江苏省南京江北新区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0192民初347号原告：南京高新工大生物技术研究院有限公司，住所地在江苏省南京市江北新区药谷大道**生命科技岛**。法定代表人：陈勇，该公司总经理。委托诉讼代理人：张巧林，江苏环太律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱杰，男，1992年10月12日生，汉族，住江苏省兴化市。被告：南京元德环保设备有限公司，，住所地在江苏省南京市六合区雄州街道山北东路**法定代表人：王元德，该公司董事长。委托诉讼代理人：卢湧，男，1957年6月26日生，汉族，住江苏省南京市浦口区。原告南京高新工大生物技术研究院有限公司（以下简称高新工大公司）与被告南京元德环保设备有限公司（以下简称元德环保公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告高新工大公司的委托诉讼代理人张巧林、朱杰，被告元德环保公司的委托诉讼代理人卢湧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告高新工大公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告返还货款290000元；2.被告承担本案律师费20000元及诉讼费、保全费。事实和理由：2019年9月6日，原被告双方签订设备买卖合同（以下简称案涉合同），约定由被告向原告供应一体化污水处理设备等，合计货款580000元。原告己告知被告关于技术的各项要求，并在合同中进行了详细约定。原告按约履行了义务，但在随后的检查中发现被告生产设备所用的材质不符合约定。被告使用的4mm不锈钢板的厚度只有3.4mm，6mm不锈钢板的厚度只有5.5mm，4mm不锈钢方管的厚度只有3.2mm，与不锈钢国家标准相差甚远，板材质量严重不达标。原告要求被告整改，但被告一直未按约整改。2019年11月25日，原告向被告发出律师函，要求被告返还已支付的货款290000元，并支付违约金87000元。被告至今既不履行合同也不退还货款，为维护合法权益诉诸法院，请求判如所请。被告元德环保公司辩称，关于案涉合同不锈钢材料厚度问题。被告依据原告先前提供的版权为无锡博泛特工程设备有限公司的图纸，向原告提交的预算总价为608000元，但原告认为总价太高未予认可。2019年9月6日原被告双方签订案涉合同，确定合同总价为580000元。原告先前提供的图纸仅作参考报价之用，该图纸技术要求不属于合同约定的内容，故双方未在先前提交的图纸上盖章确认；双方未对主材厚度进行约定，经被告实际测量，4mm不锈钢板材的厚度为3.65mm，6mm不锈钢板的厚度为5.65mm，4mm不锈钢方管的厚度为3.2mm。合同签订后，被告组织加工生产，原告委派的现场代表曾对被告采购的304不锈钢原材料进行取样化验，在制作过程和微信交流中均未提及原材料厚度问题。被告按照经济适用原则进行生产，没有损害原告利益，双方的合同目的能够实现。2019年9月26日，被告根据原告新提交的制作图纸中增项部分，向原告提出了增项费用报价，引起原告不满，原告随即企图以材料厚度问题胁迫被告同意其增项不增价的要求，在协商无果的情况下，被告为减少损失被迫暂停设备生产。综上，请求驳回原告诉讼请求。经审理查明：2019年8月，高新工大公司与元德环保公司就购买一体化污水处理设备等进行磋商。版权为无锡博泛特工程设备有限公司的图纸上载明技术要求为：“设备设计顶板厚度为4mm。四侧壁板为4mm，底板为6mm，底部用100×50×4的矩形管井字进行支撑，侧面及顶部用50×50×4的矩形管井字进行支撑”。元德环保公司根据该图纸测算设备价格。一份署期为2019.8.16的预算表载明：S30408板材，型号规格4-6mm；S30408管材，型号规格100×50×4；价格合计608000元；工期限定40天完成。2019年9月6日，高新工大公司和元德环保公司签订案涉合同，合同约定的主要内容有：（一）元德环保公司向高新工大公司供应一体化污水处理设备，合计货款580000元。（二）关于质量标准。合同约定：1.第一条：图纸见附件：一体化污水处理设备图纸；2.第十五条：附件有图纸和供货范围；3.附件“设备技术协议和供货范围”：“设备最终规格以图纸为准；不锈钢反应器主体材质要求为304不锈钢，外支撑竖筋304不锈钢方管。具体以最终双方确认的图纸为准；4.第三条：卖方保证本合同货物是最好的材料和头等工艺制成……卖方严格按照双方签字盖章确认的设备技术协议和供货范围和/或图纸制造。（三）关于交货、验收与违约责任。合同约定：1.第六条：本合同生效后卖方在收到本合同第2.1条款约定的预付款后40日内卖方向买方发出货物备妥通知并经买方确认；2.第七条：买方按合同第三条和/或所有附件内容进行验收；3.第九条：“卖方若超过10日交货或者交付货物备妥通知书并经买方确认，买方有权单方解除本合同，卖方承担货款总价15%的违约金并退还买方已支付的全部货款；4.第十二条：因卖方任何违约行为导致买方向法院提起诉讼产生的诉讼费、律师费、保全费、公证费、鉴定费等所有相关费用由卖方承担。合同签订后，高新工大公司于2019年9月9日向元德环保公司支付290000元货款。元德环保公司和高新工大公司双方工作人员2019年8月至9月的微信聊天记录多次提及图纸、箱体材质等内容。2019年9月中旬，高新工大公司发给元德环保公司新图纸，提出在原图纸基础上作部分调整。2019年9月23日，元德环保公司工作人员就8米箱体外部支撑管材是否可以更换发微信询问高新工大公司工作人员，称成本超出了预算；高新工大公司工作人员称按设计图来，做的不一样图纸盖章就没有意义。2019年9月26日，元德环保公司向高新工大公司发出增项费用报价单，载明增加材料费用180000元。同日及次日，高新工大公司两次向元德环保公司发出责令整改通知。2019年9月27日，高新工大公司向元德环保公司发出主题为“关于不锈钢材质不合格问题”的工作联系函，主要内容为：案涉合同约定不锈钢板的厚度为4mm-6mm，不锈钢方管的厚度为4mm，现在发现元德环保公司使用的4mm不锈钢板的厚度只有3.4mm，6mm不锈钢板的厚度只有5.5mm，4mm不锈钢方管的厚度只有3.2mm，与不锈钢国家标准相差甚远，板材质量严重不达标，责令卖方在3日内按照合同无条件更换材料并按期交付产品。卖方增项数量不清，无工程量清单，无单价，且未核准。请尽快核实报价。如不行，我方采购，卖方加工。因卖方造成的返工工程应由卖方承担。2019年11月25日，高新工大公司委托律师向元德环保公司发出律师函，要求元德环保公司在收到律师函的7日内联系并退还290000元，并支付合同总价15%的违约金。2020年5月9日，高新工大公司向元德环保公司发出解除合同返还货款及违约金的通知书，通知解除案涉合同并要求元德环保公司在接到通知后10日内退还290000元预付款，并支付利息及违约金。2020年5月13日，元德环保公司向高新工大公司回函，称该通知书事实和理由纯属捏造。高新工大公司与江苏环太律师事务所于2020年年5月6日签订了委托代理合同，嗣后支付了20000元律师服务费。双方事实方面的争议焦点为：案涉合同不锈钢板材的厚度。根据《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带国家标准》（GB/T24511-2017）的规定，热轧钢板和钢带公称厚度>4.00-5.00和>5.00-6.00时的厚度允许偏差范围，其中厚度负偏差为-0.3毫米，根据原被告双方提交的测量数据及本院现场测量工作记录，4mm不锈钢板、6mm不锈钢板和4mm不锈钢方管的厚度负偏差均超过了0.3毫米。以上事实，有当事人陈述及设备买卖合同、图纸、工作联系函、律师函、通知书、委托代理合同、发票、回函、照片、微信聊天记录等证据证实。本院认为，一、关于原告是否享有解除权。从合同履行的情况看，被告使用的钢板厚度负偏差超过了0.3毫米，不符合合同约定，也不符合国家标准，被告未能按照合同约定在收到预付款后40日内交货，该情形符合双方约定“卖方若超过10日交货或者交付货物备妥通知书并经买方确认，买方有权单方解除本合同”，也符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，可以解除合同”之规定，故原告享有合同解除权。二、关于合同解除权的行使。《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款的规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。本案中，原告向被告发出解除合同返还货款及违约金的通知书后，被告未通过诉讼或者仲裁提出异议，故案涉合同自被告签收通知书时解除。三、关于合同解除后的法律后果。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。本案中，双方约定因违约行为导致单方解除合同，由卖方退还买方已支付的全部货款及因诉讼产生的所有相关费用。综上，原告主张退还货款和支付律师服务费的诉讼请求的请求权成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十条第四项、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条的规定，判决如下：一、被告南京元德环保设备有限公司于本判决生效后七日内向原告南京高新工大生物技术研究院有限公司返还货款290000元。二、被告南京元德环保设备有限公司于本判决生效后七日内向原告南京高新工大生物技术研究院有限公司支付律师费20000元。案件受理费5650元，减半收取2825元、保全费2220元，合计5045元，由被告南京元德环保设备有限公司负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。审 判 员 夏文浩二〇二〇年十月九日法官助理 张 岚书 记 员 张 华