广东省广州市增城区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0118民初4902号原告：杨志腾，男，1984年11月28日出生，汉族，住广东省广州市白云区。被告：广州艺轩装饰工程有限公司，住所地广东省广州市增城区新塘镇新新大道南32号武林厨神大厦7层704房。法定代表人：付世阳。被告：付建波，男，1989年1月2日出生，汉族，住四川省开江县。原告杨志腾诉被告广州艺轩装饰工程有限公司、付建波装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨志腾、被告广州艺轩装饰工程有限公司的法定代表人付世阳到庭参加诉讼；被告付建波经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨志腾的诉讼请求为：一、终止与被告签订房屋装修合同，金额为83363.96元；二、被告退还没有装修好的装修工程款合计36725.492元；三、被告没有按照合同装修支付违约金3万元；四、诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告于2019年11月3日签订装修房屋施工合同，原告于2019年10月18日和10月27日分别支付500元诚意金及支付10000元装修定金，并支付了装修首期工程款和第二、三、四期的工程款总计81696.96元给被告用于广州市增城区永宁街金地浅山院6栋1704房的房屋装修。2019年11月3日被告开始对该房屋进行装修，装修期间被告对装修工程监理不到位而且未按照合同上交付日期装修好房屋，因为疫情原因导致推迟完工，原告给予理解。但在2020年5月5日起一直联系不到被告，原告后来得知被告公司已搬清公司走人，现在员工也找不到老板。现原告要求解除合同，因为约定交房日期是5月底，原告订家私家电要在6月5日进场，现在必须解除合同另找装修人员再进行装修，要求该公司退还没施工的工程金额36725.49元违约金和损失3万元。为此，原告诉至法院，望判如所请。被告广州艺轩装饰工程有限公司辩称：一、原告方的装修工程款以及施工情况有待查实；二、被告认为本案原告没有缴付款的记录，而且收据原件只有三张，被告要求看手机微信截图；三、针对原告说涉案房屋装修很多没做要核实；四、合同没有履行完毕是由于被告方经济出现问题。被告付建波未答辩。经审理查明：2019年11月13日，原告杨志腾（甲方）与被告广州艺轩装饰工程有限公司（乙方）签订的《艺轩装饰设计施工合同》，载明“……一、工程概况……工程施工地点金地浅山院6栋1704房……1.4双方商定本工程工期90个工作日，乙方按时、保质、保量完成全部已报价及安装项目。1.4.1凡遇节假日、物业管理不允许施工以及不可抗力因素影响无法正常施工，则施工工期顺延。1.4.2因乙方原因无故停工的，工期不顺延。……八、违约责任8.2因乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付100元/天的违约金。（最长时间不超过30天）……九、工程款项及支付方式9.1合同总价83364元（实际金额是83363.96元），约定付款方式如下：首期付款时间是合同签订当日，付款比例占总金额的40%共33345.7元，二期款付款时间是水电完工（安装除外）付款比例占总金额的20%共16672.85元，三期款付款时间是泥水完工（门洞和造型除外），付款比例占总金额的20%共16672.85元，四期款付款时间是天花完工（批灰前），付款比例占总金额的18%共15005.56元，尾款付款时间是验收合格当日，付款比例占总金额的2%共1667元。原告向被告一共转账人民币81696.96元整。《收据》证明被告已经收到了原告的转账。房屋照片证明房屋的现状以及房屋的完工情况。原告提供：1、《装修主材预算表》和《装修工程预算表》证明被告装修原告房屋时所出的预算表；2、原告自行制作的《主材预算没有做的》总金额15695.3元；《工程预算没有做的》总金额21030.2元，合计没有做的工程对应工程款为36725.5元审理中，原告陈述以下事实：一、直到4月16日第三期工程款等，门和天花被告都没有做，后面被告一直说5月1日之后再做，结果之后就联系不上被告了。二、原告方就现在房屋的装修状态已经报警了，具体的房屋现状警方已经拍照。三、原告方总共支付的工程款是81696.96元，与五张收据的总金额对应。四、11月3日支付首期，一周后被告进场装修。五、原告不向法院申请对还没有装修好的部分进行评估鉴定。被告陈述，合同没有履行完毕装修是因为自身经济有问题。2020年6月8日，原告提起本案诉讼。本院认为：杨志腾与广州艺轩装饰工程有限公司之间签订的《艺轩装饰设计施工合同》，本院综合装修房屋的面积以及装修款金额，及涉案房屋的装修用途，涉案合同应为合法有效合同。现原告提起诉讼，要求终止与涉案装修合同，根据广州艺轩装饰工程有限公司自认，其未能依约完成装修义务，其明显存在过错，且广州艺轩装饰工程有限公司陈述其经济条件已经恶化，不再从事装修行业，表明广州艺轩装饰工程有限公司已经丧失履约能力，涉案装修合同目的已无法实现，故对于原告要求解除涉案装修合同的主张，本院予以支持。原告的第二项诉讼请求中要求被告退还没有装修好的装修工程款合计36725.492元，杨志腾提供了被告未完成工程量及材料的表格，但上述表格中并无广州艺轩装饰工程有限公司签名确认，且广州艺轩装饰工程有限公司当庭不承认上述表格内容及金额，同时，杨志腾不向本院申请对未完成工程量的工程造价及已完成工程量的工程造价进行司法鉴定，因此《主材预算没有做的》、《工程预算没有做的》在没有其他证据予以佐证的情况下，杨志腾主张的金额，依据不足，本院不予采纳。但因广州艺轩装饰工程有限公司确认涉案工程并未装修完毕，上述事实存在，故本院综合合同约定总款项83364元，及原告已付款项81696.96元，本院酌定上述款项为10000元。至于杨志腾的第三项诉讼请求中要求被告支付违约金3万元，杨志腾明确上述违约金构成为：1、广州艺轩装饰工程有限公司导致其误工的损失；2、按照合同约定计算违约金。关于第1点，杨志腾并无相应证据予以证实，本院不予采纳。至于第2点，根据双方按照合同第8点第2条约定违约金计算方式，合同在2019年11月3日签订，即使按90个工作日的工期计算，至杨志腾立案也已经届满，且广州艺轩装饰工程有限公司自认其经济出现困难，延期竣工并非杨志腾原因所致，故上述违约金为3000元。至于本案的责任主体，被告付建波并非涉案合同的签约方，且付建波也非装修费用的收取人，故杨志腾要求付建波承担义务，于法无据，本院不予支持。综上所述，被告付建波经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告杨志腾与被告广州艺轩装饰工程有限公司签订的《艺轩装饰设计施工合同》；二、被告广州艺轩装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告杨志腾退还未装修好的装修工程款10000元；三、被告广州艺轩装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告杨志腾支付违约金3000元；四、驳回原告杨志腾的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费942元，由被告广州艺轩装饰工程有限公司负担150元，由原告杨志腾负担792元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员 刘 勋二〇二〇年十月十九日书记员 刘耀允附相关法律条文：《中华人民共和国民法通则》第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项有以下情形之一的，当时人可以解除合同：（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。