广西壮族自治区平果市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1023民初2718号 原告：廖小林，男，1975年7月19日出生，苗族，住重庆市彭水县。 委托诉讼代理人：马建东，广西智团律师事务所律师。 委托诉讼代理人：廖海涛，广西智团律师事务所律师。 被告：朱戈，男，1979年10月23日出生，汉族，住广西田东县。 原告廖小林与被告朱戈承揽合同纠纷一案，本院于2020年8月14日立案后，依法适用简易程序，于2020年10月20日公开开庭进行了审理。原告廖小林的委托诉讼代理人廖海涛到庭参加诉讼，被告朱戈经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本院依法缺席审理了本案，现已审理终结。 廖小林向本院提出诉讼请求：1、确认原告与被告签订的《建筑装饰工程施工合同》于2020年7月5日解除；2、被告向原告退还装修款37590元及利息（利息计算：以37590元为基数，按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率从2020年7月6日起计算至本案生效判决确定的履行期限届满之日止）；3、被告赔偿原告开支的评估费1000元。事实和理由：2019年11月，原告经朋友介绍在田东县认识了从事装修的被告。2019年12月4日原告与被告签订一份《建筑装饰工程施工合同》，约定由被告为原告装修其妻子韦应购买的位于平果市 -2- 1602号房，装修总价款为120000元人民币，定于2020年3月29日完工。装修过程中因受到疫情等方面影响，工期需要延长，被告向原告口头承诺待可以复工时将马上恢复施工。截止2020年5月10日原告已陆续向被告支付了装修款70000元，但是被告收到款项后仍然没有继续施工，不断以各种理由推脱。2020年7月1日原告通过手机短信再次催促被告在三日内复工，否则将解除合同，但是仍然没有得到被告的任何回应。2020年7月5日，原告通过手机短信通知被告解除双方签订的合同，要求被告返还装修款。2020年7月7日原告委托广西智团律师事务所聘请广西德公价格评估有限责任公司对被告已经完成的装修价值进行价格评估，原告为此开支评估费用1000元。2020年7月12日，广西德公价格评估有限责任公司作出价格评估结论，认定被告已经完成的装修价值为32410元。被告的行为已经明显构成违约，合同解除后被告应承担退还剩余装修款并赔偿原告经济损失等违约责任。现原告将被告诉至人民法院以维护自己的合法权益，请人民法院依法支持原告的全部诉讼请求。 原告廖小林为证明其主张，向本院提交的证据有：1、建筑装饰工程施工合同；2、收据两张；3、手机短信截图；4、价格评估报告书、广西增值税普通发票；5、人口信息查询结果。 被告朱戈未作答辩，也没有证据向本院提交。 被告朱戈经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃质证和答辩的权利。原告提交的证据与其陈述相互印证，且经本院审查属实，故本院对原告提交的证据予以确认。 根据原告的陈述、举证及本院的认证情况，本院确认事实如下： 原告廖小林与案外人韦应系夫妻关系。韦应系广西平果市的买受人。2019年12月4日，原告廖小林与被告朱戈签订一份《建筑装饰工程施工合同》，约定:被告朱戈承揽位于广西平果市的装修装饰工作；工期从2019年12月4日起至2020年3月29日止；合同总价款为120000元；付款方式为：合同签订后由原告支付给被告10000元款项为进场费， -3- 2020年1月20日前原告支付30000元，2020年2月份原告支付50000元，工程完工后支付剩余的工程款30000元。合同还就其他权利义务进行了相关约定。当日，原告将10000元款项转账至被告朱戈的妻子梁琼的银行卡上。之后，被告进场施工。从2020年2月份起，应被告朱戈的要求，原告廖小林或韦应通过银行或微信转账方式支付给被告朱戈或朱戈的妻子梁琼，共计60000元（其中，2020年2月2日廖小林微信转账给朱戈1000元，2020年3月2日廖小林微信转账给朱戈2000元，2020年4月8日廖小林微信转账给朱戈1000元，2020年4月12日廖小林银行转账给朱戈的妻子梁琼26×××××元，2020年5月9日廖小林银行转账给朱戈的妻子梁琼10×××××元，2020年5月10日韦应银行转账给朱戈妻子梁琼20×××××元）。期间，被告朱戈于2020年4月12日向原告出具一份《收据》，确认收到原告廖小林装修房款项40000元。2020年5月10日，被告朱戈又出具一份《收据》给原告持有，确认收到原告装修房款30000元。之后，被告并没有继续施工。2020年7月1日，原告通过短信通知被告，要求被告三天后进场施工，否则解除双方签订的合同。但被告未予回复。2020年7月5日，原告短信告知被告朱戈，双方签订的合同立即解除，并要求被告返还已支付的装修款。2020年7月9日，被告朱戈回复信息“后天就进去做了”，但原告不同意。 另查明，因被告朱戈长时间未能完成案涉房屋的装修工程，且在原告催促下也没有及时复工。原告提出解除合同，并委托广西智团律师事务所聘请广西德公价格评估有限责任公司对被告已经装修的部分工程进行评估。2020年7月12日，广西德公价格评估有限责任公司出具价格评估报告书，结论为：经综合评估，广西平果市马头镇体育西路建业四季花城7幢16层1602号室内装修部分，在评估基准日的评估值为32410元。原告廖小林为此支付的评估费为1000元。 本院认为,原告廖小林与被告朱戈订立的《建筑装饰工程施工合同》，是双方真实意思表示,内容不违反法律法规、不违背社会公序良俗,故该合同合法有效。针对本案，本院综合评析如下： 关于合同的解除问题。原被告约定的装修工程竣工日期为2020年3月29日，截至原告提起本案诉讼时（2020年8月14日），约定的合同期限已届满，双方未达成新的协议。合同期 -4- 限届满后，合同的权利义务终止，现原告主张解除合同已无必要。故本院对原告要求解除《建筑装饰工程施工合同》的请求不予支持； 关于退还装修款37590元及利息的问题。原被告签订的合同期限届满，被告未能按约定完成装修工程，其应当返还原告预付的装修款。原告预付给被告的工程装修款为70000元，扣除被告装修部分应付的装修费32410元。被告应返还装修款37590元（70000元-32410元）给原告，现原告要求被告退还装修款37590元及利息（利息计算：以37590元为基数，从2020年7月6日起至实际清偿之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率给付），有事实和法律依据，本院予以支持； 关于评估费1000元的问题。因被告未能按时完成约定的工程，在原告多次催促后也没有及时复工，为此原告委托评估机构对被告施工的工时及人工费进行评估，所产生的费用1000元应由被告负担。 被告朱戈无正当理由拒不到庭，视为放弃自己的诉讼权利和民事权利。本案经开庭审理，案件事实已查清，应依法缺席判决。 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告朱戈向原告廖小林退还装修款37590元及利息（利息计算：以37590元为基数，从2020年7月6日起至实际清偿之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率给付）； 二、被告朱戈支付给原告廖小林评估费1000元； 三、驳回原告的其他诉讼请求。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 -5- 本案受理费738元，减半收取369元，由被告朱戈负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院。 审 判 员  唐   靖   钧 二〇二〇年十月二十六日 法官助理  方元官书记员周钲浩