新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）新4002民初3693号 原告：张建平，男，1965年10月5日出生，汉族，个体，住乌鲁木齐新市。 被告：新疆伊能电力实业（集团）有限公司，住所地新疆伊犁州。 法定代表人：孔祥龙，该公司董事长。 委托代理人：阿依都斯·阿卡西，男，1985年4月20日出生，哈萨克族，该公司法规部主任，住伊宁市。 被告：国网新疆电力有限公司伊犁供电公司，住所地新疆伊犁州伊宁市。 法定代表人：程方亮，该公司总经理。 委托代理人：张鹏飞，新疆宇通律师事务所律师。 委托代理人：何战华，男，1967年5月19日出生，公司员工，住伊宁市。 原告张建平与被告新疆伊能电力实业（集团）有限公司（以下简称：伊能电力公司）、被告国网新疆电力有限公司伊犁供电公司（以下简称：伊犁供电公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月20日立案后，依法由审判员刘连平适用简易程序公开开庭进行了审理。原告张建平，被告伊能电力公司委托代理人阿依都斯·阿卡西，被告伊犁供电公司委托代理人张鹏飞、何战华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张建平诉称，请求判令：1、被告支付逾期利息139,612.35元（从2017年3月21日至2018年9月27日止利息，按年息7.83%计算，具体数额按同期银行最高贷款利率为准）；2、被告支付从2018年9月28日至实际支付之日止利息，按同期银行贷款利率计算；3、被告支付索款产生的车费、住宿费、高速公路通行费、加油费（具体数额产生后计算）；4、本案的涉诉费用由被告承担。庭审中，原告当庭放弃第二项诉讼请求。事实与理由：2007年期间，原告承建了被告修建的变电所工程，工程竣工后，被告未按约定履行支付工程款义务，原告将被告诉至法院，经伊宁市人民法院审理后，由于被告不服提起上诉，2018年9月27日伊犁州法院出具判决，确定被告应付工程款及利息等款项，现该案已经执行。但一审判决的利息计算截止时间是2017年3月21日，从2017年3月21日至二审判决生效之日期间的工程款利息及后期利息人民法院未计算，现原告主张该部分利息，被告不予支付，故诉至法院。 被告伊能电力公司辩称，根据一事不再理原则，原告前期已经行使自己的处分权，本案要求支付利息不予认可；我公司已支付案款及利息等费用2311593.86元，判决书中确定的工程款本金为1280847.29元，我公司已按判决书全部履行，因此，原告主张的损失及对逾期支付的惩罚已经到位，原告再主张有失偏颇，在执行期间原告在本案中主张的利息，我公司已按最高利率支付；本案中原告主张的利率没有法律依据。我方要求驳回原告的诉讼请求。 被告伊犁供电公司辩称，请求法庭驳回原告对我方的全部诉讼请求，1、我方不是本案的支付主体，没有义务向原告支付工程款利息；2、本案伊犁州分院终审判决书已经生效，原告在上一案中已经处分了自己的权利，也驳回了原告的其他诉讼请求，原告再次主张没有法律依据。 经审理查明：2018年9月27日，新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院出具（2018）新40民终481号民事判决书，该判决书判决被告伊能电力公司向原告张建平支付工程款1280847.29元，并支付自2008年5月21日起至2017年3月21日止以工程款本金1280847.29元为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息，支付鉴定费52235.94元，被告伊犁供电公司对上述债务在欠付工程款范围内承担连带给付责任。以上判决书生效后，2018年11月19日，原告张建平向本院申请强制执行，强制执行内容包括：工程款1280847.29元，利息861113.63元（1280847.29×7.4%×9年），鉴定费52235.94元，案件受理费58270元，以及在被告迟延履行期间的加倍利息。2019年3月21日，被告伊能电力公司向伊犁供电公司出具授权委托书，委托被告伊犁供电公司将其欠付被告伊能电力公司工程款中的2093079.77元打入伊宁市法院指定账户，作为向原告张建平支付的执行款。2019年3月22日，被告伊犁供电公司向本院账号打入659192.32元，2019年3月28日，被告伊犁供电公司向本院账号打入1433887.45元。因被告伊能电力公司无力偿付剩余款项，本院划扣被告伊犁供电公司218514.09元用作原告张建平执行款。两被告在执行过程中，共计向原告支付执行款2311593.86元，其中包括自2018年10月31日至2019年3月30日期间的利息。现原告以被告欠付2017年3月22日至2018年9月27日止利息为由，诉至本院。 上述事实，有当事人陈述，民事判决书，说明，授权委托书，网上银行电子回单，强制执行申请书等在案佐证，足以认定。 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七、十八条之规定，被告欠付原告工程款，应当自应付工程款之日起支付占用工程款期间利息。根据新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院出具（2018）新40民终481号民事判决书内容，被告伊能电力公司欠付原告张建平工程款，应当付款日期为2008年5月21日，并对原告主张的2008年5月21日至2017年3月21日期间利息予以确认。该判决书现已经生效并执行完毕，在执行过程中，被告向原告支付了2018年10月31日至2019年3月30日期间利息。现原告要求被告支付自2017年3月22日至2018年9月27日止期间利息，本院认为，上述期间利息系被告欠付原告工程款期间产生的法定孳息，原告未明示放弃，被告应当支付而未支付，故原告此项诉讼请求，有事实及法律依据，本院予以支持。对利息金额，庭审中被告对原告计算利息的利率不予认可，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七之规定，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，因此，本院确认利息应当按照年利率4.75%计算，则被告应当向原告支付利息金额为92,343.8元（以1,280,847.29元为本金，自2017年3月22日至2018年9月27日止期间，按照年利率4.75%计算）。 庭审中，被告伊能电力公司辩称，根据一事不再理原则，原告已经行使处分权，不应当再次主张。本院认为，根据《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十七条第一款规定，“当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。”本案中，虽然前诉与本案当事人及诉讼标的相同，但诉讼请求并不相同，本诉中原告系对前诉未处理的利息部分提起诉讼，因此，本案不属于重复起诉。对被告此项辩称意见，本院不予采纳。被告伊能电力公司辩称，其已经按照（2018）新40民终481号民事判决书内容履行了金钱给付义务，不应当再承担本案中的利息。本院认为，（2018）新40民终481号民事判决书并未处理本案涉及的利息部分，被告履行了该判决书，并不涉及本案中原告诉讼的利息部分。因此，对被告此项辩称意见，本院不予采纳。对被告伊犁供电公司辩称，其不是本案的支付主体，没有义务向原告支付工程款。根据（2018）新40民终481号生效民事判决书，被告伊犁供电公司对被告伊能电力公司欠付原告工程款及相关费用在未付工程款范围内承担连带责任，本案审理中，被告伊犁供电公司未向法庭提交证据证实其已经将涉案工程款支付完毕，因此，被告伊犁供电公司应当承担连带责任。 对原告要求被告承担其索款产生费用的诉讼请求，本院认为，对索款所产生的费用，原、被告并未约定，也无法律依据，因此，本院不予支持。 综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告新疆伊能电力实业（集团）有限公司于本判决生效之日起十日内向原告张建平支付利息92343.8元； 二、被告国网新疆电力有限公司伊犁供电公司对上述款项在欠付工程款范围内承担连带责任； 三、驳回原告张建平的其他诉讼请求。 若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费3092.2元，减半收取1546.1元，由被告新疆伊能电力实业（集团）有限公司负担1054元，原告张建平负担492元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。 审判员 刘连平 二〇一九年十一月七日 书记员 祁飞艳