北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2017）京0108民初52879号原告：北京中天华拓工程技术有限公司，住所地北京市石景山区。法定代表人：胡海骏。委托诉讼代理人：**，北京市万企律师事务所律师。委托诉讼代理人：肖琳，女，北京中天华拓工程技术有限公司副总工程师，住北京市石景山区。被告：北京文豪宏博尔科技股份有限公司，住所地北京市海淀区。法定代表人：刘玮。委托诉讼代理人：李勃，北京市亿达律师事务所律师。委托诉讼代理人：周建民，男，北京文豪宏博尔科技股份有限公司工程师，住北京市海淀区。原告北京中天华拓工程技术有限公司(以下简称中天华拓公司)与被告北京文豪宏博尔科技股份有限公司（以下简称文豪宏博尔公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中天华拓公司的委托诉讼代理人**、肖琳,被告文豪宏博尔公司的委托诉讼代理人李勃、周建民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中天华拓公司向本院提出诉讼请求：要求文豪宏博尔公司支付设备采购款1628935.93元并支付逾期付款违约金81446.78元（自2014年4月19日起算，每日为逾期付款金额的万分之一，最高限额为合同总价的2%）。事实与理由：中天华拓公司与文豪宏博尔公司于2012年8月1日签署《保健品、口服车间空调自控系统设备购销合同》（合同编号xxx），约定：文豪宏博尔公司因其承包的华北制药新制剂项目工程，向中天华拓公司采购空调自控系统相关设备；合同总价为4072339元；交货地点为石家庄xxx施工现场；付款条件为本合同签订后，文豪宏博尔公司向中天华拓公司支付合同总价的15%作为预付款，交货前文豪宏博尔公司支付合同总价的15%作为提货款，货到工地文豪宏博尔公司再支付合同总价的30%，安装调试完毕，文豪宏博尔公司验收合格准许运行后再支付合同总价的30%，余下10%作为质保金，质保期满后支付；文豪宏博尔公司每逾期一天付款，须向中天华拓公司支付逾期付款金额的万分之一的违约金，但最高限额为合同总价的2%；中天华拓公司提供设备的质量保证期为十二个月。合同生效后，中天华拓公司依约履行了合同义务，华北制药新制剂项目保健品和口服车间早已使用并投产。但文豪宏博尔公司一直未全额支付合同款项。2014年4月18日，双方进行了财务对账，确认合同已付款2443403.07元，未付款1628935.93元，经中天华拓公司多次催款，文豪宏博尔公司至今未付。文豪宏博尔公司的行为已经构成严重违约，应当承担逾期付款的违约责任。故中天华拓公司提出诉讼。文豪宏博尔公司辩称，设备未安装调试完毕，涉案合同未达到付款条件。中天华拓公司未履行开具全额发票的义务。业主华北制药公司已对文豪宏博尔公司提出反诉，故文豪宏博尔公司不同意中天华拓公司的诉讼请求。中天华拓公司围绕诉讼请求依法提交了证据，文豪宏博尔公司围绕反诉请求提交了证据，双方均进行了质证。对文豪宏博尔公司无异议的《保健品、口服车间空调自控系统设备购销合同》（合同编号xxx）予以确认，对双方存在异议的证据，本院做如下认证：1.中天华拓公司提交的《关于2010-2014年度甲乙方合同财务对账单事宜》、《关于2010-2014年度甲乙方合同对账单事宜》，证明文豪宏博尔公司确认本合同已付款和未付款金额的事实。文豪宏博尔公司对真实性认可，对证明目的不认可，《关于2010-2014年度甲乙方合同财务对账单事宜》盖了财务章只是证明双方对金额的统计，双方合同履行情况、已付款金额、未付款金额等，不是最终结算，根据文豪宏博尔公司提供的证据可以证明双方对该合同没有做最终结算，不能证明中天华拓公司履行了全部义务，文豪宏博尔公司找不到谭志梅这个人了，《关于2010-2014年度甲乙方合同对账单事宜》不能确定是否为谭志梅本人签字。本院认为，谭志梅为文豪宏博尔公司工作人员，在文豪宏博尔公司未提交谭志梅本人否认是其亲笔签名的情况下，本院对由其签名的书证的真实性予以确认，故对两份对账单真实性均予以确认。第一份加盖财务专用章的对账单可以证明中天华拓公司与文豪宏博尔公司之间各购销合同已付款、未付款及发票开具情况的事实，本院予以确认。第二份对账单是对双方2010年4月1日-2014年4月18日期间签订的共计34份合同及金额的确认，但不能证明文豪宏博尔公司的合同付款及欠款情况，故对证明目的不予确认；2.中天华拓公司提交的《协议》，证明事项同上。文豪宏博尔公司对证据的真实性认可，对证明目的不认可，协议不是对债权的确认，只是对调整的合同进行确认。本院认为，该份证据具有真实性，可以证明涉案合同已付款金额为2443403.07元和未付款金额为1628935.93元的事实；3.中天华拓公司提交的《空调自动控制系统运行确认报告》，证明2012年10月该合同所对应的设备均通过了华北制药公司各部门的运行确认。文豪宏博尔公司对证据的真实性、关联性均不认可，认为是不同的合同项目。本院认为，涉案合同的标的物安装地点为保健品车间和口服车间，属于空调自动项目中使用的设备，故该份证据与本案具有关联性，本院予以采信；4.中天华拓公司提交的2015年12月10日快递材料，证明中天华拓公司的起诉未过诉讼时效。文豪宏博尔公司对证据的真实性不认可，否认收到快递材料。本院认为，文豪宏博尔公司未提出时效抗辩，该组证据缺乏与本案之间的关联性，本院不予确认；5.中天华拓公司提交的交货单，证明按照合同约定进行了发货，根据表格的清单，中天华拓公司已将合格证、随机资料、图纸等随货发出，不存在缺少资料的情况。文豪宏博尔公司对该证据的真实性、合法性、关联性均不予认可，证据不是原件，对张剑、尹锐的签字不认可，项目与本案无关联性，文豪宏博尔公司没有叫张永的员工，且不是保健品车间的。本院认为，证据不是原件，本院不予确认；6.中天华拓公司提交的网上打印的新闻，证明涉案华北制药新制剂项目已建成投产，涉案标的物都已投入运行。文豪宏博尔公司对证据的真实性认可，对证明目的不认可。项目能够投产不能证明中天华拓公司提供的设备都投产，涉及文豪宏博尔公司的自动化控制系统都未完成。本院认为，诉讼中，文豪宏博尔公司认可中天华拓公司供应的设备均送到了现场，该证据可以证明2011年11月12日华北制药新工业园区的新制剂项目已竣工投产的事实，不能证明涉案的空调自动控制系统于当日运行的事实；7.文豪宏博尔公司提交的电子邮件，证明直到2016年华北制药公司还在向文豪宏博尔公司提出异议，华北制药公司不具备安装交货条件，保健品车间空调自控工程不具备施工条件，故中天华拓公司涉案合同设备未完成交付义务。中天华拓公司对证据的真实性不认可。本院认为，电子邮件的真实性无法确认，且文豪宏博尔公司为华北制药公司的总承包方，不能证明该组证据针对的是涉案工程，也不能证明文豪宏博尔公司的异议成立，故本院不予确认；8.文豪宏博尔公司提交的华北制药公司对文豪宏博尔公司提起的反诉状，证明文豪宏博尔公司承包的一系列合同中大部分都存在未完工的情况，中天华拓公司未完成合同义务。中天华拓公司对证据的真实性认可，对关联性和证明目的不认可，反诉状提到的保健品车间、能源计量控制系统等与本案无关，且不知文豪宏博尔公司诉请内容，也未得到生效判决的确认。本院认为，该份证据具有真实性，华北制药公司的主张未经生效法律文书的认定，故对文豪宏博尔公司的证明目的不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：文豪宏博尔公司为华北制药新制剂项目工程的总承包方。2011年8月1日，文豪宏博尔公司（需方）与中天华拓公司（供方）签订合同编号为xxx的《保健品、口服车间空调自控系统设备购销合同》，需方向供方采购用于华北制药新制剂项目保健品车间的低压柜及变频器、热镀锌钢管，并负责安装施工、安装辅件，负责向该项目口服车间提供控制系统一套、低压柜及变频器、热镀锌钢管，负责运输、装卸、安装施工、设计调试等，合同总价为4072339元，包含设备费、备件费、包装费、运杂费、装卸费、保险费、指导安装调试费、验收费及培训费【含培训资料费】，供方提供17%的增值税票；本合同签订后，需方收到供方财务收据后15个工作日内向供方支付合同总价的15%作为预付款，在交货前，需方至制造工厂进行FAT验收，收到供方财务收据后15个工作日内支付合同总价的15%作为提货款，货到工地，初步（开箱）验收合格的，收到相当于合同总价30%的财务收据及全额增值税专用发票后支付合同总价的30%，安装调试完毕、验收合格准许运行后，收到财务收据后支付合同总价的30%，余下合同总价的10%作为质保金，质保期满后，经最终验收无质量问题并共同签订验收报告后无息付清；供方需提供全新的、未曾使用过的产品和赠品。质保期为安装调试并经需方验收合格出具验收合格报告后12个月。在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，供方应负责免费修理和免费更换零部件；逾期付款，每逾期一日，支付逾期付款金额的万分之一的违约金，但违约金最高限额为合同总价的2%；于2011年8月10日前交货，交货地点为石家庄xxx施工现场，由供方负责汽车运输至指定地点；货物验收包括工厂性测试、初步（开箱）验收、安装调试验收和最终验收。关于工厂性测试约定：发货前需方到供方工厂进行FAT测试，FAT测试标准以双方共同确认的FAT文件和技术附件为标准。需方测试合格并出具合格报告后供方方可发货，否则，需方有权拒收货物且单方解除本合同并要求返还预付款，由此造成的任何损失和责任均由供方自己承担。关于初步（开箱）验收约定：货到交货地点后，需方需指定工作人员按交货清单进行现场清点，设备、主要零部件及备品备件参照供方提供的发货清单。初步验收由双方约定时间共同进行，供方如不能按约定的时间到场，视为准许需方单方面开箱验收（以书面或邮件确认函发出之日起三日内供方不书面答复为依据）并同意以需方单方签字确认的问题记录作为退换货以及要求供方承担其他违约责任的最终依据。关于安装调试验收约定：设备到货后，由供方免费负责对设备进行指导安装调试，在安装调试完毕并提交一切设备使用的文件后，由需方进行安装调试验收，验收标准为：需方确认的URS/SAT/IQ/OQ文件，经需方验收达到上述验收标准视为供方交货产品各项性能符合合同规定，需方出具验收合格报告。关于最终验收约定：设备运行到质保期结束，双方再次共同对设备进行性能、质量验收，验收合格后双方共同签署验收报告，作为设备的最终验收结束；供方负责提供每台8套随机文件，包括所购设备、配套设备、所属装置等有关技术资料，并于货到需方现场后十日内交付需方，该等资料需要满足国家监督部门验收的技术要求，否则因该等资料缺失导致需方接受行政主管部门处罚的，供方承担相应责任；合同还约定合同附件、投标文件、中标通知书和澄清文件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。合同附件一为华北制药公司对组合式空调机组自控系统（保健品制剂车间）的用户需求。该份合同及附件的页眉均有华北制药公司的英文缩写和图案。合同签订后，中天华拓公司应文豪宏博尔公司的要求，将设备运送至华北制药公司的新制剂项目的保健品和口服车间。根据中天华拓公司提交的由华北制药公司出具的《空调自动控制系统运行确认报告》，华北制药新制剂项目空调自动控制系统于2012年10月22日运行。文豪宏博尔公司拒绝向中天华拓公司出具验收手续。至中天华拓公司提起诉讼之日，文豪宏博尔公司未向中天华拓公司索要过技术资料，也未提出过质量异议。文豪宏博尔公司认可中天华拓公司交付了全部货物，否认进行了验收，若安装调试运行起来就要停产，故华北制药公司不同意停产。2012年12月19日，文豪宏博尔公司与中天华拓公司签订《协议》，确认将已付中天华拓公司的2822969.07元货款中多付款379566元挪作其他合同的付款，故该合同已付款减少379566元。2014年4月18日前，文豪宏博尔公司向中天华拓公司支付了涉案合同价款2443403.07元，中天华拓公司未向文豪宏博尔公司开具全额增值税发票。中天华拓公司制作对账单，将文豪宏博尔公司（甲方）与中天华拓公司（乙方）自2010年4月1日至2014年4月18日期间已执行的31份合同结算的状况以财务对账单形式进行了统计：项目名称（31个合同）、合同总额70716115元、甲方已收发票金额54298668元、乙方欠发票金额16417447元（欠涉案合同发票的金额为4072339元）、甲方付款金额51200625.03元、甲方未付款金额为19515489.97元（涉案合同甲方未付款金额为1628935.93元）、付款率（各合同比例不同，涉案合同付款率为60%）分别交文豪宏博尔公司财务部和采购部进行确认。同年4月24日，文豪宏博尔公司财务部在对账单上加盖了财务专用章，认可收到中天华拓公司发票金额54298668元，支付货款51200625.03元，账面欠款3098042.97元。同年4月28日，文豪宏博尔公司采购部谭志梅对合同及合同金额核对无误，对于付款情况和发票表示以财务对账单为准，采购部不做确认。中天华拓公司称已向文豪宏博尔公司提供过培训。文豪宏博尔公司作为总承包方，向华北制药公司提起诉讼，要求华北制药公司支付《华北制药新型制剂项目自控及弱电安装合同》、《华北制药新型制剂项目7个单体的电气安装、调试及厂区室外电缆工程的价款》，华北制药公司认为文豪宏博尔公司未能按照双方签订的《调解协议》完成《保健品空调自控系统设备购销合同》的工程，且由于文豪宏博尔公司的原因，导致《动力车间DCS控制系统设备购销合同》、《能源计量控制系统设备购销合同》未能实施，故提出反诉。此案尚未审结。在文豪宏博尔公司提交的电子邮件中，该公司认为华北制药公司不具备施工条件。诉讼中，中天华拓公司向文豪宏博尔公司开具了全额增值税专用发票。因税率改革后，现中天华拓公司只能开具税率为13%的增值税专用发票，为弥补文豪宏博尔公司税款损失，中天华拓公司降低货款请求为1489710.67元，违约金相应减少至81446.78元，共计1571157.45元。本院认为，中天华拓公司与文豪宏博尔公司签订的合同，内容未违反国家法律和行政法规的强制性规定，合法有效。中天华拓公司和文豪宏博尔公司对于中天华拓公司已交付涉案产品以及尚欠款金额的事实无异议，双方的争议焦点是否具备货款支付条件。《中华人民共和国合同法》第一百五十八条第二款规定“当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保质期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定”。中天华拓公司约定的质保期为12个月，文豪宏博尔公司从未向中天华拓公司提出过数量和质量异议，故本院认为中天华拓公司履行了交付应交付的设备及其附件、技术资料、合格证和认证证书的义务。文豪宏博尔公司为华北制药新制剂项目的总包方，其向华北制药公司索要华北制药新型制剂项目自控及弱电安装合同款，华北制药公司提出反诉并不能证明中天华拓公司未向文豪宏博尔公司履行合同义务，文豪宏博尔公司与华北制药公司之间存在纠纷不能成为文豪宏博尔公司拖欠中天华拓公司货款的理由，且文豪宏博尔公司做出过因华北制药公司不同意停产进行调试运行的陈述，故本院对文豪宏博尔公司关于付款条件未成就的辩称不予采信。按照合同约定，中天华拓公司负有先行开具全额增值税专用发票的义务，文豪宏博尔公司应在收到中天华拓公司开具的发票后履行支付剩余货款的义务。至本院做出判决之日，中天华拓公司已向文豪宏博尔公司开具全额发票，文豪宏博尔公司应向中天华拓公司履行付款义务。中天华拓公司要求文豪宏博尔公司支付违约金的诉讼请求，无事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十七条、第一百五十八条第二款、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：一、北京文豪宏博尔科技股份有限公司于本判决生效后十日内向北京中天华拓工程技术有限公司支付货款1489710.67元；二、驳回北京中天华拓工程技术有限公司其他诉讼请求。如果北京文豪宏博尔科技股份有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18940元（北京中天华拓工程技术有限公司已预交），由北京中天华拓工程技术有限公司负担982元（已交纳），由北京文豪宏博尔科技股份有限公司负担17958元，于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  杨凤新人民陪审员  雷宇虹人民陪审员  顾 炜二〇一九年十一月二十九日书 记 员  张 萌