广东省东莞市第一人民法院民 事 判 决 书(2020)粤1971民初8540号原告（反诉被告，以下统称原告）：东莞市寮步盛科硅胶模具加工厂，经营场所：东莞市**************，统一社会信用代码：92441900MA4YB8YE8G。经营者：范少丽，女，1973年4月28日出生，汉族，住湖北省谷城县*******3*，身份证号码：420************547。委托诉讼代理人：罗槿萱，湖南芙蓉（东莞）律师事务所律师。委托诉讼代理人：雷定，男，公司员工。被告（反诉原告，以下统称被告）：东莞市森柯硅橡胶制品有限公司，住所地：广东省东莞市****************，统一社会信用代码：91441900MA4UNR2W52。法定代表人：张建军，总经理。被告：张建军，男，1982年9月4日出生，汉族，住湖北省谷城县*********，身份证号码：420************619。上述两被告的共同委托诉讼代理人：陈荣桂，广东林贤律师事务所律师。原告东莞市寮步盛科硅胶模具加工厂（以下简称盛科硅胶厂）诉被告东莞市森柯硅橡胶制品有限公司（以下简称森柯公司）、张建军以及被告森柯公司反诉原告盛科硅胶厂买卖合同纠纷案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告盛科硅胶厂的委托诉讼代理人罗槿萱、雷定，被告森柯公司及张建军的共同委托诉讼代理人陈荣桂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告盛科硅胶厂向本院提出诉讼请求：1.被告森柯公司向原告支付货款41500元；2.被告森柯公司向原告支付逾期付款利息1443.86元（从起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4.15%计算，自货款月结30日之日起计至货款付清之日止，暂计至2019年12月31日）；3.诉讼费由被告森柯公司承担；4.被告张建军对上述款项承担连带责任。事实和理由：2019年1月5日，被告向原告下采购单，向原告采购模具，总价为41500元。2019年2月26日，原告向被告交付了全部模具，但被告一直拖欠原告货款，现被告尚欠原告货款41500元。被告森柯公司为自然人独资企业，被告张建军为唯一股东，被告张建军应当对被告森柯公司的债务承担连带清偿责任。庭审中，原告变更第二项诉讼请求为：从2019年4月1日起，以41500元为本金，按全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止。被告森柯公司对原告的起诉答辩称，一、2019年1月5日，被告向原告定制一套猫灯模具，被告将成品图给原告，经过双方协商确定了模具各个部位的价格及交货日期，但原告迟延了41天才交货，导致被告无法按规划时间生产；二、原告生产的模具不符合成品图的要求，原告将模具拉回返修，后在2019年3月初才将返修后的模具再交付给被告，再次试生产，但猫灯左右手部分仍不符合成品图要求，原告后续反复修改仍未能满足要求，导致被告的客户取消订单，造成被告购买材料、误工窝工等损失。被告有权拒绝支付模具加工费。被告张建军对原告的起诉答辩称，被告张建军对本案的交易不知情，原告未举证证明被告森柯公司与被告张建军存在财产混同的情况，且被告森柯公司是独立法人有独立财产，如法院判决被告森柯公司承担责任，应当由被告森柯公司独自承担。被告森柯公司向本院提出反诉请求：1.原告向被告森柯公司支付违约金及损失41000元；2.本案诉讼费由原告承担。事实和理由：一、2019年1月5日，被告向原告定制一套猫灯模具，被告将成品图给原告，经过双方协商确定了模具各个部位的价格及交货日期，但原告迟延了41天才交货，导致被告无法按规划时间生产；二、原告生产的模具不符合成品图的要求，原告将模具拉回返修，后在2019年3月初才将返修后的模具再交付给被告，再次试生产，但猫灯左右手部分仍不符合成品图要求，原告后续反复修改仍未能满足要求，导致被告的客户取消订单，造成被告购买材料、误工窝工等损失。被告有权拒绝支付模具加工费。庭审中，被告森柯公司明确反诉第一项请求为：原告向被告森柯公司支付违约金41000元。原告对被告的反诉提交答辩状称，一、被告森柯公司的反诉请求不明确，应当依法予以驳回。被告森柯公司应当明确违约金及损失的具体数额，并提交证据证明其主张；被告森柯公司诉请的违约金和损失发生竞合，被告森柯公司应当作出选择；二、被告森柯公司未明确损失金额，也未提供证据证明其实际损失，请求法院驳回反诉请求；三、被告森柯公司提出的违约金过高，请求法院予以调整。被告张建军对被告森柯公司的反诉述称，确认被告森柯公司的反诉，无异议。经审理查明，2019年1月5日，被告森柯公司通过QQ向原告下采购单定作猫灯罩模具，由被告森柯公司提供猫灯罩的成品图（含成品的规格尺寸），原告负责开模。采购单载明：1.定作猫灯罩头部1付、身体1付、色K大模（头发、耳朵色K、眼圈、眼睛、鼻子、嘴巴、胡子、心形）1付，交货日期分别为1月25日、1月15日、1月17日，总价款为41500元；2.开模方须严格遵守模具交期，延期一天将扣款1000元，延期10天，将取消该模具（即订购方不付该模具的所有费用），要求开模方赔偿因延期而造成的损失。合同签订后，原告于2019年2月26日向被告森柯公司送货（猫灯罩头部大模、身体大模、色K大模各一套）。双方的交易惯例是月结30天。据原告提交的微信聊天记录显示，被告森柯公司于2019年3月8日向原告提出“客户反映嘴巴、鼻子、胡子隔色槽太宽了，麻烦你叫车过来把模具拉回去……改到你能加工到的最小，从外面白色往里面改……”，原告回复：“图档本来就宽，这样改要收费的吧”，被告森柯公司回复：“报价给我”。后续原告将涉案猫灯罩模具拉回进行了免费修改。庭审中，被告森柯公司主张：1.原告未按时交付模具，根据合同约定，应当按照每天1000元的标准，计算从第一个成品约定交货的次日即2019年1月16日至实际交货日即2019年2月26日期间的逾期违约金；2.原告交付的模具部分位置尺寸过宽、猫身的左右手有磨痕等质量问题，原告经修改后仍不符合要求，故被告森柯公司尚未向原告支付货款。原告则主张：1.当时恰逢春节假期，原告的工人放假，原告已与被告森柯公司沟通延期交货事宜，虽然双方没有确定具体的延期交货期限，但原告已承诺尽量赶货，故原告并不一定要按照订单上的时间交货。后续原告与被告森柯公司在2019年1月21日仍在就模具的排位进行协商，变更了采购单中的穴位数量，这也说明双方已对交货日期进行了变更；2.被告客户所称的模具部分位置尺寸过宽问题，是因为被告森柯公司的成品图设计不符合客户的要求，客户的修改请求并非原告原因造成，原告已严格按照被告森柯公司的图纸要求出模，考虑后续双方仍有合作的机会，原告才免费为被告森柯公司改模一次。另查，被告森柯公司为一人有限责任公司，其唯一股东是被告张建军。以上事实，有原告提交的采购单（复印件）、模具送货单、微信聊天记录、QQ聊天记录、对账单，被告森柯公司提交的猫灯成品图（打印件）、模具图（打印件）及本案庭审笔录等附卷为证。本院认为，原告与被告森柯公司之间的《采购单》是各方当事人真实的意思表示，内容未违反国家法律、行政法规定的禁止性规定，合法有效，双方应当全面切实履行，一方不履行其合同义务的，应当承担违约责任。从涉案《采购单》中约定的单价和金额可知，被告森柯公司订购的猫灯罩头部、身体、色K大模（头发、耳朵色K、眼圈、眼睛、鼻子、嘴巴、胡子、心形）数量为各1付，备注部分应为每付模具中的穴位数，结合双方在聊天记录中对穴位的更改协商及送货单显示的送货数，本院认定原告已足量向被告森柯公司交付模具。关于被告森柯公司主张涉案模具存在部分位置尺寸过宽、模具手部有磨痕的问题。涉案模具是由被告森柯公司提供成品图纸（含成品尺寸），原告依据该图纸进行开模。但被告森柯公司未提交证据证明原告的模具尺寸与成品图纸要求的尺寸之间存在差异，也未提交证据证明客户提出的尺寸问题是原告的原因造成，且原告已就尺寸问题免费为被告森柯公司进行了改模，后续被告森柯公司也未提交证据证明改模后其再次提出过质量异议；另，被告森柯公司主张模具的手部有磨痕，但被告森柯公司亦未提交证据证明该主张。综上被告森柯公司应承担举证不能的责任。故被告森柯公司主张涉案模具存在质量问题，缺乏依据，本院不予采信。原告已依约向被告森柯公司提供了模具，被告森柯公司应当支付货款。原告诉请被告森柯公司支付货款41500元，本院予以支持。至于逾期付款利息，原告与被告森柯公司均确认口头约定月结30天，原告主张从2019年4月1日起，以41500元为本金，按全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率计算逾期利息至实际清偿之日止，本院予以支持。被告森柯公司为一人有限责任公司，被告张建军作为唯一股东不能证明其自己的财产独立于被告森柯公司的财产，依据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，被告张建军应对被告森柯公司的涉案债务承担连带责任。关于被告森柯公司反诉请求原告支付违约金的问题。被告森柯公司于2019年1月5日向原告下《采购单》，约定的交货日期为1月15日至1月25日，而2019年的春节法定假期为2月4日至2月10日。被告森柯公司下订单的日期距离春节法定假日有将近一个月的时间，且约定的交货日期亦在春节假期之前，原告在确定承接涉案订单前就应当充分考量自身情况，一旦承接订单就应当及时安排好人手确保按时完成订单任务，但原告在第一期交货日期过后于2019年1月20日才向被告森柯公司提出基于人手问题而无法按时交货。从双方的聊天记录中不能看出被告森柯公司有同意延期交货的意思表示，双方亦未重新确定具体交货日期。故原告主张双方已协议变更了交货日期，缺乏依据，本院不予采信。被告森柯公司主张逾期交货违约金按照1000元/天计算41天，原告主张的违约金过高，结合涉案合同的履行情况、原告的过错程度及被告森柯公司的实际损失等综合考虑，本院酌定原告应向被告支付的逾期交货违约金为5000元。对被告森柯公司超出部分诉请，本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：限被告东莞市森柯硅橡胶制品有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告东莞市寮步盛科硅胶模具加工厂支付货款41500元；限被告东莞市森柯硅橡胶制品有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告东莞市寮步盛科硅胶模具加工厂支付逾期利息[利息的计算以货款本金41500元为基数，从2019年4月1日起按照中国人民银行公布的金融机构同期同类贷款基准利率计算至2019年8月19日；以货款本金41500元为基数，从2019年8月20日起的利息按全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率(LPR)计算至实际清偿之日止]；被告张建军对被告东莞市森柯硅橡胶制品有限公司前述第一、二判项债务承担连带责任；限原告东莞市寮步盛科硅胶模具加工厂于本判决发生法律效力之日起五日内向被告东莞市森柯硅橡胶制品有限公司支付逾期交货违约金5000元；五、驳回被告东莞市森柯硅橡胶制品有限公司其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉诉讼费873.60元(原告已预交)，由被告东莞市森柯硅橡胶制品有限公司负担。本案反诉受理费412.50元（被告已预交），由原告东莞市寮步盛科硅胶模具加工厂负担50.30元，由被告东莞市森柯硅橡胶制品有限公司负担262.20元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判长  陈慧娜审判员  黄晓静审判员  郑 烨二〇二〇年十月十日书记员  尹艳清