江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏05民终8936号上诉人（原审被告）：苏州港龙吴中置业有限公司，住所地苏州高新区长江路******。法定代表人：蔡祈参，该公司总经理。委托诉讼代理人：郑丹琼，该公司员工。被上诉人（原审原告）：苏州市华丽美登装饰装璜有限公司，住所地，住所地苏州工业园区娄葑镇东旺路**iv>法定代表人：朱云峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：周杰，江苏益友天元律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡建宇，江苏益友天元律师事务所律师。上诉人苏州港龙吴中置业有限公司（以下简称港龙吴中公司）因与被上诉人苏州市华丽美登装饰装璜有限公司（以下简称华丽美登公司）装饰装修合同纠纷一案，不服苏州市虎丘区人民法院（2019）苏0505民初2556号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月6日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人港龙吴中公司上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判。2.本案一审、二审诉讼费用由华丽美登公司承担。事实和理由：华丽美登公司未在合同约定时间内提供全部发票的行为违反合同约定，港龙吴中公司有权拒绝支付工程款。2014年6月28日双方签订了《建设工程施工合同》，合同对于开具发票作出了约定，即合同第15页第22条备注1约定：所有付款前均在承包人提交符合要求的发票后支付。在第五次付款前须把结算金额的全部发票开全才能申请支付第五次工程进度款。合同第15页第22条对第五次付款的时间做了约定：工程竣工验收合格后，经工程决算双方签订后10天内。2014年12月16日为签订竣工报告的日期，故此华丽美登公司开具结算总额的全部发票的日期应为2016年12月26日，但是华丽美登公司提供的开具发票的日期为2019年7月23日即一审开庭审理后，已迟延开具1680天。故此，港龙吴中公司根据合同约定有权拒绝支付工程款。被上诉人华丽美登公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，认可一审判决。原审原告华丽美登公司向一审法院起诉请求：1.判令港龙吴中公司向华丽美登公司支付工程款1768880.9元及逾期付款违约金237914.5元（以1768880.9元为基数，自2016年10月25日起，按照年利率6%的标准，暂计算至2019年1月10日，最终计算至实际付款之日止）；2.本案诉讼费用由港龙吴中公司承担。一审法院认定事实如下：2014年6月28日，华丽美登公司作为承包人、港龙吴中公司作为发包人、案外人江苏建业建设集团有限公司作为总承包人，三方签订了《建设工程施工合同（室内装修工程）》一份，约定由华丽美登公司承包港龙吴中公司开发的位于苏州高新区长江路556号的苏州新区港龙城市商业广场裙房公共部位装饰工程（一标段）A、B、C楼1层2层装饰、水电工程。合同对双方权利义务以及质量标准等事项进行约定，其中合同约定价款为固定合同总价376万元，工程款支付方式为发包人直接向承包人分六次支付工程款，第一次支付合同总价的10%，第二次支付合同总价20%，第三次支付合同总价30%，第四次支付合同总价15%，第五次为工程竣工验收合格后经工程决算双方签定后十天内付至决算工程总价95%，第六次支付余款5%的保修金（扣除由甲方委派保修的费用外），工程竣工验收合格后，二年保修期满后的十天内无息付清。所有付款前均在承包人提交符合要求的发票后支付，在第五次付款前，须把本工程决算总造价的全额发票开全，才能申请支付第五次工程进度款。2014年8月13日，双方当事人共同签署了《工程质量保修书》，约定案涉工程整体保修两年。2014年12月16日，华丽美登公司与案涉工程监理单位苏州市城建开发监理有限公司出具《工程竣工报告》，报告显示位于苏州市高新区长江路556号的苏州新区港龙城市商业广场裙房公共部位装饰工程（一标段），建设单位为本案港龙吴中公司，施工单位为本案华丽美登公司，开工日期为2014年9月18日，完工日期为2014年12月16日，工程造价为376万元。报告中苏州市城建开发监理有限公司出具的审核意见为：“完成合同工程量”。经施工单位即本案华丽美登公司盖章送审、造价咨询公司浙江华耀建设咨询有限公司签字盖章审定、由建设单位即本案港龙吴中公司签字盖章确认，最终于2016年10月25日出具了《工程结算审核定单》。核算单显示，原合同送审价及审定价均为376万元；增加及变更部分，送审价为2113458.00元，审定价为1194222.00元；违约部分，送审价为0.00元，审定价为-127679.00元；审计费为37662.11元。最终审定金额：送审价为5873458.00元，审定价为4788880.90元。一审诉讼过程中，港龙吴中公司提交华丽美登公司向港龙吴中公司开具的376万元发票复印件。2019年7月23日，华丽美登公司向港龙吴中公司开具剩余1028880.90元发票。一审庭审中，双方一致确认以下事实：第一，本案工程为发包人专业分包给华丽美登公司，合同的付款义务方为本案港龙吴中公司。第二，认可《工程结算审核定单》中增加及变更部分以及最终的审定价格，且根据双方施工合同约定，第五次付款要支付至决算工程总价的95%，决算工程总价包含增加部分的金额。第三，案涉工程已于2014年12月16日竣工验收合格，保修期于2016年12月16日届满。第四，合同约定的前四次付款全部支付完毕，目前所欠款项是第五次、第六次的款项，第五次款项支付时间按照合同约定是工程竣工验收合格经双方结算后十天内支付，结算时间是2016年10月25日，因此第五笔款项的付款时间应该是2016年11月5日，港龙吴中公司支付了第五笔款项中的20万元，还欠1529436.8元；第六笔款项的付款时间是工程竣工验收合格两年保修期满后的十天内付款，付款时间应为2016年12月26日，该笔款项为239444.1元，港龙吴中公司全部未付。港龙吴中公司另陈述：对付款金额和时间无异议，但是需在华丽美登公司向港龙吴中公司开具全部发票之后付款。一审法院认为，双方签订的《建设工程施工合同（室内装修工程）》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按约履行。华丽美登公司现已履行了全部义务，案涉工程项目已于2014年12月16日竣工验收合格，保修期已于2016年12月16日届满，故港龙吴中公司应当按照合同约定履行付款义务。双方合同中约定“所有付款前均在承包人提交符合要求的发票后支付，在第五次付款前，须把本工程决算总造价的全额发票开全，才能申请支付第五次工程进度款”的付款条件，双方应当按照合同约定履行，现华丽美登公司于2019年7月23日完成了工程决算总造价全额发票开具义务，港龙吴中公司应向华丽美登公司支付剩余工程款1768880.9元。至于华丽美登公司主张的逾期付款违约金，因双方自行约定了付款条件，故港龙吴中公司根据合同约定不存在逾期付款情形，华丽美登公司的该主张，一审法院碍难支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，一审法院判决：一、港龙吴中公司于判决生效之日起十日内支付华丽美登公司工程款1768880.9元。二、驳回华丽美登公司的其他诉讼请求。案件受理费22854元，减半收取11427元，保全费5000元，合计16427元，由华丽美登公司负担1971元，由港龙吴中公司负担14456元。二审中，双方未提交新证据，本院二审认定事实与一审法院认定事实一致。本院认为，港龙吴中公司与华丽美登公司签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，合法有效。港龙吴中公司上诉主张华丽美登公司未在合同约定的期限内开具发票，其有权拒付工程款。本院认为，案涉工程已于2014年12月16日竣工验收合格，于2016年10月25日结算工程总价为4788880.90元，于2016年12月16日保修期届满。华丽美登公司于2019年7月23日向港龙吴中公司开具剩余1028880.90元发票，至此华丽美登公司已经按照合同约定履行了全部义务，合同约定的付款条件已经成就，港龙吴中公司应当按照合同约定履行付款义务。港龙吴中公司上诉主张拒付工程款，缺乏依据，本院不予支持。综上，上诉人港龙吴中公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费22854元，由上诉人苏州港龙吴中置业有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  包 刚审 判 员  赵 东审 判 员  沈军芳二〇一九年十一月二十七日法官助理  史学树书 记 员  许彤彤法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。