浙江省武义县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0723民初2513号 原告：百色市亿力铝制品制造有限公司，住所地：百色市右江区工业园区银海路**。 法定代表人：邓搏，总经理。 委托诉讼代理人：夏斌，四川宏坤律师事务所律师。 被告：浙江高林家居科技有限公司，住所地浙江省金华市武义县熟溪街道余西村。 法定代表人：陈群力，总经理。 委托诉讼代理人：陈志雄，浙江三星律师事务所律师。 原告百色市亿力铝制品制造有限公司诉被告浙江高林家居科技有限公司合同纠纷一案，本院于2019年8月22日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人、被告的法定代表人及委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告百色市亿力铝制品制造有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决被告双倍返还原告定金297520元；2、案件受理费由被告承担。 事实和理由：原、被告于2019年4月6日签订《外协合同》一份，约定原告向被告采购不同规格、型号煎盘，共60000只，含税总价为743800元；交货时间为2019年5月7日；原告自提货物，被告配合装车；原告在被告出货前三天之内到被告处验货；原告预付20%的定金，产品经原告检验无误后，被告先开具13%的增值税发票给原告；出货后30天结清货款；被告必须严格按合同按时按质交货，如果被告延迟交货，则原告有权处罚一万元人民币每单，若延期交货超过3天，原告除享有上述罚款外，有权取消订单并要求被告赔偿所有直接和间接的经济损失。 被告于2019年5月6日才做出样件，根本不能按约定的2019年5月7日交付货物；况且，在被告延迟做出部分产品的情况下，原告也愿意自提货物，但是被告却无理要求原告全额付款提货。再者，被告也未退还原告定金。 综上，原告认为原被告双方签订《外协合同》系双方真实意思表示，双方均应按约履行，被告未按约定时间交付货物已构成违约，在原告多次努力协调出货的情况无理要求原告全额付款的行为也系违约行为。现原告为了主张其合法权利，故提起诉讼望依法判决。 被告浙江高林家居科技有限公司辩称，原、被告之间确有签订外协合同，该合同为定作合同，在履行合同过程中被告没有违约，原告无权按照合同法第115条定金法则主张权利，合同法规定：当收定金一方不履行约定义务时交纳定金一方有权主张定金双倍返还。本案被告已经完全履行并多次通知原告前来提货，根据外协合同的第三条第二项交货的地点方式应当由原告到被告处自行提货。被告方完成约定的定做产品后不能随意销售给别的客户，被告方要求原告继续履行合同，按约定提货并支付相应款项。在履行该外协合同的过程中原告方首先违约，按照约定原告应当预先支付20%定金，但是原告于2019年5月20日才支付100000元，2019年6月3日支付48760元，至此定金才支付完毕，而合同约定交货时间在2019年5月7日，交货日期到了之后原告方才交定金，如何保证被告相信原告会履行合同，并且原告中途变更定做要求，要求铝片由原告方自己供应，又临时说铝片供应不了，耽误了被告生产，合同签订之后被告积极组织原材料，与原材料供应商签订了合同。原告提出自己提供后被告只能撤销合同，之后原告说不能提供，被告又要找之前的供应商恢复合同执行，耽误的时间和责任不在被告。被告按合同约定完成全部产品后通知原告前往提货，但是原告迟迟未按照约定前来提货，被告认为原告的诉请不成立，要求继续履行合同。 原告为证明其起诉事实，在庭审中出示了如下证据：1、外协合同一份，证明原、被告之间存在买卖合同关系，双方就货物规格、数量、交货时间、付款期限及定金数额等进行约定的事实；2、中国建设银行网上银行电子回单，证明原告分两次共向被告支付定金148760元定金的事实；3、微信记录截图，证明被告于2019年5月6日才生产出货物样品不能按期交物的事实。 被告为证明其答辩的事实，在庭审中出示了如下证据：1、王标（音）与颜丹青的微信聊天记录，证明原、被告间有合同关系，原告要求自己提供铝片，2019年5月3日原告未确定包装的事实。2、原告邓公银与被告陈群力的微信聊天，证明2019年6月12日原告承认，因为确认晚才逾期完工。被告于2019年6月10日发函原告，26日再发一次，原告26日以后不再主动联系被告的事实。3、情况说明，采购合同、解除协议、恢复协议，证明原告出尔反尔的事实。4、永康市人民法院（2019）浙0784民初6407号通知书，证明原告因未履行合同涉诉的事实。 上述证据，经质证，认证如下：对原告的证据1，被告对合同的真实性无异议，本院予以确认。对原告的证据2，被告对真实性无异议，本院予以确认。对原告的证据3，被告认为王标与颜丹青的微信聊天不完整，其他无异议。本院认为该组证据能够确认被告提出要以现金提货的事实。对被告的证据1，原告对真实性无异议，对待证事实的异议，如果存在原材料的问题，被告应提早申请延期交货。因此责任是在被告方。本院对真实性予以确认，但微信聊天不完整。该组证据能够证明原告曾主张使用自己的铝片，被告于2019年5月3日要原告发外商的唛头的事实。对被告的证据2，原告确认被告向其发告知函的事实。从被告提供的证据来看，原告开始主张按合同提货，但被告坚持要现款提货所以原告就没有再联系了。本院认为该组证据能证明在被告发了告知函后，也仍与原告协商主张提货，是被告坚持要现款提货，而原告放弃协商的事实。对被告的证据3，原告对三性均有异议。因该组证据，原告方并未参与，且不予确认，本院也无法判断，故不予确认。对被告的证据4，原告对真实性无异议，认为在该证据中其仍然是原告。本院认为该证据与本案无关，不予确认。 经审理，本院对案件事实认定如下：2019年4月6日，原、被告签订《外协合同》一份，约定：原告向被告采购不同规格、型号煎盘，共60000只，含税总价为743800元；交货时间为2019年5月7日；原告自取提货，被告配合装车；原告在被告出货前三天之内到被告处验货；原告预付20%的定金，产品经原告检验无误后，被告先开具13%的增值税发票给原告；出货后30天结清货款；被告必须严格按合同按时按质交货，如果被告延迟交货，则原告有权处罚一万元人民币每单，若延期交货超过3天，原告除享有上述罚款外，有权取消订单并要求被告赔偿所有直接和间接的经济损失。原告于2019年5月20日、6月3日分别向被告交纳定金100000元、48760元，合计148760元。原告曾主张自己提供铝片给被告加工，后放弃该主张。2019年6月10日，被告向原告发出告知函，要求原告现款提货。原告仍同意按约定方式提货，但不同意现款提货，为此双方曾有微信协商，但未形成一致意见。同月26日，被告又发给原告告知函催促提货，并坚持要现款提货后，原、被告双方未再协商，原告也未到被告处提货。 本院认为，原、被告之间签订的外协合同，系双方真实意思表示，不违反法律规定，依法确认有效。由于双方未约定交纳保证金的时间，原告于2019年6月3日才交完定金，按公平原则被告也可适当延长交货时间，故不应认定被告逾期。但被告单方改变约定的付款方式，要求原告现款提货，而原告不同意改变付款方式，故未到被告处提货，实质是被告以自己的行为拒绝履行合同，其行为构成违约，应承担违约的民事责任，现原告不要求继续履行合同，应确认合同已终止履行。定金具有保证债务履行的担保功能和对违约行为的处罚功能。因被告违约依法应当向原告双倍返还定金。被告抗辩要求继续履行合同，本院不予采纳。综上，原告的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》一百一十五条之规定，判决如下： 浙江高林家居科技有限公司于本判决生效后七日内双倍返还百色市亿力铝制品制造有限公司定金297520元。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2882元（已减半），由浙江高林家居科技有限公司负担，限于本判决生效后七日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 杜建跃 二〇一九年十一月十二日 代书记员 张晓君