贵州省绥阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0323民初2515号 原告：贵州绿苑轻钢科技发展有限公司，住所地：贵州省遵义市播州区遵南社区华南胜景A1－3－3室。 法定代表人：徐明荣，总经理。 委托诉讼代理人：蔡伟，贵州慕远律师事务所律师。 被告：绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司，住所地：贵州省遵义市绥阳县蒲场镇蒲场村。 法定代表人：罗志中，执行董事。 委托诉讼代理人：叶昌铠，严正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李芬，严正律师事务所律师。 原告贵州绿苑轻钢科技发展有限公司与被告绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年9月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告贵州绿苑轻钢科技发展有限公司及其委托诉讼代理人蔡伟，被告绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司的委托诉讼代理人李芬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告贵州绿苑轻钢科技发展有限公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告立即付清原告钢结构制作、加工及安装工程款298,000.00元；2、判决被告向原告支付违约金44,700.00元（从2018年8月起至2019年6月止）；3、本案诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告增加诉讼请求“解除原、被告于2017年11月15日签订的《建筑钢结构工程制作加工安装承揽合同》。”事实和理由：2017年11月15日，原、被告签订《建筑钢结构工程制作加工安装承揽合同》，合同约定原告为被告制作、加工及安装钢结构工程，工程包括镀锌方管柱及梁、屋面阳光板、玻璃门、铝合金窗、内外遮阳网、送排风等的制作、加工、安装，工程总价款900,000.00元，付款方式为主体钢结构完工被告付500,000.00元工程款，工程完工验收合格付至95%，余款5%质保金一年后一次性付清。原告依约按时保质保量完成了原告要求的主体钢架工程，后因被告的原因导致工程停工，无法正常履行。2018年8月，经原告及工人的多次催收，被告分两次共支付工程款202,000.00元，尚欠298,000.00元主体钢架工程款至今未付。根据合同约定，被告应按每日万分之五支付原告违约金。 被告绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司辩称，1、被告的行为未达到合同的解除条件，不同意解除合同；2、原告请求的298,000.00元无事实依据，虽然双方在合同中约定主体钢架完成支付工程款500,000.00元，但在工程建设过程中，实际工程量有变化，双方未对原告所做工程进行结算，且付款说明中约定待原告资金好转后支付，现支付条件未成就，故不同意支付298,000.00元；3、由于被告的行为不构成违约，不同意支付违约金。 本院经审理认定事实如下：2017年11月15日，原告贵州绿苑轻钢科技发展有限公司（乙方）与被告绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司（甲方）签订《建筑钢结构工程制作加工安装承揽合同》，合同约定项目工程名称为钢结构生态餐厅（56米×30米）；工程范围镀锌方管及梁、屋面阳光板、玻璃门、铝合金窗、内外遮阳网、送排风等；项目（工程）的质量技术要求按国家钢结构规范标准；工程造价为900,000.00元；项目有效工期为45天，钢结构进场、施工日起算，阴雨天除外，收到甲方开工通知书为准，如遇下列情况，工期顺延：A、甲方不能提供施工现场、水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，B、甲方的工程设计方案发生重大变更，C、资金未按合同付款造成停工，D、其他不可抗力的因素延误工程；付款方式为主体钢结构完工甲方付乙方工程款500,000.00元，工程完工验收合格付至95%，余款5%质保金一年后一次性付清。双方同时在合同中约定：1、甲方未能按合同约定履行自己应负责任，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方由此造成的经济损失；2、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生质量或其他问题，由甲方承担责任；3、乙方验收通知单送达后15天内不进行验收，乙方视为合格工程，甲方未按约定日期付款，甲方按每日万分之五付违约金；4、乙方的工程质量不符合合同约定，负责无偿修理或返工，因修理或返工造成逾期交付，乙方每日万分之五付违约金；5、因乙方的原因造成工程不能按合同约定的日期完工的，乙方按每日万分之五付违约金。合同签订后，原告按合同约定为被告设计的钢结构餐厅进行施工。2017年12月20日，原告完成钢结构餐厅的钢结构主体工程，并按要求完成了钢结构餐厅的屋面阳光板的安装，被告未按合同约定支付原告工程款500,000.00元。由于被告资金原因，该工程停止至今未能进行施工。经原告及原告工人多次催收，被告于2018年2月11日支付原告工程款102,000.00元，2018年8月15日支付原告工程款100,000.00元。2018年8月15日，被告公司的法定代表人罗志中与原告公司的法定代表人徐明荣达成《关于金色阳光果园生态餐厅建设的付款说明》，该说明载明：“绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司于2017年11月与贵州绿苑轻钢科技发展有限公司签订的金色阳光生态餐厅建设的工程承包合同，金色阳光生态建设由贵州绿苑轻钢科技发展有限公司负责承建，在2017年12月开工建设，现已完成餐厅主体框架内容，由于业主方资金原因已停工，为了解决民工工资，业主方在2018年前已支付农民工工资壹拾万零贰仟元，通过双方协商，按农民工工资全额付清，业主方于2018年8月15日再次支付拾万元把民工工资付清，至于工程后续问题待业主方资金好转后逐步建设并支付工程款。”经原告多次催收，被告至今未按合同约定足额支付原告已完成钢结构餐厅主体完工应付工程款。 另查明：被告的钢结构餐厅从停工至今已一年有余，被告对钢结构餐厅工程何时能继续进行施工的相关事宜至今还不能确定。 上述事实，有原、被告陈述，原告贵州绿苑轻钢科技发展有限公司提供的《建筑钢结构工程制作加工安装承揽合同》、《现场照片》、《关于金色阳光果园生态餐厅建设的付款说明》，被告绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司提供的《收条》等证据在卷佐证，经庭审质证，足以认定。 本院认为：原告贵州绿苑轻钢科技发展有限公司与被告绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司签订《建筑钢结构工程制作加工安装承揽合同》，由原告承建被告开发的钢结构餐厅，根据《中华人民共和国合同法》第二百五十一条：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。”之规定，原、被告之间形成承揽合同关系。根据《中华人民共和国合同法》第六十条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”之规定，原、被告均应按照合同约定全面履行合同义务，对方在履行合同过程中，由于被告的资金原因，造成该工程从2018年8月停工至今未能进行施工，且何时施工，被告也不能确定，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”之规定，原、被告从签订合同之日至今近两年了，由于被告资金问题致使双方的合同暂停履行，且被告自己都不能确定该合同能否继续履行，何时能履行，双方签订的合同目的不能实现，对原告请求解除双方于2017年12月15日签订的《建筑钢结构工程制作加工安装承揽合同》的诉讼请求，本院予以支持。对原告请求被告按合同约定履行其已完工的钢结构主体部分的尚欠工程款298,000.00元，根据双方的合同约定，被告在原告做完合同约定的钢结构主体后，应支付工程款500,000.00元，原告已完成该工程的钢结构主体工程及屋面阳光板，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”之规定，原告已按合同约定已将钢结构餐厅的钢结构主体框架建设完毕，被告应当按照合同约定给付原告工程款500,000.00元，被告却只支付了原告202,000.00元，而还尚欠工程款298,000.00元未付，虽然双方于2018年8月15日达成付款协议，约定未付工程款待被告经济好转后逐步支付，但被告现还无法确定何时能继续履行合同，应视为双方对工程款的给付期限未作约定，根据《中华人民共和国合同法》第六十二条：“当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。”之规定，被告应在一定期限内支付原告尚欠工程款，故对原告请求被告给付尚欠工程款298,000.00元的诉讼请求，本院予以支持。对原告请求被告支付2018年8月至2019年6月的违约金44,700.00元，由于双方在2018年8月15日的《付款情况说明》中约定的给付期限不确定，视为没有约定给付期限，被告付款的行为不属于违约行为，故对原告的该诉讼请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条、第九十四条、第一百零七条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 一、由被告绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司给付原告贵州绿苑轻钢科技发展有限公司工程款298,000.00元，限本判决生效后三个月内付清； 二、驳回原告贵州绿苑轻钢科技发展有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6,440.00元，减半收取3,220.00元，由被告绥阳县金色阳光生态农业发展有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。 审判员  黄刚 二〇一九年十一月二十八日 法官助理郭丞 书记员况红亮