广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0312民初2627号 原告：黄某琴。 委托诉讼代理人：莫翠岗，两人系夫妻关系。 被告：桂林某健康养老产业投资有限公司。 法定代表人：黄某浪，该公司董事长。 委托诉讼代理人：黄少宏，广西起航律师事务所律师。 委托诉讼代理人：雷某妍，该公司法务部员工。 原告黄某琴与被告桂林某健康养老产业投资有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年7月28日立案受理后，适用简易程序，由审判员石剑独任审理，于2020年8月25日进行了公开开庭审理。书记员谢翠花担任记录。原告黄某琴的委托诉讼代理人莫翠岗到庭参加诉讼，被告桂林信和信健康养老产业投资有限公司的委托诉讼代理人黄少宏、雷某妍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告黄某琴的诉讼请求：1、请求判决被告履行合同义务，立即向桂林市临桂区房地产行政主管部门报送办理信和·山水美庐（暂定名）44Ｂ幢2单元4层01号房的商品房权属登记所需的所有资料，办结该商品房所有权初始登记、房屋转移登记手续；2、请求判决被告从2018年4月25日起至办结该商品房所有权初始登记手续之日止，以333875元为基数，按日向原告支付万分之一的违约金；3、请求判决被告承担本案全部诉讼费用（包括但不限于诉讼费等实现上述债权的相关费用）。事实与理由：2015年12月22日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订《商品房买卖合同》（合同编号：00012）及其附件，双方约定：由原告购买被告名下位于桂林市临桂县信和＊山水美庐（暂定名）44Ｂ幢2单元4层01号房的商品房，总房价款人民币333875元；出卖人承诺于2017年12月30日前，依照国家规定，将经建设工程竣工验收合格（指经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位五方验收合格）并符合合同约定的商品房交付买受人使用；出卖人承诺于2018年4月25日前，办结该商品房所有权初始登记，并通知买受人，若出卖人不能在约定期限内办结该商品房所有权初始登记手续，双方同意按照下列约定分别处理：1、约定日期起60日内，出卖人应办结该商品房所有权初始登记手续，按己付房价款的千分之一承担违约责任；2、约定日期起60日以后，出卖人仍不能办结该商品房所有权初始登记手续，买受人不退房的，出卖人自约定曰期至办结该商品房所有权初始登记手续之日止，按日向买受人支付己交付房价款万分之一的违约金；买受人同意并委托由出卖方指定代理人全权代理到房屋登记机构办理房屋转移登记。按照合同约定，原告已将全部房价款333875元支付清给被告。2017年12月31日，被告通知原告办理交房手续，被告将房屋交付给了原告使用。但是，时至今日，被告仍然没有为原告办结该商品房的所有权初始登记手续，己经超过约定日期785天。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，被告己经明显存在违约，被告对此应承担违约责任。 被告桂林某健康养老产业投资有限公司辩称：因为造成本案延期办证不是被告的原因，而是涉案小区业主和本案原告导致，因为小区业主和原告阻碍被告按照已经获得批准的露天车位规划建设，导致被告无法通过验收，无法办证，所以责任不在于被告。直到今天为止，被告也不断与原告及小区其他业主沟通，希望得到小区及其他业主的同意按照临桂区住建局新的建设规划图进行建设，以便通过验收，因此，被告认为原告的诉讼请求不能成立，请求法院驳回。 原告黄某琴对其陈述的事实在举证期限内提供的证据有：1、《商品房买卖合同》，证明：（1）证明原告与被告双方的买卖合同合法有效；（2）证明该商品房的总房价款是333875元；（3）证明被告承诺于2017年12月30日前，将完全取得建设工程竣工验收合格（是指经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位五方验收合格）并符合合同约定的商品房交付原告使用；（4）证明被告承诺于2018年4月25日前，办结该商品房所有权初始登记，并通知原告；（5）证明若约定日期起60日以后被告仍不能办结商品房所有权初始登记手续，双方同意按如下方式计算违约金：自约定日期起至办结该商品房所有权初始登记手续之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金；2、《购房发票》，证明原告按照合同约定已经将全部房价款付清给被告，总额是333875元；3、《委托书》，证明原告同意并委托被告指定代理人全权代理到房屋登记机构办理房屋转移登记；4、《具结保证书》，证明该房屋为原告单独所有；5、《入伙通知书》、《住宅专项维修资金专用收据》，证明被告在2017年12月31日就已经将该房屋交付原告使用；6、临桂区自然资源局《关于信和信.桂林国际智慧健康旅游产业园项目停工整改的通知》、临桂区住房和城乡建设局《关于反映信和信131栋未竣工验收交房问题的答复》、临桂区住房和城乡建设局《关于信和信违规交房问题的答复》、临桂区自然资源局《关于信和信房产未进行竣工验收就向业主交房一事的答复》、临桂区自然资源局《关于临桂区信和山水美庐小区开发商违规行为的投诉函的回复》、临桂区自然资源局《建设工程竣工规划条件核实整改意见通知单》，证明由于被告违规未按照经依法批准审定的《信和信.桂林国际智慧健康旅游产业园31#-44#楼、131#-153#楼修建性详细规划总平面图》进行建设，存在擅自取消和改变消防车道位置、取消消防回车场、改变绿地位置、未配建地面生态停车位和减少停车位数量的问题，致使原告房屋所在的颐养阁（原名称“山水美庐”）小区建设工程未能进行工程竣工验收、未能通过建设工程规划核实验收、未能取得建设工程规划核实证明、未能办理工程竣工验收备案，从而造成被告无法在合同约定期限内办结原告房屋的不动产权登记（包括所有权初始登记、房屋转移登记），被告对此应承担全部违约责任。 被告桂林某健康养老产业投资有限公司对原告黄某琴提供的证据进行质证，对证据1、2、3、4、5的真实性、合法性、关联性均无异议；对证据6中的临桂区自然资源局《关于信和信.桂林国际智慧健康旅游产业园项目停工整改的通知》、临桂区自然资源局《建设工程竣工规划条件核实整改意见通知单》的真实性予以认可，但对他们的证明内容不予认可，这两份证据也证明了原告阻碍了被告按照规划总平图施工，导致被告无法取得规划核实证明，既而无法为原告办理不动产权证。对临桂区住房和城乡建设局《关于反映信和信131栋未竣工验收交房问题的答复》、临桂区住房和城乡建设局《关于信和信违规交房问题的答复》、临桂区自然资源局《关于信和信房产未进行竣工验收就向业主交房一事的答复》、临桂区自然资源局《关于临桂区信和山水美庐小区开发商违规行为的投诉函的回复》这几份证据的真实性、合法性、关联性性都不予认可。 被告桂林某健康养老产业投资有限公司为了支持其答辩主张，提供了以下证据：1、《商品房办理不动产权证总证材料清单》，证明办理不动产权证需要提交建设工程规划条件核实证明；2、信和信·桂林国际智慧健康旅游产业园31#—44#、131#—153#楼修建性详细规划，证明涉案房屋的政府批准的规划总平面图中显示在小区中心位置有车位规划；3、桂林日报公示，证明被告应业主要求向临桂建设局申请更改车位从小区中心区移至小区周边规划，获建设局规划会议通过，进行公示；4、关于桂林智慧健康旅游产业园山水美庐31#-44#不在园区内建设车位的请求，证明所涉小区业主请求不在小区中心建设车位；5、关于桂林某健康养老产业投资有限公司31#—44#楼、131#—153#楼总平面图的投诉，证明涉案小区业主向建设局提出不同意临桂区建设局进行规划变更；6、关于桂林某健康养老产业投资有限公司31#——44#楼、131#——153#楼总平面图的申请，证明被告按建设局意见，为使该规划能够通过，继续做原告业主的工作，获七人同意，但三人坚决不同意；7、共建美好家园及其物流信息，证明被告决定按原有规划建设小区车位问题积极与原告沟通协商；8、关于临桂区山水美庐小区房开商相关违规行为的投诉函，证明原告向住建部门投诉，禁止被告按照规划图建设露天车位；9、桂林市临桂区自然资源局《关于房开公司露天车位建设不合法问题的答复函》，证明临桂区自然资源局确认涉案小区需按规划总平面图进行建设露天车位及车道；10、桂林市临桂区自然资源局《关于信和信·桂林国际智慧健康旅游产业园项目停工整改的通知》、《建设工程竣工规划条件核实整改意见通知单》，证明由于原告原因导致被告未按规划总平图配建车位，桂林市临桂区自然资源局要求被告涉案小区建设露天车位及车行道，以便获得规划条件核实证明，办理不动产权证；11、公示，2020年6月18日自然资源局对被告调整规划图进行公示；12、2020年6月19日桂林晚报，证明公示已刊登于桂林日报征求利害关系人意见；13、照片，证明被告已将调整后的规划图张贴于小区，广而告之；14、信和信产业园总平图，证明被告按照业主要求对小区规划变更；15、关于《信和信健康养老产业投资有限公司拟调整的信和信·桂林国际智慧健康旅游产业园31#-44#、131#-153#楼修建性详细规划总平面图公示》意见，证明原告韦均霖在公示后即向自然资源局投诉，阻碍被告进行规划变更；16、建设工程消防设计审查验收管理暂行规定，证明根据国家规定，一般建筑物消防采取抽查备案制，消防验收并非办理不动产权证的必要条件。 原告黄某琴对被告桂林某健康养老产业投资有限公司提供的证据进行质证，对证据1真实性无异议，但被告的证明内容与本案无关，这是无效的；对证据2、3、4、5、6、7、8、9、10不认可，被告所要证明的内容都与本案无关；对证据11-16的真实性不认可，与本案没有关联，证明效力不认可。 经审理查明，2015年12月22日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，合同约定：第一条，项目建设依据……。第二条，商品房销售依据……。第三条，买受人所购商品房的基本情况。买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：44B幢2单元4层01号房。该商品房的用途为住宅，建筑面积共73.46平方米，其中，套内建筑面积59.57平方米，公共部分与公用房屋分摊建筑面积13.89平方米（有关公共部分与公用房屋分摊建筑面积构成说明详见附件二）。最终数据以开发报建数据为准。第四条，计价方式与价款。出卖人与买受人约定按下述第1种方式计算该商品房价款（货币单位为人民币）：1、按套内建筑面积计价，该商品房单价为每平方米5604.75元，总价款333875元……。第五条，面积确认及面积差异处理……。第六条，付款方式及期限……。第七条，买受人逾期付款的违约责任……。第八条，交付期限。出卖人应当在2017年12月30日前，依照国家规定，将取得符合下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。1、该商品房经建设工程竣工验收合格。（是指经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位五方验收合格）。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、异常社会现象或政府及有关部门行为（如中考、高考等）造成施工中止的（政府及有关部门出台的公告、有关文件等依据）。3、连续停电、停水或内涝四小时以上的计一天，以施工记录和监理日记为准；4、工程施工期间如遇雨天，雨天天数以桂林气象局提供的雨天和监理日记记录的雨天为准（含大、中、小雨）。5、……。6、……。7、双方商定交付期限为预定交付时间加上因上述原因造成的施工期顺延时间为本合同商品房最终交付期限。由于以上原因造成的交房顺延不视作甲方违约。第九条，出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期处理，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的10%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二点一五（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。第十条，规划、设计变更的约定。经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：（1）该商品结构形式、户型、空间尺寸、朝向；…….在不影响买受人所购房屋质量或使用功能的前提下，经规划部门批准或设计单位同意，出卖人对楼房外立面、园艺、绿化、构筑物等原规划设计方案作出细部调整，可不通知买受人。第十一条，交接。商品房达到交付使用条件后，出卖人应当电话或在《桂林晚报》上通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需要提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于出卖人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：房屋交付以《桂林晚报》登报通知为准，办理房屋交接手续期限的届满之日视为买受人接收该商品房，该日视为出卖人已向买受人实际交付之日；与该商品房有关的权利、义务、风险、责任自该日起转移至买受人，该商品房所发生的相关费用（包括但不限于物业服务费）自次日起计收并向买受人承担，并开始计算该商品房的保修期。第十二条，出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷……。第十三条，出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任……。第十四条，出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺……。第十五条，房屋产权登记。……（一）出卖人承诺于2018年4月25日前，办结该商品房所有权初始登记，并通知买受人。（二）出卖人不能在前款约定期限内办结该商品房所有权初始登记手续，双方同意按照下列约定分别处理：1、约定日期起60日内，出卖人应办结该商品房所有权初始登记手续，按已付房价款的千分之一承担违约责任；2约定日期起60日以后，出卖人仍不能办结该商品房所有权初始登记手续，双方同意按下列第2项处理：（1）买受人有权退房，买受人退房的，出卖人应当自收到退房通知协助买受人办理退房手续，买受人办理完退房手续后，出卖人在30日内退还买受人已付款，并按照同期银行存款活期利率支付利息。（2）买受人不退房的，出卖人自约定日期至办结该商品房所有权初始登记手续之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。（三）双方同意按照下列第2种方式办理房屋转移登记：1、双方共同向房屋登记机构申请办理房屋转移登记。2、买受人同意由出卖人指定代理人全权代理到房屋登记机构办理房屋转移登记。第十六条，保修责任……。第十七条，共有权益的认定……。第十八条……。第十九条……。第二十条……。第二十一条,本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议（附件五）。第二十二条……。第二十三条……。第二十四条……。原告黄某琴（签名并按手印），被告桂林某健康养老产业投资有限公司（加盖合同专用章），2015年12月22日。附件一、二、三、四、五，其中附件五：商品房买卖合同（下称《买卖合同》）补充协议：一、关于《买卖合同》第六条的补充……。二、关于《买卖合同》第八条补充：1、《买卖合同》第八条第1款“该商品房经建设工程竣工验收合格”指建设工程通过五方验收（即建设、监理、施工、勘察、设计五单元验收），五单位在《建设工程质量竣工验收意见书》上签署验收合格意见。2、对《买卖合同》第八条第2款“遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日30日内告知买受人的“补充：“因不可抗力等特殊原因致使出卖人不能按期交商品房的，买卖双方同意据此予以延期，出卖人无需向买受人承担违约责任，出卖人在《桂林晚报》上刊登‘遭遇不可抗力的公告’即视为出卖人已尽到告知义务”。三、关于《买卖合同》第十条的补充……。四、关于《买卖合同》第十一条的补充……。五、关于《买卖合同》第十三条的补充……。六、关于《买卖合同》第十五条的补充……。七、关于《买卖合同》“基本术语解释”第5点及第十七条的补充……。同日，原、被告签订了一份《委托书》，约定在能够办理相应的房屋登记（含预购商品房预告登记、房屋所有权登记、房屋转移登记、转他项登记等）时，由出卖方指定专人全权代理原告到房屋登记管理机构申请办理相应的房屋登记及代为领取相应的房屋权属登记证明。合同签订后，原告向被告交纳333875元房款，产权证代办费1000元。 同时查明，2017年12月25日，信和信·山水美庐二期B区44B#楼通过施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位对指定楼进行建设工程质量竣工验收，验收结论为：合格。2017年12月1日，被告向原告发出入伙通知书，原告于2017年12月31日办理了相关收房手续。 另查明，44B#栋楼未能办理初始登记（大证）。2018年6月，信和信·桂林智慧健康旅游产业园36栋、37栋、38栋、41栋、43栋、44栋的部分业主向被告申请《关于桂林智慧健康旅游产业园山水美庐31#-44#不在园区内建设车位的请求》：据我们了解山水美庐31#-44#组团，已经批准的组团规划图中有70多个露天车位。开发商正在开工建设这些车位。山水美庐31#-44#属于养生养老社区，老年人和儿童人数比较多，如果在组团园林绿地中建设这些车位，必然有较多车辆来来往往，对老人和小孩安全带来隐患。因此，我们请求：1、不在组团中心区建设露天车位。2、如果必须在组团中建设露天车位，请调整规划，将车位安排在组团周边。3、要求开发商负责向临桂区建设局申报，申办调整车位的规划手续。2018年6月6日，被告向桂林市临桂区住房和城乡建设局申请：已批准的信和信·桂林智慧健康旅游产业园31#-44#楼、131#-153#楼修建性详细规划总平图，定位为人车混流组团，组团中心规划有77个地面停车位。因该社区属于健康和养老社区，老人和小孩多，业主纷纷要求组团应该做到人车分流，将拟建地面车位移出组团中心区，安排至组团周边建设，以更好地保护老人和小孩活动中的安全以及业主有更舒适的环境。考虑到该组团是整个桂林智慧健康旅游产业园的一部分，其周边亦可以安排地面车位建设，特申请取消组团中心区室外地面停车位77辆；移至已建31Ｂ-44Ｂ＃楼组团用地北侧道路位置。拟增设的路边地面车位数，与规划要求的总车位数量保持不变。现向贵局申请调整此规划总平图。桂林市临桂区住房和城乡建设局于2018年7月10日在桂林日报上刊登“公示”：桂林某健康养老产业投资有限公司拟调整的信和信·桂林智慧健康旅游产业园31＃-44＃、131＃-153＃楼总平面图已经我局规划业务会审查格局《广西壮族自治区实施办法》要求，现将该规划予以公示，公开征求相关利害关系人的意见。该项目位于，其他详细情况请到桂林市临桂区住房和城乡建设局咨询。申请人和规划地段内利害关系人如果对该规划有异议，请以书面形式将具体意见（署真实姓名和有效联系方式）于公示期内送达桂林市临桂区住房和城乡建设局（联系电话：0773-55××××6）.公示期，自公示刊登日起，至顺延满30日止。公示网站：××（详见临桂住建-公告公示栏），桂林市临桂区住房和城乡建设局，2018年7月10日。2018年8月13日，31＃-44＃楼、131＃-153＃楼的部分业主向桂林市临桂区住房和城乡建设局投诉，认为“被告变更规划，未经任何业主知情和同意”，请求桂林市临桂区住房和城乡建设局取消被告对31＃-44＃楼、131＃-153＃楼总平面图的规划变更申请。被告未经相关部门批准，开始施工建设。2020年3月13日，桂林市临桂区自然资源局向被告发出《关于信和信·国际智慧健康旅游产业园项目停工整改的通知》：经查，你公司开发建设的信和信·桂林国际智慧健康旅游产业园项目颐养阁居住组团未按照经依法批准审定的信和信·桂林国际智慧健康旅游产业园31＃-44＃、131＃-153＃修建性详细规划总平面图进行建设，存在擅自取消和改变消防车道位置、改变绿地位置和未按规划总平图配建停车位的问题，现责令你公司在建建设工程项目全部停止施工，并对上述存在进行整改。2020年3月15日，被告向颐养阁业主：……当前，颐养阁小区还面临着如何尽快办理房产证的问题。大中华养生谷养心阁（一组团）已顺利领到了房产证。颐养阁办证是具备办证基础的。目前主要的问题是，经政府审批颐养阁的建设规划图上，除了由地下车库以外，地面上还规划有70多个车位。作为开发商的我们，一直不希望在小区中心区施工建设这批车位。这一点是与广大业主们的意见是一致的。开发商与业主们有着共同的认识。为此，我们向临桂区政府、建设局申请将这批车位移往小区东侧的山边建设，临桂区建设局规划审批会上也同意了这一申请，公示后即可执行。由于众所周知的原因，这一规划胎死腹中。如今，颐养阁的小区面临着这样的难题，要办房产证，必须按已批准的规划执行，就应该建设这70多个车位。如果不建这70多个车位，就意味着无法办证。面对这一状况，我们希望与业主携手，共同面对这一难题，共同想出解决问题的办法。但无论怎样，小区都要实现人车分流，让业主有一个良好的环境……。2020年3月16日，信和信·山水美庐小区31＃-44＃业主向桂林市临桂区人民政府投诉，认为：被告多次在业主不知情的情况下私自改变小区规划，破坏已经建成的小区绿化，就建露天车位，导致小区未能完成规划验收，业主至今未领取属于自己的不动产权证。2020年5月20日，桂林市临桂区自然资源局作出《建设工程竣工规划条件核实整改意见通知单》：……根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条、《广西壮族自治区实施办法》第四十六条的约定，经我局现场规划条件核实，且与出具的测绘报告内容进行对比后，认为：你（单位）在桂林市临桂区项目，未按照建字第450322201300018号、450322201600196号《建设工程规划许可证》及其附件、附图和经审批的总平面图的要求进行建设，存在以下问题：1、擅自取消和改变消防车道位位置及回车场。2、改变绿地位置。3、未按规划总平图配建停车位。现请你（单位）严格对照建字第450322201300018号、450322201600196号《建设工程规划许可证》及其附件、附图和经审批的总平面图的要求进行整改并说明。整改完毕，再向我局申请规划条件核实。 2020年6月18日，桂林市临桂区自然资源局对被告拟调整信和信·桂林国际智慧健康产业园31#-44#楼、131#-153#楼修建性详细规划总平面图予以公示，公开征求利害关系的意见（2020年6月18日在小区内张贴，2020年6月19日在桂林日报公示）。 再查明，根据中共桂林市临桂区委员会、桂林市临桂区人民政府《关于印发的通知》（临委[2019]4号）和中共桂林市临桂区委办公室、桂林市临桂区人民政府办公室《关于印发的通知》（办发[2019]61号）文件精神，2019年9月1日桂林市临桂区住房和城乡建设局的城乡规划管理职能正式划转至桂林市临桂区自然资源局。 本院认为，原告与被告桂林某健康养老产业投资有限公司签订的《商品房买卖合同》及其附件一、二、三、四、五是双方当事人真实意思表示，该合同及附件没有违反法律的规定，是合法有效的合同，依法受法律保护，双方当事人应恪守各自约定的义务。 一、原告诉请被告履行合同义务，立即向桂林市临桂区房地产行政主管部门报送办理信和·山水美庐44B幢2单元4层01号房的商品房权属登记所需的所有资料，办结该商品房所有权初始登记、房屋转移登记手续的问题。原告诉请的“报送资料”、“办结所有权初始登记、转移登记”是属于《商品房买卖合同》中约定被告应履行的义务，但合同约定的“初始登记、转移登记”是负责登记的机关部门根据相关法规的规定必须要符合相关的条件才能予以办理“初始登记、转移登记”。本案中，被告亦认可未能对涉案信和信·山水美庐44B#栋房地产办理初始登记，根据办证部门提供商品房办理不动产总证材料清单：“1、不动产登记申请表，建筑物区分情况清册（以测绘报告为准）；2、营业执照、被委托人身份证明（提供复印件、审核原件）及单位委托书（原件）；3、建设工程设计方案审查意见书（原件）；4、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证（原件）；5、建设工程竣工规划验收合格单或规划条件核实证明、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表（原件）6、房屋面积实测报告、房屋分户图一式两份（原件）、不动产明细表一式两份（导入权籍后由电子表格修改后打印）；7、宗地图一式两份、地籍测量报告（由国土局出具收原件）；8、不动产权证或土地证（原件）、土地有抵押的情况下提供银行同意函（原件）；9、公安部门、地名委员会等有权机关出具的房屋地址证明（原件）；10、实地查看报告（由不动产登记中心现场勘察股出具）；11、规划总平图。”可知，被告无法确定“报送材料、办结所有权的初始登记、转移登记”的期限，亦属事实不能履行合同义务，故原告的该项诉讼请求，本院如判决毫无意义，且“报送材料、办结所有权的初始登记、转移登记”的约定属于一种行为约定，无法执行，故对原告的该项诉讼请求，本院不予以支持。 二、原告诉请被告支付原告从2018年4月25日起至办结该商品房所有权初始登记手续之日止，以333875元为基数，按日向原告支付万分之一的违约金的问题。被告认为：因为造成本案延期办证不是被告的原因，而是涉案小区业主和本案原告导致，因为小区业主和原告阻碍被告按照已经获得批准的露天车位规划建设，导致被告无法通过验收，无法办证，所以责任不在于被告。直到今天为止，被告也不断与原告及小区其他业主沟通，希望得到小区及其他业主的同意按照临桂区住建局新的建设规划图进行建设，以便通过验收，因此，被告认为原告的诉讼请求不能成立，请求法院驳回。本院认为，原、被告签订的合同第十五条约定，房屋产权登记。……（一）出卖人承诺于2018年4月25日前，办结该商品房所有权初始登记，并通知买受人。（二）出卖人不能在前款约定期限内办结该商品房所有权初始登记手续，双方同意按照下列约定分别处理：1、约定日期起60日内，出卖人应办结该商品房所有权初始登记手续，按已付房价款的千分之一承担违约责任；2约定日期起60日以后，出卖人仍不能办结该商品房所有权初始登记手续，双方同意按下列第2项处理：（1）买受人有权退房，买受人退房的，出卖人应当自收到退房通知协助买受人办理退房手续，买受人办理完退房手续后，出卖人在30日内退还买受人已付款，并按照同期银行存款活期利率支付利息。（2）买受人不退房的，出卖人自约定日期至办结该商品房所有权初始登记手续之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。被告虽向相关部门申请规划调整，但未经批准就擅自违规施工，被桂林市临桂区自然资源局通知：停工整改，是造成涉案临桂信和信·山水美庐44B#栋楼未能进行初始登记（办理大证）的主要原因，被告应承担违约责任，被告认为，有部分业主申请调规，经公示后，有部分业主不同意调规，向有关部门投诉，是造成不能办证的主要原因为由不承担违约责任，本院不予以支持。故原告的该项诉讼请求，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第四十四条、第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条，《最高人民法院《关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告桂林某健康养老产业投资有限公司支付逾期办证违约金给原告黄某琴（违约金计算：以333875元为基数，从2018年4月26日起，按日万分之一的标准计算至办结信和信·山水美庐44B幢楼房所有权初始登记之日止）； 二、驳回原告黄某琴其他诉讼请求。 义务人应在本判决生效后十日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费100元，减半收取50元，由被告桂林某健康养老产业投资有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费100元（收款单位：桂林市中级人民法院，账号：20×××16，开户行：农行桂林高新支行）。上诉期满后七天内未预见交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审判员 石 剑 二〇二〇年十月十二日 书记员 谢翠花