成都市双流区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0116民初7464号 原告：何纪雷，男，1962年8月23日出生，汉族，住成都市双流区。 委托诉讼代理人：郝红，女，1966年1月24日出生，汉族，何纪雷的妻子，住成都市天府新区。 被告：成都舒适壹百环境工程有限公司，住所地：成都市双流区。 法定代表人：魏威。 原告何纪雷与被告成都舒适壹百环境工程有限公司(以下简称：舒适壹百公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告何纪雷的委托诉讼代理人郝红到庭参加诉讼。被告舒适壹百公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告何纪雷向本院提出诉讼请求如下：判令1、解除《集成系统供货及安装合同书》；2、舒适壹百公司返还已收取的合同一期工程款83000元及相应利息（从2018年6月16日起按银行同期贷款利率计算至实际支付之日止）；3、舒适壹百公司支付合同违约金20000元并赔偿何纪雷交通费8000元、误工费12000元、物管费6000元及精神赔偿10000元等全部损失，合计56000元；4、舒适壹百公司承担本案全部诉讼费。庭审中，原告何纪雷变更第一项及第三项诉讼请求为：１、判令舒适壹百公司返还其已收取的合同一期工程款56338.82元及相应利息（从2018年6月16日起按银行同期贷款利率计算至实际支付之日止）；３、判令舒适壹百公司支付合同违约金20000元。事实与理由：我方与舒适壹百公司与2018年6月16日签订了《集成系统供货及安装合同书》，根据合同约定，舒适壹百公司应于我方支付首付款后进场施工，完成隐蔽工程，主机安装调试等工作，以上工作完成后，我方向其支付尾款。我方已于合同签订当日向舒适壹百公司支付首付款80000元，舒适壹百公司在完成部分隐蔽工程后却以各种理由拒不完成后期工程，其后又欺骗我方可以继续施工，迫使我方又支付了3000元，但舒适壹百公司仍未如约完成供货安装工作，我方多次催促未果。2019年4月22日，舒适壹百公司法定代表人魏威出具《保证书》，保证于2019年5月1日前完成工作，但至今仍未完成，导致我方无法居住，造成重大损失。舒适壹百公司的行为严重违约，我方要求解除合同，扣除舒适壹百公司已安装地暖和空调的价款26661.18元后，舒适壹百公司应退还剩余工程款，并承担违约责任。 被告舒适壹百公司未作答辩。 当事人围绕其诉讼请求向本院提交了证据，本院根据当事人的陈述和经审查确认的证据，认定事实如下： 2018年6月16日，何纪雷（甲方）与舒适壹百公司（乙方）签订了《集成系统供货及安装合同书》及其附件，约定乙方为甲方所有的位于成都市双流区房屋提供家庭采暖系统、中央净水系统、中央空调系统和中央新风系统的供货及安装调试、维修保养；家庭采暖系统项目总价款31500元，中央净水系统项目总价款3500元，中央空调系统项目总价款56000元，中央新风系统项目总价款13500元，合计104500元；工期第一期交货及安装约为90天，预计开工时间为2018年7月1日，若有更改由甲乙双方另行商定；第二期交货及安装工期约为3天，具体安装日期由甲方提前十天通知乙方；第三期安装乙方完成系统调试，调试工期约为一天左右，具体调试日期由甲方提前五天通知乙方，一般情况下第二期和第三期同时进行；签订合同，甲方支付乙方首付款，合同金额的80%，即83600元，乙方进场施工并完成室内机、管道等室内隐蔽工程；主机进场安装，同时验收合格后10个工作日内，甲方支付乙方工程尾款，合同金额的20%，即20900元；因双方各自原因不履行此合同，则违约方支付另一方违约金为合同总金额的20%，支付后合同自动终止；备注：本合同价最终为100000元，工程一期款为80%，二期款为20%。合同附件为：《中央空调设备采购及工程安装报价单》、《供暖系统配置清单》、《新风净化系统报价表》，家用系统工程设计方案说明、新风净化系统配置表、水净化系统配置表、水净化系统预算表。上述三个系统的报价表单中有单项报价、总工程报价及最终优惠价，空调系统的总工程报价为：63635.46元，最终优惠价为56000元，优惠率约为88%；供暖系统的总报价为38381.56元，最终优惠价为32000元，优惠率约为83.37%；新风净化系统工程总报价为17485.92元，最终优惠价为13500元，优惠率约为77.2%。 合同签订当日，何纪雷的爱人郝红代其向舒适壹百公司支付了首付款80000元，舒适壹百公司出具了收条。舒适壹百公司随后至何纪雷位于成都市双流区“人居紫云庭”1栋3单元3号的住宅内进行空调系统、供暖系统、新风净化系统安装，安装了部分室内机、管道后，剩余的室内隐蔽工程及其他工程一直未施工。2018年10月4日，郝红按舒适壹百公司的要求，又向舒适壹百公司法定代表人魏威转账支付3000元。经何纪雷多次催促，魏威于2019年4月22日出具《保证书》，载明：承诺于2019年5月1日前完成剩余的工作收尾，包括（空调外机、风口以及地暖的开关、锅炉、水箱等），如果在此期间没有完成剩余的工作，愿承担造成的一切经济损失赔偿。此后，舒适壹百公司仍未完成剩余装修工程，目前仅供应并安装了以下设备：中央空调系统室内机8台（《中央空调设备采购及工程安装报价单》报价19759元，按优惠率88%计算，合同约定价款约为17388元），新风净化系统室内机：全然交换新风机2台（《新风净化系统报价表》报价9800元，按优惠率83.37%计算，合同约定价款约为8170元），供暖系统主管道部分（《供暖系统配置清单》报价2180.65元，按优惠率77.2%计算，合同约定价款约为1683元），其余设备均未供货安装，也未完成设备调试、维修保养等合同义务。舒适壹百公司已安装的设备，合同约定价款约为27241元。 2019年8月4日，郝红另行与四川兴四季春天机电安装工程有限公司（以下简称：兴四季春天公司）签订了《销售合同书》，由该公司继续完成了案涉住宅剩余的空调系统、新风系统、暖气系统、净水系统的安装调试工作。兴四季春天公司于2019年11月12日出具了一份《情况说明》，说明兴四季春天公司进场前，案涉住宅内已安装了中央空调室内机和新风室内机的隐蔽工程，完成了地暖的一期主管道和盘管施工，兴四季春天公司需要做：空调室外机、风口、面板的安装和调试，新风面板和风口的安装和调试，地暖的锅炉、水箱、水泵、面板、执行器的安装和调试。 上述事实，有以下证据证实：1、何纪雷的身份证，舒适壹百公司的企业信用公示信息；2、《集成系统供货及安装合同书》及其附件《中央空调设备采购及工程安装报价单》、《供暖系统配置清单》、《新风净化系统报价表》等；3、魏威出具的《保证书》；4、郝红的身份证，结婚证复印件，POS签购单，郝红的建设银行账户交易明细，收条；5、兴四季春天公司出具的《情况说明》，《销售合同书》及附件；6、当事人的陈述等等。上述证据，具有真实、合法性和关联性，能够证明案件的事实，本院予以采信。 本院认为，何纪雷与舒适壹百公司签订的《集成系统供货及安装合同书》及其附件是双方当事人的真实意思表示，且不违反国家法律法规，属有效合同，双方均应全面履行合同义务。合同签订后，何纪雷已按约支付了首付款，但舒适壹百公司仅供应安装了部分空调、新风净化及供暖设备，未能按约完成全部设备的供货、安装、调试及维修保养义务，导致合同目的无法实现。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；”之规定，对何纪雷要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。 何纪雷要求返还工程款的诉讼请求。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”之规定，根据合同履行情况，何纪雷已支付工程款为83000元，扣除舒适壹百公司已供应安装的设备价款27241元后，舒适壹百公司应退还何纪雷的款项为55759元。 舒适壹百公司未按时完成装修工程的行为构成违约，依据双方合同“因双方各自原因不履行此合同，则违约方支付另一方违约金为合同总金额的20%”的约定，及《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”的规定，舒适壹百公司应向何纪雷支付合同总金额的20%即20000元的违约金。故对何纪雷要求舒适壹百公司支付违约金20000元的请求，本院予以支持。 由于违约金具有惩罚及补偿的双重性质，本院已判决由舒适壹百公司支付违约金，对何纪雷所受经济损失已作补偿，何纪雷的现有证据不能证明舒适壹百公司的违约行为对其造成的利息损失等经济损失的数额大于违约金数额20000元，故对何纪雷的其他诉讼请求，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第四项、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告何纪雷与被告成都舒适壹百环境工程有限公司签订的《集成系统供货及安装合同书》及其附件。 二、被告成都舒适壹百环境工程有限公司在判决生效后十日内退还原告何纪雷55759元。 三、被告成都舒适壹百环境工程有限公司在判决生效后十日内支付原告何纪雷违约金20000元。 四、驳回原告何纪雷的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费854元，由被告成都舒适壹百环境工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审 判 长  王 涛 二〇一九年十一月二十五日 法官助理  李亚曦 书 记 员  陈芮瑶