广西壮族自治区全州县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0324民初2189号 原告：贵州秋野风装饰工程有限公司，住所地：贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目**第10（贵阳国际中心**）栋******（花果园社区），统一社会信用代码：91520102308808014Y。 法定代表人：丁红兵。 委托诉讼代理人：李红建，该公司员工。 被告：桂林悦鑫酒店管理有限公司，住所，住所地：广西壮族自治区桂林市全州县全州镇城北新区东舜北金第**社会信用代码：91450324MA5P66X080。 法定代表人：唐祚勇。 委托诉讼代理人：李能，广西千里目律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵运飞，广西千里目律师事务所律师。 原告贵州秋野风装饰工程有限公司与被告桂林悦鑫酒店管理有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院2020年8月10日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年9月18日公开开庭进行了审理。原告贵州秋野风装饰工程有限公司的委托诉讼代理人李红建与被告桂林悦鑫酒店管理有限公司的委托诉讼代理人李能、赵运飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告贵州秋野风装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告2020年5月31日签订的《工程施工合同》；2.判令被告支付原告工程款22293.22元；3.判令被告支付原告经济损失89435元；4.判令被告支付原告违约金104000元； 5.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年5月31日，原告与被告签订的《工程施工合同》，合同约定“……五、计量与支付……2、（1）合同签订施工队进场七天内付工程首期款总价的10%，即人民币：1040000元；……十四、违约责任……4、甲方未按照合同约定提供作业面或约定支付工程进度款超过15个工作日，乙方有权停工；停工超过30个工作日乙方有权单方面提出解除合同，甲方在接到停工通知30日内按现场实际完成情况与乙方办理结算，同时甲方应向乙方支付本合同价款1%违约金并完成支付。”，原告按照合同约定时间进场施工，但被告未按照合同约定支付首期工程款，被告的行为构成违约，应当支付剩余工程款和承担违约金的责任。请求支持原告的诉讼请求。 原告贵州秋野风装饰工程有限公司针对其诉讼请求及陈述的事实和理由提交了如下证据：1.《工程施工合同》，拟证实合同已经生效，被告违反合同第十四条第4应承担违约金104000元。2.全州宜尚酒店装修已完成项目，剩余材料、物资清单，拟证实被告还欠原告工程款22293.22元［71086元（已完成项目）-已支付66070元+剩余材料、物资清单17277.22元］；3.现场管理人员工资表、差旅费住宿费证明，拟证实原告的管理人员工资为72935元、差旅费住宿费16500元，以上总计89435元；4.微信聊天记录，拟证实原告6月16日进场，6月20号开始施工。 被告桂林悦鑫酒店管理有限公司辩称，一、《工程施工合同》没有生效，也没有实际履行。①《工程施工合同》约定“本合同自双方签字盖章后生效”，因原告法定代表人签字未盖公司公章，故该合同未生效。②涉案合同是意向性的，而不是正式、最终合同。③涉案书面合同没有实际履行，材料款和劳务报酬都是被告直接支付，而不是原告支付，跟书面合同约定不符；二、被告已经将涉案工程超额支付，不存在拖欠工程款行为，被告已经支付66070元；三、原告主张的经济损失不是被告造成的，也与本案没有直接关联性，不应得到支持；四、原告存在将施工工程分包或者转包等违约行为；五、涉案合同没有生效且原告违约在先，被告不需要承担违约责任，本案也不应按照1040万作为违约金计算的基数。 被告桂林悦鑫酒店管理有限公司针对辩称的事实和理由向法庭提交证据如下证据：1.转账交易凭证及收据，拟证实被告通过王积贵向原告支付了66070元；2.谢某与曾林林、谢某与蒋某之间的聊天记录，拟证实涉案工程的泥水木工开槽等由谢某承包并实际施工。3.证人谢某的证言，拟证实涉案工程的泥水木工开槽等由谢某承包并实际施工。4.证人蒋某的证言，拟证实谢某叫蒋某到全州县桂林悦鑫酒店做工，谢某支付工资给蒋某。 被告桂林悦鑫酒店管理有限公司对原告提供的证据1有异议，认为被告没有加盖公章，合同没有生效；证据2全州宜尚酒店装修已完成项目双方签字的予以认可。剩余材料、物资清单的真实性没有异议，认为17277.22元已经支付了，包含在36070元里面；证据3“三性”有异议，不予认可；证据4真实性没有异议，认为不能达到原告证明目的。 原告贵州秋野风装饰工程有限公司对被告桂林悦鑫酒店管理有限公司提交的证据1没有异议；对证据2、3、4有异议，认为涉案工程的泥水木工开槽等由谢某承包不属实，只承认谢某做工。 经庭审举证、质证，对上述证据本院作如下认定：原告提供的证据1《工程施工合同》，虽然没有被告盖章，但是有被告法定代表人丁红兵签名，且双方已经实际履行合同，该合同成立并生效，对该事实本院予以确认。但该证据不能达到原、被告的证明目的；证据2全州宜尚酒店装修已完成项目（截止7月20日），该证据有2020年7月20日双方工作人员确认签字，该证据载明“按市场价核算成本”，另外一张全州宜尚酒店装修已完成项目，该证据没有双方签名确认，但是有价格总额为71086元，对双方签名确认的证据，本院予以确认。剩余材料、物资清单为17277.22元，有2020年7月20日双方工作人员签名确认，该证据载明“按市场价核算成本”，对该事实本院予以确认；证据3没有双方签字确认、《工程施工合同》也未约定，且被告有异议，被告的质证理由成立，本院对该证据不予确认；证据4被告对其真实性没有异议，本院予以确认。 被告提供的证据1，原告无异议，本院予以确认；证据2、3、4，因原告有异议，且被告未提供充分证据证实被告存在分包和转包的行为，对上述证据本院不予确认，该证据不能达到被告的证明目的。 综合本案认定的证据及当事人的陈述，本院认定以下法律事实：原告贵州秋野风装饰工程有限公司与被告桂林悦鑫酒店管理有限公司于2020年5月31日签订了《工程施工合同》，该合同承包方式为：乙方（原告）包工包料包质量包验收，该合同第二部分合同专用条款载明“五、计量与支付……2、（1）合同签订施工队进场七天内付工程首期款总价的10%，即人民币：1040000元；十四、违约责任……4、甲方未按照合同约定提供作业面或约定支付工程进度款超过15个工作日，乙方有权停工；停工超过30个工作日乙方有权单方面提出解除合同，甲方在接到停工通知30日内按现场实际完成情况与乙方办理结算，同时甲方应向乙方支付本合同价款1%违约金并完成支付。”，原告于6月16日进场，6月20号开始施工，因被告未在原告进场后7日内支付工程首期款总价的10%，被告于2020年7月8日收到了原告的工程付款申请单和工程联系函，原、被告于2020年7月20日对全州宜尚酒店装修已完成项目（有工程量，没有价格），剩余材料、物资清单17277.22元，装修工人工资明细28100元（截止7月17日）进行了确认和签名。原告总共完成样板间两间的装修，被告于2020年7月22日将现场施工劳务工人工资30000元和施工材料款36070元支付给原告，原告于2020年7月23日退场。 本院认为,当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务的，应当承担继续履行等违约责任。原告与被告2020年5月31日签订了《工程施工合同》，是双方的真实意思表示，未违反法律的规定，当事人应全面履行合同义务。本案原告事实上已经退场，履行本合同已无可能，且被告也同意解除合同。故原告主张解除合同有事实和法律依据，本院予以支持。 关于被告是否支付原告工程款22293.22元。原告认为本案的工程款按已完成项目71086元计算，本院认为该已完成项目71086元没有双方签字认可，按双方签字认可的已完成项目并参照71086元的价格计算实际已完成项目价格为65086元。原、被告于2020年7月20日对已完成项目（有工程量，没有价格），剩余材料、物资清单，装修工人工资明细进行了结算并确认和签名，被告于2020年7月22日将工人工资和施工材料款总计66 070元支付给原告，依据常识和交易习惯，剩余材料、物资清单17277.22元应该包含在施工材料款36070元中,被告事实上已经将全部工程款支付给原告，故原告要求被告支付工程款22293.22元没有事实依据，本院不予支持。 关于被告是否支付原告的管理人员工资和差旅、住宿费，上述费用总计为89435元，因原告未提供充分证据证实，被告对上述证据的“三性”有异议，且《工程施工合同》未约定，故原告的该主张无事实和法律依据，本院不予支持。 关于被告是否承担违约金104000元，本案被告在原告进场七天内未支付工程首期款总价的10%给原告，被告的行为依据该合同的约定构成违约，但是依据该合同“十四、违约责任……4的约定，被告有权利停工；停工超过30个工作日乙方有权单方面提出解除合同，甲方在接到停工通知30日内按现场实际完成情况与乙方办理结算，同时甲方应向乙方支付本合同价款1%违约金并完成支付。”，本案原告停工未满30个工作日，在停工期间未向被告提出解除合同，故原告要求被告支付本合同价款1%违约金不符合合同约定，理由不成立，本院不予支持。 综上所述，为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十一条、第六十二条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决如下:一、解除原告贵州秋野风装饰工程有限公司与被告桂林悦鑫酒店管理有限公司于2020年5月31日签订的《工程施工合同》。 二、驳回原告贵州秋野风装饰工程有限公司其他的诉讼请求。 案件受理费4536元，减半收取2268元(原告已预交)，原告负担2268元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于桂林市中级人民法院，并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费4536元（收款单位：桂林市中级人民法院，账号:20×××01 040001416,开户银行：桂林农行七星区支行高新支行）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员  刘煜东 二〇二〇年十月二十六日 书记员  彭 琦