河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0184民初7103号原告：李坤飞，男，1986年10月21日出生，汉族，住郑州市高新技术开发区。委托诉讼代理人：张娟，女，1978年12月14日出生，汉族，住河南省新密市，系原告李坤飞之妻。被告：祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司，住所地河南省郑州市郑东新区永平路19号10号楼2单元17层84号。负责人：王文静。被告：娄卫义，男，1982年4月16日出生，汉族，住河南省通许县。被告：秦瑞敏，女，1986年7月13日出生，汉族，住河南省南乐县。原告李坤飞与被告祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司、娄卫义、秦瑞敏装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月10日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李坤飞及其委托诉讼代理人张娟，被告娄卫义到庭参加诉讼。被告祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司、秦瑞敏经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李坤飞向本院提出诉讼请求：一、判令被告返还装修款10000元。二、判令被告支付原告合同违约金38400元。三、判令被告支付原告因合同违约导致的6个月租房费用，合计10200元。四、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2019年9月26日同被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》,合同约定由被告承包原告的位于新郑市龙湖镇融侨城二期17号1单元402室的家庭装修项目，合同价款为192000元，其中包括全屋订制柜子30000元，工程承包采取由被告包工包全部材料的方式，工期期限60天，开工时间2019年9月25日起至2019年11月25日竣工，补充条款，主材安装顺延一个月。双方约定合同生效后，由原告向被告支付首期装修款550000元，后期每完成一项，验收合格后，结清该项费用。签约时，被告娄卫义诱导原告按四期支付方式填写合同，签合同时首付款50000元，二期款80000元，三期款50000元，尾12000元。双方并未协商支付方式，从签约到施工，原告从未接触到被告祯典装饰设计(北京)有限公司河南分公司其他的工作人员，一直和被告员工娄卫义联系，首期装修款，签合同时，原告已经转账至被告公司账户。装修工程开始后，被告娄卫义要求原告把其余装修款项转账至被告娄卫义及其妻子秦瑞敏的个人账户，理由是替公司代收，他本人会转给公司，骗取原告信任。从2019年9月26日合同签订截止到2019年12月30日，原告向被告公司和被告娄卫义分15次共计支付装修款189948元，实际进行的工程仅有地暖、地砖(部分)、墙砖、吊顶、隔断、水电、更换入户门、订制衣柜，价值不足80000元。其中被告公司祯典装饰设计(北京)有限公司河南分公司收款50000元，被告娄卫义及其妻子个人收款139948元，原告仅差被告装修款项2052元。装修期间，被告娄卫义以欺骗公司祯典装饰设计(北京)有限公司河南分公司的方式，告知公司，原告缴纳首期装修款50000元后，原告拒绝缴纳剩余装修款项。被告娄卫义又欺骗原告，以被告祯典装饰设计(北京)有限公司河南分公司面临倒闭，把装修款交给公司不安全为由，骗取原告信任，擅自改变收款方式，私收原告139948元装修款项挪为他用，被告娄卫义用收取原告的装修款购置一辆二手凯美瑞轿车，花费100000元，仅用部分资金用作给原告进行装修，使用劣质材料，同签订合同时的施工用料和施工质量严重不符。2020年春节疫情过后，郑州各公司都已恢复营业，原告催促被告进行施工，被告娄卫义除了催缴装修款，不再露面，并给原告说自己已经离开被告公司，这是被告公司的业务，自己负责不了，拒绝继续施工。原告反馈到被告公司祯典装饰设计(北京)有限公司河南分公司，被告公司因为严重的管理漏洞，才发现被告娄卫义私收原告装修款，被告公司负责人王文静承诺处理原告此事纠纷，但一直拖延，没有任何实质性的行动，从2020年4月份，原告开始联系被告公司至今，被告公司无一人出面解决，无一人去施工工地查看装修进度，导致装修烂尾至今，并导致原告多支出六个月租房费用10200元(每个月租金1700元)。庭审中，李坤飞明确诉讼请求为：一、要求被告娄卫义返还装修款10000元。二、要求被告娄卫义支付原告合同违约金38400元。三、判令被告娄卫义支付原告因合同违约导致的6个月租房费用10200元。娄卫义辩称，娄卫义是祯典公司河南分公司员工，其是原告装修房屋的设计师，祯典公司河南分公司没有独立财务，祯典公司河南分公司没有材料展厅，材料均是设计师外购，利润按公司指定比例10%转给公司，娄卫义向原告收取装修款是代公司及材料商所收，事后相关款项都转给了公司及材料商。因此，娄卫义认为其系职务行为，其不应该承担责任。祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司、秦瑞敏未答辩，亦未向法庭提交书面答辩状及相关证据材料。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：2019年9月26日，李坤飞（甲方发包方）与祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司（乙方承包方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》及补充协议一份，主要约定：工程施工地点为融侨城17号楼1单元402；工程装饰装修面积135平方米；采取包工、包全部材料方式；工程期限60日，开工日期2019年9月25日，竣工日期2019年11月25日，客户定制产品不在工程期限内；工程报价为192000元；本合同签字生效后，李坤飞首付款于签合同交款50000元，二期款于水电验收结束后交款80000元，三期款（含增项）于框架验收结束后付款50000元，尾款于油漆项目过半付款12000元等内容。祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司在《家庭居室装饰装修工程施工合同》及补充协议的乙方落款处加盖合同专用章，娄卫义在补充协议乙方营业经理落款处签名。当日，李坤飞向祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司转账支付50000元，祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司向李坤飞出具了首付款收据。娄卫义系祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司员工，涉案工程现场一直由娄卫义负责。2019年8月29日，李坤飞向娄卫义微信转账3000元；2019年9月6日，李坤飞向娄卫义微信转账10000元；2019年9月26日，李坤飞向秦瑞敏银行账户转账11600元；2019年10月25日，李坤飞向秦瑞敏银行账户转账20000元；2019年11月4日，李坤飞向秦瑞敏银行账户转账30000元；2019年11月9日，李坤飞向娄卫义微信转账4840元；2019年11月15日，李坤飞向娄卫义微信转账2500元；2019年11月17日，李坤飞向娄卫义微信转账2250元；2019年11月18日，李坤飞向秦瑞敏银行账户转账20000元；2019年12月6日，李坤飞向秦瑞敏银行账户转账21000元；2019年12月13日，李坤飞向娄卫义微信转账3370元；2019年12月30日，李坤飞向娄卫义微信转账1388元；2020年1月3日，李坤飞向娄卫义微信转账10000元。后涉案装饰装修工程未完工停工，李坤飞向祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司及娄卫义沟通解决未果，诉至法院。另查明，1、娄卫义与秦瑞敏系情侣关系；李坤飞与娄卫义均认可秦瑞敏未参与涉案装修工程；娄卫义称其借用秦瑞敏银行卡收取了涉案部分装修款；秦瑞敏庭前提交情况说明称娄卫义因丢失钱包证件，借用其银行卡使用。2、李坤飞称涉案工程停工原因为被告出现各种增项，质量有问题，其不让干了；娄卫义称停工是因李坤飞未按合同约定支付预付款。3、庭审中，李坤飞称其主张娄卫义返还装修款依据是因装修质量不合格，主张支付违约金的依据是装修合同约定的装修期限未按期完成。4、娄卫义提供的兴业银行转账记录显示其于2019年11月至12月期间，分三次向祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司转账43193元。5、娄卫义提供的向材料商衣柜定制微信转款记录、订购合同、木门及厨卫劳务人员转款记录及订单、报价单、销货清单等拟证明其向材料商付款情况及合同外替李坤飞外购材料转款情况及地暖付款情况，李坤飞对娄卫义提交的上述证据真实性无异议。以上事实，有当事人陈述，《家庭居室装饰装修工程施工合同》及补充协议，收据，微信转账记录，银行转账记录，订购合同、订单、报价单、销货清单及庭审笔录等证据予以证明。本院认为，被告祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司、秦瑞敏经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，视为其放弃了答辩和质证的权利，不影响本院根据现有证据及查明的事实依法作出裁判。依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，李坤飞与祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》不违反法律、法规的禁止性规定，应为有效。合同签订后，李坤飞依约向祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司支付了首期款，祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司开始对涉案房屋进行装修。娄卫义在家庭居室装饰装修工程施工合同补充协议落款处签字并加盖祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司印章,也是承包方祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司施工现场负责人,合同签订后的装修事宜由娄卫义负责,且娄卫义将收取的部分装修款转账给祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司及材料商等，因此，应视为娄卫义为祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司涉案装修项目的代理人,娄卫义的行为应认定为职务行为。娄卫义向李坤飞收取装修款,其法律后果应由祯典装饰设计（北京）有限公司河南分公司承担。李坤飞主张娄卫义返还装修款、支付合同违约金及违约导致的租房费用依据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：驳回原告李坤飞的诉讼请求。案件受理费3272元，减半收取为1636元，由原告李坤飞负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费后将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审 判 员  张俊娟二〇二〇年十月二十七日代理书记员  赵李昂