福建省泉州市洛江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0504民初122号 原告：蔡文聘，男，1987年1月8日出生，汉族，住福建省泉州市鲤城区。 委托诉讼代理人：吴晓慧（蔡文聘妻子），住福建省泉州市鲤城区。 被告：福建省尚云亿家居家工程有限公司，住所地福建省泉州市丰泽区高新产业园内区E-13地块。 法定代表人：林武臣。 原告蔡文聘与被告福建省尚云亿家居家工程有限公司（以下简称尚云亿公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案后，依法适用普通程序审理。诉讼中，因受新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力因素的影响，本院于2020年2月3日作出裁定：本案中止诉讼，后于2020年5月13日恢复诉讼，并于2020年8月21日公开开庭进行了审理。原告蔡文聘及其委托诉讼代理人吴晓慧到庭参加诉讼，被告尚云亿公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蔡文聘向本院提出诉讼请求：1.判令尚云亿公司退还工程款3万元；2.判令尚云亿公司支付违约金2.4万元；3.本案诉讼费由尚云亿公司承担。事实与理由：2018年9月16日，蔡文聘与尚云亿公司签订《整体家装工程施工合同》，约定：尚云亿公司承包蔡文聘位于泉州市洛江区××＃××号房屋的整体家装施工工程；工程总工期140天；整装合同金额24万元；尚云亿公司应严格按照国家有关法律法规及施工规范进行施工，确保按时、按质、安全完成本合同约定的工程内容；合同一经签订，双方均无权单方面解除合同，否则，违约方须向对方支付合同总额10%的违约金。合同签订后，蔡文聘依约支付了首期工程款18万元，但尚云亿公司仅施工部分工程就开始无故停工。经蔡文聘多次催促，尚云亿公司迟迟无法恢复正常施工。2019年7月份，尚云亿公司向蔡文聘出具《大江盛世7栋1205情况说明》一份，明确表示未完成工程部分不再施工，并自行核算已完成装修费用为153100元，承诺退款3万元。尚云亿公司无故拖延工期且单方终止合同的行为已构成违约，依法应当承担退还工程款并承担违约责任。蔡文聘故起诉，望判如诉请。 尚云亿公司未作答辩。 当事人围绕诉讼请求向本院提供了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。蔡文聘围绕诉讼请求提交如下证据： 1.蔡文聘居民身份证一份，证明蔡文聘诉讼主体资格； 2.国家企业信息公示系统企业信息公示报告一份，证明尚云亿公司主体资格； 3.《福建省尚云亿家居家工程有限公司【居家工程】整装模式施工合同》一份，证明2018年9月16日，蔡文聘与尚云亿公司订立合同，约定尚云亿公司承包蔡文聘位于泉州市洛江区××＃××号房屋的整体家装施工工程的事实及双方权利义务的具体约定； 4.收据及账户明细各一份，证明尚云亿公司收取蔡文聘首期工程款18万元的事实； 5.大江盛世B区7#1205后期施工安排、大江盛世7栋1205情况说明各一份，证明尚云亿公司单方解除合同并承诺退还工程款3万元的事实； 当庭提交6.中国建设银行个人活期账户全部交易明细一份，证明蔡文聘分别于2018年6月23日分别支付款项3.5万元、5万元，于2018年9月16日支付款项9.5万元； 当庭提供7.吴晓慧与高硕的微信聊天记录（光盘）一份，证明尚云亿公司延长工期的事实； 当庭提供8.吴晓慧、蔡文聘与高硕、孙智强的微信聊天记录（光盘）一份，证明尚云亿公司将工期从2019年3月延长至2019年7月15日的事实； 当庭提供9.施工项目报价表一份，证明尚云亿公司承包的范围。 尚云亿公司未提供证据。 对上述证据，本院认证如下：尚云亿公司未依传票时间到庭参加诉讼，又未在本院指定的期限内提出异议并提交证据，视为自愿放弃举证、质证的权利。蔡文聘提供的证据1-6、9来源合法、内容真实、与本案具有关联性，本院予以确认；蔡文聘提供的证据7、8，因未提供证据证明高硕系尚云亿公司的员工及该微信号属于高硕、孙智强，故对该证据不予确认，不能作为认定事实的依据。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年6月23日，蔡文聘向尚云亿公司支付款项8.5万元。2018年9月16日，蔡文聘与尚云亿公司签订《福建省尚云亿家居家工程有限公司【居家工程】整装模式施工合同》一份，约定：蔡文聘委托尚云亿公司装修位于××＃××号房产，工期为140个工作日，整装合同价款24万元（不含税）；本合同工期以开工日期（实际进场）之日起计算，除蔡文聘特殊要求外，双方签订合同5日内进场开工；工程款支付方式：合同签订后，蔡文聘支付合同总额的75%（含定金），双方中期验收合格后3日内，蔡文聘支付合同总额的23%（含双方确认的中期增减项目），逾期不办理的予以停工处理。中期验收是指水电路改造完毕、防水工程完毕、橱柜、门精确测量结束、厨房、卫生间的墙砖铺设完毕。工程竣工验收合格后5日内，蔡文聘支付剩余价款2%（包括中期后双方确认的增项款），并办理保修手续，若蔡文聘逾期未交尾期款，视为自动放弃保修权利；合同签订后，双方均无权单方解除合同，否则，违约方须支付合同总额的10%的违约金，合同已经履行的部分按合同约定计价；由于一方原因导致延期的，违约金按合同折扣后成交金额的日万分之五支付。经双方商定签订延期单的，计算工程延误期时，应剔除相关延期单所含日期。合同签订后，蔡文聘依约支付首期款9.5万元。尚云亿公司依约进场施工。后尚云亿公司出具大江盛世B区7#1205后期施工安排表，承诺木作施工时间为5月5日-10日，泥水施工时间为5月10日-24日，木地板安装、美缝、家具进场安装收尾，保洁7月10日交付验收等。2019年7月，尚云亿公司出具××栋××情况说明，载明：“××栋××业主交首期款180000元，现在施工结算。依据现场情况施工，装修费用153100元，因为施工延期及部分泥水、美缝、保洁等业主自己负责。根据双方协议退款30000元整给业主，分两个月（8月9月）给业主付清。同时装饰公司负责甲醛治理。”截止至起诉之日，尚云亿公司未退还3万元。 本院认为，蔡文聘与尚云亿公司之间的承揽合同关系，主体适格，意思表示真实，内容未违反法律法规强制性效力性规定，应认定合法有效。合同有效，对双方当事人均具有法律约束力。蔡文聘依约支付了工程款，尚云亿公司应依约完成承揽工作。根据蔡文聘提供的大江盛世7栋1205情况说明的记载，尚云亿公司未依约完成施工且承诺于退还工程款3万元，故蔡文聘要求尚云亿公司退还工程款3万元的诉求，与事实相符，应予支持。虽然合同约定若单方解除合同的，违约方应支付合同价款的10%作为违约金，但蔡文聘未能举证证明其损失的具体数额，该违约金约定过高，应予调整。庭审中，蔡文聘陈述若法院认为违约金过高，则违约金应按日万分之五计付自2018年11月26日起算至法院判决确认之日止。根据合同关于开工日期为合同签订5日内及工期为140个工作日的约定，涉案合同于2018年9月16日签订，则合同约定的开工日期应为2018年9月20日前，竣工日期为2019年4月16日。根据合同关于尚云亿公司延长工期应按日万分之五支付违约金的约定，涉案违约金应调整为按日万分之五计付自2019年4月17日起至本判决确认之日止。故蔡文聘诉求的违约金，合理部分，应予支持，超过部分，应予驳回。尚云亿公司经合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、第一百一十九条、第一百三十一条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下： 一、福建省尚云亿家居家工程有限公司应在本判决生效之日起十日内退还蔡文聘工程款3万元，并按日万分之五计付自2019年4月17日起至本判决确定之日止的违约金。 二、驳回蔡文聘的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1150元，由蔡文聘负担400元，福建省尚云亿家居家工程有限公司负担750元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长  林晓玲 人民陪审员  杜科旭 人民陪审员  郭荣进 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员  黄永继 附：本案适用的主要法律条文及申请执行提示 《中华人民共和国民法总则》 第一百一十八条民事主体依法享有债权。 债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。 第一百一十九条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。 第一百三十一条民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务。 第一百七十六条民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。