上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0115民初52142号原告：张玲娜，女，1984年5月24日出生，汉族，住福建省三明市。被告：上海香凝家居用品有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：曾圣。原告张玲娜与被告上海香凝家居用品有限公司定作合同纠纷一案，本院于2020年7月23日立案后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告张玲娜到庭参加诉讼，被告上海香凝家居用品有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。原告张玲娜向本院提出诉讼请求：1.判令被告继续履行《香凝定制家居合同书》，按照合同约定完成家具配送和安装(具体包括安装卫生间门框一个、安装次卧衣柜抽屉带面板一块(带拉手)、安装餐厅卡座软包下的面板一块)；2.判令被告赔偿原告经济损失人民币(以下币种同)15,000元(①由于被告怠于履行配送及安装厨房橱柜的大理石台面、卫生间洗手台大理石台面，导致原告另行购买安装，产生费用5,600元；②合同约定被告应2019年11月13日完成整体运送、安装，原告原计划12月中旬入住，后因被告违约，导致原告无法按期入住，原告于2020年1月12日另找他人安装诉请2中的必要生活设施后于当月底入住，故2019年11月起至2020年1月期间在外租房，产生房屋租金，每月3,000元，共计9,000元)；3.判令被告支付违约金3,668元(计算方式：合同总额98,077元×0.2‰×187天，计算期间2019年11月23日至2020年6月24日)。事实和理由：原、被告双方于2019年5月12日签署《香凝定制家居合同书》(以下简称合同一)，约定被告向原告提供房屋各类橱柜等全套家具；双方后于同年9月8日基于增加家具部分另行签署了《香凝定制家居合同书》(以下简称合同二)，原告于当天支付了合同书所约定的全部货款。合同约定被告应在65日(即11月13日)内提供完整全套(主卧衣柜、次卧衣柜书桌、客厅电视柜及吊柜、厨房橱柜、卫生间橱柜等)整屋家具。但截至起诉为止，原告多次催告，被告仍然未运送所有家具并安装，导致原告长时间无法入住，造成房屋长时间空置，给原告造成严重的经济损失。依据《合同法》之规定，被告应当承担赔偿损失、支付违约金的违约责任，且应当及时尽快继续履行合同。原告多次与被告交涉未果，故诉至法院要求判如所请。被告上海香凝家居用品有限公司未作答辩。本院经审理，认定事实如下：原、被告于2019年5月12日签订合同一，约定被告向原告提供房屋各类橱柜等全套家具，合同价为89,432元，原告于当天向被告支付定金10,000元；后双方于2019年9月8日基于增加家具部分(主卧房门、儿童房房门、厨房卫门各一件，复合杉木阳台空套、主卧窗套按米计价，十个拉手补差价，合计8,645元)签署了合同二，原告于当天全额支付了两份合同全部剩余货款88,077元。两份合同均约定，产品预计制作周期为65日(法定节假日顺延，工期为方案全部确定且达到复测条件开始计算)，乙方(被告)送货安装前与甲方(原告)电话联系确认具体上门安装时间；乙方(被告)未按本协议制作周期65天开始入场安装，延期每日按货款总额0.2‰作为违约金赔偿甲方(原告)。原告认为，按照合同二最终确定的全部定制方案，被告应当于2019年11月13日完成两份合同约定的全部家具制作并上门安装，但被告家至今还有卫生间门框一个、次卧衣柜抽屉的面板一块(带拉手)、餐厅卡座软包下的面板一块尚未完成配送和安装；2019年12月，原告多次电话催促被告继续履行合同未果，无奈于2020年1月12日另行购买安装厨房橱柜的大理石台面、卫生间洗手台大理石台面，产生费用5,600元。被告怠于履行义务导致原告未能按约定于2019年11月13日完成家具的整体运送、安装，无法于同年12月中旬入住，不得已于2019年11月至2020年1月期间在外租房，产生房屋租金损失9,000元(每月3,000元)。原告多次与被告交涉未果，现要求被告继续履行合同、赔偿原告实际损失及支付违约金。以上事实，由原告提供的合同一、合同二、收款收据两张、现场照片、淘宝网订单信息两页及庭审笔录在案佐证。审理中，原告补充提供房屋租赁合同二份、上海市房屋产权证复印件、租赁房屋所在小区同类型房屋租金行情、香凝家具报价单、厨房台面图纸，意补强证明其诉讼请求。本院对房屋租赁合同、上海市房屋产权证复印件真实性予以确认，租赁合同显示租期分别为2019年6月20日至2019年12月19日及2019年12月20日至2020年6月19日。因租赁房屋所在小区同类型房屋租金行情为网页打印件，不具有客观性，本院不予确认。原告提供的香凝家具报价单、厨房台面图纸虽然无被告签名，但价格与明细与合同项目吻合，且被告未到庭辩解，故本院亦确认其真实性。报价单显示厨房大理石包含二部分，一部分含在活动套餐价格16,888元(限3延米)中，另一部分为超出套餐部分价格2,054元(超出套餐1.3延米)，其中厨房图纸显示大理石台面长度合计为4.023延米。卫生间大理石台面价格为1,896元(1.2延米)。本院认为，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。原告按双方的约定向被告支付了家具定作款，被告理应按期向其交付并安装相应的家具产品。被告至今未按约完成原告家中卫生间门框一个、安装次卧衣柜抽屉拉手面板一块(带拉手)、安装餐厅卡座软包下的面板一块的配送和安装，显属违约，原告要求被告继续履行合同中关于该部分家具用品的送货和安装，本院予以支持。因被告怠于履行配送及安装厨房大理石台面、卫生间洗手台大理石台面义务，导致原告不得不于2020年1月12日另行购买安装，花费5,600元，该节事实为原告提供的购买记录予以证实。结合报价单中厨房橱柜大理石、卫生间大理石台面长度、套餐价格及单价，本院确认原告自行购买安装的大理石台面花费金额尚属合理。原、被告双方签订的合同一、合同二虽有时间间隔，且两份合同均约定在合同签订后65天(除法定节假日外)交付产品，但因双方未在合同一中明确定作家具的相关细节，本院确认所有的家具交付时间应以合同二签订时间即2019年9月8日起算。原告认为根据合同二起算65天，被告应当于2019年11月13日完成订单并送货安装，因该时间并未扣除合同所明确约定的法定节假日，故本院核算家具的实际完成时间应定于2019年12月20日。庭审查明，涉诉合同就被告违约行为约定了违约金，即被告配送安装每延期一日需按货款总额的0.2‰向原告支付违约金。因被告的违约项目系合同一中的项目，不包含合同二中的项目，故原告要求以合同一、二合计总金额作为违约金的计算基数，本院不予认可，本院确认以被告实际违约的合同一总金额89,432元作为计算违约金计算基数。原告主张违约金的起算日期应自2019年11月13日开始，但合同约定交付日期应扣除法定节假日，故本院确定合同最后送货期应为2019年12月20日，则违约金的起算时间为2019年12月21日。经本院核算，被告应支付原告2019年12月21日至2020年6月24日期间违约金3,344.76元。本案原告自称其原计划在被告完工后一个月入住涉诉房屋，但其提供房屋租赁合同显示，其第二份租房合同期间为2019年12月20日至2020年6月19日。按照原告计算的被告违约起算日期，原告最迟应自2019年11月13日知晓被告有拒不继续履行合同一、二的行为，此时原告应当采取积极的补救措施及时止损，不应放任损失扩大。在合同已经明确约定了违约金、未明确约定被告需要另行支付房租损失的情况下，原告关于要求被告支付其三个月租房损失9,000元的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十一条、第一百零七条、第二百六十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告上海香凝家居用品有限公司继续履行与原告张玲娜于2019年5月12日签订的《香凝定制家居合同书》，完成合同所约定的家具配送和安装【具体包括安装卫生间门框一个、安装次卧衣柜抽屉面板一块(带拉手)、安装餐厅卡座软包下的面板一块】；二、被告上海香凝家居用品有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿原告张玲娜实际经济损失5,600元(原告购买厨房橱柜大理石台面及卫生间大理石台面款项)；三、被告上海香凝家居用品有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿原告张玲娜违约金3,344.76元。负有金钱给付义务的当事人，如未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费391元，减半收取计195.50元，由原告张玲娜负担50元，被告上海香凝家居用品有限公司负担145.50元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 员 左翠莲二〇二〇年十月十六日法官助理 孙 佳书 记 员 万春丹附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。二、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。