广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0112民初10315号原告：安徽东迪金属制品有限公司，住所地安徽省五河县城南工业园兴浍路与龙岗交叉口西侧（安徽启新医疗院内B栋厂房），统一社会信用代码91340322MA2NN9EF3F(1-1)。法定代表人：聂其滨，该公司总经理。委托诉讼代理人：何庆权，广东前海律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐诗，广东前海律师事务所实习人员。被告：广州埃斯顿智能车库有限公司，住所地广东省广州高新技术产业开发区科学大道科汇金谷四街九号十楼，统一社会信用代码914401015961968408。法定代表人：陈田森，该公司总经理。委托诉讼代理人：罗珂，该公司职员。原告安徽东迪金属制品有限公司（以下简称东迪公司）诉被告广州埃斯顿智能车库有限公司（以下简称埃斯顿公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月3日立案受理后，依法适用简易程序于2019年10月31日公开开庭进行审理。原告东迪公司的委托诉讼代理人何庆权、被告埃斯顿公司的委托诉讼代理人罗珂到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告东迪公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告向原告支付合同解除违约金53823元；2.请求法院判令被告承担本案的诉讼费、保全费等。事实与理由：原告与被告就被告购买原告生产的波浪板用于桂林雅云尚城项目于2018年08月22日签订了《采购合同》（合同编号为CG2018082204）。原告和被告双方在上述采购合同中约定被告购买原告生产的波浪板3495根，价格为269115元，付款方式均为：预付款30%，提货时付至相应货物的40%，余下的30%货款从甲方收货之日起2个月内付清。合同还约定，“若甲乙双方有一方单方面解除合同，需提前告知另一方，并且解除合同一方须支付20%的违约金”。合同签订后，被告违约不付提货款，且于2019年5月向法院起诉，提出解除合同。被告单方面提出解除合同的行为已违约。原告为维护自身的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定以及原告与被告双方签订的《采购合同》之相关约定，特向贵院提出以上诉讼请求，请求贵院依法判决，支持原告的所有诉讼请求。被告埃斯顿公司答辩如下：1、根据广州市黄埔区人民法院对于（2019）粤0112民初5195号的审理情况，因双方无法继续履行合同的情况下，原告法定代表人当庭同意解除合同，并退回合同订金2194.5元。根据判决书显示，双方是一起同意解除合同的；2、桂林雅云尚城项目是在原告延期交杭州之江开关项目货物之后执行合同的，因原告违约在先，我方不同意再以之前的交易习惯交易，要求原告按照合同第2.3条，必须开好发票装好车后才会安排付款，原告不同意该种方式进行交易。后续2018年12月22日我方公司领导与原告法定代表人沟通因原告一直不履行合同的原因导致桂林雅云尚城的业主方以勒令在2018年12月30日安装完成设备，否则解除合同的情况，为减少双方的损失，我方要求原告先发出16吨货物（约占合同总吨数的36%），原告当面答应并承诺发出，但三天回到公司后又反悔，迟迟不发货，经过多次催促才于2018年12月27日发货，当天发出装车视频，并于2018年12月31日到达现场且还不安排卸货，并仅发出价值78540元的货物（约占合同总金额的29%），导致桂林雅云商城项目业主方不接收此次货物，要求与我方解除合同，并不再让我方人员进场施工，给我方造成了极大的损失；3、根据桂林雅云尚城合同第4.1条约定：如因乙方交期延误的，甲方有权无条件取消合同。综上所述，我方并没有单方面解除合同，且若因对方原因解除合同的，我方不用承担任何责任，恳请法院驳回原告所有诉求。双方当事人围绕其诉讼请求依法向本院提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院将根据庭审情况和查明的事实综合认定。根据当事人的陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年8月22日，埃斯顿公司（买方、甲方）与东迪公司（卖方、乙方）签订《采购合同》（合同编号：CG2018082204），项目名称为桂林雅云尚城项目，约定：1.产品名称、材质、型号、数量及价格：PSH0D2-2400-4-7波浪板2050，数量1260，单价77元；PSH2D2-2400-6-3波浪板2050（最后一件），数量90，单价77元；PSH0D2-2400-4-7波浪板2050，数量2145，单价77元，总价269115元。备注：以上价格含16%增值税专用发票，含运费。2.交货时间及付款方式：合同签订后，预付款30%，提货时付至相应货物的40%，余下的30%货款从甲方收货之日起2个月内付清；交货时间为乙方总生产工期5-7天。发货前须提供书面提货通知单及付款申请，确保货物按时正常发出。发过须提供发货清单，发货清单与实发货物数量务必一致。乙方须在发货前3天内提前将增值税发票开给甲方，甲方收到票及货物装好车后安排汇款。付款方式为通过银行转账支付。4.违约责任：若乙方未按照交货时间准时交货，则延迟一天予以处罚合同总金额的1%，延迟两天予以处罚合同总金额的2%，以此类推。如因乙方交期延误，甲方有权无条件取消合同。若甲乙双方有一方单方面解除合同，需提前告知另一方，并且解除合同一方须支付20%违约金。上述合同签订后，双方在履约过程中，发生争议，埃斯顿公司起诉东迪公司关于买卖合同纠纷一案，向本院提起诉讼，本院于2019年5月15立案受理，案号为（2019）粤0112民初5195号，本院于2019年8月12日作出判决，双方当事人均未上诉，该判决书已经发生法律效力。在（2019）粤0112民初5195号案件中，埃斯顿公司向本院提出诉讼请求：1.判令与东迪公司解除桂林雅云尚城项目《采购合同》合同关系，东迪公司支付解除合同违约金，即合同总金额的20%，计53823元；2.判令东迪公司立即清偿货款2194.5元及违约金（违约金按2018年9月15日起至债务支付完毕止，按合同总金额的1%每天进行计算）。现暂且计算到立案时间2019年5月14日，即逾期245天，违约金暂计为659331.75元；3.本案诉讼费、保全费由东迪公司承担。在审理（2019）粤0112民初5195号案件中，本院当庭询问，双方是否同意解除合同。东迪公司回复称，同意解除合同。本院以东迪公司同意解除合同为由判令解除双方的《采购合同》。关于逾期交货违约责任，本院认定，双方形成交易习惯，东迪公司的行为并不构成违约，故驳回了埃斯顿公司该项诉讼请求。本院认为：本案属买卖合同纠纷。东迪公司与埃斯顿公司签订的《采购合同》是当事人的真实意思表示，亦未违反国家法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效。双方均应按合同的约定行使权利、履行义务。根据双方当事人的诉讼和答辩意见，本案的争议焦点在于：埃斯顿公司应否支付合同解除违约金。本院分析如下：根据《中华人民共和国合同法》第九十三条，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。埃斯顿公司与东迪公司《采购合同》约定，若双方有一方单方面解除合同，需提前告知另一方，并且解除合同一方须支付20%违约金。该约定的实质是赋予合同双方都有任意解除权，双方都有在不需要对方同意的情形下而解除合同，代价就是支付20%的违约金。即只要一方发出了解除合同的通知，按照合同约定，该合同即可以解除，不以另一方同意或者不同意为条件。虽然在（2019）粤0112民初5195号案件中，东迪公司同意解除合同，但是并没有放弃因为埃斯顿公司单方解除合同而应当承担的违约责任。即便在（2019）粤0112民初5195号案件中，东迪公司不同意解除，因为双方已经约定了都有任意解除权，该合同亦因赋予了任意解除权而解除。故对于埃斯顿公司的抗辩，本院不予支持。《采购合同》约定合同总价269115元，单方解除合同的应当支付20%的违约金，即269115*0.2=53823，本院依法予以确认。因此，原告的主张，具有事实与法律依据，本院予以支持。关于埃斯顿公司抗辩称，根据合同约定，如因东迪公司交期延误，埃斯顿公司有权无条件取消合同，故不应当承担合同解除违约金。本院认为，在本院作出的（2019）粤0112民初5195号民事判决书中关于该问题已经作出认定，东迪公司与埃斯顿公司形成交易惯例，东迪公司迟延交货的情形不构成违约。双方当事人均未上诉，该判决书已经发生法律效力。故对埃斯顿公司的抗辩，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：被告广州埃斯顿智能车库有限公司于本判决生效之日起十日内向原告安徽东迪金属制品有限公司支付违约金53823元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费573元、保全费558元，均由被告广州埃斯顿智能车库有限公司负担。上述案件受理费、保全费已经由原告预交，原告同意由被告在履行本判决时将其应承担的受理费直接支付给原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提交副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  刘鑫二〇一九年十一月十二日法官助理林晓萍书记员张馨尹附一：本裁判所依据法律《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。附二：申请执行事项根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定：“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”