四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0104民初13138号 原告：有荣国际电子商务（北京）有限公司。住所地：北京市朝阳区将台乡大环里平房****。 法定代表人：武瑞军，有荣国际电子商务（北京）有限公司执行董事。 委托诉讼代理人：王艳丽，泰和泰（上海）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王乐，泰和泰（上海）律师事务所律师。 被告：自贡中置文化旅游投资有限公司。住所地：四川省自贡市自流井区丹桂南大街**。 法定代表人：徐小文，自贡中置文化旅游投资有限公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：贺秦书，四川中星律师事务所律师。 委托诉讼代理人：乔娜，四川中星律师事务所律师。 原告有荣国际电子商务（北京）有限公司（以下简称有荣公司）与被告自贡中置文化旅游投资有限公司（以下简称中置文化公司）、自贡中达科技有限公司合同纠纷一案，本院于2019年11月19日立案受理后，原告有荣公司自愿向本院申请撤回对自贡中达科技有限公司的起诉，本院经审查后予以准许。本院依法适用简易程序于2020年1月10日公开开庭进行审理。原告有荣公司的委托诉讼代理人王乐，被告中置文化公司的委托诉讼代理人贺秦书、乔娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 有荣公司向本院提出诉讼请求：1．判令中置文化公司支付有荣公司合同剩余款项共计1,825,000元；2．判令中置文化公司支付有荣公司逾期付款违约金54,750元（未付款总额的3%）；3．判令中置文化公司自2019年5月23日（自2019年4月10日计算30个工作日为2019年5月22日）起，按照合同总金额的3%（即109,500元/月）按月向有荣公司支付保管费，截止到2019年12月25日，保管费暂计为547,500元（109,500元/月×7个月=766,500元）；4．判令中置文化公司自2019年10月23日起，按照合同总金额的3%（即109,500元/月）按月向有荣公司支付保管费至2019年12月25日止（当庭自愿申请撤回该项诉讼请求）；5．判令中置文化公司自2019年12月26日（自2019年4月10日计算180个工作日为2019年12月25日）起，每月按照合同总金额的2%（即73,000元/月）向有荣公司支付保管费直至中置文化公司将货物全部提走为止；6．判令自贡中达科技有限公司对中置文化公司的上述款项承担连带责任（当庭自愿申请撤回该项诉讼请求）；7．判令中置文化公司承担本案的诉讼费用。 事实和理由：2018年6月15日，有荣公司与中置文化公司签订了《燊海森林9#地样板房软装供货及安装合同》，合同签订后有荣公司一直积极履行合同项下义务，督促中置文化公司按照合同完成付款、验收流程，而中置文化公司怠于履行付款义务，致使有荣公司大量货物堆积在北京仓库，每日产生仓储保管费用，有荣公司为中置文化公司垫付巨额货款已影响到其日常经营及资金链流动，又因中置文化公司所需货物系特别订制产品，不可取消，中置文化公司的行为严重损害有荣公司合法权益。据有荣公司了解，截止2019年1月6日中置文化公司仍未完成合同项下样板房屋建设，其因自身原因无法履行约定义务而将损失转移到有荣公司，违反了诚实信用的交易原则。根据合同第6条约定中置文化公司未按期支付货款，需向有荣公司支付违约金，未按期提取货物，需向有荣公司支付保管费。综上所述，中置文化公司违反合同约定和法律规定，严重损害有荣公司权益，特提起诉讼。 中置文化公司辩称，本案系因有荣公司根本违约，延迟提供货物，给中置文化公司造成大量损失，故应当由有荣公司违约退还预付款1,825,000元。因有荣公司违约，经中置文化公司通知后，安装合同已实际解除，有荣公司应向中置文化公司支付延迟交付货物的违约金109,500元及资金占用利息，有荣公司作为合同被解除的过错方，在本案中的所有诉请，均无事实及法律依据，恳请驳回有荣公司全部诉请。 本院经审理认定事实如下：2018年6月15日，中置文化公司作为甲方、北京恒邦信大国际贸易有限公司（以下简称恒邦公司）作为乙方签订《燊海森林9＃地样板房软装供货及安装合同》，约定甲方向乙方购买一批意大利进口家具，约定合同暂定总价为3650000元。合同签订后3个工作日内，甲方须向乙方支付合同暂定总金额的50%作为预付款，预付款金额为人民币1825000元；在品牌方制作完成成品后，乙方应立即书面通知甲方进行现场验收，经甲方验收合格后3个工作日须向乙方支付合同暂定总金额30%即1095000元作为第二笔款，乙方收到该笔款项后，应立即通知乙方旗下的意大利公司在10个工作日内进行提货，并于提货后7个工作日内安排发货；产品到达乙方北京总仓并经甲方拆除包装初步验收合格后，甲方向乙方支付合同暂定总金额10%即365000元，乙方收到该笔款项后，应在7个工作日内安排送货至交货地点，并按照甲方的要求进行安装；产品摆场、安装完毕验收合格、办完结算后，在5个日历天内，甲方向乙方支付合同结算总金额的余款。自双方签订本合同之日起算六个月到六个半月完成交货。最迟完成摆件时间为2019年1月31日，前提条件是2018年6月20日前要收到预付款。如遇意大利及中国法定假期及其他不可抗力因素，交货时间将由甲、乙双方共同协商确定发货期，但交货并完成摆场时间不得晚于2019年1月31日。乙方未按合同约定的期限交货／摆放完毕的，每逾期1日，违约方需支付未交付／未摆放货物款项的1‰作为日滞纳金，滞纳金总数不得高于未交付／未摆放货物暂定总金额的3%。乙方最迟不得晚于2019年2月28日向甲方提供本合同项下的所有产品，否则甲方有权单方面终止合同，并要求返还未到货产品对应的货款。交货地点为成都市麓山国际碧影溪83栋。甲方授权联系人为杨凯，联系电话为186××××3166，乙方授权联系人为王静，联系电话为181××××7572。如甲方在验收中，发现产品的品牌、型号、数量、规格、颜色、工艺、产地、质量与本合同约定的不符，甲方有权拒收，由乙方自行负责处理。甲方为实现债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、执行费、公告费）均由乙方承担。甲方要求本合同项下产品为意大利原装进口产品，附件清单里面的产品系甲方根据需求特别订购，不得转售他人，甲方也不得取消订购。合同附件包括产品明细单、客户验收单、付款申请书、收款账户资料、Ａ别墅活动家具补充说明、甲乙双方出具的书面授权委托书。2018年6月21日，中置文化公司通过银行向恒邦公司转款1825000元。 2018年12月17日至2019年9月16日期间，恒邦公司先后对一批意大利进口家居用品申请报关。 2019年9月29日，中置文化公司委托四川精轮律师事务所向恒邦公司发送《律师函》，主要内容包括：按照合同约定，全部订购家具最迟应于2019年1月31日前完成交付和摆场，但恒邦公司至今未向中置文化公司交付任何家具，已构成重大违约，根据合同第六条第五款的约定“恒邦公司最迟不得晚于2019年2月28日向中置文化公司提供本合同项下的所有产品，否则中置文化公司有权单方面终止合同，并要求返还未到货产品对应的货款”，通知恒邦公司收到本函之日起，双方签订的《燊海森林9#地样板房软装供货及安装合同》正式解除，要求5个工作日内返还中置文化公司已支付的合同款1,825,000元以及资金占用利息。2019年9月30日，有荣公司签收该函件。2019年10月5日，有荣公司向中置文化公司发送《合同违约告知函》，告知中置文化公司未按合同约定执行验货付款程序，要求积极配合验货付款。2019年10月8日，有荣公司向中置文化公司邮寄《关于不同意解除的回函》，主要内容包括：不同意中置文化公司解除上述合同并返还合同款项的要求，定制产品已制作完成，希望中置文化公司按约定支付第二笔合同款项。2019年10月18日，中置文化公司签收上述回函。 同时查明，中置文化公司与有荣公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月14日作出（2019）川0104民初12211号民事判决，判决主要内容为：中置文化公司与有荣公司于2018年6月15日签订的《燊海森林9#地样板房软装供货及安装合同》已于2019年9月30日解除；有荣公司应向中置文化公司退还预付款1,825,000元并支付资金占用利息及违约金。上述判决已发生法律效力。 另查明，2019年5月17日，恒邦公司变更为有荣公司，并在工商行政管理机关办理登记手续。 上述事实，有双方当事人的庭审陈述，有荣公司提交的企业工商登记信息、《燊海森林9#地样板房软装供货及安装合同》、转账记录、《律师函》、报关单、物流截图、《合同违约告知函》、回函复印件，中置文化公司提交的中置文化公司营业执照、有荣公司企业信息查询、《燊海森林9#地样板房软装供货及安装合同》、客户收付款入账通知、《律师函》、快递单复印件、签收记录，以及（2019）川0104民初12211号案卷材料在案为证。 有荣公司提交的微信群聊天记录包含附件《验收通知》、《付款通知书》以及有荣公司员工老赵与中置文化公司员工曹贺的聊天记录截图，中置文化公司对真实性不予认可，否认收到上述《验收通知》、《付款通知书》。因上述证据系聊天记录截图，聊天主体身份无法核实，不能证明杨凯参与聊天，并确认收到上述《验收通知》。基于电子数据易改动，必须核实原始载体，且曹贺非合同指定的授权人员，本院对上述证据不予采纳。 本院认为，中置文化公司、恒邦公司之间签订的《燊海森林9#地样板房软装供货及安装合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。双方均应全面履行各自合同义务。合同履行过程中，恒邦公司名称变更为有荣公司，故上述合同约定的权利义务应由有荣公司继续承担。依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条“下列事实当事人无需举证证明：……（四）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实……”之规定。因有荣公司逾期未履行合同义务，未按时交付货物，已构成违约。本院作出（2019）川0104民初12211号民事判决书，判决确认中置文化公司与有荣公司签订的《燊海森林9#地样板房软装供货及安装合同》于2019年9月30日解除，有荣公司应向中置文化公司退还中置文化公司预付款并支付资金占用利息及违约金。《燊海森林9#地样板房软装供货及安装合同》因有荣公司逾期交付货物导致解除，中置文化公司不存在逾期付款及提货的违约情形，无需继续履行上述合同，故有荣公司的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第一款第四项,《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告有荣国际电子商务（北京）有限公司的诉讼请求。 案件受理费减半收取13,109元、保全费5,000元，二项共计18,109元，由原告有荣国际电子商务（北京）有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  徐俊杰 二〇二〇年十月三十日 书记员  王渭雨