广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0312民初3471号 原告：黄某，女，汉族，住广西桂林市叠彩区。 委托诉讼代理人：邓某，广西鹏韵律师事务所律师。 被告：桂林某某某装饰设计工程有限公司，住所地：桂林市七星区。 法定代表人：潘某。 原告黄某与被告桂林某某某装饰设计工程有限公司合同纠纷一案，本院于2019年9月9日立案受理后，依法由审判员石剑适用简易程序，于2019年10月25日公开开庭进行了审理，书记员蒋璇担任记录。原告黄某的委托诉讼代理人邓某到庭参加诉讼，被告桂林某某某装饰设计工程有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院缺席审理了本案。本案现已审理终结。 原告黄某向本院提出诉讼请求:一、请求判决解除原告与被告桂林某某某装饰设计工程有限公司签订的《某某某工程施工服务合同》；二、请求判决被告向原告返还工程综合管理费及工程款85298元，并支付资金占用期间利息损失5573元（资金占用期间利息损失以85298元为基数自2018年8月5日起按照年利率6%暂计至2019年8月31日，此后按年利率6%继续计算至被告付清全部款项之日止）；三、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年8月5日，被告与原告就装修原告所有的位于桂林市某某某某某某XX栋X单元3-1号房屋，签订了《某某某工程施工服务合同》，双方约定施工期限为90个工作日，确定了施工时间为2018年8月13日至2018年11月13日（即施工期限为90个工作日），同日，原告依约将工程综合管理费56065元（含定金10000元）和增加项目工程款29233元共计85298元汇入被告指定账户，被告出具了《收款收据》确认收到上述款项。自2018年8月13日起被告的施工部门只是将原告房屋内的水电布置后就一直处于停工状态至今，期间原告一直要求被告履行合同义务，但被告找各种借口拒不履行合同义务。按照本案合同约定因被告方原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，责任由被告方承担。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第二、第三项规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。”据此，原告在向被告催告无果的情况下，要求解除合同。为此，原告特根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定诉至贵院。请求人民法院查明事实，公正判决，支持原告诉请，以维护原告的合法权益。 原告黄某为证明其主张提供以下证据：证据一、原告身份证复印件，证明原告的身份情况；证据二、《商品房买卖合同》、《税收缴纳书》，证明本案装修合同涉及房屋为原告所有,该房屋位于桂林市临桂区法院管辖范围内；证据三、《某某某工程购销服务合同》（2018年8月5日）、《某某某工程施工服务合同》（2018年8月5日）、《优惠政策协议》（2018年8月5日）、《某某小镇》整装说明、《预算表》、《套餐增减预算表》，证明原、被告签订了《某某某工程施工服务合同》约定被告为原告的房屋按家居整装“某某小镇”风格进行装修，并承诺给予原告装修优惠，优惠方式为自原告付清公司家居套餐产品全部款项并工程验收合格后从次月开始，按整装家居价款金额的100%分12年（144个月）由某某某某某工程管理有限公司按每月等额无息返还乙方指定账号，房屋装修的总价为367538元，其中被告收取费用为85298元；证据四、漓江合作银行查询回复、漓江合作银行转账流水、《收款收据》（二张），证明原告依约向被告支付工程综合管理费及工程款85298元；证据五、《收款收据》、银联商务刷卡回执、账单详情、交易详细，证明原告依约向某某某某某工程管理有限公司支付合同价款282240元；证据六、装修施工许可证、装修巡查记录、照片九张、《物业说明》，证明涉案房屋于2018年8月13日开工，2018年12月25日停工至今；证据七、公司企业信息（三份），证明被告与某某某某某工程管理有限公司、某某某某某整体家居装饰公司是关联公司关系，某某某某某工程管理有限公司、某某某某某整体家居装饰公司的法定代表人都是杨某某，2018年8月13日之前，某某某某某整体家居装饰公司是被告的股东。 被告桂林某某某装饰设计工程有限公司未作书面答辩，也未出庭参加诉讼。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩、举证并向对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告桂林某某某装饰设计工程有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩、举证和质证的权利。原告提供的证据以及陈述的事实，本院予以确认。 经审理查明：2018年8月13日，某某某装饰设计工程有限公司通过工商行政部门登记核实后，变更为桂林某某某装饰设计工程有限公司；2018年8月19日，桂林某某某装饰设计工程有限公司法定代表人邓某某通过工商行政部门登记核实后，变更为潘某。桂林某某某装饰设计工程有限公司：“法定代表人：潘某，成立日期：2017年3月15日，核准日期：2018年12月19日，登记机关：桂林国家高新技术产业开发区工商行政管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：桂林市七星区，经营范围：图文设计、家具设计、工艺品设计、园林艺术工程设计；建筑模型制作；网站建设及维护；室内外装饰工程设计与施工（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；水电安装（凭有效许可证经营）；清洁服务；批发与零售陶瓷制品、卫生洁具、家居用品、纺织品、装饰品、家用电器。” 2017年8月2日，原告通过POS机向被告支付10000元定金，2018年8月5日，被告与原告就装修原告所有的位于桂林市某某某某某某XX栋X单元3-1号房屋，签订了《某某某工程施工服务合同》，约定：“1、房屋信息1.1房屋地点：某某某某某某XX栋X单元3-11.2房屋面积：168.00平方米（以房屋建筑面积实测为准），见附件：《房屋平面图》。2、施工验收标准……。3、施工变更……。4、施工费用结算……4.2施工综合管理费按整装家居购销合同折前总价款的18.0%计算，计￥50,803.20元，此费用与《PINGO某某某工程购销服务合同》价款同步支付给乙方。……。5、工程期限5.1标准工期：90个工作日……。6、甲方权利、义务……。7、乙方的权利、义务……。8、关于工程质量、验收和保修约定……。9、安全施工……。10、违约责任……10.2一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另外一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失（因不可抗力导致无法继续履行的除外）。……。11、争议或纠纷处理……。12、其他约定……。13、不可抗力……。14、合同解除……14.3因一方违约，致使合同无法履行。……。15、附则……。甲方（签章）：黄某（并捺有手印），2018年8月5日；乙方（签章）：某某某装饰设计工程有限公司（盖有‘某某某装饰设计工程有限公司’公章），代表人（签字）：李某，2018年8月5日。”2018年8月5日，原告依约将工程综合管理费56065元和增加项目工程款29233元共计85298元（包括2017年8月2日支付的10000元定金）汇入被告指定的银行账户，被告向原告出具了《收款收据》确认收到上述款项。2018年8月13日，被告组织施工队伍到原告房屋内实施装修施工，从2018年12月25日起，该施工装修一直处于停工状态至今。 本院认为，原、被告签订的《某某某工程施工服务合同》系当事人真实意思表示，且没有违反法律法规的规定，合法有效，双方当事人应恪守合同义务。本案中，原告依约将工程综合管理费、增加工程款项支付给了被告，被告从2018年12月25日起至今处于停工状态，原告多次催促无果，已无法实现合同目的，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，原告诉请解除原、被告签订的《某某某工程施工服务合同》，本院予以支持，解除之日应为原告向本院主张权利之日为妥。关于原告诉请返还工程综合管理费及工程款85298元，并支付资金占用期间利息损失5573元（资金占用期间利息损失以85298元为基数自2018年8月5日起按照年利率6%暂计至2019年8月31日，此后按年利率6%继续计算至被告付清全部款项之日止）的问题，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，被告应返还原告支付的工程综合管理费及工程款共计85298元；至于利息损失，因双方签订的合同未进行约定，利息计算应以85298元为基数，自原告向本院主张权利之日起，按中国人民银行规定的贷款利率计算至本案生效判决规定的履行期限之日止为妥。 综上，原、被告签订的《某某某工程施工服务合同》于2019年9月9日解除，被告应返还原告工程综合管理费及工程款共计85298元及利息（利息计算应以85298元为基数，自2019年9月10日起，按中国人民银行规定的贷款利率计算至本案生效判决规定的履行期限之日止）。被告桂林某某某装饰设计工程有限公司经本院合法传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，视其放弃相应的诉讼权利，由此产生的法律后果由其自行承担。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 1、原告黄某与被告桂林某某某装饰设计工程有限公司签订的《某某某工程施工服务合同》于2019年9月9日解除； 2、被告桂林某某某装饰设计工程有限公司返还工程综合管理费及工程款共计85298元及利息（利息计算应以85298元为基数，自2019年9月10日起，按中国人民银行规定的贷款利率计算至本案生效判决规定的履行期限之日止）给原告黄某。 上述义务，义务人应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费2072元，本案适用简易程序，依法减半收取1036元，由被告桂林某某某装饰设计工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或桂林市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数和代表人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费2072元（收款单位：桂林市中级人民法院，账号：20×××16，开户行：农行桂林高新支行），上诉于桂林市中级人民法院。递交上诉状后，在上诉期限届满后未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审判员  石剑 二〇一九年十一月二十日 书记员  蒋璇