北京市昌平区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0114民初19508号原告：新疆升晟股份有限公司，住所地乌鲁木齐高新技术产业区（新市区）北区工业园区二期金藤街366号。法定代表人：姚永建，董事长。委托诉讼代理人：武鹏，男，新疆升晟股份有限公司职员。委托诉讼代理人：于凡，女，新疆升晟股份有限公司职员。被告：神雾环保技术新疆有限公司，住所地新疆伊犁州霍尔果斯口岸友谊西路18号403室。法定代表人：吴昊，执行董事。被告：神雾环保技术股份有限公司，住所地北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座6层。法定代表人：吴道洪。二被告共同委托代理人：徐卫民，男，神雾环保技术股份有限公司职员。原告新疆升晟股份有限公司（以下简称升晟公司）与被告神雾环保技术新疆有限公司（以下简称神雾新疆公司）、被告神雾环保技术股份有限公司（以下简称神雾环保公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告升晟公司的委托诉讼代理人武鹏、于凡，神雾新疆公司及神雾环保公司的共同委托诉讼代理人徐卫民参加了诉讼。本案现已审理终结。升晟公司向本院提出诉讼请求：1.判令二被告立即支付所欠原告货款239400元；2.判令二被告支付利息至判决生效时止，暂计算利息22910.58元（以239400元为基数，自2017年9月至2019年9月合计24个月，按年息4.785%计算利息）；3.判令二被告承担诉讼费。事实与理由：原告与二被告于2017年7月26日签订新疆博力拓矿业有限责任公司100万吨/年石灰项目电采暖箱变采购合同，合同编号：SWET-G1511-PO-207，合同总金额266000元。被告支付了26600元货款后，原告按约定将货物发至现场，剩余239400元被告至今未付。综上所诉，二被告欠款不还已经严重侵害了原告的合法权益，为了维护原告的合法权益，特诉至人民法院。庭审中，升晟公司将诉讼请求明确为要求神雾环保公司对本案中新疆神雾公司的债务承担连带责任。神雾新疆公司辩称，一、原告申请的合同欠款并不具备支付条件。合同第4.3货款支付条款中明确约定，本合同项下的每批次设备金额由买方向卖方通过以下方式和比例，按照各个里程碑支付。首先，第4.3.2到货款中约定，合同设备发往现场，并经现场到货验收合格后，买方在收到到货验收单和卖方开具的税率为17%的合同全额增值税专用发票并查证无误后30日内，买方向卖方支付合同总价的50%作为到货款。其次，第4.3.4验收款中约定，设备安装、调试、试运行完毕验收合格后，买方在收到卖方提交的验收款付款申请书、向买方开具与本次付款金额相同的正式财务收据原件并查证无误后30日内，买方向卖方支付合同总价的30%作为验收款。再次，第4.3.4质保金中约定，设备质保期满后，买方在收到卖方提交的质保金付款申请书、向买方开具与本次支付金额相同的正式财务收据原件、设备质量保证期满验收合格证书原件并查证无误后30日内，买方向卖方支付合同总结的10%作为质保金。最后，第12.1条约定，卖方的质量保证期为合同设备现场调试和试运行完毕经买方性能验收合格并出具《设备性能验收合格证书》之日起18个月或合同设备全部交付至现场并开箱验收合格后30个月，二者以先到之日为准。综上，卖方并未按照合同约定向买方提交相关付款单据和文件，另根据合同12.1条约定，该批货物的质保期未到，目前并不具备支付条件。二、原告主张的逾期付款利息无事实依据。如上所述，原告主张的合同款在尚缺乏合同约定的付款条件下并不具备支付条件，因此不存在逾期付款情形。根据合同法中意思自治的基本原则，合同双方在缔结合同时未约定迟延履行违约金和利息，况且原告也未举证证明因被告的迟延支付合同款遭受损失，因此原告主张的逾期利息没有基础依据。神雾环保公司辩称，对于原告要求二被告承担连带责任，没有意见，只是没有达到付款条件，其他答辩意见同神雾新疆公司的答辩意见一致。结合当事人答辩意见、提交的证据材料以及庭审陈述，本院经审理认定事实如下:2017年7月20日，神雾环保公司向升晟公司发出中标通知书，确定升晟公司为新疆博力拓矿业有限公司100万吨/年石灰项目中电采暖箱变的中标人。2017年7月26日，升晟公司（卖方）与神雾新疆公司（买方）签订合同编号为：SWET-G1511-PO-207的《电采暖箱变采购合同》，约定合同价格为266000元；交货日期为收到预付款后的35天；初步验收是指合同设备到项目现场交接完毕，通过安装、调试，投入运行正常后的验收；最终验收是指买方对合同设备质量保证期满后的验收；该合同第4条约定了付款条件，其中第4.3.1条约定合同签订生效后，神雾新疆公司在收到升晟公司提交的预付款付款申请书、向神雾新疆公司开具与预付款相同金额的正式财务收据原件并查证无误后30日内，神雾新疆公司支付合同总价的10%作为预付款；第4.3.2条约定合同设备发往现场，并经现场到货验收合格后，神雾新疆公司在收到到货验收单、税率为17%的合同全款增值税专用发票并查证无误后30日内，神雾新疆公司支付合同总价的50%作为到货款。第4.3.3条约定设备安装、调试、试运行完毕验收合格后，神雾新疆公司在收到升晟公司提交的验收款付款申请书和向神雾新疆公司开具与本次支付金额相同的正式财务收据原件并查证无误后30日内，神雾新疆公司支付合同总价的30%作为验收款。第4.3.4条约定设备质量保证期满后，神雾新疆公司在收到质保金付款申请书、正式财务收据原件、设备质量保证期满验收合格证书原件并查证无误后30日内，支付合同总价的10%作为质保金。合同约定交货地点为新疆博力拓矿业有限责任公司100万吨/年石灰项目现场的买方指定地点，车板交货；合同第12.1条约定质量保证期为合同设备现场调试和试运行完毕经神雾新疆公司性能验收合格并出具《设备性能验收合格证书》之日起的18个月或合同设备全部交付至项目现场并开箱检验合格后的30个月，二者以先到之日为准；合同还约定了其他权利义务。合同签订后，神雾新疆公司于2017年9月13日支付升晟公司预付款26600元，升晟公司于2017年10月13日将合同标的设备交付指定现场，神雾新疆公司认可于2017年10月13日收到合同项下货物。升晟公司依约安装了设备，但因为现场未送电而没有运行，之后设备也因为项目停滞不具备调试运行条件，而未进行调试，亦未投入使用。庭审中，神雾新疆公司与神雾环保公司称不知道项目何时可以恢复；升晟公司称其交付并安装货物后至今未接到被告的验收通知，应视为验收合格；神雾新疆公司与神雾环保公司称根据项目的进度确定调试和验收时间，目前没有具体的时间。神雾新疆公司至今未支付升晟公司货款239400元，其中包括10%的质量保证金即26600元。庭审中，升晟公司先主张质保期已经届满，自安装开始计算，合同法规定的质保期为一年；后主张质保期为货到现场验收合格后30个月。上述事实，有电采暖箱变采购合同、中标通知书、记账凭证、银行专用凭证及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：升晟公司与神雾新疆公司签订的《电采暖箱变采购合同》系双方真实的意思表示，未违反法律与行政法规的强制性规定，当属合法有效。关于付款条件是否成就的问题。合同成立后，升晟公司积极履行了合同义务，生产合同标的设备并在约定期间内送货至现场。但基于非可归责于升晟公司的原因，项目陷入停滞，双方仅对货物进行了开箱安装，并未送电运行。而设备的运行、调试、验收、投入使用的时间节点均由神雾新疆公司所控制，此后其亦未投运并要求升晟公司进行调试。对此，本院认为，升晟公司在合同履行过程中已经尽到其应履之义务，工程项目陷入停滞并不妨碍神雾新疆公司对设备通电进行验收。设备无法完成调试并进行验收，实则是神雾新疆公司刻意拖延致使己方付款义务未能成就。根据《中华人民共和国民法总则》第一百五十九条之规定：附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就。故应当视为神雾新疆公司的付款条件已经成就，其应立即支付款项。神雾新疆公司辩称设备未满足合同约定的验收条件，本院不予采信。另，交付增值税发票、财务收据属于买卖合同的从给付义务。升晟公司履行上述从给付义务与神雾新疆公司履行支付货款的主给付义务之间不存在对待给付关系，因此神雾新疆公司不能以升晟公司未履行该从给付义务为由主张行使先履行抗辩权。神雾新疆公司以合同第4.3条付款条件为依据提出的抗辩意见，本院不予采信。关于质保金的问题。合同第12.1条约定了质量保证金，根据该条约定及当事人庭审陈述意见，本案的质保期应适用“合同设备全部交付至项目现场并开箱检验合格后30个月”。合同设备交付现场开箱检验的时间为2017年10月13日，依据该条款，质量保证期届满的时间应为2020年4月12日。故升晟公司主张的货款中有10%即26600元属于质保金，现质量保证期未届满，故属于质保金的款项本院不予支持，升晟公司可待质保期届满后另行主张。升晟公司请求神雾新疆公司支付货款239400元，扣除质保金后，本院仅支持212800元。神雾新疆公司请求神雾环保公司承担连带责任，神雾环保公司不持异议，故本院予以支持。神雾环保公司虽认可承担连带责任，但其与神雾新疆公司以同一理由提出付款条件未成就的抗辩意见，本院不予采信。关于升晟公司主张的逾期付款利息。升晟公司于2017年10月13日交付货物，根据第4.3.2条到货款付款期限之约定，神雾新疆公司应最迟于2017年11月11日支付合同款项的50%，其以条件未成就为由拒绝付款系违约，升晟公司有权就该部分货款主张逾期付款利息。对于30%的验收款，由于本案设备并未完成调试、运行验收，无法确定应当付款的具体时间，故对于该部分的逾期付款利息，本院不予支持。升晟公司主张的4.785%年利率高于同期贷款基准利率，本院依法予以调整。此外，自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR），中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，自此之后的贷款利率标准应改为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。故对于50%的到货款的逾期付款利息，应以133000元为基数进行分段计算，自2017年11月12日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，经核算为11181.11元；自2019年8月20日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。神雾新疆公司以双方未约定迟延付款违约金及利息为由进行抗辩，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十九条、《中华人民共和国合同法》第五条、第四十五条、第六十条、第一百零七条、第一百三十条之规定，判决如下：一、神雾环保技术新疆有限公司在本判决生效后的七日之内支付新疆升晟股份有限公司货款212800元；二、神雾环保技术新疆有限公司在本判决生效后的七日之内支付新疆升晟股份有限公司自2017年11月12日起至2019年8月19日止的逾期付款利息11181.11元，及自2019年8月20日起至本判决生效之日止的逾期付款利息（以133000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、神雾环保技术股份有限公司对本判决第一项、第二项确定的债务承担连带清偿责任；四、驳回新疆升晟股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2617元，由新疆升晟股份有限公司负担287元（已交纳）；由神雾环保技术新疆公司、神雾环保技术股份有限公司负担2330元，于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，同时按照不服判决部分的数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。在上诉期满后七日内未交纳案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 员  黄珑玲二〇一九年十一月二十八日书 记 员  吕兰宇法官助理  马英博