绥中县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）辽1421民初2548号 原告:某广告装饰公司，地址:绥中县万家镇。 法定代表人:刘某，系该公司职务经理。 委托代理人:骆某，男，住辽宁省绥中县万家镇。 被告:某科技有限公司，地址:深圳市南山区。 法定代表人:欧某，系该公司经理。 原告某广告装饰公司诉被告某科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年7月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人骆某到庭参加诉讼，被告某科技有限公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告某广告装饰公司向本院提出诉讼请求：请求人民法院判令被告给付原告完成的合同约定工程施工款和增项工程款共计52,000.00元。事实与理由：2017年10月10日，原告与被告签订施工合同书一份。由原告施工，被告承揽的辽宁铂域酒店智能化系统施工，地址在辽宁省葫芦岛市绥中县东戴河新区。合同约定总价款为55000元。施工款分三个部分给付，工程进度达到50%时给付总价款的40%，即22000元，工程进展达到100%时给付总工程款的55%，即30250元。原告已完成合同约定工程进度90%，现由于被告方与其发包方工程款的结算不到位，导致工程停止。被告告知原告终止施工。现工期无望、工程成就已不可能。被告只支付工程款23000元，原告尚有完成的合同中的工程款32000未能结算，为此款找被告结算，被告拒绝给付。另:在施工过程中，原、被告协商同意增加了一些施工项目，价款20000元。原告的施工工程均已交付据使用，原告的合法利益不应因被告与其发包方的关系恶化得不到保护，原告债权不应无限期搁浅，故此原告为实现债权利益诉至贵院。综上，恳请法院查明事实，保护原告方的合法权益、依法判如所请，以体现法律的严明。 被告某科技有限公司未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈诉和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年10月，原、被告双方签订《辽宁铂域酒店智能化工程施工劳务合同》一份，协议发包单位为深圳市北黄科技技术有限公司（甲方），承包方为某广告装饰公司（乙方）；第一条、工程概况。1、工程名称:辽宁铂域酒店智能化系统施工工程。2、工程地点:辽宁省葫芦岛市。3、工程范围:智距化系统工程桥架和线管安装、线缆敷设及各系统设备的安装、配线、端接、配合调试等。4、承包方式及工程价款的约定:合同金额:RMB:55,000元(大写:伍万伍仟元整)，含税。施工款分三个阶段付款:①、工程进度达到50%时，甲方向乙方支付40%施工款，即22,000元(大写:贰万贰仟元整)。②、工程进度达到100%时，甲方向乙方支付剩余55%施工款，即30,250元(大写:叁万零贰佰伍拾元整)。乙方向甲方提供合同总金额发票(55,000元)。③、剩余5%作为工程质保金。承包方式:甲方提供线缆、线管、线槽主材。安装所需的辅材、机械等其它辅助材料由乙方承担(乙方所提供的相应材料必须符合国家标准及业主、总包、监理的规定)。甲方增补批次合计达5%以上乙方可以要求增加工程款项，同样，若业主减少合同金额5%以上甲方也同样要求核减相应工程款项。合同价格及结算:单价见附件(作为签证的依据):《辽宁铂域酒店项目施工单价》。施工所需的所有辅材(包括:管卡、管接头、涨栓、工程所需的其它辅材等均由乙方承担，井包含在安装单价中):临水、临电、工地办公用房、住宿用房、现场临时库房及搭建、文明施工、环境噪声、垃圾清除等所有发生的费用均由乙方承担，不再另行计算工程费用。超出合同清单的施工，甲方按报价汇总表单价给予乙方签证，结算时乙方必须提交甲方现场代表签字并加盖甲方专用章确认的工程量清单，没有甲方确认的工程量不予以计价结算。乙方应自行承担辅材、人工等变化的风险，不得以辅材涨价、人工涨价，工人窝工、冬季施工、高温施工、高空作业等理由要求增加工程价款。5、施工工期:乙方在接到甲方发出的开工通知后，应在甲方所规定的时间内进入工地展开工程施工。开工日期:2017年10月13日，竣工日期依据甲方进度要求，不得延误。此后，除业主或甲方明确的批准或指示的工程外，乙方应按甲方要求之时间内完成本合同的安装工程和区段，或在根据业主和甲方允许延长的时间内完成安装工程，且保证工程质量，不得延误。否则，甲方有权按本合同规定立即终止乙方安装工程。如乙方在具备施工条件未能在指定期限或按规定的任何延长期限内完成安装工程或其任何部分，乙方还应承担由此而给甲方造成的全部损失；第七条、违约责任。乙方按三方(甲方、乙方、总包方)约定的工期完成安装任务，因乙方原因造成的工期延误，每延期天，甲方向乙方收取1000元的违约金，并直接在工程款中扣除。因乙方原因合同不能履行，造成终止合同，并因此延误甲方工期，按本条款的约定执行；第八条、工程价款及结算。工程总体验收合格后1个月内进行结算，双方确定结算造价后，甲方向乙方支付至决算造价总金额的95%。逾期不支付的按总工程款每日千分之十的金额支付给乙方。保修期满后付清5%余款；第九条、合同生效与终止。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。工程竣工验收达标并交付甲方及甲方合同价款付清后，除有关保修条款仍然有效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。本合同条款终止后在任何情况下均不免除乙方对本工程质量及安全所应承担的法律责任和义；第十条、争议或纠纷处理。1、调解，本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、诉讼，当事人不愿意通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方均有权向甲方所在地法院提出诉讼。合同还约定了其他事项。上述合同加盖有某科技有限公司合同专用章公章及某广告装饰公司公章，某广告装饰公司委托代理人骆某签字确认。合同签订后，原告依合同约定进行了施工。2017年12月1日，由骆某代表原告签字确定某科技有限公司工程（结算）付款申请表单一份，向被告申请2017年10月15日至2017年11月15日工程结算款贰万贰仟元，邓吉满代表被告签字并同意支付进度款。至起诉之日止被告共计给付原告工程款23,000元。在施工过程中，经原、被告协商同意增加项目（体育馆）2万元。2018年6月24日，由邓吉满代表被告向原告发送工作联系单，内容为：“因为甲方未付进度款，而且工程进度一拖再拖，我司被迫暂停铂域酒店所有智能化施工。如贵司私自与佳兆业的业主达成协议或口头协议，导致我司经济损失，一切发生费用由望贵司执行我司通知，配合我司向业主追讨工程款。现仓 库及网络机房材料及设备不能外拿及安装，所发生丢失及后果由费司承担，希望贵司执行。此致!”现原告找被告主张债权未果，诉至本院。 本院认为,本案中原、被告双方签订的《辽宁铂域酒店智能化工程施工劳务合同》及增项（体育馆）工程为双方当事人的真实意思表示，内容符合法律规定，该协议明确了施工作业范围，工程结算方式，应为有效协议。原告已经按照协议约定完成了施工作业内容，被告应按双方约定内容履行结算义务，故本院对原告主张被告支付工程款的主张予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告某科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告某广告装饰公司工程款52,000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费1100元，送达费120元，共计1220元，由被告某科技有限公司负担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省葫芦岛市中级人民法院。 审 判 长  杨恩旭 人民陪审员  岳红梅 人民陪审员  王晶美 二〇一九年十一月八日 书 记 员  刘 烨 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第六条当事人行使权力、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。