广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0306民初14231号原告贺龙祥，男，汉族，1979年6月27日出生，身份证住址江苏省赣榆县，委托诉讼代理人刘藕英，广东达和律师事务所律师。被告一深圳思达尔智能家居科技有限公司，住所地深圳市宝安区新安街道自由路北一巷东方建富大厦**，统一社会信用代码91440300MA5EGFUF0M。法定代表人宛秋伟。被告二宛秋伟，男，身份证住址山西省太原市迎泽区，系被告一的股东。被告三匡鸿远，男，身份证住址广东省深圳市罗湖区，系被告一的股东。原告贺龙祥诉被告深圳思达尔智能家居科技有限公司（以下简称“思达尔公司”）、宛秋伟、匡鸿远装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人刘藕英到庭参加诉讼。被告二宛秋伟、被告三匡鸿远经合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告贺龙祥向本院提出诉讼请求，请求判令：1.原告与被告一签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同书》于原告起诉之日解除；2.被告一退还原告全部装修款人民币188723元；3.被告一向原告支付未按约定履行合同义务违约金人民币19800元；4.判被告一向原告支付未按约定履行合同给原告造成的损失（律师费）人民币5000元；5.被告一向原告支付工期延误（自2019年2月14日至2019年5月10日共计85天）违约金人民币4207.5元；6.被告二和被告三对被告一的债务承担连带清偿责任；7.本案诉讼费由三被告负担。具体事实与理由：2017年7月29日，原告委托赵俊红女士与被告一签订《思达尔家居限购特惠套餐预订合同》，并向被告一预付装修款订金人民币20000元。2018年9月15日，原告与被告一签订《家庭居室装饰装修工程施工合同书》，该装修合同第一条约定，被告一为原告位于深圳市宝安区溪头工业四路西侧松河瑞园1栋A座1002号房屋进行装修；第二条约定，工程承包方式为全包，即包工包料包家具；第三条约定，装修工程总价款为人民币198000元；第四条约定，开工日为2018年10月8日，工期为90个工作日，春节放假30天不计算工期，即竣工日为2019年2月14日。合同签订后，原告根据合同约定及被告一的通知，向被告一支付了装修款合计人民币168723元。但被告一在2018年12月15日收取原告装修款后停工至今，且没有任何人与原告联系后续装修事宜，原告多次向被告一催促，要求其尽快开工并按合同约定完工未果，原告前往被告一的经营场所发现已转移，且未告知新的办公地点，仅于2019年3月31日在微信群发布确定办公地点后就会及时通知大家的通知，后被告一的工作人员再也未与原告联系，对于原告的电话和微信，均不予理会。2019年4月份，原告发现被告一已被纳入失信人名单，已无继续履行合同的能力，为避免原告损失的进一步扩大，原告于2019年4月30日委托广东达和律师事务所向被告一发送律师函，要求其限期内与原告联系后续装修事宜，如未回复，原告有权另行委托其他装修公司对房屋进行装修，相关损失由被告一承担，但被告一拒绝签收该律师函，原告在被告一微信群发送的电子版律师函，被告一工作人员也未作任何回复。综上，被告一的行为已严重违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿原告的全部损失。被告二和被告三为被告一的股东，但并未实际出资，根据《公司法》第28条以及《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第22条第2款的规定，应对被告一的债务承担连带清偿责任。请求法院支持原告的诉讼请求。三被告均未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织了举证、质证。根据当事人的举证、质证意见及庭审陈述情况，本院认定事实如下：2017年7月29日，原告委托案外人赵俊红（甲方）与被告一思达尔公司（乙方）签订《思达尔家居限购特惠套餐预定合同（NO.0000527）》，约定：甲方向乙方预定装修位于松河瑞园的房屋，甲方在合同签订之日预付2万元作为订金，可冲抵甲方应缴纳的工程款，并有权获得乙方承诺赠送的相应产品清单及服务；合同有效期至2019年7月29日；甲方享有乙方提供的服务内容包括全屋套餐内家具免费送、海尔8大电器免费送、免设计费、免管理费上门量房费、有电梯的上楼费、垃圾清理费全免。预定合同签订当日，案外人赵俊红向被告一思达尔公司支付订金2万元，被告一思达尔公司出具收据（NO.206515）确认。2018年9月15日，原告作为发包方（甲方）、被告一作为承包方（乙方），双方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同书》，约定：乙方承包甲方位于深圳市宝安区溪头工业四路西侧松河瑞园1栋A座1002号房屋的家庭居室装饰装修工程，住宅建筑面积97.4平方米、框架结构、3房2厅1厨2卫。工程承包采取乙方全包（包工、包全部材料、宝窗帘灯具、包厨卫、包家具等）；合同总造价198000元（详见《预算表》），施工完成后根据双方签字认定的项目增减最终按实际工程量进行决算。工期为90个工作日（按实际可施工的日历天数计算），开工日期为2018年10月8日。施工图纸由甲方委托乙方设计。必须进行隐蔽工程和中期工程验收的项目有水、电线路工程（封闭前）、防水工程（铺贴磁砖前）、吊顶基础工程（饰面前）、门窗基础工程（饰面前）、细木基础工程（饰面前）、瓦工完成等。工程款支付方式为签订施工合同当日支付总造价65%即128700元、工程进度过半（指水电管线全部铺设完成、墙面和顶面管线全部铺设完成、瓦工铺贴完成）支付总造价30%即59400元、整装家具送货前及硬装洁具送货前支付总造价5%即9900元。一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任，因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担；同时违约方应支付对方本合同整体家装造价金额10%的违约金。甲方未按合同约定期限支付工程款或因甲方其他原因导致工期延误，每延误一日，应当向乙方支付工程合同金额0.25‰的违约金；由于乙方责任延误工期的，每延误一日，由乙方支付给甲方工程合同金额0.25‰的违约金。合同附件包括工程预算表、主材配置表及设计图纸。但该工程预算表、主材配置表仅列明施工项目及配置品牌规格，并未列明分项价格。原告向被告一思达尔公司支付工程款共计188723元。其中，预付订金转化为工程款2万元；合同签订当日，支付工程首期款1万元；2018年10月9日，支付工程首期款98700元；2018年12月14日、2018年12月15日分别支付中期款3万元、30023元。合同签订后，涉案工程所在小区管理处就涉案房产装修发出《施工许可证》。原告主张被告一思达尔公司于2018年10月9日进场施工。2018年12月14日，被告一思达尔公司通知支付中期款时，向原告出具《松河瑞园1栋A座1002主材时间表》，确定各项主材的计划2018年12月21日至2019年1月16日期间安装，并备注交尾款后10天内安装。2018年12月15日后，被告一思达尔公司未再进行任何施工，具体退场时间无法确认。庭审中，原告确认水电线路铺设、洗手间及厨房防水等掩蔽工程已完成，并验收；但主张其他项目未开始施工，地面、墙面为开发商，地面的状态，主材未进场。被告一思达尔公司退场时，双方并未核对工程量，亦未结算工程款。2018年12月22日至2019年4月10日期间，原告多次通过微信催促被告一思达尔公司继续施工。原告在支付中期款后，2019年1月、3月，原告通过微信询问施工许可证已过期、承诺期限已到，但尚未恢复施工的事情，并通过微信发送装修现场状态的照片，而被告一思达尔公司并未反驳，仅表示在等待确定工作安排。2019年4月26日，原告作为甲方、广东达和律师事务所作为乙方，双方签订《民事委托合同》，约定乙方接受甲方委托指派刘藕英律师代理与被告一思达尔公司房屋装修合同纠纷案，甲方在签订合同时一次性支付前期办案费及律师费5000元。原告于2019年4月28日向广东达和律师事务所支付律师费5000元，并提供发票予以证明。2019年4月30日，原告委托诉讼代理人向被告一思达尔公司发出《律师函》，要求被告一思达尔公司继续履行装修合同，并支付逾期完工违约金。2019年5月1日，该函快递件退回，显示因迁移新址不明经电联拒收。原告于2019年4月30日通过微信向被告一思达尔公司发送上述《律师函》，被告一思达尔公司未予回应。庭审中，原告确认已另行委托第三方进行涉案房屋装修施工，且已完工，原告准备入住使用。另查，1.原告提交视频资料用以说明停工后现场情况。该视频未显示具体拍摄日期，但视频内容显示，涉案房屋墙面、顶面已涂刷界面漆，厨房及卫生间墙面已贴磁砖。2.被告一深圳思达尔智能家居科技有限公司成立于2017年4月24日，注册资本为500万人民币，企业类型为有限责任公司，被告二宛秋伟为法定代表人及股东（持股比例51%）、被告三匡鸿远为股东（持股比例49%）。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。三被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，可视为放弃对原告主张的事实进行答辩及对原告提供的证据进行举证、质证的权利。原告与被告一思达尔公司就涉案房产室内装修签署的《家庭居室装饰装修工程施工合同书》为双方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面遵照履行。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”本案中，原告确认被告一在未完成施工的情况下退场后，原告已对房产另行装修并准备入住，涉案合同客观上已无法继续履行，原告诉请确认该合同已解除，本院予以支持。合同自通知到达对方时解除，结合原告起诉状送达被告一的时间，本院确认双方《家庭居室装饰装修工程施工合同书》于2019年9月24日解除。关于装修款是否应退还的问题。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原告主张被告应向其退还全部装修款188723元，原告对自己提出的主张，有责任提供证据。经查，被告一思达尔公司已撤离涉案工程现场，撤场时双方未核对已完工程量，亦未结算工程款。涉案工程现场已经原告另行装修并准备入住，亦不具备鉴定条件。庭审中，经法庭询问，原告未提供另行委托第三方进行施工具体情况的相关材料。原告2019年1月、3月通过微信催促被告一思达尔公司继续施工并发送装修现场状态的照片，被告一思达尔公司未予反驳，视为被告一思达尔公司对微信照片中的停工时现场状态无异议。原告按合同约定向被告支付了首期及中期工程款，现有证据未表明原告存在违约行为，被告一思达尔公司作为施工方，未在合同期限内完成施工内容，经原告催促的情况下仍未在其承诺的期限内完工，构成违约。依据本案现有证据，本院酌定被告一思达尔公司返还原告工程款109523元。原告依据合同约定，主张违约方被告一思达尔公司支付合同总价10%的违约金19800元，本院予以支持。关于原告的其他诉讼请求。一、涉案合同解除后，违约方被告一思达尔公司承担合同总价10%的根本违约责任，原告未就其实际损失提交任何证据，无法确认约定的违约金是否不足以弥补其损失，原告主张被告一思达尔公司支付工期延误违约金的诉讼请求，本院不予支持。二、原告诉请被告支付律师费，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。三、被告一思达尔公司是依法成立的有限责任公司，以公司的资产对外承担法律责任，原告仅依据被告二宛秋伟、被告三匡鸿远是被告一的股东即要求其对被告一思达尔公司的债务承担连带清偿责任，没有依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、确认原告贺龙祥与被告一深圳思达尔智能家居科技有限公司于2018年9月15日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同书》于2019年9月24日解除；二、被告一深圳思达尔智能家居科技有限公司在本判决生效之日起七日内向原告贺龙祥返还工程款109523元；三、被告一深圳思达尔智能家居科技有限公司在本判决生效之日起七日内向原告贺龙祥支付违约金19800元；四、驳回原告贺龙祥的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币4565.95元、公告费人民币300元，由被告一深圳思达尔智能家居科技有限公司负担受理费2712元、公告费300元，由原告负担受理费1853.95元。受理费原告已预交4565.95元，其中人民币2712元由本院予以退回。被告一深圳思达尔智能家居科技有限公司应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费人民币2712元，拒不缴纳的，本院依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 长 娄   靓人民陪审员 杨 剑 明人民陪审员 赵   巍二〇一九年十一月二十日书 记 员 陈炯（兼）书 记 员 陈 丽 君附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。