浙江省绍兴市越城区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)浙0602民初5706号 原告（反诉被告）：绍兴君荣纺织有限公司。住所地：绍兴市柯桥区马鞍镇山外村傅江下。 法定代表人：张勇强，系执行董事。 委托诉讼代理人：姚栋、王小刚，浙江点金律师事务所律师。 被告（反诉原告）：绍兴宝廷纺织品有限公司。住所地：绍兴市二环北路**颐高广场****。 法定代表人：王如莹，系执行董事。 委托诉讼代理人：邵必华，浙江天雷律师事务所律师。 原告绍兴君荣纺织有限公司诉被告绍兴宝廷纺织品有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年6月5日受理后依法适用普通程序。被告绍兴宝廷纺织品有限公司在举证期限内提起反诉。本院于2019年9月17日就本诉、反诉合并进行了庭审，原告（反诉被告）法定代表人张勇强及其委托诉讼代理人姚栋、被告（反诉原告）法定代表人王如莹及其委托诉讼代理人邵必华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付货款人民币3329749.9元，并支付该款自起诉之日起至实际履行之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失；二、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：被告绍兴宝廷纺织品有限公司与原告绍兴君荣纺织有限公司之间先后签订五份《购销合同》，合同约定被告向原告订购涤纶印花贴梳棉绒复合布和涤纶印花绒布，并约定布匹单价及计价方式。原告在2018年3月至2018年8月21日期间接受被告方指示陆续向被告指定的收货地址供应涤纶印花贴梳棉绒复合布544262.6公斤、涤纶印花绒布55154.7公斤。在完成《购销合同》约定供货数量范围后，被告要求原告继续发货，原告接受指示在2018年8月23日至2018年9月20日期间又继续向被告指定地址供应涤纶印花贴梳棉绒复合布60498.7码、涤纶印花绒布4909.5公斤。综上，原告向被告供应货物的总价为18460552.2元。交易期间，被告陆续向原告支付部分货款，但于2019年2月停止支付剩余货款，截至2019年6月1日，被告尚欠原告货款3329749.9元，现被告公司未按时支付货款的行为已违反《购销合同》约定，构成违约，综上，原告为维护自身合法权益，诉至法院。 被告辩称，一、原告所述并非事实。原告在诉状里称要求被告支付其货款3329749.9元，并且要求被告以3329749.9元为基数，按同期银行贷款利率计算利息，被告认为，原告有违诚信，被告并不欠原告这么多货款，这3329749.9元之中有130多万是属于原告补货（布）交给被告工厂的，原告在交货当中被客户当场抓住，认为交货有瑕疵，该批货物中有短码、纬斜，克重偏轻等质量异常，迫于客户的压力，向客户当期制作了质量赔偿承诺保证函，被告也承认补布，这100多万补布款是不收取任何费用的，原告法定代表人在公众场合也承诺是不收费的，现又提起诉讼，要求将这100多万块钱重新当货款去结算，有违诚信。原告要求以3329749.9元为基数，按同期银行贷款利率计算利息，被告认为双方合同并没有约定利息，被告不认可利息。二、被告是专门从事服装贸易的面料供应商，（美国COSTCO公司，全球最大的服装采购商之一），是美国COSTCO公司在浙江绍兴的专门指定面料供应商，2018年3月份当客户下订单给被告的时候，被告在浙江柯桥选定了4家供应商工厂（包括了杭州航洋．绍兴君荣，常熟天盈，杭州朋情），原告君荣，是经朋友推荐给被告的，2018年3月份签订正式合同，双方便展开了正式友好的合作，货交指定工厂，（厦门建发、湖北爱帝、福建海天），被告一直是按照合同约定陆续付款，原告在交货过程中有交货迟延、克重偏轻、短码、纬斜等质量异常，并被客户当场发现，这些异常情况，被告在双方的每月每日验布报告（2018年3月至8月）、质量异常处理方案、被告赔偿的保证函以及双方的邮件、微信当中都能予以体现和说明，原告在交货当中出现质量异常和交货迟延、短码，导致客户要求重新补布，交货迟延的快船费用以及误工费用，以及客人成衣客投诉200多万，截至今年被告被扣款500万，2019年一张新订单都没有，出现这样的经济损失，被告已尝试着寻求法律途径要求原告赔偿经济损失。三、原告在事实与理由部分陈述虚假，说“在完成《购销合同》约定供货数量范围后，被告要求原告继续发货，原告接受指示在2018年8月23日至2018年9月22日期间又继续向被告指定地址供应涤纶印花贴梳棉绒复合布60498.7码，涤纶印花绒布4909.5公斤，综上，原告向被告供应货物的总价为18460552.2元”。被告认为，双方约定了的合同订单为五份，2018年3月份至2018年8月份期间，原告完成了涤纶印花贴梳棉绒复合布541554.5公斤．涤纶印花绒布50689.05公斤，原告已经在8月底完成了五份合同项下订单的交货公斤数，既没有得到被告新的订单数量确认，又没有与被告签订新的订单合同，为什么被告要求原告继续发货？原告于2018年8月23日至9月20日又继续发货，涤纶印花贴梳棉绒复合布60498.7码，涤纶印花绒布4909.5公斤，显然有悖于常理，被告认为原告陈述虚假，事实上2018年8月23日以后发货是因为原告出现货物短码、纬斜、次布等原因，被客户要求予以补发码数和公斤数，每张补码部分有多少交货异常，都有原告的法定代表人和原告的验货人员签名。 被告在答辩期内提起反诉诉讼请求：一、判令被反诉人赔偿反诉人直接经济损失为2069947.27元，并支付自反诉之日起到实际给付之日以2069947.27元为基数按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；二、反诉费用由反诉被告承担。事实与理由：反诉人绍兴宝廷纺织品有限公司与被反诉人绍兴君荣纺织有限公司签订的五份《购销合同》，合同约定反诉人向被反诉人订购涤纶印花贴梳棉绒复合布541554.5公斤和涤纶印花绒布50689.05公斤。合同签订后，反诉人按照合同的约定，陆续履行了付款的义务，被反诉人并没有按照合同如期履行交货义务，且履行交货的期限中屡次出现交货迟延，货物克重偏轻，短码，纬斜等产品质量异常，因交货迟延而产生的快船费用和误工费用，运费以及被客户扣款等相关直接经济损失为2069947.27元。因订单交货延误太长，约一个月有余，和码重偏轻等质量异常，造成反诉人2019年订单流失，不再指定反诉人为指定供应商，造成订单损失有2000多万元。综上，被反诉人的行为已侵害反诉人的合法权益，为此提起诉讼。 反诉被告辩称，反诉原告要求赔偿的是迟延交货的损失及质量问题的损失。基于以上两点答辩如下：一、关于迟延交货问题，反诉被告认为不存在迟延交货。买卖双方未就交货期限达成合意。在交易过程中反诉被告都是按反诉原告指示交货，按合同约定履行。1.购销合同是交货完成后倒签的协议。其中有两份合同2018年9月11日倒签的，当时交货基本完成了。而且在签订购销合同时存在反诉原告以不支付货款为由，签订合同时是违背反诉被告的真实意思表示。2.关于交付货物的时间地点方式。反诉被告一直按反诉原告通过微信邮件的方式指示反诉被告履行，每一批货发往的地点公司都由反诉原告确定，所以不存在迟延交货。二、关于质量问题。反诉被告认为不存在质量问题，反诉被告与反诉原告之间有严格的质量程序的，在上次证据交换中也讲到，反诉被告生产过程中反诉原告派人在现场检测，合格的发往厂家，厂家也会对布料进行检测，有质量问题的反诉被告也会去现场签收。有这两道程序后，反诉原告接收的货物都是合格的布匹。三、关于反诉原告主张利息，反诉被告认为没有法律依据，反诉原告主张的是赔偿款，再要求计算利息没有依据。四、反诉状中的陈述与事实严重不符。首先，关于违约情况，我们抛开迟延交货的问题，单就付款流程来说，是反诉原告支付定金50万元，我们进行加工生产，等我们交货给反诉原告后，反诉原告再支付尾款。反诉原告虽陆续有付款，但未按进度付款，反诉原告存在严重的迟延付款情况。关于质量问题我们交付的货物没有质量问题，在交货时反诉原告也没有提出质量问题。在我们大部分货都交货完成后，才提出有质量问题，并要求我们倒签合同、提供保函。其他的关于迟延交货及事实问题，我们在质证过程中再进行阐述。 本案当事人围绕本诉、反诉诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告提供的《购销合同》5份，被告无异议，本院予以确认。原告提供的发货清单85份，被告对落款时间为10月30日的“王玲”签字真实性有异议，对无王玲签字的清单也存有异议，本院认为，被告虽对2018年4月9日及4月16日两份发货清单“王玲”签字存有异议，但未提出鉴定申请，故本院对有“王玲”签字的清单真实性均予以认可，对原告提交的2018年5月17日的发货清单，因无被告方签字确认，故本院不予认定。2018年5月发货的部分清单中有被告王玲书写有“内口袋待结算”字样，在无证据证明双方已予以结算的情形下，本院对内口袋印花绒的送货数量不予认定。原告提供的微信聊天记录1份，被告对真实性无异议，本院予以确认。原告提供的发货清单1份、补单码单及托运单20份，被告对发货数量存有异议，但原告提供的补货数量邮件中被告对数量均予以了确认，故本院对该组证据予以认定。原告提供的增值税发票清单1份、增值税发票19份、邮寄凭证1份、签收凭证1份，被告对曾收到上述发票的事实无异议，但认为后续已退回，本院对上述证据的真实性予以认定。原告提供补货数量邮件18份，被告庭审中确认对真实性无异议，且经原告当场操作演示，本院对邮件的真实性予以认可。原告提供的邮件3份，被告对真实性无异议，本院对真实性予以认定。 被告提供的购销合同5份，经比对原告提供的购销合同，本院对真实性予以认定。被告提供的每周交货日及数量明细1组，系被告单方制作，本院不予认定。被告提供的聊天记录1份，本院对真实性予以认定。被告提供的保函2份，原告确认系其盖章签字，本院对真实性予以认定。被告提供的补布、短码、次布清单3份，系被告单方制作，本院不予认定。被告提供的其发给原告的退布通知邮件1份，本院对真实性予以认定。被告提供的原告到成衣厂退货清单原件8份、复印件1份，原告对其中8份原件系由其法定代表人签字予以认可，复印件不认可，本院对退货清单8份原件的真实性予以认定，余1份复印件不予认定。被告提供的验布报告100份，克重偏轻清单1份、邮件1组，本院对邮件的真实性予以认定，对克重偏轻清单因系被告自行制作，不予认定。验布报告，原告对证据来源无异议，但认为存在改动的痕迹，经核对原件，每份验布报告下方确系存在双面胶覆盖的情况，且覆盖内容均系验布过程中存在的问题，故本院对该组证据以其未覆盖状态下的形式予以认定。被告提供的通知原告索赔日期邮件1组、客户索赔明细1份、扣款协议1份，对邮件真实性本院予以认定。客户索赔明细和扣款协议系原件，本院对真实性予以认定。被告提供的增值税发票清单1份、汇款凭证复印件2份、邮件2份、增值税发票复印件25份，原告对汇款凭证、增值税发票真实性无异议，本院予以认定。邮件，本院对真实性亦予以认定。被告提供的邮件打印件1组、快船费扣款通知10份，系原件，本院对真实性予以认定。被告提供的补货、退货等邮件1组、统计表1组，本院对邮件真实性予以认定，对统计表因系原告自行制作，本院不予认定。被告提供的订单数量增加邮件1组，本院对真实性予以认定。被告提供的录音光盘1份、录音内容打印件1份，原告对真实性无异议，本院予以认定。被告提供的公证书1份，本院对真实性予以认定。被告提供的报关单复印件3份、提单复印件13份、商业发票复印件5份、付款通知书复印件5份、发票复印件2份，其中提单13份、报关单3份虽系复印件，但结合被告提供的快船费通知，其中提单与涉及建发快船差价通知可对应，报关单与涉及爱帝快船差价通知可对应，故本院对13份提单、3份报关单予以确认，对其余证据因系复印件不予认定。被告补充提交的面料汇总清单复印件及微信记录，已超过法定举证期限且在法庭辩论终结后提交，本院不予认证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 一、2018年3月31日，原告绍兴君荣纺织有限公司（乙方）与被告绍兴宝廷纺织品有限公司（甲方）签订的编号为BT-JR-B83016-E037的合同载明：品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色灰蓝格+黑色，数量65805.68KG，含税含运费单价29.5元/kg,金额1941267.56元；品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色黑丈青格+灰色，数量49955.02KG，含税含运费单价29.5元/kg,金额1473673.09元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色灰蓝格+黑色，数量5844.01KG，含税含运费单价25元/kg,金额146100.25元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色黑丈青格+灰色，数量4467.2KG，含税含运费单价25元/kg,金额111680元；总货款金额3672720.9元，前述交货日期为4月1日开始交货，5月31日之前交清（中间每周发货至少要达30000KG）。货物品质要求符合确认的样品、质量、规格、尺寸、质地等要求生产，货品品质、颜色样由客户COSTCO提供，检测标准参照COSTCO测试标准。出货单位为KG，大货幅宽允许+1英寸，纬斜要求范围2公分内，克重允许不要超重，可-3%。交货地点为由乙方负责安全按时送甲方指定成衣加工厂，限定在江苏省、浙江省、上海市、湖北省、河北省、福建省范围内，超出范围运费另外协商计算。运输费用由乙方承担。付款方式为出货月结，先付70%货款（例：1月出货，2月15日付款），30%月结90天付款（例：1月出货，5月15日付款）。两种面料按照相对应的比例发齐颜色且经买方验收合格后，买方付款前，卖方应向买方提供正确、真实、齐备、合法的增值税发票。因产品质量而产生的赔偿责任，产生的一切损失由甲乙双方协商解决。乙方需在约定的交货期内交货，若因面料交货延误而造成的误工费和空运费由双方协商解决。合同还对其他事项做出约定。 该合同项下供货情况如下： 2018年4月9日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3960.3KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3120.6KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格387.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格317.2KG，合计7785.4KG。仙女服饰于2018年4月11日收货。 2018年4月9日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3085KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格330.7KG，合计3415.7KG。被告方王玲签字。 2018年4月13日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2253.5KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色2769KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格222.4KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格261.4KG，合计5506.3KG。仙女服饰于2018年4月14日收货。 2018年4月16日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色406KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色2402.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格44.9KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格230.8KG，合计3084.5KG。 2018年4月17日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3190.4KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色1711.9KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格308.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格162.9KG，合计5373.5KG。太和于2018年4月18日收货。 2018年4月22日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2799.9KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4635KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格268.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格399.3KG，合计8102.5KG。吉尔盛于2018年4月23日收货。 2018年4月24日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色4618.4KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色2392.9KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格433KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格220.5KG，合计7664.8KG。 2018年4月26日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色1472.6KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色5655.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格138.5KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格523.2KG。仙女服饰于2018年4月28日收货。 2018年4月28日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色7122.6KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格699.2KG，合计7821.8KG。吉尔盛于2018年4月29日收货。 2018年4月29日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色7252.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格669.2KG，合计7922KG。仙女服饰于2018年5月2日收货。 2018年5月7日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色4196.7KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色1744.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格396.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格161.6KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格630.6KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格632.4KG，合计7762.8KG。仙女服饰于2018年5月9日收货。其中被告方王玲在发货清单中载明“内口袋待结算”。 2018年5月9日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2204.8KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4852.4KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格200.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格458.3KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格396.7KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格354.8KG，合计8467.7KG。吉尔盛收货，被告王玲在原告发货清单中载明“内口袋待结算”。 2018年5月10日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2332.2KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色2421.1KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格222.5KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格227.7KG，补码口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格43.6KG，补码口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格41.8KG，合计5288.9KG。太和于2018年5月10日收货。 2018年5月13日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3633.5KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3741.6KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格318.6KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格350.6KG，合计8044.3KG。仙女服饰于2018年5月15日收货。 2018年5月15日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3091.7KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色1850.2KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格287.1KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格168.8KG，合计5397.8KG。太和于2018年5月16日收货。 2018年5月21日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色4851.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格237KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格227KG，合计5315.8KG。被告王玲在原告发货清单中载明“内口袋待结算”。 2018年5月22日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色1220.9KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色6686.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格64.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格335.3KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格43.5KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格264.7KG，合计8615.9KG。仙女服饰于2018年5月24日收货，被告王玲在原告发货清单中载明“内口袋待结算”。 2018年5月25日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2358KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4310.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格109.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格397.7KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格108.2KG，合计7284KG。吉尔盛收货，被告王玲在原告发货清单中载明“内口袋待结算”。 2018年5月29日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色1266.5KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色1645KG。吉尔盛于2018年5月30日收货。 2018年6月6日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3714.6KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格278.6公斤。仙女服饰于2018年6月8日收货。 2018年6月15日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色5622.1KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格263.6KG。 2018年6月23日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3448.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格291.7KG。太和于2018年6月24日收货。 二、2018年3月31日，原告绍兴君荣纺织有限公司（乙方）与被告绍兴宝廷纺织品有限公司（甲方）另签订编号为BT-JR-B83016-1的《购销合同》载明：品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色灰蓝格+黑色，数量27393KG，含税含运费单价29.5元/kg,金额808093.5元；品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色黑丈青格+灰色，数量32605KG，含税含运费单价29.5元/kg,金额961847.5元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色灰蓝格+黑色，数量2931KG，含税含运费单价25元/kg,金额73275元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色黑丈青格+灰色，数量3558KG，含税含运费单价25元/kg,金额88950元；总货款金额1932166元，前述交货日期为4月1日开始交货，5月31日之前交完80%（中间每周发货至少要达6000KG），6月30日交清。货物品质要求符合确认的样品、质量、规格、尺寸、质地等要求生产，货品品质、颜色样由客户COSTCO提供，检测标准参照COSTCO测试标准。出货单位为KG，大货幅宽允许+1英寸，纬斜要求范围2公分内，克重允许不要超重，可-3%。交货地点为由乙方负责安全按时送甲方指定成衣加工厂，限定在江苏省、浙江省、上海市、湖北省、河北省、福建省范围内，超出范围运费另外协商计算。运输费用由乙方承担。付款方式为出货月结，先付70%货款（例：1月出货，2月15日付款），30%月结90天付款（例：1月出货，5月15日付款）。两种面料按照相对应的比例发齐颜色且经买方验收合格后，买方付款前，卖方应向买方提供正确、真实、齐备、合法的增值税发票。因产品质量而产生的赔偿责任，产生的一切损失由甲乙双方协商解决。乙方需在约定的交货期内交货，若因面料交货延误而造成的误工费和空运费由双方协商解决。合同还对其他事项做出约定。 该合同项下供货情况如下： 2018年4月12日，原告根据被告指示向“森楠”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2962.9KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3319KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格342.9KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格395.5KG，合计7020.3KG。 2018年4月16日，原告根据被告指示向“南阁制衣”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2825.7KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4594.6KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格299.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格492.4KG，合计8212KG。南阁制衣于2018年4月18日收货。 2018年4月27日，原告根据被告指示向“海天”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色1391.7KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3307KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格157KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格351.8KG，合计5207.5KG。海天于2018年4月28日收货。 2018年5月27日，原告根据被告指示向“海天”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色1111.1KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色6137.9KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格125.9KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格368.1KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格293.2KG，合计8036.2KG。海天于2018年5月29日收货，被告王玲在原告发货清单中载明“内口袋待结算”。 2018年6月12日，原告根据被告指示向“森楠”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3825.3KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3192.1KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格230.9KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格173.7KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格168.3KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格169.5KG，合计7759.8KG。森楠于2018年6月14日收货。 2018年6月19日，原告根据被告指示向“海天”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3501.2KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4195.1KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格202.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格237.6KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格190.9KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格206.4KG，合计8533.9KG。海天于2018年6月20日收货。 2018年7月2日，原告根据被告指示向“森楠”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色5408.5KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色2009.5KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格299.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格127.4KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格372.1KG，合计8216.8KG。 2018年7月3日，原告根据被告指示向“海天”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3999.1KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格215.7KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格226.8KG，合计4441.6KG。 2018年7月9日，原告根据被告指示向“森楠”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色5808.4KG，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色637.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格627KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格45.8KG，合计7115KG。 2018年7月20日，原告根据被告指示向“海天”交货，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格438.8KG。 2018年7月21日，原告根据被告指示向“海天”交货，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格+灰色1011.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格108.1KG，合计1119.4KG。 2018年7月31日，原告根据被告指示向“泉州海鸿”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色763.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格63.6KG。 2018年8月9日，原告根据被告指示向“森楠”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色1038.4KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格168.3KG。 三、2018年4月18日，原告绍兴君荣纺织有限公司（乙方）与被告绍兴宝廷纺织品有限公司（甲方）签订《购销合同》1份（编号BT-JR-B83015-1），载明：品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色灰蓝格+黑色，数量147798KG，含税含运费单价15元/kg,金额2216970元；品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色黑丈青格+灰色，数量113878KG，含税含运费单价15元/kg,金额1708170元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色灰蓝格+黑色，数量7411KG，含税含运费单价25元/kg,金额185275元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色黑丈青格+灰色，数量5823KG，含税含运费单价25元/kg,金额145575元；总货款金额4255990元，前述交货日期为5月1日开始交货，6月30日交清（每周发货至少要达28000码）。货物品质要求符合确认的样品、质量、规格、尺寸、质地等要求生产，货品品质、颜色样由客户COSTCO提供，检测标准参照COSTCO测试标准。出货单位为码&KG，大货幅宽允许+1英寸，纬斜要求范围2公分内，克重允许不要超重，可-3%。交货地点为由乙方负责安全按时送甲方指定成衣加工厂，限定在江苏省、浙江省、上海市、湖北省、河北省、福建省范围内，超出范围运费另外协商计算。运输费用由乙方承担。付款方式为出货月结，先付70%货款（例：1月出货，2月15日付款），30%月结90天付款（例：1月出货，5月15日付款）。两种面料按照相对应的比例发齐颜色且经买方验收合格后，买方付款前，卖方应向买方提供正确、真实、齐备、合法的增值税发票。因产品质量而产生的赔偿责任，产生的一切损失由甲乙双方协商解决。乙方需在约定的交货期内交货，若因面料交货延误而造成的误工费和空运费由双方协商解决。合同还对其他事项做出约定。 该合同项下供货情况如下： 2018年5月8日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色4055.4码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色11112.3码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格207.4KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格554.3KG。爱帝于2018年5月10日收货。 2018年5月20日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色14507.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格720.8KG。爱帝于2018年5月22日收货。 2018年5月24日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14509.3码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格780.5KG。爱帝于2018年5月26日收货。 2018年5月29日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色13833.5码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格710.5KG。爱帝于2018年6月1日收货。 2018年6月6日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色13000.5码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格+黑色733.7KG。爱帝于2018年6月8日收货。 2018年6月12日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14651.4码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格723.1KG。爱帝于2018年6月13日收货。 2018年6月17日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2686.5码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色11707.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格192.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格582.8KG。爱帝于2018年6月19日收货。 2018年6月20日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3239.6码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色11471.4码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格161.6KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格534.7KG。仙女服饰于2018年6月22日收货。 2018年6月23日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14707.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格364.9KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格370.2KG。 2018年7月1日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色11311.8码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3364.6码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格470.4KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格234.7KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格317KG，爱帝于2018年7月2日收货。 2018年7月6日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色9269.1码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4866码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格440.2KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格663.4KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格260.7KG，爱帝于2018年7月8日收货。 2018年7月12日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14096.1码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格589.9KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格389.9KG。爱帝于2018年7月14日收货。 2018年7月19日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色7451.9码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色7351.2码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格226KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格222.6KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格291.7KG。 2018年7月30日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14509.4码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格723.5KG，爱帝于2018年7月31日收货。 2018年8月2日，原告根据被告指示向“爱帝”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色7219.2码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色7091.6码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格242.2KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格225.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格285KG，爱帝于2018年8月4日收货。 该合同项下补货情况如下： 2018年8月23日，原告根据被告指示向“爱帝”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3159.3码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色5924.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格107.1KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格190.6KG，爱帝于2018年8月24日收货，被告于2018年8月24日通过邮件确认上述补货数量，并载明“我司只帮忙承担大身的1.5%，请知悉”。 2018年9月7日，原告根据被告指示向“爱帝”补货，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格70.5KG。被告于2018年9月8日通过邮件确认补货清单，并载明“9/7贵司发至武汉爱帝的5匹黑丈青单层布码单，此为异常补数，做FOC不计价”。 2018年9月8日，原告根据被告指示向“爱帝”补货，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格183.1KG，被告于2018年9月8日通过邮件确认补货清单，并载明“9/8贵司发至武汉爱帝的黑灰蓝单层布码单，此为异常补数，做FOC不计价”。 2018年9月12日，原告根据被告指示向“爱帝”补货，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格17.8KG。被告于2018年9月13日通过邮件确认补货清单，并载明“9/12贵司发至武汉爱帝的黑丈青单层布码单，此为异常补数，做FOC不计价”。 四、落款日期为2018年5月7日，由原告绍兴君荣纺织有限公司（乙方）与被告绍兴宝廷纺织品有限公司（甲方）签订《购销合同》（编号BT-JR-B83006A-E039）载明：品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色灰蓝格+黑色，数量174767.13，单位码，含税含运费单价15元,金额2621506.95元；品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色黑丈青格+灰色，数量133741.18，单位码，含税含运费单价15元,金额2006117.7元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色灰蓝格，数量7887.97，单位公斤，含税含运费单价25元,金额197199.25元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色黑丈青格，数量6063.5，含税含运费单价25元,金额151587.5元；总货款金额4976411.4元，前述交货日期为自合同签订之日起每周发货至少40000KG以上，6月30日交清。货物品质要求符合确认的样品、质量、规格、尺寸、质地等要求生产，货品品质、颜色样由客户COSTCO提供，检测标准参照COSTCO测试标准。出货单位为KG，大货幅宽允许+1英寸，纬斜要求范围2公分内，克重允许不要超重，可-3%。交货地点为由乙方负责安全按时送甲方指定成衣加工厂，限定在江苏省、浙江省、上海市、湖北省、河北省、福建省范围内，超出范围运费另外协商计算。运输费用由乙方承担。付款方式为出货月结，先付70%货款（例：1月出货，2月15日付款），30%月结90天付款（例：1月出货，5月15日付款）。两种面料按照相对应的比例发齐颜色且经买方验收合格后，买方付款前，卖方应向买方提供正确、真实、齐备、合法的增值税发票。因产品质量而产生的赔偿责任，产生的一切损失由甲乙双方协商解决。乙方需在约定的交货期内交货，若因面料交货延误而造成的误工费和空运费由双方协商解决。合同还对其他事项做出约定。 该合同项下供货情况如下： 2018年5月29日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色8887.3码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色281.5码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格528.2KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格79.4KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格63.6KG。吉尔盛于2018年5月30日收货，被告王玲在原告发货清单中载明“内口袋待结算”。 2018年5月31日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色14912.3码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格359.2KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格328.4KG。仙女服饰于2018年6月2日收货，被告王玲在原告发货清单中载明“内口袋待结算”。 2018年6月6日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色5759码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色1672.7码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格193.1公斤，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格76.9KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格129.1公斤。仙女服饰于2018年6月8日收货。 2018年6月7日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色460码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色13764.6码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格21.8公斤，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格328.8KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格303公斤。仙女服饰于2018年6月9日收货。 2018年6月10日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色13177.3码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格346.2KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格264.4KG。吉尔盛于2018年6月11日收货。 2018年6月14日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色11329.8码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色1696.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格270.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格44.1KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格293.3KG。仙女服饰于2018年6月16日收货。 2018年6月15日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3991.2码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格110.3KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格331.1KG。 2018年6月19日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色4386.4码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色9490.7码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格113.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格228.9KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格303.9KG。吉尔盛于2018年6月20日收货。 2018年6月21日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色671.1码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14020码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格43.1KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格349KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格306.6KG。仙女服饰于2018年6月24日收货。 2018年6月23日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色8677.3码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格71.1KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格358.2KG，太和于2018年6月24日收货。 2018年6月25日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14523.4码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格685.7KG。吉尔盛于2018年6月25日收货。 2018年6月27日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14447.8码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格672.7KG，仙女服饰于2018年6月29日收货。 2018年7月4日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色10607.4码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3305.5码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格244.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格152.3KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格251.3KG。仙女服饰于2018年7月6日收货。 2018年7月5日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色9686.7码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4996.5码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格291.3KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格131.8KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格258.7KG，吉尔盛于2018年7月6日收货。 2018年7月9日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14191.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格656.8KG，太和于2018年7月11日收货。 2018年7月10日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色10055码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4794.5码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格232.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格111.4KG。仙女服饰于2018年7月12日收货。 2018年7月13日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14090.7码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格658.1KG。吉尔盛于2018年7月14日收货。 2018年7月15日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14713.4码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格680.7KG。太和于2018年7月17日收货。 2018年7月17日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色10699.9码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4170码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格262.5KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格110.2KG，仙女服饰于2018年7月19日收货。 2018年7月18日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色15301.7码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格556KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格154.5KG，吉尔盛收货。 2018年7月21日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色8581.7码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色6064.1码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格216KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格280KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格149.6KG，太和于2018年7月22日收货。 2018年7月24日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色15159.8码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格700.9KG，吉尔盛于2018年7月24日收货。 2018年7月27日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14690.4码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格344.7KG，仙女服饰于2018年7月30日收货。 2018年7月30日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色10086.4码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4832.2码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格236.1KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格136.5KG，吉尔盛于2018年7月30日收货。 2018年8月4日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色8921码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格145.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格239.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格119.9KG，仙女服饰于2018年8月6日收货。 2018年8月6日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格101KG。 2018年8月13日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14027.4码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格528.4KG,内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格116.9KG,太和于2018年8月15日收货。 2018年8月13日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14465.8码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格550.6KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格103.6KG，仙女服饰于2018年8月14日收货。 五、落款日期为2018年5月25日，由原告绍兴君荣纺织有限公司（乙方）与被告绍兴宝廷纺织品有限公司（甲方）签订《购销合同》（编号BT-JR-B83006A-E038）载明：品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色灰蓝格+黑色，数量152891.73，单位码，含税含运费单价15元,金额2293375.95元；品名100%POLY涤纶印花贴梳棉绒，规格58/60”X365GSM,颜色黑丈青格+灰色，数量31934.52，单位码，含税含运费单价15元,金额479017.8元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色灰蓝格，数量6905.18，单位公斤，含税含运费单价25元,金额172629.5元；品名100%POLY涤纶印花绒，规格60/62”X150GSM,颜色黑丈青格，数量1504.72，含税含运费单价25元,金额37618元；总货款金额2982641.25元，前述交货日期为自合同签订之日起每周发货至少40000KG以上，7月30日交清。货物品质要求符合确认的样品、质量、规格、尺寸、质地等要求生产，货品品质、颜色样由客户COSTCO提供，检测标准参照COSTCO测试标准。出货单位为KG，大货幅宽允许+1英寸，纬斜要求范围2公分内，克重允许不要超重，可-3%。交货地点为由乙方负责安全按时送甲方指定成衣加工厂，限定在江苏省、浙江省、上海市、湖北省、河北省、福建省范围内，超出范围运费另外协商计算。运输费用由乙方承担。付款方式为出货月结，先付70%货款（例：1月出货，2月15日付款），30%月结90天付款（例：1月出货，5月15日付款）。两种面料按照相对应的比例发齐颜色且经买方验收合格后，买方付款前，卖方应向买方提供正确、真实、齐备、合法的增值税发票。因产品质量而产生的赔偿责任，产生的一切损失由甲乙双方协商解决。乙方需在约定的交货期内交货，若因面料交货延误而造成的误工费和空运费由双方协商解决。合同还对其他事项做出约定。 该合同项下供货情况如下： 2018年7月31日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14674.5码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格481KG，吉尔盛于2018年8月1日收货。 2018年8月4日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色5813.1码，仙女服饰于2018年8月6日收货。 2018年8月5日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3658.4码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色10804.4码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格88.4KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格287.9KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格230.8KG，太和于2018年8月7日收货。 2018年8月7日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色7251.2码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色7401.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格315.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格310.1KG，仙女服饰于2018年8月9日收货。 2018年8月10日，原告根据被告指示向“康丽来”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色7236.1码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色7539.7码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格322.9KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格353.8KG，康丽来于2018年8月13日收货。 2018年8月11日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14053.3码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格609.6KG，仙女服饰于2018年8月13日收货。 2018年8月14日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色13855.6码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格639.8KG，仙女服饰于2018年8月16日收货。 2018年8月17日，原告根据被告指示向“吉尔盛”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色4789.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格79KG。 2018年8月18日，原告根据被告指示向“仙女服饰”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色14654.3码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格681.4KG。仙女服饰于2018年8月20日收货。 2018年8月19日，原告根据被告指示向“太和”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色6961.8码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格316.1KG，太和于2018年8月20日收货。 2018年8月21日，原告根据被告指示向“康丽来”交货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色2748码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格109.5KG。 该合同项下补货情况如下： 2018年8月25日，原告根据被告指示向“太和”补货，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格80.6KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格164.8KG，被告于2018年8月25日通过邮件确认补货数量，并载明“此做FOC不计价”。 2018年8月28日，原告根据被告指示向“太和”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色1271.2码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色1426码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格62KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格66KG。 2018年8月28日，原告根据被告指示向“吉尔盛”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色2459.2码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格306.6KG。 被告于2018年8月29日通过邮件确认补货数量，并载明“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，包括爱帝也是如此，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年8月29日，原告根据被告指示向“仙女服饰”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2472.1码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3806.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格63.9KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格93.4KG。仙女服饰于2018年9月1日收货。被告于2018年8月30日通过确认上述补货清单，并载明“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年8月31日，原告根据被告指示向“吉尔盛”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色1434.5码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色430.7码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格45KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格14.8KG，被告于2018年9月1日通过邮件确认上述补货清单，并载明“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年9月3日，原告根据被告指示向“吉尔盛”补货，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格134.8KG，被告于2018年9月4日通过邮件确认上述补货数量，并载明“9/3托运至张家港吉尔盛的黑灰蓝单层布做FOC不计价”。 2018年9月4日，原告根据被告指示向“爱帝”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色5155.2码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格468.7KG，被告于2018年9月5日通过邮件确认补货清单，并载明“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年9月5日，原告根据被告指示向“太和”补货，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格11.8KG,口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格9.5KG。 2018年9月6日，原告根据被告指示向“吉尔盛”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3871.4码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色858.7码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格99.8KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格33.2KG,内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格72.7KG。 被告于2019年9月6日通过邮件确认上述补货清单，并载明“9/5贵司发至商丘太和的黑灰蓝即黑丈青单层布异常补数出货文件做FOC不计价”“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年9月8日，原告根据被告指示向“吉尔盛”补货，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格67.4KG，被告于2018年9月8日通过邮件确认补货清单，并载明“9/8贵司发至张家港吉尔盛的黑灰蓝单层布异常补数出货文件做FOC不计价”。 2018年9月10日，原告根据被告指示向“吉尔盛”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色6000.9码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格140.7KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格45.1KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格136KG。被告于2018年9月11日通过邮件确认补货清单，并载明“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年9月12日，原告根据被告指示向“仙女服饰”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2436.8码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色6623.4码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格59.7KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格637.9KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格118.8KG。 2018年9月12日，原告根据被告指示向“吉尔盛”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色2626.7码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格68.6KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格47.1KG。 被告于2018年9月13日收到上述补货清单，并载明“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年9月14日，原告根据被告指示向“太和”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色3483.3码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色3602.7码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格76.1KG,口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格238.6KG，内口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格、黑丈青格166KG。被告于2018年9月14日通过邮件确认收到上述补货清单，并载明“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年9月15日，原告根据被告指示向“康利来”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色711.3码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色858.1码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格35.4KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格39.3KG。 2018年9月15日，原告根据被告指示向“仙女服饰”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色26码，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色141码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格53KG。 2018年9月16日，原告根据被告指示向“吉尔盛”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色1501.8码，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格74KG。 被告于2018年9月17日通过邮件确认上述补货清单，并载明“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年9月17日，原告根据被告指示向“仙女服饰”补货，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格159.5KG. 2018年9月18日，原告根据被告指示向“仙女服饰”补货，复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒灰蓝格+黑色216.6码，口袋布100%POLY涤纶印花绒黑丈青格275KG.口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格12.4KG。 2018年9月18日，原告根据被告指示向“康利来”供货，口袋布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒黑丈青格+灰色38KG，口袋布100%POLY涤纶印花绒灰蓝格22.5KG。 被告于2018年9月18日通过邮件对上述补货清单予以确认，并载明“大身的部分我司只帮忙承担针对异常补数中短码的1.5%，以待异常全部补出后我们会再总结算应付贵司多少金额”。 2018年5月2日，原告法定代表人张勇强就被告反馈的河南商丘摇粒绒面料品质问题答复“我公司，发河南商丘的布，我们已在复合厂，做过验货，所反映的问题，与实际不符，第三次送之前，我们一起去看布，已查反映问题”。2018年5月5日，张勇强就被告反馈的发至湖北森楠及河北邯郸的货物短码及克超重问题回复“我们所发的每车，在慧港复合厂，有所检验，与成衣厂反映问题实在是不太符合，所以成衣厂的数据，我是不认可的”。2018年8月19日，张勇强通过邮件告知被告“我再次告诉你，我们是生产厂家，你发邮件过来，对我来说，是不认可的，因为等我看到邮件的时候，不知道是什么时候了，因为这个订单，我们是没日没夜赶出来的，一直守在生产一线，所以我再次强调，你们以邮件形式，来告诉是无用的，一定要以电话或者面谈的形式”。 2018年7月27日，被告通过微信发送给原告一份清单，其中载明“所有的布最迟需在8/15前交清，目前还有1703874KGS未交，经和张总沟通，请和成协助赶黑丈青格灰，36000KGS（大身），请协助印花厂帮忙排版，灰蓝格尚欠89537.52KGS，黑丈青格尚欠44850KGS”，被告于同日回复“王姐，你请人帮忙做后，余下的，我在8月15日之前，也做不完呀”。 2018年9月11日，原告法定代表人张勇强在被告出具的两份《保函》“经查我司（绍兴君荣纺织有限公司）提供给贵司（绍兴宝廷纺织品有限公司）用于FFLK070523单的复合面料（100%涤印花摇粒绒复合100%素色舒棉绒）克重大多偏轻（要求355-365gsm，实际很多面料都没有达到此克重），如果因面料克重导致的任何索赔或其他相关责任全部由我司承担”中签字，并书写“具体数量以发爱帝验货报告为准”“具体数量以发建发验货报告为准”，并加盖公章。 2018年9月21日，被告通过微信发送给原告“B83006异常补数”清单，其中载明“大身黑灰蓝+黑色欠数合计1304.9码/663.7KG，大身黑丈青+灰色100.6码/508.9KG，口袋黑灰蓝欠款数91.6KG，口袋黑丈青欠数18.5KG”，并告知“张总，大身的欠数您还是没有送清…这若后面不够您再补就没时间了…”。 原告退货情况如下：2018年8月26日，原告从吉尔盛退次布片、裁片共计339.3KG。同日，原告从吉尔盛另退裁片、次布片共计272.9KG。2018年8月28日，原告从爱帝退回黑灰蓝及黑丈青次布及裁片共计186.2KG。2018年8月30日，原告从仙女服饰退回裁片及次布1587.7KG。2018年9月2日，原告从太和退回裁片及次布300.3KG。2018年10月12日，原告从吉尔盛退回裁片及次布1143.8KG。2018年10月15日，原告从仙女服饰退回次布794KG。2018年10月17日，原告从太和退回次布446.2KG。 2018年9月21日至2018年10月11日期间，厦门建发通商有限公司陆续从上海货运至美国洛杉矶，由此产生快船费差价共计1005000元。2018年10月7日，武汉爱帝针纺实业有限公司从上海货运至美国洛杉矶，产生快船费差价165600元。 被告提供2019年3月15日其（乙方）与厦门建发通商有限公司（甲方）签订的《扣款协议》一份，其中载明“甲方与乙方于2018年期间签订了编号为：R18-E037-BT.TH,R18-E038-BT.XNA,R18-E038-BT.XNB,R18-E038-BT.JES,R18-E039-BT.XNR1,R18-E039-BT.THR1,R18-E039-BT.JESR1的摇粒绒复合面料采购合同，由于出现色差、克重偏轻、纬斜等品质问题，给甲方造成巨大损失。经双方平等友好协商，乙方同意甲方采购合同的货款中扣除25万美金（折合人民币1675000）弥补甲方损失，乙方需按上述采购合同约定的数量和单价开具增值税发票”。 2019年4月1日，被告出具扣款协议给武汉爱帝针纺实业有限公司，其中载明“经核对FFLK订单对账尾款RMB1794340.1，但由于客人投诉所造成的损失，我司（绍兴宝廷）同意尾款扣损1141453.87元，贵司（武汉爱帝）只需付尾款RMB652886.23元。同时，如沟通前面异常补数面料有60360.37元贵司需补入库并支付我司货款的（此金额不含前面尾款），待补入后我司会重新开发票给贵司”。 2019年5月6日，原告法定代表人张勇强、被告法定代表人王如莹，被告代理人邵必华曾进行协商，双方交谈中对于补货原因、交货延期、面料克重、和成补货部分等均有较大争议。录音中原告法定代表人张勇强陈述“我跟你说，我连合同都是后面签的，日期写的前面的，我这样子被逼，被逼签的合同我都签过”，王如莹“哪会逼的，那个早就给你们的，早就给你们的数量，大哥”，张勇强“后面不是有一张合同我不是没签嘛，我到货交完了才来签的，不敢签嘛，为什么不敢签，明明就是来不及的东西还要再签嘛，你那个时候说签，没关系，形式主义，你签了以后可以付钱嘛”，王如莹“那没问题都付钱”，邵必华“还有这种倒签呐，合同写在前面”，张勇强“合同倒签的嘛”，王如莹“货都交完了，才签，才盖”，张勇强“倒签，因为没办法嘛，签下去不知道是什么嘛，因为明明这个货7月30日完不成的，我们货8月份才交完的，合同还要再在7月份签，那个时候我说我不签，是不签，我熬了一段时间，后来因为货款不付，没办法才来签的嘛，你那个时候说没有签公司钱不付嘛，后来就倒签”，王如莹“货都交完了还不签，你要请款一定要签了”。后续双方谈话中，张勇强还讲到“我这个9月11日签订的合同，日期上面写着7月30日，你那个事后说是没关系，只是形式一下，公司那边形式一下，现在是这个有快船费了，49万”。 原告陆续开具给被告的增值税专用发票金额共计16764438元。2019年6月6日，原告另开具1696114.9元的19份增值税发票，并于2019年6月11日邮寄给被告，2019年6月12日被告方王玲签收。后被告又将上述发票退回原告。原告自认，被告已向其支付货款共计15130802.3元。 本院认为，原、被告签订的五份《购销合同》，双方主体适格、意思表示真实、内容未违反法律、法规的强制性规定，应为合法有效。原告提供的送货单，大部分均有被告方王玲签字，虽被告认为王玲仅系一般工作人员，但根据被告工商登记情况，王玲系被告公司股东，且诉讼中原、被告提供的证据中均可以反映其实际参与了案涉交易的发送订单、催单、对账等工作，故本院认为王玲在原告提交的发货清单上签字的行为可以认定原告已履行交货义务。另根据原告提供的微信聊天记录与双方之间的邮件，可以证实原告后续补发货物的事实，且因邮件中被告均就发货品种、数量等予以了确定，故本院根据被告邮件所载附件列明的补货清单确认补货数量。综上，经核实扣除王玲未签字部分，内口袋未结算部分，确定原告向被告交付了复合布100%POLY涤纶印花贴梳棉绒共计184071.8KG以及753693.2码，口袋布100%POLY涤纶印花绒共计55306.7KG，货款共计18118183.6元。被告提供的8份退布清单原件，因未载明退还布料为复合布亦或口袋布，同时因合同中计价单位有两个，故本院酌情取平均值确定退布货款金额为142782.5元。故在扣除被告已支付的15130802.3元，以及原告收到的退布款142782.5元，被告应支付给原告剩余货款2844598.8元，对原告主张超过部分，本院不予支持。原告主张的利息损失，符合法律规定，但因中国人民银行贷款利率已取消，本院调整为按同期贷款市场报价利率计算。被告辩称，原告主张的货款中130多万元系补布而产生，并陈述该款项应在总金额中扣除的意见，本院认为，根据本案双方提供的证据，原告确实存在补货的情况，但被告所述系因原告提供的面料短码、纬斜、次品而导致补货的依据不足，且根据法律规定，买受人对出卖人交付的标的物应当在约定的异议期间内进行检验，如未约定的应当及时检验，本案原告提供的送货清单中备注载明货到七日内检验，被告方王玲在服装厂收到原告交付的面料后予以了确认，现服装加工厂已将原告交付的面料裁剪，故在无法排除加工过程损耗及其他原因的情形下，无法直接推断原告补货系因提供面料短码、纬斜或次品所导致，此外虽被告在邮件中多次表明其对补货部分不承担全部货款，但该表示系被告单方做出，未有证据证明原告承诺或认可对补货部分不收取款项，且原告在录音中及诉讼中也均予以否认，故本院对被告前述辩称意见，不予采纳。另被告辩称和成补货部分的费用应在原告货款中予以扣除的意见，本院认为，现有证据并不能证明和成补货的数量及金额，且在原告未予同意扣款的情形下，被告扣款的意见亦缺乏合同和法律依据，故被告前述辩称意见，本院不予采纳。被告其余辩称意见，因与其提起的反诉存在重合，本院在反诉部分予以具体阐述。 关于反诉。反诉原告主张的赔偿项目一：延迟交货产生的损失。首先，反诉原、被告之间签订共计五份合同，对于2018年3月31日及2018年4月18日签订的三份合同，双方无异议，对另两份落款日期为2018年5月7日和5月27日的合同，反诉被告陈述系在2018年9月11日补签。本院认为，反诉原告提供的录音中，反诉被告多次提及后面一份合同为倒签，且提及交货时间为7月30日，反诉原告方王如莹在录音中也陈述“货都交完了，才签，才盖”，故本院认为根据录音内容及合同交货时间，仅能认定落款时间为2018年5月25日的合同确系存在倒签的情况，基于此，在未有证据证明双方通过其他方式约定了具体交货时间的情形下，对反诉原告就该份合同要求反诉被告赔偿延迟交货损失的诉请，本院不予支持。另一份落款时间为2018年5月7日编号为BT-JR-B83006A-E039的合同，现无证据证明存在倒签的情形，对反诉被告就此辩称意见，本院不予采纳，根据该份合同约定，货物应当在2018年6月30日前交清，然实际最晚交货时间为2018年8月13日，故反诉被告确系存在迟延交货的情形。对另三份合同，编号为BT-JR-B83016-E037的合同，根据约定应当在2018年5月30日前交清，但实际最晚交货时间在2018年6月23日；编号为BT-JR-B83016-1的合同，根据约定应当在2018年6月30日前交清，但实际最晚交货时间在2018年8月9日；编号为BT-JR-B83015-1的合同，根据约定应当在2018年6月30日前交清，但实际最晚交货时间在2018年8月4日，故本院认为，对该三份合同，反诉被告也系存在迟延交货的情况。反诉被告辩称系因反诉原告多次更改购销合同项下订单数量导致交货延期，但根据反诉原告提供的邮件，可知订单数量最晚更改系在2018年3月，而双方之间的合同在此之后签订，故反诉被告应当对其在合同中签字的行为负责，对其前述辩称意见，本院不予采纳。 根据前述四份合同约定，反诉被告应当在合同约定的交货期内交货，若因面料交期延误而造成的误工费和空运费由双方协商解决。根据该约定，反诉被告应承担其因交货延期而产生的误工费和空运费。关于误工费，因反诉原告仅提供了其自行制作的清单而未提供其他证据，故本院不予支持。空运费即货运损失部分，反诉原告主张了快船费及原从武汉港转上海港出口的内陆费，其中内陆费因反诉原告仅提供复印件，故本院不予认定。快船费根据其提供的快船费差价通知并结合海关报关单、提单，本院对金额予以认定。因反诉原告存在四家面料供应商，上述快船费无法直接证明仅系反诉被告所导致，但考虑到反诉被告提供的四份合同项下货物确实存在迟延交货的情况，故本院根据四份合同项下迟延交货的面料数量、迟延交货的日期等违约情况并结合面料供应商数量酌情确定由反诉被告赔偿反诉原告货运损失25万元。 另反诉原告在该部分所主张的建发成衣退税损失，未有证据证明该部分损失需由反诉被告承担，故本院不予支持。 反诉原告主张的赔偿项目二：因克重偏轻所导致的客人赔偿费用。反诉原告向本院提交的两份保函中明确载明“经查送我司（绍兴君荣纺织有限公司）提供给贵司（绍兴宝廷纺织品有限公司）用于FFLK070523单的复合面料（100%涤纶印花摇粒绒复合100%素色舒棉绒）克重大多偏轻（要求355-365gsm,实际很多面料都没有达到此克重），如果因面料克重导致的任何索赔和其他相关责任全部由我司承担”。反诉被告提出该保函系被迫所签，但未有证据证明，故本院对该保函予以认定，根据保函所载内容，应当认为反诉被告提供的面料确系存在克重偏轻的情况。但同时根据保函所载内容，反诉被告法定代表人均载明“具体数量以发建发验货报告为准”“具体数量以发爱帝验货报告为准”，现反诉原告仅提供了客户为建发的验布报告，而未提供爱帝的验布报告，故反诉原告与爱帝间因面料克重所产生的赔偿损失问题，因无法确定具体数量，本院不予确认。反诉原告与建发间因面料克重所产生的赔款损失问题，本院认为，根据本院对反诉原告提供的验布报告的核算，抽样面料的克重均值确系未达到上述保函所载355-365gsm区间要求，故本院认为反诉被告提供的面料存在部分克重偏轻的状况。同时根据反诉原告提供的其与厦门建发通商有限公司的扣款协议，可以证明厦门建发通商有限公司从应付货款中扣除了1675000元以弥补损失。但因存在四家面料厂商，现有证据不足以证明各家面料厂商的供货数量，同时也无法判断各家面料供应商提供克重不符的面料占比问题，且扣款协议中载明的面料问题为“色差、克重偏轻、纬斜”，而反诉被告在保函中仅承诺就克重导致的索赔责任，故本院综合反诉被告的违约情况，酌情确定其赔偿反诉原告损失30万元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第一百三十八条、第一百五十三条、第一百五十五条、第一百五十八条、第一百五十九条、第一百六十一条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条、第二十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告绍兴宝廷纺织品有限公司应支付给原告绍兴君荣纺织有限公司货款2844598.8元，并支付自2019年6月5日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，于本判决生效之日起三十日内履行； 二、反诉被告绍兴君荣纺织有限公司应赔偿给反诉原告绍兴宝廷纺织品有限公司损失共计55万元，并支付自2019年7月16日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，于本判决生效之日起三十日内履行； 三、驳回原告绍兴君荣纺织有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回反诉原告绍兴宝廷纺织品有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费33438元，由原告绍兴君荣纺织有限公司负担4872元，由被告绍兴宝廷纺织品有限公司负担28566元，由被告负担部分应于本判决生效之日起七日内交纳至本院。反诉费依法减半收取11680元，由反诉原告绍兴宝廷纺织品有限公司负担8577元，由反诉被告绍兴君荣纺织有限公司负担3103元，由反诉被告负担部分应于本判决生效之日起七日内交纳至本院。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。 审 判 长  韩咪竹 人民陪审员  沈忠仙 人民陪审员  潘立洁 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  蒋文艳 附页： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。 第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。 第一百五十三条出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。 第一百五十五条出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依照本法第一百一十一条的规定要求承担违约责任。 第一百五十八条当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。 当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。 出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的，买受人不受前两款规定的通知时间的限制。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十五条当事人对标的物的检验期间未作约定，买受人签收的送货单、确认单等载明标的物数量、型号、规格的，人民法院应当根据合同法第一百五十七条的规定，认定买受人已对数量和外观瑕疵进行了检验，但有相反证据足以推翻的除外。 第二十三条标的物质量不符合约定，买受人依照合同法第一百一十一条的规定要求减少价款的，人民法院应予支持。当事人主张以符合约定的标的物和实际交付的标的物按交付时的市场价值计算差价的，人民法院应予支持。 价款已经支付，买受人主张返还减价后多出部分价款的，人民法院应予支持。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。