广东省广州市从化区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0117民初4373号原告：广州市品派装饰设计有限公司，住所地广州市从化江埔街环市东路140号1栋第三层。法定代表人：徐进乐。委托诉讼代理人：戚敏杰，男，1988年2月21日，汉族，住广州市从化区。被告：余绍光，男，1984年9月23日出生，汉族，住广东省信宜市。原告广州市品派装饰设计有限公司诉被告余绍光装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告广州市品派装饰设计有限公司的委托诉讼代理人戚敏杰到庭参加了诉讼，被告余绍光经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广州市品派装饰设计有限公司诉讼请求：判令被告支付工程款62887.30元、滞纳金7735.14元及违约金26951.70元，合计97574.14元。事实和理由：我司于2019年5月12日与被告余绍光签订青云路365号商铺（中洁公司办公室装修翻新施工项目）的装修施工合同，合同金额为86200元。我司于2019年5月20日已完成工程总量的95%，但至今仍未收到被告余绍光的任何一笔工程款。我司多次发函及通过电话通知催款未果，特向法院起诉，请求法院维护原告合法权益。原告广州市品派装饰设计有限公司为证明自己的主张，在本院指定的举证期限内提交了下列证据：1、施工合同书、《青云路365号效果图汇报册》；2、现场照片；3、中洁公司办公室装修翻新施工项目结算书；4、材料销售单；5、工作联系单；6、微信聊天记录；7、证人孟某、黄某的证人证言。被告余绍光经本院传票传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见、证据材料，视为放弃答辩、举证、质证的权利。经审理查明：2019年5月12日，原告广州市品派装饰设计有限公司（乙方）与被告余绍光（甲方）签订《中洁公司办公室装修翻新施工项目合同书》，约定：“一、工程概况。中洁公司办公司装修翻新施工项目。……二、工程期限2.1工程开工日期：2019年5月13日；2.2工程竣工日期：2019年5月30日，施工工期为17个工作日。……三、工程造价3.1、本合同工程预算总造价为89839元。……四、付款方式及结算。4.1、付款方式：（一）第一期支付：本合同自签订之日起，甲方应在2日内按工程预算总造价的10%（含已交设计款），以作工程备料及施工费用（表格中列明应付35%为31443.65元）；（二）第二期支付：施工进度至油漆工完成第一遍油漆（或瓦工）工程完成80%时，支付第二期进度款；以作工程备料及下一阶段的施工费用，即31443.65元；（三）第三期支付。施工进度至油漆工完成第一遍油漆（或瓦工）工程完成80%时，支付第三期进度款；以作工程备料及下一阶段的施工费用，即22459.75元；（四）尾款支付。工程竣工验收合格后三天内，即4491.95元。……4.3、每期工程进度款甲方在收到乙方的工程量申报后，应在两天内复核完毕并确认；甲方未复核答复，视作同意。确认后在两天内应将该期进度款付给乙方，作下一阶段工程施工费用。……九、违约责任9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工程外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天甲方补偿乙方应收款的0.3%，停工或窝工超过20天乙方有权终止合同。如乙方终止合同，甲方应向乙方承担相当于本合同总款30%的违约金责任（其中甲方前期支付的进度款作为乙方前期工程费用，而不计算在违约金之内）；甲方不按合同的约定支付工程款，每拖期一天，按应付款金额的0.3%支付违约金给乙方。工程相应顺延。……十五、补充协议（1）本报价打96折为86200元捌万陆仟贰佰元。”被告于2019年5月12日在原告提供的《青云路365号效果图汇报册》签名确认后，原告于5月13日进场施工。原告于2019年5月14日向被告发送请款书，要求被告支付第一期工程款，于5月17再次向被告发送催款函，但被告未按时支付工程款；原告继续施工后于5月22日向被告发送催款函，催收第一期及第二期工程款合计62887.3元，并通知被告暂停施工。因被告一直未支付工程款，原告于2019年7月1日通知被告终止合同并向被告发送《中洁公司办公室装修翻新施工项目程结算书》。《中洁公司办公室装修翻新施工项目程结算书》具体结算如下：工程进度款62887.3元；第一期进度款滞纳金：31443.65元×0.3%×45天=4244.89元（计算日期5月17日至6月30日）；第二期进度款滞纳金：31443.65元×0.3%×37天=4244.89元（计算日期5月25日至6月30日）；甲方违约金：89839元×30%=26951.7元。本院认为，原告与被告签订的《中洁公司办公室装修翻新施工项目合同书》是双方当事人的真实意思表示，内容并未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应依约履行。原告已按合同约定的期限完成第一期、第二期施工进度并向被告发函请款，但被告未按合同约定支付工程款，已构成违约。由于被告的违约行为导致原告停工超过20天，原告于2019年7月1日通知被告终止合同，故双方装修合同于2019年7月1日终止。合同终止后，被告仍应承担相应的违约责任。现原告主张要求被告支付第一期、第二期工程款合计62887.3元并支付违约金的诉讼请求理由充分，本院予以支持。关于违约金，根据合同第九条第一款“甲方不按合同的约定支付工程款，每拖期一天，按应付款金额的0.3%支付违约金给乙方。”的约定，原告请求被告支付迟延履行违约金有理，但合同约定以应付款金额按每日0.3%计算违约金的标准超过了受法律保护的民间借贷最高年利率24%的计息标准。鉴于违约方承担违约责任是以补偿性为主，目的是弥补守约方的损失，应当以违约造成的相应的损失作为计算补偿的依据。本院从公平原则衡量，依法调整为被告以应付工程款为基数按年利率24%计付迟延履行违约金。故第一期应付款的违约金应以31443.65元为基数按年利率24%计算45天（自2019年5月17日至6月30日）为930元；第二期应付款的违约金应以31443.65元为基数按年利率24%计算37天（自2019年5月25日至6月30日）为765元；合计1695元。根据合同第九条第一款“如乙方终止合同，甲方应向乙方承担相当于本合同总款30%的违约金责任”的约定，原告请求被告按合同总款的30%支付违约金有理，本院予以支持，但双方合同第十五条补充约定“本报价打96折为86200元”，故合同总款应以86200元为准，即合同违约金为86200×30%=25860元。被告经本院传唤无到庭，对原告的诉请不作抗辩，应视为其放弃答辩、举证、质证的权利，本院依法作出缺席判决。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第九十一条、第九十三条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第一百一十四条、第二百八十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告余绍光应于本判决发生法律效力之日起十日内支付工程款62887.3元给原告广州市品派装饰设计有限公司。二、被告余绍光应于本判决发生法律效力之日起十日内支付迟延履行违约金1695元给原告广州市品派装饰设计有限公司。三、被告余绍光应于本判决发生法律效力之日起十日内支付合同违约金25860元给原告广州市品派装饰设计有限公司。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1120元，由被告余绍光负担1038元，由原告广州市品派装饰设计有限公司负担82元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内按不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费，向广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审判员 欧阳燕桃二〇一九年十一月二十七日书记员 李 思 婷