山东省东营市东营区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁0502民初3399号 原告：胜利油田胜利泵业有限责任公司，住所地东营市东营区黄河路**，统一社会信用代码913705007834763705。 法定代表人：张卫东，董事长。 委托诉讼代理人：付丰喜，山东齐鲁（东营）律师事务所律师。 被告：山东科瑞机械制造有限公司，住，住所地东营市东营区祁连山路**一社会信用代码9137050079246083X0。 法定代表人：王向东，执行董事。 委托诉讼代理人：程美伟，男，1988年8月13日出生，汉族，住该××。 委托诉讼代理人：季大家，男，1989年6月2日出生，汉族，住该××。 原告胜利油田胜利泵业有限责任公司（以下简称胜利泵业公司）与被告山东科瑞机械制造有限公司（以下简称科瑞机械公司）分期付款买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告胜利泵业公司的委托诉讼代理人付丰喜，被告科瑞机械公司的委托诉讼代理人程美伟、季大家到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 胜利泵业公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令科瑞机械公司向胜利泵业公司支付货款682480元和违约金182000元，共计864480元；2.由科瑞机械公司承担本案全部诉讼费用。事实和理由：胜利泵业公司与科瑞机械公司于2018年5月17日签订的《采购合同》，约定：科瑞机械公司向胜利泵业公司采购一套喷射泵系统Flow2000BPD21MPa，总价款910000元，预付款25%即227500元，胜利泵业公司收到预付款后60日内在其厂区向科瑞机械公司交货，科瑞机械制公司应在接到发货通知10个工作日内完成初步验收并支付合同总金额的40%即364000元，余款35%即318500元在货物安装完毕并试运行1个月无故障后15日内支付；科瑞机械公司逾期付款超过30天以上的，应支付相应的违约金，违约金最高为合同总价款的20%即182000元。2018年5月22日，科瑞机械公司支付预付款227500元；2018年8月15日完成货物初步验收后，科瑞机械公司既不通知胜利泵业公司发货、也不接收货物，胜利泵业公司多次催促无果，故依据《中华人民共和国合同法》第108条“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任”之规定，提起本案起诉，请求判如所请。 科瑞机械公司辩称，一、2018年5月17日，双方签订了《采购合同》和《独立泵喷射系统技术协议》，合同约定了付款时间及期限。科瑞机械公司于2018年5月22日支付了预付款，货物最迟交货日期应为2018年7月20日。根据胜利泵业公司联系人饶海洋2018年8月10日发送给科瑞机械公司的邮件显示，截止到2018年8月10日，胜利泵业公司才生产完毕涉案货物。2018年8月16日，科瑞机械公司向胜利泵业公司出具了初步验收报告，结果为不合格。2018年10月8日胜利泵业公司联系人饶海洋发送给科瑞机械公司联系人崔鹏飞的邮件显示，截止到2018年10月8日，胜利泵业公司的货物才达到验收条件。胜利泵业公司已经延期交货达82天。根据采购合同第九条、第十条的约定，科瑞机械公司有权拒收货物，并要求胜利泵业公司赔偿相应损失。二、胜利泵业公司延期交货行为导致科瑞机械公司的客户取消了相关销售合同，给科瑞机械公司造成巨大经济损失，科瑞机械公司保留向胜利泵业公司索赔的权利。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据审查确认的证据和当事人的当庭陈述，本院认定以下事实： 2018年5月17日，胜利泵业公司（出卖人）与科瑞机械公司（买受人）签订的《采购合同》，约定：科瑞机械公司向胜利泵业公司采购一套喷射泵系统Flow2000BPD21MPa设备，总价款910000元。合同第六条货物的运输与交付约定：1.出卖人负责于收到预付款后60天将货物全部交付给买受人；2.交货地点为出卖人厂区。第八条结算方式及时间：合同签订并生效，出卖人负责于3个工作日内提供详细的排产计划及订货说明，买受人支付合同总金额的25%货款做预付款后，出卖人立即安排生产；生产完毕提前3个工作日通知买受人，买受人在接到发货通知10个工作日内到出卖人工厂完成初步验收工作并向出卖人支付合同总金额40%做发货款；货到客户现场安装完毕并试运行1个月无故障后，15天内买受人支付合同总金额的35%；发货后一个月内出卖人开具全额增值税专用发票至买受人处。第九条违约责任：1.出卖人的违约责任（1）如果出卖人逾期交货的，每逾期一天扣除合同总价款的0.01%作为违约金；如果出卖人逾期交货超过30天以上的，买受人有权解除合同，出卖人除退还买受人已付款项外，还应支付相应的违约金，违约金最高为本合同总价款的20%。（2）买受人验收时如发现货物的质量、规格、性能、数量或重量与合同不符，或者质量低劣不符合该同类常用途的，或技术资料不全有错误的，或者包装不符合合同规定及破损的，买受人有权拒付相应货款、退货、解除合同，出卖人应根据买受人的要求负责更换、补齐、重做、修理、减价、退还已收到的货款，由此产生的一切费用包括但不限于仓储费、运输费等由出卖人承担。（3）因发生上述（2）中情形导致出卖人逾期交货，造成买受人损失的，出卖人除承担该损失外，还应按照本条第（1）项的规定向买受人支付逾期交货的违约金。2.买受人的违约责任（1）买受人每逾期一天付款，向出卖人支付合同总价款的0.01%作为违约金；如果买受人逾期付款超过30天以上的，支付相应的违约金，违约金最高为本合同总价款的20%，出卖人有权解除合同。如果买受人在合同签订后单方面解除合同，应支付出卖人本合同总价款的50%。（2）买受人无正当理由中途退货的，应向出卖人偿付为此而造成的损失。 合同签订后，2018年5月22日，科瑞机械公司按合同约定向胜利泵业公司支付合同总金额25%的预付款227500元。胜利泵业公司收到预付款后即组织人员施工。2018年7月6日、2018年7月13日、2018年7月20日，胜利泵业公司联系人饶海洋三次向科瑞机械公司指定联系人崔鹏飞邮箱发送电子邮件：内容均为“附件是本周的独立喷射泵系统生产进度，目前生产进度正常，预计系统如期交货”。2018年7月10日，在科瑞机械公司的组织下，胜利泵业公司与科瑞机械公司的客户进行视频会议，对设备的相关技术指标进行沟通、商讨。2018年7月27日，胜利泵业公司联系人饶海洋向科瑞机械公司联系人崔鹏飞发送电子邮件，内容为：附件是本周的独立喷射泵系统生产进度，目前等待个别仪表、阀（气动切断阀），预计下周交货。2018年8月3日，胜利泵业公司联系人饶海洋发送电子邮件，内容为：附件是本周的独立喷射泵系统生产进度，目前做最后细节处理，请等待下周验货、发货通知。2018年8月10日，胜利泵业公司联系人饶海洋再次发送电子邮件，内容为：附件是本周的独立喷射泵系统生产进度，请安排验货、发货。 2018年8月15日，科瑞机械公司对上述机器设备进行初步检验，并出具喷射泵系统验收报告一份，对储罐、电机驱动泵撬、电加热器、管线、资料等项目提出了诸多问题。2018年8月16日，科瑞机械公司联系人崔鹏飞向胜利泵业公司联系人饶海洋发送电子邮件，内容为：附件为我方质检检验报告，第一项标红的请务必准确核实，其余项请查收核实，并回复。2018年8月17日，胜利泵业公司饶海洋向科瑞机械公司崔鹏飞发送电子邮件，内容为：针对第一次验收的答复，对科瑞机械公司提出的相关问题进行了答复。2018年10月8日，胜利泵业公司联系人饶海洋发送电子邮件联系科瑞机械公司，内容为：独立喷射泵系统已具备客户验收及发货条件，距贵司验收也已近两个月，货物长时间放置将影响外观，请尽快通知我们发货；但未收到科瑞机械公司回复。2019年4月26日，胜利泵业公司向科瑞机械公司发出《催告函》，载明：胜利泵业公司已经按照合同约定完成生产工作，科瑞机械公司也于2018年8月15日对货物完成了初步验收，但一直拒不接受货物也不按照合同约定支付40%的发货款。要求科瑞机械公司5个工作日内取走货物并向其支付全部剩余货款682500元。 本院认为，胜利泵业公司与科瑞机械公司签订的《采购合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行自身义务。现胜利泵业公司依约完成了特定设备的制作，而科瑞机械公司未按约支付全部货款，应承担相应的违约责任。科瑞机械公司仅以口头抗辩称合同已解除，胜利泵业公司不予认可，科瑞机械公司在2018年8月15日对涉案设备进行初步验收时并未提出逾期交货导致合同解除的问题，且至今也没有按合同约定向胜利泵业公司发出解除合同通知书，故对科瑞机械公司的该项抗辩主张，本院依法不予采信。 当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就。科瑞机械公司在初步检验后，未向胜利泵业公司支付发货款并通知其发货，故科瑞机械公司应对涉案合同未履行承担全部责任。现胜利泵业公司主张科瑞机械公司应支付全部未付货款682480元，符合相关法律规定，本院依法予以支持。胜利泵业公司应在科瑞机械公司支付剩余货款后将涉案喷射泵设备全部交付给科瑞机械公司。 关于胜利泵业公司主张的逾期付款违约金问题，本案中，科瑞机械公司未按约定履行付款义务，应承担相应的违约责任。考虑到涉案设备并未安装运行，故逾期付款违约金应以未付款项682480元为基数，自胜利泵业公司向科瑞机械公司催告付款的届满时间即2019年5月7日起至2019年8月19日中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至款项付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；胜利泵业公司主张的超出部分，本院依法不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、被告山东科瑞机械制造有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告胜利油田胜利泵业有限责任公司货款682480元，并支付逾期付款违约金（计算方式：以682480元为基数，自2019年5月7日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；违约金最高不得超过182000元）； 二、驳回原告胜利油田胜利泵业有限责任公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计6223元，由原告胜利油田胜利泵业有限责任公司负担1310元，被告山东科瑞机械制造有限公司负担4913元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。 审判员  孙延斌 二〇二〇年十月二十三日 书记员  马 业