广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0113民初6746号原告：何学彬，男，1985年11月9日出生，汉族，住广州市番禺区。委托诉讼代理人：廖晓明，系广东百健律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭展鸿，系广东百健律师事务所实习人员。被告：深圳市美家帮装饰工程有限公司，住所深圳市龙华区民治街道民治社区万众城家居**B2-5039-5040。法定代表人：邓利民。原告何学彬与被告深圳市美家帮装饰工程有限公司（以下或简称美家帮公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告何学彬及其委托诉讼代理人廖晓明到庭参加了诉讼。被告深圳市美家帮装饰工程有限公司经传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告何学彬向本院提出诉讼请求：1.解除《美家帮装饰装修工程施工合同》；2.被告立即退还原告已支付的工程款65996元；3.被告支付违约金3056元；4.被告承担本案诉讼费用（包含案件受理费）。事实和理由：2019年6月29日，原告与深圳市美家帮装饰工程有限公司广州分公司（以下或简称美家帮广州分公司）签订《美家帮装饰装修工程施工合同》，工程地点为广州市番禺区桥南沙湾镇德贤路君华御府2栋2203室。2019年6月23日，原告支付装修订金10000元；2019年6月29日，原告支付装修款66401.4元；2019年10月24日，原告支付装修款45840元；以上合计支付122241.4元。美家帮广州分公司于2019年7月开始进场开工，但经常停工，涉案装修工程至今未完成，经原、被告核算，截止2020年1月26日已发生工程量相应工程款41245.4元，应退工程款80996元，至庭审时被告已退15000元，尚欠65996元未退。美家帮广州分公司已于2020年3月23日注销，美家帮广州分公司是被告的分支机构，被告应依法承担相应的民事责任。被告深圳市美家帮装饰工程有限公司未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告美家帮公司登记成立于2017年10月24日，系一从事建筑工程、室内装饰装饰工程等业务的有限责任公司，法定代表人登记为邓利民，股东登记为邓利民及郑汉嘉。深圳市美家帮装饰工程有限公司广州分公司登记成立于2018年7月6日，系一从事建筑装饰及其他建筑业的有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人登记为徐明明，该公司于2020年3月23日登记注销。2019年6月29日，原告（发包方，甲方）与美家帮广州分公司（承包方，乙方）签订《美家帮装饰装修工程施工合同》，其中约定由甲方将室内装饰装修工程发包给乙方施工，承包方式为承包人包工、包基材辅料和部分装饰主材，工程地点为广州市番禺区桥南沙湾镇德贤路君华御府2栋2203室；主笔设计师周维鑫；合同预算总价152802.81元；工程施工工期90日，暂定为2019年7月10日至2019年10月10日；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天应向甲方支付工程总造价千分之一的违约金，违约金以不超过合同总价款的2%为限；施工中途停工20天以上的，非责任方可以提出合同终止，并向责任方提出赔偿合同总价2%的违约金；合同还约定了其他内容。其后，原告分别于2019年6月23日、6月29日、10月24日向美家帮广州分公司支付工程款10000元、66401.4元、45840元，合计122241.4元。原告主张涉案工程施工期间，美家帮广州分公司因自身原因经常持续性停工，其配偶与该公司工程设计师周维鑫、被告的股东郑汉嘉多次沟通，确认已发生工程量相应工程款为41245.4元，被告同意退款。对此主张，原告主要提供：1.与周维鑫的微信聊天记录，显示：2019年11月2日，原告方向周维鑫发送“现在究竟有没有人上班，没有的话就结束合同吧，看看该退我多少钱，我另外找人做算了”；周维鑫回复“我问王总那边”。2020年1月20日，周维鑫回复“你看看这两天去现场看一下，拍个照给我，我看看做到哪了，然后我再跟谢工去核实下施工项目。”2020年1月26日晚上21:38分，周维鑫向原告方发送“美家帮-报价表”（显示总工程造价合计41245.4元），并说“何先生，已发生的工程总量是41245.4元”；原告回复“好的，知悉，那么后续是不是所有工程由我自己负责”；周维鑫回复“这个就要问郑总了”。2.与郑汉嘉的微信聊天记录，显示：2020年1月26日，原告方向郑汉嘉发送上述“美家帮-报价表”及“何先生，已发生的工程总量是41245.4元”。2020年1月27日，原告方向郑汉嘉发送“郑总，做到现时为止，应退款80996元，你退我8万可以了，谢谢”，郑汉嘉回复核实后会安排退款。2020年4月14日，郑汉嘉回复给一个月时间，全数退款等等。2020年4月17日，原告方询问“郑总，请问今个星期我的八万元什么时候安排退款呢”，郑汉嘉回复“真的只能月底我先安排三万，剩下的一个月内退干净，这几天真的没有回款进来”。原告于庭审中主张被告分别于2020年4月19日通过微信转账退还工程款5000元，于2020年4月30日通过支付宝转账退还工程款10000元。庭后，原告提交书面说明，表示被告通过郑汉嘉分别于2020年7月20日转账退还工程款10000元，于2020年8月24日转账退还工程款30000元，于2020年9月2日转账退还工程款10000元，尚欠工程款15996元未退还，其不再变更诉讼请求，具体由法院予以认定，并提供相关转账记录证明。本院认为，原告与美家帮广州分公司签订《美家帮装饰装修工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，双方均应按照合同履行各自义务。原告在被告方未按约定如期进行施工的情况下，提出解除合同并结算已发生工程量，双方通过微信形式确认了涉案工程已发生的工程量及需退还的工程款，且被告方不再进行施工，亦进行了部分退款，视为原、被告双方同意解除上述施工合同，故对于原告要求解除上述《美家帮装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，现原告主张被告方退还多支付的工程款合理，且符合双方的约定，本院予以支持。结合原告提供的上述微信聊天记录及收据等证据，可见原、被告通过微信确认已施工的工程总量是41245.4元，抵扣原告已支付的工程款122241.4元，应退还原告的工程款为80996元，对此应退工程款，因原告方其后通过微信明确表示同意被告方退还工程款80000元即可，属自主处分权利，本院予以确认。结合原告自述及其提供的转账记录，被告方已向原告退还工程款65000元，上述应退工程款80000元抵扣此部分款项后，美家帮广州分公司尚应向原告返还工程款15000元。关于原告主张美家帮广州分公司因自身原因持续停工，致双方解除合同，故要求美家帮广州分公司支付违约金3056元（152802.81元×2%）的诉讼请求，符合上述施工合同中关于违约金的约定，且未超出法律允许的范围，本院予以支持。另外，因美家帮广州分公司系被告美家帮公司的分支机构，且美家帮广州分公司已于2020年3月23日注销，依据《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款规定，“分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担”。故应由被告美家帮公司对上述款项承担赔偿责任。被告美家帮公司经本院合法传唤，无正当理由拒不应诉，视为其放弃相应诉讼权利，本院依法作出缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条、第九十七条，《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原告何学彬与深圳市美家帮装饰工程有限公司广州分公司签订的《美家帮装饰装修工程施工合同》；二、被告深圳市美家帮装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告何学彬退还工程款15000元；三、被告深圳市美家帮装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告何学彬支付违约金3056元；四、驳回原告何学彬的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为912元（原告已预交），由被告深圳市美家帮装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员  李淑萍二〇二〇年十月九日书记员  张 晴