河南省安阳市北关区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0503民初956号原告：甄凤英，女，1971年5月25日出生，汉族，住安阳县。委托诉讼代理人：杨利英，河南界醒律师事务所律师。委托诉讼代理人：蔡震洋，河南界醒律师事务所律师。被告：黎孔香，女，1979年11月13日出生，汉族，住安阳市文峰区。委托诉讼代理人：杨**，河南大创律师事务所律师。委托诉讼代理人：于恬，河南大创律师事务所律师。被告：杨保刚，男，1980年4月20日出生，汉族，住安阳市文峰区。委托诉讼代理人：杨**，河南大创律师事务所律师。委托诉讼代理人：于恬，河南大创律师事务所律师。原告甄凤英诉被告黎孔香、杨保刚装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月13日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告甄凤英及其委托诉讼代理人杨利英，被告黎孔香、杨保刚的共同委托诉讼代理人杨**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：依法判令被告支付原告因装修工程质量造成的财产损失11250.5元；本案诉讼费、鉴定费由被告承担。事实和理由：2018年10月24日，被告以安阳市鸿鑫装饰工程有限公司的名义与原告签订房屋装修合同，双方约定被告为原告装修位于北关区××世纪城××楼××单元××室××房屋××套，装修总价款58500元，承包方式为包工包料（不包括餐厅和三个卧室的灯具、面板、消防通道四面墙砖以及茶几、电视柜、电器和床），施工周期2个月。合同签订当天原告向被告付工程款20000元，12月2日付工程款10000元，12月11日付工程款10000元。之后，被告就不再正常施工，只是偶尔来一两个人拖延工期。2019年3月10日，原告付给被告5000元后，被告仅仅干了两天就再也不给原告施工，在长达四个月的时间里，工程一直处停工状态，已装修的地板墙砖开裂，鼓起，原告多次要求被告继续施工，被告拒不施工。无奈之下，2019年7月10日，原告到位于碧水名郡的灯塔工商所反映情况，才知道所谓的鸿鑫装饰工程有限公司根本没有在工商局注册。在原告再三催促下，2019年8月9日，被告以给原告继续装修为借口约原告在装修屋见面，双方见面后，被告提出增加工程款，原告不同意，双方发生口角，被告在原告装修的房屋里将原告打伤，原告报警。综上所述，被告虚构公司采用欺诈手段与原告签订房屋装修合同，且在工程施工期间故意拖延工期，使用不合格装饰材料，所装修的部分工程项目严重不合格，给原告造成了巨大的损失。为维护原告的合法权益，原告提起诉讼。被告黎孔香、杨保刚辩称，依法驳回原告的全部诉讼请求，并保留向原告要求支付已完成工程量的工程款及赔偿违约金、精神损害抚慰金的权利。双方签订的合同不属于无效合同，且不应当退还已支付的工程款。原告要求支付财产损失11250.5元无法律依据。涉案合同未履行完毕是由于原告的原因导致的，原告的行为构成违约。经审理查明，2018年10月24日，被告黎孔香、杨保刚（乙方）与甄凤英（甲方）签订《装饰工程承包合同》一份，合同约定：工程地址为安阳中华世纪城2-1-901室，户型为三室二厅二卫，承包方式为全包包工包料，工程总造价伍万捌仟伍佰元整；原材料由乙方提供，经双方检验确认，由乙方负责材料的质量问题；工程质量标准按照中华人民共和国QB/TG016-97《家庭装饰工程质量规范》执行；甲方工地代表有权在工期内对工程进行质量监督，但不得影响乙方正常施工；在单项工程或阶段工程完工后，甲方应及时（建议两天内）进行单项工程或阶段工程的验收，甲方未提异议或未答复的，视为工程合格，乙方可进行下一项或下一期工程施工；工程全部竣工后，乙方通知甲方对全部工程进行总验收，甲方在三天内未提出异议或未进行验收的，视为全部工程符合合同质量要求；未经交工验收，而由甲方单方面使用的，视为交工验收合格；付款期限为开工前总工程款的65%，为38025元，工程过半付总工程款的30%，为17550元，最后验收合格付总工程款的5%，为2925元；违约责任，合同签订后甲方解除合同或废止合同，如乙方系清工承包，应向乙方偿付未履行部分价款总值百分之五的违约金，乙方系包工包料方式承包的，应向乙方偿付未履行部分的价款总值百分之十的违约金；甲方超过合同规定付款日期的，每逾期一天，按应付部分总额4%向乙方支付违约金，乙方有权停止施工，停工损失由甲方赔偿，并得以顺延工期，乙方有权按照《合同法》第二百八十六条规定行使优先受偿权。单项工程、阶段工程完工后，甲方无故不及时验收的，视为工程符合合同规定的质量要求，乙方有权进行下一期工程，全部竣工后，甲方不及时验收的，视为全部工程合格。乙方违约责任，乙方交付的工程不符合约定的质量标准的，应负责返修，返修费用全部由乙方支付。返修仍然不合格的应向甲方赔偿部分损失；乙方除可以顺延工期外，未按时交工的应向甲方赔偿未完成部分造价的4%违约金；乙方无故解除或废止合同的应向甲方赔偿未履行部分总价百分之十的违约金．．．．．．。原告甄凤英在甲方处签字，被告黎孔香在乙方处签字，被告杨保刚在乙方法定代表人处签字，该合同加盖有安阳市鸿鑫装饰工程有限公司合同专用章。该合同未约定工期，原告主张双方口头约定2个月。原告陆续向被告黎孔香、杨保刚支付工程款45000元，但工程至今未能完工。2019年7月10日原告到工商所反映情况，才得知安阳市鸿鑫装饰工程有限公司并没有注册，2019年7月19日，安阳市市场监督管理局就被告黎孔香、杨保刚未依法登记有限责任公司，而冒用有限责任公司名义的行为，限定其立即停止冒用。被告黎孔香、杨保刚存在装修质量问题，需要对质量问题进行修复，原告就此应当产生的费用申请司法鉴定，经本院委托，2020年9月9日，河南方兴资产评估事务所有限公司作出方兴评报字［2020］第238号资产评估报告，评估结论为：申请人甄凤英的房屋（位于安阳市××世纪名城××室）装修造成的财产损失是11250.5元，人民币大写：壹万壹仟贰佰伍拾元五角整。原告花费鉴定费3500元。上述事实，有原告提供的《装饰工程承包合同》、安阳市市场监督局出具的责令改正通知书、收据4张、资产评估报告、鉴定费票据以及当事人的陈述等证据，予以证实。本院认为，被告黎孔香、杨保刚与原告甄凤英签订的《装饰工程承包合同》，被告黎孔香、杨保刚虽然冒用并未注册登记的安阳市鸿鑫装饰工程有限公司名义共同签订，但合同效力应当约束被告黎孔香、杨保刚与原告甄凤英。根据合同约定：乙方违约责任，乙方交付的工程不符合约定的质量标准的，应负责返修，返修费用全部由乙方支付。被告黎孔香、杨保刚存在装修质量问题，原告以此要求被告黎孔香、杨保刚支付返修损失费，并无不当，本院予以支持。河南方兴资产评估事务所有限公司作出方兴评报字［2020］第238号资产评估报告确认：申请人甄凤英的房屋（位于安阳市××世纪名城××室）装修造成的财产损失是11250.5元。因此，原告甄凤英要求被告黎孔香、杨保刚赔偿损失11250.5元，本院予以支持。原告甄凤英花费鉴定费3500元，系因本次纠纷产生的合理费用，故原告甄凤英要求被告黎孔香、杨保刚支付鉴定费3500元，本院予以支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告黎孔香、杨保刚于本判决生效后十日内赔偿原告甄凤英损失11250.5元；二、被告黎孔香、杨保刚于本判决生效后十日内支付原告甄凤英鉴定费3500元；三、驳回原告甄凤英的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费168元，由被告黎孔香、杨保刚负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审 判 长  周钊华人民陪审员  罗长民人民陪审员  张秀锋二〇二〇年十月三十日书 记 员  秦晓瑜