湖北省武汉市汉阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0105民初5189号原告：邹厚国，男，1950年5月11日出生，汉族，住武汉市汉阳区。委托诉讼代理人：周稳，湖北楚润律师事务所律师，特别授权代理。原告：邹凯峰，男，1977年7月12日出生，汉族，住武汉市汉阳区。委托诉讼代理人：周稳，湖北楚润律师事务所律师，特别授权代理。被告：武汉都市时空美家装饰工程有限公司。住所地：武汉市汉阳区琴台大道**锦绣汉江****楼底商**S301-S309商铺。法定代表人：徐林。被告：徐林，男，1980年8月27日出生，汉族，住武汉市洪山区，原告邹厚国、邹凯峰与被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司（以下简称都市时空公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月7日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告邹凯峰及原告邹厚国、邹凯峰的委托诉讼代理人周稳到庭参加诉讼。被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司、徐林经本院开庭传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告邹厚国、邹凯峰向本院提出诉讼请求：1、解除原告邹厚国与被告都市时空公司之间签订的《家庭居室装修工程施工合同》；2、被告向原告返还工程款63,000元；3、被告向原告支付违约金21,000元；4、判令被告徐林对被告都市时空公司的上述第2、3、项付款义务承担连带清偿责任；5、本案诉讼费用由两被告承担。事实和理由：两原告系父子关系，系武汉市汉阳区锦绣汉江5区1-4306室的业主。两原告为装修新房，于2019年8月21日以原告邹厚国的名义与被告都市时空公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由被告都市时空公司承包两原告的家庭装饰装修工程，工程地点位于武汉市汉阳区锦绣汉江5区1-4306室，工程造价为105,000元，工程承包方式为被告都市时空公司包工、包全部材料，工期为90日。合同第十条约定“合同签订之日，原告第一次付款20%（21,000元）；确定开工前10日前，原告第二次付款40%（42,000元）…”。合同第十一条第一款约定“合同签订后，合同任何一方提出终止合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止合同或延期履行合同；办理终止合同，违约方应向守约方支付工程造价20%违约金；若因此造成损失，违约方应予以赔偿。”合同签订后，两原告依约于2019年8月21日向被告都市时空公司支付了第一笔工程款21,000元。合同签订时因施工条件尚不具备，双方未能确定开工日期。在确定可以施工后，被告都市时空公司即通知两原告支付第二笔工程款42,000元。根据合同约定，被告都市时空公司在收到原告第二笔工程款10日后就应开工。但至今为止，被告都市时空公司仍未开工。两原告多次催促被告都市时空公司，但均以各种理由推脱。被告都市时空公司的行为已属根本违约，致使两原告合同目的无法实现，应当承担违约责任。另被告都市时空公司为一人有限责任公司，被告徐林系都市时空公司的唯一股东，根据公司法第六十三条规定，徐林应当对都市时空公司的债务承担连带责任。原告为维护自身合法权益，故提起诉讼，望判如所请。被告都市时空公司、徐林未作答辩，也未向本院提交证据。经审理查明：两原告系父子关系。通过拆迁还建安置获得汉阳区锦绣汉江5区-1-4306室的房屋。为装修该房屋，2019年8月21日，原告邹厚国作为甲方，被告都市时空公司作为乙方，共同签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》1份，合同约定：由被告对武汉市汉阳区锦绣汉江5区-1-4306房屋进行装修；整装施工（人民币）105,000元，设计费（人民币）0元，合计（人民币）105,000元；承包方式：乙方包工、包全部材料（详见乙方提供的装修预算表和材料明细确认表）；工期90工作日，以实际开工时间开始计算工期，如期满之日遇国家法定节假日（春节顺延30天），则顺延至节后的第一天；开工日期待定，竣工日期待定；合同生效后，甲方向乙方财务部支付工程款：第一次，合同签订之日，付款比例：20%，支付金额￥21,000元。第二次，确定开工前10日前，付款比例：40%，支付金额￥42,000元。第三次，瓦工完成验收合格后3日内，付款比例：35%，支付金额￥36,750元。第四次，竣工验收（洁具安装前5日），付款比例：5%，支付金额￥5,250元；违约责任：合同签订后，合同任何一方提出终止合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止合同或延期履行合同；办理终止合同，违约方应向守约方支付工程造价20%违约金；若因此造成损失，违约方应予赔偿……；合同还就质量标准、工程验收和保修等作出明确约定。同日，原告向被告都市时空公司支付装修合同款21,000元。被告都市时空公司于同日向原告出具《都市时空装饰专用收款收据》1份。同年11月30日，原告向被告都市时空公司支付装修合同款42,000元。被告都市时空公司于同日向原告出具《都市时空装饰专用收款收据》1份。嗣后，原告发现被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司已停止经营，故向本院提起诉讼。上述事实，有原告邹厚国、邹凯峰提交的《家庭居室装饰装修工程施工合同》1份、还建安置补偿协议书、安置确认表、《都市时空装饰专用收款收据》2份及当事人当庭陈述等证据证实，足以认定。本院认为：原告邹厚国与被告都市时空公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案中，虽然原被告之间未约定合同的开工时间及竣工时间，但合同签订后，直至本案诉讼期间，被告仍不予答辩或者履行合同，以其行为表明其不具备履约能力，因此双方签订的装饰装修合同已实际履行不能，故原告邹厚国请求解除双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。合同解除后，被告都市时空公司应当向原告邹厚国返还其交纳的合同款共计63,000元。因被告存在违约行为，应承担相应的违约责任。双方《家庭居室装饰装修工程施工合同》约定违约方支付工程造价20%的违约金，即21,000元（105,000×20%）明显过高。本院酌定被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司向原告邹厚国支付资金占用利息，以63,000元为基数，自2019年11月30日起至该工程款付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。原告邹凯峰虽为案涉待装修房屋的共同权利人，但从合同关系的相对性来看，案涉《家庭居室装饰装修工程施工合同》的相对方为原告邹厚国及被告都市时空公司，故被告都市时空公司应向原告邹厚国承担相应的合同责任。被告都市时空公司系被告徐林自然人独资的有限责任公司。根据《中华人民共和国民法总则》第一百零二条、第一百零四条的规定，个人独资企业属于非法人组织，非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。同时，《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”被告徐林未提交证据证明公司财产独立于股东自己的财产，应当对被告都市时空公司的上述债务承担连带责任。被告都市时空公司、徐林经本院合法传唤后，无正当理由未到庭参加诉讼，放弃了答辩以及举证、质证等诉讼权利，应承担相应的不利后果。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百零二条、第一百零四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，缺席判决如下：一、解除原告邹厚国与被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司之间签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司向原告邹厚国、返还63,000元，于本判决发生法律效力之日起十日内付清；三、被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司向原告邹厚国支付资金占用期间利息，以63,000元为基数，自2019年11月30日起至该工程款付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，于本判决生效之日起十日内付清；四、被告徐林对被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司的上述债务承担连带给付责任；五、驳回原告邹厚国、邹凯峰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费减半收取计950元，由被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  祝旖旎二〇二〇年十月二十八日法官助理牛腾州书记员刘经纬