贵州省凯里市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔2601民初10693号原告：何某，女，汉族，1967年11月3日出生，贵州省凯里市人，现住凯里市。被告：凯里市某某装饰设计有限公司。住所地：凯里市金井路******。法定代表人：雍兴元，男，汉族。原告何某诉被告凯里市某某装饰设计有限公司（以下简称：美画天下装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院2020年7月20日立案受理后，依法适用普通程序于2020年10月13日公开开庭进行了审理。原告何某到庭参加了诉讼，被告美画天下装饰公司经本院公告传唤未到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。原告何某向本院请求判决：1、被告与原告解除合同；2、被告退还原告已付装修款35280元；3、按照《家庭装饰装修工程施工合同书》的约定赔偿我延期违约金1776元；4、案件受理费由被告承担；事实及理由：原告为了装修购买于凯里市的房屋于2018年10月19日与被告凯里市某某装饰设计有限公司签订了《家庭装饰装修工程施工合同书》（以下简称合同）。合同约定由被告承包原告发包的凯里市的装修项目。合同价款为人民币88800元整，工期为90天。被告采取预收装修工程款后再实施装饰装修工程的方式。2018年10月18日，原告向被告支付定金人民币18000元整，该定金已实际转为第一期装修工程款，占合同总价的20%，有被告出具的收款收据。2018年11月4日，原告向被告支付第二期工程款人民币35280元整，占合同总价的40%，有被告出具的收款收据，合计向被告支付人民币53280元整，占合同总价的60%。2019年10月4日，被告开始进场施工，2019年10月4日至2019年10月25日，被告完成水电管线的安装，原告于2019年10月25日下午13:30分验收水电管线安装。2019年10月26日至2019年12月9日，被告仅做了卫生间的架空回填与二次防水，此后就无故停工至今。2019年12月9日至2020年1月14日期间，多次联系被告监事兼项目经理杨军，都以各种理由拒不复工。1月14日后就一直保持电话关机状态，联系不上。1月7日联系上被告法人代表雍兴元承诺元宵节后复工。后在2月29日以疫情期间难以复工为由，承诺在2020年3月8日复工，2月29日后原告通过电话、微信均联系不上雍正兴和杨军，去店面也是关门的。鉴于以上事实经过，被告存在工期延误，且实际施工进度严重滞后于正常情况下的施工进度，停工后迟迟未复工，且未向原告作出必要解释和有效的复工承诺，被告恶意失联，原告为维护自身的合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请法院判决支持原告的诉讼请求。被告美画天下装饰公司既没有递交书面答辩意见，在举证期限内也未向本院提供任何证据材料。经审理查明：被告美画天下装饰公司系自然人投资或控股的有限责任公司，经营范围有：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（室内外装饰装修设计及施工；家具家电、办公用品、小五金销售）。2018年10月19日，以原告何某为发包方（甲方）、被告美画天下装饰公司为承包方（乙方）就房屋装修事宜签订了《家庭装饰装修工程施工合同书》。合同的主要内容为：1、何某将购买位于凯里市的房屋，面积为107.22平方米的商品房交由美画天下装饰公司装修；2、工程造价为88800.00元；3、乙方包工、全部包料（材料明细见《工程预算表》、《主材确认单》）；4、工期为90天，以实际开工时间为准。5、由乙方提供材料、设备的，乙方应将材料、设备运送到施工现场的时间提前告知甲方，双方共同验收。若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单、工程预算表不符（甲方主动提出的材料变更除外），甲方有权拒绝使用，由此造成的工期延误或影响工程质量，责任由乙方承担；6、因乙方提供材料或施工等因素导致工期延误，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。7、合同签订之日付20%的工程款，隐蔽工程验收后3日内付40%，砖工、木工、漆工进场付35%，竣工验收合格后4日内付5%。8、（1）合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；（2）由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责整改，所需整改费由乙方承担，工期不予顺延；（3）由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。合同签订后，2018年10月18日，原告向被告支付定金人民币18000元整，该定金已实际转为第一期装修工程款，占合同总价的20%，有被告出具的收款收据。2018年11月4日，原告向被告支付第二期工程款人民币35280元整，占合同总价的40%，有被告出具的收款收据，合计向被告支付人民币53280元整，占合同总价的60%。2019年10月4日，被告开始进场施工，2019年10月4日至2019年10月25日，被告完成水电管线的安装，原告于2019年10月25日下午13:30分验收水电管线安装。2019年10月26日至2019年12月9日，被告仅做了卫生间的架空回填与二次防水，此后就无故停工至今。2020年3月31日向本院提起诉讼。庭审中，原告何某放弃违约金的诉请，因被告美画天下装饰公司未到庭参加诉讼，本院未能主持双方当事人进行调解。上述事实，有原告何某的起诉状以及本院采信原告何某所举证据材料和庭审记录等在卷佐证，经庭审举证，本院依法审查，可以认定。本院认为：合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的民事责任。本案原、被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》是在平等自愿、协商一致的基础上订立，完全系双方当事人的真实意思表示，且不具有合同无效的法定情形，本院对其真实性、合法性及有效性予以确认。原告已按照装修施工合同书的约定分期支付了装修工程款，被告在收到工程款后仅仅完成部分装修项目，未能按照装修施工合同书的约定完成装修项目，其行为不仅违反了双方在合同中的约定，而且有悖于民事活动中的诚实信用原则，依法于约均应当承担相应的民事责任。因被告在登记注册的经营场所无人上班，且法定代表人手机无法联系，其行为已使合同目的不能实现，故原告诉请解除双方签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》，本院予以支持。因被告已经为原告进行了部分装修，原告要求被告退还已支付的第二期装修款35280元，本院根据原告提供的被告为涉案房屋制作的《美画天下爱家套装旗舰版》价目表以及根据市场价格等，并且原告自认被告完成第一期装修工程量占合同总价的20%。原告向被告支付第二期工程款人民币35280元整，占合同总价的40%，但被告未完成第二期工程进度，故原告要求退还尚未施工的第二期装修工程项目款35280元诉请，本院予以支持。涉案在审理中，原告放弃违约金的诉请，是当事人的自愿原则，本院予以认可。被告美画天下装饰公司经本院公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，既可视为放弃自己的抗辩权利，也可认为是对原告诉请及所举证据的默认。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十九条第一款第（八）项，《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告何某与被告凯里市某某装饰设计有限公司于2018年10月19日签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》。二、被告凯里市某某装饰设计有限公司在本判决生效之日起十五日内一次性退还原告何某装修工程款35280元。三、驳回原告何某的其余诉讼请求。若义务人未按照本判决确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费682元，由被告凯里市某某装饰设计有限公司负担682元。该款原告何某已付，由被告凯里市某某装饰设计有限公司履行本判决时一并给付原告何某。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本。同时，在上诉期限内直接向上诉法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可在判决书确定履行义务期限届满之日起两年内向本院申请强制执行。审 判 长  姚 琼人民陪审员  杨正华人民陪审员  吴林芳二〇二〇年十月十三日书 记 员  田锦怡