河北省邯郸市邯山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0402民初3151号 原告：张红伟，男，1968年11月2日出生，汉族，住邯郸市复兴区。 委托诉讼代理人：宁玮，河北睿安律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王欢，河北睿安律师事务所实习律师。 被告：邯郸市君汉装饰装修工程有限公司，住所地邯郸市丛台区联纺路永新里**。 法定代表人：李新，该公司董事长。 原告张红伟与被告邯郸市君汉装饰装修工程有限公司（以下简称君汉装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张红伟的委托诉讼代理人宁玮到庭参加诉讼，被告君汉装饰公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张红伟向本院提出诉讼请求：1.请求解除原告与被告邯郸市君汉装饰装修工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.请求被告邯郸市君汉装饰装修工程有限公司返还原告54397.20元装修款及利息损失190元（以54397.20元为基数，按年利率6%的标准计算，暂自2019年7月27日起计算至2019年8月17日，之后要求计算至被告实际履行之日止），以上共计54587元；3.本案诉讼费用由被告承担。当庭变更诉讼请求第二项，扣除被告已完成的工程改水电和防水共计5000元，要求被告返还装修款49397.20元及利息损失190元（以49397.20元为基数，按年利率6%的标准计算，暂自2019年7月27日起计算至2019年8月17日，之后要求计算至被告实际履行之日止）。事实和理由：2019年4月20日，张红伟、君汉装饰公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》。君汉装饰公司承包张红伟位于邯郸市美的时代城12号楼2-2201号房屋的装饰装修工程，君汉装饰公司应于2019年7月27日前交工。签订合同后，张红伟向君汉装饰公司共支付了54397.20元装修款，但君汉装饰公司怠于履行合同义务，至今仍未完工并无故撤场，导致合同目的不能实现。张红伟依据相关法律规定，特诉至法院，望判如所请。 君汉装饰公司未到庭，未提交答辩状。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。 张红伟提交如下证据： 1.原告张红伟身份证复印件1份，证明原告主体身份；2.邯郸市君汉装饰装修工程有限公司的企业信用公示信息复印件1份，证明被告主体身份；3.《家庭居室装饰装修工程施工合同》1份，证明君汉装饰公司承包张红伟位于时代城12-2-2201号房屋的装修工程，并承诺2019年7月27日完成装修；4.中国建设银行个人活期账户交易明细1份;当庭提交如下证据:5.刘清丽身份证复印件、结婚证复印件、情况说明各1份，证据4-5证明刘清丽系张红伟妻子，2019年4月20日签订合同当日刘清丽向君汉装饰公司支付时代城12-2-2201号房屋装修首期款54397.20元。 君汉装饰公司未提交证据。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年4月20日，张红伟与君汉装饰公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，发包方（以下简称甲方）张红伟；承包方（以下简称乙方）君汉装饰公司。合同约定，君汉装饰公司为张红伟装修位于邯郸市美的时代城12号楼2单元2201号房屋，工程装饰装修面积138㎡。工程承包，双方商定乙方包工，包括部分材料，甲方供应其余部分材料。工程期限90日，开工日期2019年4月26日，竣工日期2019年7月27日。合同工程造价为90622元。工程款支付方式，签订合同当日，付款比例60%、金额54397.2元；中期工程验收通过3日内，付款比例38%、金额34451.56元；竣工验收通过3日内，付款比例2%、金额1813.24元。合同还约定甲方义务、乙方义务、质量标准、工程验收等。违约责任约定，合同双方签字生效，双方必须严格遵守，如单方要求解除合同，解约方除承担对方的实际损失外，还应当按工程造价总金额的10%支付违约金。合同下方甲方处有张红伟签字，乙方处加盖有君汉装饰公司合同专用章，签订日期为2019年4月20日。君汉装饰有限公司工程管理手册中显示装修项目包括：改水电、防水、瓷砖、墙砖和地砖、木工、厨卫吊顶。合同签订当日，张红伟通过其妻子刘清丽名下的中国建设银行卡账号尾号为8146的银行卡向君汉装饰公司以转账方式支付54397.20元。2019年4月28日，君汉装饰公司施工人员到案涉房屋中进行施工。张红伟称其于2019年5月12日到案涉房屋查看装修施工时，发现君汉装饰公司在完成了改水电、墙固和防水的装修施工后，已单方撤场。后双方经协商未果，张红伟于2019年8月诉至本院，诉请如前。 在诉讼过程中，本院于2019年11月12日到房屋装修现场进行现场勘查。 本院认为，君汉装饰公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未向本院提交答辩状和任何证据，应视为其放弃质证及抗辩的权利，由此产生的法律后果应由君汉装饰公司自行承担。本案中，张红伟与君汉装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，系双方在自愿的基础上签订，未违反法律及强制性规定，属有效合同，双方应严格遵守并履行。合同签订后，张红伟按照合同约定履行了支付装修工程款的义务，但君汉装饰公司在收到款项后，未按约履行装修施工义务，且未与张红伟协商而单方撤场，君汉装饰公司的行为表示不再履行其约定义务，已构成违约，致使不能实现本案《家庭居室装饰装修工程施工合同》目的，故对张红伟要求解除与君汉装饰公司所签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》的诉请，本院予以支持。对于张红伟认可的君汉装饰公司已完成的改水电、墙固和防水的装修施工量价款问题，因已完成的装修施工量较小，如对上述工程装修价款进行鉴定确定，势必造成当事人诉讼成本增加的诉累。鉴于上述原因，根据本案现场勘察和照片反映的事实，综合考量，酌情确定张红伟的房屋已完成的改水电、墙固及防水的装修价款以5000元为宜。合同解除后，对于张红伟已支付的54397.20元装修款，扣减5000元后，君汉装饰公司应将剩余49397.20元装修款返还给张红伟。对于张红伟主张君汉装饰公司自起诉之日起至实际履行之日止按年利率6%计算利息的诉请，因双方在合同中对违约责任有约定，故本院予以支持。 综上所述，张红伟所诉，于法有据，依法予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、解除张红伟与邯郸市君汉装饰装修工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、邯郸市君汉装饰装修工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还张红伟装修款49397.20元并支付利息（以49397.2元为基数，自2019年8月21日起至实际履行完毕之日止按照年利率6%计算的利息）。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1165元，减半收取582.5元，由邯郸市君汉装饰装修工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉至河北省邯郸市中级人民法院。 审判员  吕秀珍 二〇一九年十一月十三日 书记员  王鹏飞 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。