福建省莆田市涵江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0303民初3973号 原告：洪惠娟，女，1971年5月22日出生，汉族，住福建省莆田市荔城区。 被告：莆田一尺方舟装饰工程有限公司，住所地福建省莆田市涵江区高林街****，统一社会信用代码91350303MA31UKRN1H。 法定代表人：黄振毅，该公司总经理。 原告洪惠娟与被告莆田一尺方舟装饰工程有限公司（以下简称一尺方舟公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。洪惠娟到庭参加诉讼，一尺方舟公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 洪惠娟向本院提出诉讼请求：判令一尺方舟公司支付洪惠娟自2019年11月5日起至2020年9月5日止的违约金36000元。事实和理由：洪惠娟为了装修购买坐落莆田市涵江区××街道××街××号××广场××号××室房屋，于2019年6月4日与一尺方舟公司签订《装修施工合同》，合同约定：由一尺方舟公司负责房屋的装修施工，工程价款12万元，工期150天等。合同签订后，洪惠娟于2019年6月4日支付一尺方舟公司第一期工程款42000元，于2019年8月2日支付一尺方舟公司第二期工程款48000元，于2019年11月24日支付一尺方舟公司第三期工程款24000元，于2020年9月4日通过微信向一尺方舟公司监事陈建鑫支付装修款3000元，计117000元。但洪惠娟发现一尺方舟公司拖延装修进度，经多次交涉，一尺方舟公司以公司资金周转困难、无力购买资料为由，置后续装修工程不顾。至今仍有楼梯扶手、主卧衣柜移门、淋浴房、窗帘、二楼次卧窗扇、一楼和二楼天花顶面修补、四个灯具、热水器移机、大门换锁、主卧地板修复、马桶、洗衣池未安装。按《装修施工合同》第8条约定：“乙方未按本合同规定期限内完工，每逾期一天按工程价款额的1‰支付甲方违约金”，故一尺方舟公司应支付洪惠娟违约金36000元（12万元×1‰×300天）。 一尺方舟公司未作答辩。 洪惠娟围绕诉讼请求依法提交了洪惠娟居民身份证、《装修施工合同》、与一尺方舟公司监事陈建鑫的微信聊天记录、收款收据、通话记录，本院审查认为，一尺方舟公司未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为自愿放弃诉讼权利。洪惠娟提交的上述证据真实、合法，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年6月4日，洪惠娟与一尺方舟公司签订《装修施工合同》，约定：洪惠娟委托一尺方舟公司对其所有的坐落福建省莆田市涵江区××街道××街××号××广场××号××室的套房进行装潢装修，房型为复式2室2厅1厨2卫，总施工面积80平方米；施工工期暂定为2019年6月4日，总工期为150天自然工作日；工程价款12万元，合同字签订起三日内，洪惠娟即应付一尺方舟公司工程款总额的35%为42000元；工程进度水电完工后泥工进场前，洪惠娟即应付一尺方舟公司工程款总额的40%为48000元；工程进度木工完工后油漆工进场前，洪惠娟即应付一尺方舟公司工程款总额的20%为24000元；工程保洁竣工验收合格后，洪惠娟即应付一尺方舟公司工程款总额的5%为6000元。洪惠娟未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程款的1‰支付给一尺方舟公司；一尺方舟公司未按本合同规定期限内完工的，每逾期一天按工程价款额的1‰支付给洪惠娟。合同签订后，洪惠娟分别于2019年6月4日、2019年8月2日、2019年11月24日、2020年9月4日向一尺方舟公司支付工程款42000元、48000元、24000元、3000元，共计117000元。但一尺方舟公司未按合同约定期限完成所有装修项目。 本院认为，案涉《装修施工合同》的主体适格，意思表示真实，未违反国家法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。合同约定开工日期为2019年6月4日，总工期150自然工作日，故工程的完工日期应为2019年12月30日。合同约定的施工期限届满后，一尺方舟公司未按合同约定完成施工，已构成违约，应承担相应的违约责任。洪惠娟主张一尺方舟公司承担自2019年11月5日起至2020年9月5日止以工程价款12万元为基数按日千分之一计算的违约金，因洪惠娟未能举证证明其实际损失，兼顾公平原则，酌定一尺方舟公司应向洪惠娟支付以工程价款12万元为基数自2019年12月30日起至2020年9月5日止按2020年9月份（洪惠娟起诉之日）时一年期贷款市场报价利率四倍即年利率15.4%计算的违约金12658元（12万元×15.4%÷365天×250天），超出部分，不予支持。 综上所述，洪惠娟要求一尺方舟公司支付违约金36000元，本院酌定调整为12658元。一尺方舟公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定,判决如下： 莆田一尺方舟装饰工程有限公司应在本判决生效之日起五日内支付洪惠娟违约金12658元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费700元，减半收取计350元，由洪惠娟负担227元，由莆田一尺方舟装饰工程有限公司负担123元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。 审判员  郑少凡 二〇二〇年十月二十九日 书记员  杨婷婷 附：本案相关的法律法规及申请执行提示 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百三十六条第一款发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》 第一条被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒： （一）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的； （二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的； （三）违反财产报告制度的； （四）违反限制高消费令的； （五）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的； （六）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。 第六条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。 人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。 失信被执行人是国家工作人员的，人民法院应当将其失信情况通报其所在单位。 失信被执行人是国家机关、国有企业的，人民法院应当将其失信情况通报其上级单位或者主管部门。