广西壮族自治区平果县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂1023民初2024号 原告:广西冰河空调设备有限公司。住所地：广西南宁市建政路49-23号北纬28八层0812号房。统一社会信用代码：9145010355723826XK。 法定代表人：江春雷，执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：谢仁文，广西诚上金律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王海光，广西诚上金律师事务所实习律师。 被告：平果县福满地大酒店有限公司。住所地：广西平果县马头镇龙江路。统一社会信用代码：9145010355723826XK。 法定代表人：龙科宏，执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：蒙旭军，广西谦行律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨家聪，广西谦行律师事务所律师。 原告广西冰河空调设备有限公司（以下简称冰河公司）诉被告平果县福满地大酒店有限公司（以下简称福满地公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年10月22日受理后，依原告财产保全申请，本院作出（2018）桂1023民初2024号民事裁定书，裁定保全福满地公司价值506,650元的财产。华安财产保险股份有限公司南宁市新竹营销服务部对上述保全提供担保，并出具《保单保函》。2018年12月7日、2019年8月28日，本院依法适用普通程序两次公开开庭进行审理。原告冰河公司的委托诉讼代理人谢仁文、王海光、被告福满地公司的委托诉讼代理人蒙旭军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告冰河公司向本院提出的诉讼请求：1.被告向原告支付工程款337,250元；2.被告向原告支付违约金（违约金计算：自2016年1月1日至2018年9月30日止，共1003天，以337,250元为基数，每天按应付款的万分之五计算为169,130元；往后计算至付清款项之日止）。事实和理由：原、被告双方于2014年3月18日签订的《平果县福满地中央空调工程承包合同书》，约定被告将位于百色市平果县福满地大酒店的中央空调安装工程发包给原告，工程承包方式为包工包料，工程合同造价为2,327,500元，被告按工程进度向原告支付工程进度款，工程工期为80日。合同还约定，若被告未依约及时向原告支付工程进度款，且在崔告后三日内仍未付款的，原告有权停止施工，且被告需向原告支付逾期违约金，每一天的逾期违约金按应付款的万分之五计算。合同签订后，原告在2014年8月20日前完成了平果福满地大酒店4至15层的中央空调的水系统、室内空调机安装试压等工程，但被告仍未能按约向原告支付工程进度款，因此，原告对该项目的其他工程停止施工。2016年1月7日，原、被告双方共同确认，上述已完成的中央空调系统工程经调试符合设计要求及规范规定，其工程合同价款为700,000元，被告已向原告支付工程款为262,750元。此外，在2016年2月、2017年1月、2018年2月分别向原告支付工程款50,000元、30,000元、20,000元后，被告不再向原告支付任何工程款。至今，被告尚欠原告工程款337,250元。原告认为，根据双方签订的《平果县福满地中央空调工程承包合同书》，原告履行了自己的义务，完成了价值7,000,000元的工程量，被告应当向原告支付上述工程款。为维护原告合法权益，特诉至法院，并提交以下证据进行佐证：1.《平果县福满地中央空调工程承包合同书》；2.《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进款申请表》、《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进款结算表》；3.《银行交易明细清单》；4.《授权委托书》；5.《承诺书》。 被告福满地公司答辩称:1、原告要求被告支付空调工程进度款的支付条件未成就。被告与原告签订的《平果县福满地中央空调工程承包合同书》第三条第2款第（2）项的约定“室内的风机盘管、管道等安装试压合格结束后5个工作日内，甲方支付总造价约30%进度款……”根据该条款的约定，原告要完成整个酒店室内的风机盘管、管道等安装工作并试压合格后，被告才向原告支付第二次工程进度款。而实际上原告并未完成管道安装工作。而且整个酒店室内的风机盘管、管道等安装工作也未经被告确认试压合格。现原告以其已经安装了总价值700,000元多元的空调设备为由，要求被告支付空调工程进度款与合同约定的付款条款不符。因此，根据合同约定，被告需要向原告支付空调工程进度款的条件未成就。2、被告不存在违约情形，原告要求被告支付违约金没有事实和法律依据。根据被告与原告签订的《平果县福满地中央空调工程承包合同书》第十条第2款的规定，被告未按约付款的，才按照合同约定向原告支付违约金。因原告仅完成了部分的管道安装，酒店一层未完成管道安装工作，而且整个酒店室内的风机盘管、管道等安装工作也未经被告确认试压合格，被告要支付工程进度款的条件未成就，所以被告并不存在未按约定付款的情形，不构成违约。另外，原告要求被告支付违约金的计算期限错误，根据合同约定，原告完成了整个酒店室内风机盘管、管道等安装工程并经被告确认试压合格后5日内，被告才需要支付工程进度款，如被告未按约支付的，被告要支付违约金的计算起始日期也应该是从整个酒店室内的风机盘管、管道等安装工作并经被告确认试压合格后5日后才开始计算，现原告主张从2016年1月1日开始计算违约金是错误的。因此，原告要求被告支付违约金没有事实和法律依据。综上，被告支付工程款的条件未成就，被告不存在违约，原告请求被告支付违约金没有事实和法律依据，应驳回。 在诉讼过程中，本院依据被告福满地公司的申请，依法委托广西公明司法鉴定中心对原告提交的《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进度款申请表》、《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进度款结算表》上加盖的“平果县福满地大酒店有限公司”印章真伪进行司法鉴定。广西公明司法鉴定中心于2019年5月17日作出编号为桂公明司鉴文字[2019]第099号《文书司法鉴定意见书》（证据编号顺延：证据6）。 被告福满地公司经质证认为：对证据1的三性无异议，双方对于付款期限和方式是有约定的。对证据2的三性不予认可，申请表与进度表加盖公章并非被告的真实公章，欠缺形式要件，并没有相关负责人签字。对证据3、证据4予以认可。对证据5,认为与本案无关，是被告对装修方作出的承诺，并非是对原告作出的承诺。对证据6司法鉴定的真实性、合法性没有异议，但是对其关联性有异议，该鉴定意见书与原告的诉请没有关联性，虽然公章是真实的，只是双方对尚欠工程款、以其总工程款的确认，但是原告的工程进度并未到达我方支付工程款的要求，即付款条件不成就。 原告冰河公司经质证认为：对证据6的三性无异议。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对各方提出异议的证据，因各自无相反证据予以否定，且该类证据确与各方诉辩事由具有一定关联性，故本院亦作为定案的参考依据。 综合全案证据及庭审笔录，本院确认本案法律事实如下： 2014年3月18日，被告福满地公司作为甲方，与原告冰河公司作为乙方，签订一份《平果县福满地中央空调工程承包合同书》，约定的主要内容：工程名称为平果县福满地大酒店；工程地点为广西平果县；工程范围为中央空调设备及辅材采购，室内风机盘管安装、风机盘管控制、送回风口安装；冷冻水管安装、冷却水管安装、冷冻管及排水管保温；热水回收系统设计和安装（只做楼顶部分），空调主机、水泵组、管路及其组成配件的安装，中央空调所属的全部相关的配件及设备等安装；承包方式为包工包料；工程合同造价为2,327,500元，该价款含税金及运费，不含税金发票；付款方式为乙方室内工程水管材料、到达施工现场及施工人员进场施工7个工作日内，甲方支付总造价的10%作为室内设备采购和工人生活费，所付款项额为232,750元，室内的风机盘管、管道等安装试压合格结束后5个工作日内，甲方支付总造价约30%进度款，所付款项额为698,250元，空调主机、水泵等所有设备到达现场3天内，甲方支付约总造价的35%进度款，所付款项额为814,625元，在空调系统安装调试验收合格后10个工作日内甲方向乙方支付50,000元，余款81,000元作为该项目的质量保证金，项目验收之日起一年内付清；工期及竣工验收为乙方自设备及材料进场之日起80日内设备安装以及调试；工程完工后，先由乙方进行系统调试,系统调试正常后由乙方通过书面形式通知对方，以及应在收到通知后5日内组织有关人员验收，无故不进行验收的，收到通知后超过15日，视为工程安装调试完成并验收合格；如甲方未按合同及时支付工程进度款，且在催告后三日内未付款，乙方有权停止施工。违约责任：甲方未按约付款的，每逾期一天按应付款的万分之五向乙方支付违约金。双方还就其他权利义务进行约定。合同签订后，原告依约进行施工至2014年7月份停工，截至本案法庭辩论结束时尚未恢复施工。2015年12月31日，原告向被告提交《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进度款申请表》，记载“空调完成内容”为“我公司已经完成四层至十五层的中央空调的水系统和室内空调机安装试压，送风管的连接安装，冷凝水排水连接安装，控制开关的线管预埋等工作，二三层水管主管道已安装，部分空调室内机已安装，一层因装修未明确定使用功能区域，所以暂停等待，已完成的量4-15层的风机盘管是252台，按合同价值2500元×252台=630,000元，1-3层的量大约装了30多台，约有7-8万元，总价值70多万元，望贵公司领导尽早安排款项”；“空调工程进度”为“已付工程款第一次232,750元正，第二次30,000元正，合计262,750元”；“审核意见”为“中央空调系统经调试符合设计要求及规范规定，已确认此量。酒店4-15层风机盘管工程已确认，公司已付工程款金额已确认”，项目负责人签名确认；被告福满地公司于2016年1月8日盖章确认。2016年6月27日，被告福满地公司出具一份《承诺书》记载其与装修方傅兵兵经过协商作出承诺，其中第4点为“空调费用，福满地大酒店承诺在7月30日前支付复工费贰拾万元整，余款按工程进度协商支付”。2017年12月20日，原告向被告提交《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统金都款结算表》，被告于2018年1月9日盖章确认，记载原告已完成工程价款为700,000元，已付342,750元，剩余357,250元；中央空调系统经调试符合设计要求及规范规定，已确认此量。后被告于2018年2月11日付款20,000元。另外，广西公明司法鉴定中心作出编号为桂公明司鉴文字[2019]第099号《文书司法鉴定意见书》记载鉴定意见：1.检材标注时间2015年12月31日《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进度款申请表》内“平果县福满地大酒店有限公司”印章印文与样本内同名印章印文是同一枚印章所盖印；2.检材标注时间2018年1月9日《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进度款结算表》内“平果县福满地大酒店有限公司”印章印文与样本内同名印章印文是同一枚印章所盖印。 本院认为，原告与被告签订《平果县福满地中央空调工程承包合同书》，系签约当事人的真实意思表示，内容合法，为有效合同，各方均应恪守约定之条款。合同签订后，原告依约进行施工至2014年7月份停工，截至本案法庭辩论结束时尚未恢复施工。对于原告已经完成的工程量、工程质量及工程价款，双方在2018年1月9日盖章确认的《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进度款结算表》记载中央空调系统经调试符合设计要求及规范规定，工程价款为700,000元，未付金额为357,250元，后被告在2018年2月11日付款20,000元，应予以扣除，故原告请求被告支付尚欠工程款337,250元，有理，本院予以支持。被告辩称工程款支付条件尚未成就不应支付，理由不充分，本院不予采纳。对于原告主张的违约金。《平果县福满地中央空调工程承包合同书》约定，被告未按约定付款的，每逾期一天按应付款的万分之五向原告支付违约金。《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进度款结算表》确认原告已完成的工程经调试符合设计要求及规范规定，确认了工程价款，但未约定付款时间，被告于2018年2月11日支付20,000元后未支付剩余款项的行为构成违约，应依约自2018年2月12日起至付清之日止，以尚欠款项数额为基数，按日万分之五向原告支付违约金。虽然双方在2015年12月31日《广西冰河空调设备有限公司平果福满地大酒店中央空调系统进度款申请表》中确认原告已完成的工作量且符合规范规定，但未确认价款，故原告主张自2016年1月1日起计算违约金，超过部分，本院不予支持。 综上，综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条之规定，判决如下： 1、被告平果县福满地大酒店有限公司支付款项337,250元给原告广西冰河空调设备有限公司； 2、被告平果县福满地大酒店有限公司支付违约金（违约金计算：自2018年2月12日起至付清之日止，以尚欠款项数额为基数，按日万分之五计算）给原告广西冰河空调设备有限公司； 三、驳回原告广西冰河空调设备有限公司的其他诉讼请求。 上述应付款项，义务人应于本案判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案的受理费8,862元，保全费3,053元，鉴定费4,100元，共计16,015元，由被告广西冰河空调设备有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于百色市中级人民法院。 审 判 长  韦青枚 人民陪审员  黄辉龙 人民陪审员  覃飞黎 二〇一九年十一月二十五日 法官 助理  谭喜荣 书 记 员  玉荣东