广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初13368号原告：何海生，男，1982年8月12日出生，汉族，住广东省信宜市***********，公民身份号码************。委托诉讼代理人：刘晏，广东豪益律师事务所律师。委托诉讼代理人：简胜君，广东豪益律师事务所律师。被告：佛山市南海长富物业投资有限公司，住所地：广东省佛山市南海区**************之一，统一社会信用代***********。法定代表人：招某1。被告：招某1，男，1972年10月14日出生，汉族，住广东省佛山市禅城区**************，公民身份号码***********。以上两被告共同委托诉讼代理人：邓骏，广东源浩律师事务所律师。以上两被告共同委托诉讼代理人：李嘉雯，广东源浩律师事务所律师。被告：佛山市房天下科技有限公司，住所地：广东省佛山市禅城区*******，统一社会信用代码。法定代表人：唐某1。被告：唐某1，男，1993年9月22日出生，汉族，住广东省阳山县*************，公民身份号码***********。原告何海生与被告佛山市南海长富物业投资有限公司(以下简称长富公司)、招某1、佛山市房天下科技有限公司（以下简称房天下公司）、唐某1合同纠纷一案,本院于2019年6月12日立案,本院依法适用简易程序于2019年8月19日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人刘晏、简胜君，被告长富公司、招某1的共同委托诉讼代理人李嘉雯到庭参加诉讼。被告房天下公司、唐某1经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。诉讼中，当事人申请庭外和解但未能达成协议，和解期间依法不计入审理期限。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告长富公司于2016年3月13日签订的《物业使用权出让合同》；2.被告长富公司立即向原告退还使用权出让金81660元及利息（以81660元为本金，自2016年6月24日起按中国人民银行同期贷款利率计至实际清偿之日）；3.被告房天下公司立即向原告退还优惠服务费30000元及利息（以30000元为本金，自2016年3月16日起按中国人民银行同期贷款利率计至实际清偿之日）；4.被告招某1对上述第2项诉讼请求承担连带清偿责任；5.被告唐某1对上述第3项诉讼请求承担连带清偿责任；6.本案的诉讼费由四被告承担。事实和理由：2016年3月13日原告与长富公司签订《物业使用权出让合同》，约定由长富公司将位于佛山市南海区*****号物业使用权转让给原告，租赁期限自物业交付之日至2042年9月1日，物业使用权出让金总计为81660元。长富公司应于2016年9月1日将竣工验收的物业交付给原告使用，逾期交付超过30天的原告有权解除合同。合同签订后原告向长富公司交付了全部出让金，该款项是付至长富公司法人招某1账户，长富公司向原告出具了收据。长富公司一直没有将竣工验收相关资料交付给原告，长富公司已严重违约，原告有权解除合同。据原告了解，案涉物业所在土地是长富公司向佛山市南海区******×股份合作经济社承租的，承租期为30年。依照长富公司与经济社的约定：长富公司是每半年交一次租，若长富公司逾期交租的，经济社有权解除合同，该地上建筑物收回经济社所有。而长富公司将案涉物业转租给原告，出让金却在几个月内全部收齐。若长富公司一但无力向经济社支付出让金，被经济社终止合同，那么原告20年的使用权将无法得到保障，这对原告明显不公平。且案涉物业在报建是也是以车间的名义进行报建的，而长富公司擅自将车间改为公寓对外进行宣传销售，其行为也违法。另招某1是长富公司的法人及股东，长富公司的注册资金仅30000元，长富公司用招某1的私人账户收取所有对外使用权的出让金，可见招某1与长富公司的资产混同，招某1应对原告的损失承担清偿责任。另外，在购房时，房天下公司作为中介方向原告收取了认购案涉房屋的优惠服务费30000元。而房天下公司只是中介服务方，其明知涉讼物业不能作公寓出租，仍对外进行宣传，进行居间服务，其收取原告的服务费应予以退回。而房天下公司是唐某1一人独资公司，其应当对房天下公司的债务承担连带清偿责任。庭审中，原告补充称：1.长富公司向原告出具承诺书，约定在2019年6月10日前发放全部拖欠的租金，但至今被告长富公司没有付清返租租金及没有支付任何违约金，按照承诺书被告应退还原告支付的全部租金及解除合同；2.长富公司提供的涉讼物业所在地显示为工业用地，而非综合用地、住宅用地或商业用地，不能进行商品房的建设，但其对外销售时以商品房进行销售，至今该物业无法按照当初购买的意愿为商品房的性质对外出租或出售，使原告签订合同的目的无法实现；3.涉讼物业所在工程至今没有竣工验收备案，无法实现交付。被告长富公司、招某1辩称，一、长富公司与原告签订的《物业使用权出让合同》经协商一致，是双方真实意思表示，合同约定的权利义务属于租赁合同性质，故双方为租赁合同纠纷，且涉案物业办理了规划报建手续，验收合格，可正常使用，故该合同合法有效，依法应受到法律的保护。二、原告不享有单方解除权，双方应继续按《物业使用权出让合同》、《委托经营管理合同》约定履行。（一）长富公司不存在任何违约行为。1、涉案物业经规划验收合格，具备交付使用的条件及合同约定的交楼标准，经原告确认无异议后，长富公司按合同约定时间向其交付。2、长富公司已根据与原告签订的《委托经营管理合同》向其支付经营管理收益6329元。（二）长富公司与佛山市南海区******×股份合作经济社签订的与涉案物业的相关书面资料合法有效，长富公司也一直按照约定正常履行，原告的不安并无事实依据，根本不构成解除合同的理由。（三）《物业使用权出让合同》《委托经营管理合同》完全可以继续履行，并无出现妨碍履行的事由出现。由于《物业使用权出让合同》不符合法定及约定的解除条件，合法有效，应保护合同的稳定性，继续履行。三、退一步，即使解除《物业使用权出让合同》，被告认为：（一）若以涉案物业至今不具备使用条件为由解除《物业使用权出让合同》,那么依据《委托经营管理合同》的约定，原告也应交付具备使用条件的物业给长富公司进行经营管理。而原告交付时物业的状况与现在状况是一样的，即原告交付给被告长富公司管理的物业也不具备使用条件，那么原告在事实上、法律上都无依据收取长富公司经营管理收益，所以应向长富公司返还，为减少累讼，应将原告收取经营管理收益在本案中扣减长富公司应退还的使用权出让金。（二）原告主张的利息的开始时间并无法律依据，应从解除之日起计算。（三）原告主张招某1对长富公司需退换的款项及利息承担连带清偿责任并无法律及事实依据。1、招某1是长富公司的股东之一，与长富公司是不同的主体，相互独立，无需对长富公司债务承担清偿责任；2、涉案使用的户名为招某1的银行账户实际使用人为长富公司，并非招某1本人使用，长富公司也有独立的、完善的财务账册，两者的资产不存在混同的情形。被告房天下公司、唐某1未答辩。原告、长富公司及招某1围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行证据交换和质证，被告房天下公司、唐某1经本院合法传唤无正当理由不到庭参加诉讼，视为放弃举证和质证的权利。对当事人无异议或对其真实性无异议的证据，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.原告提交的宣传资料属于普通印刷品，一般人均具备委托制作能力，宣传资料没有形成时间，来源不明，被告不予确认真实性，不具有证明效力；2.原告提交其向房天下公司付款的凭证为原件，房天下公司未举证反驳，本院确认其真实性及证明效力；3.长富公司、招某1提交的建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、建设工程竣工验收合格证、地址一致说明、证明为原件，土地租赁合同、土地使用权证虽为复印件，但与上述证据相互印证，原告并未举证反驳，本院确认该部分证据的真实性及证明力；4.长富公司、招某1提交的国土城建业务申请表、位置示意图为复印件，且内容不完整，未显示最终审批结果，本院对该证据不予确认。综合采信的证据及当事人的陈述，本院确认如下事实：位于佛山市南海区*******委会地段44501平方米的土地于2012年11月14日办理国有土地使用权证[证号佛府南国用×号]，登记土地使用权人为佛山市南海区******×股份合作经济社（以下简称×经济社），地号×，地类（用途）为工业用地。上述佛府南国用×号国用土地使用权证载明：地号为×、证号为佛府南国用×号、面积为44500.9平方米的宗地用途由批发零售用地兼容住宿餐饮用地、商务金融用地及其他商服用地变更为工业用地。2012年8月31日，被告长富公司与×经济社签订《土地租赁合同》，约定长富公司承租罗村街×村×村民小组位于南海区×大道南侧地块，面积为49737.92平方米，折合74.61亩，租期自2012年9月1日起至2042年8月31日止，合同签订日至2013年3月31日期间为免租期，每年1月30日前支付当年上半年租金，6月30日前支付当年下半年租金，每年每亩33000元，另须支付×村委会福利费每年每亩1000元，合同对租金、权利义务进行约定。位于佛山市南海区*****侧的佛山市南海长富物业投资有限公司车间一项目于2014年12月31日办理建设工程规划许可证，2015年7月1日办理建筑工程施工许可证，2017年2月13日办理建设工程竣工规划验收合格证。2019年1月16日，×社区居民委员会出具《地址一致证明》，载明佛山市南海长富物业投资有限公司车间一与×号楼是同一地址。2016年3月13日，原告（乙方）与被告长富公司（甲方）签订一份《物业使用权出让合同》，约定：乙方向甲方受让位于佛山市南海区******单元（以下简称涉讼物业）的物业使用权，物业建筑面积28.6平方米，其中公摊面积8.6平方米；乙方签订合同时清楚了解物业现状为在建工程，相关手续尚在完善，对甲方以预售方式出让上述物业使用权并无任何异议；物业用途为主导商业、办公及居住；物业使用权出让期自物业交付之日起至2042年9月1日，物业使用权出让期满，乙方须将物业交回甲方使用。物业使用权出让金总计81660元，签订本受让确认书时乙方支付10000元作为受让该物业使用权的定金，首期受让款41660元于签订《物业使用权转让合同》当日支付（含定金），剩余款项40000元应于2016年3月20日前到甲方指定银行办理银行贷款手续，相关费用按银行规定办理，申请银行贷款的年限、金额以银行的最终批复为准。甲方应于2016年9月1日前将竣工验收的物业交付乙方使用，若提前交付或未能及时交付的，按甲方另行通知的时间或双方另行确认的时间为物业实际交付时间；乙方在甲方发出书面通知后十日内不接收该物业的视为甲方于发出书面通知后第十日将物业交付，乙方应于该期限次日起向物业管理公司缴交物业管理费，该物业损毁风险也转移予乙方。甲方有下列情形之一的，乙方有权单方面解除合同：1.交付物业不符合合同约定并严重影响乙方使用的；2.交付的物业危及乙方安全或者健康的；3.物业交付时间逾期30天以上且双方无法对交付问题协商一致的；4.严重违反本合同其他约定，导致合同目的难以实现的。甲方应按约定交付租赁物业给乙方使用，如逾期交付应从逾期之日起每日按已收取出让费的万分之三支付逾期违约金。逾期交付超过30天的乙方有权要求解除本合同。双方并约定其他权利义务。同日，原告（甲方）与被告长富公司（乙方）签订一份《委托经营管理合同》，约定甲方将涉讼物业委托给乙方经营，委托经营期内实际经营的盈亏由乙方承担，自甲方支付完全部物业使用权转让价款后的下一季度起（由于约定的物业交付日期为2016年9月1日，特别免租期一个月，所以委托经营期最早从2016年10月1日开始），甲方获得由乙方支付的5年期限的委托经营固定租金收益，委托经营期间由乙方按季度向甲方支付月固定收益，在每季度第三个月20日前以转账形式支付，上述委托经营期间每年乙方享有一个月的空租期不用支付固定收益，即乙方在委托经营期间每年只需向甲方支付11个月的固定收益，第一年每季度固定收益1225元，第二年每季度固定收益1429元，第三年每季度固定收益1633元，第四年每季度固定收益1837元，第五年每季度固定收益2042元，第六年起物业由甲方自行经营管理，向为实际经营租户收取租金。双方并约定其他权利义务。2016年3月16日，房天下公司出具收据，确认收到原告认购839房优惠服务费30000元。2016年6月24日，长富公司出具收据，确认收到原告支付的涉讼物业使用权转让金总额81660元。2016年12月20日、2017年3月22日、2017年7月18日，原告分别收到招某1的中国工商银行622*************317账户转账支付的1225元。2017年10月23日，原告收到招某1的中国工商银行622*************221账户转账支付的1225元。2018年3月17日，原告收到招某1的中国工商银行622*************221账户转账支付的1429元。2019年5月13日，长富公司出具《关于佛山长富公寓公司对业主的承诺书》，载明：根据《委托经营管理合同》第二条第二款甲方（长富公寓业主）委托乙方（佛山市南海长富物业投资有限公司）经营管理期间内（即返租期），《委托经营管理合同》第三条第三款乙方按季度结算甲方该物业的收益，并于次季度的首月20日内付清收益，因乙方一直拖欠租金，经双方多次沟通，乙方延期至2019年6月10日前发放所有所欠租金和违约金，如有再违反《委托经营管理合同》第三条第三款，乙方必须按照《物业使用租赁合同》和《物业使用权出让合同》第五条第一款租赁金总计金额转账或现金退还给业主。2019年6月12日，原告提起诉讼。2019年7月24日，被告长富公司收到本案起诉状及应诉材料。2019年8月26日，×经济社出具《证明》，证明签订《土地租赁合同》至今，长富公司一直按合同约定正常履行，土地使用权租金已支付至2019年12月31日。诉讼中，长富公司陈述称，房天下公司曾经对长富公司的项目进行推广和宣传，长富公司将物业使用权的最低转让价格给房天下公司，由房天下公司进行推广和宣传，房天下公司开发的客户由其与客户协商实际的价格、支付方式、期限等，房天下公司代客户与长富公司签订合同，由其负责后续的工作（签订合同、支付首期款、办理贷款），等到累计的款项达到交易金额的一定比例后，长富公司将超过最低转让金额的部分作为佣金支付给房天下公司，长富公司不清楚房天下公司是否收取、为何收取原告的金额，房天下公司没有权利以任何名义向客户收取其他款项，长富公司也没有授权给房天下公司收取款项。另查明1，被告在出租佛山市南海区*****侧车间物业时，向部分租户出具书面材料，提供招某1在中国工商银行的622*************317账户，收取使用权转让合同项下的分期款。另查明2，长富公司系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人为招某1，股东包括招某1、马×。房天下公司系自然人独资的有限责任公司，唐某1系其股东。本院认为，原告与被告长富公司签订的《物业使用权出让合同》约定原告向长富公司支付一定的对价，取得长富公司在建房产一定年限的使用权，到期后将房产交回给长富公司，该合同权利义务约定属于租赁合同的性质，故涉讼合同为房屋租赁合同。原告、长富公司签订《物业使用权出让合同》时，出租的房产办理了规划报建手续，故原告、长富公司之间在二十年租期约定内形成合法有效的租赁合同关系。《中华人民共和国合同法》第二百一十四条规定：“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。”《物业使用权出让合同》约定租期超过二十年的部分无效。《物业使用权出让合同》约定长富公司应于2016年9月1日前交付竣工验收的房屋给原告使用，逾期交付超过30日原告有权解除合同。由于涉讼房屋在签订合同时尚未竣工验收，不具备投入使用的条件，长富公司应提供经联合竣工验收的房屋给原告使用。虽然长富公司已向原告支付部分收益，但至本案庭审终结日，长富公司没有提供涉讼房产经联合竣工验收具备投入使用条件的证据材料，故不应认定长富公司已交付涉讼物业。现长富公司逾期交付租赁物，《物业使用权出让合同》有效部分的约定，原告请求解除，符合双方约定和法律规定，本院予以支持。无效部分的约定自始无效，本院对原告相应解除请求不予支持。本院确认《物业使用权出让合同》二十年租期内的约定于长富公司收到解除通知即本案起诉状之日2019年7月24日解除。合同部分无效，有效部分亦已解除，因该合同取得的财产应予返还，被告长富公司应退还原告已支付的物业使用权出让金81660元予原告。被告长富公司占用原告的款项获益，且造成原告资金占用损失，原告主张物业使用权出让金81660元自2016年6月24日（付款日）起至实际清偿之日止按中国人民银行同期贷款利率计付的利息，合情合理，本院予以支持。合同因逾期交付而解除，原告无权收取涉讼物业的收益，原告已收取长富公司支付的收益6329元，应从上述物业使用权转让金的利息中扣除。经核算，至本案庭审终结日（2019年8月19日），长富公司应付的物业使用权转让金利息为12401.55元，扣减后，长富公司仍需支付以物业使用转让金为本金计至2019年8月19日止的利息6072.55元及自2019年8月20日起至实际清偿日止按中国人民银行同期贷款利率计付的利息。招某1系长富公司的股东，长富公司通过招某1的银行账户收取租金及支付经营回报收益，该行为造成公司财产与股东个人财产混同，属于公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任的情形，现原告主张被告招某1对被告长富公司在本案的债务承担连带清偿责任，本院予以支持。无论被告长富公司与房天下公司存在何种约定，并无证据反映被告房天下公司与原告之间就居间报酬达成约定，房天下公司亦未举证其收取原告优惠服务费的合法依据，故原告主张房天下公司返还30000元并支付自2016年3月16日（付款日）起至实际清偿日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息，依法有据，本院予以支持。被告房天下公司是一人有限责任公司，被告唐某1是唯一股东，唐某1未举证证明房天下公司的财产独立于其个人财产，故本院对原告诉请唐某1对房天下公司的债务承担连带清偿责任予以支持。被告房天下公司、唐某1经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法作缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第九十三条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第二百一十四条、《中华人民共和国公司法》第二十条第三款、第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、确认原告何海生与被告佛山市南海长富物业投资有限公司签订的《物业使用权出让合同》关于二十年租期内的约定于2019年7月24日解除；二、被告佛山市南海长富物业投资有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内返还物业使用权出让金81660元予原告何海生；三、被告佛山市南海长富物业投资有限公司应支付计至2019年8月19日止尚欠的利息6072.55元，以及以81660元为本金从2019年8月20日起至实际清偿日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息予原告何海生，本项随上列第二项清；四、被告佛山市房天下科技有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内返还30000元及支付以此为本金从2016年3月16日起至实际清偿日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息予原告何海生；五、被告招某1对被告佛山市南海长富物业投资有限公司上述第二、三项债务承担连带清偿责任；六、被告唐某1对被告佛山市房天下科技有限公司上述第四项债务承担连带清偿责任；七、驳回原告何海生的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案以简易程序结案，受理费减半收取计1411.77元，财产保全费1150.89元，合计2562.66元（原告何海生已预交），由被告佛山市南海长富物业投资有限公司、招某1负担1879.24元，由被告佛山市房天下科技有限公司、唐某1负担683.42元。被告负担的份额，应于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳，逾期交纳的，本院依法强制执行。原告预交的2562.66元，自本判决发生法律效力后，经原告向本院申请，本院予以退回。如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  陈宇琼二〇一九年十一月八日书记员  林浩成