江苏省灌云县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0723民初3386号原告：江苏高兴建设工程有限公司，住所地，连云港市花果山大道17号连云港市科技创业城3号楼16楼1608室，统一社会信用代码91320706139248692K。法定代表人：高庆军，该公司总经理。委托诉讼代理人：高龙，男，汉族，住连云港市海州区。委托诉讼代理人：于智文，江苏善典律师事务所律师。被告:席宇流，男，汉族，住连云港市海州区浦和路4-6号。被告：席银晨，男，汉族，住连云港市海州区浦和路4-6号。被告：席银浩，男，汉族，住连云港市海州区浦和路4-6号。三被告共同委托诉讼代理人：高能，上海创远律师事务所律师。原告江苏高兴建设工程有限公司（以下简称为高兴公司）与被告席宇流、席银晨、席银浩追偿权纠纷一案，连云港市海州区人民法院立案受理后作出（2020）苏0706民初2031号民事裁定书，将该案移送本院审理。本院于2020年7月10日立案受理后，依法适用简易程序于2020年9月21日公开开庭进行了审理。原告高兴公司委托诉讼代理人高龙、于智文，被告席宇流、席银晨、席银浩共同委托诉讼代理人高能均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告高兴公司向本院提出诉讼请求：1.被告席宇流偿还原告代其支付的147102.52元及利息（以147102.52元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2020年4月21日计算至实际给付之日）；2.被告席银晨、席银浩对被告席宇流上述债务承担连带责任；3.被告承担诉讼费用。事实与理由：2011年10月，原告与江苏润通置业有限公司签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建对方开发的灌云县“生态嘉缘”小区工程项目。2013年4月，原告与被告席宇流签订《建设工程内部责任协议》，约定由被告席宇流以承包人（施工总承包）身份，以包工包料、自负盈亏方式承建“生态嘉缘”小区工程项目。被告于2018年3月23日向原告出具《承诺书》，承诺与上述工程有关的债权债务等均由被告席宇流承担，如因被告或上述工程给原告造成损失，或有关部门认定原告承担责任，均由被告承担赔偿责任，被告席银晨、席银浩承担连带责任。2016年12月，被告将其承建的“生态嘉缘”小区工程中的部分钢管脚手架工程发包给孙茂敏施工，后因被告欠付部分工程款，孙茂敏将原、被告诉至灌云县人民法院，后经两级法院审理，判决原告向孙茂敏支付工程款140400元。后因被告未履行上述判决确定的付款义务，孙茂敏向灌云县人民法院申请强制执行，灌云县人民法院于2020年1月通过中国银行扣划原告银行存款147102.52元。2020年1月20日，原告收到灌云县人民法院（2019）苏0723执3213号结案通知书，对于原告代被告支付的上述代偿款，虽经原告催要，但被告至今未将上述款项偿还给原告。原告主张的款项，是被告在承建“生态嘉缘”小区工程实际施工过程中形成的债务，依据双方签订的《建设工程内部责任协议》及被告出具的《承诺书》约定及有关法律规定，应由施工承包人即被告席宇流承担，在原告垫付上述执行款项后，有权向被告席宇流追偿，被告席银晨、席银浩应承担连带责任。被告席宇流、席银晨、席银浩共同辩称，原告诉求没有事实和法律依据。第一，二审法院的终审判决认定被告席宇流履行的是职务行为，原告给付案外人孙茂敏的款项系法院的生效判决确定应由原告履行的给付义务，并非是原告代被告席宇流给付案外人的。第二，原告与被告席宇流签订的内部协议违反法律规定，系无效协议。故被告席银晨、席银浩对无效协议所承诺的内容，也应属无效，不应当对其承担连带责任。综上，请求法庭依法驳回原告的诉讼请求。原告高兴公司举证提交《建设工程内部责任协议》、承诺书、（2019）苏0723民初305号民事判决书、（2019）苏07民终2897号民事判决书、国内支付业务付款回单、（2019）苏0723执3213号结案通知书、章交接单，本院组织进行了质证，结合证据和当事人陈述，本院经审理认定事实如下：2013年4月20日，被告席宇流与原告高兴公司签订《建设工程内部责任协议》，约定席宇流为江苏润通置业有限公司开发的生态嘉缘小区工程的施工承包人，承包方式为施工总承包，自负盈亏。根据本工程的施工条件，席宇流必须具备垫资能力。高兴公司根据建设单位支付的工程款，采用专款专用，席宇流应上缴给高兴公司工程管理费，按工程总价1%计取，其他一切费用如国家税金等均由席宇流自行缴纳。2018年3月23日，被告席宇流向原告高兴公司出具承诺书，载明:本人席宇流以实际施工人身份，承建贵公司承包的海州区“枫林绿洲小区”（以总工程款的0.6%上缴管理费）和灌云县“生态嘉缘小区”（以总工程款的1%上缴管理费）工程，由本人包工包料、自主经营、自负盈亏。但必须服从公司管理，工程款专款专用。本人承诺与上述工程有关的债权债务由本人承担，如因本人或上述工程给贵公司造成损失，或有关部门认定贵公司承担责任，均由本人承担赔偿责任。本人提供儿子席银晨、席银浩为本人的保证人，为本人的上述债务及一切责任提供连带责任保证，贵公司可以直接向本人或保证人主张权利。被告席宇流作为承诺人，被告席银浩、席银晨作为担保人均在承诺书中签名。案外人孙茂敏施工生态嘉缘小区中部分脚手架工程，孙茂敏于2019年1月9日诉至本院，主张要求高兴公司承担因工程超期造成的损失，本院经审理作出（2019）苏0723民初305号民事判决书，判决高兴公司给付孙茂敏140400元。该案上诉后经连云港市中级人民法院审理，作出（2019）苏07民终2897号民事判决书，维持原审判决。2020年1月19日，本院扣划高兴公司银行账户中147102.52元用于履行（2019）苏0723民初305号民事判决书中确定的债务。本院认为，关于高兴公司与席宇流之间的关系，虽然在此前诉讼中高兴公司与席宇流均陈述席宇流在生态嘉缘小区工程中履行的是职务行为，但从本案中高兴公司举证的《建设工程内部责任协议》、承诺书及“江苏高兴建设工程有限公司灌云县生态嘉缘项目部”章交接单来看，席宇流系作为实际施工人借用高兴公司资质承建生态嘉缘小区工程，双方之间形成挂靠关系。席宇流向高兴公司出具承诺书，承诺与生态嘉缘小区工程相关的债权债务由其承担，席银浩、席银晨就席宇流所负债务承担连带责任。此承诺书是席宇流与高兴公司就生态嘉缘小区工程中产生的债务责任如何承担作出的约定，也是席银浩、席银晨就席宇流所负债务愿意承担连带责任的约定，该约定对相关主体均产生效力，故对高兴公司已经向生态嘉缘小区工程中脚手架施工人孙茂敏履行的义务，应由席宇流承担偿还责任，即由席宇流偿还147102.52元。关于利息，席宇流未及时向高兴公司偿还确给高兴公司造成损失，但高兴公司并未举证证明其在履行义务后向席宇流催要，本院支持以147102.52元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2020年5月14日（高兴公司向连云港市海州区人民法院就本案起诉之日）计算至实际给付之日，被告席宇流亦应就此向高兴公司承担偿还责任。被告席银浩、席银晨应按照承诺书约定就席宇流上述债务承担连带偿还责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告席宇流于本判决生效之日起十日内偿还原告江苏高兴建设工程有限公司147102.52元并承担利息（以147102.52元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2020年5月14日计算至实际给付之日）；二、被告席银浩、席银晨就被告席宇流上述债务向原告江苏高兴建设工程有限公司承担连带责任；三、驳回原告江苏高兴建设工程有限公司其他的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1620元（已减半收取），由被告席宇流、席银浩、席银晨连带负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按双方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省连云港市中级人民法院开户行：农行苍梧支行营业部，账号：1044××××9094。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审判员 孙 静二〇二〇年十月七日书记员 孙金磊法律条文及上诉须知附录一、法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用的通知》第二条的规定，报江苏省连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。附履行账号账户名称：灌云县人民法院账号：3207××××2540开户行：江苏灌云农村商业银行股份有限公司营业部