广东省东莞市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1971民初25754号原告:东莞市建城混凝土有限公司，住所：广东省东莞市望牛墩镇锦涡村锦涡工业区。法定代表人：罗秋安，该公司总经理。委托诉讼代理人：朱沛松，广东为峰律师事务所律师。被告：福建省建坤建设工程有限公司，住所：福建省惠安县涂寨镇文笔街镇政府内。法定代表人：曾清海。原告东莞市建城混凝土有限公司（以下简称“建城公司”）诉被告福建省建坤建设工程有限公司（以下简称“建坤公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月16日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年10月14日公开开庭进行了审理。原告建城公司的委托诉讼代理人朱沛松到庭参加诉讼，被告建坤公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告建城公司向本院提出诉讼请求：1.建坤公司向建城公司支付货款610825元；2.建坤公司向建城公司支付逾期付款违约金（2018年10月货款275245元的80%即220196元自2018年11月10日起计至付清之日止；2018年11月货款185700元的80%即148560元自2018年12月10日起计至付清之日止；2018年12月货款149880元均自2018年12月31日起计至付清为止；2018年10月、11月剩余20%货款共计92189元自2018年12月31日起计至付清为止；上述违约金均按万分之五每日进行计算）；3.建坤公司向建城公司支付诉讼财产保全责任险的保险费4514元、律师费70000元；4.建坤公司负担本案诉讼费、保全费。事实与理由：建坤公司因承建“红梅理文新增堆场维修地面工程”所需，于2018年10月12日与建城公司签订《东莞市预拌混凝土购销合同》，对混凝土品种、强度等级、塌落度、数量、单价、质量标准和技术要求、供砼方式、验收方法及期限、供需双方违约责任等事宜进行了约定，其中结算方式和期限约定供需双方每月结算一次，月结80%，路面工程完工后一次性付清尾款；每月5日前供方向需方发出上月供砼凭证和结算单，需方在收到结算单4天内核对并盖章签认结算数量及金额，否则将视为需方同意供方发出之结算；需方在每月10号前支付上一个月的全部砼货款，下一个月的结算方式依次类推；续费违约中约定逾期支付货款，应按拖欠数额以每天万分之五的标准向供方支付违约金。因续费原因造成中途停工的，需方应在停工之日起15天内付清供方所有砼款，以及因需方逾期付款致使供方采用诉讼或仲裁方式实现债权，需方应承担供方为此支付的诉讼费、执行费、财产保全担保费、律师代理费及其他实现债权所产生的一切费用。合同签订后，建城公司自2018年10月21日起依约按时足额向建坤公司供应混凝土至2018年12月16日，共计产生混凝土货款610825.00元，但建坤公司却一直没有依约向建城公司支付货款，至今分文未付。被告建坤公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未向本院提交答辩状及任何证据。经审理查明，2018年10月12日，建城公司与建坤公司签订《东莞市预拌混凝土购销合同》（合同编号：JC2018101202），约定由建城公司向建坤公司提供预拌混凝土，合同第十条“结算方式和期限”约定“供需双方每月结算一次，月结80%，路面工程完工后一次性付清尾款……需方在每月10号前支付上一个月的全部硂货款，下一个月的结算方式依此类推……”；第十一条中“需方违约”第二款约定“逾期支付货款，应按拖欠款数额的每天万分之五的标准向供方支付违约金……”；该条第三款约定：“……因需方逾期付款致使供方采用诉讼或仲裁方式实现债权，需方应承担供方为此支付的诉讼费、执行费、财产保全担保费、律师代理费及其他实现债权所产生的一切费用”。建城公司在该合同供方处加盖公章，建坤公司在需方处加盖公章。此后，建城公司与建坤公司曾以结算单的方式对账确认：2018年10月建坤公司拖欠建城公司货款275245元；2018年11月建坤公司拖欠建城公司货款185700元；2018年12月建坤公司拖欠建城公司货款149880元。累计共欠货款610825元。结算单上有备注未按约定日期付款的，需按拖欠日期收取欠款数额万分之五每天的滞纳金。建城公司主张，在起诉后，建坤公司于2019年10月17日向建城公司支付货款110825元，于2019年11月6日支付货款90000元。以上事实，有建城公司提交的东莞市预拌混凝土购销合同、结算单、委托代理合同、担保费发票、保单保函、保单、保险条款，以及本院庭审笔录等附卷为证。本院认为，本案为买卖合同纠纷。建城公司主张已向建坤公司供货共计610825元，并向本院提交了结算单予以证明，本院予以采信。建城公司主张建坤公司在本案起诉后支付了案涉货款200825元，属于建城公司自认，本院予以采信，故建坤公司应继续向建城公司支付货款610825元-200825元=410000元。建城公司主张应由建坤公司支付案涉货款的违约金：2018年10月货款275245元的80%即220196元自2018年11月10日起计至付清之日止；2018年11月货款185700元的80%即148560元自2018年12月10日起计至付清之日止；2018年12月货款149880元均自2018年12月31日双方合作结束当月月底起计至付清为止；2018年10月、11月剩余20%货款共计92189元自2018年12月31日起计至付清为止。上述均按万分之五每日利率进行计算。经查，建城公司主张利率万分之五每日符合双方约定，本院予以支持；建城公司主张自双方最后一次送货2018年12月16日后不再合作，应视为2018年12月31日工程已完工，建坤公司对此并无反驳，建城公司所提交证据已形成优势证据，本院予以采信。但在本案审理期间，建坤公司所支付的货款应依法自最早所拖欠的2018年10月货款中予以扣减。根据案涉购销合同及结算单中的约定，2018年10月第一笔80%货款中未付部分违约金应计算为：以未付货款19371元（2018年10月货款275245元的80%即220196元-200825元）为本金，按每日万分之五的标准，自2018年11月10日起计至付清之日止。2018年10月货款已付部分已产生的违约金分别计算为：1、2019年10月17日向建城公司支付货款110825元已产生违约金：110825元×0.0005×341=18895.66元；2、2019年11月6日支付货款90000元已产生违约金：90000元×0.0005×361=16245元，共计35140.66元。故案涉违约金应计算为：已支付货款200825元产生的违约金数额35140.66元；及以19371元为本金，按每日万分之五的标准，自2018年11月10日起计至付清之日止；以148560元本金，按每日万分之五的标准，自2018年12月10日起计至付清之日止；以242069元（2018年12月货款149880元+2018年10月、11月未付的尾款共计92189元）为本金，按每日万分之五的标准，自2018年12月31日起计至付清之日止，违约金总额不得超过本金410000元。超出该计算方式的诉请，本院予以驳回。建城公司主张应由建坤公司支付案涉财产保全责任险的保险费4514元，并提交了担保费发票予以证明，该主张符合双方约定，合法有据，本院予以支持。建城公司主张应由建坤公司支付本案律师费70000元，并提交了委托代理合同予以证明，经查，建城公司并未提交证据证明其已实际支付该律师费，该主张依据不足，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四的规定，缺席判决如下：一、限被告福建省建坤建设工程有限公司在本判决生效之日起三日内向原告东莞市建城混凝土有限公司支付货款410000元；二、限被告福建省建坤建设工程有限公司在本判决生效之日起三日内向原告东莞市建城混凝土有限公司支付已结清货款部分的逾期付款违约金35140.66元；三、限被告福建省建坤建设工程有限公司在本判决生效之日起三日内向原告东莞市建城混凝土有限公司支付上述第一判项中尚未结清货款的逾期支付违约金（以19371元为本金，按每日万分之五的标准，自2018年11月10日起计至付清之日止；以148560元本金，按每日万分之五的标准，自2018年12月10日起计至付清之日止；以242069元为本金，按每日万分之五的标准，自2018年12月31日起计至付清之日止，以上违约金的总额不得超过本金410000元）；四、限被告福建省建坤建设工程有限公司在本判决生效之日起三日内向原告东莞市建城混凝土有限公司支付财产保全责任险的保险费4514元；五、驳回原告东莞市建城混凝土有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费5677.16元，保全费4304.77元，共计9981.93元（原告东莞市建城混凝土有限公司已预交），由原告东莞市建城混凝土有限公司负担924.95元，被告福建省建坤建设工程有限公司负担9056.98元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员  金晓谦二〇一九年十一月十四日法官助理邓芬香书记员黄瑞莹附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。