内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院   民事判决书   （2020）内2921民初2673号   原告：内蒙古金石镁业有限公司。   法定代表人：陈铁锋。   委托诉讼代理人:李文，系宁夏永东律师事务所律师。   委托诉讼代理人:朱浏，住宁夏中卫市。   被告：山西丰庐节能环保科技有限公司。   法定代表人：梁晋栋，职务不详。   原告内蒙古金石镁业有限公司诉被告山西丰庐节能环保科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月10日立案受理，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告内蒙古金石镁业有限公司的委托诉讼代理人李文、朱浏到庭参加诉讼，被告山西丰庐节能环保科技有限公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。   原告内蒙古金石镁业有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告双方于2020年4月3日签订的《焦炉喷补项目供货施工承包合同》；2.判令被告立即向原告返还款项100664元，支付违约金25166元；3.判决被告承担本案全部诉讼费用。事实及理由：2020年4月3日，原、被告双方签订了《供货施工承包合同》，合同约定由被告向原告供应相应的施工材料，并完成施工内容。开工日期为2020年4月15日前，开工后40日内完成施工。合同约定的总价款为251660元。合同签订之后，原告严格按照合同约定于2020年4月9日向被告支付了合同总价款40%的预付款，即100664元。被告在履约期间供应施工材料严重迟延，未能在约定时间之内完成相应的施工内容。经原告多次催告其继续履行，至今仍未完成相应的施工项目，为此原告特诉至法院，请求依法裁判。   被告山西丰庐节能环保科技有限公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。   本院经审查认定事实如下：2020年4月3日，原告内蒙古金石镁业有限公司作为发包方，即合同甲方与被告山西丰庐节能环保科技有限公司作为承包方，即合同乙方签订《内蒙古金石镁业有限公司焦炉喷补项目供货、施工承包合同》，合同约定项目名称为内蒙古金石镁业有限公司焦炉喷补供货、施工承包项目。项目地点位于内蒙古阿拉善左旗腾格里经济技术开发区。项目价款处约定合同为总价包干合同。项目工期为2019年4月15日前（开工后40日），具体开工时间以甲方通知为准。工程价款为251660元（含税价），项目为固定总价承包合同，总价为所确定的项目范围内的全部工作内容的价格体现，其报价已经包括为实施项目按照技术协议要求所发生的费用包括人工费、机械费、材料费、运输费、搬运费、管理费、检验试验费、缺陷修复、税金、利润等一切费用。合同约定付款方式为合同签订后7个工作日内，需方向供方支付合同总额40%，即100664元；喷补项目整体施工完成验收合格并乙方全额发票后，甲方支付合同总额40%，即100664元；经甲方验收合格并连续正常运行45天后，甲方支付合同总额10%，即25166元；合同总额的10%，即25166元，待质量保修期满无质量问题一次付清（质量保修期自竣工验收合格之日起1年）。原、被告在合同中约定违约责任：乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1‰/天的违约金；逾期交货或未能按时完工超过5天，甲方有权终止合同，乙方则应按照合同总价的10%向甲方偿付赔偿金，并全额退还甲方已经付给乙方的货款及利息。   另查明，2020年4月10日，原告内蒙古金石镁业有限公司向被告山西丰庐节能环保科技有限公司转账100664元。   再查明，2020年7月16日，原告内蒙古金石镁业有限公司向被告山西丰庐节能环保科技有限公司作出《责令整改完成施工的函》，载明“根据我司与贵司于2020年4月3日签订的《焦炉喷补供货、施工承包项目合同》（合同编号：JISM-CG2020-133）的约定。贵司应于2020年4月15日前进厂施工，并于进厂后40天内施工完毕。该合同履行期间，贵司无故单方面终止施工，未经我司同意擅自撤场，截止到2020年7月16日，贵司的完工期限已迟延达53天，给我司造成了严重的经济损失。现郑重函告贵司：贵司于收悉本函后如不能于2020年7月21日前进场，按照合同约定完成施工内容，我司将依据合同约定诉诸法律途径追究贵司的违约责任”。   上述事实，有原告提交的《内蒙古金石镁业有限公司焦炉喷补项目供货、施工承包合同》、《国内支付业务付款回单》、《责令整改完成施工的函》及原告当庭陈述在卷资证，本院依法予以确认。   本院认为，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。本案中，原、被告签订《内蒙古金石镁业有限公司焦炉喷补项目供货、施工承包合同》，系各方真实意思表示，内容不违反法律规定，依法应受法律保护。合同的各方当事人均应按照合同约定以及法律规定，本着诚实信用原则，如实履行自己的义务。不按照合同约定或法律规定履行自己义务的，应当按照约定或法律规定承担相应的民事责任。   关于原、被告签订的《内蒙古金石镁业有限公司焦炉喷补项目供货、施工承包合同》应否解除的认定。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（三）项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，当事人可以解除合同。《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案中，原、被告签订的《内蒙古金石镁业有限公司焦炉喷补项目供货、施工承包合同》中明确约定工程期限为2019年4月15日前（开工后40日），截止工程期限届满，被告未能施工完毕，经原告催告后，被告亦未能在合理期限内履行合同义务，致使双方签订的合同目的不能实现，故对原告关于解除与被告签订的《内蒙古金石镁业有限公司焦炉喷补项目供货、施工承包合同》的诉讼请求，本院依法予以支持。   关于原告主张被告向其返还款项100664元及支付违约金25166元的认定。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原、被告在《内蒙古金石镁业有限公司焦炉喷补项目供货、施工承包合同》中明确约定“逾期交货或未能按时完工超过5天，甲方有权终止合同，乙方则应按照合同总价的10%向甲方偿付赔偿金，并全额退还甲方已经付给乙方的货款及利息”。据此，对于原告主张被告向其返还已支付的100664元，本院依法予以支持。对于原告主张被告向其支付合同总额251660元的10%的违约金，即25166元依法予以支持。被告山西丰庐节能环保科技有限公司经本院合法传唤后未到庭参加诉讼，应承担缺席判决的风险责任。   据此，依照《中华人民共和国合同法》第二条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：   一、原告内蒙古金石镁业有限公司与被告山西丰庐节能环保科技有限公司于2020年4月3日签订的《内蒙古金石镁业有限公司焦炉喷补项目供货、施工承包合同》于2020年9月16日解除；   二、被告山西丰庐节能环保科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告内蒙古金石镁业有限公司返还合同款项100664元，并支付违约金25166元。   如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延期间的债务利息。   案件受理费1408元，由被告山西丰庐节能环保科技有限公司负担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于阿拉善盟中级人民法院。   审判员 詹谟畅   二〇二〇年十月二十六日   书记员 徐 婷