河北省石家庄市长安区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0102民初1737号 原告：谷某某，女，汉族，1984年10月17日生，住址：山西省阳泉市郊区。 被告：石家庄某某装饰工程有限公司，住所地：河北省石家庄市裕华区南二环东路16号润丰五金城B-214。 法定代表人：谢某某，职务：经理。 原告谷某某诉石家庄某某装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告谷某某到庭参加诉讼。被告石家庄某某装饰工程有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告谷某某向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决被告返还装修工程款（已支付19,200元扣除已施工部分的费用3300）15,900元；支付违约金（2018年12月02日至2019年12月23日共计386天）12,352元；由于违约影响房屋正常出租的租金18,000元（按照12个月计算每月1500元）。已经支付的赔偿款15,000元。三项合计15900+12352+18000-15000=31,252元。2、本案诉讼费用由被告承担。3、因此事诉讼及开庭等造成原告请假工资和交通费（暂估3天）共计900元。4、以上费用自判决生效后一周内全部支付完成。事实和理由，2018年10月03日原告与被告签订《装饰工程施工合同》（合同编号：2018100201），约定被告为原告装修石家庄市长安区星湖湾（富瀛苏园）1号楼1单元1302房屋。合同约定2018年12月02日前完工。2018年10月04日原告按照约定给被告支付60%工程款19,200元（收款收据0306584）。自2018年11月14日开始被告实际的项目负责人崔志林就以材料（墙砖、地砖）未到位和工人不好找为理由一直推诿隐瞒实际情况。直至2019年04月10日，该工程只完成了“防水”“水电改造”“砸墙”项目。经与石家庄某某装饰有限公司的代表人谢某某协商并签订《赔付协议书》，按照约定共计需要赔付原告20,028元，自2019年04月17日开始生效，每月还款不少于4000元并于当月26日前到账，2019年08月31日前完成全部赔付。原告多次要求被告按照以上协议进行赔付，但被告均以各种理由推诿拖延，赔偿款迟迟无法到位，影响原告房屋装修进度。原告认为，被告的行为严重损害原告的合法权益，故根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，特诉诸贵院，请求依法判如所请。 被告石家庄某某装饰工程有限公司未答辩、未提交证据。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月4日原告与被告签订《装饰工程施工合同》（合同编号：2018100201），约定被告承包原告的家庭居室装饰装修工程。工程地点：星湖湾（富瀛苏园）1-1-1302，被告包工、包全部材料。开工日期2018年10月3日，竣工日期2018年12月2日。工程造价为（人民币）32,000元，2018年10月4日原告按照约定给被告支付60%工程款19,200元。逾期交付或因返工造成工程的延期交付视同工程延误，每延误一日，被告支付原告合同工程造价金额千分之一的违约金，则违约金为32元/日。2019年4月17日，原、被告协商并签订《赔付协议书》，由于被告单方面原因造成施工未按时进行交付，截至2019年4月10日，该工程只完成了“防水”“水电改造”“砸墙”项目。截至该日，双方核算应返还装修款为15,900元（已支付19,200元扣除已施工部分的费用3300元）；违约金4128元（2018年12月2日至2019年4月10日共计129天），被告共计需要赔付原告20,028元，被告按照分期赔付的方式对原告进行赔付，并于每月26日前，支付不低于4000元的赔付金。并于2019年8月31日前完成对原告的全部赔付。如被告有一个月未按照上述条款进行及时赔付，下个月还款时加付1000元，即在完成约定款项基础上，补交还款5000元。若超过两个月没有及时赔付，原告有权终止合同并提起诉讼，要求除了赔付上述基本款项20,028元，从赔付合同开始之日起（即2019年4月10日），每月加付一千五百元由此造成的损失（包含因未完成装修而产生的房租）直到付清全部款项。庭审中原告陈述，房屋已经装修完，2019年3月份找其他人装修的；租金从2018年12月2日起到2019年12月23日没有租出去，是2020年1月份出租的。 以上事实有原告提交的证据以及庭审笔录在卷佐证。 本院认为，民事活动应遵循诚实信用原则。原、被告于2018年10月4日签订的《装饰工程施工合同》（合同编号：2018100201），以及2019年4月17日，原、被告签订的《赔付协议书》，均系签约双方真实意思表示，内容未违反法律或行政法规强制性规定，合法有效，对签约当事人均具有法律约束力。现原告已按约定履行了义务，被告未按约定履行其义务的行为已属违约，应当返还剩余的装修款并承担违约责任。对于原告请求被告返还装修工程款15,900元的主张，本院予以支持。对于原告请求被告支付违约金（2018年12月2日至2019年12月23日共计386天）12,352元的主张，违约金按照《装饰工程施工合同》约定的，逾期交付或因返工造成工程的延期交付视同工程延误，每延误一日，被告支付原告合同工程造价金额千分之一的违约金，即每延误一日的违约金为32元的标准计算，2018年12月2日至2019年12月23日共计386天的违约金为12,352元，本院予以支持。对于原告请求的由于违约影响房屋正常出租的租金18,000元（按照12个月计算每月1500元）的主张，原、被告双方之间主要的法律关系为装饰装修合同关系，房屋租金并非《装饰装修工程施工合同》的合同目的，也非被告在签订合同时可以预见的。另外，根据《装饰工程施工合同》约定违约金的计算标准，每延误一日的违约金为32元。按每月30日计算为960元/月，该违约金计算标准若折算成利率，则月利率为3%，年利率已高达36%，故该违约金对原告的损失而言已具有补偿性质。基于公平原则，对于原告主张的租金本院不予支持。对于原告要求被告支付原告请假工资和交通费（暂估3天）共计900元的主张，原告并未提交相关证据进行证明。鉴于被告石家庄某某装饰工程有限公司的违约行为实际会对原告的生产生活带来影响，原告主张权利的过程会耗费大量时间精力和经济成本。对于原告维护自身合法权益产生必要的费用，本院酌定300元，由被告石家庄某某装饰工程有限公司承担。被告石家庄某某装饰工程有限公司经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，视为自行放弃应诉答辩和举证质证的权利，本院依法缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告石家庄某某装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告返还装修工程款15,900元，并向原告支付违约金（2018年12月2日至2019年12月23日共计386天）12,352元； 二、被告石家庄某某装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告追索工资产生必要的费用300元； 三、驳回原告谷某某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费604元，由原告谷某某承担74元，由被告石家庄某某装饰工程有限公司承担530元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心(石家庄市长安区建华北大街138号,邮政编码050011,收件人:材料收转窗口)。 上诉案件受理费604元应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位:河北省石家庄市中级人民法院,账号62×××47，开户银行:河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，申请执行期限为二年。 审 判 长  周 健 人民陪审员  杜夫香 人民陪审员  樊立成 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  李晓美