重庆市渝北区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）渝0112民初21891号 原告：黄江艳，女，1976年1月12日出生，汉族，住重庆市长寿区。 委托诉讼代理人：田雨，重庆渝宏律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘宇婷，重庆渝宏律师事务所实习律师。 被告：重庆装品荟装饰工程有限公司，住所地重庆市江北区杨河三村5号5-5，统一社会信用代码91500105MA6006QY86。 法定代表人：谢险峰，董事长。 委托诉讼代理人：梅友树，被告公司员工。 原告黄江艳与被告重庆装品荟装饰工程有限公司（以下简称装品荟公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月20日立案后，依法由审判员姚利平独任审判，适用简易程序于2019年10月9日公开开庭进行了审理。原告黄江艳的委托诉讼代理人田雨、刘宇婷，被告装品荟公司的法定代表人谢险峰及其委托诉讼代理人梅友树到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告黄江艳向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告于2019年5月19日签订的重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同；2、判令被告向原告退还未施工部分工程款及材料款20995.2元；3.案件受理费由被告负担。事实和理由：2019年5月19日，原告就案涉房屋与被告签订了重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同，载明由被告为原告提供装饰装修服务，该装修工程造价约定为65000元，由被告包工、包部分材料，工程期限为90个工作日，竣工时间为2019年10月22日。合同签订后，原告已按合同约定支付装修款共计26000元，但被告却未按合同约定工期完成相应工作便直接撤场。被告的施工金额为7600元。经原告催促后被告未恢复施工，被告的行为已严重违约，故原告提出上述诉讼请求。 被告装品荟公司辩称，因装饰行业竞争激烈，公司业务量少，经营亏损导致公司倒闭，工地被迫停工，公司善后处理人员积极与业主协调解决未能达成一致，原告提出的退还部分工程和材料款19200元严重超过事实依据，1、按照公司工程预算报价单核算，拆除墙体等直接费用为11800元，加上12%的管理费，实际成拆除费用为13216元，2、拆除完成后，工地水电材料已经全部配送到业主工地现场进行水电工程施工，水电材料费用4300元及部分施工费用1000元已经产生，加上管理费合计5936元，3、上述合计19152元，加上设计费5000元，合计24152元，业主已经支付26000元，实际应退1848元，4、因业主提出的诉求与事实严重不符，故由原告承担诉讼费。 经审理查明：2019年5月19日，黄江艳（发包方、甲方）与装品荟公司（承包方、乙方）签订重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同，该合同主要约定：1、甲方将其案涉房屋（装修面积81㎡）的装修工程发包给乙方施工，承包方式为包工、包全部材料；2、工程期限为90日，工程造价65000元，甲方在合同签订当日支付20%工程款即13000元，进场付20%即13000元，砖基本贴完付40%及26000元，木工进场付17%即11050元，双方验收合格五日内付尾款3%即1950元等。该合同附有案涉房屋整装工程报价单，该报价单包括：A、套餐内基础项目部分（基础项目合计33619元，该部分包括该套餐内的施工项目名称、数量、单价、合价），B、套餐内主材部分（主材合计25790.72元，该部分包括该套餐内的施工项目名称、数量、单价、合价），C、套餐内费用（套内装修部分合计59409.72元，管理费按行业规定收取工程直接费的12%计7129.17元），D、套餐外基础部分（合计26845元，该部分包括该套餐内的施工项目名称、数量、单价、合价），E、套餐外主材部分（套餐外主材合计1875元，搬运费37.5元，该部分包括该套餐内的施工项目名称、数量、单价、合价），F、套餐外费用（管理费按行业规定收取工程直接费的12%计3446.4元），G、个性化产品费用（造价为0），H、工程项目套餐内减项部分（造价为0），I、整体家装总计：装修工程直接费88129.72元，套内装修造价+套外装修造价-工程项目套内减除部分（C+G-H）98705.29元，最终工程总造价65000元。 装品荟公司于2019年6月13日进场进行施工。黄江艳向装品荟公司支付了装修费26000元。黄江艳举示的照片显示，案涉工程未完工。 2019年9月4日，黄江艳（甲方）与樊建康（乙方）签订结算协议，主要载明：2019年4月28日，甲方与装品荟公司签订了施工合同，约定由装品荟公司为甲方房屋提供装修服务，造价为65000元，由公司包工、包全部材料，乙方系公司的项目经理，合同签订后，甲方已如约履行付款义务，但公司却未按合同约定完成相应装修工作便直接撤场且无法完成后续装修事宜，现经双方核算，截至本协议签订之日，甲方实际施工项目包含2项（有列表，项目共计2项，砖墙体拆除和出渣拆除，编号为D-1、D-3），除以上项目，合同约定的其他装修项目均未施工。 装品荟公司提供的整装工程报价单显示：D1砖墙体拆除，工程量20平米，单价40元，合计800元，D3出渣拆除1项6800元。 装品荟公司在审理中陈述，因我公司经济困难，无法继续经营，无法继续施工，所以没有完工，同意原告主张解除合同的诉讼请求；樊建康系我方指派的项目经理，对项目经理确认的已经完工的项目没有异议，认可原告制作的已施工项目价格表载明的单价，但未加上管理费。 以上事实，有施工合同、票据、照片、光盘、微信截图、结算协议、已施工项目价格表、工程报价单以及当事人的陈述等证据在案为证，足以认定。 本院认为，原告黄江艳与被告装品荟公司签订的重庆市家庭居室装饰装修施工合同，是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。庭审中，装品荟公司同意解除前述合同，本院尊重双方对自身权利的处分，故对黄江艳要求解除前述合同的诉讼请求予以支持。关于原告主张的退还款项20995.2元，《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本院认为，被告装品荟公司已经进场进行了施工，对已经施工的部分款项应从已支付款项中扣减，剩余金额应予退还。关于已经施工部分，被告的涉案工程项目经理樊建康与原告达成了协议，确认了已施工项目的名称、位置、编号。双方均对上述已经完工的项目无异议，本院予以确认。通过审查，被告已经施工的项目对应的价款为800元和6800元，合计7600元，对此，本院确认被告装品荟公司已施工部分工程款金额为7600元。因前述报价清单中载明了管理费，即对已施工部分计收12%的管理费，故对上述已完工部分还应加收管理费912元（7600元×12%），上述合计8512元（7600元＋912元）。又因双方合同约定的装修工程报价为98705.29元，而双方最终确定的总价款为65000元，最终确认的金额系优惠后的金额即最终确定金额占原报价的65.85%（65000元÷98705.29元），故按上述比例确认被告装品荟公司已施工部分金额的实际金额，即被告已施工部分的实际金额为5605.15元（8512元×65.85%）。原告已经支付26000元，扣减上述被告实际已施工金额，剩余20394.85元（26000元－5605.15），应由被告装品荟公司退还，故本院对原告主张的20394.85元予以支持，对超出部分不予支持。被告装品荟公司的抗辩理由不成立，本院不予采信。 综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第二百六十九条之规定，判决如下： 一、解除原告黄江艳与被告重庆装品荟装饰工程有限公司于2019年5月19日签订的重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同； 二、被告重庆装品荟装饰工程有限公司于本判决生效后三日内退还原告黄江艳装修款20394.85元； 三、驳回原告黄江艳的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费1430元，减半收取715元，由被告重庆装品荟装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。 审判员  姚利平 二〇一九年十一月十九日 书记员  钟 骁