江苏省句容市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏1183民初4269号原告：江苏泽森建筑项目管理有限公司，住所地南京市鼓楼区江东北路****。法定代表人：夏英，系该公司董事长。委托诉讼代理人：蔡益红，江苏新高的律师事务所律师。委托诉讼代理人：焦永周，江苏新高的律师事务所律师。被告：江苏赤山湖生态产业有限公司，住所地，住所地句容市三岔赤山湖水利枢纽管理处院内）。法定代表人：赵建，系该公司总经理。委托诉讼代理人：王攀，男，系该公司员工。原告江苏泽森建筑项目管理有限公司（以下简称泽森公司）与被告江苏赤山湖生态产业有限公司（以下简称赤山湖公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月14日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人焦永周、被告委托诉讼代理人王攀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告泽森公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告向原告支付工程款994985元并支付迟延付款期间产生的利息（以1194985元为基数，按同期银行贷款利率标准自2018年6月5日起计算至2019年2月3日止；以994985元为基数，按同期银行贷款利率标准，自2019年2月4日起计算至2019年8月19日止；以994985元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，自2019年8月20日起计算至实际支付之日止）。2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年4月10日，被告与原告签订《景区提升改造野生动物救护站专家楼及游客中心餐厅软装设计及采购合同》，约定被告委托原告为景区提升改造野生动物救护站专家楼及游客中心餐厅进行整体软装设计、采购、安装及现场摆放工作；合同约定承包方式为包工包料，合同价款为1194985元。关于付款条件，合同约定：本合同签订后10天内，甲方(即被告）应向乙方（即原告）支付合同总额的30%作为预付款；乙方按本合同约定的内容及时间完成物品的采购，货到现场后10个工作日内支付至该批次货物合同总价的80%，乙方按本合同约定的内容及时间完成物品的安装及摆放并经甲方验收合格后，甲方在10个工作日内向乙方支付至合同总额的90%，结算完毕后10个工作日内，付至结算价的95%，结算价的5%作为质保金，待工程完工验收合格之日起满一年后一个月内无息支付给乙方。合同并对物品的交付、验收、质保、合同解除、争议解决等进行了详细约定。合同签订后，原告依约为被告完成了案涉工程的软装物品采购、安装、摆放工作，并于2018年5月21日经被告验收合格后交付于被告使用。后原告多次就工程款支付事宜与被告进行沟通协商，被告以种种理由推倭拖延，仅于2019年2月3日支付了20万元后便不再支付剩余款项。审理中，原告将要求的利息中的“以1194985元为基数，按同期银行贷款利率标准自2018年6月5日起计算至2019年2月3日止”，变更为“以1075486.5元为基数，按同期银行贷款利率标准自2018年8月15日起计算至2019年2月3日止”。被告赤山湖公司辩称，合同的签署情况属实，但是合同欠付的金额，只能按照合同付款条件第二项付至总价格的80%，目前赤山湖公司已经付了20万元，根据合同付款条件第一条，付预付款30%前原告应当向被告提供等值的履约保函。期间原告一直没有交保函，导致赤山湖公司没有付款，在未付款期间企业遇到了困难。所以被告认为合同付款条件未成就，合同内不欠款。本院经审理认定事实如下：2018年4月10日，原告泽森公司（原名称为江苏泽森建筑装饰设计工程有限公司）作为乙方与被告赤山湖公司作为甲方签订《景区提升改造野生动物救护站专家楼及游客中心餐厅软装设计及采购合同》一份，合同约定甲方委托乙方为景区提升改造野生动物救护站专家楼及游客中心餐厅进行整体软装设计、采购、安装及现场摆放工作。合同约定承包方式为包工包料，合同价款为1194985元，包括设计、采购、包装、装卸、运输、安装及税金等一切费用，其中景区提升改造野生动物救护站专家楼软装1040102元，赤山湖国家湿地公园游客中心餐厅软装154883元。对付款条件，合同约定：1、本合同签订后10天内，甲方应向乙方支付合同总额的30%作为预付款（乙方提出预付款申请的同时需提供同等金额银行保函）；2、乙方按本合同约定的内容及时间完成物品的采购，货到现场后10个工作日内支付至该批次货物合同总价的80%；3、乙方按本合同约定的内容及时间完成物品的安装及摆放并经甲方验收合格后，甲方在10个工作日内向乙方支付至合同总额的90%；4、结算完毕后10个工作日内，付至结算价的95%；5、结算价款的5%作为质保金，待工程完工验收合格之日起满一年后一个月内无息支付给乙方。乙方每次付款前必须先提供增值税专用发票后才能进行付款，付至结算价款的95%时需提供全额发票，如因乙方不能及时提供发票而引起甲方不能及时按照合同约定实际范围内付款的，责任有乙方承担。合同还约定，乙方必须严格按照甲方所确认产品款式、规格、数量等参数进行采购，乙方采购的货品效果及安装效果，应达到甲方要求的室内设计效果，乙方在货物安装调试完毕后2日内向甲方提出验收，如有异议，甲方应在验收完毕后2日内以书面形式向乙方提出。合同附件有景区提升改造野生动物救护站专家楼及游客中心餐厅软装设计及采购清单报价书。合同签订后，原告完成了案涉工程的软装物品采购、安装、摆放工作，并于2018年7月经被告验收后移交给被告。后原、被告为价款支付事宜产生纠纷，被告仅于2019年2月3日向原告支付20万元，对余款未能支付。为此，原告向本院提起诉讼，要求判如所请。当事人的争议焦点为，被告赤山湖公司的付款条件是否已成就，被告是否应当向原告支付工程款994985元，并承担相应逾期付款利息。本院认为，原告泽森公司与被告赤山湖公司签订的《景区提升改造野生动物救护站专家楼及游客中心餐厅软装设计及采购合同》合法有效，泽森公司按约完成案涉工程的软装物品采购、安装、摆放工作，并经被告验收后移交给被告，且被告亦未提出异议，故赤山湖公司应当支付约定的价款。对价款数额，合同明确约定为1194985元，本院予以确认。被告辩称根据合同付款条件约定，付预付款30%前原告应当向被告提供等值的银行保函，期间原告一直没有交该履约保函，导致被告没有付款。对此，本院认为该履约保函是为了担保原告收到预付款后能够按约履行合同义务，原告虽未提交保函，但后其在未收到预付款的情况下已经履行了合同义务，故现原告要求被告支付所欠价款，理由正当，应予支持。原告还要求被告支付逾期付款利息，经审核，根据合同约定的“乙方每次付款前必须先提供增值税专用发票后才能进行付款”，虽双方为价款支付事宜产生纠纷，被告未能支付价款，但原告亦未按约提供增值税专用发票，故对其要求的逾期付款利息，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告江苏赤山湖生态产业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告江苏泽森建筑项目管理有限公司价款994985元；二、驳回原告江苏泽森建筑项目管理有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7285元（已减半），由原告江苏泽森建筑项目管理有限公司负担608元，被告江苏赤山湖生态产业有限公司负担6677元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，同时预交相应的上诉案件受理费，上诉于江苏省镇江市中级人民法院。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可以向本院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审判员 任 伟二〇二〇年十月十二日书记员 张映苗