广东省广州市增城区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0118民初4893号原告：曲占波，男，1966年2月6日出生，汉族，住广东省深圳市罗湖区。被告：广州艺轩装饰工程有限公司，住所地广东省广州市增城区新塘镇新新大道**武林厨神大厦****。法定代表人：付世阳。原告曲占波诉被告广州艺轩装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告曲占波、被告广州艺轩装饰工程有限公司的法定代表人付世阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告曲占波的诉讼请求为：一、装修合同于2020年5月6日由于被告携款跑路，造成本合同无法继续执行，被迫中止；二、被告向原告支付逾期竣工违约金3000元；三、被告向原告支付合同解除违约金16897.04元；四、被告向原告支付赠送未果损失金18220元；五、被告向原告退还已收但未施工装修款31728.82元；六、被告赔偿原告精神损失费及误工费5000元；七、被告向原告支付本案全部诉讼费用。事实和理由：2019年12月6日，原告通过齐家网平台提交装修申请，齐家网平台推荐包括被告在内的三家装修公司给原告。经原告筛选，原告向被告员工支付1000元诚意金。2019年12月17日，原告支付定金7000元。之后原告与被告签订装修合同。原告向被告支付首期工程款33794.08元。2020年4月9日，被告开工装修，2020年4月26日，原告又支付给被告包工头2000元材料款，合计43794.08元。但从开工之日至2020年4月29日，被告除了施工完成拆除房屋改造部分，砌客厅与卧式120隔离墙，购进地梁材料，上述项目造价合计12065.26元。被告就腾空办公场所，不再履行合同。为此，诉至法院，望判如所请。被告广州艺轩装饰工程有限公司辩称：一，原告的诉讼请求携款跑路不是事实，实际是被告无意继续做下去，但原告要求支付一半的金额才和解，联系就到此结束。二、装修费用有些金额与事实不相符，被告不清楚原告主张面积180平方，每平方35元道是怎样计算的，这个计算方法比较夸张。根据市场价基本在1.2到1.3倍之间，市场价材料再加上1.2到1.3倍的价格。三、原告起诉违约金，合同无法履行确实是被告导致的，被告承认被告存在违约行为。经审理查明：2020年4月8日，原告（甲方）与被告（乙方）签订的《艺轩装饰设计施工合同》，载明“……一、工程概况……工程施工地点翡翠绿洲森林半岛1栋102房……1.4双方商定本工程工期90个工作日，乙方按时、保质、保量完成全部已报价及安装项目。1.4.1凡遇节假日、物业管理不允许施工以及不可抗力因素影响无法正常施工，则施工工期顺延。1.4.2因乙方原因无故停工的，工期不顺延。……八、违约责任8.2因乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付100元/天的违约金。（最长时间不超过30天）……九、工程款项及支付方式9.1合同总价84485.2元，约定付款方式如下：首期付款时间是合同签订当日，付款比例占总金额的40%共33794.08元，二期款付款时间是水电完工（安装除外）付款比例占总金额的20%共16897.04元，三期款付款时间是泥水完工（门洞和造型除外），付款比例占总金额的20%共16897.04元，四期款付款时间是天花完工（批灰前），付款比例占总金额的18%共15207.34元，尾款付款时间是验收合格当日，付款比例占总金额的2%共1689.71元。……十、合同的变更和解除……任何一方如果要终结合同，应以书面形式提出，并按合同总价的20%向另一方支付违约金，办理终止合同手续。原告向被告一共转账人民币43794.08元整。《收据》证明被告已经收到了原告的转账。房屋照片证明房屋的现状以及房屋的完工情况。原告提供：《装修主材预算表》证明被告装修原告房屋时所出的预算表。原告明确其第一项诉讼请求就是解除涉案装修合同，不再履行。审理中，原告陈述以下事实：一、原告已经另行聘请他人对涉案房屋进行装修。二、原告方就现在房屋的装修状态已经报警。三、原告不向法院申请对还没有装修好的部分进行评估鉴定。被告陈述：1、对于工期违约金3000元没有异议。2、对于解约违约金，被告无意支付。3、原告主张赠送品的价格过高。3、对于原告第五项诉讼请求，被告认为过高，实际费用应当加上40%左右的利润。本院认为：原告与广州艺轩装饰工程有限公司之间签订的《艺轩装饰设计施工合同》，本院综合装修房屋的面积以及装修款金额，及涉案房屋的装修用途，涉案合同应为合法有效合同。现原告提起诉讼，要求终止涉案装修合同，根据广州艺轩装饰工程有限公司自认，其未能依约完成装修义务，其明显存在过错，且广州艺轩装饰工程有限公司陈述其经济条件已经恶化，不再从事装修行业，表明广州艺轩装饰工程有限公司已经丧失履约能力，涉案装修合同目的已无法实现，故对于原告要求解除涉案装修合同的主张，本院予以支持。至于原告第二项诉讼请求要求被告赔偿逾期竣工损失3000元，因被告对此并无异议，本院予以支持。至于原告要求被告赔偿合同解除违约金的请求能否支持的问题，根据双方合同约定“任何一方如果要终结合同，应以书面形式提出，并按合同总价的20%向另一方支付违约金”，被告在本案中自认违约导致合同无法履行，故原告的该项请求，依据充分，本院予以支持，经算为16897.04元（84485.2元×20%）。至于原告要求被告支付赠送未果的损失，虽然被告的违约行为导致合同不能履行，但本院已经判决被告承担合同20%违约金的情况下，在原告没有证据证明其损失高于合同约定违约金的情况下，本院对此不予支持，且上述金额，原告并未提供充分证据佐证金额。至于原告要求被告退还未施工装修款的金额，原告虽然不申请对该项请求进行司法评估鉴定，但被告也自认其没有完成原告已付工程款所对应的工程项目，只是对原告主张的数额不予确认，故本院综合实际情况，并结合被告承担违约金数额以及被告违约过错程度，本院酌定上述金额为10000元为宜。至于原告主张被告赔偿误工费及精神损失费，精神损失费在本案中理据不足，同时原告没有提供证据证明误工的具体天数和收入金额，故本院对该项请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告曲占波与被告广州艺轩装饰工程有限公司签订的《艺轩装饰设计施工合同》；二、被告广州艺轩装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告曲占波退还未装修好的装修工程款10000元；三、被告广州艺轩装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告曲占波支付逾期竣工违约金3000元；四、被告广州艺轩装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告曲占波支付合同解除违约金16897.04元；五、驳回原告曲占波的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费460元，由被告广州艺轩装饰工程有限公司负担180元，由原告曲占波负担280元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员 刘 勋二〇二〇年十月十九日书记员 刘耀允附相关法律条文：《中华人民共和国民法通则》第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项有以下情形之一的，当时人可以解除合同：（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。