安徽省肥东县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0122民初6883号 原告：合肥青云新型材料有限公司，住所地安徽省合肥市肥东县新成工业园区，统一社会信用代码9134012275298599XY。 法定代表人：曹秀炯，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：吴晓宇，湖南旷真（南京）律师事务所律师。 被告:龙元建设集团股份有限公司，住所地浙江省象山县丹城新丰路**，统一社会信用代码91330000704203949A。 法定代表人：赖振元，董事长。 委托诉讼代理人：贺立海，公司员工。 委托诉讼代理人：侯莹莹，公司员工。 原告合肥青云新型材料有限公司（以下简称青云公司）与被告龙元建设集团股份有限公司（以下简称龙元公司）买卖合同纠纷一案，于2020年9月8日向本院起诉，本院受理后，依法适用简易程序，于2020年10月26日公开开庭进行了审理。原告青云公司的委托诉讼代理人吴晓宇、被告龙元公司的委托诉讼代理人贺立海和侯莹莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告青云公司向本院提出如下诉讼请求：1、判令被告向原告支付砂浆货款合计285241.64元。2、判令被告向原告支付截至2020年8月17日的违约金85572元，并以285241.64元基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍标准支付自2020年8月18日起至欠款全部付清之日止的后续违约金。3、判令被告承担原告为实现债权支出的律师费11895元。4、判令被告承担本案全部受理费、保全费、保函费。事实与理由:被告龙元建设集团股份有限公司因承建“肥东翡翠庄园”项目而与原告签订《预拌砂浆产品购销合同》。合同约定被告购买原告砂浆，双方同时还对购买商品砂浆的结算方式及付款方法、违约责任等事项进行了明确约定。合同签订后，原告按合同约定交付了砂浆，认真履行合同，但被告却未按合同约定及时支付货款，已构成严重违约。被告除应向原告支付砂浆货款285241.64元外，被告还应向原告支付截至2020年8月17日的违约金85572元，并应支付自2020年8月18日起至欠款全部付清之日止的后续违约金。另外被告还应向原告支付原告为实现债权支出的律师费11895元。对于上述款项，原告多次催要，被告都不予支付。鉴此，为维护原告的合法权益，依据我国有关法律，特具状贵院，恳请支持。 被告龙元公司辩称：1、原告诉请的货款余额285241.64元被告方予以确定；2、总货款金额4174497.64元，我方并不存在相应的违约情况，根据合同第四条第二款约定，我方并没有违约，原告方如果认为我方违约，原告方必须提供相应的发票；3、关于律师费、受理费、保全费、保函费合同中没有约定，另我方不存在违约情况，截至目前为止原告方没有提供足额的发票，该项费用理应由原告方自行承担。 经审理查明：2016年12月25日，原告青云公司（乙方）与被告龙元公司（甲方）签订《合肥市建设工程预拌砂浆产品销售合同》一份，双方约定由原告向被告承建的“肥东皖新翡翠庄园项目一期”工程供应预拌砂浆。合同对预拌砂浆的强度等级、数量及价格进行了约定；合同对预拌混凝土方量结算约定为：以产品送货单进行结算，交付时相应的结账单应由被告相应的管理人员朱小军、方平对原告送料到现场的产品送货单签字，作为最终结算依据；合同约定的付款方式与付款期限为：“(1)每月26-30号对账，供货日起垫铺三个月，第四个月起付款，第四个月付第四个月所供砂浆总款的65%。(2)以后每个月付当月所供砂浆的65%。(3)余款自供货结束后三个月内付清，见票付款。(4)乙方必须在支付材料款前提供正规的增值税专用发票，否则甲方有权拒付，且不视为甲方违约”。违约责任为：被告未按照上述方式和期限支付货款,应承担违约责任并赔偿违约造成的经济损失，违约金按合同总价款的日千分之一计算。原告违约造成被告损失，应当承担被告直接的经济损失。原告在合同的乙方处签字盖章，被告龙元公司在合同甲方处加盖公章。合同签订后，原告依约向被告承建的项目工程供应砂浆，经结算总货款为4174497.64元，被告已经支付砂浆费用3889256元，尚欠285241.64元，原告对被告已支付的砂浆款尚有182914.8元未开具增值税专用发票。 以上事实，有原告提供的《合肥市建设工程预拌砂浆产品销售合同》和《调价协议》、对账单、发票复印件；被告提供的调价函复印件以及当事人陈述等证据载卷证明。 本院认为：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，当事人依据自愿、合法等原则对双方的权利、义务进行协商并达成合意，对双方具有约束力。本案中，从《合肥市建设工程预拌砂浆产品销售合同》的形式和内容来看，能够体现出原告与被告之间真实意思表示，双方对商品预拌砂浆的规格、单价、方量计算、付款方式和期限、技术要求、验收标准、违约责任等权利义务进行的约定，符合法律规定，本院予以确认。双方均应按照该购销合同的约定全面履行自己的义务。在合同履行中，原告先后向被告提供砂浆总金额为人民币4174497.64元，并确认已付货款3889256元，尚欠货款285241.64元。对此，被告没有异议，本院予以确认，现原告主张要求被告支付尚欠货款285241.64元，本院依法予以支持；《中华人民共和国合同法》第一百六十一条规定：“买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付”。本案中，由于买卖双方对于货款给付时间已经在购销合同中予以了约定，但被告直到原告起诉时仍没有付清余款，显然已经违约，可是原告也没有按照合同的约定及时开具税务发票，且在被告已经支付货款后至今未足额开具发票，显然也存在违约行为，因此，原告要求被告支付逾期付款损失即逾期付款违约金，不符合合同约定，本院不予支持。但在本判决生效后如被告仍没有支付货款，被告应当承担违约金，违约金应当按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。原告主张的律师代理费，会同中没有约定，原告也没有提供相关的代理合同及代理费票据，本院依法不予支持。故依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条第一款、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告龙元建设集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告合肥青云新型材料有限公司货款285241.64元，如到期未付，应支付逾期付款违约金（以货款285241.64元为基数，自本判决生效后十日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款清时止）； 二、原告合肥青云新型材料有限公司于本判决生效之日起十日内向被告龙元建设集团股份有限公司出具足额的税务发票； 三、驳回原告合肥青云新型材料有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费7042元，减半收取为3521元，保全费2470元，合计5991元，由原告合肥青云新型材料有限公司负担2000元，被告龙元建设集团股份有限公司负担3991元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  杨恩才 二〇二〇年十月三十日 书记员  何蓉蓉 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或 者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。