新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院民事判决书（2019）新4223民初2069号原告：赵子英，男，1964年2月6日出生，土族，现住新疆沙湾县。委托诉讼代理人：单卫东，沙湾县三元法律服务所法律工作者。被告：谢二福，男，汉族，1975年5月4日出生，现住新疆沙湾县。原告赵子英与被告谢二福装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月24日立案后，依法适用简易程序于2019年9月23日公开开庭进行了审理。原告赵子英，被告谢二福到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告赵子英向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即一次性偿付原告房屋装修费49665元。2、判令被告承担占用资金利息7151.76元（49665元×6‰月息×24个月，2017年6月23日至2019年6月23日）。3、判令被告承担赔偿原告违约金5800元，三项合计62616.76元。4、本案诉讼费被告承担。事实和理由：2017年6月23日，被告找原告为其所承租的的位××县商铺（吐捣吃串串香）进行装饰装修，双方约定工期为45天，总造价116000元，工程性质包工包料；付款方式：合同签订之日甲方（被告）首付乙方（原告）20%工程款，木工施工过半付30%，墙面施工结束，粉刷乳胶漆之前付30%，装修完工后一个月内付清剩余20%装修款。合同签订后，原告按约履行了合同义务并完成工程量60%时，突然被叫停，而被告却不与原告见面，也不与房主交涉，更不支付原告装修费，致原告蒙受重大经济损失，为维护合法权益，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条之规定，特诉法院院，请求依法判决。被告谢二福辩称,我给原告装饰材料款是付清的，不存在后续。工程干了8天左右，原告共三个人在干，我在现场。刚开始二个人在干，后来三个人干，最后一个人在干。2017年7月2日停工后过了几天房东把门锁上了，把干活的人赶走，把装修的材料拆完。原告赵子英经常打电话要与我算账，因要的太多，我无法承担。我首付给原告2万元，材料款与工钱已经付清。原告举证的材料清单及价款中的电工人工费2000元，工人干了2天不认可；瓦工二人干了6天，5200元不认可；木工费用没有产生；墙面乳胶漆没有产生；水泥认可；水泥与沙子上楼费用包括在装修费用里面我不认可；原墙面铲除这一项没有；腻子粉在现场放着但没有干；胶我认可；套装门没有看到；七一七二片是什么我不知道；9165我也不知道是什么东西；填缝剂根据本没有见过；贴穿线管认可；分线盒认可；胶布认可；10根中木条我没有见；2017年7月6日发货清单不认可；2017年6月28日石膏板我没有见过；2017年6月26日发货单格栅认可，其他的都不认可。原告举证的视听资料是我与原告的通话，该给的我都给了，房屋装修拆掉不让干是我违约，录音中我只承认欠钱，没有承认欠多少钱。本院经审理认定事实如下，2017年6月23日原告赵子英（乙方，承揽方）与被告谢二福（甲方，发包方）签订承揽合同。承揽合同约定：经甲乙双方协商，甲方愿意将位于××县商铺（吐捣吃串串香）承包给乙方进行装修，并达成如下协议。一、工程为包工包料，总价11.6万元。二、装修内容。三、工程工期为45天。四、付款方式，合同签订后，甲方首付工程款为总工程款20%，即23200元；第二批工程款在木工施工过半，甲方向乙方付总工程款30%，即34800元；第三批工程款在墙面基层施工结束，粉刷墙面乳胶漆之前，甲方向乙方付总工程款30%，即34800元；第四批剩余20%的工程款，即23200元，在工程完工后一个月之内甲方向乙方一次付清。原、被告双方当事人均在合同上签名。协议签订后被告谢二福支付原告赵子英装修费分两次计2万元首付款（2017年6月27日付1万元，2017年7月6日付1万元），原告赵子英出具了收条。原告赵子英举证的供货单，被告谢二福认可水泥45袋，单价18元，共810元；沙子4.5m，单价45元，计280元；腻子粉20袋，单价23元，计460元；乳胶100公斤，单价2元，计200元。被告认可2017年6月26日家园建材发货单中15×15加厚黑隔栅（总价合计13220元），2017年7月2日源达五金建材商行发货清单（包括贴穿线管，分线盒，胶布等合计438元）。以上合计：15408元。因原告向被告索要进度装修款，被告不支付而停工，且被告与房东之间有纠纷没及时解决，房东让原告停止装修，并把干活的人赶走，把装修的材料拆完，清除了剩余的材料，后原告再未对装修进行施工。2018年6月21日原告给被告打电话，进行了录音，被告在电话中承认欠款。本院认为，原告赵子英与被告谢二福之间的装饰装修协议，是合同双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。双方当事人应当全面履行装修合同约定的义务。原告赵子英负有按约定时间完成装修工作的义务，被告谢二福有按合同约定支付款项的义务。原告赵子英举证的装饰工程预算表，被告谢二福无异议，因被告认可，本院予以确认。原告赵子英主张的价款中的工程管理费及设计费因双方在合同中没有约定，故本院不予支持；原告举证的部分材料清单是复制件且无公章及被告签字确认，被告当庭也不认可，本院不予认定。被告对原告举证中其他部分货款被告认可部分（合计15408元），本院予以确认；原告提供的装饰工程预算表中对于木工及电工部分备注说明含人工费用及安装费用，故被告不认可电工及木工费用，预算表中对于瓦工工费部分无明确约定及预算单价，但被告认可瓦工干了6天，原告主张的单价5200元符合市场行情，因此对于瓦工工费5200元，本院予以支持。因原告赵子英对工程进行了部分装修（具体装修工程量未出具相关证据），期间因购买材料款超出已预交的2万元首付款，原告向被告索要装修费，被告不及时给付而停工，后因被告与房东之间有纠纷未解决而造成房东让原告停止装修，并清除剩余材料，从而使原告未对装修进行施工的后果，故被告谢二福未按约定履行支付工程款的义务，为提供适合装修的条件，已经构成违约，应当承担违约责任。原告按合同约定履行了装修义务，并分批完成了部分工程量，原告装修房屋从举证可以看出原告履行了部分合同义务，原告举证的视听资料显示被告付款2万元后还有欠款，说明原告至少完成了20%以上的工程量，结合原告购买的装修材料，本院认定原告完成装修工程30%，因此被告应当按约定批次支付总工程款的30%装修费，计34800元。被告已支付的2万元，被告尚欠14800元；原告赵子英要求被告谢二福支付装修费49665万元，本院对14800元予以支持。违约金按合同第21条规定，总工程款的5%计算的违约金。原告赵子英要求被告谢二福支付利息损失7151.76元与要求承担赔偿违约金5800元的请求是重复请求，原告主张的违约金符合双方签订的装修协议第21条的违约金约定，因此原告赵子英主张的违约金本院予以支持。本院认为，由于被告谢二福违约在先，且因被告与房东间个人纠纷原因致使原告停工，装修房屋也已拆除，使原告增加了维护合法权益诉讼成本，因此由被告承担诉讼费。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定,判决如下:一、被告谢二福于本判决生效后十日内给付原告赵子英装修费14800元。二、被告谢二福于本判决生效后十日内赔偿原告赵子英违约金5800元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的62616.76元，案件受理费1364元，因适用简易程序减半收取682元，由被告谢二福负担（本案受理费由原告预交，在本案执行时按法律文书确定的数额由被告一并向原告支付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆塔城地区中级人民法院。审 判 员 潘 吉 萍二〇一九年十一月二十四日法官助理 沙合娜依书 记 员 马 雪 红