四川省仁寿县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1421民初3819号 原告:四川华气清源科技有限公司。住所地:四川省天府新区仁寿视高经济开发区腾飞大道二段**。统一社会信用代码：915101220669554243。 法定代表人:王健，执行董事。 委托诉讼代理人:王兴坚，四川炜烨律师事务所律师（特别授权代理）。 被告：威宁彝族回族苗族自治县农业产业发展投资有限公司。住所地：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县草海镇人民中路。统一社会信用代码：915205266975119428。 法定代表人：吴万云，董事长。 原告四川华气清源科技有限公司（以下简称“四川华气清源公司”）与被告威宁彝族回族苗族自治县农业产业发展投资有限公司（以下简称“威宁农业投资公司”）、第三人威宁德青源农业科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月16日立案受理，诉讼过程中，原告向本院撤回对第三人的起诉，本院予以准许。本案依法由审判员王超适用简易程序，于2019年11月1日公开开庭进行了审理。原告四川华气清源公司的委托诉讼代理人王兴坚到庭参加了诉讼，被告威宁农业投资公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告四川华气清源公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告向原告支付欠款410，000元，并从2017年4月1日起至实际付款之日止，按日万分之五向原告计付违约金（从2017年4月1日至2019年8月31日的违约金为178，350元，2019年9月1日起的违约金按上述标准计至实际付款之日，诉讼请求金额为588，350元）；2．判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年2月1日，原告与被告及第三人签订威宁县金鸡扶贫计划工程燃气设备采购及安装《工程合同》约定由被告向原告采购LNG储罐等设备，安装于被告指定地点。合同价款为820，000元。交货期限为合同签订盖章生效后的60日内交货到被告指定地点。付款方式为合同签订后3天内被告支付总价款30%的预付款，被告、第三人提货前支付20%的提货款，设备安装完毕验收合格后支付45%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。质保期为验收合格后1年。被告逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向原告偿付欠款总额万分之五/天的违约金。合同签订后，原告与2017年2月21日将货物运送到被告指定地点，被告于2017年2月23日收到货物。货到现场后，原告将设备安装于被告指定地点并交付使用。但被告未按照合同约定支付货款，至今尚欠原告410，000元货款未予支付。原告于2017年2月即已将设备安装完毕交付使用，但被告及第三人未与原告办理正规验收手续而直接接收使用设备，被告的行为已构成违约，应按照合同约定从2017年4月1日起向原告计付违约金。为维护原告合法权益，原告诉至本院，请求判如所请。 被告威宁农业投资公司未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩意见及证据。 原告围绕诉讼请求依法提交了如下证据： 1.原、被告的身份信息资料，拟证明原、被告的主体资格。本院对该组证据不持异议。 2.威宁县金鸡扶贫计划工程燃气设备采购及安装《工程合同》、发货清单、送货通知单，拟证明原、被告签订合同后，原告将合同约定的货物于2017年2月21日发货，被告于2017年2月23日接收货物。本院认为，该组证据真实客观，合法有效，相互印证，本院予以采信。 3.增值税发票、中国民生银行支付业务回单，拟证明被告已向原告付款410，000元。本院对该组证据不持异议。 4.威宁县金鸡扶贫计划工程燃气设备采购及安装工程合同《竣工结算书》，拟证明原告已对合同约定的安装义务履行完毕并交付使用，本院认为，该组证据真实客观、证明内容明确具体，本院予以采信。 根据原告的陈述和审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年2月1日，原告（供应商/乙方）与被告（采购人/甲方）及威宁德青源农业科技有限公司（管理方/丙方）签订威宁县金鸡扶贫计划工程燃气设备采购及安装《工程合同》，约定由被告向原告采购LNG储罐等设备，交货安装于被告指定地点，合同价款为820,000元。《工程合同》第四项对交货及验收约定：1.乙方交货期限为合同签订盖章生效后的60日内，交货到甲方指定地点，并安装完成，并且最迟应在2017年2月20日前全部完成验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同迟延签订或验收的，时间顺延）。2.验收由甲、丙方组织，乙方配合进行：（1）货物在乙方完成安装调试后7日内初步验收。初步验收合格后，进入10天试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后10日内完成最终验收。《工程合同》第五项约定：合同签订后3天内甲方根据乙方出具合法有效完整的完税发票向乙方支付工程总价款的30%的预付款，甲、丙方提货前根据乙方出具合法有效完整的完税发票支付20%提货款，设备安装完毕验收合格后收到乙方出具合法有效完整的完税发票（十日内）支付45%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。 另查明，《工程合同》签订后，被告于2017年1月11日向原告给付货款246，000元，于2017年2月15日向原告给付货款164，000元。原告于2017年2月23将合同约定货物运送至约定的威宁草海养鸡场，运送货物包含400方一体撬，60立方米低温储罐等设备，“邹俊锋”、“杨国体”在收货人处签字，同时在送货通知单中注明“罐体、调压撬及连接附件已到现场”。2017年3月4日，原告对被告采购的燃气设备进行安装，2017年3月25日安装完毕并交付使用。2017年3月30日，原告出具威宁县金鸡扶贫计划工程燃气设备采购及安装工程合同《竣工结算书》，载明“威宁县金鸡扶贫计划工程项目燃气设备采购及安装工程合同（编号：WNNTGS201612003），我公司已经于2017年3月25日将合同所列设备全部安装完成并移交给贵方使用，请按合同结算设备及安装款。”。因被告及使用方自身原因在设备使用后一月，威宁草海养鸡场停止经营。在此期间，被告未向原告办理设备安装验收手续，也未向原告支付尚欠410，000元货款，原告诉至本院，请求判如所请。 以上事实，有原告的陈述、威宁县金鸡扶贫计划工程燃气设备采购及安装《工程合同》、发货清单、送货通知单、《竣工结算书》等证据予以证实，本院经审查确认并在卷佐证。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，原、被告签订《工程合同》后，原告按约履行了交付货物的义务，被告于2017年2月23日接收合同约定货物。按照《工程合同》约定：货物在乙方完成安装调试后7日内初步验收。初步验收合格后，进入10天试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后10日内完成最终验收。原告于2017年3月30日出具的《竣工结算书》载明：原告已对被告购买使用的设备于2017年3月25日安装完毕并交付使用，原告对合同采购设备进行安装并交付使用后，原告已履行了卖方义务，被告使用安装的采购设备后，在未持异议又拒不办理验收手续的情形下，并不能免除其作为买方应承担的货款给付义务。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。另依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款的规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。原告主张被告支付购货欠款410，000元及违约金的请求，因事实和理由充足，证据充分，于法有据，本院予以支持。 关于原告主张的违约金的计算标准和方法，本案《工程合同》第五项第1款约定：合同签订后3天内甲方根据乙方出具合法有效完整的完税发票向乙方支付工程总价款的30%的预付款，甲、丙方提货前根据乙方出具合法有效完整的完税发票支付20%提货款，设备安装完毕验收合格后收到乙方出具合法有效完整的完税发票（十日内）支付45%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清；同时，《工程合同》第七项第1小项第2款约定：甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之五/天的违约金的约定，原告请求的违约金应以是否包含质保金分别计算。未包含质保金的违约金计算金额应遵从合同中关于安装调试后7日内初步验收，初步验收合格后，进入10天试用期，试用期结束后10日完成最终验收的约定。原告提交的证据显示：燃气设备于2017年3月25日安装完成，即从2017年4月1日起为试用期，2017年4月10日试用期结束。违约金即应从2017年4月11日起算，扣除合同质保金5%即41，000元后，违约金以未付货款本金369，000元为基数按合同约定的日万分之五计算至2018年4月11日计算为67，342.50元。包含质保金在内的违约金应从2018年4月12日起以未付货款本金410，000元为基数按合同约定的日万分之五计算至付清之日止。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”，被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，视为对其民事权利的处分，由此产生的不利后果由其自行承担。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告威宁彝族回族苗族自治县农业产业发展投资有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告四川华气清源科技有限公司货款410，000元及违约金（违约金数额为：从2017年4月11日起以本金369，000元为基数按日万分之五计算至2018年4月11日计算为67，342.50元；从2018年4月12日起以本金410，000元为基数按日万分之五计算至付清之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费减半收取计4，842元，由被告威宁彝族回族苗族自治县农业产业发展投资有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省眉山市中级人民法院。 审判员  王超 二〇一九年十一月五日 书记员  李锐