宁夏回族自治区青铜峡市人民法院民事判决书（2020）宁0381民初1412号原告（反诉被告）：青铜峡市老苗食品有限责任公司，住所地宁夏青铜峡工业园区（嘉宝路**），统一社会信用代码91640381228312078G。法定代表人：李建斌，该公司总经理。委托诉讼代理人：于海生，宁夏维誉律师事务所律师，特别授权代理。被告（反诉原告）：西安鼎研科技股份有限公司，住所地西安市高新区新型工业园造字台路******，统一社会信用代码91610131766998927L。法定代表人：石兆奇，该公司董事长。委托诉讼代理人：谭志清，男，该公司法务，特别授权代理。委托诉讼代理人：郭勇，男，该公司销售经理，一般代理。原告青铜峡市老苗食品有限责任公司与被告西安鼎研科技股份有限公司合同纠纷一案，本院于2020年5月28日立案受理。2020年6月30日，被告提起反诉。2020年7月8日，原告申请对被告交付的设备到货数量及是否全部安装进行鉴定。2020年8月18日，双方申请庭外和解一个月。本院依法适用简易程序，合并公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）的委托诉讼代理人于海生，被告（反诉原告）的委托诉讼代理人谭志清、郭勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。青铜峡市老苗食品有限责任公司向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2017年9月签订的烟气排放检测系统《产品购销合同》；2.判令被告返还原告己经支付的7万元首付款，并自行将所供设备拆除运回；3.诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年9月26日原告与被告签订了一份烟气排放检测系统《产品购销合同》，合同约定由被告为原告制作安装烟气排放检测系统，其中产品价格24万元，技术服务价格5万元。该工程为交钥匙工程。合同交货履行地点为青铜峡市嘉宝工业园区青铜峡市清真食品有限责任公司，预付款支付十个工作日交货，三个月完成施工并交付。合同自签字盖章或签字盖章且首付款到账之日起生效。合同签订后，原告按约支付了预付款，但被告未按期交货并完成安装的调试义务，至今都没有完成环保验收。由于被告严重违约，导致原告的锅炉一直无法运行。近年来国家对环保要求很高，没有配套的环保设备，烟气指数不达标，根本不容许投产运行。故原告以高于市场价格采购了一套被告的烟气检测系统，希望能尽快上报数据，投入生产经营。但被告一拖再拖，始终不能环保验收。由于被告的违约行为，锅炉及烟气检测系统无法运行，合同目的不能实现。2018年8月3日，青环委办发[2018]81号文件要求燃煤锅炉停止运行，所以被告的烟气检测系统即是继续完成环保验收，也己经毫无用处。综上，请求法院依法查明事实，判如所请。另外，起诉状书写设备价款22万元系笔误，予以纠正。西安鼎研科技股份有限公司辩称，1.2017年9月18日，青铜峡市清真食品有限责任公司（甲方）与西安鼎研科技股份有限公司（乙方）签订《产品购销合同》（含技术协议），约定甲方向乙方购买烟气排放监测系统设备一套，合同总价29万元，其中设备单价24万元，技术服务5万元。合同约定付款方式为合同签订之日起三日内支付7万元首付款，产品环保验收后七日内支付22万元，合同约定的质量保证期为产品发货之日起或自产品安装调试合格之日起十八个月或自环保验收之日起十二个月（以先到的为准）。原告于2017年9月27日支付首付款7万元，属于迟延支付款项。被告收到原告首付款后，除去当年国庆节八天假期，被告已按期进行了交货，不存在未按期交货的事实。且根据原告现场条件和进度，在原告确认后被告及时进行设备的安装调试，于2017年12月1日完成联网工作，并将分析小屋（站房）的钥匙交给原告，也不存在没有履行安装调试、联网的义务。2.案涉烟气在线监测设备未能环保验收的责任在于原告。原告在设备联网后未能运行锅炉，导致案涉烟气在线监测设备不具备通烟气的条件。原告作为设备的使用方、污染物排放方，根据合同约定应当在设备安装调试完成后一个月内向环保局提起环保验收申请，但截止本次起诉原告未能开展相关验收义务，也未通知被告可以开展进一步的环保验收，由此被告无法推进验收相关工作，被告无过错。在设备安装调试完成至设备的质保期届满，以及本案起诉前，被告通过电话、短信、现场对接的方式，多次催促原告开展设备环保验收工作，原告多次搪塞、推诿，导致设备未进行环保验收，被告也通过催款函件进行了相关催告，要求支付合同款项。原告存在法律上不当阻却环保验收条件成就的行为，损害了被告的合法权益，对此被告反诉予以主张。原告起诉承认近年来国家对环保要求很高，没有配套的环保设备，烟气指数不达标，不容许锅炉投产运行，但原告未遵守相关环保政策，也未能实际履行相关义务，因而停产导致案涉设备无烟气无法开展环保验收。3.原告主张解除合同的事实与理由不成立。被告不存在违约行为，也没有导致合同目的无法实现的相关不当行为，原告锅炉排放不符合国家相关政策，导致被政府暂停该锅炉运行，因此原告无权解除合同。案涉设备质保期届满后原告无权利向被告主张退还首付款，也无权要求被告拆除和运回案涉设备。综上，原告起诉要求解除合同、返还款项、拆除运回设备的事实与理由均不能成立，请求依法驳回。西安鼎研科技股份有限公司向本院提出反诉请求：1.依法判令反诉被告支付反诉原告合同款项22万元及逾期付款违约金13325.28元（按照同期银行贷款年基准利率4.9%计算，自2019年4月12日起暂计算至2020年6月30日），以及支付完全部合同款项时所产生的违约金；2.本案全部诉讼费由反诉被告承担。事实和理由：2017年9月18日，青铜峡市清真食品有限责任公司（以下简称清真食品公司）与我公司签订《产品购销合同》（含技术协议），合同约定清真食品公司向我公司购买烟气排放监测系统设备一套，合同总价29万元，其中设备单价24万元，技术服务5万元，合同约定付款方式为：合同签订之日起三日内支付7万元作为首付款，产品环保验收后七日内支付22万元，合同约定的质量保证期为产品发货之日起或自产品安装调试合格之日起十八个月或自环保验收之日起十二个月（以先到的为准）。合同生效后，我公司己按合同约定履行了交货、现场施工、安装调试等义务。2017年12月1日设备安装调试联网合格，之后至2018年10月初，我公司多次催促反诉被告进行环保验收，但反诉被告多次以锅炉排放标准不达标、停炉、开炉尚未达到满载、生意不好停炉较早为由推拖。由于反诉被告的原因导致环保验收至今未完成，不当阻却合同价款支付条件的成就，依法应当视为条件成就，且合同产品的质保期已届满超过一年。2020年3月，我公司向反诉被告邮寄清收法务函催收下剩合同款项无果，反诉被告至今仍未能履行合同义务，依法应当支付我公司下剩款项。双方在合同中原则性约定承担违约责任，我公司主张按照同期银行贷款基准年利率4.9%，以质保期届满的2019年4月12日起计算至合同款项付清止的逾期付款违约金。另外，2020年6月5日，我公司收到青铜峡市人民法院相关法律文书，得知青铜峡市老苗食品有限责任公司对我公司提起诉讼，经查询得知青铜峡市老苗食品有限责任公司系清真食品公司所投资，且清真食品公司已无法查询到相关登记信息，因此反诉被告既然主动承继了清真食品公司的权利义务，我公司有权依法对其主张上述合同相关权利。青铜峡市老苗食品有限责任公司辩称，反诉原告的反诉请求缺乏事实和法律依据，请求依法驳回。理由如下：1.双方签订的合同合法有效，反诉原告为反诉被告设计安装烟气排放监测系统，不但包括相关设备，而且包括相应技术服务，双方约定的条件是反诉原告为反诉被告提供设备安装需要的条件服务，环保验收服务，交钥匙工程的其他服务，也就是说反诉原告应该提供从设备采购到安装以及通过环保验收的交钥匙工程。合同签订后，反诉被告按合同要求支付了首付款，反诉原告并未按合同约定交付设备和施工安装，根据反诉原告提供的证据可以证实其在2017年10月25日开始施工，合同约定应该在合同签订十个工作日进场施工，明显有逾期。另外，反诉原告将案涉烟气排放监测系统转包给没有任何施工资质的个人进行施工安装，导致至今未能安装验收。且根据合同约定反诉原告将案涉设备安装调试完毕后，需要反诉被告现场验收确认，并签署安装调试验收报告。但反诉原告至今未向反诉被告提出安装的调试验收，也没有向法庭提供安装的调试验收报告。因为合同约定环保验收有反诉原告直接负责，并承担相应费用，只有烟气排放监测系统安装调试完毕并交付反诉被告，反诉被告依据反诉原告提供的相应资料及调试结果，才能申请验收。反诉原告未能向反诉被告提供任何竣工验收资料，导致反诉被告的锅炉至今无法开炉，所以反诉原告违约事实清楚，证据确凿，应承担相应的违约责任。付款条件并不具备，反诉原告陈述与事实不符，从合同签订时至今该台锅炉从未运行过，而反诉原告陈述锅炉曾多次运行明显与事实不符。另外，20蒸吨/小时以上锅炉并不在淘汰范围，只要有烟气排放监测系统排放达标，可以运行。因为反诉原告出售的烟气排放监测系统迟迟不能环保验收，导致反诉被告的锅炉无法开炉运行，造成的损失非常严重。当事人围绕诉辩主张依法提交了证据，原告（反诉被告）提交以下证据：《产品购销合同》1份，付款凭证打印件1份，照片打印件4张，青环卫办发[2018]81号文件复印件1份。被告（反诉原告）提交以下证据：《产品购销合同》、《烟气连续监测系统技术协议》各1份，发货信息单、托运单、到货回执函、情况说明各1份，青铜峡市清真食品有限责任公司一套烟气在线监测项目配套工程施工资料（工程安装施工合同、工程安装施工技术协议、西安鼎研科技股份有限公司工程验收单、中国工商银行转账凭证、汇款申请单及网上银行电子回单），申请法院调取的青铜峡市明珠圆清真食品乳业有限责任公司废气在线监测数据清单1份，现场照片一套（15张）、分析小屋视频光盘1张，催款（清收）法务函2份，EMS邮寄单2份，上海浦东发展银行业务凭证1份，青铜峡市明珠圆清真食品乳业有限责任公司烟气在线监测系统历史数据（被告拍摄于吴忠市生态环境局综合执法大队2018年3月至2018年4月），打印于企查查有关青铜峡市明珠圆食品有限责任公司简介、青铜峡市老苗食品有限责任公司简介各1份，短信截屏3份、拨打电话截屏2份，证人张鹏程到庭证言1份，国家企业信用信息公示系统查询青铜峡市老苗食品有限责任公司企业信息1份。法庭组织双方当事人进行了证据交换和质证，原、被告双方对对方出示的《产品购销合同》、付款凭证、分析柜除外的现场照片的真实性无异议，对其余证据互有异议不认可证明目的。本院审核作如下认证：原、被告认可真实性的证据记载反映的内容与案件待证事实有关联，证据效力予以确认；原告出示的青环卫办发[2018]81号文件复印件，被告虽认为不能确认真实性，但认可原告主张20蒸吨/小时以上燃煤锅炉需要环保整改的内容，予以采信；被告出示的《烟气连续监测系统技术协议》扫描件原告质疑真实性，经审核《烟气连续监测系统技术协议》与《产品购销合同》的签订双方一致，且记载的内容相关联，证据效力予以确认；被告出示的发货信息单、托运单、到货回执函、情况说明，能够相互印证证明被告通过物流方式交付原告购买的设备，证据效力予以确认；被告出示的青铜峡市明珠圆清真食品乳业有限责任公司一套烟气在线监测项目配套工程施工资料、证人张鹏程到庭证言、申请法院调取的吴忠市生态环境保护局联网监测的有关青铜峡市明珠圆清真食品乳业有限责任公司废气在线监测数据清单、查询打印的企业信息，能够相互印证证明被告完成了原告购买设备的安装，证据效力予以确认；被告出示的手机短信截屏及EMS邮寄材料记载内容，能够证明被告相关人员向原告相关人员催收价款、询问验收事宜，证据效力予以确认；被告出示自行向吴忠市生态环境保护局拍照的青铜峡市明珠圆清真食品乳业有限责任公司烟气在线监测系统历史数据，原告认为程序不合法，证明效力不予确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：青铜峡市清真食品有限责任公司由股东李勇、青铜峡市明珠圆清真食品乳业有限责任公司出资设立，2018年4月8日该公司更名为青铜峡市老苗食品有限责任公司。2019年11月8日，青铜峡市老苗食品有限责任公司法定代表人由李勇变更为李建斌。2017年9月18日，青铜峡市清真食品有限责任公司与被告作为甲、乙双方签订《产品购销合同》，合同记载双方就烟气排放监测系统的购销相关事宜约定：第一条产品的规格、型号、数量及价款，1.产品名称：烟气排放监测系统（以下简称“CEMS系统”）2.产品规格、数量、单价：DY-FG2001套:单价240000.00元/套。3.技术服务：DY-FG2001套：单价50000.00元。（乙方提供安装设备所需要的条件服务，环保验收服务，交钥匙工程的其他服务）。4.合同总金额：人民币（大写）：贰拾玖万元整(￥：290000.00元整）（产品开具17%增值税专用发票，技术服务开具6%增值税专用发票）。5.甲方在付清合同全部价款前，乙方有权保留对合同标的物的所有权。第二条质量标准及技术要求，1.质量标准：按国标GB12519-90技术条件及国家相关标准生产。2.技术要求：本合同的技术要求，以甲乙双方签订的本合同的附件《技术协议》为准。第三条产品交货及费用承担，1.收货单位青铜峡市清真食品有限公司。2.收货及确认人与联系电话：张玉15109******。3.交货地点：青铜峡市嘉宝工业园区。4.交货日期自预付款到账之日起10个工作日内乙方进场施工，20个工作日乙方将产品运抵约定的交货地点。甲方提前做好收货准备，因甲方不具备收货条件或无正当理由拒绝收货而导致逾期交货或不能完成交货的，乙方不负任何违约及赔偿责任，甲方应承担相应的违约及赔偿责任。5.运输方式：物流或乙方认为可以作为本合同运输的方式,运输费用由乙方承担。6.到货验收：甲乙双方在货物到达交货地点之日起1日内完成到货验收并完成交货，双方签署交货清单；出现错件、缺件、损坏件或其他质量问题的，经甲乙双方确认后由乙方应尽快予以补发或更换；甲方未在约定时间内完成到货验收的视为到货验收合格；自验收交付之日起，货物灭失或损坏的风险转移至甲方。第四条产品的安装调试，1.乙方完成安装调试的现场准备工作，并现场进行安装调试；乙方在接到甲方安排至现场安装调试的通知后，首先确认甲方已足额支付了合同约定的款项后，尽快安排专业人员到现场进行安装调试工作。2.自安装调试完成之日起3日内,甲乙双方或使用方应当完成该安装调试验收并签署安装调试报告，逾期7日仍未签署安装调试验收报告的，视为安装调试验收合格；若安装调试存在问题的，甲方应在该验收期内通知乙方，经甲乙双方确认后，乙方尽快进行维修、解决。3.非因乙方过错（包括但不限于甲方未按时足额支付合同款项，或未按时完成安装调试的现场准备或未按时向乙方发出安装调试通知或其他非乙方原因）导致自交货之日起3个月内仍未进行安装调试的，视为安装调试合格。第五条产品的安装验收，1.双方确认本合同所涉产品的验收方式为：根据产品使用条件需开展环保验收，甲乙双方协商一致确认环保验收的具体方式为：环保验收由乙方直接负责，甲方应当对验收进行积极协助和配合，乙方确保设备使用现场条件具备环保验收要求。环保验收费用由乙方承担，但非因乙方原因导致首次环保验收无法通过的，此后因环保验收所增加的费用和产生的损失由甲方承担。2.甲方应在设备安装调试完成之日起一个月内向环保局提起环保验收申请，乙方应当按环保验收的要求做好各方面的整改、完善，确保除设备质量外其他各个方面均符合环保验收的要求。第六条质量保证期，1.产品质量保证期为：自产品发货之日起或自产品安装调试验收合格之日起18个月或自环保验收之日起12个月（以先到的为准）。2.质量保证期内，产品在正常使用过程中出现的缺陷或质量问题，甲方持保修卡有权要求乙方进行免费维修，但下列情形之一导致的产品无法正常运行、损毁、灭失等问题，乙方不承担免费维修责任：（1）产品的正常损耗（包括但不限于易损易耗件）；（2）因雷击、、地震火灾、大风等不可抗力因素所导致的问题；（3）因甲方或第三方损坏所导致的问题；（4）因甲方及第三方保存、使用、操作、维护不当等原因所导致的问题。3.质保期内，未经乙方许可，甲方或者甲方合作方擅自对乙方产品进行处理的，乙方将不再对产品承担质保责任。第七条合同款项的支付，1.付款期限（1）首付款：自本合同签订之日3日内甲方应支付合同首付款，即人民币(大写）：柒万元整(￥:70000.00元整)；（2）第二笔款项：自产品环保验收合格之日起7日内甲方应支付合同第二笔款，即人民币（大写）：贰拾贰万元整(￥:220000.00元整)；2.支付方式：银行转账，乙方账户信息以本合同末尾乙方提供的账户信息为准。3.乙方在收到以上相应货款后，及时向甲方开具对应数额的发票。4.乙方对甲方享有的债务属于优先债权，在甲方出现履行能力降低情形(包括但不限于停产、破产、倒闭、被收购等），甲方应在上述情形实施前及时通知乙方，并在通知发出之日起或乙方要求之日起三日内将剩余合同款项一次性全额支付乙方。第八条违约责任，1.甲乙双方均应严格遵守本合同，非因法定或约定事由不得擅自变更、解除、终止本合同，否则应承担违约金，并赔偿因此遭受的损失及产生的费用。2.乙方应按约提供质量合格的产品，所供应的产品出现问题时，根据本合同约定予以维修或更换，否则，应承担违约及赔偿责任。3.甲方应按时足额履行付款义务，否则，乙方有权立即中止履行合同，直至甲方付清所拖欠合同款项及违约赔偿金额为止，因甲方未按照合同约定付款导致的损失与责任及由此增加费用均由甲方承担。双方还签订了《烟气连续监测系统技术协议》，约定：本技术协议仅适用于西安鼎研科技股份有限公司（以下简称乙方）为xx公司（以下简称甲方）xx项目中所提供的烟气连续监测系统。并约定了设计要求、环境条件、标准和规范、产品概述及配置、供货清单CEMS性能指标、现场CEMS设备安装条件、甲乙各方的责任及工作范围、质量保证及技术服务等内容。2017年9月27日，青铜峡市清真食品有限责任公司向被告转账首付价款7万元。2017年10月13日，被告通过陕西新辉运输三桥分公司向青铜峡市清真食品有限责任公司发送货物4件（配件纸箱3件、分析系统纸箱1件），到货回执单收货公司、收货人处签字青铜峡市清真食品有限责任公司、杨丽萍，落款时间2017年10月18日。2017年10月25日，被告与案外人李某某签订工程安装施工合同及工程安装施工技术协议，案外人李某某到原告指定确认的地点，对被告出售给原告的烟气排放监测系统进行施工安装，安装于青铜峡市明珠圆清真食品乳业有限责任公司名下，2017年12月1日连线吴忠市生态环境保护局监测网，2018年4月21日离线，期间无正常运行的监测数据。2018年10月25日，被告通过EMS向原告邮寄催款法务函，记载“合同生效后，我公司已按合同约定履行了相关义务，但非因我公司原因（锅炉停炉）导致环保验收至今未完成，导致我公司无法及时清收相关货款。截止本次发函，贵公司仍拖欠我公司合同款220000.00元，此前我公司多次催讨欠款均未果。希望你公司本着有约必守，诚实信用的原则，在收到本催款函之日起三日内向我公司支付应付货款贰拾贰万元整（￥220000.00元），并书面回复我公司具体可开展环保验收的时间节点”。2019年9月19日，被告工作人员郭勇向原告工作人员张玉发送短信，记载“张总，咱们在线监测验收准备什么时候开始呢？”。2020年4月9日至6月2日期间，被告工作人员通过短信、拨打电话的方式联系原告的工作人员及法律顾问，催收合同下剩款项。原告至今未支付被告合同下剩款项22万元。本院认为，依法成立的合同受法律保护。2017年，青铜峡市清真食品有限责任公司与被告签订的《产品购销合同》、《烟气连续监测系统技术协议》系双方的真实意思表示，约定的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方具有约束力。2018年青铜峡市清真食品有限责任公司更名为青铜峡市老苗食品有限责任公司，更名后的公司作为原告提起诉讼符合法律规定。诉讼中，原告在庭审辩论终结前申请对被告2017年10月交付并组织安装的烟气排放监测系统相关设备的到货数量及是否全部安装进行鉴定。本院审查认为，原告申请鉴定的事项缺乏法律依据，且原告于2017年10月签收被告托运交付的合同产品，并在其厂区确定安装地点允许被告进驻组织施工安装至诉讼时已二年有余，亦难以确认安装联网时的状态，不予准许。双方争议的焦点：一是被告是否依约完成出售的烟气排放监测系统安装的调试。二是烟气排放监测系统未进行环保验收的责任由谁承担。一、关于被告是否依约完成出售的烟气排放监测系统安装的调试问题。被告提交在案佐证的证据证明，2017年10月25日被告与案外人李某某签订协议，案外人李某某到原告指定确认的地点对被告出售给原告的烟气排放监测系统一套进行施工安装。原告庭审质证认可被告对出售的烟气排放监测系统进行了安装，但认为被告未进行调试验收，双方未形成调试验收报告，主张被告没有完成安装的调试。被告出示申请法院调取安装在青铜峡市明珠圆清真食品乳业有限责任公司名下连线吴忠市生态环境保护局监测网废气在线监测数据清单，该监测数据清单记载始于2017年12月1日至2018年4月21日离线，依法认定被告完成了出售的烟气排放监测系统安装的调试。双方签订的《产品购销合同》第四条约定“自安装调试完成之日起3日内,甲乙双方或使用方应当完成该安装调试验收并签署安装调试报告，逾期7日仍未签署安装调试验收报告的，视为安装调试验收合格”。根据吴忠市生态环境保护局监测网废气在线数据监测清单记载始于2017年12月1日，之后至今双方未签署安装调试验收报告，依合同约定视为安装调试验收合格。综上，原告主张被告未完成出售的烟气排放监测系统安装的调试缺乏证据支持，不予采信。二、关于烟气排放监测系统未进行环保验收的责任由谁承担的问题。双方签订的《产品购销合同》第五条约定“1.双方确认产品的验收方式为：根据产品使用条件需开展环保验收，甲乙双方协商一致确认环保验收的具体方式为：环保验收由乙方直接负责，甲方应当对验收进行积极协助和配合，乙方确保设备使用现场条件具备环保验收要求。环保验收费用由乙方承担，但非因乙方原因导致首次环保验收无法通过的，此后因环保验收所增加的费用和产生的损失由甲方承担。2.甲方应在设备安装调试完成之日起一个月内向环保局提起环保验收申请，乙方应当按环保验收的要求做好各方面的整改、完善，确保除设备质量外其他各个方面均符合环保验收的要求。”根据上述约定可以明确：被告应当确保设备使用现场条件具备环保验收要求，并承担环保验收费用；原告应在设备安装调试完成之日起一个月内向环保局提起环保验收申请，被告应当按环保验收的要求做好各方面的整改、完善，确保除设备质量外其他各个方面均符合环保验收的要求。根据查明的事实，被告于2017年12月1日完成设备的安装调试并连线吴忠市生态环境保护局监测网，原告至今未提起环保验收，应承担购买设备未进行环保验收的责任。且原告庭审陈述自购买该套烟气排放监测系统设备至今未启用燃煤锅炉，被告主张原告阻却环保验收条件成就的意见予以采纳。综上所述，原告的诉讼请求缺乏事实依据，不予支持。反诉原告主张反诉被告支付合同下剩款项22万元的诉讼请求成立，予以支持。反诉原告将出售的烟气排放监测系统安装调试连线环保部门的监测网后，反诉被告未依约及时提请环保验收，反诉原告应当采取适当措施促使反诉被告对其出售安装的烟气排放监测系统进行环保验收以投入使用，但反诉原告提交在案佐证的证据仅证明其于2018年10月、2019年9月以催款法务函、短信方式二次询问反诉被告何时开展环保验收，并没有采取适当措施促使环保验收，致使损失扩大有一定过错，请求支付逾期付款违约金的诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十条、第一百六十一条、第一百零七条、第一百一十九条第一款规定，判决如下：一、驳回原告青铜峡市老苗食品有限责任公司的诉讼请求；二、反诉被告青铜峡市老苗食品有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告西安鼎研科技股份有限公司价款22万元；三、驳回反诉原告西安鼎研科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计775元，由原告青铜峡市老苗食品有限责任公司负担。反诉案件受理费2400元，由反诉被告青铜峡市老苗食品有限责任公司负担2263元，反诉原告西安鼎研科技股份有限公司负担137元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院。审判员 代菊琴 二〇二〇年十月十五日书记员 丁 芳引用法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十条买受人应当按照约定的地点支付价款。对支付地点没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在出卖人的营业地支付，但约定支付价款以交付标的物或者交付提取标的物单证为条件的，在交付标的物或者交付提取标的物单证的所在地支付。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。