广西壮族自治区北海市海城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0502民初4715号 原告：北海湾春投资开发有限公司，住所地：广西北海市西南大道以南、湖北路西侧北海东盟国际商贸城B地块。统一社会信用代码：914505006976331229。 法定代表人：邵有春。 委托诉讼代理人：廖文凯，广西天惠律师事务所律师。 委托诉讼代理人：邓泽涛，广西天惠律师事务所律师。 被告：浙江东横建筑工程有限公司，住所地：浙江省东阳市横店镇八仙街**。统一社会信用代码：91330783731518532F。 法定代表人：杜一心。 原告北海湾春投资开发有限公司（以下简称“湾春公司”）诉被告浙江东横建筑工程有限公司（以下简称“东横公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月17日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告湾春公司的委托诉讼代理人廖文凯、邓泽涛到庭参加诉讼。被告东横公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告湾春公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告东横公司将北海市西南大道以南、湖北路以东“北海XX”项目A、B地块1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#号楼及A、B地块地下室施工资料交付给原告（具体资料详见附件清单）；2、请求判令被告东横公司协助原告办理上述项目的竣工验收手续和备案手续。事实与理由：被告东横公司原企业名称为浙江横店建筑工程有限公司，2020年8月4日变更为现名。2013年8月5日，原被告双方签订“北海XX”项目《北海XX建设工程协议书》，2015年5月11日双方签订了备案的“北海XA地块（6#、7#、8#、9#号楼及A地块地下室）”《建设工程施工合同》，并于2014年5月15日签订了《补充协议》；2014年11月5日，双方又签订了备案的“北海XB地块（1#酒店、3#、4#、5#号商业楼）”、“北海XB地块（2#商业楼、B地块地下室）”两份《建设工程施工合同》。上述合同约定案涉工程项目由原告发包给被告施工，并对工程承包范围、工程质量、工期、工程进度款的支付、工程资料交付、违约责任及合同解除条件等作了约定。其中，《建设工程施工合同》通用条款18.2条、18.4条，专用条款第4.1.10条、18.2条等条款约定被告应按法律规定及合同约定提交竣工资料和单位工程验收资料等。上述合同签订后，被告进场施工，后于2015年2月停工退场。停工前，被告已施工完成：（1)A、B地块地下室:完成框架结构；（2)1#楼已完成一至九层框架结构；（3)2#楼、6#楼已完成一至屋面框架1结构；（4)3#楼已完成一至三层框架结构；（5)4#楼已完成一至五层框架结构；（6)5#楼已完成一至六层框架结构；（7)7#楼、8#楼：已完成一至十四层框架结构；（8)9#楼：已完成一至三层框架结构。2015年7月4日，原被告签订《解除建设施工合同协议书》，该协议约定解除双方签订的“北海X”上述所有合同，其中协议第一条约定“工程主体结构验收时，需乙方（被告）配合的，乙方积极配合并提供相应资料”。2016年，被告以原告拖欠工程为由向广西高级人民法院起诉原告，该案由最高人民法院于2017年12月29日作出(2017)最高法民终918号生效民事判决，判令原告支付被告工程款等。被告已向法院申请强制执行，该案目前正在北海中院执行中。原、被告双方解除上述施工合同后，原告已将案涉工程另行发包给上海建工五建集团有限公司施工，但被告至今未向原告提交其施工的任何施工资料。现2#号楼已具备竣工验收条件，其他楼栋也陆续具备验收条件，为了不影响项目验收及后期建设、交房，原告于2020年8月5日向被告发出《关于配合提供“北海XX”项目施工资料并配合办理验收手续的函》，通知被告提供项目施工资料并配合原告办理工程竣工验收，但被告仍拒不提交。并且，被告还在北海中院协调处理施工资料提交事宜时，明确表态不提交施工资料。 原告认为，原被告双方的《建设工程施工合同》及补充协议已解除，根据合同约定及《合同法》第六十条、《建设工程质量管理条例》第十六条、二十九条等相关法律法规之规定，被告作为涉案项目的前施工单位，交付施工资料及配合办理验收手续、备案手续是其法定义务和合同义务。被告拒不提交资料和不配合办理验收、备案手续，已严重影响项目后续施工、验收等工作，并已给原告造成巨大经济损失，原告保留追究被告经济损失的权利。若被告继续拖延提供施工资料，将导致项目验收无法进行、后续施工受到严重影响，最终造成原告和广大购房者的损失进一步扩大。基于上述事实和理由，为维护原告的合法权益，特提起诉讼。 被告东横公司未作书面陈述，没有证据提供，也未出庭参加诉讼。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告东横公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，视为其已放弃答辩及举证、质证的权利。 综合全案证据及庭审笔录，本院确认如下法律事实：（2016）桂民初11号民事判决书查明，经招投标程序，浙江横店建筑工程有限公司（现已更名为“浙江东横建筑工程有限公司”）被确定为“北海XXA、B地块1＃-9＃楼及地下室”工程项目的中标人。之后，东横公司与湾春公司经协商，分别于2014年5月11日、5月15日、11月5日签订了三份《建设工程施工合同》及一份《建设工程补充协议书》，合同约定：由湾春公司作为发包人，将“北海XXA、B地块1＃-9＃楼及地下室”工程项目发包给东横公司承建，其中B地块（1＃酒店、3＃、4＃、5＃商业楼）工程签约合同价为133057997.33元，计划竣工日期为2016年11月5日；B地块（2＃商业楼、B地块地下室）工程签约合同价为136463794.73元，计划竣工日期为2016年11月5日；A地块（6＃-9＃楼及A地块地下室）工程签约合同价为140586190.2元，计划竣工日期为2016年9月1日。上述合同对工程承包范围、工程质量、工期、工程进度款的支付、工程造价计价依据及工程造价的确定、违约责任及合同解除条件等均作了约定。合同签订后，东横公司成立了工程项目部，并依合同约定开工履行合同。在东横公司施工过程中，由于被告未能依照合同约定按期支付工程进度款，导致工程于2015年2月停工。 2015年7月4日，东横公司与湾春公司签订《解除建设施工合同协议书》，约定双方就施工合同解除事项协商一致。协议第一条约定，因湾春公司未能按期支付东横公司工程款致使工程停工，原施工合同无法继续履行，东横公司将北海XXXA、B地块1＃-9＃楼及A、B地块地下室工程已完成的现状工程移交给湾春公司。本协议签订后15日内，湾春公司组织对东横公司已完工程进行质量验收，如因主客观原因逾期未能验收完毕的，视为工程合格。东横公司施工部分发生大型质量事故的，由东横公司按照国家规定承担责任，其余任何质量问题东横公司不再承担保修责任，由湾春公司自行修补并承担费用。工程主体结构验收时，须东横公司配合的，东横公司积极配合并提供相应资料。合同解除后，东横公司配合湾春公司到政府部门办理施工企业变更登记手续等。2015年8月12日，建设单位湾春公司、监理单位广西达华工程管理集团有限公司、施工单位东横公司、设计单位浙江省建筑设计研究院和勘察单位广西华蓝岩土工程有限公司五方对涉案北海XXX工程A地块6＃-9＃楼及A地块地下室进行建设工程阶段性验收，确认施工单位已完成了6＃商业楼、7＃8＃楼十四层以下及A地块地下室主体结构，上述评定为合格，观感评定良好，工程资料真实齐全。2015年12月12日，建设单位湾春公司、监理单位广西达华工程管理集团有限公司、施工单位东横公司、设计单位浙江省建筑设计研究院和勘察单位广西华蓝岩土工程有限公司五方对涉案北海XXX工程B地块1＃酒店、3＃、4＃、5＃商业楼进行建设工程阶段性验收，确认施工单位已完成了1＃楼十层以下、3＃楼三层以下、4＃楼六层以下、5＃楼七层以下主体结构，上述评定为合格，观感评定良好，工程资料真实齐全。2015年12月12日，建设单位湾春公司、监理单位广西达华工程管理集团有限公司、施工单位东横公司、设计单位浙江省建筑设计研究院和勘察单位广西华蓝岩土工程有限公司五方对涉案北海XXX工程B地块2＃商业楼、B地块地下室进行建设工程阶段性验收，确认施工单位已完成了2＃商业楼及B地块地下室主体结构，上述评定为合格，观感评定良好，工程资料真实齐全。 另查明，涉案北海XXX商贸城B地块2＃商业楼、B地块地下室的施工单位于2017年8月24日变更为上海建工五建集团有限公司。涉案北海XXX商贸城B地块1＃酒店、3＃、4＃、5＃商业楼的施工单位于2016年10月变更为上海建工五建集团有限公司。 现原告以涉案北海XXX商贸城B地块2＃商业楼已具备竣工验收条件，其他楼栋也陆续具备验收条件，但东横公司作为涉案工程前施工单位，拒不提交涉案工程施工资料、拒不配合原告办理项目验收为由诉至本院。 本院认为，原告湾春公司与被告东横公司签订的《建设工程施工合同》、《建设工程补充协议书》及《解除建设施工合同协议书》已经生效判决确认，上述合同、协议合法有效，本院不持异议，各方均应恪守履行。根据上述合同及协议约定，被告东横公司负有协助、配合原告湾春公司办理工程竣工验收及提供相应施工资料的附随义务，事实上，原被告已于2015年7月4日解除了建设工程施工合同关系，但被告东横公司至今未向原告提交施工资料，也没有协助原告办理整个涉案项目竣工验收，违反合同约定，故原告请求被告将位于北海市施工资料（具体资料详见附件清单）交付给原告，并请求被告协助办理上述项目的竣工验收及备案手续（在涉案项目具备竣工验收条件时），本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告浙江东横建筑工程有限公司将位于北海市施工资料（具体资料详见附件清单）交付给原告北海湾春投资开发有限公司； 二、被告浙江东横建筑工程有限公司协助原告北海湾春投资开发有限公司办理上述项目的竣工验收及备案手续（在涉案项目具备竣工验收条件之日起十日内）。 案件受理费100元，减半收取50元，由被告浙江东横建筑工程有限公司全部负担（该费用原告已预交，被告浙江东横建筑工程有限公司在履行上述义务时一并付还给原告蔡秀章）。 上述债务，义务人应于本案判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区北海市中级人民法院，并于递交上诉状之日起至上诉期限届满后7日内预交上诉案件受理费100元。（收款单位：广西壮族自治区北海市中级人民法院，账号：45×××16，开户银行：交通银行北海分行北部湾东路支行）。逾期不交也不提出缓交、减交、免交案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理。 审判长  吴伟燕 二〇二〇年十月十九日 书记员  符志鸪 附件清单： 被告浙江东横建筑工程有限公司需提交的施工资料清单（具体以政府部门要求为准）。 一、质量验收资料： 1.地基验槽记录；2.地基与基础分部工程质量验收报告；3.主体结构分部工程质量验收报告；4.地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；5.主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；6.给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录；7.电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。 二、试验资料： 1.水泥物理性能检验报告；2.砂、石检验报告；3.各强度等级砼配合比试验报告；4.砼试件强度统计表、评定表及试验报告；5.各强度等级砂浆配合比试验报告；6.砂浆试件强度等级统计表；7.砖、石、砌块强度试验报告；8.钢材力学、弯曲性能检验报告及焊接接头拉伸、弯曲检验报告式、钢筋机械连接接头检验报告；9.防水材料试验报告；10.有特殊要求式设计要求回填密度试验报告；11.质量验收规范规定的其它试验报告；12.地下室防水效果检查记录。 三、材料、产品、构配件等合格证资料： 1.水泥出厂合格证（含28天补强报告）；2.砖、砌块出厂合格证；3.钢筋出厂合格证；4.防水材料出厂合格证。 四、施工过程资料： 1.工程测量、放线记录；2.隐蔽工程验收记录；3.砼施工记录；4.砼配合此抽查记录。