江苏省溧阳市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0481民初7738号原告：溧阳市建宏机械有限公司，住所地溧阳市戴埠镇西顶路9-4号。统一社会信用代码：91320481089327391E。法定代理人：房某，该公司总经理。委托诉讼代理人：马国平，江苏慎平律师事务所律师。被告：溧阳安森包装有限公司，住所地：溧阳市上黄镇南环东路11号。统一社会信用代码：91320481094031675H。法定代表人：黄义根，该公司总经理。委托诉讼代理人：芮雪萍，江苏天目湖律师事务所律师。原告溧阳市建宏机械有限公司与被告溧阳安森包装有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月27日立案受理后，依法适用简易程序于2019年11月18日公开开庭进行了审理。原告溧阳市建宏机械有限公司的委托诉讼代理人马国平、被告溧阳安森包装有限公司的法定代表人黄义根及其委托诉讼代理人芮雪萍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2015年5月2日，原、被告双方就被告新建厂房钢结构工程签订了建设工程施工合同，该合同约定工程慨况、承包范围、合同价款、合同价款与支付，余款20%在工程结算审定后于2015年年底付清（无息），5%保修金在竣工验收合格后至质保期满后付清(无息），以及其他权利、义务关系。原告按约履行义务后，并将工程交有被告实际使用两年（即质保期己过），后在多次催要下被告法定代表人才写下欠条欠7万元。自从欠条出具后，原告在达2年多的时间里多次催要无果。虽然双方关系较好，但长期不付实属欠妥。综上，为维护原告的合法权益，特诉至贵院请求：1、判令被告立即支付工程款人民币70000元，并承担自2017年1月1日起按年息6%计算至实际付清时止的利息；2、判令被告承担本案诉讼费用。被告辩称，1、该工程至今未通过竣工验收，因原告的原因案涉工程于2016年3月才基本完工且存在严重质量问题，答辩人一直要求原告进行整改和返修，但原告一直拖延至今不予理睬，致使案涉工程窗户渗漏严重，影响厂房的正常使用。2、原告未按合同约定的要求进行施工和使用建筑材料，存在偷工减料问题，合同第二十八条第十一款约定，所有彩钢板采用宝钢板，屋面夹芯板上厚0.5下厚0.4，墙板外厚0.5内厚0.4，但实际施工过程中原告不仅未使用合同制定的宝钢板材料，而且屋面也未采用夹芯板，仅铺设了一层彩钢板，现案涉工程彩钢板屋面锈蚀严重，严重影响案涉工程的使用寿命，属于根本性违约。3、即使依据房屋建设工程质量保修办法，案涉工程的最低保修期应当为5年，即使按照合同上约定的完工时间2015年8月8日，也未满质量保修期，依据合同的约定，也不需要支付质保金。综上，原告的诉讼请求无事实和法律依据，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。经审理查明，2015年5月2日，原、被告双方就被告新建的钢结构厂房签订《建设工程施工合同》一份，原、被告就合同的工程名称、工程地点、工程内容、工程承包范围、合同工期、合同价款及其他权利义务关系做了约定，其中工程名称：新建厂长钢结构工程，工程地点：溧阳市上黄镇，工程内容：车间钢结构设计图纸中的全部工作内容（含预埋件、钢结构、门窗、屋面排水等），开工时间：2015年5月8日，竣工时间：2015年8月8日，合同工期总日历天数：90天，工程质量标准：合格工程，合同价款：830000元（双包）。双方的专用条款中第二条第5.2款，发包方派驻的工程师：姓名：黄义根，职务：工程师，职权：主持施工现场发包人的工作。黄义根即是被告溧阳安森包装有限公司法定代表人。合同另约定，工程款的支付，主体结构封顶付合同总价款30%，工程竣工验收合同后付合同价款15%，余款20%在工程结算审定后于2015年年底付清（无息），5%的保修金（41500元）在竣工验收合格后质保期满后付清（无息）。原、被告双方均在安森车间报价单上加盖原告公章和被告法定代表人黄义根签名，约定案涉钢结构工程的报价为852458元。庭审中原告陈述，案涉工程原告施工完成后已交付给被告使用，经原告催要，被告支付了部分工程款，余欠原告工程款及5%的质保金经原告多次催要，被告法定代表人黄义根于2017年6月7日和原告结账，确认尚欠原告工程款和质保金70000元，并于当天向原告出具欠条一张，该欠条载明：“今欠钢结构70000元（柒万元整）。（2017年6月7日前的账已结清）。黄义根。2017.6.7”。后经原告多次催要，现钢结构工程的两年质保期也已届满，上述70000元工程款和质保金被告至今没有支付给原告，故原告诉至法院依法处理，原告为此提供了书证建设工程施工合同一份、安森车间的报价单一份、被告法定代表人黄义根出具的欠条一份附卷佐证。庭审中，被告对原告提供的上述三份书证的真实性均没有异议，被告认可本案讼争钢结构工程被告从2016年5月份开始使用，一直使用到现在，但提出：1、该工程至今未通过竣工验收，因原告的原因案涉工程于2016年3月才基本完工且存在严重质量问题，答辩人一直要求原告进行整改和返修，但原告一直拖延至今不予理睬，致使案涉工程窗户渗漏严重，影响厂房的正常使用。2、原告未按合同约定的要求进行施工和使用建筑材料，存在偷工减料问题，合同第二十八条第十一款约定，所有彩钢板采用宝钢板，屋面夹芯板上厚0.5下厚0.4，墙板外厚0.5内厚0.4，但实际施工过程中原告不仅未使用合同制定的宝钢板材料，而且屋面也未采用夹芯板，仅铺设了一层彩钢板，现案涉工程彩钢板屋面锈蚀严重，严重影响案涉工程的使用寿命，属于根本性违约。3、即使依据房屋建设工程质量保修办法，案涉工程的最低保修期应当为5年，即使按照合同上约定的完工时间2015年8月8日，也未满质量保修期，依据合同的约定，也不需要支付质保金，并提供书证照片5张附卷佐证。关于对原告提供的被告出具的70000元欠条，被告在庭审中提出该欠条是双方对已经支付的工程款进行的对账，而不是对工程质量的认可，当时出具欠条的情况是双方对质量问题约定，整改后再支付，是在这个情况下出具的欠条，但之后原告也一直没有为被告进行质量整改。但被告对自己的上述主张未提供相关证据证明。庭审中原告对被告的抗辩意见不予认可，对被告提供的书证照片提出照片与涉案工程是否一致无法核实，本案讼争钢结构已超过质保期两年多，即使有质量问题也与原告无关。以上事实有原、被告双方提供的证据及庭审笔录附卷佐证。本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案被告溧阳安森包装有限公司结欠原告工程款70000元事实清楚、证据确实，有原、被告双方签订的建设工程施工合同一份、安森车间钢结构报价单、被告法定代表人黄义根出具给原告的欠条一张及双方的庭审陈述附卷佐证，被告应及时支付余欠原告的工程款70000元，理由如下：一、被告结欠原告70000元工程款有原、被告双方签订的建设工程施工合同一份、安森车间钢结构报价单、被告法定代表人黄义根出具给原告的欠条一张附卷佐证。二、本案讼争的厂房钢结构工程质保期按照相关法律和行业规定应为2年，而被告当庭认可从2016年5月份开始就一直使用案涉工程至今，虽然本案讼争的钢结构工程没有经过形式上的竣工验收，但事实上发包方即本案被告也承认从2016年5月份开始就已经开始使用，证明本案讼争工程被告已经完成了施工并交付被告。相关法律规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期。因此按照质保期时间计算，本案讼争钢结构工程也已超过了质保期限。三、双方签订的建设工程施工合同，工程款的支付中约定，余款20%在工程结算审定后于2015年年底付清（无息），5%的保修金在竣工验收合格后至质保期满后付清（无息）。四、被告对其抗辩的案涉工程存在严重质量问题、原告在施工中偷工减料、案涉工程未满质量保修期、被告出具给原告70000元欠条是对已经支付的工程款进行对账，是双方对质量问题的约定，而不是对工程质量的认可的主张未能提供充足的证据证明且被告法定代表人黄义根作为被告派驻的工程师，主持本案讼争工程施工现场发包人的工作，现没有证据证明黄义根于2017年6月7日向原告出具欠条前和出具欠条时向原告提出过本案讼争工程的质量问题。故本院对被告要求驳回原告诉讼请求的主张不予采纳。关于原告主张的要求被告承担自2017年1月1日起按本金70000元年息6%计算至实际付清日止的利息的请求因双方签订的建设工程施工合同工程款支付部分对剩余工程款以及质保金的支付约定了（无息），被告法定代表人黄义根出具给原告的欠条上也未约定利息和付款时间，故对原告的上述请求本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用解释》第九十条及相关民事法律政策之规定，判决如下：一、被告溧阳安森包装有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告溧阳市建宏机械有限公司工程款70000元。二、驳回原告溧阳市建宏机械有限公司的其他诉讼请求。案件受理费775元（已减半收取），由被告负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费1550元。在递交上诉状之日起七日内凭判决书可到江苏省常州中级人民法院立案庭预交上诉案件受理费，也可邮政汇款，收款人为常州市中级人民法院立案庭，汇款时一律注明原审案号，逾期不交，作自动放弃上诉处理。审判员  韦建军二〇一九年十一月十八日书记员  芮彬玲