苏州市吴江区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0509民撤1号 原告：郁永花。 委托诉讼代理人：邹文霞，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。 被告：苏州金球地产有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区松陵镇交通北路香江花园18幢110、210、310号。 法定代表人：沈建祥，总经理。 被告：吴江经济技术开发区发展总公司，住所地江苏省苏州市吴江经济技术开发区云梨路北侧。 法定代表人：王净，董事长。 委托诉讼代理人：毛春泉，江苏新天伦（吴江）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：平佳翱，江苏新天伦（吴江）律师事务所律师。 原告郁永花因吴江经济技术开发区发展总公司（以下简称吴江发展总公司）与苏州金球地产有限公司（以下简称金球公司）商品房销售合同纠纷一案，不服本院（2018）苏民0509初4026号民事判决，向本院提起第三人撤销之诉，本院于2019年7月29日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序于2019年11月19日公开开庭进行了审理，原告郁永花的委托诉讼代理人邹文霞，被告吴江发展总公司的委托诉讼代理人平佳翱到庭参加诉讼，被告金球公司经本院公告送达开庭传票、诉状副本等应诉材料，公告期限届满未到庭应诉。本案已经审理终结。 原告郁永花向本院提出诉讼请求：1、判令撤销苏州市吴江区人民法院(2018)苏0509民初4026号判决书；2、被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2015年2月1日，苏州帝宝房产有限公司(以下简称帝宝房产公司)、江苏沪港装饰有限公司(以下简称沪港装饰公司)、被告金球公司以及原告签订四方协议，被告金球公司将其自行开发的位于吴江东太湖大道与长安路交叉口的星宝花园住宅第43幢1单元1401室房产冲抵帝宝房产公司所欠沪港装饰公司的工程款(注：帝宝房产公司与被告金球地产系关联公司，原告胞弟郁永文挂靠沪港装饰公司承揽帝宝房产开发的‘金球广场’建设工程业务)，沪港装饰公司指定郁永花即本案原告购买，原告郁永花与被告金球公司于2015年2月1日签订了一份《吴江市商品房买卖合同》，单价每平8400元，房款共计1284024元，帝宝房产公司和沪港装饰公司按照四方协议约定扣除了相应抵房的工程款，被告金球公司于2015年2月2日向原告出具了全额房款收据。诉争房屋也于2016年5月13日由被告苏州金球地产有限公司交付给了原告，并至今一直由原告占有、使用并缴纳物业费(原告收房后即对诉争房屋进行了精装修)。直到2019年7月9日有自称房东的被告吴江发展总公司人员上门并向原告递交了苏州市吴江区人民法院(2018)苏0509民初4026号判决书时，原告才得知两被告之间的诉讼判决并及时联系了该判决的承办法官，原告认为该判决损害了原告切身利益。为维护自身的合法权益，原告提起本案诉讼。 被告金球公司未作答辩。 被告吴江发展总公司辩称：被告吴江发展总公司根据开发区管委会关于星宝花园逾期交房处理方案的会议精神以及金球公司结欠供电公司等市政公用单位费用的情况。被告吴江发展总公司与金球公司签订合法有效商品房买卖合同，并且办理商品房网签备案手续，金球公司向被告开具全额商品房销售发票，被告吴江发展总公司向金球公司支付全额的购房款项。而本案原告与金球公司实际上是以物抵债的法律关系，并非是真正的商品房买卖关系。根据江苏省高院2014年第2号审判委员会议纪要，当事人达成以物抵债的协议，在尚未办理物权转移手续之前，债权人要求继续履行抵债协议，或要求确认所抵之物所有权归自己的，人民法院应当驳回诉讼请求。综上，原判决认定事实清楚，适用法律正确，不应当撤销。 本院经审理认定事实如下：2014年4月11日，甲方帝宝房产公司与乙方沪港装饰公司签订工程施工合同一份，约定由乙方承包甲方金球广场外檐装饰工程，总造价为4856296元，合同工期从2014年4月11日开始到2014年7月20日竣工。 2015年2月1日，甲方帝宝房产公司、乙方沪港装饰公司、丙方郁永花、丁方金球公司签订《协议书》，明确乙方承建甲方吴江“金球广场”建设工程，现乙丙双方向甲方提出要求购买由丁方开发的“星宝花园”商品房一套，商品房位于丁方开发的星宝花园43号楼1401室，面积为152.86平方米，单价为8400元/平方米，房款总计1284024元，甲乙丙丁四方同意总房款由丁方在乙方承建的甲方项目“金球广场”的工程款中扣除。 2015年2月1日，郁永花与金球公司签订了《吴江市商品房买卖合同》，约定郁永花向金球公司购买星宝花园43幢1单元1401号房，房款共计1284024元，买受人于签约之日支付购房款1284024元。出卖人应当于2015年6月30日前将具备商品房竣工证明文件报房产管理部门备案，并取得商品房交付使用通知书的房屋交付买受人。 2015年2月2日，金球公司向郁永花出具收据一份，注明金额为1284024元，收款事由为沪港装饰公司抵工程款（43号楼1401室购房款）。 2016年5月13日，金球公司将上述房屋交付郁永花，并交付了住宅使用说明书、住宅质量保证书。当日，郁永花与吴江市新和平物业有限公司就星宝花园43幢1401室签订了苏州市前期服务服务协议，并依约缴纳了物业管理费。郁永花还支付涉案房屋的水费、电费。 2019年7月22日，沪港装饰公司出具情况说明一份，明确：帝宝房产公司与沪港装饰公司于2014年4月11日签订的关于金球广场外檐装饰项目工程施工合同系郁永文挂靠沪港装饰公司承揽，即该工程的实际施工人为郁永文，该工程部分款项经郁永文同意用于冲抵郁永花星宝花园43幢1401室房款。 2019年8月30日，本院组织对涉案房屋进行现场查看，确认房屋已经进行了装修，屋内有人居住。 另查明：2016年5月24日，吴江发展总公司作为买受人与金球公司作为出卖人签订了《吴江市商品房买卖合同》一份。合同约定，吴江发展总公司向金球公司购买位于苏州市吴江区东太湖大道与长安路的星宝花园第43幢1单元1401号房，该商品房总价款为1048620元，付款方式为买受人于签约之日一次性向出卖人支付购房款1048620元。合同第八条关于“交付期限”约定：出卖人应当在2016年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房竣工证明文件报房产管理部门备案，并取得《商品房交付使用通知书》。合同第九条关于“出卖人逾期交房的违约责任”约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第2种方式处理：2、①逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付日止，出卖人按日向买受人支付已交房款万分之0.03的违约金，合同继续履行；②逾期超过90天，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付日至，出卖人按日向买受人支付已交房款万分之0.05的违约金，合同继续履行。 2016年5月30日，吴江发展总公司作为乙方与金球公司作为甲方签了《协议书》一份。协议约定，现根据开发区管委会关于星宝花园逾期交房处理方案的会议精神及甲方拖欠吴江供电公司、有线电视等配套费的实际情况，甲乙双方经多次协商，一致同意达成如下协议：一、截止至2016年5月20日甲方尚欠吴江市供电公司20.94万元、华衍水务235万元、有线电视135万元及税金24.97万元等费用，合计金额约415.91万元。二、甲方自愿将其自行开发、未通过竣工验收的并已取得预售证还未出售的5套公寓房（43幢304、1104、1204、1301、1401室）出售给乙方，公寓房面积为764.3平方米，每平方米售价6860元，合计房屋销售价格为5243100元，共5套公寓房，具体乙方所购买的楼号及房号见附件一：销售房屋清单。约定交房时间为2016年8月30日前。三、本协议签订之日起三日内，甲乙双方签署本次销售所有公寓房的《商品房销售预售合同》，由甲方办妥上述公寓房办理商品房销售给乙方的商品房网签手续并开出正式发票后，乙方同意在七个工作日内将全部购房款5243098元支付给甲方，同时甲方承诺：甲方收到该购房款项专款专用，专项用于支付上述配套费用及房屋正式发票开票税金。四、上述房屋乙方有权自行对外销售，如本合同签订之日起一年内，上述房屋乙方如仍未出售，甲方可以向乙方申请购买，但购买价格不低于每平方米7551元并由甲方承担所有的税费(包括但不限于应由甲方自行承担的税费和乙方应承担的营业税、土地增值税和所得税等税用)。五、甲方承诺：本协议所销售房屋及甲方开发星宝花园过程中如有对外结欠工程款等任何欠款，均由甲方自行解决，与乙方无关。六、本协议签订后，各方均应信守协议。如因甲方资金原因导致乙方所购公寓房无法按期通过竣工验收的，则甲方应向乙方支付违约金（按乙方支付全部购房款的25%计算）；如甲方未按本协议约定的时间及时交房，甲方应向乙方支付违约金（以甲方未及时交房所对应的购房款为基数，按每日千分之一计算）。七、如有未尽事宜，各方另行进行协调处理。八、本协议经双方签字并盖章后生效。共一式四份，甲乙双方各持二份。 2016年5月27日，金球公司委托吴江发展总公司将购房款支付至江苏有线网络发展有限责任公司吴江分公司、国网江苏省电力公司苏州市吴江区供电公司、苏州市吴江区国家税务局的账户，金额分别为1347596元、209440元、249671.45元。2016年5月30日，金球公司委托吴江发展总公司将购房款支付至吴江市建设工程检测中心有限公司、吴江华衍水务有限公司的账户，金额分别为720000元、2350170.42元。2016年6月24日，金球公司委托吴江发展总公司将购房款支付至苏州市吴江区地税局的账户，金额为182260.13元。2016年5月27日，金球公司向吴江发展总公司开具了案涉房屋的增值税发票。金球公司确认上述合同的购房款已全部付清。2016年6月14日，星宝花园43号楼通过了商品房交付使用备案，取得了《商品房交付使用通知书》。 2018年4月11日，吴江发展总公司起诉金球公司，要求金球公司交付位于吴江东太湖大道与长安路星宝花园43幢1单元1401室的房屋，支付逾期交房违约金604005元（以1048620元为基数，自2016年9月1日起按每日1‰计算至实际交房之日止，暂算至2018年3月31日）。本院于2018年7月9日作出(2018)苏0509民初4026号民事判决，判决：一、苏州金球地产有限公司向吴江经济技术开发区发展总公司交付位于吴江东太湖大道与长安路星宝花园43幢1单元1401室的房屋，于本判决生效后十日内履行。二、苏州金球地产有限公司向吴江经济技术开发区发展总公司支付逾期交房违约金（以1048620元为基数，自2016年9月1日起按每日万分之三计算至被告交付符合合同约定的房屋之日止），于本判决生效后十日内履行。三、驳回吴江经济技术开发区发展总公司的其他诉讼请求。 再查明：帝宝公司于2012年2月9日成立，法定代表人为濮学林，股东为濮学林、吴建华，注册地址为苏州市吴江区松陵镇交通北路三里桥堍（香江花园18幢110号）。 以上事实，由原告提交的吴江市商品房买卖合同、收款收据、住宅质量保证书、住宅使用说明书、前期服务服务协议、收据、水电费缴费明细、（2018）苏0509民初4026号民事判决书、笔录，到庭当事人的当庭陈述等证据加以证明。 本院认为:第三人有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，有权向作出判决、裁定、调解书的人民法院提起撤销生效判决、裁定或调解书的诉讼。关于本案所涉的星宝花园43幢1单元1401室房产，被告金球公司先后于2015年2月1日、2016年5月24日与原告郁永花、被告吴江发展总公司签订了商品房销售合同，原告郁永花、被告吴江发展总公司均已支付了购房款。2016年5月13日，被告金球公司将上述房屋交付原告郁永花。原告郁永花与被告金球公司签订的商品房买卖合同，属于以房抵工程款，系各方真实意思的表示，不违反法律规定，应属合法有效。上述两份商品房买卖合同均依法成立并生效，也均未进行商品房预售合同预告登记，但被告金球公司已经向原告郁永花交付了房产，原告郁永花先行依据商品房销售合同占有房屋，根据现有情况，原告郁永花请求履行合同的，应予支持。而原审判决被告金球公司向被告吴江总公司交付房屋及支付逾期交付违约金，履行被告金球公司与被告吴江发展总公司之间的商品房买卖合同，损害了原告郁永花的民事权益。综上，原审事实认定和法律适用错误，且原审判决损害了原告郁永花的民事权益，应当予以撤销。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条之规定，判决如下： 撤销本院（2018）苏0509民初4026号民事判决。 案件受理费14238元，由被告苏州金球地产有限公司、吴江经济技术开发区发展总公司共同负担，于本判决生效之日起十日内交至法院。原告预交的诉讼费用，本院于本判决生效之日起十日内退还。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向该院（户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76）预交上诉案件受理费。 审 判 长  王 惠 人民陪审员  仓公鼎 人民陪审员  张芹芳 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  马文秋 附法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第五十六条对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。 对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利义务。 前两款规定的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起六个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。人民法院经审理，诉讼请求成立的，应当改变或者撤销原判决、裁定、调解书；诉讼请求不成立的，驳回诉讼请求。