新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院   民事判决书   （2019）新4202民初120号   原告：新疆金胡杨建筑安装工程有限公司，住所地：新疆乌苏市南苑办事处塔城南路314号。   法定代表人：王钰文，该公司总经理。   委托诉讼代理人：王新龙，新疆新科律师事务所律师。   被告：新疆朗飞工业有限公司，住所地：新疆乌鲁木齐市新市区。   法定代表人：高熠，该公司董事长。电话：181XXXXXXXX。   委托诉讼代理人：许继伟，新疆鼎智律师事务所律师。   原告新疆金胡杨建筑安装工程有限公司（以下简称“金胡杨公司”）与被告新疆朗飞工业有限公司（以下简称“朗飞公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告金胡杨公司的委托诉讼代理人王新龙，被告朗飞公司的委托诉讼代理人许继伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告金胡杨公司向本院提出如下诉讼请求：1、判令解除原、被告于2016年6月26日签订的《建设工程施工合同》；2、判令被告立即支付剩余工程款815752元；3、本案的诉讼费、投递费、鉴定费由被告承担。事实和理由：2016年6月26日，原、被告签订了《建设工程施工合同》，约定由原告承包被告位于乌苏市北方科技北侧的西二线乌苏压气站朗飞公司分输工程站部分朗飞末站辅助生产用房工程。开工日期为2016年6月26日，竣工日期2016年10月16日，工期102天。合同签订后，原告进行了施工。被告未按合同约定支付工程款致使工期延误，2017年4月，被告通知原告停止施工，工程款一直未结算。2017年11月，双方对已建工程进行核算，工程款1759364.32元，附2017年安装路标桩56388元，工程总价1815752元。被告预付工程款1000000元，剩余815752元未付。原告索要未果诉至法院。   被告朗飞公司辩称：同意解除合同，不同意支付工程款，工程存在质量问题，至今未投入使用。   本院经审理认定案件事实如下：2016年6月26日，被告朗飞公司作为发包方，原告金胡杨公司作为承包方，双方签订了《建设工程施工合同》一份，约定将西二线乌苏压气站新疆朗飞工业有限公司分输工程站场部分朗飞末站辅助生产用房工程承包给原告。计划开工日期为2016年6月26日，计划竣工日期2016年10月16日，工期102天。发包人代表黄克政，授权范围包括工程进度与工程量的确认。合同签订后，原告进行了施工。2017年4月，被告自认因自身原因要求原告停止施工，撤出施工现场。原告停止施工后，将已完工工程交付给被告，被告至今未进行验收。双方就涉案工程至今未进行结算。本案在审理过程中，原告申请对其完成的工程量进行评估鉴定。本院委托后，新疆玖一建设项目管理咨询有限公司的鉴定结论为：原告在西二线乌苏压气站新疆朗飞工业有限公司分输工程站场部分朗飞末站辅助生产用房工程中已完工工程造价，按照工程签证单及工作联系单记录（运距20公里）计算为1875686.39元，按被告方陈述（运距7公里）计算为1815786.95元。原告支出鉴定费30000元。   另查明，1、2016年10月20日的工程施工变更、签证单中，围坪内外回填戈壁土、放空区内全部回填戈壁土，自卸车运，运距20公里，被告方代表黄克政在签证单上签名确认；   2、2019年7月24日，原告向被告支付工程款500000元；   3、被告称原告施工的工程存在质量问题，未提供证据予以证明，也未提出质量鉴定申请，经本院释明后，被告拒绝申请质量鉴定。   本院认为，当事人协商一致，可以解除合同。本案中，原告主张解除双方于2016年6月26日签订的《建设工程施工合同》，被告同意解除，本院依法予以确认。   建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中，被告自认因其自身原因要求原告停止施工，至今未对原告已完成工程进行验收，且被告称原告已完工的工程存在质量问题，未提供证据予以证明，也未提出质量鉴定申请，经本院释明后，被告拒绝申请质量鉴定。综上，本院认为应视为原告完成的工程质量合格，被告应当向原告支付已完工部分的工程款。经鉴定，原告已完工工程造价按照工程签证单及工作联系单记录（运距20公里）计算为1875686.39元，按被告方陈述（运距7公里）计算为1815786.95元。签证单上的运距为20公里，且签证单上有被告方代表黄克政的签字，故运距应以20公里为准，即被告应当向原告支付的工程款为1875686.39元，被告已支付1500000元，尚欠375686.39元。对于原告主张被告支付的工程款，本院予以支持375686.39元。原、被告双方对工程量不能达成一致是鉴定产生的原因，故鉴定费用各负担50%，原告已支出鉴定费30000元，被告应向原告支付15000元。   依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）第十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，第一百四十二条之规定，判决如下：   一、解除原告新疆金胡杨建筑安装工程有限公司与被告新疆朗飞工业有限公司于2016年6月26日签订的《建设工程施工合同》；   二、被告新疆朗飞工业有限公司应当于本判决生效后十日内向原告新疆金胡杨建筑安装工程有限公司支付工程款375686.39元；   三、被告新疆朗飞工业有限公司应当于本判决生效后十日内向原告新疆金胡杨建筑安装工程有限公司支付鉴定费15000元；   四、驳回原告新疆金胡杨建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案案件受理费11958元，减半收取5979元，投递费366元，合计6345元，由被告新疆朗飞工业有限公司负担（原告已预交6345元）。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于塔城地区中级人民法院。   发生法律效力的民事判决书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以在履行期限届满后两年内向法院申请强制执行，逾期申请法院将不予受理。   审判员 沈亚清   二〇一九年十一月二十八日   书记员 周 欢   新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院关于本案适用法律的附页   《中华人民共和国合同法》   第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。   当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。   《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）   第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。   因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。   人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。   第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。