江苏省靖江市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏1282民初6180号 原告（反诉被告）：启东盛和服饰有限公司，统一社会信用代码91320681695533048M，住所地江苏省启东市海复镇三圩村二十二组。 法定代表人：盛建飞，董事长。 委托诉讼代理人：黄建元，江苏东疆律师事务所律师。 被告（反诉原告）：江苏嘉年华服饰有公司，统一社会信用代码91321282581088628K，住所地江苏省靖江市城南园区纬三路20号。 法定代表人：李霞，总经理。 被告：嘉木（上海）服饰有限公司，统一社会信用代码91310105558819568N，住所地上海市长宁区金钟路658弄3号甲、3号乙6层601室。 法定代表人：杨克纯，总经理。 两被告委托诉讼代理人：洪流，上海市山峰律师事务所律师。 两被告委托诉讼代理人：蔡越，上海市山峰律师事务所律师。 原告启东盛和服饰有限公司（以下简称盛和公司）与被告江苏嘉年华服饰有限公司（以下简称嘉年华公司）、嘉木（上海）服饰有限公司（以下简称嘉木公司）为加工合同纠纷一案，本院受理后，嘉年华公司提出反诉，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。盛和公司委托诉讼代理人黄建元，嘉年华公司、嘉木公司委托诉讼代理人洪流（第一次到庭）、蔡越（第二次到庭）到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 盛和公司向本院提出诉讼请求：1、判令嘉年华公司、嘉木公司向盛和公司支付加工费196499元并承担逾期付款的违约责任（自2018年8月1日起按照合同约定的未支付加工费的0.5%/日计算至付款之日的损失）；2、律师费损失25000元由嘉年华公司、嘉木公司共同承担；3、本案诉讼费由嘉年华公司、嘉木公司负担。事实与理由：2016年9月，嘉年华公司为出口需要，要盛和公司为其加工鹅绒服，双方为此订立了《江苏嘉年华服饰生产经销合同》，约定盛和公司为被告嘉年华公司加工4种款式的儿童鹅绒服2000件，总酬金296499元。合同订立后，盛和公司为之加工并交付了全部定作物，同时根据嘉年华公司的指令，向嘉木公司出具了增值税发票。嘉木公司在2017年初支付了盛和公司50000元，余款一直未付。经盛和公司催讨，嘉木公司于2018年2月与盛和公司签订了《补充协议（还款）》，其承诺自2018年3月起至当年12月止，分期给付余欠酬金246499元。协议订立后，嘉木公司仅在当年3月至7月，共计给付了盛和公司50000元，尚余196499元一直以暂无钱为由拖欠至今。被告嘉年华公司与盛和公司签订合同，被告嘉木公司在合同履行过程中给付加工费，盛和公司按照被告嘉年华公司的要求开票给嘉木公司，签订补充协议的结算主体又是嘉木公司，故嘉木公司、嘉年华公司有互相连带关系，两被告长期拖欠酬金不付，显然有违诚信，其应当共同支付酬金并应共同承担违约责任，请求判决支持盛和公司的全部诉讼请求。 嘉年华公司答辩并反诉称，嘉年华公司与盛和公司签订《江苏嘉年华服饰生产经销合同》是事实，但盛和公司延期交付货物、所加工的产品也存在质量问题，导致嘉年华公司重大损失，根据合同约定，如果由于盛和公司违约所造成嘉年华公司损失的话，盛和公司应当承担相应的赔偿责任，相应款项从应付款中扣减，盛和公司实际造成嘉年华公司的经济损失远大于盛和公司主张的价款金额，且盛和公司主张的违约金、律师费损失没有合同及法律依据，所以嘉年华公司不同意盛和公司的请求，请求判决驳回盛和公司的诉讼请求，判决盛和公司支付嘉年华公司逾期交货违约金57817.31元；盛和公司自行提回货号为BYA614339款羽绒服182件，支付嘉年华公司因交付的服装质量不合格产生的违约金53508元，承担律师费损失30000元，同时承担反诉案件的诉讼费用。 被告嘉木公司辩称，嘉木公司不是合同的相对方，虽然在相应的补充协议上误盖有印章，但不代表嘉木公司应当承担第三方合同中相应的付款义务，因此不同意承担付款责任。 各方当事人针对诉讼请求依法提交了证据，本院组织各方当事人进行了举证、质证，嘉年华公司、嘉木公司对盛和公司提供的其与嘉年华公司于2016年9月14日签订的《江苏嘉年华服饰生产经销合同》、2016年12月28日原告向嘉木公司开具的增值税专用发票、嘉木公司付款10万元的相关凭证的真实性无异议，本院对此予确认并在卷佐证；对盛和公司提供的其于2018年2月11日与嘉木公司签订的《补充协议（还款）》，嘉年华公司、嘉木公司对协议上加盖印章上方的内容的真实性无异议，盛和公司也认可印章下方的内容为其自行书写，本院对加盖印章上方的协议内容依法予以确认。对盛和公司提供的江苏省律师收费标准、与律师事务所订立的合同以及律师事务所出具的发票，嘉年华公司与嘉木公司对其真实性没有异议，但认为双方合同上没有约定支付该费用给盛和公司，盛和公司无权主张。对嘉年华公司提供的2016年11月13日、16日、22日、23日、12月1日、6日、7日的装箱单，盛和公司对其真实性无异议，本院对此以确认。对嘉年华公司提供的逾期交货违约金计算表、2016年12月5日成衣检验报告证明质量不合格（供应商载明：华新）、质量不达标违约赔偿金计算表，盛和公司不认可，本院将结合其他证据予以认定。对嘉年华公司提供的律师聘用合同及律师费发票，盛和公司对其真实性无异议，但认为嘉年华公司的反诉请求不能成立，由此产生的律师费应由其自行承担。 盛和公司另提供其工作人员与被告嘉年华公司、嘉木公司工作人员的微信聊天截屏，证明两被告共同参与合同的履行，两被告对原料的确认延误造成交货延期。嘉年华公司对上述证据的真实性表示无法确认，且认为这些聊天记录仅仅是双方磋商的情况，并不能证明对原料确认延误导致交货延期。 经审理查明，2016年9月14日，盛和公司与嘉年华公司签订《江苏嘉年华服饰生产经销合同》，约定：嘉年华公司委托盛和公司加工儿童鹅绒服2000件，合同总金额294000元，货号BYA614339，大货交期均为2016年10月30日，嘉年华公司按订单量全部进仓后，验收合格后一星期，无质量问题，盛和公司提供相应的增值税发票，嘉年华公司收到发票后先付30%，其余货款在收到发票后60天，嘉年华公司按照实际收货数，支付合同货品余额。盛和公司逾期交货的货品，应向嘉年华公司按日承担未交货品合同金额*0.5%的违约金。如逾期超过5日的，嘉年华公司无须催告即有权拒收货物，解除合同相应部分订单，并追究盛和公司合同确定单价的2倍的违约金。如果因为任何一项指标不达到约定，行业和国家童装检测标准（取其高者）的，盛和公司同意每件按照合同确定单价的2倍予以嘉年华公司违约赔偿。因盛和公司违约的，如违约金不足以弥补损失的，则盛和公司应按实际损失予以赔偿，嘉年华公司有权从应付款项中予以直接抵扣。除上述约定之外，盛和公司另应承担嘉年华公司的其他费用支出，包括但不限于对消费者或第三方的赔偿，律师费、嘉年华公司的商誉损失、应对危机事件支出的费用等。合同签订后，盛和公司陆续交付了嘉年华公司加工的服装，分别于2016年11月11日交付50件、11月13日交付220件、11月16日交付334件、11月22日交付360件、11月23日交付40件、12月1日交付470件、12月6日交付421件、12月7日交付122件，合计2017件。2016年12月28日，盛和公司交付了嘉木公司增值税专用发票1份，票面金额296499元，发票载明货物名称为鹅绒服，规格型号BYA614339，数量2017件。2017年1月12日，嘉木公司支付了盛和公司价款50000元。2018年2月11日，嘉木公司与盛和公司签订补充协议，确认截止2018年1月31日，盛和公司给嘉木公司加工生产的ELLebaby服装进仓货值按合同约定为296499元，嘉木公司已经支付给盛和公司50000元，合同剩余金额246499元。以上剩余金额嘉木公司准备在2018年3月至2018年12月共计10个月分期支付，计划如下：3月至10月每月付10000元、11月付116499元、12月付50000元。补充协议上备注系打印形成，载明：盛和公司在履约过程中存在延迟交付及部分质量问题。在最后一个月支付前嘉木公司有权和盛和公司再次确认进仓货品的售后反馈，以及因质量问题产生的退货、索赔等情况，届时，嘉木公司有权暂停支付货款，并有权按原合同约定结算尾款。协议签订后，嘉木公司分别于2018年3月30日、4月28日、5月31日、6月29日、7月27日各付款10000元给盛和公司，余款196499元至今未付。盛和公司遂于2019年3月7日提起诉讼，因此支付律师费25000元。2019年9月23日，嘉年华公司与上海市山峰律师事务所签订聘请律师合同，聘请上海市山峰律师事务所律师为嘉年华公司与盛和公司一案本诉及反诉案件的一审代理人，服务费用3万元，案件审结后支付。嘉年华公司提供了上海市山峰律师事务所开具的代理费发票，票面金额5000元。 本院认为，盛和公司与嘉年华公司签订的《江苏嘉年华服饰生产经销合同》，是双方当事人真实意思的表示，双方当事人应当按约履行各自的义务。虽然经销合同是盛和公司与嘉年华公司签订的，但履行合同过程中，嘉年华公司收取了盛和公司加工的服装，嘉木公司收取了盛和公司开具的发票、支付了盛和公司部分加工价款，且与盛和公司签订了还款协议，应当认定案涉合同由嘉年华公司、嘉木公司共同履行，由此产生的民事责任应由嘉年华公司、嘉木公司共同承担。盛和公司交付了合同约定的服装，按约开具了增值税专用发票，按照合同约定，嘉年华公司、嘉木公司应当在接收发票后60天付清全部价款，现嘉年华公司、嘉木公司未按约付款，双方签订还款协议后，嘉木公司又未兑现，显属违约，依法应当立即支付盛和公司加工价款196499元并支付逾期付款产生的违约损失，因双方对逾期付款的违约金未有约定，故可参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2018年9月1日起分段计算利息损失。盛和公司要求按未付款金额的0.5%支付违约金，没有事实和法律依据，本院不予支持。盛和公司要求嘉年华公司、嘉木公司赔偿律师费损失25000元，因本案纠纷引起的责任在嘉年华公司、嘉木公司，故对该请求本院予以支持。 根据合同约定，盛和公司应于2016年10月30日交付嘉年华公司加工的服装，现其自2016年11月11日起交货至2016年12月7日才将加工的服装全部交付嘉年华公司，显属违约，依法应当承担逾期交货的违约责任。合同约定，盛和公司逾期交货的货品，应向嘉年华按日承担未交货品合同金额*0.5%的违约金，现盛和公司未按约交付货物，应当按照合同约定支付违约金，盛和公司也认可按双方的约定计算违约金，故结合盛和公司交货的时间，其应当支付嘉年华公司的逾期交货的违约金应为39610元。盛和公司提出逾期交货系嘉年华公司造成的，因证据不足，本院不予采信。嘉年华公司要求盛和公司退货182件并支付因质量问题产生的违约赔偿金53508元，因嘉年华公司提供成衣检验报告系其单方制作的，成衣检验报告载明的供应商是华新，在2016年12月5日即已出具，但嘉年华公司、嘉木公司并未提供其后向盛和公司提出质量异议的依据，相反在2018年2月11日与盛和公司签订补充协议（还款），故成衣检验报告不能证明与本案具有关联性，也不能据此证明盛和公司加工的服装存在质量问题。即使嘉年华公司所述退货182件成立，也不具有排他性，不能证明即是因盛和公司加工的服装存在质量问题造成的，故嘉年华公司的上述请求，本院亦不予支持。嘉年华公司要求盛和公司支付律师费损失3万元，因该损失系嘉年华公司聘请律师为本诉及反诉案件支付的费用，而本诉部分未按约付款的责任是嘉年华公司、嘉木公司，故因该部分产生的律师费损失不应由盛和公司承担；根据嘉年华公司反诉的情况，结合其应承担的律师费，确定盛和公司应承担嘉年华公司律师费损失2302元。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百七十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《最高人民法院〈关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第二十四条第四款、第四十五条第二款，《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告江苏嘉年华服饰有限公司、嘉木（上海）服饰有限公司于判决生效后10日内给付原告启东盛和服饰有限公司价款196499元并赔偿原告逾期付款的违约损失（至2019年10月20日应付利息损失10716元，自2019年10月21日起按年利率6.3%计算至付款之日）、赔偿律师费损失25000元。 二、反诉被告启东盛和服饰有限公司于判决生效后10日内支付反诉原告江苏嘉年华服饰有限公司逾期交货违约金39610元、赔偿律师费损失2302元。 三、驳回原告启东盛和服饰有限公司的其他诉讼请求。 四、驳回反诉原告江苏嘉年华服饰有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费7372元减半收取计3686元，由盛和公司负担1670元、嘉年华公司及嘉木公司负担2016元（嘉年华公司及嘉木公司于判决生交效后10日内交纳至本院）；反诉案件受理费1600元，由嘉年华公司负担1125元、盛和公司负担475元（盛和公司于判决生效后10日内交纳至本院）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状正本一份、副本三份，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。 审判员  徐亚华 二〇一九年十一月二十五日 书记员  朱盈譞 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百七十四条法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 最高人民法院 《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条…… 买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 第四十五条…… 权利转让或者其他有偿合同参照适用买卖合同的有关规定的，人民法院应当首先引用合同法第一百七十四条的规定，再引用买卖合同的有关规定。 最高人民法院 《关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。