广西壮族自治区百色市田阳区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1021民初1933号 原告：黄敏强，男，1974年9月20日出生，壮族，住所地广西壮族自治区百色市田阳区。 被告：广西盛建博房地产有限公司田阳分公司，住所地广西壮族自治区百色市田阳区田州镇解放街**（国税局）独栋商铺**。统一社会信用代码：914510210575175887。 主要负责人：宁飞。 委托诉讼代理人：陆荣勇，广西欣源（百色）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄立祥，广西欣源（百色）律师事务所实习律师。 被告：百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会，，住所地广西壮族自治区百色市田阳区司法局 主要负责人：黄志利。 委托诉讼代理人：鄂忠广，百色市田阳区法律服务所法律工作者。 原告黄敏强与被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司、百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告黄敏强，被告广西盛建博房地产有限公司田 2 阳分公司的委托诉讼代理人陆荣勇、黄立祥，被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会的委托诉讼代理人鄂忠广到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告黄敏强向本院提出诉讼请求：1、判决被告偿还工程款1,917,990元；2、利息按中国人民银行规定利率计算；3、诉讼费由被告负担。事实和理由：原告与被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司于2018年10月16日签订《装修工程承包协议书》，约定由原告负责对百色市田阳区司法局备勤楼进行装修，承包方式为包工包料，工程总价225万元。原告装修结束后，被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司与被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会定于2019年12月31日前验收，但未验收。后经原告上访至信访局、劳动局，被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司结付款给原告182,010元，被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会结付款给原告150,000元，余款1,917,990元未付。余款1,917,990元由被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司委托付款函给被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会。现百色市田阳区司法局备勤楼已有十多户进行装修，一楼门面已出租。但被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司、百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会不给付装修费，尚欠装修费1,917,990元未支付给原告。 被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司辩称，一、本案遗漏了被告，原告应当起诉盛建博公司及盛建博田阳分公司，因为田阳分公司不是独立的法人主体，页不独立承担的法律责任。二、原告与被告广西盛建博房地产田阳分公司签订的合同无效，原告作为施工人不具备装修资质。三、涉案工程没有经过验收及结算，原告诉请支付工程款及利息，不具备付款条件。即使需要支付工程款，被告百色市田阳区备勤楼业主委员会也该遵守代付协议支付工程款。四、虽然原告没有施工资质，但是原告确实承包了工程并且完工交付，作为实际施工人，涉案工程是没有按时支付工程款。被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司也积极和百色市田阳区司法局备勤楼业主 3 委员会协商支付工程款。按照委托付款合同的约定，百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会已代偿支付了15万工程款，对剩余的工程款有支付义务。 被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会辩称，一、百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会是一个临时组织，不是依法定程序成立，不具有法律意义上的资格，对外不能承担民事责任，不具备本案主体资格。二、百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会没有支付、偿付原告工程款的义务。1、百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会与原告之间不存在法律上的民事权利义务关系。《装修工程承包协议书》的合同主体是原告和广西盛建博房地产田阳分公司，他们才是该合同的权利义务人。既然合同约定支付工程款的义务人不是百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会，原告不应该将百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会列为被告，更不应该要求百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会支付其工程款及利息。2、百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会成立的背景是广西盛建博房地产田阳分公司资金断链、停工等违约前提下，为实现复工及达到办理按揭条件的目的，同时也为了保证业主们第二轮集资款项专款专用，百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会临时成立。2019年9月26日百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会代表业主与广西盛建博房地产田阳分公司签订了《委托付款合同》，该合同约定，百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会受托管理和支付的款项是业主们专项集资的，有明确的支付范围。合同还明确约定，在本合同签订前广西盛建博房地产田阳分公司所欠的工程款和债务，不能要求百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会从该款中代其支付以前的欠款。3、原告不能以百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会两次付款给原告15万元为由要求百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会支付盛建博公司所欠的工程款。综上，请法院驳回原告对被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会的诉讼请求。 4 本院经审理认定事实如下：对于当事人没有争议的事实，本院予以确认。原告举证的证据：1、广西盛建博房地产有限公司田阳分公司营业执照，证明广西盛建博房地产有限公司田阳分公司经验状况；2、装修工程承包协议书，证明广西盛建博房地产有限公司田阳分公司与原告签订的装修工程承包协议书已经生效；3、委托付款合同，证明广西盛建博房地产有限公司田阳分公司与百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会签订的委托付款合同已经生效；4、委托付款函，证明百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会支付原告的装修工程款项清单；5、委托付款函，证明广西盛建博房地产有限公司田阳分公司与百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会未支付给原告的装修工程款项；6、信访事项不予受理告知书，证明百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会推脱责任；7、司法局认购房款明细表，证明百色市田阳区司法局备勤楼业主方未结款擅自入住装修。被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司对原告举证的上述证据1、3、4、5、6、7没有异议，对证据2的关联性有异议。被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会对原告举证的上述证据1、3、4、5、7没有异议，对证据2有异议，对证据6的关联性有异议。本院认为，原告举证的上述证据，与本案存在关联性，本院予以综合确认。被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会举证的证据：1、司法局备勤楼装修工程结算清单，证明该装修工程款在《委托付款合同》签订之前产生的；2、委托付款合同，证明田阳区司法局备勤楼临时业主委员会的职责；3、委托付款函及收据，证明被告临时业主委员会根据被告盛建博公司的委托付款支付给原告15万元。原告对被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会举证的上述证据没有异议。被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司对被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会举证的上述证据2、3没有异议，对证据1的关联性有异议。本院认为，被告百色市田阳区司法局备勤楼业主委员会举证的上述证据，与本案存在关联性，本院予以综合确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下 5 ：一、2018年10月16日，广西盛建博房地产有限公司田阳分公司为甲方（发包方）、黄敏强为乙方（承包方），双方签订《装修工程承包协议书》，甲方把田阳县司法局备勤楼项目发给乙方，承包范围：室内外抹灰、公共部位和楼梯间、内外墙面喷浆挂网、天棚打磨刮水泥油、屋面、楼层清理、楼层天花过水泥油、卫生间清理、卫生间底坑抹水泥砂浆、防水、找平、过道铺瓷砖、电梯边贴砖、楼梯踏步、一层车库室内地台混凝土、楼层面清理。承包方式：包工包料，需提供材料检测报告和合格证。工程总价225万元。施工工期100天。结算及付款方式：1、甲方应及时结算给乙方，有变动的双方协商解决；2、乙方承包的工程完工验收合格交房后，甲方必须支付乙方总工程款的95%，扣除5%的质保金半年内无质量问题的全部退回，30天内付清剩余工程款。二、2019年7月28日，广西盛建博房地产有限公司为发包方、黄敏强为施工方，双方签订《田阳司法局备勤楼装修工程结算清单》，确认：合计225万元(未付款）。三、2019年9月26日，广西盛建博房地产有限公司为甲方、田阳县司法局备勤楼业主委员会为乙方，双方签订《委托付款合同》，甲方委托乙方管理集资购房款并代理支付相关项目款，乙方同意接受甲方的委托，并指定业委梁江**开立个人账户专款专用。四、2019年12月12日，梁江**转账付款25,000元给黄敏强。2019年12月19日，梁江**转账付款25,000元给黄敏强。五、2020年1月10日，广西盛建博房地产有限公司出具《委托付款函》，请田阳县司法局备勤楼业主委员会将工程款10万元汇入黄敏强账号。2020年1月16日，梁江**转账付款10万元给黄敏强。六、2020年6月9日，广西盛建博房地产有限公司出具《委托付款函》，请田阳县司法局备勤楼业主委员会将黄敏强剩余的工程款1,917,990元汇入黄敏强账号。 本院认为，被告承认原告的诉讼请求部分，不违反法律规定，本院予以支持。原告黄敏强与被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司签订《装修工程承包协议书 6 》，系双方真实意思表示，不违反国家的法律及行政法规的强制性规定，不侵害第三人的合法利益，应属合法有效，双方当事人均应依约履行合同义务。本案中，原告黄敏强所做工程已完工结算，被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司尚欠原告黄敏强工程款1,917,990元。原告黄敏强诉请被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司支付尚欠工程款1,917,990元，有事实和法律依据，本院予以支持。 原告黄敏强诉请被告田阳县司法局备勤楼业主委员会支付被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司所欠原告黄敏强的工程款1,917,990元，没有合同约定，没有法律依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条规定，判决如下： 一、被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司于本案判决生效之日起十日内向原告黄敏强支付尚欠工程款1,917,990元； 二、驳回原告黄敏强的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费22,062元，减半收取计11,031元，由被告广西盛建博房地产有限公司田阳分公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院。 审判员  黄炳强 7 二〇二〇年十月二十日 书记员  房爱欣