四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1602民初3515号 原告:胡友谊，男，汉族，生于1967年3月17日，住四川省武胜县。 被告：四川省博美百佳装饰工程有限公司广安分公司，住所地四川省广安枣山物流商贸园区。 负责人：何燕。 被告：四川省博美百佳装饰工程有限公司，住所地大英县蓬莱镇卓筒大道。 法定代表人：舒君。 被告：广安市朗润装饰工程有限公司，住所地四川省广安枣山物流商贸园区。 法定代表人：张敏。 原告胡友谊与被告四川省博美百佳装饰工程有限公司广安分公司（以下简称“博美广安分公司”）、四川省博美百佳装饰工程有限公司（以下简称“博美公司”）、广安市朗润装饰工程有限公司（以下简称“朗润公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月18日立案受理。本院依法组成合议庭，并于2019年10月8日公开开庭进行了审理。原告胡友谊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告胡友谊提出诉讼请求：一、请求判令解除原告胡友谊与被告省博美百佳装饰工程有限公司广安分公司于2018年11月3日签订的《广安市家庭装饰装修工程施工合同》；二、请求判令三被告共同向原告返还工程款50000元；三请求判令三被告向原告支付违约金（自逾期之日即2019年4月1日起，以137000元为基数，按每日1‰支付原告违约金至判决确认合同解除之日止，暂时计算至2019年4月1日违约金为2055元；四、本案的诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2018年11月3日，原告与被告博美广安公司签订了《广安市家庭装饰装修工程施工合同纠纷》，约定博美广安分公司承包原告位于广高新城7-2305号房屋的家庭装饰装修工程，工程总造价为137000元，工程期限90天，并于2019年4月前完工，由于博美广安分公司原因致使工期延误，每延误一日向原告支付工程总造价1‰的违约金。原告已向博美广安分公司支付了130150元，朗润公司同意与博美广安分公司共同装修完工，至今，博美广安分公司、朗润公司仅完成了部分工程，还有全屋衣柜、橱柜、吊柜、电视墙、木地板铺贴、卫生间洁具等工程均没有做。现工程停工，被告博美广安分公司、朗润公司已经停业，原告多次催促履行无果。原告起诉至法院。 被告博美广安分公司、博美公司、朗润公司未作答辩。 经审理查明：2018年11月3日，原告胡友谊（发包方、甲方）与被告博美广安分公司（承包方、乙方）签订了《广安市家庭装饰装修工程施工合同》，合同约定博美广安分公司承接原告所有的位于广高新城7-2305号房屋的家庭装饰装修工程，工程总造价为137000元，采取乙方包工、部分包材料、甲方提供部份材料的方式，工程期限90天，具体以开工时间为准，于2019年4月前完工。第一期付款为合同签订之日（缴纳）30%即41100元，第二期付款为隐蔽工程完工验收后3日内（缴纳）30%即41100元，第三期付款为木作、泥水完工后3日（缴纳）35%即47950元，第四期付款为竣工验收后15日内（缴纳）5%即6850元。由于甲方或者乙方原因致使工期延误的，每延误一日向原告支付工程总造价1‰的违约金。合同签订后，原告按合同约定分别于2018年11月3日、2018年11月27日向被告博美广安分公司交纳了第一期、第二期工程款，共计82200元，被告博美广安公司均按施工进度完成了施工。2019年2月3日，原告向被告朗润公司交纳了第三期工程款4795000元。2019年2月22日，朗润公司的法定代表人张敏在原告胡友谊与被告博美广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修工程施工合同》第16页书写：“原博美百佳公司的装修项目现由朗润公司接手。张敏。2019年2月22日。并在乙方盖章处加盖了被告朗润公司的公章。原告向被告郎润公司交纳第三期款项后，朗润公司并未完成第三期约定的木作、泥水等工作。2019年4月1日，被告朗润公司法定代表人张敏又书写未作项目说明一份，内容为衣柜、厨柜、柜门、电视墙硬包、卧室木地板、石材台面、厨卫铝扣板吊顶、开关面板、卫生间淋浴隔断，以上项目为业主胡友谊与博美百佳签订装修合同中未做项目，现业主为尽快入住，博美百佳与朗润公司的转让纠纷又未处理完，因此业主提出先自行装修，后期装饰装修所产生的费用以公司结算为准。 上述事实有原告的陈述、交款收据，照片、未做项目说明、《广安市家庭装饰装修工程施工合同》等证据予以证实。 本院认为：公民的合法权益应当受到法律保护。被告朗润公司的法定代表人张敏在原告与被告博美广安分公司签订的《广安市家庭装饰装修工程施工合同》上亲自书写“原博美百佳公司的装修项目现由朗润公司接手”，并且加盖了朗润公司的公章，而博美广安分公司完成原告房屋第一、二期的装修工作后，没有再继续进行原告房屋第三期的装修工作，原告也是向朗润公司交纳的第三期工程款，以上可以推定原告胡友谊、博美广安分公司和朗润公司都同意将原博美广安分公司作为《广安市家庭装饰装修工程施工合同》的乙方（承包方）享有的权利和义务概括性转让给了被告朗润公司。被告朗润公司收取了原告交纳的第三期工程款，应当按照合同约定继续进行第三期装修工作，然而被告朗润公司未完成第三期装修工作，也未能在原合同约定的时间内完工，故被告朗润公司的行为已经构成违约，原告请求解除《广安市家庭装饰装修工程施工合同》，本院予以支持。由于博美广安分公司已经将该合同的债权债务概括转让给朗润公司，而且原告的第3期工程款47950元也是交到朗润公司，朗润公司未按约完成第3期的施工，也未与原告进行相关的结算，故承担返还工程款的责任的应该是被告朗润公司，原告请求被告博美广安分公事、博美公司共同承担返还责任，于事实和法律无据，本院不予支持。至于违约金，由于合同明确约定于2019年4月前完工，由于被告朗润公司的原因致使工期延误的，每延误一日向原告支付工程总造价1‰的违约金，故被告朗润公司应当向原告支付违约金（以137000元为基数，自2019年5月1日起按每日1‰计算至2019年11月7日止）。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第八十八条、第八十九条、第一百一十一条、《中国人民共和国民事诉讼法》第一百四十四之规定，判决如下： 一、原告胡友谊与被告广安市朗润装饰工程有限公司之间的《广安市家庭装饰装修工程施工合同》解除； 二、被告广安市朗润装饰工程有限公司于本判决书生效后二十日内原告胡友谊返还第3期工程款47950元以及支付违约金以137000元为基数，自2019年5月1日起按每日1‰计算至2019年11月7日止）; 三、驳回原告胡友谊的其他诉讼请求。 本案受理费1101元，由原告胡友谊负担201元，由被告广安市朗润装饰工程有限公司负担900元，分别向广安市广安区人民法院交纳。 义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人人数提出上诉状副本，上诉于四川省广安市中级人民法院。同时上缴上诉案件诉讼费，逾期未预交又不提出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。 审 判 长  龙彦羽 人民陪审员  兰宗禹 人民陪审员  席为旦 二〇一九年十一月四日 书 记 员  何创新 附：相关法律、法规 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第七十三条因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。 代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。 第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。