新疆维吾尔自治区额敏县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）新4221民初2334号 原告：高某，现住新疆额敏县。 委托诉讼代理人：梁某，系新疆西陲律师事务所律师。 被告：额敏县粮油购销有限公司。 住所地：新疆塔城地区额敏县阔什比克良种场。 法定代表人：李某1，系该公司经理。 委托诉讼代理人：邱某，系新疆塔原律师事务所律师。 第三人：塔城市九鼎建筑安装工程有限责任公司。 住所地：新疆生产建设兵团第九师162团团部。 法定代表人：杨某，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈某，1973年1月24日出生，系塔城市九鼎建筑安装工程有限责任公司额敏分公司负责人，现住新疆额敏县朝阳区糖厂小区10号楼1单元402室。 第三人：塔城市九鼎建筑安装工程有限责任公司额敏分公司。 住所地：新疆塔城地区额敏县上户路。 法定代表人：陈某，系该公司经理。 第三人：新疆龙安建筑安装工程有限责任公司。 住所地：新疆塔城地区额敏县塔额十六地段020100262号。 法定代表人：李某2，系该公司经理。 委托诉讼代理人：刘某，男，1966年3月10日出生，汉族，系该公司办公室主任，现住新疆生产建设兵团第九师阳光小区24号楼3单元302室。 原告高某与被告额敏县粮油购销有限公司（以下简称：粮油公司）、第三人塔城市九鼎建筑安装工程有限责任公司（以下简称：九鼎公司）、塔城市九鼎建筑安装工程有限责任公司额敏分公司（以下简称：九鼎公司额敏分公司）、新疆龙安建筑安装工程有限责任公司（以下简称：龙安公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月10日立案受理，依法适用简易程序，于2019年8月6日及8月19日、10月12日公开开庭进行了审理。原告高某及其委托诉讼代理人梁某，被告粮油公司的委托诉讼代理人邱某，第三人塔城市九鼎建筑安装工程有限责任公司的委托诉讼代理人陈某，第三人塔城市九鼎建筑安装工程有限责任公司额敏分公司法定代表人陈某，新疆龙安建筑安装工程有限责任公司委托诉讼代理人刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告高某向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告给付工程款1415656.72元，支付利息222615.85元，本息合计1638272.57元；2.本案诉讼费用由被告放承担。事实及理由：2013年6月至2017年10月期间，原告相继给被告承建和维修十月粮库、杰勒阿尕什镇粮库、粮库农村休息棚、中心粮库、上户镇粮库办公室、杰勒阿尕什镇粮站围墙加固等一系列工程，工程已经完工并交付使用，被告至今未付清工程款。原告多次索要，被告至今未能给付。故起诉至人民法院，请求依法判决。 被告粮油公司答辩称，被告已支付工程款45万元；原告承建的玉什哈拉苏镇粮站工程及原告自己为工程建设垫付的174770元被告方不予承担，原告主体不适格，因为工程中标方是龙安建设有限公司；原告方主张的利息被告不予承担，双方未约定还款期限亦未约定逾期付款利息。 第三人九鼎公司陈述称，原告自己垫付款由原告自行主张，公司不主张这笔点付款，并明确放弃主张这笔款。原告主张的图审费、粮库主体检测费、设计费、监理费等垫付款项我公司没有垫付过，和公司没有关系。2500吨粮库由我公司承建，原告是2500吨粮库的具体施工人。 第三人九鼎公司额敏分公司陈述称，原告自己垫付款由原告自行主张，公司不主张这笔点付款，并明确放弃主张这笔款。原告主张的图审费、粮库主体检测费、设计费、监理费等垫付款项我公司没有垫付过，和公司没有关系。2500吨粮库由我公司承建，原告是2500吨粮库的具体施工人。 第三人龙安公司陈述称，原告自己垫付款由原告自行主张，公司不主张这笔点付款，并明确放弃主张这笔款。原告主张的图审费、粮库主体检测费、设计费、监理费等垫付款项我公司没有垫付过，和公司没有关系。5000吨粮库由我公司承建，原告是5000吨粮库的具体施工人。 本院经审理认定事实如下：2013年6月至2017年10月期间，原告相机给被告承建和维修十月粮库、杰勒阿尕什镇粮库、粮库农村休息棚、中心粮库、上户镇粮库办公室、杰勒阿尕什镇粮站围墙加固等一系列工程，工程已经完工并交付使用，被告至今未付清工程款。 另查明， 1.2014年，原告为被告建设及维修上户镇及杰勒阿尕什镇粮站，工程款共计973552.62元，审计报告出具时间为2014年12月26日； 2.2017年原告给被告下设的中心库、玉什哈拉苏镇粮站、上户镇粮站、杰勒阿尕什镇粮站维修建造农户休息棚5座，工程款共计8400元； 3.2017年原告为被告维修下设的中心库，工程款共计85574.1元； 4.2017年原告为被告下设的上户镇粮库修建办公室，工程款共计49660元； 5.2017年原告为被告下设的杰勒阿尕什镇粮站修建围墙护栏，工程款共计48700元； 6.2014年原告为被告建设2500吨小麦平方仓、2015年5000吨小麦平方仓施工过程中垫付的图审费等各项费用174770元； 7.2013年原告为被告承建玉什哈拉苏镇粮库彩钢房顶安装款75000元。 以上工程款共计1415656.72元。 另查明， 1.2016年8月15日被告向原告支付工程款共计40万元； 2.2019年2月1日被告向原告支付5万元，该款用于支付原告为建设的化验室和警卫室，工程款共计533220.8元，本案中原告未主张该笔费用。 认定以上事实的证据： 1.2014年6月15日上户粮库合同书一份（复印件）、上户镇粮库维修工程清单一份（复印件）、上户镇粮站地坪工程量一份（复印件）、工程竣工验收单一份（复印件）； 2.2014年6月15日杰勒阿尕什粮库合同书一份（复印件）、前进粮站维修工程清单（复印件）、2014年9月8日工程竣工验收单一份（复印件）； 3.额敏县上户镇粮站和杰勒阿尕什镇粮站维修工程竣工结算审核报告一份（复印件）、工程结算定案报告书一份（复印件）； 4.额敏县粮油购销有限公司维修报价单一份（复印件）； 5.额敏县购销有限公司中心库维修报价单一份（复印件）、2017年11月30日额敏县购销有限公司中心库负责人出具的证明一份（复印件）、新疆增值税普通发票一份（复印件）； 6.额敏县粮油购销有限公司上户镇粮站办公室维修报价单一份（复印件）、新疆增值税普通发票一份（复印件）； 7.额敏县粮油购销有限公司杰勒阿尕什镇粮站围墙护栏报价单一份（复印件）、2017年11月28日当时的粮站负责人热夏提出具的证明一份（复印件）、新疆增值税普通发票一份（复印件）； 8.建设工程施工合同两份（原件）、2014年至2015年粮食局局长出具的证明一份（原件）、2019年8月1日新疆龙安建筑安装工程有限责任公司出具的证明一份（原件）、收据三份（复印件）、发票七份（复印件）； 9.新疆龙安建筑安装工程有限责任公司出具的证明一份、塔城市九鼎建筑安装有限责任公司出具的证明一份； 10.证人证言二份； 11.2016年8月10日原告出具的收条一份（复印件）、2016年8月15日银行汇划专用凭证一份（复印件）。2019年1月31日原告出具的收条一份（复印件）； 本院认为，原被告签订的合同均系双方当事人的真实意思表示，应当属于有效的合同，而依法成立的合同，对当事人双方具有约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。原告依据合同约定为被告承建的工程已经施工完毕且交付使用，被告应当履行自己的义务向被告按时支付工程款。 根据原、被告及第三人的陈述和举证、质证、认证情况，本案争议焦点归纳如下：原告是否有权主张2014年2500吨小麦平方仓、2015年5000吨小麦平方仓施工过程中垫付的图审费等各项费用174770元？ 首先，由被告对外发包的2500吨小麦平方仓、5000吨小麦平方仓工程由第三人九鼎公司、九鼎建筑公司额敏分公司、龙安公司中标承建，第三人承建该工程后交付实际施工人原告具体负责施工。原告具体施工过程中为保障工程及时投入建设、验收和交工，自行垫付了图审费5320元、主体检测费6000元、平方仓设计费50000元、监理费69450元、勘察、定界费16000元、标的费16000元。原告向法院举证了垫付费用的发票复印件，虽然复印件的证明效力弱，但是有原粮食局局长张杰的证言、被告公司项目负责人海萨尔的证言可以印证。庭审中，第三人九鼎公司、九鼎建筑公司额敏分公司、龙安公司均认可原告垫付过一些费用，原告自行垫付的费用由原告自行主张索要，第三人明确放弃主张该项费用。故本案中原告主张的2014年2500吨小麦平方仓、2015年5000吨小麦平方仓施工过程中垫付的图审费等各项费用174770元本院予以认定和支持。被告抗辩所述原告主体不合格，因该项费用确系原告垫付，第三人庭审中也明确放弃主张该费用，并授权由原告自行主张，故被告抗辩主张不成立，本院不予采信。 另，原告主张的2014年上户镇及杰勒阿尕什镇粮站维修工程款973552.62元，2017年维修农户棚8400元、库房房顶大修85574.1元、上户镇办公室维修49660元，杰勒阿尕什粮站铁丝网及围墙加高48700元，以上款项原告均开具发票交付被告，且被告认可账目未支付，故本院对原告主张的以上维修工程款予以支持。 另，原告主张的2013年玉什哈拉苏镇粮库彩钢房顶安装款75000元，被告粮油公司书记海萨尔·玉素甫（现已退休）的证言、原粮食局局长张杰（现额敏县人大副主任）的证言对该项工程及产生的工程款的真实性予以证实，庭审中，被告未对该款项是否支付举证，故本院对原告的主张予以支持。 另，关于原告主张的逾期付款损失的问题，原告已按照双方的约定完成施工并交付被告使用，被告验收合格后应及时给付工程款，逾期不给属违约行为，被告应当承担继续履行的责任，向原告支付工程款并支付逾期付款损失。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同案件适用法律问题的司法解释（二）》第十七：“当事人对欠工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计息。”据此规定，原告主张的逾期付款损失183373.5元（973552.62元*4.35%*52个月/12个月，自2014年12月26日至2019年5月3日）符合法律规定，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零九条、第二百六十九条、第二百七十二条第三款、第二百七十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十三条、第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告额敏县粮油购销有限公司于本判决生效之日起十五日内一次性给付原告高某工程款1015656.72元（总工程款1415656.72元减去被告已经支付的40万元）、支付逾期付款损失183373.5元元，合计1199030.22元； 二、驳回原告高某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件争议标的数额1565261.17元，案件受理费9444元，投递费130元，合计9574元（原告已预交），由被告额敏县粮油购销有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于塔城地区中级人民法院并交纳二审上诉费。 审 判 员 李斐民 二〇一九年十一月二十日 法官助理 邓 艳 书 记 员 孙海文