广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0106民初39837号原告：王明地，男，1974年2月8日出生，汉族，住四川省南部县。被告：广州晋美装饰工程有限公司，住所地广东省广州市番禺区钟村街钟一村105国道钟村文化广场侧广州市番禺钟村寓意装饰材料城****205、206、207号铺位，统一社会信用代码91440101340128385H。法定代表人：弓迎军。委托代理人：黄进汉，系广东品杰律师事务所律师。原告王明地诉被告广州晋美装饰工程有限公司（以下简称“晋美公司”）装饰装修合同纠纷一案中，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告王明地、被告晋美公司的委托代理人黄进汉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告王明地诉称：其于4月16日与晋美公司达成装修协议，装修美容院工程。总工程量86000元，后增加4000元，合计90000元。于5月18日装修结束交付使用，已付进度款61000元，余款29000元到现在晋美公司拒绝付款，理由是公司还有10000多元尾款未收回来。其问过业主，业主答复说已付清。晋美公司老板弓迎军态度恶劣，拒不付款。故提起诉讼，请求法院判令：被告支付装修尾款29000元。被告晋美公司答辩称：其不同意原告的诉讼请求。本案的事实是原被告2019年4月18日签订了装饰施工发包合同书，约定被告将天河区天府路153号以包工包料的形式发包给原告施工，工期是4月19日至4月31日，共计12天。按施工的进度，被告在4月25日转账支付第1笔工程款2万元给原告，5月2日转账第2期工程款3万元给原告，但是原告挪用2万元，还有3万元的部分私自挪用，导致没有资金购买施工的原材料，工程延期，一直到5月17日才完工。被告5月7日转账支付第3期工程款5000元，5月17日又转账支付第4期工程款6500元，5月18日结算时，以现金支付的方式支付第5期工程款12000元，以上均有原告出具的收据予以佐证。原告因挪用工程款导致工程延期，被告被客户拒绝支付工程质保金、工程款16303元。同年5月18日，原被告就已经进行了结算，并签订了工程结算承诺书，确认被告已支付5期工程款合计73500元，其余的不予支付给原告，还有终止双方关系的终止合同书，上述文件已明确载明原告所承接的工程款项已付清，因此，原告无权再主张支付工程款。经审理查明：2019年4月18日，原告王明地（承包方/乙方）与被告晋美公司（发包方/甲方）签订《装饰工程施工发包合同书》（以下简称案涉合同），约定：第一条工程概况1.1工程地点：天河区天府路153号（以下简称案涉房屋）。1.2工程内容（工程内容按每次施工图纸及装修预算表为准）。1.3工程承包方式，（2）乙方包工、包施工具，甲方包全部材料。1.4工程期限12天：预计开工日期2019年4月19日，竣工日期2019年4月31日。1.5合同价款：本合同工程造价为（人民币）：86000元；…第五条工程变更5.1工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期；…第七条工程延误7.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期顺延的其他情况。7.2因甲方未按合同约定完成应负责的工作而影响工期的，工期顺延；第八条工程质量8.1施工质量要符合设计要求和行业规范标准，否则甲方有权要求乙方返工所发生的费用由乙方承担。若现场施工过程中甲方工程部人员支出不合格施工质量，不合理施工秩序，乙方必须无条件改正，否则造成甲方收款损失，由乙方承担一切损失；第九条工程验收9.1工程竣工后乙方应提前二天通知甲方参加验收，甲方应自接到验收通知后两天内进行验收，验收合格后应填写工程验收单。9.2本工程自验收合格双方签字之日起保移期为一年；第十条工程款支付方式10.1付款比例根据与客户签订合同付款；第十一条违约责任11.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。11.2因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；工地上一切材料物品（除施工工具外）所有权属甲方，若没征得甲方同意而造成物品丢失，损坏则由乙方承担损失；第十二条逾期责任12.1若因乙方原因造成工期延误的，每一天按照合同总额的2%处罚，并且结算款相应推迟十天。12.2由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，水电维修时间不能超过24小时，其他维修不能超过48小时处理。逾期一天，结算款推迟十天结算，以此类推；等。案涉合同签订后，原被告又签订了“增加变更单”，约定就案涉工程项目因“阁楼原木板拆除”等增加内容增加了4065元费用。在庭审中，原被告共同确认如下事实：被告收到案涉房屋经营美容院的发包后转包给原告；原告进场施工的时间是2019年4月19日，完工时间同年5月份（其中被告明确是5月17日）；双方没有约定如何支付案涉工程款，按照惯例进行支付。原告王明地还提交了以下证据：1、工程预算表，被告对该证据真实性、合法性予以确认，但称双方工程款已经结算完毕，其没有拖欠工程款。2、微信聊天记录截图，拟证明原告与被告公司法定代表人弓迎军通过微信协商，晋美公司尚欠原告工程尾款12000元。被告对该证据的真实性予以确认，但关联性及证明内容不予认可，称无法确认聊天记录的内容与本案的工程款有关联。被告晋美公司还提交了以下证据：1、《工程结算承诺书》（出具日期为2019年5月18日，签字落款确认人为“王明地”），内容为：“现广州市天河区天府路153号美容院店铺装饰工程，根据合同，本工程实行包工包料制，施工周期为：2019年4月19日-2019年4月30日全部竣工完成，但到目前5月18日才结束，合同转包工程造价为：86000元；增加项目：8700元（其中公司施工项目：4635元）己经付款项目经理王明地工程款：第一次：20000元，第二次30000，第三次5000元，代付打拆项目：6500元，结算尾款：12000元，共计：73762元，己收到客户工程款：85000元，增加收到8700元，共计收到：93700元，未收到：11800元。（工程5%质保金4503元）及公司提供的物料费用不包含在其中）现本人王明地同意扣除本工程质保金及（客户未付款），并保证本工程所有材料款及人工费用己经全部付清也不会本人再次和客户要工程款，如有未付清款项与公司无关。并即便客户付尾款也和本人没有任何关系，不会和公司申请任何款项。并同时和公司解除合作合同。本人承诺2019年5月18日之前所有承接的工程材料款及人工费用己经付清，和公司全部结清”。原告对该证据的真实性予以确认，上述落款签名及手印均系其本人，但不认可其内容，称其中的12000元还没收到。2、平安银行电子回单四份及由原告出具收据五份，分别载明：被告晋美公司分别于2019年4月25日、5月2日、5月7日、5月17日向原告汇款，并于2019年5月18日向原告王明地出具收据，分别为美容院第一次进度款20000元、美容院第二次进度款30000元、美容院第三次进度款5000元、美容院拆除费用6500元、美容院结算款12000元。拟证明上述《工程结算承诺书》中被告晋美公司已经支付的款项情况。原告对上述证据真实性予以确认，上述落款签名系其本人，但称5月18日的12000元收据对应的款项其至今没有收到，且缺乏12000元对应的电子回单。3、《终止合同书》（出具日期为2019年5月18日，签字落款确认人为“王明地”），内容为：“现本人王明地确认和广州晋美装饰工程有限公司所有项目工程款及保证金己经全部付清，并保证本工程所有材料款及人工费用己经全部付清，如有未付清款项与公司无关本人愿意自行承担。并即便客户付尾款也和本人没有任何关系，不会和公司申请任何款项。并同时同意和晋美公司解除合作合同。本人承诺2019年5月18日之前所有承接的工程材料款及人工费用己经付清。现本人己经收到晋美公司全部款项及保证金结清。”原告对该证据的真实性无异议，上述落款签名及手印均系其本人，但不认可其内容，称还有12000元没有收到。4、被告法定代表人与原告微信聊天截图，拟证明因为原告挪用工程款导致案涉工程项目延期18天，原告逾期完工，违反合同约定工期。原告对该证据的真实性予以确认。5、案涉工程客户沟通微信群聊天截图，拟证明因为原告的逾期完工及履行瑕疵，导致被告遭受客户投诉、扣除尾款及保证金损失。原告对该证据的真实性予以确认，但认为与其无关。本院认为：关于原告王明地要求被告晋美公司支付装修尾款29000元的诉请。经查，被告晋美公司提交的《工程结算承诺书》、《终止合同书》及相关收据等证据可以证明原告王明地书面确认与被告晋美公司之间的工程款项已经结清，原告王明地在庭审中亦确认上述证据的落款签名或者手印系其本人，现原告王明地没有提供充分证据证明上述证据是其出于被胁迫、欺诈等违背其真实意志所做出，从而属于无效或者可撤销情形的情况下，原告王明地提供的证据不足以对抗被告晋美公司提交的证据，根据优势证据原则，本院对被告晋美公司的辩解予以采信，故原告王明地的诉请依据不足，本院不予支持。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：驳回原告王明地的全部诉讼请求。本案受理费530元，由原告王明地承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  陈 宇人民陪审员  丘东友人民陪审员  李小伍二〇二〇年十月十五日书 记 员  庞慧明李愿