宁夏回族自治区贺兰县人民法院民事判决书（2020）宁0122民初4927号原告：付强，男，回族，群众，内蒙古乌海市人，高中文化，无业，现住宁夏回族自治区贺兰县德胜工业园区**。被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司，统一社会信用代码XXX，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区**。负责人：李广宇，系该公司经理。被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司，统一社会信用代码XXX，住所，住所地北京市通州区怡乐中院**div>法定代表人：李广宇，系该公司经理。原告付强与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司(以下简称北京非凡世纪银川分公司)、北京非凡世纪装饰工程有限公司（以下简称北京非凡世纪公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月9日立案后，依法由审判员李瑞适用普通程序独任制公开开庭进行了审理。原告付强到庭参加诉讼，被告北京非凡世纪银川分公司、北京非凡世纪公司经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本院依法缺席审理，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告返还装修预付款75000元及支付相应的违约金13050元，合计88050元；2.本案诉讼费由被告承担。被告北京非凡世纪银川分公司、北京非凡世纪公司未到庭参加诉讼，未发表答辩意见。查明的事实根据当事人的诉辩主张和举证情况，本院确认如下事实：1、2019年6月6日原告与被告北京非凡世纪银川分公司签订一份《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告北京非凡世纪银川分公司对地中海XXXX室房屋进行装修，被告包工包全部材料。工程期限90天，开工日期为2019年6月10日，竣工日期2019年9月10日，合同工程造价为83600元。合同签订后原告按照约定于2019年6月6日付款5万元，于2019年6月30日付款25000元；2、2019年9月10日因被告未能按照合同约定时间完成泰和地中海小区XXX室房屋装修工程与原告签订一份《装修补充协议》，约定延长施工期至2019年12月15日，原告在竣工验收后三个工作日内结清全部工程款项。如被告未能按照约定期限竣工的，每逾期一日应向原告支付违约金50元，逾期超过30天时，原告有权解除本合同，并要求被告退回全部已支付费用；3、原告当庭陈述涉案房屋水电改造全部完成，卫生间、厨房瓷砖全部铺贴。涉案房屋于2019年12月底找了装修散工进行装修,于2020年1月19日装修完毕。判决的理由与结果本院认为，当事人应当按照约定履行各自的义务。本案中原、被告双方虽然签订书面装饰装修合同对双方权利义务进行约定，在合同约定的竣工期限届满时，因被告未能按照约定时间对涉案房屋装修工程竣工交付，原告与被告再次签订《装修补充协议》，对施工期限进行延期并对逾期竣工交付作出明确约定，现当庭原告自认涉案房屋于2019年12月15日前被告未能按照约定竣工交付，后原告自行另找他人进行施工完毕，被告亦未到庭抗辩或举证证明涉案装修工程是否完工或竣工交付，故被告应当按照补充协议约定退还已收取的原告装修款75000元，因此对原告诉求的退还装修款75000元本院予以支持。原告诉求被告支付从2019年12月15日至2020年9月3日期间违约金13050元，根据相关法律规定，违约金应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量后确定是否采纳。本案中，从实际损失方面看，原告未提供证据证明因逾期竣工交付给其造成的实际损失；从合同的履行情况方面看，被告逾期竣工同意全额退还已付装修款。综合以上情形，考虑补偿性为主、惩罚性为辅的违约金性质，引导当事人积极履行合同义务，被告退还原告全部已付装修款已经承担了违约责任，故对原告诉求的违约金不予支持。被告北京非凡世纪银川分公司系被告北京非凡世纪公司设立的分支机构，根据民法总则第七十四条之规定，法人可以设立分支机构。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担。也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。被告北京非凡世纪银川分公司、北京非凡世纪公司经本院依法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃相应的诉讼权利，应当承担不利的法律责任。依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条、第七十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第二百四十一条之规定，判决如下：一、被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司以其管理的财产于本判决生效之日起十五日内退还原告付强装修款75000元；被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司财产不足清偿部分，由北京非凡世纪装饰工程有限公司承担补充清偿责任；二、驳回原告付强的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2001元，由原告付强负担297元，由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司负担1704元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。本判决生效后（当事人提起上诉的，以二审法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行，当事人申请执行的，负有履行义务的当事人应如实向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作或经营必须的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、限制高消费、罚款、拘留等强制措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员 李 瑞 二〇二〇年十月二十日书记员 蔡嘉彬附：本案适用相关法律条文《中华人民共和国民法总则》第六十一条【法定代表人】依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。第七十四条【法人分支机构】法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第二百四十一条经传票传唤无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院应当按期开庭或者继续开庭审理，对到庭的当事人诉讼请求、双方的诉辩理由以及已经提交的证据及其他诉讼材料进行审理后，可以依法缺席判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期分批履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。