安徽省六安市裕安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1503民初6131号 原告：六安创盈服饰有限公司，住所地安徽省六安市裕安区经济开发区(安徽鑫派模具制品有限公司内）统一社会信用代码91341503MA2TE0KHX0。 法定代表人：钱文萍。 委托诉讼代理人：王刚，安徽翱亚律师事务所律师。 被告：六安兹心实业有限公司，住所地安徽省六安市裕安区经济开发春晖创业园，统一社会信用代码91341500MA2MW9368X。 法定代表人：朱红珍。 委托诉讼代理人：刘珩，安徽英锐律师事务所律师。 委托诉讼代理人：余琦，男，汉族，1986年5月20日生，住安徽省霍邱县，系公司员工。 原告六安创盈服饰有限公司与被告六安兹心实业有限公司定作合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员刘瑞敏适用简易程序公开开庭进行了审理。原告六安创盈服饰有限公司特别授权委托代理人王刚，被告六安兹心实业有限公司特别授权委托代理人刘珩、余琦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告六安创盈服饰有限公司诉至法院请求依法判令：1、判令被告立即向原告支付服装加工费69289元，并自起诉之日起以所欠本金69289元为基数，按照年利率6%计算利息至本清息止；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年2月5日，被告委托原告进行服装加工，双方签订了《服装产品加工合同》，对加工服装的款号、品名、数量、加工费、加工金额、交货日期等进行了约定；2019年3月23日，被告再次委托原告进行服装加工，双方同样签订了《服装产品加工合同》，对加工服装的款号、品名、数量、加工费、加工金额、交货日期等进行了约定。合同签订后，原告按约将上述服装加工完成并送至被告处，并于2019年4月24日向被告出具了两张金额分别为31339元和37950元的增值税发票，但时至今日被告分文未付。原告诉至法院，望判如所请。 被告六安兹心实业有限公司辩称：六安创盈服饰有限公司诉请我公司付款69289元及利息，没有事实和法律依据，其没有按时按约交付加工好的成品货物，已构成根本违约。1、双方于2019年2月5日签订的《服装产品加工合同》，答辩人委托被答辩人加工1210件羽绒服，该批货款号X9013008B，约定于2019年3月20日交货。但截止2019年3月28日，创盈公司累计交货1200件，至今还缺货10件。被答辩人举证的出库单数量恰恰能印证我方收货数量不够，已交货的也大量逾期。2、双方于2019年3月23日签订的《服装产品加工合同》，达成协议由被答辩人加工3450条女速干裤，该批货款号238208138，约定于2019年4月18日交货。但截止2019年4月18日，创盈公司仅仅交货1145件，远远不够订单数，到目前为止，创盈服饰公司仍没有交齐货物，也不肯退还相关物料和设备，已经严重违约。3、根据合同第六条、第七条约定的对账方式和付款方式，创盈公司并没有交货完毕、也未与我公司完成对账、我方也没有收到增值税发票，因此不具备付款的条件，创盈公司诉请支付加工费没有依据。4、根据合同表格下注：实际应付加工金额按“实际合格成品入库×加工单价-应扣除金额”结算，即使付款条件成就，即使不追究其违约责任，答辩人仅欠付被答辩人1200件羽绒服和1145件速干裤的加工费，被答辩人以合同总价诉请没有事实和法律依据。5、答辩人兹心公司作为外发加工商，蒙受了重大损失：款号X9013008B的羽绒服，缺货10件，品牌方按吊牌价359元一件扣我公司款。款号238208138的女速干裤，因该批货物延期且少出货，品牌方浙江隆仕升公司已对原告扣款282517.84元。对于被答辩人违约给答辩人造成的损失，答辩人拟反诉或提起诉讼。综上,被答辩人无理诉讼，既不交货也不退回剩余物料和样衣，怎能要求答辩人付款，请求法院驳回其诉请。 为证明自己的主张，原告提交了以下证据： 证据一、原告公司营业执照复印件一份，证明原告主体资格； 证据二、被告企业信息一份，证明被告主体资格； 证据三、《六安兹心实业有限公司服装产品加工合同》两份，证明原、被告双方分别于2019年2月5日、2019年3月23日签订了《服装产品加工合同》的事实，双方就产品款号、品名、数量、加工费、加工金额、交货日期等进行了约定； 证据四、出库单十一张，证明原告已按合同约定将加工好的服装送至被告处的事实； 证据五、原告与被告公司负责人唐总、冯经理的微信聊天记录九份，证明原告向被告催要加工费以及被告向原告提供开票资料的事实。原告的逾期交货，是被告未提供原材料导致的，被告认可原告逾期交货的事实； 证据六、安徽增值税专用发票两张，证明在2019年4月23日，原告按照被告要求向被告开具了两张增值税专用发票（劳务加工费31339元和37950元），被告应付原告加工费总计69289元的事实； 证据七、告知函和EMS快递单各一份，证明原告于2019年5月7日向被告发函，催要加工费的事实。 被告六安兹心实业有限公司对上述证据发表如下质证意见：对证据一、证据二的三性无异议；证据三的合同真实性无异议，证明目的有异议，两份合同证明双方约定了交货日期，原告没有按时按约交货，证据四的出库单11张需要与原告核实，2019年3月16日的85件不认可，不是我司收货的成品，交货人没有签字，验货人已经现在离职了，冯寿美说没有这个单子，22号、24号收货单位是谁，是什么单据；速干裤单据四张，138的出库单4月9日、4月15日、4月16日、4月18日这四张数量合计1145件，与原告陈述一致，其他单据不认可；证据五的聊天记录的证明目的有异议；证据六的原件在原告手里，被告没有，双方没有对账；证据事实存在，原告没有按合同约定进行对账。 被告六安兹心实业有限公司向本院提供如下证据： 证据一、原、被告企业营业执照复印件，证明原、被告诉讼主体资格； 证据二、编号2019-2-26《服装产品加工合同》，出库单5份，微信聊天截图1页，羽绒服吊牌1份，证明双方于2019年2月5日签订的合同，约定加工1210件款号X9013008B羽绒服，应于2019年3月20日交货。但截止2019年3月28日，创盈公司交货1200件，不仅数量不够，还大部分逾期交货，创盈公司违约在先； 证据三、编号2019-3-22《服装产品加工合同》，出库单4份，报价单1页，对账单1页，微信聊天截图4页，龙狮戴尔速干裤吊牌1份，证明1、双方于2019年3月23日签订的合同，达成协议由创盈公司加工3450条货款号238208138女速干裤，约定于2019年4月18日交货。但截止2019年4月18日，创盈公司仅仅交货1145件，远远不够订单数，到目前为止，创盈服饰公司仍没有交齐货物，也不肯退还相关物料和设备，已经严重违约。2、该批货品出厂价60.94元，吊牌价369元。因该批货物延期且少出货，品牌方浙江隆仕升公司已对原告扣款282517.84元。3、合同清楚约定了货品缺数责任和逾期交货的违约责任。 原告六安创盈服饰有限公司对上述证据发表如下质证意见：证据一的三性无异议；证据二的编号2019-2-26《服装产品加工合同》真实性无异议，出库单真实性无异议，微信聊天截图真实性无异议，羽绒服吊牌有异议，是雪中飞而不是约定的波司登，证据二的证明目的有异议，原告逾期交货，是被告未按期提供原材料，原告多次与被告沟通，被告也认可未按时提供原材料逾期交货的相关事实，原告不存在违约，被告违约在先；证据三的，出库单4份无异议，报价单1页、对账单1页的真实性有异议，报价单没有公司名称及盖章确认，真实性无法予以核实，微信聊天截图真实性无异议，证明因被告拖欠原告加工费，原告多次催要的事实，龙狮戴尔速干裤吊牌1份真实性有异议，没有吊牌原件，该吊牌不能证实浙江公司对被告扣款情况的事实。 经庭审举证、质证，本院认证如下：对原告、被告提供的证据，质证无异议部分，本院予以采信，对有争议部分，本院将结合案件事实综合认定。 根据当事人的陈述及认定的证据，本案事实如下：2019年2月5日原告六安创盈服饰有限公司与被告六安兹心实业有限公司签订的《服装产品加工合同》，合同约定被告为原告加工羽绒服，每件加工费为25.9元，加工数量为1210件，原告实际加工数量为1200件。2019年3月23日原被告双方又签订《服装产品加工合同》，约定被告加工3450条女速干裤，每条加工费为11元，被告实际加工交付数量为1145件。后原被告双方因加工费产生纠纷，故原告诉至法院。 本院认为：债务应当清偿。原告六安创盈服饰有限公司为被告六安兹心实业有限公司加工服装，被告应按照约定的加工费用支付加工费。原告诉请被告支付加工费，理由正当，应予支持。被告辩称因为原告没有如期交付货品造成损失，但其未举出相关证据予以证明，故本院对其主张不予支持。根据合同约定，被告共拖欠原告的加工费用：（1200件×25.9元）+（1145件×11元）=43675元。原告要求被告支付自起诉之日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算逾期付款利息，于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 被告六安兹心实业有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付原告六安创盈服饰有限公司服装加工费43675元及利息（自2019年10月12日起按照年利息6%计算至实际付清之日）。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。（开户行：六安工行裕龙支行账户名称：六安市裕安区人民法院,账号：13×××61） 案件受理费1530元减半收取765元，由被告六安兹心实业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。 审判员  刘瑞敏 二〇一九年十一月十二日 法官助理王芸 书记员陈晨 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。