二〇一九年十一月二十五日书 记 员  王芬芬附：《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。