四川省成都高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0191民初9956号 原告：楚雯，女，1992年5月2日出生，汉族，住拉萨市城关区。 委托诉讼代理人：何兴，四川上盛律师事务所律师，特别授权代理人。 被告：四川天地和装饰设计有限公司成都分公司，住所地：成都市高新区盛兴街66号5栋1单元1-4楼1号。 负责人：包成。 委托诉讼代理人：张家其，男，1989年8月9日出生，汉族，住河南省商城县，系公司员工，特别授权代理人。 委托诉讼代理人：李艳，女，1995年5月13日出生，汉族，住四川省叙永县，系公司员工，一般授权代理人。 被告：成都聚之盈商贸有限责任公司，住所地：成都市青羊区西大街84号1栋1单元12楼1221号。 法定代表人：包成。 被告：四川天地和装饰设计有限公司，住所地：成都市青羊区西大街84号1栋1单元12楼1219号。 法定代表人：刘利平。 委托诉讼代理人：张家其，男，1989年8月9日出生，汉族，住河南省商城县，系公司员工，特别授权代理人。 委托诉讼代理人：李艳，女，1995年5月13日出生，汉族，住四川省叙永县，系公司员工，一般授权代理人。 原告楚雯与被告四川天地和装饰设计有限公司（以下简称四川天地和公司）、四川天地和装饰设计有限公司成都分公司（以下简称四川天地和成都分公司）、成都聚之盈商贸有限责任公司（以下简称聚之盈公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月25日立案受理，依法适用简易程序，由审判员吴希孝独任审理，于2019年11月14日公开开庭进行了审理。原告楚雯的委托诉讼代理人何兴到庭参加诉讼，被告四川天地和成都分公司、四川天地和公司、聚之盈公司经本院合法传唤无正当理由均未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已依法缺席审理终结。 原告楚雯的诉讼请求：1、判令解除原告与被告四川天地和成都分公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》及《施工合同补充说明》；2、判令解除原告与被告聚之盈公司签订的《住宅装饰装修销售及服务合同》；3、判令三被告连带向原告返还装修款70000元；4、判令三被告连带向原告支付资金占用利息（以70000元为基数，从2019年6月21日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际付清之日）；5、判令被告承担本案的全部诉讼费用。原告主张的事实与理由：2018年8月5日，原告因装修位于高新区的房屋向被告四川天地和成都分公司支付了20000元定金。2018年8月10日，原告又应被告四川天地和成都分公司要求支付了装修款44500元。2018年11月25日，原告与被告四川天地和成都分公司、聚之盈公司分别签订了《住宅装饰装修工程施工合同》（以下简称《施工合同》）和《住宅装饰装修销售及服务合同》（以下简称《服务合同》）。同日，原告与被告四川天地和成都分公司就《施工合同》、《服务合同》签订了《施工合同补充说明》，确定最终预算金额为140577元，首期款91375元。2018年11月26日，原告按照《施工合同补充说明》约定向被告四川天地和成都分公司支付了26875元。《施工合同补充说明》是对《施工合同》及《服务合同》的补充，被告四川天地和成都分公司、被告聚之盈公司的实际控制人均为包成，实际上被告四川天地和成都分公司、被告聚之盈公司是共同履行与原告签订的上述两份合同，故应当共同承担合同义务。截止2018年11月25日，原告共计向被告四川天地和成都分公司支付了91375元，但被告四川天地和成都分公司、聚之盈公司未按合同约定履行义务。现原告得知被告经营状况严重恶化，目前已有几百户装修业主停工。诉前原告已与上百户业主共同向被告主张权利，但被告未按照承诺履行，目前被告已无资金安排继续开工装修。因被告四川天地和成都分公司是被告四川天地和公司设立的分公司，其不具有法人资格，民事责任应当由总公司承担。 被告四川天地和成都分公司、聚之盈公司、四川天地和公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状及证据材料。 经审理查明：2018年8月5日，原告因装修位于高新区的房屋向被告四川天地和成都分公司支付了20000元定金。2018年8月10日，原告又向被告四川天地和成都分公司支付了装修款44500元。2018年11月25日，原告与被告四川天地和成都分公司、被告聚之盈公司分别签订了编号为ＳＧ2018-08-015的《施工合同》和《服务合同》。同日，原告与被告四川天地和成都分公司就《施工合同》、《服务合同》签订了《施工合同补充说明》，确定最终预算金额为140577元，首期款91375元。2018年11月26日，原告又按照《施工合同补充说明》约定向被告四川天地和成都分公司补交了首期款26875元。截止本案审理终结前，原告共计向被告四川天地和成都分公司支付了91375元。 被告在收取上述款项之后仅履行了很小一部分的装修义务，后就未再继续履行装修义务。2019年6月21日、6月25日，被告向案涉情况类似的相关业主代表承诺于2019年7月1日恢复正常施工，但截止本案审理终结前，仍未恢复正常施工。 另，原告自认被告装修的价值为20,000元左右，原告仅主张被告返还70,000元装修款。 还查明，被告四川天地和成都分公司的负责人、聚之盈公司的法定代表人均为包成。上述《施工合同》、《服务合同》、《施工合同补充说明》均为同一天签订，合同编号一致。《施工合同补充说明》载明的合同价款系《施工合同》、《服务合同》上的合同价款的总和。 以上事实有原告提交的原、被告主体身份信息、《施工合同》、《服务合同》、《施工合同补充说明》、收据、房屋现状图、会议纪要两份等证据佐证，本院经认证，对上述证据的三性予以采信。 本院认为，原告与被告四川天地和成都分公司签订的《施工合同》、《施工合同补充说明》及原告与被告聚之盈公司签订的《服务合同》均系各方的真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，应为合法有效，签约各方均应按照合同的约定切实履行其义务。被告在收取原告装修款后，擅自、单方停止履行装修义务是造成本案纠纷发生的直接原因。针对原告的第1项、第2项诉讼请求，本院认为，被告长期停工且在会议纪要承诺复工的时间仍未复工，并已经出现群体性维权事件并爆发大量诉讼的情况下，应认定为合同根本目的无法实现，原告要求按照起诉状副本送达时间行使法定解除权要求解除上述合同的诉请应予支持。 针对原告的第3项诉讼请求，本院认为，被告四川天地和成都分公司系被告四川天地和公司的分公司，但总公司与分公司并不存在承担连带责任的法律关系。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十二条的规定，分公司可以成为民事诉讼活动的当事人，且在现实生活中分公司与总公司的关系千差万别，分公司亦有其名下的财产；而依据《中华人民共和国公司法》第十四条的规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。因此，结合来看，在原告诉请分公司、总公司均要承担清偿责任的情况下，宜认定分公司和总公司承担的是共同清偿责任为宜。而原告主张聚之盈公司对退还的装修款承担连带责任的依据，主要是“《施工合同补充说明》是对《施工合同》及《服务合同》的补充，被告四川天地和成都分公司、被告聚之盈公司的实际控制人均为包成，实际上被告四川天地和成都分公司、聚之盈公司是共同履行与原告签订的上述两份合同，故应当共同承担合同义务”。本院认为，原告的意见有一定的道理，除了原告叙述的理由之外，从上述合同系同一天签订、合同的编号一致且《施工合同补充说明》载明的内容，系将《施工合同》和《服务合同》视为一份总的合同，金额系《施工合同》和《服务合同》载明金额的总和，且在支付款项时并未区分两份合同的金额分别履行，再加上上述装修款均由四川天地和成都分公司收取。这种种情况显示，被告四川天地和成都分公司、被告聚之盈公司的关系密切，都系装饰装修法律关系的相对方，应当对装修款的返还承担共同责任。原告主张被告返还的装修款系原告缴纳的装修款减去其自认的被告装修部分的价值款，本院认为，依据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”原告在本案中并未要求被告就已经履行的部分恢复原状，也并未要求被告采取其他补救措施，而是基于尊重原告的实际装修情况，以自认的方式认可被告的装修价值为20,000元左右，并只要求被告返还70,000元装修款，该自认系原告对自己权利的处分，且并不损害被告的利益，故本院予以认可。被告如要主张其装修价值，需自己提出证据予以证明，但在本案中被告并未提出主张，也未举出证据证明其装修部分的价值款。综上，本院认为三被告应共同向原告返还装修款70,000元。 针对原告主张的第4项诉讼请求，本院认为，原告有权要求被告支付资金占用利息，其本质系被告的违约责任。原告主张从2019年6月21日起以70,000元为基数，实际上是便于对违约责任的计算，其本有权同时以分段的方式主张违约金及相应资金占用利息。2019年6月21日的会议纪要的内容可以体现出被告已经自认停工事实，故原告将该时间作为资金占用利息的起算时间合情合理。故本院对原告的第4项诉讼请求亦予以支持。但同时本院注意到《全国法院民商事审判工作会议纪要》载明：自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR），中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消。因此，自此之后人民法院裁判贷款利息的基本标准应改为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。故，本案的资金占用利息应表述为从2019年6月21日起至2019年8月19日的利息按中国人民银行同期贷款利率计算；从2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、判决原告楚雯与被告四川天地和装饰设计有限公司成都分公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》、《施工合同补充说明》及原告楚雯与被告成都聚之盈商贸有限责任公司签订的《住宅装饰装修销售及服务合同》于2019年10月28日解除； 二、被告四川天地和装饰设计有限公司成都分公司、成都聚之盈商贸有限责任公司、四川天地和装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告楚雯返还装修款70,000元； 三、被告四川天地和装饰设计有限公司成都分公司、成都聚之盈商贸有限责任公司、四川天地和装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告楚雯支付资金占用利息（以70,000元为基数，从2019年6月21日起至2019年8月19日的利息按中国人民银行同期贷款利率计算；从2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日）。 如果被告四川天地和装饰设计有限公司成都分公司、成都聚之盈商贸有限责任公司、四川天地和装饰设计有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取803元，由被告四川天地和装饰设计有限公司成都分公司、成都聚之盈商贸有限责任公司、四川天地和装饰设计有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  吴希孝 二〇一九年十一月十四日 书记员  王依妮