江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0281民初12610号原告：江阴市欧凯机械有限公司（统一社会信用代码9132028155464174XU），住所地江苏省江阴市顾山镇东岐村蒋家堂2号（确认的送达地址为：江阴市长泾镇泾南路10号江阴市河塘法律服务所）。法定代表人：潘飞，江阴市欧凯机械有限公司执行董事。委托诉讼代理人：华银川（受江阴市欧凯机械有限公司特别授权委托），江阴市河塘法律服务所法律工作者。被告：广东向前新材料科技有限公司（统一社会信用代码91440605MA51DK504H），住所地广东省佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业园广东大众高新科技有限公司厂房自编8号(确认的送达地址为：广东省佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业园广东大众高新科技有限公司厂房自编8号)。法定代表人：李文聪，广东向前新材料科技有限公司执行董事。委托诉讼代理人：易平（受广东向前新材料科技有限公司特别授权委托），广东向前新材料科技有限公司员工。原告江阴市欧凯机械有限公司（以下简称欧凯公司）与被告广东向前新材料科技有限公司（以下简称向前公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月21日立案受理。依法组成合议庭于2019年11月5日公开开庭进行了审理。本案原告欧凯公司的委托诉讼代理人华银川，被告向前公司的委托诉讼代理人易平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告欧凯公司诉称：2018年3月21日，双方在广东签订了一份“欧凯机械销售合同”。合同约定由他公司供给向前公司印复一体机1台，总价560000元，同时还约定了其他双方认为需要约定的事项。合同签订后，向前公司于2018年3月23日支付了定金168000元，依照向前公司的指令，他公司于2018年7月31日委托无锡市万利达物流有限公司将合同设备装运至向前公司，向前公司于同日支付了货款人民币300000元，至此向前公司共计支付人民币468000元，余欠92000元。按照合同约定，供货以后的设备余款自供货日后6个月内付清，本案供货时间是2018年7月31日至2019年1月31日已达6个月，但向前公司至今经他公司多次催讨上述余款未付，违反了诚实信用的合同法精神和原则。故要求：一、判令向前公司立即给付货款人民币92000元；二、本案诉讼费用由向前公司承担。为证明其主张，欧凯公司提供了如下证据：1、2018年3月21日的销售合同1份。证明本案所涉机械设备买卖合同是真实的。2、无锡市万利达物流有限公司的运货单1份。证明他公司履行了合同标的物的交付义务。被告向前公司辩称：一、他公司垫付的23000元运输费应当从未付货款中扣除。双方于2018年3月21日签订的《欧凯机械销售合同》约定：交货方式为供方送货或配货到需方，运费由供方承担。欧凯公司于2018年7月31日委托物流公司发货，运费支付方式为到付。欧凯公司的经理潘飞通过微信向他公司表示：“你帮我代付一下（运费），在余款里扣。”，他公司为此垫付了运费23000元，应当从未付货款中扣除。二、他公司与欧凯公司都有违约行为，应当各自承担相应的责任并相应抵销。《合同法》第一百二十条规定：“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”，双方当事人都违约而向对方承担违约责任时，可以相应抵销。本案中，因欧凯公司迟延交货2个月的违约行为，他公司有以下经济损失：①他公司在此期间不得不继续委托外单位印制贴膜产品，由此产生加工费损失45055元；②在欧凯公司迟延期间，经与欧凯公司沟通，他公司先后两次派人到欧凯公司协商催促，由此发生交通、住宿、误工四天的费用共计2850元；③因欧凯公司迟延交货，他公司为印复一体机特聘两名操作工待岗二个月，由此产生工资损失32000元。综上所述，请求法院依法判决，维护他公司的合法权益。为证明其主张，向前公司提供了如下证据：1、销售合同复印件、无锡市万利达物流有限公司运单、运费支付凭证、双方关于运费问题的微信截图各1份。证明欧凯公司拖欠他公司垫付的运费23000元。2、加工方的情况说明、加工方的营业执照、与欧凯公司及加工方涉及到加工费的微信截图、加工完成的成品照片、加工方的授权委托书、加工费对账单、加工费支付凭证、送货单复印件各1份。证明他公司因欧凯公司迟延交货而造成的外包加工费损失45055元。3、与欧凯公司就迟延交货问题进行交涉的情况说明、与欧凯公司交涉的飞机票、与欧凯公司交涉的食宿费发票、与欧凯公司进行交涉的员工工资单、与欧凯公司交涉的微信截图、与欧凯公司进行交涉的员工劳动合同及身份证复印件各1份。证明他公司因欧凯公司迟延交货而发生的交通、住宿、误工费用2850元。4、关于复印一体机操作工待岗的情况说明、待岗员工的身份证、待岗员工的工资单、待岗员工的劳动合同复印件各1份。证明因欧凯公司迟延交货而造成他公司员工停工待岗的工资支出17000元。向前公司对欧凯公司提供的证据，经质证认为：1、对证据1的真实性无异议；2、对证据2的真实性无异议。欧凯公司对向前公司提供的证据，经质证认为：1、对证据1的真实性无异议，向前公司确实支付了运费23000元；2、对证据2的真实性不予认可，向前公司向他公司购进设备，何时生产经营跟他公司没有关系。从设备的交付看，2018年3月23日给付定金，合同期限为70天，合同期限的交货也应该在6月份，相差了一个月，最关键的是他公司交货时，向前公司并未对迟延交货一个月提出任何异议，至今也没有任何书面的意见提出，所以即使向前公司对外签订了货物加工合同或协议，其法律责任也应当由向前公司自已承担，不能因此将风险转嫁给他公司。3、对证据3不予认可，因为该证据是向前公司单方面制作的，况且中间相关的材料向前公司从未向他提供过，至于其中向前公司委托代理人易平来他公司也只是双方的其他朋友或者业务往来，与本案无关。4、对证据4有异议，徐永福是向前公司的职工，跟他公司及本案没有关系；徐永福和向前公司在法律上属于有紧密联系的利益关系人，所以按照证据规则的规定是不具有证据效力的。经审理查明：欧凯公司与向前公司于2018年3月21日签订《欧凯机械销售合同》1份，由欧凯公司供给向前公司印复一体机一台，单价560000元/台，交货时间为合同生效后70日内交货。合同对质量要求、供方对质量负责的期限、交（提）货方式、运输方式及到达站点港府的费用负担、验收方式及提出异议期限、结算方式及期限等相关条款均作了约定。合同第3条约定：“交（提）货方式：供方送货或配货到需方”；合同第4条约定：“运输方式及到达站点港府的费用负担：由供方承担费用”；合同第6条约定：“验收方式及提出异议期限：调试验收后壹个月内提出质量异议”；合同第8条约定：“结算方式及期限：定金是全款的30%，提货付到90%，余款6个月内付清”；合同第10条约定：“违约责任：按合同法执行”。合同签订当日，向前公司支付定金168000元。2018年7月31日，欧凯公司通过无锡市万利达物流有限公司向向前公司交付了合同约定的设备，向前公司支付货款300000元，余款92000元向前公司一直未予支付。欧凯公司遂于2019年8月21日向本院起诉。审理中，向前公司于2019年10月23日向本院邮寄反诉状1份，反诉请求为：“判令被反诉人向反诉人支付运费23000元；加工费45055元；催促交货费用2850元；员工待岗费用17000元；上述四项费用共计87905元；判令被反诉人承担反诉费用”。2019年11月2日，向前公司向本院申请撤回反诉。上述事实，由销售合同、运货单、反诉状、撤回反诉申请书及双方当事人在法庭上的陈述等证据在卷佐证。本院认为：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。当事人应当按照约定的数额、时间支付价款。向前公司未及时支付所欠价款是产生纠纷的原因，应负给付之责。一、对向前公司结欠欧凯公司货款数额的认定。1、欧凯公司依照合同约定向向前公司交付了本案所涉设备一台，该设备的单价为560000元，扣除向前公司已支付的468000元，尚结欠92000元。2、合同第4条约定：“运输方式及到达站点港府的费用负担：由供方承担费用”。审理中，双方一致确认向前公司为欧凯公司垫付运输费用23000元，故该运输费应从相应的货款中予以扣除。综上，本院认定向前公司结欠欧凯公司货款69000元。二、对向前公司主张的由于欧凯公司迟延交付设备而对其公司造成损失数额的认定。审理中，向前公司于2019年10月23日向本院邮寄反诉状要求欧凯公司赔偿因迟延交货而造成的损失，向前公司于2019年11月2日向本院申请撤回反诉。故本院对向前公司的反诉主张在本案中不予理涉，向前公司可另行依法主张。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：一、广东向前新材料科技有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日内给付江阴市欧凯机械有限公司货款69000元。二、驳回江阴市欧凯机械有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2010元、保全费970元，合计2980元（江阴市欧凯机械有限公司已预交），由江阴市欧凯机械有限公司负担745元；由广东向前新材料科技有限公司负担2235，于本判决发生法律效力之日起10日内给付江阴市欧凯机械有限公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时，根据上诉请求，按照《诉讼费用交纳办法》规定的标准预交第二审案件受理费，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  周益民人民陪审员  吴品芳人民陪审员  苏秋亚二〇一九年十一月十八日书 记 员  汪萍萍本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。