新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院民事判决书（2019）新2801民初3027号原告：巴州泽霖石油应用化学有限公司，地址：新疆库尔勒市经济技术开发区未来域小区27栋4-501室。统一社会信用代码：91652801MA77797X3P。法定代表人：邓涛，公司总经理。委托诉讼代理人：闵志龙，新疆西昭律师事务所律师。被告：新疆华油技术服务股份有限公司，地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷21号，统一社会代码：91650100795798529J。法定代表人：李长根，公司总经理。委托诉讼代理人：李红兵，新疆公论律师事务所律师。原告巴州泽霖石油应用化学有限公司与被告新疆华油技术服务股份有限公司分期付款买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月21日立案后，依法适用普通程序，于2019年8月5日、10月16日和11月1日三次公开开庭进行了审理，原告巴州泽霖石油应用化学有限公司的委托诉讼代理人闵志龙、被告新疆华油技术服务股份有限公司的委托诉讼代理人李红兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。巴州泽霖石油应用化学有限公司向本院提出的诉讼请求为：一、请求判令被告支付拖欠的货款2421373.55元；二、请求判令被告支付逾期付款违约金460061元（自2018年6月24日起至2019年6月25日止，按照年息4.75%的四倍计算，为460061元）以上合计2881434.5元；三、本案涉诉费用由被告承担。事实与理由：原告和被告于2017年10月16日签订《YH23-1-118H井钻井液工程总包合同》一份，确定由原告为被告提供钻井泥浆材料。根据合同约定：合同价款为人民币3888400元，被告付款方式为分期付款，即“一开完工后（“一开”为钻井技术术语，指钻井进度，“一开”即第一次开钻）”支付30%的工程进度款，“二开完工后”支付40%的进度款，剩余30%工程款在完井后支付；如因钻井设计变更或地质原因造成大型井漏或复杂情况，追加费用另算；同时合同还约定，如被告逾期支付合同款，每逾期一日应向原告支付逾期付款额千分之五的违约金。合同签订后，原告即依约开始为被告陆续提供钻井泥浆材料。至YH23-1-118H井“一开完工”，原告共计向被告提供了价值1166520元人民币的泥浆材料，但被告却未按合同约定支付工程进度款。在钻井期间，由于出现重大复杂情况，导致产生追加费用181473.55元，且因工程延期，导致产生泥浆维护费用1073380元。时至今日，被告未按合同约定履行支付合同款的义务，其行为已违约，且给原告造成严重经济损失。无奈，原告依法诉至贵院，请求判如所请。新疆华油技术服务股份有限公司辩称，一、我公司不认可原告诉请拖欠的货款，双方签订合同后，就合同的履行发生了变更，原来约定由原告提供的货物变为绝大部分由我方代购。二、合同约定应该由原告施工的部分有一部分原告没有施工，需要扣减。三、原告所说的追加181473.55元的费用，按照合同约定是按2/8比例分别承担的，我方应支付给原告145178.84元。经原告和被告协商，后面由我方代购材料，所以付款方式变为由我方用购买泥浆材料的方式来支付货款。扣除我方代购的货物价值3004173元、运费9万元和原告后期未施工的部分1040000元，应是3888400元-3004173元-运费9万-1040000元+145178.84元=-100594.16元，所以我方目前多付了100594.16元。因为我们代购的货物比较多，已经超过了应支付的货款，所以不存在违约金。对于我方多付的部分，我方保留诉权。当事人围绕诉讼请求依法提交了相应证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告和被告于2017年10月16日签订一份《YH23-1-118H井钻井液工程总包合同》，确定由原告为被告提供钻井泥浆材料（钻井液）。合同约定：合同价款为3888400元，付款方式为分期付款，即“一开完工后”（“一开”为钻井技术术语，指钻井进度，“一开”即第一次开钻）支付30%的工程进度款，“二开完工后”支付40%的进度款，剩余30%工程款在完井后支付；如若该井因被告设计变更或地质原因造成大型井漏或复杂情况，其追加费用待塔里木油田公司考核追加后，追加费用按被告20%、原告80%结算，待塔里木油田公司认可后7个工作日内向原告支付所有追加费用。同时合同还约定，被告逾期支付工程款，每延期一天应向原告支付逾期付款额千分之五的违约金，被告逾期10日向原告支付工程款，原告有权停止向被告供货，待被告付款后原告继续供货，由此产生的一切后果由被告自行承担。合同签订后，至YH23-1-118H井“一开完工”，原告共计向被告提供了价值1166520元的泥浆材料，因被告未按合同约定向原告支付工程进度款，故原告未再提供泥浆材料，后被告自行购买泥浆材料共计3004173元。被告向原告出具了四份“合同执行情况及现场工作量签证单”，证明于2018年3月8日钻井“三开”结束后，因业主塔里木油田公司对钻井施工设计完井层位变更、井况变化等原因未进行四次开钻，井深达5946米，完成工作量100%。被告的钻井工程试油时间为2018年6月14日开始至2018年6月24日结束。由于钻井过程中出现重大复杂情况，业主塔里木油田公司追加费用181473.55元，又因涉案钻井“四开”未施工，业主塔里木油田公司扣除钻井液费用1047014元。本案中因被告未及时支付工程款，原告于2018年9月6日向被告发出紧急催款函，被告于2018年9月20日向原告发出回复函，称因前期因塔里木油田公司未完成最终钻井液考核数据，故无法最终核算费用。另查，经本院调查核实，涉案工程系塔里木油田公司承包给中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司，中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司又将该工程分包给被告，被告将其中的提供钻井泥浆材料工作承包给原告。证实以上事实的证据有：《YH23-1-118H井钻井液工程总包合同》、四份《合同执行情况及现场工作量签证单》、发票接收清单、回复函、催款函、YH23-1-118H钻完井工程承包项目考核表、询问笔录和双方当事人的陈述。本院认为，原告与被告签订的《YH23-1-118H井钻井液工程总包合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反相关法律和行政法规规定，合法有效，双方当事人应按照合同约定严格履行。至YH23-1-118H井“一开完工”，原告共计向被告提供了价值1166520元的泥浆材料，有原告提交的发票接收清单为证，予以采信，被告应按合同约定支付给原告。原告称因工程延期，导致产生泥浆维护费用1073380元，因出示的证据不足以证实其主张，故不予支持。被告辩解称经与原告协商，其用代购的泥浆材料来支付原告的货款，其代购泥浆材料3004173元及运费应在支付给原告的货款中扣减，实际上被告已经给原告多付了货款。对于被告的辩解意见，本院认为一是被告未提供相关证据证实其已与原告协商一致用代购的泥浆材料支付原告的货款；二是根据合同约定，被告未及时支付泥浆材料费而产生的一切后果由被告自行承担，故对被告的该意见不予采信。关于对因钻井过程中出现重大复杂情况导致业主塔里木油田公司追加费用181473.55元和涉案钻井“四开”未施工业主扣除钻井液费用1047014元，与原告履行合同至“一开完工”时提供了价值1166520元的泥浆材料无直接关联性，故对该追加及扣减费用不应对原告予以增加或扣减。关于原告主张的逾期付款违约金。根据双方合同的约定，被告于完井后支付全部工程款，故对原告主张的违约金从2018年6月24日工程完工计算至2019年6月25日，予以支持，酌情按照中国人民银行同期贷款年利率4.35%计算，为50743.62元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第一百五十九条，＜最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释＞第九十条之规定，判决如下：一、被告新疆华油技术服务股份有限公司于判决生效后三日内支付原告巴州泽霖石油应用化学有限公司拖欠的货款1166520元；二、被告新疆华油技术服务股份有限公司于判决生效后三日内支付原告巴州泽霖石油应用化学有限公司逾期付款违约金50743.62元；三、驳回原告巴州泽霖石油应用化学有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费29851.48元，由原告巴州泽霖石油应用化学有限公司负担12537.62元，被告新疆华油技术服务股份有限公司负担17313.86元（原告已预交，被告在支付上述款项时一并支付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。审 判 长 郭 凤人民陪审员 王 翔人民陪审员 张 瑾二〇一九年十一月二十八日书 记 员 刘浩男