广西壮族自治区岑溪市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0481民初1934号 原告：广西康尔欣医疗器械有限公司，住所地广西岑溪市紫坭工业集中区，统一社会信用代码91450481MA5PA9U25Q。 法定代表人：李秀军，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈艳萍，广西桂海天律师事务所律师。 委托诉讼代理人：韦倩，广西桂海天律师事务所律师。 被告：广西尚能国际贸易有限公司，住所地广西钦州市蓬莱大道西侧、永福东大街南侧皇庭御珑湾******，统一社会信用代码914507020719504099。 法定代表人：杨妹，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：杨秀秦，广西万益（防城港）律师事务所律师。 被告：胡洪富，男，1986年2月6日出生，汉族，住湖南省湘潭县。 被告：唐书名，男，1979年3月22日出生，汉族，住湖南省邵阳县。 原告广西康尔欣医疗器械有限公司（以下简称“康尔欣公司”）诉被告广西尚能国际贸易有限公司（以下简称“尚能公司”）、胡洪富买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月20日立案后，依法适用简易程序进行审理。审理过程中，根据原告康尔欣公司的申请，追加唐书名为本案被告参加诉讼。于2020年9月22日公开开庭进行了审理。原告康尔欣公司的委托诉讼代理人陈艳萍、韦倩、被告尚能公司的委托诉讼代理人杨秀秦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 康尔欣公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与尚能公司于2020年4月8日、2020年4月11日签订的两份《购销协议》；2.判令尚能公司向原告退还货款5890000元、支付逾期交货违约金6108800元、合同解除违约金212800元及逾期付款损失（计算方式：1.逾期交货违约金：以6640000元为基数，按1%/日的标准计算，从2020年4月17日计至2020年7月19日；2.合同解除违约金：以合同总价10640000元为基数，按2%的标准计算；3.逾期付款违约金：以5890000元为基数，以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的150%为标准，从起诉之日起计至尚能公司还清为止），以上共计12211600元；3.判令被告胡洪富对上述债务承担共同清偿责任；4.判令被告唐书名对上述债务承担连带清偿责任；5.本案的诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：原告与尚能公司分别于2020年4月8日、4月11日签订两份《购销协议》。第一份协议约定，原告向尚能公司购买4吨熔喷布，每吨单价为410000元，合同总金额1640000元人民币。第二份协议约定，原告向尚能公司购买20吨熔喷布，每吨单价为450000元，合同总金额9000000元人民币。两份协议均约定，原告在合同签订后一次性付清货物全款，尚能公司收到原告所付货款之日起4个工作日内送货；如尚能公司未按协议约定如期交货，应按逾期交付货物货款1%/日向原告支付违约金；因任一方违反本合同约定，导致合同不能继续履行或无法继续履行的必要，守约方有权终止合同，违约方应按本合同总金额的2%向守约方支付违约金并赔偿守约方的损失；合同发生纠纷协商不成时，任何一方均可向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。协议签订后，原告根据约定分别于2020年4月8日、4月11日、4月13日向被告支付了1640000元、9000000元货款。原告按约定已全面履行义务，但尚能公司没有依约向原告交付货物。由于尚能公司无货可供，2020年4月16日，被告胡洪富向原告退回4000000元材料款。直至2020年5月14日，尚能公司仍然无法向原告交付任何货物。因尚能公司的违约行为，导致原告被迫停工，不能按计划生产，无法完成上游订单，还要高价另找货源，给原告造成无法估计的损失！原告要求被告退回全部款项及承担违约责任，但尚能公司仅退回750000元，至此，尚能公司、胡洪富尚欠原告5890000元材料款。2020年7月13日，被告唐书名出具《个人担保书》，同意对尚能公司尚欠原告的5890000元款项及违约责任承担连带责任保证。综上，被告收取原告货款后又不能依约供货，导致原告被迫停工错失重要的商机，损失惨重。为维护原告的合法权益，请法院支持原告的诉讼请求，保证债权的实现。 尚能公司辩称，1.双方签订的两份《购销协议》是双方当事人真实意思表示；2.尚能公司对公账户只收到原告6240000元溶喷布款项，已退还750000元，还有5490000元没有退还；3.原告没有按照合同向尚能公司对公账户支付的款项，尚能公司不予认可；4.《购销协议》约定的违约金计算标准明显过高，应当依照一年期贷款市场报价利率（LPR）的利息计算违约金；5.尚能公司同意唐书名个人在2020年7月13日向原告出具《个人担保书》中的第一项保证责任范围，不认可《个人担保书》中的欠款总额和款项，《个人担保书》中的“尚欠的5890000元”是唐书名个人意思表示，尚能公司认为本案是未到期债权，债权到期日是2020年10月30日。特别说明，因为本次交易是发生在疫情期间，尚能公司所收款项已经向中石化下属的有关机构支付了全部款项，至今尚能公司的后手一直没有向尚能公司供货，导致尚能公司违约，尚能公司在此事件中也是受害人之一，尚能公司的股东经商议，委托代理人向原告方表示在欠原告本金5490000元范围内进行分批分次还款，以减少原告的损失。 胡洪富、唐书名没有答辩，也未向法庭提供证据。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定，当事人有答辩和对对方当事人提交的证据进行质证的权利。本案的被告胡洪富、唐书名经本院传票合法传唤未到庭参加诉讼，视为其已放弃答辩和质证的权利。 原告围绕案件争议的主要事实及其提出的诉讼请求向法庭提供了证据，本院组织当事人进行了质证。对原告提供的《购销协议》2份、转账凭证（康尔欣公司与尚能公司之间的转账）5张等双方无异议的证据，法院予以确认并在卷佐证。 对有争议的证据，分析认定如下：尚能公司对原告提供的转账凭证（收款方为胡洪富、陈建军）8张的真实性有异议，认为尚能公司不知情，不认可；对微信聊天记录截图、短信信息截图、《个人担保书》、光盘视频资料的真实性无异议，认为聊天记录及短信信息、光盘视频资料是胡洪富、唐书名的个人行为，并没有得到尚能公司的授权，尚能公司不知情，对尚能公司没有约束力；认为尚能公司追认唐书名《个人担保书》中的第一项保证责任，其他事项是唐书名的个人行为。本院认为，微信聊天记录反映了胡洪富、何群好与原告公司工作人员就熔喷布买卖、发货、退款等事项进行沟通的情况，短信信息反映了唐书名与原告公司工作人员就熔喷布买卖、发货、退款等事项进行沟通的情况，转账凭证为银行电子回单，收款人是胡洪富，交易摘要为熔喷布材料款，与微信聊天记录及短信信息中关于收款、退款情况相吻合，转账凭证、微信聊天记录及短信信息之间形成了证据链，具有证明效力，本院予以确认，并作为认定案件事实的参考依据；《个人担保书》是唐书名向原告出具，对唐书名具有约束力，本院予以确认。 综合全案证据及庭审笔录，本院确认以下法律事实：2020年4月8日，康尔欣公司（甲方）与尚能公司（乙方）签订《购销协议》，约定甲方向乙方购买熔喷布4吨，单价410000元/吨，合同总金额为1640000元，乙方按260000元每吨给甲方开具总额为1040000元的发票；2020年4月11日，康尔欣公司（甲方）与尚能公司（乙方）又签订《购销协议》，约定甲方向乙方购买熔喷布20吨，单价为450000元/吨，合同总金额9000000元，乙方按260000元每吨给甲方出具总额为5200000元的发票。两份协议均载明联系人为胡洪富，均约定甲方在合同签订后一次性付清货物全款，乙方在收到甲方所付货款之日起4个工作日内送货；乙方未按协议约定如期交货，应按逾期交付货物货款1%/日向甲方支付违约金；因任一方违反本合同约定，导致合同不能继续履行或无法继续履行的必要，守约方有权终止合同，违约方应按本合同总金额的2%向守约方支付违约金并赔偿守约方的损失等等。协议签订后，康尔欣公司分别于2020年4月8日、4月13日向尚能公司银行账户转账1040000元、5200000元，陈憧于2020年4月8日、4月13日向胡洪富银行账号62×××96合计转账3400000元，陈建军于4月11日向胡洪富银行账号62×××96转账1000000元。由于尚能公司在约定的供货期满后无货可供，胡洪富分别于2020年4月16日、4月17日退回3200000元、800000元熔喷布材料款给康尔欣公司，尚能公司分别于2020年5月14日、5月28日、6月12日退回500000元、100000元、150000元熔喷布材料款给康尔欣公司。2020年7月13日，唐书名向康尔欣公司出具《个人担保书》，同意对尚能公司尚欠康尔欣公司的5890000元款项及违约责任承担连带责任保证。余下的5890000元熔喷布材料款，经康尔欣公司多次催促，被告没有退还。 另查明，康尔欣公司是岑溪市欣建集团旗下的公司，是一家具备生产医用口罩资格的企业，陈建军是岑溪市欣建集团的董事长。陈建军受康尔欣公司的委托，与尚能公司就熔喷布采购事项进行联系。陈憧受康尔欣公司的委托，向胡洪富转账。 本院认为，康尔欣公司与尚能公司之间于2020年4月8日、2020年4月11日签订的两份《购销协议》，是当事人经协商后意见一致而签订，不违反法律规定，是合法有效的合同，当事人应诚实守信，各自履行合同约定的义务。签订合同后，康尔欣公司依约履行了支付货款义务，依法享有收取货物的权利，但尚能公司在收到货款后，未能按约供货给康尔欣公司，致使不能实现合同目的，已构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项规定，康尔欣公司诉请解除双方签订的两份《购销协议》理据充分，本院予以支持。至于康尔欣公司向胡洪富银行账户转账的性质及款项由谁返还的问题，《购销协议》约定胡洪富是尚能公司的联系人，康尔欣公司有理由相信胡洪富对尚能公司有代理权，胡洪富收取康尔欣公司款项4400000元的行为，应认定为胡洪富对尚能公司的代理行为，由尚能公司承担返还责任；结合转账凭证，尚能公司尚有5890000元货款未退还给康尔欣公司的事实清楚，双方债权债务关系明确，康尔欣公司要求尚能公司退还尚欠材料款5890000元，理据充分，本院予以支持。尚能公司未按约定期限供货给康尔欣公司，构成违约，应承担违约责任，虽然《购销协议》约定逾期交付货物的违约金按逾期交付货物货款日1%/日计算，合同不能继续履行或无继续履行必要终止合同的违约金按合同总金额的2%计算，但是尚能公司已提出《购销协议》约定的违约金明显高于损失并请求人民法院依法调整违约金，根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”规定，《购销协议》约定的违约金计算标准高于尚能公司未如期供货造成康尔欣公司的损失，结合合同的履行情况、当事人的过错程度及预期利益等综合因素，对于尚能公司逾期交货违约金、合同解除违约金的计算标准，本院予以调整为以尚能公司逾期交付货物货款为基数，从逾期交付货物之日起至2020年7月19日止按年利率24%计算，结合胡洪富已退还了4000000元款项，本院认定尚能公司逾期向康尔欣公司交付货物的时间为2020年4月18日，因此，对康尔欣公司诉请符合法律规定部分违约金，本院予以支持。虽然双方对货款的退还没有约定期限，但尚能公司最迟在康尔欣公司起诉后就有义务履行退还货款，由此不履行而造成康尔欣公司资金被占用的损失应予赔偿，由于双方对逾期付款违约金没有约定，根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。”规定，同时，自2019年8月20日起，贷款利息的基本标准已改为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，尚能公司应从起诉之日即从2020年7月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付违约金给康尔欣公司，故康尔欣公司诉请合理部分，本院予以支持。因本案中胡洪富的行为为代理行为，其行为所产生的法律责任依法由尚能公司承担，故康尔欣请求胡洪富对尚能公司的债务承担连带责任理据不充分，本院不予支持。唐书名为尚能公司尚欠康尔欣公司的货款及违约责任提供连带责任保证，并出具《个人担保书》，保证行为合法有效，故康尔欣公司请求唐书名对尚能公司的债务承担连带责任保证，符合法律规定，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十九条、第九十四条第一款第（四）项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第二款、《中华人民共和国担保法》第十八条第一款、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告广西康尔欣医疗器械有限公司与被告广西尚能国际贸易有限公司于2020年4月8日、2020年4月11日签订的《购销协议》； 二、被告广西尚能国际贸易有限公司应退还尚欠的货款5890000元及支付违约金（从2020年4月18日起至2020年5月14日止，以6640000元为基数，从2020年5月15日起至2020年5月28日止，以6140000元为基数，从2020年5月29日起至2020年6月12日止，以6040000元为基数，从2020年6月13日起至2020年7月19日止，以5890000元为基数，按年利率24%计算；从2020年7月20日起至还清日止，以5890000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）给原告广西康尔欣医疗器械有限公司； 三、被告唐书名对被告广西尚能国际贸易有限公司上述债务承担连带清偿责任； 四、驳回原告广西康尔欣医疗器械有限公司的其他诉讼请求。 上述被告应付之款，应于本判决生效之日起十日内履行完毕（可将款直接汇至本院转给原告，本院开户行：中国工商银行岑溪市支行，户名：岑溪市人民法院，账号：21×××15）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 本案诉讼受理费95070元，减半收取47535元（原告已预交），由原告广西康尔欣医疗器械有限公司负担17535元，由被告广西尚能国际贸易有限公司负担30000元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区梧州市中级人民法院。 审 判 员 李冠萍 二〇二〇年十月十六日 法官助理 雷汉良 书 记 员 李丽兰