江苏省如皋市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0682民初8111号 原告：武汉合康亿盛电气连接系统有限公司，住所地：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频（武汉）工业园多层厂房栋1层。 法定代表人：高齐。 委托诉讼代理人：刘德友，湖北国森律师事务所律师。 被告：江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司，住所地：江苏省如皋市城北街道花城大道188号。 法定代表人：刘长力。 委托诉讼代理人：肖成迪，公司员工。 原告武汉合康亿盛电气连接系统有限公司（以下简称合康亿盛公司）与被告江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司（以下简称陆地方舟公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告合康亿盛公司委托诉讼代理人刘德友、被告江苏陆地方舟公司委托诉讼代理人肖成迪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告合康亿盛公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付货款382812元及逾期付款违约金（以382812元为基数，按中国人民银行同期货款利率的1.5倍计算，自起诉之日起到实际清偿之日止）；2、本案诉讼费由被告承担。审理中，原告方增加诉讼请求，要求被告于判决生效之日起三日内履行收货义务。事实和理由：被告向原告订购货物，原告按约生产并送货，被告未按约支付货款。经核算，截至2019年8月31日，被告欠原告货款382812元。原告催要无果。 被告江苏陆地方舟公司辩称，1、对于已收到的货物是126525元，也开了票的，这部分货款我方认可；2、对于没开票但已收到货的部分是57150元，不认可。因为数字是被告统计的，没开票，没合同，没有双方正式的对账单；3、还有一部分也是被告制定的，但还没有收到货，数额是180591元。对这部分也不认可，因为这个货款数额也是原告统计出来的，没发票，没合同，没正式对账单；4、对账单上的石昊是公司的采购主管，但对账单没有盖具被告单位公章，所以被告对对账单不认可；5、对于违约金，以法院的判定为准。 围绕诉讼请求，原告提交的证据： 证据1、双方对账单，证明被告确认欠付原告的货款金额为364269元。 证据2、邮件两份，内附采购订单。证明原被告双方存在事实上的买卖合同法律关系，双方往来邮件内容清楚显示被告向原告下发采购订单；被告没有收到货不是原告方的原因，是被告一直没有通知原告方发货，是由被告造成的。 证据3、通话录音及整理的文字材料、光盘。通话录音红色标注的地方证明由于被告自身的原因，迟迟不通知原告发货，才造成被告至今未收货。 被告质证意见： 对证据1对账单，对账单需要双方公司确认才行，石昊只是被告采购主管，不是负责采购的具体人员，所以对对账单不予认可。 对证据2的采购订单不认可，因为没有盖章。 对证据3，因为项止暂停了，所以被告要求原告延期发货。 被告陆地方舟公司未有证据提交。 经审理查明，2017年12月1日至2018年4月20日，被告陆地方舟公司向原告合康亿盛公司采购高压线束，货款合计126525元。原告方按约生产并履行了交货及开票义务，被告陆地方公司未及时给付货款。 2018年3月15日，被告陆地方舟采购主管石昊代表公司通过电子邮件向原告合康亿盛公司下达采购订单W1803113，向原告订采购8.3米通勤车充电插座，订单约定：充电插座211PCS。到货日期为2018年4月9日。交货期限：严格执行双方确认的交货日期，延迟交货将按照合同约定处理。订单中对货款交付时间未有约定。订单未盖具双方的公章。订单对违约事项未有明确约定。收到订单后，原告合康亿盛公司按约生产，并联系采购主管石昊关于发货和开票事项。此后，原告合康亿盛公司向被告交付了部分货物后，被告陆地方舟公司以项目暂停为由，要求原告合康亿盛公司延期发货。双方通过邮件、电话等方式多次协商发货时间，均未达成一致意见。就原告的订购项目，被告陆地方舟公司未给付任何货款。 2019年9月3日，原告诉至本院，要求判如所请。 2019年9月18日，被告陆地方舟公司采购主管吴昊与原告合康亿盛公司对账，双方对被告陆地方舟公司向原告采购的高压线束、8.3米通勤车充电插座，以交货状态为标准进行分段统计对账，对货物的规格、数量、含税单价、交货状态均进行了确认，最终确认已交货并开具发票的部分货物为126525元。已交货未开具发票的部分货物为57150元、未交货部分货物为180594元，合同号为W1803113。 以上事实，有对账单、邮件、采购订单、通话录音、原、被告双方的当庭陈述等证据在卷佐证。 本院认为，被告陆地方舟公司向原告合康亿盛公司订购高压线束,原告按约供货，被告对买卖关系的事实无异议，本院予以确认。被告向原告采购8.3米通勤车充电插座，原告向被告供应相应的货物，有采购订单为证，采购订单虽未具盖具公章，但后经双方对账对买卖项目予以确认，故对双方买卖关系的事实，本院予以确认。 关于对账单的效力。该对账单虽未盖具被告单位公章，但案外人石昊作为被告陆地方舟公司的采购主管，系原告与被告买卖往来的主要联系人，其参与了双方买卖关系合同的签订、货物的发送、发票的开具，以及款项的对账等整个流程。应视为其有权代表被告陆地方舟公司与原告方进行对账。该对账单系双方的真实意思表示，合法有效。 对于原告合康亿盛公司向被告陆地方舟公司已实际交付货物，原告主张要求被告给付货款126525元，被告方亦表示无异议，本院予以支持。 对于原告方已完成交货义务但尚未开具发票的部分，经双方对账统计为57150元。该部分货物虽然没有开具发票，但买卖合同中出卖人的主要合同义务是交付货物，开具发票仅是附随义务。现在原告合康亿盛公司向被告陆地方舟公司交付了货物的情况下，作为买受人的陆地方舟公司理应按约支付货款。 对于原告方尚未向被告交货的部分，经双方对账统计为180594元。从原告的举证及原、被告双方的对账情况，可以确认案涉合同为W1803113采购订单。该订单约定，严格执行双方确认后的交货日期（2018年4月9日），延期交货将按照合同约定处理。原告未有证据证明双方之间签订有其他合同。另，被告提出延期交货，双方就后续交货时间进行协商，视为双方已就采购订单中的原交货时间发生了实质性变更。双方就后期交货时间未达成一致意见，不足以认定被告方违约。再，采购订单中对货款的支付时间未有明确约定，该部分货物亦未实际交付，货物的数量、性能、质量等各方面备货情况是否具备被告全额付款的状态，尚不明确。故原告的该项主张，本院不予支持。 关于原告主张的逾期付款违约金。因双方采购订单中对违约金未有明确约定，故对原告的该项主张，本院不予支持。 关于原告合康亿盛公司要求被告陆地方舟公司于判决生效后三日内收货的主张。对于该部分货物，原告方尚未交付被告，被告亦未实际拒收货物，故原告的该部分主张，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条，判决如下： 一、被告江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告武汉合康亿盛电气连接系统有限公司货款人民币183675元。 二、驳回原告武汉合康亿盛电气连接系统有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依 照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍 支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3550元，由被告江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司承担1876元，由原告武汉合康亿盛电气连接系统有限公司承担1674元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本 院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于南 通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费7040元 （户名：江苏省南通市中级人民法院；账号：4689xxxx2565；开户行：中国银行南通市濠南路支行）。 审 判 员  金 铎 二〇一九年十一月二十九日 法官助理  刘雅娟 书 记 员  唐诗浩