文书内容贵州省铜仁市碧江区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0602民初108号原告：宋泽勇，男，1973年10月25日出生，汉族，住贵州省贵阳市云岩区。委托诉讼代理人：冯渝安，贵州驰铭律师事务所律师，授权范围为特别授权。被告：中铁七局集团第四工程有限公司，住所地：湖北省武汉市东湖开发区茅店山西路**。法定代表人：龚上俸，该公司执行董事。委托诉讼代理人：周小稳，男，1987年9月27日出生，汉族，该公司法律顾问，住湖北省钟祥市，授权范围为特别授权。被告：安陆市云宇建设工程劳务有限公司，住所地：湖北省安陆市解放大道双龙桥家园8-404。法定代表人：刘熙，该公司执行董事。委托诉讼代理人：叶家银，男，1982年6月6日出生，汉族，住湖北省广水市，授权范围为特别授权。委托诉讼代理人：万晴，贵州黔东律师事务所律师，授权范围为特别授权。被告：余彬，男，1980年9月13日出生，汉族，住湖北省广水市。委托诉讼代理人：万晴，贵州黔东律师事务所律师，授权范围为特别授权。原告宋泽勇与被告中铁七局集团第四工程有限公司（以下简称中铁七局第四公司）、安陆市云宇建设工程劳务有限公司（以下简称云宇公司）、余彬建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告宋泽勇的委托诉讼代理人冯渝安、被告中铁七局第四公司的委托诉讼代理人周小稳、云宇公司的委托诉讼代理人叶家银、万晴、被告余彬及其委托诉讼代理人万晴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宋泽勇向本院提出诉讼请求：1．判令三被告向原告支付工程款193,692元及利息（从2019年1月22日起，按年利率6%计算至193,692元清偿完毕之日止）；2．判令三被告赔偿原告维修费20,200元；3．判令三被告赔偿原告窝工费321,738.28元；4．判令三被告赔偿扣押原告旋挖钻机期间的损失1,146,543.09元；5、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年10月28日，原告与被告中铁七局第四公司签订《施工合同》约定：1．被告中铁七局第四公司将铜仁市碧江区黄家院子棚改项目的钻孔桩工程发包给原告；2．直径为1.2米的孔桩每米单价380元，直径为1.6米的孔桩每米单价560元，直径为1.8米的孔桩每米单价720元，直径为2.1米的孔桩每米单价900元；3．被告中铁七局第四公司以原告施工进度按月付款。原告施工期间为2018年11月10日至2019年3月10日，具体施工量如下：1．直径为1.2米的孔桩施工1424.5米，合计541,310元（380元×1424.5米）；2．直径为1.6米的孔桩施工416.1米，合计233,016元（560元×416.1米）；3．直径为1.8米的孔桩施工10.8米，合计7,776元（720元×10.8米）；4．直径为2.1米的孔桩施工56米，合计50,400元（900元×56米）。据此，被告中铁七局第四公司应向原告支付的工程款总计832,502元，但是实际仅支付638,810元，目前尚有193,692元未付。已付款638,810元中，原告雇佣的工人工资由被告中铁七局第四公司部分直接支付给工人，被告余彬代表被告中铁七局第四公司直接向原告付工程款350,000元。此外，2018年12月，被告中铁七局第四公司施工场地大门时而被围堵，以及2018年12月至2019年3月期间，被告中铁七局第四公司未支付工程进度款造成原告窝工天数合计52天，产生损失总计321,738.28元，其中人工工资49,262元，挖掘机和皮卡车租赁费14,380元，旋挖钻机经济损失258,096元（4,963.39元×52天）。2019年3月11日，原告用于施工的挖钻机遭受被告中铁七局第四公司人为故意破坏，使得挖钻机驾驶室玻璃被打破和操控系统电子元器件因雨水进入驾驶室造成损坏。而且，从当天起至2019年10月28日期间（总计231天），被告中铁七局第四公司无故将原告的挖钻机扣押在施工工地。这不仅会导致原告产生修理费20,200元，还造成原告因232天不能正常使用挖钻机而遭受经济损失。参照《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）中型号SR280R的挖钻机每日收取的租金为4,963.39元，而原告的旋挖钻机型号为XR360，比SR280R性能更好，故每日收取的租金至少不低于4,963.39元。因此，被告中铁七局第四公司还应赔偿原告231天的挖钻机租赁收益1,146,543.09元（4,963.39元×231天）。综上，原告认为被告中铁七局第四公司未按期支付工程款和及时结算工程款的行为属于严重违约行为，并造成原告产生窝工。同时，被告中铁七局第四公司故意破坏原告用于施工的挖钻机，且无故扣押231天，致使原告不能正常使用挖钻机收取收益。原告为维护自身的合法权益，特诉至人民法院，提出前述诉讼请求。被告中铁七局第四公司辩称，中铁七局第四公司是与云宇公司存在劳务分包合同关系，中铁七局第四公司是将工程分包给云宇公司，工程款的争议应当是云宇公司与原告的争议事项，与中铁七局第四公司无关；关于原告的第二、三、四项诉讼请求，事实的真相是原告堵门造成相应损失，不存在中铁七局第四公司破坏原告的机械设备以及扣押原告的旋挖钻机的事实，请驳回原告的全部诉讼请求。被告余彬辩称，余彬的主体资格不适格，余彬是云宇公司的员工，是代表云宇公司与原告签订协议，余彬与原告签订案涉《协议》系职务行为，原告应当找云宇公司主张权利。被告云宇公司辩称，原告的诉讼请求是没有法律依据的，双方之间不存在支付工程款以及利息。余彬是云宇公司的员工，案涉《协议》是余彬代表云宇公司与原告签订，系职务行为。在2019年年底，云宇公司已经支付完毕，维修费、窝工费、扣押损失均与云宇公司无关，该三项费用，都是因为原告在黄家院子堵门与案外人产生的纠纷，原告认为上述费用与云宇公司无关，在云宇公司提交的证据中已经证明与云宇公司无关，原告应当向案外第三人主张，并认为案涉《协议》约定的单价包含了3米以下的空孔部分的计价，3米以下的空孔不另计价，3米以上的空孔部分按50%计量，并按照案涉《协议》单价计价。请求驳回原告的诉讼请求。原告宋泽勇另陈述，原告所认可的633810元包括2019年1月24日前收到的15万元工资（该15万元工资包括兰某、兰洋于2019年1月24日分别收到的3万元工资在内）、2019年2月4日收到的10万元以及2019年4月9日收到的25万元，另外的138810元系提供柴油从总工程款中扣款。并认为案涉《协议》约定的单价系终孔单价，成孔深度即终孔深度，应按终孔深度计量，并按案涉《协议》约定的单价计价。原、被告双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，对双方无争议的事实与证据，本院予以认定并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年6月12日，中铁七局第四公司（甲方）与云宇公司（乙方）签订《中铁七局集团第四工程有限公司铜仁市碧江区黄家院子棚改工程项目桩基工程建设工程施工劳务分包合同》，约定：工程名称为铜仁市碧江区黄家院子棚改工程项目桩基工程，劳务作业地点为铜仁市碧江区金麟大道旁黄家院子。劳务分包内容见附件一《工程量清单》。乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为叶家银，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。合同暂定总价（含增值税）6,525,961.04元。合同单价、工程数量详见附件一《工程量清单》。合同还对双方的其他权利义务进行了约定。合同尾页甲方签章处盖有中铁七局第四公司的合同专用章，乙方签章处盖有云宇公司的合同专用章。该合同的附件一《工程量清单》载明ф1.2m、ф1.6m、ф1.8m的旋挖钻成孔以及冲击钻成孔的计量规则为：1．按设计桩长计量，单价含3m内的空钻，超出3m的空钻按50%计量；2．土石类别以施工设计图为依据，充盈系数1.08。附件一《工程量清单》的下方亦盖有甲、乙双方的合同专用章确认。2018年10月28日，甲方（铜仁市碧江区黄家院子棚改工程项目部，甲方代表：余彬）与乙方宋泽勇签订《协议》一份，约定：经甲、乙双方协商一致，乙方为甲方提供旋挖钻机一台（360型）为甲方施工剩余800余根桩，总计12000余米。主要桩径为：ф1.2m、ф1.6m、ф1.8m、ф2.1m。项目部原有一台徐工360型钻机在场内施工，原则上乙方上来1台设备后不再增加旋挖钻机。乙方工作内容：成孔、灌注混凝土、下钢筋笼。单价：ф1.2m为380元/米，ф1.6m为560元/米，ф1.8m为720元/米，ф2.1m为900元/米。目前成孔方式为干式成孔、不塌孔，如遇地质变化造成塌孔等情况需新增措施的费用另行协商计算。支付方式：按月结算，每月甲方向乙方支付工程款的80%，本项目完成后支付95%，于完成后不超过一个月内结清，剩余5%不超过6个月内结清。乙方设备7日内到场（11月4日），如不按时到场支付甲方违约金10,000元，如乙方设备按时到场后甲方违约，甲方需赔偿乙方全部损失。协议下方有余彬的签字并注明日期为2018年10月28日。上述协议签订后，宋泽勇按约安排设备进场施工，施工过程中，中铁七局第四公司员工周聪、欧富豪对宋泽勇所施工方量进行了收方，并分别制作了《桩基开孔交底》，具体情况如下：            序号              日期              桩号              桩径              桩顶      标高              空孔      深度              终孔      深度              钢筋笼      长度              开孔单      交底人                  1              2018.11.10              6-7              1.6              255.6              1.24                            12.42              周聪                  2              2018.11.10              6-2              1.2              255.6              1              13.5              12.16              周聪                  3              2018.11.10              6-57              1.2              255.6              1.2              9.7              8.16              周聪                  4              2018.11.11              D-113              1.6              256              0.3              9.6              8.96              周聪                  5              2018.11.11              D-125              1.6              256              0.6              15              14.06              周聪                  6              2018.11.11              D-129              1.2              256              0.75              13.5              12.41              周聪                  7              2018.11.11              6-62              1.6              255.6              1.1              12.4              10.96              欧富豪                  8              2018.11.12              6-16              1.6              253.25              3.25              14.2              10.61              欧富豪                  9              2018.11.13              6-1              1.2              255.6              1.1              16.7              15.26              欧富豪                  10              2018.11.14              D-140              1.2              256              0.9              9.2              7.96              欧富豪                  11              2018.11.14              D-149              1.2              256              1.1              15.8              14.36              欧富豪                  12              2018.11.14              D-148              1.2              256              1.1              16              14.56              欧富豪                  13              2018.11.15              D-142              1.2              256              0.9              14              12.76              周聪                  14              2018.11.17              6-15              1.6              253.25              2.65              12.6              9.61              周聪                  15              2018.11.17              6-58              1.2              255.6              1.3              8.4              6.76              周聪                  16              2018.11.17              D-127              1.2              256              0.6              14.7              13.76              周聪                  17              2018.11.17              6-5              1.2              255.6              0.7              7.9              6.86              周聪                  18              2018.11.19              11-16              1.2              259.75              0.55              7.5              6.61              周聪                  19              2018.11.19              11-6              1.2              260.15              0.35              13.8              13.11              周聪                  20              2018.11.19              11-7              1.2              259.75              0.85              8.2              7.01              周聪                  21              2018.11.19              11-4              1.2              260.15              0              5.7              5.51              周聪                  22              2018.11.19              11-5              1.2              260.15              0.07              11.9              11.49              周聪                  23              2018.11.19              11-2              1.2              260.15              0.25              10.3              9.71              周聪                  24              2018.11.19              11-3              1.2              260.15              0.15              4.3              3.81              周聪                  25              2018.11.19              11-1              1.2              259.75              0.55              10.6              9.71              周聪                  26              2018.11.22              11-23              1.2              259.75              0.85              12.1              10.91              欧富豪                  27              2018.11.22              11-25              1.2              259.75              1.15              12.5              11.01              欧富豪                  28              2018.11.22              11-55              1.2              259.75              0.85              16              14.81              欧富豪                  29              2018.11.22              11-26              1.2              259.75              0.95              12.7              11.41              欧富豪                  30              2018.11.22              11-63              1.2              255.55              4.9              12.8              7.65              欧富豪                  31              2018.11.23              11-57              1.2              259.75              0.85              14.8              13.61              周聪                  32              2018.11.23              11-29              1.2              259.75              1.15              16.1                            周聪                  33              2018.11.23              11-31              1.2              259.75              1.05              13.3              11.91              周聪                  34              2018.11.23              11-33              1.2              259.75              1.05              11.1              9.71              周聪                  35              2018.11.24              11-18              1.2              259.75              0.95              10              8.71              欧富豪                  36              2018.11.24              11-20              1.2              259.75              0.95              11.7              10.41              欧富豪                  37              2018.11.24              11-22              1.2              259.75              0.9              13              11.76              欧富豪                  38              2018.11.24              11-27              1.2              259.75              1.05              16.9              15.51              欧富豪                  39              2018.11.24              11-19              1.2              260.15              0.45              10.7              9.91              欧富豪                  40              2018.11.24              11-24              1.2              259.75              0.95              13.2              11.91              欧富豪                  41              2018.11.25              11-15              1.2              259.75              0.65              9.8              8.81              欧富豪                  42              2018.11.25              11-8              1.2              259.75              0.75              6.2              5.11              欧富豪                  43              2018.11.25              11-21              1.2              259.75              0.85              11.4              10.21              周聪                  44              2018.11.25              11-48              1.6              253.35              7.15              11.4              3.91              周聪                  45              2018.11.26              11-17              1.2              259.75              0.75              10.4              9.31              欧富豪                  46              2018.11.26              11-42              1.2              253.35              7.45              13.7              5.91              欧富豪                  47              2018.11.26              11-32              1.2              259.75              1.1              12.7              5.91              欧富豪                  48              2018.11.26              11-46              1.6              253.35              7.35              13.3              5.61              欧富豪                  49              2018.11.27              11-37              1.6              259.75              0.96              11.5              10.2              周聪                  50              2018.11.27              11-34              1.2              259.75              0.95              11              9.71              周聪                  51              2018.11.27              11-36              1.2              259.75              0.95              13              11.71              周聪                  52              2018.11.27              11-41              1.6              253.35              7.26              13.4              5.8              周聪                  53              2018.11.28              D-239              1.2              260.2              0.9              8.5              7.26              欧富豪                  54              2018.11.28              D-236              1.2              260.2              0.7              10.2              9.16              欧富豪                  55              2018.11.28              D-240              1.2              260.2              1.15              12.3              10.81              欧富豪                  56              2018.11.28              D-244              1.2              260.2              1.5              10.8              8.96              欧富豪                  57              2018.11.28              D-238              1.2              260.2              0.76              6.6              5.5              欧富豪                  58              2018.11.29              11-45              1.2              253.35              7.25              11.1              3.51              周聪                  59              2018.11.29              11-56              1.2              259.75              0.95              16.1              14.81              周聪                  60              2018.11.29              6-6              1.2              255.6              0.45              7.2              6.41              周聪                  61              2018.11.29              11-39              1.6              253.45              7.15              13.9              6.41              周聪                  62              2018.11.29              11-43              1.6              253.35              7.25              12.6              5.01              周聪                  63              2018.11.30              D-229              1.2              260.2              0.7              6.9              5.86              欧富豪                  64              2018.11.30              D-230              1.2              260.2              0.9              12.5              11.26              欧富豪                  65              2018.11.30              D-226              1.2              260.2              0.5              17.2              16.36              欧富豪                  66              2018.11.30              D-237              1.2              260.2              0.9              12.3              11.06              欧富豪                  67              2018.11.30              D-228              1.2              260.2              0.7              7.4              6.36              欧富豪                  68              2018.11.30              D-231              1.2              260.2              0.7              17.2              16.16              欧富豪                  69              2018.12.1              11-73              1.2              255.55              5.05              13.3              7.91              周聪                  70              2018.12.1              11-70              1.2              255.55              4.95              17.7              12.41              周聪                  71              2018.12.1              11-61              1.2              259.75              1.2              15.9              14.36              周聪                  72              2018.12.1              11-64              1.2              255.55              5.15              18              12.51              周聪                  73              2018.12.2              D-210              1.2              260.2              1.2              17.1              15.56              欧富豪                  74              2018.12.2              D-211              1.2              260.2              1.6              10.7              8.76              欧富豪                  75              2018.12.2              D-212              1.2              260.2              1.4              16.8              15.06              欧富豪                  76              2018.12.2              D-213              1.2              260.2              1.4              12              10.26              欧富豪                  77              2018.12.2              D-227              1.2              260.2              0.8              15.8              14.66              欧富豪                  78              2018.12.4              11-66              1.6              255.55              4.4              13.8              9.06              欧富豪                  79              2018.12.4              11-67              1.6              255.55              4.55              13              8.11              欧富豪                  80              2018.12.4              11-72              1.2              255.55              4.85              13              7.81              欧富豪                  81              2018.12.5              11-53              1.2              259.75              0.15              16.8              16.31              周聪                  82              2018.12.7              11-51              1.2              259.75              0.45              13.7              12.91              周聪                  83              2018.12.7              11-54              1.2              259.75              0.22              15.1              14.54              周聪                  84              2018.12.7              D-207              1.2              256              3.35              13.2              9.51              周聪                  85              2018.12.7              D-208              1.2              260.2              0.1              13.7              13.26              周聪                  86              2018.12.7              D-214              1.2              260.2              0.45              13.5              12.71              周聪                  87              2018.12.7              D-209              1.2              260.2              0.4              13.3              12.56              周聪                  88              2018.12.8              10-53              1.2              255.55              5.25              15              9.41              周聪                  89              2018.12.8              11-68              1.2              255.55              4.45              15.5              10.71              周聪                  90              2018.12.09              10-43              1.6              255.55              5.4              12              6.26              欧富豪                  91              2018.12.09              10-41              1.2              259.75              0.98              8.8              7.48              欧富豪                  92              2018.12.11              10-34              1.6              253.35              7.83              15.3              7.13              周聪                  93              2018.12.11              11-52              1.6              255.55              4.35              14.8              10.11              周聪                  94              2018.12.11              10-42              1.2              259.75              1.2              9              7.46              周聪                  95              2018.12.11              10-15              1.2              259.75              1.35              9.5              7.81              周聪                  96              2018.12.11              10-10              1.2              259.75              1.05              11.8              10.41              周聪                  97              2018.12.14              10-32              1.6              253.45              7.6              13.7              5.75              欧富豪                  98              2018.12.14              10-8              1.2              259.75              0.45              15.1              14.31              欧富豪                  99              2018.12.15              10-52              1.2              255.55              5.5              10.6              4.76              周聪                  100              2018.12.23              10-57              1.2              255.55              5.6              10              4.06              周聪                  101              2018.12.23              10-60              1.2              259.75              1.5              17.3              15.46              周聪                  102              2018.12.23              10-50              1.6              255.55              5.45              9.4              3.61              周聪                  103              2018.12.24              10-9              1.2              259.75              1.15              9.3              7.81              欧富豪                  104              2018.12.24              10-16              1.2              259.75              1.3              9.1              7.46              欧富豪                  105              2018.12.24              11-59              1.6              255.55              4.35              17              12.31              欧富豪                  106              2018.12.25              11-58              1.2              255.55              4.45              18.7              13.91              周聪                  107              2018.12.25              10-66              1.2              255.55              5.55              14              8.11              周聪                  108              2018.12.25              10-31              1.6              253.35              7.85              14.8              6.61              周聪                  109              2018.12.26              10-59              1.2              259.75              1.5              10.9              9.06              欧富豪                  110              2018.12.26              10-35              1.6              259.75              1.45              9.1              7.31              欧富豪                  111              2018.12.26              10-58              1.6              255.55              5.55              14.5              8.61              欧富豪                  112              2018.12.26              10-56              1.2              255.55              5.65              12.9              6.91              欧富豪                  113              2018.12.26              10-37              1.2              259.75              1.35              9.7              8.01              欧富豪                  114              2018.12.27              10-47              1.2              259.75              1.5              10.6              8.76              周聪                  115              2018.12.27              10-40              1.2              255.55              5.7              16.6              10.56              周聪                  116              2018.12.27              10-55              1.2              255.55              5.55              15.6              9.71              周聪                  117              2018.12.27              10-48              1.2              255.55              5.7              15.5              9.46              周聪                  118              2018.12.28              10-63              1.2              259.75              1.65              19.3              17.31              欧富豪                  119              2018.12.28              10-65              1.2              259.75              1.35              14.7              13.01              欧富豪                  120                            10-90              1.2              259.75              1.5              13.7              11.86              周聪                  121              2018.12.29              10-67              1.6              255.55              5.55              14.9              9.01              周聪                  122              2018.12.29              10-49              1.6              255.55              5.72              17.2              11.14              周聪                  123              2019.1.3              10-38              1.2              259.75              1.45              17.2              15.41              欧富豪                  124              2019.1.3              10-62              1.2              259.75              1.55              17.2              15.31              欧富豪                  125              2019.1.3              10-39              1.6              255.55              5.65              16.5              10.51              欧富豪                  126              2019.1.3              10-91              1.6              255.55              5.7              15.6              9.56              欧富豪                  127              2019.1.5              10-51              1.2              255.55              5.75              18              11.91              欧富豪                  128              2019.1.5              10-46              1.2              259.75              1.55              18.9              17.01              欧富豪                  129              2019.1.5              D-194              1.2              256              4.4              19.9              15.6              欧富豪                  130              2019.1.5              D-183              1.2              256              5.3              18.5              12.86              欧富豪                  131              2019.1.5              D-184              1.2              256              5.25              15.3              9.71              欧富豪                  132              2019.1.7              10-54              1.6              255.55              5.85              15.8              9.61              欧富豪                  133              2019.1.7              10-30              1.6              253.25              7.95              16.9              8.61              欧富豪                  134              2019.1.7              10-64              1.2              259.75              1.45              13.3              11.51              欧富豪                  135              2019.1.8              10-36              1.2              259.75              1.35              10.1              8.41              欧富豪                  136              2019.1.8              10-44              1.2              255.55              5.65              17.3              11.31              欧富豪                  137              2019.1.8              D-200              1.2              260.2              0.15              15.9              15.41              欧富豪                  138              2019.1.8              D-188              1.2              256              4.6              12.9              7.96              欧富豪                  139              2019.1.9              10-61              1.2              259.75              1.65              14.4              12.11              欧富豪                  140              2019.1.9              10-26              1.6              253.35              7.95              17.9              9.61              欧富豪                  141              2019.1.13              15-28              2.1              260.15              0.6              14.2              13.26              欧富豪                  142              2019.1.17              15-27              2.1              260.15              0.3              8              7.36              欧富豪                  143              2019.1.18              15-26              2.1              260.15              0.35              8.7              8.01              周聪                  144              2019.1.20              15-31              2.1              260.15              0.65              10.3              9.31              周聪                  145              2019.1.20              15-15              2.1              259.65              0.61              14.8              13.85              周聪                  146              2019.1.21              15-33              1.8              260.15              1.25              10.8              9.21              欧富豪      根据上述《桩基开孔交底》明细记录，桩径1.2m的成孔（终孔深度-空孔深度，以下成孔均为终孔深度-空孔深度）共计1217.77m；桩径1.6m的成孔共计266.35m；桩径1.8m的成孔共计9.55m；桩径2.1m的成孔共计53.49m。桩径1.2m并超过3m深度的空孔共计55.3m；桩径1.6m并超过3m深度的空孔共计66.21m；桩径1.8m及2.1m的空孔均未超过3m深度。2019年1月11日，云宇公司向中铁七局第四公司铜仁市碧江区黄家院子项目经理部出具《法人代表授权委托书》，载明：依据云宇公司与贵单位于2018年6月12日签订的《中铁七四铜仁（劳务）字（2018）003》约定，云宇公司负责贵单位桩基等工程施工。为满足现场需要及民工工资管理规定，云宇公司特授权委托贵单位代付谭照清等20人民工工资共计630,000元整，该款项由贵单位从云宇公司所结算的工程款中扣除。如由此给贵单位造成损失或引起法律纠纷均由云宇公司承担。并附件《民工工资发放确认单》。中铁七局第四公司铜仁市碧江区黄家院子项目经理部收到上述授权委托书后，于2019年1月21日向谭照清、兰某、兰洋等20人共转账代付工资63万元（其中包括兰某30000元及兰洋30000元）。2019年1月24日，兰某、兰洋分别收到中铁七局集团第四工程有限公司铜仁市碧江区黄家院子棚改工程项目经理部转账代支付的工资3万元。2019年2月4日，余彬转账支付宋泽勇10万元。2019年4月9日，余彬转账支付宋泽勇25万元。2019年12月9日，铜仁市公安局碧江分局桐梓巷派出所出具《出警证明》载明：2019年3月11日13时14分，桐梓巷派出所接110指令，接兰某报警称，在铜仁市碧江区中国中铁七局集团承建的黄家院子棚改工程建筑工地，其旋挖钻机被人损坏。接警之后，民警赶到指定地点，兰某陈述当天发现旋挖钻机左边玻璃被人损坏。民警通过查看和走访以及调查附近监控等工作，未发现可疑情况。2019年11月13日，铜仁市公安局碧江分局桐梓巷派出所出具《出警证明》载明：2019年10月28日22时5分，桐梓巷派出所接兰某报警称，在铜仁市碧江区黄家院子安置区工地有人发生纠纷。接警后，民警赶到现场，经了解，土石方组杨兵和挡土墙组冉小舟以孔桩组兰某的旋转挖掘机的停放影响了施工并产生了一定的经济损失，要求适当补偿后才可移走旋钻挖掘机。民警建议双方依法协商或走诉讼程序解决。随后，双方达成了一致。2019年11月14日，宋泽勇转账支付吉林恒亚建设工程有限公司20,200元，吉林恒亚建设工程有限公司出具了明细单，载明：驾驶室前挡玻璃单价2,200元；XR360显示器单价7,800元，XR360控制器单价10,200元，合计20,200元。2019年12月26日，吉林恒亚建设工程有限公司向宋泽勇出具《收据》一张，载明收到宋泽勇配件款20,200元，收条上盖有吉林恒亚建设工程有限公司的财务专用章。2020年1月15日，甲方中铁七局第四公司与乙方云宇公司签订《合同封帐协议》，约定：由乙方负责施工的桩基工程分包项目已完成。根据合同文件有关规定，甲、乙双方通过对设计图纸数量进行复核，现场核定等程序并经友好协商，达成如下结算协议：1、最终分包结算总价合计11,917,649.03元。2、质量保留金按最终工程量结算总价的3%扣留，合计357,529.47元，按甲、乙双方施工合同规定的条件成立后予以退还。该协议还对农民工工资保证金、安全风险金的扣留、水电费、材料款的扣除等进行了约定。2020年7月20日，铜仁市碧江区环北街道社会治安综合治理委员会办公室出具《关于兰洋、兰某因黄家院子项目工程矛盾纠纷的情况说明》载明：2019年3月14日，环北街道办事处接到桐梓巷派出所警情通报，环北街道黄家院子项目工地存在突出矛盾纠纷。环北街道党委副书记、办事处主任马学东和工作人员杨柳、刘波及桐梓巷派出所民警谢恒赶到现场处置。现场发现当事人兰洋、兰某把旋挖机横堵在工地大门外且情绪激动欲爬上旋挖机上，工作人员立即处置，通过近两个小时的思想工作，两当事人同意离开危险位置，随后派出所民警把当事人带到派出所进行询问和纠纷调解。2020年7月20日，铜仁市公安局碧江分局桐梓巷派出所出具《证明》载明：2019年3月14日9时30分，桐梓巷派出所接肖刚报警称：在铜仁市碧江区黄家院子安置区施工现场，有人以旋挖钻机堵住其施工几天了，今天要移开，有人不从并爬到钻机上。接警后，值班民警赶到现场，配合铜仁市碧江区环北办事处工作人员作兰某等人的思想工作，有什么纠纷可以协商解决或诉请人民法院处理。经过工作，兰某等人从旋挖钻机上下来，随后，旋挖钻机被移开。庭审中，原告宋泽勇申请的证人兰某（自称宋泽勇系其舅舅）当庭陈述：“原告宋泽勇的旋挖钻机系在2019年3月份开到工地大门口，被人拉了几车石头挡在旋挖钻机前面，出不了门；到了2019年3月10日，因宋泽勇没有支付旋挖钻机的按揭款，旋挖钻机被生产厂家锁了。2019年3月14日项目部上的人、公安、办事处的人都在现场请了吊机把旋挖钻机移开；兰某等人怕吊的过程中损坏旋挖钻机，所以爬到旋挖钻机上阻止吊离。2019年3月14日，旋挖钻机吊离后，兰某等人又将旋挖钻机开到大门口堵住，因为余彬在付了25万元工程款后，剩下的工程款称要扣空孔的钱，兰某等人不同意，又将旋挖钻机开去大门口堵住。类似的情况，大概出现了2次。”。上述事实，有原告的陈述及相应证据在卷佐证，足以认定。关于案涉《协议》是否对中铁七局第四公司存在法律约束力的问题。本院认为，案涉《协议》的甲方虽载明为铜仁市碧江区黄家院子棚改工程项目部，同时载明甲方代表为余彬，但在该《协议》的落款处仅有余彬的签字，并未加盖中铁七局第四公司的公章或项目部章或者其他与中铁七局第四公司有关的印章予以确认，原告宋泽勇又未提供其他证据证明该《协议》签订时（即2018年10月28日）存在能使其有理由相信余彬有权代理中铁七局第四公司或者中铁七局第四公司铜仁市碧江区黄家院子项目经理部签订案涉《协议》，根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”之规定，原告应承担举证不能的不利后果。虽然原告举证中铁七局第四公司铜仁市碧江区黄家院子项目经理部向宋泽勇所雇请的工人兰某、兰洋转账支付了工资，但中铁七局第四公司铜仁市碧江区黄家院子项目经理部的该行为系受云宇公司委托代付，并不产生对案涉《协议》的追认或认可之效力。故，对原告认为其基于案涉《协议》与中铁七局第四公司建立了合同关系的观点，本院不予采纳。原告要求被告中铁七局第四公司承担案涉工程款及相应利息于法无据，本院不予支持。案涉《协议》已载明甲方铜仁市碧江区黄家院子棚改工程项目部的代表系余彬，云宇公司当庭认可余彬系云宇公司的员工，余彬在案涉《协议》上签字系其作为云宇公司员工的履职行为，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任”的规定，余彬系代表云宇公司签订案涉《协议》，相应的民事责任应由云宇公司承担。故，原告要求余彬承担案涉《协议》的工程款及相应利息的支付责任于法无据，本院不予支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；”之规定，原告宋泽勇系自然人，并无桩基础施工资质，故，案涉《协议》应属无效协议。关于案涉孔桩计量及计价的问题。本院认为，案涉《协议》并未约定空孔的计量与计价，但空孔系桩基施工钻孔开始工序，案涉《协议》约定成孔、灌注混凝土、下钢筋笼单价：ф1.2m为380元/米，ф1.6m为560元/米，ф1.8m为720元/米，ф2.1m为900元/米应指桩基施工工序的综合单价，而非指空孔的单价，且认定案涉《协议》所约定的单价为空孔单价，亦等同于否定灌注混凝土、下钢筋笼的工序价值，不符合常理实际。被告云宇公司及余彬抗辩案涉《协议》约定的单价包含了3米以下的空孔部分的计价，3米以下的空孔部分不另计价，3米以上的空孔部分按50%计量，并按照《协议》单价计价，被告云宇公司与余彬抗辩的上述计量计价方法综合兼顾了空孔与灌注混凝土、下钢筋笼三道工序的各自价值，同时亦较为合理地避免了空孔过深不计价造成原告利益失衡的弊端，亦与云宇公司与中铁七局第四公司结算桩基部分工程量的计量计价方法相吻合，故，本院对上述云宇公司与余彬抗辩的计量计价意见予以采纳。对原告主张案涉《协议》约定的单价是终孔深度的单价，并应按终孔深度计量，并按案涉《协议》约定的单价计价的意见，本院不予采纳。关于原告主张的工程款193,692元应否支持的问题，本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”的规定，虽然案涉《协议》属无效协议，但原告宋泽勇已按约完成了案涉工程施工并予以交付，云宇公司与中铁七局第四公司签订的《合同封账协议》已明确载明云宇公司负责的桩基工程分包项目已完成，双方就云宇公司的工程量也进行了结算。故，原告有权要求云宇公司参照案涉《协议》约定的单价结算并支付工程价款。根据本院所采纳的计量和计价的方法，以及上述《桩基开孔交底》明细记录，桩径1.2m的成孔共计1217.77m，合计工程款462,752.60元（1217.77米×380元/米）；桩径1.6m的成孔共计266.35m，合计工程款149,156元（266.35米×560元/米）；桩径1.8m的成孔共计9.55m，合计工程款6,876元（9.55米×720元/米）；桩径2.1m的成孔共计53.49m，合计工程款48,141元（53.49米×900元/米），上述四项成孔工程款合计666,925.60元。桩径1.2m并超过3m深度的空孔共计55.3m，合计工程款10,507元（380元/m×55.3m×50%）；桩径1.6m并超过3m深度的空孔共计66.21m，合计工程款18,538.80元（560元/m×66.21m×50%）；桩径1.8m及2.1m的空孔均未超过3m深度。故，案涉空孔的工程款合计为29,045.80元；上述成孔和空孔的工程款合计695,971.40元，扣除原告认可的已收到工程款638,810元，云宇公司尚欠原告工程款57,161.40元，故本院支持由云宇公司支付工程款57,161.40元，超出部分，本院不予支持。关于原告主张被告支付利息的问题，本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第二项“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；”的规定，案涉《桩基开孔交底》载明的最后一次施工计量收方时间为2019年1月21日，故，应从2019年1月22日计付欠付工程款的利息。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，鉴于自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行同业拆借中心于每月20日公布贷款市场报价利率，中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，结合原告所认可收到的工程款包括于2019年1月24日前收到的工资15万元（该工资包含兰某、兰洋于2019年1月24日收到的工资共6万元在内）以及宋泽勇分别于2019年2月4日、2019年4月9日分别收取的10万元、25万元（合计35万元），以及另外的138810元是从工程款中扣减的提供柴油的款项，故，原告主张的利息应分段计算，自2019年1月22日至2019年4月9日期间的利息，以193692元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；自2019年4月10日至2019年8月19日期间的利息，以57161.40元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日至尚欠工程款付清之日止期间的利息，以57161.40元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，超出部分利息，本院不予支持。关于原告宋泽勇主张的维修费20,200元的问题。本院认为，原告虽然提供了其旋挖钻机受损维修，并因此产生了维修费20,200元的事实，但其并未提供充分证据证明其旋挖钻机受损系中铁七局第四公司的工作人员的行为导致，亦未提供证据证明系被告余彬或云宇公司的其他工作人员导致，原告应承担举证不能的不利后果。故，原告要求被告中铁七局第四公司、余彬、云宇公司赔偿维修费用的诉讼主张于法无据，本院不予支持。关于原告宋泽勇主张的窝工费321738.28元以及扣押原告旋挖钻机期间的损失1146543.09元的问题。本院认为，原告主张的窝工费期间为2019年3月11日起至2019年10月28日止，而从原告申请的证人兰某的当庭陈述看，原告的旋挖钻机的窝工系因云宇公司未支付工程款以及双方对空孔的计量没有协商好，原告所请的工人兰某等人为讨要工程款以及空孔的工程款而将旋挖钻机开到大门口堵住所致，该窝工事实并非被告中铁七局第四公司、余彬及云宇公司的行为导致，原告所请的工人在被告未支付工程款的情况下，将旋挖钻机开到案涉工地大门口堵住，原告并未予以劝止，因此所产生的旋挖钻机的窝工费系原告放任了损失的扩大，该扩大部分的损失（即窝工费损失）依法应由其自行承担。故，原告要求被告中铁七局第四公司、余彬及云宇公司赔偿窝工损失321738.28元于法无据，本院不予支持。原告宋泽勇亦未提供证据证明被告中铁七局第四公司、余彬及云宇公司有扣押原告的旋挖钻机的事实，其应当承担举证不能的不利后果。故，原告要求被告中铁七局第四公司、余彬及云宇公司赔偿扣押其旋挖钻机期间的损失1146543.09元的损失亦于法无据，本院不予支持。综上，本院支持由被告云宇公司向原告宋泽勇支付尚欠工程款57,161.40元及利息综上，本院支持由被告云宇公司以尚欠工程款57,161.40元及利息（自2019年1月22日至2019年4月9日期间的利息，以193,692元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；自2019年4月10日至2019年8月19日期间的利息，以57,161.40元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日至尚欠工程款付清之日止期间的利息，以57,161.40元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。），超出部分，本院不予支持。驳回原告宋泽勇的其他诉讼请求。依据《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十七条、第十八条第二项，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告安陆市云宇建设工程劳务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告宋泽勇支付工程款57,161.40元及利息（自2019年1月22日至2019年4月9日期间的利息，以193,692元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；自2019年4月10日至2019年8月19日期间的利息，以57,161.40元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日至尚欠工程款57,161.40元付清之日止期间的利息，以57,161.40元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。）；二、驳回原告宋泽勇的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费19,940元，已减半收取计9,970元，由原告宋泽勇负担8,970元，被告安陆市云宇建设工程劳务有限公司负担1,000元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省铜仁市中级人民法院。审判员  田永新二〇二〇年十月二十八日法官助理龙仲夏书记员章靖宜