山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁03民终3654号 上诉人（原审原告）：淄博唐汉医药电子商务有限公司。住所地：淄博市临淄区齐鲁化工商城3楼。社会统一信用代码：91370305576623462G。 法定代表人：颜挺宇，经理。 委托诉讼代理人：陈健，山东高阳律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡瑞秀，山东高阳律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：淄博腾祥润达网络科技有限公司。住所地：淄博市张店区新村西路179号淄博市张店区大学生创业园C座3楼301号孵化器。社会统一信用代码：9137030333436914XB。 法定代表人：王本泉，经理。 委托诉讼代理人：田国祥，男，1978年12月6日出生，汉族，该公司股东，住淄博市张店区。 上诉人淄博唐汉医药电子商务有限公司（以下简称淄博唐汉公司）因与被上诉人淄博腾祥润达网络科技有限公司（以下简称淄博腾祥公司）服务合同纠纷一案，不服山东省淄博市临淄区人民法院（2019）鲁0305民初553号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年10月21日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 淄博唐汉公司上诉请求：1.请求二审法院支持，增加一项判决，判决被上诉人向上诉人支付违约金15万元；2.请求撤销临淄区人民法院（2019）鲁0305民初553号第三项判决；3.请求本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、一审法院没有认定被上诉人违约是错误的。双方签订的合同约定，由被上诉人对上诉人的网站系统进行整合搭建制作，于2017年10月24日完成系统开发。但迟迟不见被上诉人开发成果。双方签订补充协议，对被上诉人的工作进度进行了具体约定，并约定违约责任。至2018年11月19日，被上诉人仍未完成网站整合项目。上诉人只能解除合同，委托另外公司承接。二、一审判决认定上诉人未按约定向被上诉人提供软件开发时制作程序必要的资料和协助，上诉人未提供充分证据证实已按照合同约定提供了必要的资料，是错误的。 淄博腾祥公司辩称，一审（判决）认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判。 淄博唐汉公司向一审法院起诉请求：1.判令解除合同，被告返还原告支付第一阶段的项目开发费37500.00元；2.判令被告承担违约责任，向原告支付违约金15万元。 一审法院认定事实：2017年7月24日，原、被告签订唐汉中医药云系统建设合同，约定，原告委托被告进行唐汉中医药系统整合搭建制作，根据原告对原系统功能及应用上的不足提出的修改意见进行重新制作搭建唐汉中医药系统。合同总金额75000.00元，本项目分三期支付，第一阶段工作任务为：数据库整体框架完成，所有栏目的美工设计完成。第二阶段工作任务为：本项目全部完成并上线测试使用。原告满意后，项目内容全部移交至原告服务器后，双方签字支付余额。付款方式：合同签订后付项目开发费的50%，即37500.00元，第一阶段被告完成原告交付任务，双方确认签字后，付第二期开发费用10%，即7500.00元，开发完成验收后支付余款，项目开发费用的40%，即30000.00元。自合同签订日起，被告将在三个月内完成系统开发，本合同系统制作开发最终交付日不得超过2017年10月24日，如需顺延，双方协商确定。被告的工作时间从原告支付相应款项的次日起开始计算。原告应向被告提供软件开发时制作程序必要的资料和协助并派专人负责与被告联络、协调，被告必须完全按照原告提供的开发需求和系统开发要求制作完成。被告遵循原告的开发需求和系统开发要求设计制作，如到期未按原告要求开发，则被告属违约，被告继续修改完善，直至原告满意为止，并按每日千分之五的违约金交付原告。双方对其他事项进行了约定。2017年7月24日，原告支付被告项目开发费37500.00元。2017年9月5日，原、被告签订唐汉中医药云系统建设合同补充协议，约定，双方经协商对制定系统改版工作进度进行了安排。截止2017年10月25日须完成改版任务。如被告未按期完成，自2017年11月1日起每延期一天，原告扣减改版服务费总额的5%。如2017年11月30日仍未完成，被告须双倍返还原告改版服务费以作为经济处罚。2018年11月19日，原告向被告发出解除合同通知书，被告已收到该通知书。庭审中被告辩称原告未按建设合同约定向被告提供软件开发时制作程序必要的资料和协助并同意解除与原告签订的唐汉中医药云系统建设合同并退还原告项目开发费37500.00元。 一审法院认为，原、被告签订的唐汉中医药云系统建设合同及补充协议系双方当事人真实意思表示，合法有效。合同签订后，原告支付被告项目开发费37500.00元，庭审中被告无异议，对此该院予以确认。原告诉求解除合同、由被告返还项目开发费37500.00元，庭审中被告同意解除合同并退还原告项目开发费37500.00元，为此，该院对原告诉求解除合同、被告返还项目开发费37500.00元予以支持。庭审中被告辩称原告未按建设合同约定向被告提供软件开发时制作程序必要的资料和协助，致被告无法完成系统整合搭建制作，原告亦未提供充分证据证实其已按建设合同约定向被告提供了软件开发时制作程序必要的资料，该院对被告辩称的上述意见予以支持，对原告诉求被告支付违约金15万元不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、解除原告淄博唐汉医药电子商务有限公司与被告淄博腾祥润达网络科技有限公司签订的唐汉中医药云系统建设合同及唐汉中医药云系统建设合同补充协议。二、被告淄博腾祥润达网络科技有限公司返还原告淄博唐汉医药电子商务有限公司项目开发费37500.00元，于本判决生效后十日内付清。三、驳回原告淄博唐汉医药电子商务有限公司的其他诉讼请求。案件受理费2025.00元，由原告淄博唐汉医药电子商务有限公司负担1620.00元，被告淄博腾祥润达网络科技有限公司负担405.00元。 本院二审期间，上诉人围绕上诉请求依法提交了该公司法定代表人与被上诉人原工作人员李沛浩的电话录音，被上诉人提交了聊天记录截图一宗、视频一份和照片三张。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：被上诉人认可上诉人提交的上述证据的真实性，且该证据能够与本案已查明事实相互印证，本院予以采信。被上诉人提交的上述证据，上诉人不予认可，且缺乏原始载体佐证，本院无法确定证据的真实性，故均不予采信。依据上诉人上述证据及双方二审陈述内容，二审查明：案外人李沛浩时任被上诉人涉案项目的经办人。在电话录音中，李沛浩认可上诉人将其数据库交给了他，同时讲到双方曾多次沟通设计思路等。 对一审查明其他案件事实予以确认。 本院认为，上诉人依约履行了付款义务，被上诉人应当依照合同及补充协议的约定交付劳动成果。被上诉人无证据证实其已经完成了工作进度，已构成违约，应当承担赔偿责任。上诉人所主张的15万元违约金，数额明显过高。鉴于上诉人未提供证据证实其他损失的具体数额，且被上诉人二次违约，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条和《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条的规定，违约金应按照相关利息损失计算。 综上所述，上诉人淄博唐汉公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、维持山东省淄博市临淄区人民法院（2019）鲁0305民初553号民事判决第一、二项，即：“一、解除原告淄博唐汉医药电子商务有限公司与被告淄博腾祥润达网络科技有限公司签订的唐汉中医药云系统建设合同及唐汉中医药云系统建设合同补充协议；二、被告淄博腾祥润达网络科技有限公司返还原告淄博唐汉医药电子商务有限公司项目开发费37500.00元，于本判决生效后十日内付清”； 二、撤销山东省淄博市临淄区人民法院（2019）鲁0305民初553号民事判决第三项； 三、淄博腾祥润达网络科技有限公司于本判决生效后十日内支付淄博唐汉医药电子商务有限公司违约金（以37500.00元为基数，自2017年11月1日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮50%再乘以1.3倍计算；2019年8月20日起至实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%再乘以1.3倍计算）。 四、驳回淄博唐汉医药电子商务有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费2025.00元，由淄博唐汉医药电子商务有限公司负担1590.00元，由淄博腾祥润达网络科技有限公司负担435.00元。二审案件受理费3300.00元，由淄博唐汉医药电子商务有限公司负担2574.00元，由淄博腾祥润达网络科技有限公司负担726.00元。 本判决为终审判决。 审 判 长 王忠熙 审 判 员 王 鹏 审 判 员 苏坤明 二〇一九年十一月二十九日 法官助理 汪燕飞 书 记 员 孙丰芝