广西壮族自治区平果县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂1023民初3310号 原告：李某阴，男，1986年12月8日出生，壮族，农民，住广西平果县。 委托诉讼代理人：黄建标，平果工业区法律服务所法律工作者。 被告：林某，男，1968年9月16日出生，汉族，个体户，住广西平果县。 委托诉讼代理人：方宋，平果工业区法律服务所法律工作者。 原告李某阴诉被告林某劳务合同纠纷一案，本院于2019年9月19日受理后，依法适用简易程序，于2019年10月23日公开开庭进行了审理。原告李某阴的委托诉讼代理人黄建标，被告林某及其委托诉讼代理人方宋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李某阴向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告劳务费19306.75元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年7月10日，被告将平果县二中3#教学楼、3#男生宿舍楼，平果县高级中学1#、2#学生宿舍楼的内墙刮腻子粉承包给原告施工，合同约定：按实际施工面积计，内墙每平方7.5元，乙方进场施工一周后，甲方按人员每天支付生活费50元，当乙方基本完成腻子、涂料施工时，甲方支付工程总金额的70%作为进度款给乙方。施工完成验收后，甲方再支付20%。余额经验收合格结清。合同签订后，原告按约定施工，于2019年1月30日验收合格，经结算，原告施工总工作量为38440.9平米，应付工程款288306.75元，至2019年2月1日止被告支付了269000元，尚欠19306.75元。经原告多次催讨未果，为此原告提起诉讼，请求法院依法判决。 原告李某阴为证明其主张，向本院提交的证据有：工程劳务施工合同书、竣工验收证书、结算单。 被告林某辩称，被告尚欠原告劳务费13706.75元，请求法院驳回原告不合理的诉讼请求。被告对原告实际完成工作量38440.9平方及总劳务费288306.75元无异议。但原告在施工过程中存在违约，导致被告被广西建工集团第一安装有限公司罚款及支付平中1#楼、2#楼宿舍楼楼层清理费共计5600元。依据原告与被告签订的《工程劳务施工合同书》第10条约定，原告在施工过程中必须做到工完料净，场清、材料放好、垃圾及时清运到指定地点，保持场地清洁，违者按项目部的现场管理制度作罚款；第12条约定，原告未能按时完工，导致工程无法正常验收，原告应当承担被罚款等违约赔偿责任。被告认为，被告所支付的5600元费用，完全是因为原告的逾期完工和未及时清理垃圾的违约行为所致，原告应当按合同约定承担违约责任；并且被告已经代原告支付，应从原告的劳务费19306.75元中扣除5600元，被告实际尚欠原告劳务费13706.75元。 被告林某为证明其主张，向本院提交的证据有：《内外墙涂料分项工程施工劳务分包合同》，《工程劳务施工合同书》，2018年10月4日《整改通知书》及2018年10月11日《罚款单》，2018年10月19日工程项目临时工申请表、支付临时工劳务费登记表及2018年10月20日时工单，2018年10月31日、11月1日、11月2日工程项目临时工申请表及2018年11月1日、2日、3日支付临时工劳务费登记表，2018年11月29日《整改通知书》及《处罚通知书》，付款收据及结算余额统计、银行转账凭证。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的部分，本院予以确认。对当事人有异议的证据，本院作为认定案件事实的参考依据。 根据上述证据以及庭审笔录，本院确认案件法律事实如下： 2018年7月3日被告林某（乙方）与广西建工集团第一安装有限公司平果县易地扶贫搬迁配套学校工程项目部（甲方）签订《内外墙分项工程施工劳务分包合同》，约定：甲方将本工程的内外墙涂料分项工程以内部劳务分包的形式分包给乙方；工程名称：平果县易地扶贫搬迁配套学校（扩建平果高中、平果二中、平果县马头镇初级中学工程）；工程地址：平果高中、平果二中、平果县马头镇初级中学校内；承包方式：内外墙包工包料；承包范围：按设计图纸及甲方施工代表要求的内墙乳胶漆涂料、水性外墙涂料，包括：内墙一底二面普通腻子、打磨，以及内墙乳胶漆；外墙挂抗裂布网、之后刮一底二面防水腻子、打磨，以及一底二面外墙涂料等工程；合同还约定其他事项。 2018年7月10日原告李某阴（乙方）与被告林某（甲方）签订《工程劳务施工合同书》，约定：甲方将位于平果县二中教学楼、宿舍楼，镇中教学楼，平中综合楼、宿舍楼1#楼、2#楼的内墙、外墙刮白、涂料承包给乙方施工；由乙方包工（含施工时用的部分工具，如：刮刀、铲刀、灰桶、搅浆机、电缆线、排插、喷料机等），包括刮腻子粉和滚涂内、外墙漆；单价：按实际施工面积计：内墙每平方米7.5元；付款方式：乙方施工人员进场施工一个周期后，甲方按人员数每天支付生活费每人50元，当乙方基本上完成腻子、涂料施工时，甲方支付工程总金额的70%作为进度款给乙方，施工工作完成验收后，甲方在支付总金额的20%，余额等乙方维修整改完毕，经业主验收合格结清；乙方工期延误，每延误一天，按合同结算金额千分之五来计，甲方从施工款中扣出；甲方所提供的本工程施工材料，进场时由双方共同管理，乙方在施工过程中必须做到工完料净，场清、材料放好，垃圾及时清运至指定地点，保持场地清洁，违者按项目部的现场管理制度作罚款；合同还约定其他事项。 2018年10月4日，工程项目部向被告林某发出《整改通知书》，内容为：10月4日项目部现场检查发现：1、外墙腻子未见有人施工；2、内墙腻子施工组人数少。要求对于内墙腻子人手不足问题，要求你班组自10月5日开始每天安排不少于12人施工，并且期限于10月10日全部完成。否则，以上两项整改逾期完成的，每天按1000-5000元/天处罚。2018年10月11日工程项目部作出《罚款单》，被处罚班组：林某；被罚是由：你班组在平中2#宿舍楼在进行内墙腻子施工，项目部于10月4日要求你班组在10月10日前完成施工，但经项目部10月11日检查发现，你班组内墙腻子人数少，大部分内墙腻子尚未过面；罚款金额1000元；罚款方式：在劳务费中直接扣除。 因清理平中1#宿舍楼卫生，工程项目部分别于2018年10月19日、20日各安排4人、18人杂工施工，单价120元/人，支付人工费480元及2160元。因清理平中2#宿舍楼楼层垃圾，工程项目部分别于2018年11月1日、2日、3日各安排3人、3人、2人杂工，单价120元/人，共计人工费960元。以上费用均标注：费用由腻子班组老板支付。 2018年11月29日项目部作出《处罚通知书》，被处罚班组：林某（李某阴/陆建安)；处罚是由：你班组承接的平果县高级中学1#2#学生宿舍楼内外墙涂料劳务分包作业，存在内墙及天棚面腻子粗糙或未打磨等等。项目部于11月2日作出整改通知，要求于11月6日前整改完成并报项目部验收通过，但至11月29日，上述问题仍未整改完成；罚款金额1000元；罚款方式：在劳务费中直接扣除。 工程完工后经结算，双方确认原告总工程量38440.9㎡，总劳务费288306.75元。截至2019年2月1日被告林某已支付原告劳务费269000元，其余款项至今未支付。 本院认为，劳务合同指双方当事人约定，在确定或不确定期间内，一方向他方提供劳务，他方给付报酬的合同。原告李某阴与被告林某签订《工程劳务施工合同书》，为被告承包的施工内容提供劳务，本院确认原、被告双方存在劳务合同关系。被告作为接受劳务的一方，应当向原告支付劳务报酬。经结算，原告总劳务费为288306.75元，被告已支付269000元，尚欠19306.75元，现原告主张被告支付尚欠劳务款，符合法律规定，本院予以支持。关于是否扣减罚款及平中1#、2#宿舍楼楼层清理费共计5600元的问题。平中1#、2#学生宿舍楼属原告提供劳务范围。2018年10月11日因平中2#宿舍楼内墙腻子施工进度未能按时完成施工，被工程项目部罚款1000元。根据《工程劳务施工合同书》约定，原告工期每延误一天，按合同结算金额5‰计算，从原告施工款中扣出。现被告主张从原告劳务款中扣除该项罚款1000元，未超过双方合同约定金额，本院予以支持。工程项目部因安排人工清理平中1#、2#学生宿舍楼楼层腻子垃圾产生费用3600元（480元+2160元+960元）。现被告主张扣减该3600元，符合双方在《工程劳务施工合同书》关于原告在施工过程中必须做到工完料净，场清、材料放好，垃圾及时清运至指定地点，保持场地清洁，违者按项目部的现场管理制度作罚款的约定，本院予以支持。2018年11月29日工程项目部对被处罚班组林某（李某阴/陆建安）作出罚款1000元，该项罚款是因为平中1#、2#学生宿舍楼内外墙涂料劳务分包作业存在问题。本院认为，该笔罚款涉及案外人陆建安实施的外墙涂料作业内容，且被告林某亦未能说明内、外墙涂料作业存在问题所占比重，故本院对被告主张扣除该1000元罚款的主张不予支持。故扣除2018年10月11日的罚款1000元及工程项目部支付的劳务费3600元，被告林某还应继续向原告支付劳务费14706.75元（19306.75元-1000元-3600元）。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十九条、第一百七十六条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 由被告林某支付原告李某阴劳务报酬14706.75元。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费282元，减半收取141元，由原告李某阴负担41元，被告林某负担100元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院。 审判员  黄柳青 二〇一九年十一月十三日 书记员  黄丽娟