北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0108民初30693号原告：吴晓南，女，汉族，1961年2月28日出生，住北京市海淀区。委托诉讼代理人：马延茹，北京市信凯律师事务所律师。被告：北京轻舟世纪建筑装饰工程有限公司，住所地北京市平谷区平谷镇府前街**。法定代表人：陈耕，执行董事。委托诉讼代理人：葛晋卿，该公司职员。被告：北京居然之家家居建材市场有限公司，，住所地北京市朝阳区北四环东路**法定代表人：王宁，总裁。委托诉讼代理人：王书宁，北京市中闻律师事务所律师。委托诉讼代理人：巩青强，该公司市场管理员。原告吴晓南诉被告北京轻舟世纪建筑装饰工程有限公司（以下简称轻舟公司）、北京居然之家家居建材市场有限公司（以下简称居然之家公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月18日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告吴晓南及其委托诉讼代理人马延茹，被告轻舟公司委托诉讼代理人葛晋卿，被告居然之家公司委托诉讼代理人王书宁、巩青强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吴晓南向本院提出诉讼请求：1、请求判令二被告退还原告装饰装修预付款92501元及资金占用期间的利息（以92501元为基数，自2020年1月20日至实际付款之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、请求判令二被告承担连带责任；3、本案诉讼费用由二被告承担。事实和理由：2019年初，我去蓝景丽家家居广场寻找装修公司，北京轻舟世纪建筑装饰工程有限公司（以下简称轻舟公司）称如果交纳1000元定金并签订《轻舟装饰“北大专场”活动优惠协议》，可以享受8.8折优惠活动，活动截止日期为2月28日，并让截止日之前交纳3000元设计费及20万装修预付款。故2019年2月22日先交了1000元设计费作为定金，后于2019年2月28日，我汇款至轻舟公司账户剩余的202000元，但是他们迟迟不开工，也不予退款。后又转到北京居然之家家居建材市场有限公司（以下简称居然之家市场）的轻舟公司分店，由居然之家市场的轻舟公司分店负责施工，于2019年3月29日我又重新与轻舟公司北居然店签订了《室内装饰装修（精品家居）设计合同》、《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《居然之家补充协议》(2012版)，并约定施工地点是北京市海淀区北大肖家河教学楼二区×1三室两厅两卫房屋，开工日期是2019年4月5日至2019年7月5日，第十二条明确约定如果由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金，补充协议中明确了居然之家的责任。施工完毕后，2019年11月1日，经双方结算，轻舟公司应退还我115626元，并出具了客户刷卡退款说明，后轻舟公司迟迟不予退款。于2019年11月29日双方签订了《协议书》，协商确定分5期支付，若来支付上述款项，则以银行同期利率为标准计算延期利息，至实际付清之日止。2019年12月20日，轻舟公司支付第一期款项后，再未支付剩余款项。后我多次联系轻舟公司未果。我认为，我与轻舟公司签订装饰装修等合同合法有效，并由居然之家市场盖章予以确认，我依约支付了装饰装修费用，但轻舟该公司实际竣工日期是2019年8月27日，且竣工后未按照协议约定退还我费用，属于违约行为。根据补充协议约定，居然之家对轻舟公司有管理的责任，居然之家市场应当对轻舟公司装修工程质量和服务问题承担连带责任，对我实行“先行赔付”。故为了维护我的合法权益，特向法院起诉，望判如所请。轻舟公司辩称，对原告陈述事实没有异议，诉请本金没有异议，利息主张认可，因为公司资金紧张所以没有及时退还原告钱款。居然之家公司辩称，对于起诉状所述的优惠和付款具体流程我方不知情，签订的装修施工合同和补充协议我方知情，对于退款协商方面我方不清楚，没有参与。按照合同约定施工完成后双方应该在我方备案，但双方都没有备案。对于原告实际支付多少钱款，以及原告与被告轻舟公司之间的结算情况，退款性质，我方都不清楚，因此依据上述理由我方不同意承担连带责任。本院经审理认定事实如下：2019年初，吴晓南去蓝景丽家家居广场寻找装修公司，轻舟公司在蓝景丽家的分店称如果交纳1000元定金并签订《轻舟装饰“北大专场”活动优惠协议》，可以享受8.8折优惠活动，活动截止日期为2月28日，并让截止日之前交纳3000元设计费及20万装修预付款。吴晓南于2019年2月22日先交了1000元设计费作为定金，后于2019年2月28日汇款至轻舟公司账户202000元。之后，轻舟公司在蓝景丽家的分店将该单业务转到居然之家市场的轻舟公司分店，由居然之家市场的轻舟公司分店负责施工。2019年3月29日，吴晓南（甲方）与轻舟公司（乙方）在居然之家市场的轻舟公司分店签订了《室内装饰装修（精品家居）设计合同》、《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《居然之家补充协议》，约定施工地点是北京市海淀区北大肖家河教学楼二区×1三室两厅两卫房屋，开工日期是2019年4月5日至2019年7月5日，《施工合同》第十二条明确约定如果由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。《补充协议》中认证方处盖有居然之家北四环店售后服务专用章，第三条“明确居然之家的责任”中3.3约定：对乙方装修工程质量和服务问题承担连带责任，对甲方实行“先行赔付”；第十一条“先行赔付”中11.1约定：“先行赔付”是指居然之家对乙方的经营活动承担连带责任，当甲方在乙方的消费出现质量问题或服务问题时，可以要求居然之家先向其进行赔付；11.4约定：“先行赔付”的范围包括直接损失和间接损失，其中间接损失以国家有关法律、法规的规定为准；11.5约定：“先行赔付”的方式包括免费维修以及对不能维修的实行现金补偿。上述合同签订后，轻舟公司依约进行了施工。施工完毕后，2019年11月1日，经轻舟公司与吴晓南双方结算，轻舟公司应退还吴晓南装修款115626元，并出具了客户刷卡退款说明。后轻舟公司迟迟不予退款。2019年11月29日，吴晓南（甲方）与轻舟公司（乙方）签订《协议书》，约定：“甲、乙双方就位于北京市北大二区×1（工程所在地）的居室室内装饰装修工程签署的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及相关的补充协议，工程已竣工验收。现甲、乙双方就上述合同中约定的优惠返款付款期限及支付方式达成如下协议：乙方应向甲方支付优惠返款总额为115626元，上述款项经双方协商确定分5期支付，具体为：第一期：乙方于2019年12月20日之前向甲方支付人民币23125元；第二期；乙方于2020年1月20日之前向甲方支付人民币23125元；第三期：乙方于2020年2月20日之前向甲方支付人民币23125元；第四期：乙方于2020年3月20日之前向甲方支付人民币23125元；第五期：乙方于2020年4月20日之前向甲方支付人民币23126元；上述款项如期足额支付后，双方再无任何经济上、法律上的纠纷或争议。若乙方在应付款时间仍未付清上述款项，就未支付部分以银行同期利率为标准计算延期利息，至实际付清之日为止。”2019年12月20日，轻舟公司支付第一期款项23125元，之后再未支付剩余款项。本院认为，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，根据2019年11月29日吴晓南与轻舟公司签订的《协议书》约定，轻舟公司应退款总额为115626元上述款项经分5期支付，现轻舟公司支付第一期款项23125元，之后再未支付剩余款项，已构成违约，理应承担退还剩余款项及支付相应利息的违约责任。故吴晓南要求轻舟公司退还装饰装修预付款92501元及资金占用期间的利息（以92501元为基数，自2020年1月20日至实际付款之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）的诉讼请求，具备事实及合同依据，本院予以支持。根据《居然之家补充协议》中相关约定，“先行赔付”是指居然之家对乙方的经营活动承担连带责任，当甲方在乙方的消费出现质量问题或服务问题时，可以要求居然之家先向其进行赔付，“先行赔付”的方式包括免费维修以及对不能维修的实行现金补偿。本案中，轻舟公司对吴晓南的装饰装修工程已经竣工验收，本案纠纷是因为轻舟公司未按约定向吴晓南退还装饰装修预付款而引发，该纠纷并非居然之家公司“先行赔付”的范围，故吴晓南要求居然之家公司对轻舟公司退还剩余款项及支付相应利息承担连带责任的诉讼请求，缺乏事实依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，判决如下：一、北京轻舟世纪建筑装饰工程有限公司于本判决生效后七日内退还吴晓南装饰装修预付款92501元及资金占用期间的利息（以92501元为基数，自2020年1月20日至实际付款之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回吴晓南的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1056元（吴晓南已预交），由北京轻舟世纪建筑装饰工程有限公司负担，于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审判员  周志辉二〇二〇年十月十九日书记员  陈雅楠