广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）桂0102民初8031号 起诉人：何锦年，男，1972年8月29日出生，汉族，住址广西鹿寨县。 本院收到起诉人何锦年的起诉状。起诉人向本院提出诉讼请求：一、请求确认2018年12月27日广西巍海消防工程有限公司（以下简称“巍海公司”）与何锦年所签订的《消防安装工程内部分包合同》、沈巍巍与何锦年所签订的《消防安装工程内部分包合同》二合同为无效合同；二、判令被起诉人巍海公司、被起诉人二沈巍巍共同向起诉人何锦年返还己收取起诉人何锦年的前期费用800000元，并向起诉人何锦年支付资金占用利息损失68000元（以800000元为基数，按全国银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率6%计算，从2019年3月11日起开始计算，暂计至2020年8月11日），此后另计至付清为止；三、判令被起诉人一巍海公司、被起诉人二沈巍巍共同向起诉人支付被起诉人三广西卫宁消防工程有限公司（以下简称“卫宁公司”）已从起诉人应得工程款中代沈巍巍垫付蒋正山施工队工人的工资340000元，并向起诉人何锦年支付该笔款项的利息损失25500元（以340000元为基数，按银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率6%计算，从2019年5月21日开始计算，暂计至2020年8月21日），此后另计至付清为止；四、被起诉人三卫宁公司对被起诉人一巍海公司、被起诉人二沈巍巍应支付起诉人何锦年的第三项诉讼请求中代垫费用340000元及其利息损失承担连带清偿责 -2- 任；五、判令被起诉人二沈巍巍将其已从卫宁公司领取、应属于起诉人的工程款302377.92元支付给起诉人何锦年，并以302377.92元为基数，从起诉人何锦年起诉当日开始起按全国银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率6%计算，向起诉人何锦年支付利息损失，至付清为止，被起诉人一巍海公司承担连带偿还清偿责任；六、本案的案件受理费、保全费等所有诉讼费用由三被起诉人承担。事实和理由：2018年1月8日，被起诉人三卫宁公司与案外人柳州红星美凯龙置业有限公司根据中标结果签订一份《分包合同协议书》，授权代表为被起诉人二沈巍巍，约定柳州红星美凯龙置业有限公司（以下简称红星公司）将其建设的柳州红星天铂消防分包工程发包给卫宁公司施工，柳州红星天铂消防分包工程合同含增值税总价为13481670.39元。实际上该合同是被起诉人二沈巍巍以被起诉人三卫宁公司的名义投标中标后以卫宁公司的名义所签订的，依法因为违反建筑法、合同法的有关效力性强制性规定而属于无效合同。签订该消防工程承包协议后被起诉人二沈巍巍与蒋正山达成口头协议，将柳州红星天铂消防分包工程转手交给蒋正山施工队进行施工，在2018年12月初，由于蒋正山施工队存在资金不足、工人缺乏等诸多原因跟不上工程进度而被迫停工，双方确认蒋正山施工队所完成的工程量款为160万元。2018年12月27日，被起诉人二沈巍巍和被起诉人一巍海公司分别跟起诉人何锦年签订了—份《消防安装工程内部分包合同》，约定沈巍巍、巍海公司将其承揽的位于柳州市延长线的红星天铂1、2标消防工程转包给起诉人何锦年施工，本项目总建筑面积约202449万平方米，本工程实行综合单价包干的方式（具体清单价按甲方与业主原合同执行），甲方按工程总造价扣除12%作为管理费及工程验收费用，其余85%为乙方工程款。工程前期费用支付方式：本消防安装工程前期费用为人民币捌拾万圆整（￥800000.00）。在合同签订后，乙方一次性付30万元前期费用到甲方指定账户后合同立即生效，甲方在15天内整理工地相关事宜，便于乙方顺利进场施 -3- 工，进场施工之日起7天内交清余下的前期费用款项（50万），如乙方不能按时转款到甲方指定账户，甲方有权勒令乙方退场，前款不予退还。在起诉人与沈巍巍、巍海公司签订《消防安装工程内部分包合同》之前的2018年12月初，起诉人就由沈巍巍带着到柳州红星天铂工地进行考察，当时该工地的消防分包工程已经全面停工，蒋正山施工队己经离场。签订合同之后，起诉人何锦年于2018年12月29日通过银行转款30万元给沈巍巍，作为合同所约定的前期费用。2019年1月1日起诉人何锦年及其所雇请的员工覃宇、黄道波、罗成进场。2019年3月11日起诉人何锦年向沈巍巍支付第二笔前期费用50万元，后全面施工。在此期间，被起诉人二沈巍巍瞒着起诉人在2019年1月份即以其个人名义一纸诉状将被起诉人三卫宁公司告上法庭，南宁市兴宁区人民法院受理此案并于2019年5月21日作出(2019)桂0102民初809号民事判决，2020年3月17日红星公司因蒋正山起诉判决红星公司需要承担清偿责任而拒绝支付起诉人第11期工程款时起诉人才得知此事，被起诉人二沈巍巍与被起诉人三卫宁公司对于该起诉讼故意隐瞒真相，并没有在沈巍巍起诉的时候就告知起诉人何锦年，存在一定的欺诈。按约定被起诉人二沈巍巍、被起诉人一巍海公司应当在起诉人正常讲扬施工后按约定退还其所收取的前期费用80万元，被起诉人沈巍巍、巍海公司在2019年3月份少起诉人全面施工后就彻底与红星天铂工地脱钩，没有履行其合同中的义务。至今被起诉人沈巍巍及其巍海公司均没有按合同约定向起诉人退还起诉人所交给其的前期费用80万元，被起诉人沈巍巍、巍海公司所收取起诉人何锦年的这80万元属于不当得利，依法应予返还。蒋正山在2019年10月14日向柳州市城中区人民法院起诉要求被起诉人二沈巍巍支付其主张欠付工程款时主张其完成的工程量为2255748.97元，起诉人并不认可。因为蒋正山施工队在2018年12月初已经完全离场，其所完成的工程量根据现场项目经理覃腾仕己确认为160万元。从2019年1月1日开始，柳州红星天铂消防分包工程就由起诉人三进场继续施工，其后的该项目消防安装工程全 -4- 部由起诉人继续施工，施带工需要的消防材料、设施等采购和安装均由起诉人自行负责，施工人员也由起诉人组织并发放工资。在2019年3月1日之后，由于沈巍巍及其广西巍海消防工程有限公司跟巍海公司已经终止了双方的合作协议和转包关系。就柳州红星天铂消防工程的施工项目，由起诉人直接跟卫宁公司、红星公司对接，沈巍巍及其巍海公司已经出局。在起诉人自努力下，柳州红星天铂消防分包工程于2019年12月9日竣工验收合格。截至起诉人起诉时，红星公司已付被起诉人三卫宁公司工程款10207760.97元，其中：2018月8月24日支付229298.12元；9月29日支付483512.36元，2018年11月23日297484.37元；12月20日支付309057.36元；2019年1月25日支付519295.27元；5月21日支付340000元；6月25日支付315837.64元；7月16日支付490000元；8月14日支付1320464.92元；9月支付3818011.20元；11月18日支付420000元；2020年1月17日支付600000元；2020年2月27日支付1001069.29元。其中2019年1月25日起以后所支付的工程款（实际施工人已为何锦年）均为起诉人何锦年的应得工程款。在2019年1月沈巍巍起诉卫宁公司时被起诉人沈巍巍与卫宁公司己经终止合作和转包关系，卫宁公司前后共向被起诉人沈巍巍支付了红星天铂消防项目的工程款2286258.91元，超过了沈巍巍的应得工程款，侵占了起诉人的应得工程款302377.92元。除此之外，被起诉人三卫宁公司在2019年5月21日未经起诉人同意擅自又将发包人柳州红星美凯龙置业有限公司发放给起诉人何锦年的340000元工程进度款代被起诉人沈巍巍支付给其所雇请的工人工资，依法沈巍巍及其巍海公司应当将该代垫费用34万元（该前期施工队蒋正山的工人工资系被起诉人三卫宁公司未经起诉人同意从卫宁公司应支付起诉人工程款中代付）退还给起诉人，被起诉人三卫宁公司未经起诉人同 -5- 意擅自处分起诉人的应得工程款，依法应承担连带清偿责任。综上所述，被起诉人二沈巍巍、被起诉人一巍海公司依法应当向起诉人返还不当得利80万元，归还其所占用起诉人的工程款642377.92元，依法承担由此导致起诉人何锦年被占用资金的利息损失，应支付相应的资金占用利息损失，被起诉人三卫宁公司未经起诉人同意擅自将红星公司支付给起诉人的34万元工程款代沈巍巍代付蒋正山施工队工人工资，依法应对沈巍巍、巍海公司应支付起诉人的该笔34万元代垫费用及其资金占用利息损失承担连带清偿责任。起诉人何锦年为了维护自身合法权益，现依法提起本诉讼，敬请判如所请。 本院经审查认为，本案系建设工程分包合同纠纷，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条“因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖”以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条“农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖”的规定，由于案涉不动产位于柳州市城中区，本院对起诉人与被起诉人之间的纠纷没有管辖权，起诉人应向有管辖权的人民法院提起诉讼。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十三条的规定，裁定如下： 对何锦年的起诉，本院不予受理。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，上诉于南宁市中级人民法院。 审 判 员  韦 娜 -6- 二〇二〇年九月二十五日 法官助理  梁 晨 书 记 员  吕姗谕