文书内容广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初17870号原告：粟文泽，男，1983年11月6日出生，汉族，住广东省中山市东区，委托诉讼代理人：刘通，广东盈进律师事务所律师。委托诉讼代理人：王菁，广东盈进律师事务所实习律师。被告：伍锦燕，女，1990年3月5日出生，汉族，住广东省中山市，被告：中山柳居装饰有限公司，住所地广东省中山市西区岐环路2号花海湾花园3卡，统一社会信用代码91442000MA4UHEDH4R。法定代表人：伍嘉健。原告栗文泽与被告中山柳居装饰有限公司（以下简称柳居公司）、伍锦燕装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月5日立案后,依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告栗文泽及其委托诉讼代理人刘通、王菁到庭参加诉讼。被告称柳居公司、伍锦燕经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告栗文泽向本院提出诉讼请求:1.解除合同，两被告连带返还装修款20000元及起诉之日起迟延支付的利息；2.两被告连带赔偿原告损失58000元及起诉之日起迟延支付的利息；3.两被告连带支付原告违约金45000元及起诉之日起迟延支付的利息。事实与理由：2019年4月18日，被告伍锦燕和原告签订合同书，被告伍锦燕为原告装修“利和榴步店”，双方确定工程造价为38800元，工程期限12天，于2019年4月19日开工,至2019年5月2日竣工；因被告责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因利和广场要求限期开业，逾期罚款，逾期30日就解除租赁合同，逾期完工的按3000元/天支付违约金;被告柳居公司在合同书上盖章确认。合同签订后，原告依约向被告伍锦燕支付了工程款20000元，然而被告却一直拖延，直至2019年5月1日才进场1天。经原告催告，被告拒不进场施工。原告无奈只得另行委托他人装修，工期至2019年5月17日，产生装修费58000元。合同书签订后，被告收取20000元工程款，但几乎未进行实际施工，已收取的工程款应予退还。被告延误工期，导致原告仓促找人赶工装修，造成58000元的装修费损失，被告应予赔偿。工程最终于2019年5月17日完工，相比5月2日延期15天，被告应按每天3000元的标准支付违约金45000元。原告栗文泽明确第3项诉求中的违约金计算，因合同约定2019年5月2完工，实际上栗文泽委托案外人装修的结束时间为2019年5月17日，故视为延期完工15日，按3000元/天的违约金标准计算，故违约金为45000元。被告柳居公司、伍锦燕未作答辩，亦未提交证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院认定事实如下：1.2019年4月18日，伍锦燕与栗文泽签订柳居装饰合同书（以下简称合同书），主要内容为：柳居装饰（甲方）为伍锦燕、乙方为栗文泽；甲方承包乙方位于中山利和广场的商铺装修工程，工期为12天，开工日期2019年4月19日、竣工日期2019年5月2日，合同价款38800元；款项支付方式为乙方在合同签订当日支付20000元，在钢结构主体、水电泥工完成支付14800元，验收后支付4000元；逾期一天，违约金3000元/天，5月2日起算，提前或按时完成奖金2000元；收款账户为伍锦燕指定的个人银行账户。甲方签章栏由柳居公司加盖公章及伍锦燕签名，并柳居公司法定代表人伍嘉健在法定代表人处加盖个人印章、伍锦燕在委托代理人处加盖个人印章，乙方签名栏由栗文泽签名。同日，伍锦燕还与栗文泽签订了中山市利和广场榴步网红店报价单，约定了施工内容、工程量、单价、工程金额等内容，伍锦燕在报价员签名栏签名并加盖柳居公司公章，栗文泽在业主签名栏签名。当天，栗文泽通过微信向伍锦燕转账支付20000元工程款。2.据栗文泽陈述，合同书签订当天，其支付20000元后，伍锦燕（柳居公司）以前期准备为由一直未开工，直到2019年5月1日晚才有施工人员进场，且仅搭建了4根镀锌管的架子，2根竖起来、2根放在地上，施工人员将架子放下就不见人了，也没有办理撤场手续；锌镀管是由伍锦燕（柳居公司）提供，造价约300元/根，4根合计为1200元；其有联系过伍锦燕，告知如2019年5月2日不施工就另聘他人施工，随后在2019年5月5日，其将涉案工程发包给了案外人伍景茂施工，涉案商铺的装修现已施工完毕，案外人施工时有对伍锦燕（柳居公司）留在现场的4根镀锌管利用施工。同时，栗文泽认为其本案合同相对方为伍锦燕，不清楚伍锦燕与柳居公司之间的关系，但柳居公司在合同书上加盖公章，视为柳居公司自愿承担该合同书的责任，故其要求伍锦燕、柳居公司共同就本案承担责任。3.栗文泽称“135××××1955”是伍锦燕的联系电话，提交了其与电话号码“135××××1955”之间于2019年5月6日的短信记录，拟证明伍锦燕（柳居公司）拖延进场施工，直至合同书约定的工期届满仍未竣工。短信记录如下：栗文泽表示“利和榴步店你还做不做？5月1日才进场，5月2日后到现在还不见人。你不做我找另外的施工队了。限你今天进场施工否则我换人！产生的费用由你承担”，对方回复“做啊，只要10000我都可以启动了……我就卡在资金，就是资金”；栗文泽表示“按照合同约定，你第一期工程都没有完成，我怎么能相信你会继续做好，那二万元的一期款你都花在什么地方了”，对方回复“你要怀疑我好难再撑”。4.2019年5月5日，栗文泽与案外人伍景茂签订室内装修工程合同，将前述涉案商铺装修工程以包工包料方式发包给伍景茂施工，约定造价58000元、工期12天（2019年5月6日至2019年5月17日）。栗文泽称，伍锦燕（柳居公司）逾期未竣工，其已将涉案商铺装修发包给伍景茂施工完毕，其与伍景茂结算价款为58000元，其已向伍景茂支付完毕结算工程款。5.柳居公司为自然人独资的有限责任公司，其唯一的自然人股东为伍锦燕，原登记法定代表人为伍锦燕，2015年10月14日变更法定代表人为伍嘉健。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。伍锦燕以柳居公司委托代理人的身份与栗文泽签订合同书，柳居公司亦在合同书上加盖公章确认，反映作为承包方承接涉案装修工程的主体是柳居公司，故本案栗文泽的合同相对方应为柳居公司。柳居公司与栗文泽签订的合同书是双方真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当遵循诚信原则，恪守履行。栗文泽主张柳居公司逾期未完成涉案商铺装修且该商铺装修已由案外人完成施工内容，据此要求解除合同书，并提交了短信记录及与案外人签订的室内装修工程合同、银行付款凭证等证据予以佐证，柳居公司、伍锦燕未提出异议亦未提交证据予以反驳，本院采信栗文泽的陈述及证据，并依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”规定，对栗文泽解除合同书的诉求予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”规定，栗文泽主张柳居公司进场后施工内容仅限于搭建四根造价1200元的镀锌管，本院认定柳居公司应返还栗文泽工程款18800元（20000元-1200元）。柳居公司逾期未竣工构成违约，应承担相应违约责任，但合同书约定违约金3000元/天，栗文泽据此主张违约金45000元，该违约金的诉求明显过高，本院依法酌情调整违约金为合同书约定总造价的30%即11640元（38800元×30%）。对于返还装修款利息、违约金利息，实际均与违约金存在重复主张权利，本院对相关诉求予以驳回。栗文泽装修涉案商铺必然会产生相应的工程款支出，故其另聘案外人装修支付的工程款并非其损失，栗文泽要求柳居公司赔偿该费用及利息的诉求，没有法律依据，本院予以驳回。关于伍锦燕的责任问题。依照《中华人民共和国公司法》第五十七条第二款“本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司”以及第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”规定，已查明的事实反映，柳居公司为一人有限责任公司，伍锦燕是柳居公司的唯一自然人股东并以其个人银行账户收取涉案工程款，现伍锦燕未能提交证据证明其个人财产独立于柳居公司财产，本院认定伍锦燕应对柳居公司前述返还工程款及支付违约金的债务承担连带清偿责任。综上所述，原告诉讼请求合理部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第五十七条、六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，缺席判决如下：一、解除原告栗文泽与被告中山柳居装饰有限公司于2019年4月18日签订的柳居装饰合同书；二、被告中山柳居装饰有限公司、伍锦燕于本判决发生法律效力之日起七日内连带向原告栗文泽返还装修款18800元并支付违约金11640元；三、驳回原告栗文泽的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2760元（原告栗文泽已预交），由原告栗文泽负担2077元，被告中山柳居装饰有限公司、伍锦燕负担683元（两被告负担部分于本判决生效之日起七日内迳付原告栗文泽）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。            审  判  长    李劲松      人民陪审员    刘爱诗      人民陪审员    李翠萍                                                                  二〇一九年十一月二十日                                                      书  记  员   孙婉霞      石丽娜