福建省邵武市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0781民初1646号 原告：李琴琴，女，1993年5月13日出生，汉族，住邵武市。 委托诉讼代理人：李群星，福建齐欣律师事务所律师。 被告：郑崇强，男，1957年7月2日生，汉族，住福建省福州市仓山区。 被告：程涛，男，1985年1月4日出生，汉族，住邵武市。 被告：福建省南平市叮哒装饰有限公司，住所地邵武市张三丰大道蔚蓝方舟**店面。 法定代表人：程涛，经理。 原告李琴琴与被告郑崇强、程涛、福建省南平市叮哒装饰有限公司（以下简称叮哒公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月15日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李琴琴的委托诉讼代理人李群星到庭参加诉讼。被告郑崇强、程涛、叮哒公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 李琴琴向本院提出诉讼请求：1．解除原告与叮哒公司于2019年7月20日签订的《家居整装工程施工及购销服务合同》；2.叮哒公司返还原告装修款83,200元（已付款113,200元，扣除已完成水电、倒板部分装修款30,000元），赔偿损失3,200元（按每月房租800元计算损失从2020年1月14日至2020年5月15日），合计86,400元；3．郑崇强、程涛对叮哒公司应返还装修款、赔偿损失原告合计86,400元的债务承担连带责任。事实和理由：2019年7月20日，原告与叮哒公司签订《家居整装工程施工及购销服务合同》。约定原告委托叮哒公司进行整装家居的安装施工，合同价款为113,000元，工期自双方确定进场施工开始起120工作日内完成。合同签订后，2019年7月23日，被告叮哒公司的工人到场开始装修施工，2019年10月29日，原告丈夫卢世辉通过银行转账支付被告叮哒公司装修款70,000元，2019年7月18日通过扫码支付被告叮哒公司监事、会计刘慧8,000元。2019年7月20日，通过扫码支付给被告叮哒公司管理员郑晓斌（被告郑崇强之子）35,200元，原告共支付被告共113,200元。但被告在2019年10月底就开始停工，仅完成水电、倒板项目，工程量价款为30,000元，其他大部分装修工程项目未完成，被告叮哒公司从停工到现在都未再开工，己停工近7个月，按合同约定，叮哒公司本应在2020年1月13日完工。（2019年7月23日开工至2020年1月13日，期间175天，扣除节假日55天，工作日为120天），原告多次要求叮哒公司履行《家居整装工程施工及购销服务合同》但叮哒公司却不履行，2020年5月7日，原告通过微信通知叮哒公司管理人郑晓斌，要求被告叮哒公司履行《家居整装工程施工及购销服务合同》义务，否则，解除合同，但被告叮哒公司还是不履行。被告叮哒公司以自己的行为表示不履行主要合同义务，且经原各催告后还不履行，原告享有依法单方解除《家居整装工程施工及购销服务合同》的权利。因叮哒公司是个人独资公司，且存在公司与股东人格和财务混同情形，为此，叮哒公司两股东被告郑崇强、程涛，应对被告叮哒公司应返还装修款、赔偿损失合计86,400元给原告的债务承担连带责任。 郑崇强、程涛、叮哒公司未做答辩。 李琴琴为证明自己的诉讼主张，向本院举有以下证据： 证据1、《家居整装工程施工及购销服务合同》，拟证明2019年7月20日，原告与叮哒公司签订的《家居整装工程施工及购销服务合同》,约定原告委托被告进行整装家居的安装施工，合同价款为113,000元，工期自双方确定进场施工开始起120工作日内完成。 证据2、银行转账及扫二维码付款记录，拟证明原告共支付被告共113,200元,其中通过银行转账支付被告叮哒公司70,000元，2019年7月18日通过扫码支付被告叮哒公司监事、会计刘慧8,000元。2019年7月20日，通过扫码支付给被告叮哒公司管理员郑晓斌（被告郑崇强之子）35,200元。 证据3、内资企业登记基本情况表，拟证明叮哒公司有股东两人，分别是被告郑崇强、程涛。 证据4、照片，拟证明案涉房屋装修现状，叮哒公司大部分未履行装修合同义务。 证据5、合同，拟证明郑晓斌是叮哒公司管理人。 证据6、承诺，证明叮哒公司管理人员郑晓斌向原告承诺，其公司在2020年5月30日完工。 证据7、结婚证，拟证明原告李琴琴与卢世辉系夫妻关系。 郑崇强、程涛、叮哒公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃质证权利。本院认为，原告所举证据来源合法，内容客观真实，本院予以采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年7月20日，原告与叮哒公司签订了《家居整装工程施工及购销服务合同》，约定原告委托叮哒公司进行整装家居的安装施工，合同价款为113,000元，工期自双方确定进场施工开始起120工作日内完成。合同签订后，2019年7月23日，被告叮哒公司的工人到场开始装修施工。2019年10月29日，原告丈夫卢世辉通过银行转账支付被告叮哒公司装修款70,000元，2019年7月18日通过扫码支付8,000元。2019年7月20日，通过扫码支付给叮哒公司管理员郑晓斌35,200元，原告共支付被告共113,200元。但被告在2019年10月底就开始停工，仅完成水电、倒板项目，工程量价款为30,000元，其他大部分装修工程项目未完成。按合同约定，被告叮哒公司本应在2020年1月13日完工。（2019年7月23日开工至2020年1月13日，期间175天，扣除节假日55天，工作日为120天），原告要求叮哒公司履行合同义务。该公司管理人郑晓斌于2020年1月20日承诺2020年5月30日前完工，但并未开工，至今已停工近一年。原告多次要求开工未果，故诉至法院。 本院认为，原告与叮哒公司签订的《家居整装工程施工及购销服务合同》系双方真实意思表示,合法有效,双方当事人均应按合同的约定履行自己的义务。叮哒公司在约定的装修完工期限届满之前擅自停工，经原告催告后仍未在合理期限内开工，案涉房屋至今仍未装修完毕，叮哒公司系以自己的行为表明不履行装修义务，违反合同约定。原告要求解除合同的诉讼请求有事实和法律依据，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行，故叮哒公司应返还尚未履行部分的装修款，原告主张已经装修的部分为30,000元，应返还83,200元的诉讼请求,予以支持，其要求按每月房租800元计算从2020年1月14日至2020年5月15日的损失3,200元，无事实依据，不予支持。原告以叮哒公司存在公司与股东人格和财务混同情形为由，主张该公诉股东郑崇强、程涛对上述债务承担连带责任，但未提供证据证明，故该项诉讼请求，不予支持。郑崇强、程涛、叮哒公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席判决。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（二）、（三）项、第九十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告李琴琴与被告福建省南平市叮哒装饰有限公司于2019年7月20日签订的《家居整装工程施工及购销服务合同》； 二、被告福建省南平市叮哒装饰有限公司应于本判决生效后十日内返还原告李琴琴装修款83,200元； 三、驳回原告李琴琴的其他诉讼请求； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费1,960元，由原告李琴琴负担73元，被告福建省南平市叮哒装饰有限公司负担1,887元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省南平市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必须的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长 吴 薇 人民陪审员 张 平 人民陪审员 谢丽萍 二〇二〇年十月十四日 书 记 员 颜琦佳 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。