新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0102民初6542号 原告：甘肃地质工程勘察院新疆分院，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路**友好公寓****。诉讼代表人：张如龙，甘肃地质工程勘察院新疆分院院长。委托诉讼代理人：陈辉，甘肃森瑞律师事务所律师。被告：新疆玖久建设开发有限责任公司，住所地，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区中山路**iv>法定代表人：张**，新疆玖久建设开发有限责任公司董事长。委托诉讼代理人：周毅，男，新疆玖久建设开发有限责任公司职员。原告甘肃地质工程勘察院新疆分院与被告新疆玖久建设开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月8日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告甘肃地质工程勘察院新疆分院的委托诉讼代理人陈辉、被告新疆玖久建设开发有限责任公司的委托诉讼代理人周毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告甘肃地质工程勘察院新疆分院向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付工程款1640266元；2、判令被告支付逾期付款利息162714元；3、由被告承担本案诉讼费用。事实及理由：2015年8月6日，原告与被告订立基坑降水工程施工合同，原告承建被告在建的乌鲁木齐市新华南路综合楼项目基坑降水工程，原告负责降水系统方案设计、降水坑施工、抽排水系统布置及运行维护、降水系统拆除回填。自原告进入施工现场起穿插作业25个有效工作日完成降水井施工，自降水井施工完成之日5日内完成抽水系统布设。抽水运行时间3个月，满足设计图纸要求，同时满足国家、省、市技术质量和安全规范要求，达到合格标准。后该项目变更为乌鲁木齐市新市路片区棚户区改造工程。合同总价646000元，其中降水井施工费370000元，3个月抽水运行费276000元。抽水运行超过3个月后，按实际抽水运行时间结算价款，每月运行费92000元。原告完成降水井施工任务的50%，被告支付施工费的15%，降水井施工任务完成后3日内，再支付降水井施工费的45%，剩余价款在降水井施工结束回填完毕后10日内付清。抽水运行满1个月后10日内按当月运行费支付。抽水期90天后如继续抽水运行，按照当月运行单价支付抽水运行费用。如抽水运行期超过约定的时间，原告额外运行超过一个月，被告未办理价款支付，原告可拒绝继续抽水运行，造成的后果由被告自行承担。被告未按合同约定时间支付工程款，每逾期一日，按应付未付款金额以人民银行公布的同期同类贷款基准利率，承担逾期付款利息。合同还约定了原、被告的其他权利、义务。合同约定的90天降水运行期届满，按合同约定，被告指令原告继续进行降水至2017年7月上旬。2017年7月20日，原告和被告达成备忘录，确认被告已支付原告782000元，尚欠原告1225600元。降水工程施工合同继续有效，直至该合同履行完毕，或者被告认为该工程不再降水，会提前通知原告停止降水运行。2017年7月21日，原告按被告的要求继续降水，2017年12月15日被告通知原告停止降水运行。按合同约定的价款和实际降水运行时间，被告应向原告支付工程款2452266元，实际支付812000元，尚欠1640266元。被告未按合同约定的付款条件和时间向原告支付工程款，未清偿款项1640266元，按照合同约定应当支付逾期付款利息162714元。被告新疆玖久建设开发有限责任公司答辩称，工程款需要扣除电费等费用，需要核实。本院经审理查明，2015年8月6日，被告（作为业主、甲方）与原告（作为承包人、乙方）签订基坑降水工程施工合同。合同约定：被告将乌鲁木齐市新华南路综合楼项目基坑降水工程承包给原告施工。工程内容及承包范围为降水系统方案设计、降水井施工、抽排水系统布置及运行维护、降水系统拆除回填。工期自原告进入施工现场起穿插作业25个有效工作日完成降水井施工，自降水井施工完成之日5日内完成抽水系统布设，根据被告通知降水之日算起，降水运行时间定为3个月。合同总价646000元，其中降水井施工费370000元，3个月抽水运行费276000元（每月92000元）。抽水运行超过3个月后，按实际抽水运行时间结算价款，每月运行费92000元。原告完成降水井施工任务的50%，被告支付施工费的15%，降水井施工任务完成后3日内，再支付降水井施工费的45%，剩余价款在降水井施工结束回填完毕后10日内付清。抽水运行满1个月后10日内按单月运行费支付。抽水期三个月后如继续抽水运行，也按照单月运行单价支付抽水运行费用。施工过程中，被告负责提供电源、水源的接驳口，原告应按被告指定的接驳口接驳。施工用电费由原告承担。原告统筹安排机电设备用电负荷，因超过用电负荷引起的损失由原告承担。在原告完全履行合同约定义务的情况下，被告未按合同约定时间支付工程款，原告给被告10个工作日的宽限期，超过10个工作日的，从第11个工作日起，每逾期一日，按应付未付款金额，以人民银行公布的同期同类贷款基准利率，承担逾期付款利息。合同签订后，原告按约施工，被告亦支付部分工程款。2017年7月20日，原、被告签署备忘录，确认降水工程合同继续有效；2017年7月20日前工作量结算，被告欠原告基坑降水费用1225600元；被告支付原告服务费30000元，用于现阶段降水工程运行费用；因财政厅国投公司未向被告支付工程款，被告未向原告付款，原告不认为被告违约。备忘录签署后，原告继续为被告提供降水运行，2017年12月15日被告通知原告停止降水。期间，被告于2017年9月6日支付原告降水费30000元。本院认为，原、被告签订的《基坑降水工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，为合法有效合同，双方均应按照合同约定履行义务。原告按合同约定完成了降水井的施工和降水运行工作，被告应向原告支付价款。2017年7月20日，原、被告于签署备忘录时，双方确认被告尚欠原告1225600元。后原告继续为被告提供降水运行至2017年12月15日。根据原、被告及监理单位报送的工程款支付报审表，自2017年7月21日至2017年12月15日，被告应支付原告降水运行费444666元【92000元×4个月+76666元】。与备忘录确定的1225600元相加，并扣减被告支付的30000元，被告应向原告支付1640266元【1225600元+92000元×4个月+76666元-30000元】。合同约定，抽水运行满一个月后10日内按单月运行费支付。被告未按约定时间支付价款，从第11个工作日起每逾期1日，按应付未付金额的中国人民银行公布的同期贷款基准利率承担逾期付款利息。现原告以欠款合计金额1640266元为基数，按照起诉时全国银行间同业拆借中心贷款市场报价一年期利率3.85%主张自2017年12月15日至2020年7月14日的利息，不违反法律规定，亦未超出双方约定，本院应予支持。按照年利率3.85%计算，自2017年12月15日至2020年7月14日的利息应为163138.12元【1640266元×3.85%÷12个月×31个月（自2017年12月15日至2020年7月14日）】，现原告主张162714元，本院予以确认，金额以原告主张数额为准。被告辩称应扣减电费等相关费用，未提交证据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：一、被告新疆玖久建设开发有限责任公司向原告甘肃地质工程勘察院新疆分院支付工程款1640266元【1225600元+（92000元×4个月+76666元）-30000元】；二、被告新疆玖久建设开发有限责任公司向原告甘肃地质工程勘察院新疆分院支付逾期付款利息162714元。以上，被告应给付原告款项1802980元，于本判决生效后立即付清。如果未按照本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10513.41元（原告已预交），由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审  判  员   王振国二 〇 二 〇 年 十 月 十 四 日书  记  员   孙瑞雪