河南省宝丰县人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0421民初3444号原告：孟庆军，男，1967年3月22日出生，汉族，住住郑州市金水区，现住宝丰县。委托诉讼代理人：王自新，河南城关法律服务所法律工作者。被告：郝战部，男，1979年4月20日出生，汉族，住平顶山市新华区。被告：武战果，男，1979年7月20日出生，汉族，住平顶山市湛河区。被告：柯文豪，1985年12月30日出生，汉族，住平顶山市石龙区。原告孟庆军与被告郝战部、武战果、柯文豪装饰装修合同纠纷纠纷一案，本院于2018年11月26日受理后，依法适用普通程序，于2019年3月28日公开开庭进行了审理。原告委托代理人王自新、被告郝战部、武战果、柯文豪到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。孟庆军向本院提出诉讼请求：诉讼请求：一、请求判令被告郝战部、武战果、柯文豪共同返还合同约定款283000元；二、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：三被告系平顶山百首装饰工程有限公司（该公司于2017年5月18日注销）股东。2015年11月25日，原告与该公司签订《百首装饰工程施工合同》，原告将自己所有的位于宝丰县建业森林半岛19＃楼1单元2楼西户商品房的装修工程承包给平顶山百首装饰工程有限公司，工程造价283000元，合同约定了工程款的支付方式，双方权利义务，违约责任等、同时合同第十二条第一项约定：工程完工后三个月内甲方（原告）房屋应作为样板房向乙方无偿提供，第四个月开始支付甲方（按合同价款）三十六分之一，以后每月一次，36个月返还完（工程管理费设计费不赠款），合同签订后，原告按约定支付了全部工程款，也履行了合同约定的其他义务。被告始终未履行第十二条第一项约定的义务，2018年3月份，原告得知平顶山百首装饰工程有限公司于2017年5月18日注销。综上，当事人应当全面履行合同义务，公司注销应当按照法定程序，被告注销平顶山百首装饰工程有限公司程序违法，严重侵害了原告的合法权益，依据法律规定，三被告作为该公司的股东应承担向原告返还装修款的责任。故提起诉讼，望依法判决。柯文豪辩称：1.原告说工程款付完是不成立的，他并没有给我们付完，合同约定分三个期限，中期款和尾款没有付，加起来有43000元，所以原告说付的工程款是否有证据。2.原告提出的符合十二条规定，原告都没有履行，工程款没有付，样板房没有交付我们使用；3.公司注销是完工以后的事情，我们是合法注销。所以原告起诉的与事实不符。希望原告支付工程款（中期款和尾款）武战果辩称：我们本来与两家同时签订合同，同时开工是为了节省成本，提出了相应的优惠，但是另外一家已经开工的情况下，他们家拖了半年，是原告违约在先。我们工程已经做完，但是没有收到工程款。郝战部：同二被告上述意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：三被告系平顶山百首装饰工程有限公司股东，2015年11月25日，原告与该公司签订《百首装饰工程施工合同》，孟庆军将自己所有的位于宝丰县建业森林半岛19＃楼1单元2楼西户商品房的装修工程承包给平顶山百首装饰工程有限公司，工程造价283000元，合同约定了工程期限120天，自2015年11月29日至2016年3月29日，第六条约定:工期延误6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。6.4因乙方负责不能按期完工，工期不顺延:因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第七条:工程验收及保修；7.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:1.材料进场抽验；2.隐蔽报验；3.水电单项验收；4.饰面验收；5.整体验收。乙方应提前三天通知甲方参加验收，阶段验收后应填写工程验收单；7.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续;7.3本工程自验收之日起保修一年，验收合格后，甲方交清尾款，填写工程保修单。若甲方在验收后未交清工程尾款及变更款项，视为放弃保修及维修的权利，且乙方保留相关权利。第八条:工程款支付方式双方约定按下列方式支付工程款:1.首期款(合同价款的65％)签订合同之日支付；2.中期然(合同价款的30％)；2主体工程完工，油漆工之前支；3.尾款(合同价款的5％):整体验收合格之日支付。第九条约定:违约责任；9.1合同双方当事人中的任一方因为履行合同的约定或违反国家关法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；9.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；9.4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，直至达到双方约定的质量标准为止，工期不予顺延；9.5由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金；9.6由于乙方施工造成甲方及其邻居财产损失的，由乙方负责賠偿；第十二条约定:返款；12.1工程完工后三个月内甲方房屋应作为样板房向乙方无偿提供。第四个月开始支付甲方(按合同价款)三十六分之一，以后每月1次，36个月赠完(工程管理费、设计费不赠款)。12.2第一次款应给客户订保险一份(财产险，寿险共1000元，为客户提供财产，人身的合理保障)。12.3为客户办理一张500元的会员卡。被告实际进入施工是2016年6月，结束是2016年10月。合同签订后，原告分三次分别支付10000元、184000元、74850元。按照合同约定未支付工程款为14150元。原告后因样板房、工程款与三被告发生纠纷起诉来院。平顶山百首装饰工程有限公司于2017年5月18日注销。该公司股东为三被告。本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的主张的，由负有举证责任的当事人承当不利后果。本案中，原告提供的证据不能证明三被告违约事实，同时按照合同约定，原告负有先履行义务，《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本案原告未按约定支付工程款，工程也未验收，在此情况下主张三被告违约，于法无据，故依法应当驳回原告的诉讼请求。平顶山百首装饰工程有限公司于2017年5月18日注销。该公司股东为三被告，该公司未经清算被注销，三被告依法为本案是个被告。依照《中华人民共和国合同法》第六十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：驳回原告孟庆军的诉讼请求。案件受理费5545元，由孟庆军负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审判长  何鸿志审判员  杨学宽审判员  王亚超二〇一九年十一月七日书记员  魏培培附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百五十二条判决书应当写明：（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；（二）判决认定的事实、理由和适用的法律依据；（三）判决结果和诉讼费用的负担；（四）上诉期间和上诉的法院。判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的主张的，由负有举证责任的当事人承当不利后果。