福建省松溪县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0724民初911号 原告：松溪县美好时光电子商务商行，住所地福建省南平市松溪县松源街道畅宏电子商务园区****，统一社会信用代码92350724MA2YAHYLOA。 经营者：李文鑫。 委托诉讼代理人：范盛荣，福建创伟律师事务所律师。 委托诉讼代理人：伍美珍，福建创伟律师事务所律师。 被告：义乌市曹虎模具厂，，住所地浙江省义乌市上溪镇四通东路**30-06、07、08、09统一社会信用代码92330782MA2A7N5N0F。 经营者：曹虎。 原告松溪县美好时光电子商务商行（以下简称美好时光商行）与被告义乌市曹虎模具厂（以下简称曹虎模具厂）合同纠纷一案，本院于2020年9月2日立案后，依法适用简易程序，于2020年10月14日公开开庭进行了审理。原告美好时光商行经营者李文鑫及其委托诉讼代理人范盛荣，被告曹虎模具厂经营者曹虎到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 美好时光商行向本院提出诉讼请求：1．判决解除双方签订的《模具制造合同》及《模具制造补充协议合同》；2．判决曹虎模具厂返还美好时光商行货款订金60000元；3．判令曹虎模具厂以50000元为基数，按年利率6%支付美好时光商行资金占用费，从2020年5月12日起算至款项还清日止；4．判令曹虎模具厂以10000元为基数，按年利率6%支付美好时光商行资金占用费，从2020年7月25日起算至款项还清日止；5．判决曹虎模具厂支付美好时光商行逾期交货违约金30000元；6．判决曹虎模具厂将已做好的部分产品在判决生效之日起5日内销毁。事实与理由：2020年5月11日，双方签订《模具制造合同》，约定由曹虎模具厂包工包料为美好时光商行定制“刷鞋机塑料模具”一副。该合同第五条约定：模具制造一切总费用为100000元。合同签订后美好时光商行依约于2020年5月11日向曹虎模具厂汇款支付50000元，并将模具图纸交付给曹虎模具厂，曹虎模具厂也依约确认。然至2020年的7月份，双方确定的模具交付期已过，曹虎模具厂仍然不能提供刷鞋机塑料模具给美好时光商行。2020年7月24日美好时光商行向曹虎模具厂支付10000元，双方于2020年7月24日签订《模具制造补充协议合同》，补充协议第二条约定“乙方因交货期延期最终确认：乙方模具加工时间定在2020年8月4日前交货给甲方，乙方同样保证模具质量，模具生产出来的产品无飞边、毛刺和其他外观缺陷。试模如有小问题2-3天内要求改好。如试模后模具有质量问题和逾期未交货，甲方可以终止合同，并主张乙方退还模具款全款100000元，并且乙方要按原合同签订时间起算按模具金额10%（每天）进行赔偿给甲方时间损失费，甲方不承担任何材料加工费等相关费用，由乙方负全责，乙方仍需承担合同签署的违约责任”。2020年8月4日，曹虎模具厂还不能按约定交货。截止美好时光商行起诉之日，曹虎模具厂仍然不能交货，已构成根本违约。为此，为维护美好时光商行的合法权益，根据我国《合同法》的相关规定，恳请贵院判如所诉。 曹虎模具厂辩称：涉案模具是美好时光商行开发的一个专利产品，是市面上没有的，独一无二的模具，所以制作的难度比较大。且在制作过程中美好时光商行不断对图纸进行修改导致制作工期延误，超出了时间。美好时光商行的诉求不合理，希望继续履行合同，把双方的损失降到最少。 经审理查明，2020年5月11日，以美好时光商行经营者李文鑫为甲方、曹虎模具厂经营者曹虎为乙方，双方签订一份《模具制造合同》。该合同主要内容为：一、根据产品开发需要，甲方委托乙方制作：ABS塑料模具制作。1．由甲方提供产品设计图初稿和样品，模具名称及型号：刷鞋机塑料模具一副（详细图片和尺寸以报价单为准）。2．因甲方对模具不专业不了解，乙方需要在加工模具前帮忙仔细检查尺寸、模具等问题。如有问题及时和甲方沟通改正。保证顺利出模，如没检查仔细，加工后模具有问题，由乙方负全责。3．对交付给乙方的产品设计图纸，甲方具有唯一的解释权，如有问题，乙方应征询甲方意见，由甲方确认。11．如果因乙方模具制作出现工艺和其他的错误，导致模具和样品无法验收合格的，乙方必须立即在根据图纸样板等设计要求免费重新开模。若因此延误甲方订单产品生产的还要承担违约责任。12．如果因为乙方的愿意（乙方制作错误、不能满足甲方图纸技术要求、乙方为便捷自己的加工方便等）而进行的修模或改模，乙方负全责。二、模具归属权及保密如下：2．乙方不可以把设计图和模具告诉其他人，帮忙保密，乙方不得使用本模具向除甲方或者甲方指定的客户以外的其他客户供货。如发现造成甲方损失，乙方赔偿甲方1000000元，如甲方的实际损失超出此约定数额，乙方还应赔偿甲方超出部分（500000元）的全部损失。四、验收4．乙方完成模具的制造后，由甲方去乙方现场对模具进行验证确认。五、经双方协商，确认模具制造一切总费用为：100000元。合同签订后，甲方支付50000元模具款作为模具定金，待模具试模出样检测合格后，支付模具款30000元，剩余的模具款在小批量试生产后支付尾款20000元。七、违约责任1．如果乙方未能按本合同规定模具周期为设计图确认起之日起45天，进度完成模具制作及送样，由乙方承担违约责任。4．延期15天以上甲方可以取消合同，并主张乙方退还模具款全款100000元，乙方也需承担违约责任。八、解决合同纠纷的方式3．未尽事宜，双方友好协商解决。若协商不成，由甲方所在地的法院来仲裁解决。4．可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。合同签订的当日，李文鑫向曹虎银行账户转账支付了50000元，并将模具《外观设计专利证书》及附图交给曹虎。 因涉案模具是新开发的专利产品，图纸内容不完善，美好时光商行与曹虎模具厂双方共同请设计师对图纸进行修改，2020年6月1日，双方共同确认了设计图。在模具制造过程中，曹虎模具厂提出因为图纸的更改，增加了很多的工作量，全部工序都乱了，要求提高制作费，延长交货时间。经双方协商，于2020年7月24日签订了一份《模具制造补充协议合同》，主要内容为：经双方好友协商，就甲、乙双方于2020年5月11日签订的《模具制造合同》制定以下补充协议：一、乙方因资金不够要求甲方在打款10000元定金给乙方，交货后从总模具款100000元减去10000元定金。二、乙方因交货期延期最终确认：乙方模具加工时间订在2020年8月4号前交货给甲方，乙方同样保证模具质量，模具生产出来的产品无飞边、毛刺和其他外观缺陷。试模如有小问题2-3天内要求改好。如试模后模具有质量问题和逾期未交货，甲方可以终止合同，并主张乙方退还模具款全款100000元整，并且乙方要按合同签订时间起算按模具金额10%（每天）进行赔偿给甲方时间损失费，甲方不承担任何材料费加工费等相关费用，由乙方负全责，乙方仍需承担合同签署的违约责任。三、本补充协议作为合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。同日，李文鑫向曹虎银行账户转账支付了10000元。2020年8月4日，因曹虎模具厂未能完成涉案模具的制作，双方又发生纠纷。美好时光商行遂向本院提起诉讼。 上述事实，有当事人在法庭上的庭审笔录，美好时光商行提供的《模具制造合同》、《模具制造补充协议合同》、模具图纸及专利证书、中国建设银行转账电子回单、微信聊天记录、已制造的部分模具照片等证据证实，本院予以确认。 本院认为，美好时光商行与曹虎模具厂签订的《模具制造合同》、《模具制造补充协议合同》是双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方均应当全面、客观地履行合同义务。双方对于美好时光商行已向曹虎模具厂支付60000元的事实无异议，本院予以确认。本案的争议焦点为：曹虎模具厂是否存在违约行为?美好时光商行提出解除合同、退还定金、销毁已制作的部分模具并赔偿损失的主张应否支持?根据《模具制造合同》中“如果乙方未能按本合同规定模具周期为设计图确认起之日起45天，进度完成模具制作及送样，由乙方承担违约责任”的约定，曹虎模具厂应在设计图确认起之日起45天完成模具制作。在合同履行过程中，又对完成的时间达成新的合意，依据《模具制造补充协议合同》“乙方因交货期延期最终确认：乙方模具加工时间订在2020年8月4号前交货给甲方，乙方同样保证模具质量，模具生产出来的产品无飞边、毛刺和其他外观缺陷。试模如有小问题2-3天内要求改好。如试模后模具有质量问题和逾期未交货，甲方可以终止合同，并主张乙方退还模具款全款100000元整，并且乙方要按合同签订时间起算按模具金额10%（每天）进行赔偿给甲方时间损失费，甲方不承担任何材料费加工费等相关费用，由乙方负全责，乙方仍需承担合同签署的违约责任”的约定，曹虎模具厂在2020年8月4日仍未能完成模具的制作，已构成违约。故美好时光商行关于要求解除双方签订的《模具制造合同》及《模具制造补充协议合同》，判令曹虎模具厂返还定金60000元并支付逾期违约金的诉讼请求，本院予以支持。但综合本案的具体情况，逾期违约金不宜过高，本院酌情确定为合同总价款的20%，即20000元。根据《模具制造合同》中“乙方不可以把设计图和模具告诉其他人，乙方不得使用本模具向除甲方或者甲方指定的客户以外的其他客户供货”的约定，美好时光商行关于要求曹虎模具厂销毁已做好的部分产品的诉讼请求，本院予以支持。美好时光商行要求曹虎模具厂支付资金占用费的诉讼请求，无合同及法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、解除原告松溪县美好时光电子商务商行与被告义乌市曹虎模具厂签订的《模具制造合同》及《模具制造补充协议合同》； 二、被告义乌市曹虎模具厂于本判决生效之日起十日内向原告松溪县美好时光电子商务商行返还模具定金60000元； 三、被告义乌市曹虎模具厂于本判决生效之日起十日内支付原告松溪县美好时光电子商务商行合同违约金20000元； 四、被告义乌市曹虎模具厂于本判决生效之日起十日内销毁涉案的为原告松溪县美好时光电子商务商行制作的模具； 五、驳回原告松溪县美好时光电子商务商行的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2050元，减半收取计1025元，由原告松溪县美好时光电子商务商行负担113.89元，被告义乌市曹虎模具厂负担911.11元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省南平市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员 周建军 二〇二〇年十月二十九日 法官助理 余 艳 书 记 员 吴胗妮 本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 法官提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。