湖南省长沙市雨花区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0111民初8301号原告：周勋，男，1990年11月20日出生，汉族，住湖南省长沙市雨花区。委托诉讼代理人：李静，北京盈科（长沙）律师事务所律师。委托诉讼代理人：余志锋，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告：湖南驰家装饰设计工程有限公司（曾用名：湖南融腾装饰设计工程有限公司），住所地湖南省长沙市望城区白箬铺镇光明村坝湾组15号。法定代表人：向文斌，经理。被告：颜克兵，男，1987年12月4日出生，汉族，住湖南省衡东县。原告周勋（以下简称原告）与被告湖南驰家装饰设计工程有限公司（以下简称驰家公司）、被告颜克兵装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月30日立案后，依法适用普通程序，于2019年11月15日公开开庭进行了审理，原告及其委托诉讼代理人李静到庭参加诉讼，被告驰家公司及颜克兵经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告驰家公司返还原告多支付的装修工程款91050元；2.判令被告驰家公司按《装修按时完工承诺书》支付赔偿金166000元（按2000元／天，自2018年7月20日计算至2018年10月11日）；3.判令被告驰家公司支付上述款项利息20709元（以115050元为基数，按月2%标准自2018年10月11日计算至2019年7月23日，最终利息计算至被告实际付清之日）；4.判令被告颜克兵对上述款项承担连带赔偿责任；5.本案的诉讼费用由两被告承担。事实及理由：2017年12月2日，原告与被告驰家公司签订《装修工程合同书》，合同约定由被告驰家公司采取包工包料的方式承接原告位于长沙市雨花区房屋的装修工程，工程周期为180天，开工日期2017年12月2日，竣工日期2018年6月2日，工程总造价260000元。合同签订后，被告多次以资金不足为由拖延工时，原告迫于无奈，应被告要求多次通过微信、支付宝以及现金等方式提前支付工程款在装修工程未验收的情况下支付款项合计236000元。后因被告驰家公司未能如期完工，被告颜克兵于2018年6月28日向原告出具《装修按时完工承诺书》，承诺于2018年7月20日前完成全部施工任务，如有延期，自愿按人民币2000元每天进行赔偿。然两被告仍未能按期完成装修工程。2018年10月11日，两被告再次因资金不足，与原告协商并达成协议，由原告暂时垫付未完成装修工程部分约115050元装修款。但迄今为止，该装修工程项目仍未完工，原告在此期间曾多次向两被告请求支付其多垫付的装修款项91050元以及延期赔偿金166000元，却均遭到拒绝。综上所述，被告驰家公司因自身原因未按期竣工，导致装修工程逾期至今，违反了合同约定，且签订合同时被告驰家公司系一人有限公司，被告颜克兵为该公司唯一股东，应对此应承担连带责任。原告为此多次向两被告主张支付其多垫付的装修工程款项及延期赔偿金，但两被告拒不支付，严重损害了原告的合法权益，有悖于诚实信用原则，原告依法提起诉讼，望判如所请。被告驰家公司、颜克兵未作答辩。本案原告围绕诉讼请求依法提交了各方主体身份信息，装修工程合同书、装修按时完工承诺书、转账记录、岳泰理想城9栋1801未完工项目及装修垫付款项等证据，在卷佐证。被告驰家公司、颜克兵未提交证据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：2017年12月2日，原告与湖南融腾装饰设计工程有限公司（以下简称融腾公司）签订《装修工程合同书》，合同约定由融腾公司采取包工包料的方式承接原告位于长沙市雨花区房屋的装修工程，除灯、家具、家电、窗帘、铝合金窗、空调外，其他全部包在此合同内；工程周期为180天，开工日期2017年12月2日，竣工日期2018年6月2日；工程总造价260000元，付款方式为按施工进度付款至20万元，工程尾款6万元在工程完工及竣工验收后3日内支付。该《装修工程合同书》加盖融腾公司公章，公司时任法定代表人颜克兵以及原告在合同上签字。合同签订当日，融腾公司进场施工，在施工过程中，原告应融腾公司要求多次通过微信、支付宝以及现金等方式支付工程款，在装修工程未竣工、验收的情况下支付236000元。融腾公司仍未如期完工，颜克兵于2018年6月28日向原告出具《装修按时完工承诺书》，承诺于2018年7月20日前完成全部施工任务，如有延期，自愿按人民币2000元每天进行赔偿。然装修工程仍未能按期完成。2018年10月11日，融腾公司及颜克兵再次因资金不足，与原告协商并达成协议，由原告垫付共16项未完成装修工程部分的资金共115050元，原告自行完成扫尾工程，颜克兵签字确认。原告自行完成房屋装饰装修扫尾工程后，多次向两被告请求返还其多支付的装修款项91050元以及延期赔偿金166000元，未果。当原告发现融腾公司已不在原住所地经营，颜克兵已联系不上，遂诉至法院。另查明，融腾公司于2017年4月12日经长沙市望城区市场监督管理局登记成立，2019年4月1日，融腾公司更名为驰家公司，法定代表人变更为向文彬，登记住所地也作了变更，现并未在登记住所地——湖南省长沙市望城区经营。该公司工商登记信息变更之前，颜克兵是公司大股东，并担任公司法定代表人、高管及财务负责人。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告与融腾公司签订《装修工程合同书》，并超出约定额度支付了工程款，但融腾公司未按约定期限完成施工，其法定代表人颜克兵又对在2018年7月20日前完成全部施工任务，并对如果延期、每天赔人民币2000元作出承诺，却仍未能按期完成装修工程。原告不得已选择重复投入资金自行完工，与颜克兵就需要原告替融腾公司垫付的工程款核对后，由颜克兵签字确认。融腾公司应当依照约定退还原告多支付的工程款，并承担相应违约责任。融腾公司已更名为驰家公司，驰家公司应依法承担以上责任。原告关于要求驰家公司返还原告多支付的装修工程款91050元的诉讼请求本院予以支持；关于要求驰家公司按《装修按时完工承诺书》支付赔偿金166000元（按2000元/天，自2018年7月20日计算至2018年10月11日）的诉讼请求，因约定的违约赔偿额过高，本院酌定为以91050元为基数，按月利率2%自2018年7月20日起计算违约赔偿金；关于要求驰家公司支付上述款项利息的诉讼请求，本院认为在确定驰家公司违约责任后，不再重复计算利息损失，该项请求不予以支持；关于要求被告颜克兵承担连带赔偿责任的诉讼请求，与原告签订合同的主体是公司，颜克兵在合同履行中的行为是代表公司履职的职务行为，且并非公司唯一股东，对原告该项诉讼请求，本院不予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国民法总则》第五十九条、第六十一条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条、条六十条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告湖南驰家装饰设计工程有限公司自本判决生效之日起10日内退返原告周勋装修工程款91050元；二、被告湖南驰家装饰设计工程有限公司自本判决生效之日起10日内向原告周勋支付以91050元为基数、按月利率2%、自2018年7月20日起计算至退款付清之日止的违约赔偿金；三、驳回原告周勋的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费5466元、公告费560元，共计6026元由被告湖南驰家装饰设计工程有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起15日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 长  钟红梅人民陪审员  李顺希人民陪审员  胡 南二〇一九年十一月二十二日书 记 员  黄丽娜附：《中华人民共和国民法总则》第五十九条法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。第六十一条依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。