湖北省武汉市汉阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0105民初1589号原告：周志伟，男，1976年8月30日出生，汉族，武汉宛诚岩土工程有限公司执行董事，住湖北省武汉市汉阳区（户籍住址：湖北省武汉市黄陂区）。被告：武汉都市时空美家装饰工程有限公司，住所地：湖北省武汉市汉阳区琴台大道**锦绣汉江****楼底商**S301-S309商铺。统一社会信用代码：91420105MA4KX8H96P。法定代表人：徐林，该公司执行董事兼总经理。原告周志伟与被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月30日立案受理。依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告周志伟到庭参加诉讼。被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告周志伟向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司于2019年7月20日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2、判令被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司向原告支付工程造价20%的违约金共计20,000元；3、判令被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司按工程造价日千分之一的标准向原告支付2019年10月21日至2019年12月31日期间的逾期交付违约金共计7,000元；4、判令被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司向原告赔偿误工费损失48,300元（自2019年7月20日起计算，暂计算至2019年12月31日，以人民币300元/天的标准，共计161天）；5、判令被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司向原告赔偿另行增加的装修费用35,000元；6、本案诉讼费用由被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司承担。事实和理由：2019年7月20日，原告与被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司在家博会上签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司承接原告位于汉阳区墨水××号房屋的装饰装修工程，工程总造价为100,000元，被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司包工及部分装修材料（详见“产品配置协议”），工程于2019年10月20日完工，任意一方违约，应向守约方支付工程总造价20%的违约金，逾期交付，每延误一日，责任方向对方支付工程总造价千分之一的违约金。合同签订后，原告依约向被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司支付了60,000元，但被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司中途退场，原告只好自行委托他人继续完成后续施工，产生额外费用35,000元。后被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司停业，原告无法与之联系，故起诉至法院请求判如所请。被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司未到庭答辩。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院开庭进行了质证。对有关证据和事实认定如下：2019年7月20日，原告周志伟与被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司在家芭莎·家博会上签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定：“甲方：周志伟；乙方：武汉都市时空美家装饰工程有限公司。第一条工程概况（本工程设计人：李小林；联系电话：1869627112）。1.1工程地点御水澜湾三期9-3302，室内面积144㎡。1.2工程造价：整装施工100,000元。1.3工程承包方式：乙方包工、部分包料，（详见甲乙双方提供的装修预算表）。1.4工期（未填写）。第十条工程款支付方式。第一次合同签订之日支付金额20,000元，第二次确定开工前10日前支付金额40,000元，第三次瓦工完成验收合格后3日内支付金额35,000元，第四次竣工验收（洁具安装前5日）支付金额5,000元。第十一条违约责任。11.1合同签订后，合同任何一方提出终止合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的…办理终止合同，违约方向守约方支付工程总造价20%的违约金，若因此造成损失，违约方应予以赔偿…”。合同附件《产品配置协议》、《都市时空装饰主材选购单》对被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司提供的主材名称、品牌、型号、数量进行了明确规定。合同签订当日，原告周志伟向被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司交付定金500元。上述合同签订后，原告周志伟于2019年7月20日、8月3日分别向被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司支付20,000元、20,000元，被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司则向原告周志伟开具了二份《都市时空装饰专用收款收据》。2019年9月23日，原告周志伟已银行转账汇款方式向被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司支付19,500元。庭审中原告周志伟陈述称，被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司于2019年8月11日进场施工，其仅完成了水、电管道预埋、厨房墙砖铺贴施工，另还铺贴了部分客厅地砖，即于2019年10月初停止施工。被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司停止施工后，原告周志伟自行向装修主材供应商支付了材料款，并另行购置了部分装修主材，委托他人继续进行装修施工。为证明其后续自行施工支出的本应由被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司承担的人工费、主材款的数额，原告周志伟向本院提交了其于2020年1月14日支付厨房、卫生间扣板吊顶施工工费1,800元的《收条》、微信转款记录截图；于2020年1月23日向“刘经理”转账支付泥工班组工费5,000元的微信转账记录截图；于2020年6月21日至6月23日期间与木门供应商（龙承尚品）商谈木门定制、送货、安装、付款事宜的微信聊天记录及分别付款6,340元、1,500元、900元的微信转账记录截图；于2020年6月28日至7月9日期间与门前踏脚石、窗台铺贴石的供应商进行订货沟通的微信聊天记录及付款6,000元的微信转账记录截图；于2020年7月7日向地板供应商“雅阁工艺”订购地板的《销货单》及双方就订货、送货、安装、付款进行沟通的微信聊天记录、转账付款4,000元的微信转账记录截图；于2020年8月3日向橱柜供应商支付货款5,000元的微信转账记录截图、进行沟通的微信聊天记录及订货单（价款9,988元）；于2020年8月7日向洁具供应商“钻石洁具”支付材料款4,000元及9,000元的微信转账记录截图、银行转账回单；于2020年9月30日支付油漆工工费1,500元的微信转账记录截图及微信聊天记录；于2020年9月1日向背景墙材料供应商支付材料款7,800元的微信转账记录截图、微信聊天记录（该款应由被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司承担3,800元）；于2020年10月5日向开关面板供应商“祥业商贸”（公牛爱眼LED灯）支付材料款60元、1,168元的银行转账账单详情。上述凭证、单据记载的实际付款数额合计为50,068元。另查明：被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司已停止经营。本院认为，原告周志伟与被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同成立、有效。原告周志伟已依约向被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司支付装修工程款60,000元，但被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司未完成案涉装修工程的施工且在原告周志伟多次催告后仍未恢复施工，致使原告周志伟的合同目的无法实现，依法应承担赔偿经济损失、支付违约金的违约责任。被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司作为施工方就其所完成的工程量负有举证证明的义务，但其未到庭参加诉讼，未行使抗辩的权利，未履行举证的义务，应承担相应的不利法律后果。原告周志伟提交的相关凭证、单据反映其为完成后续装修施工所支出的实际费用为50,068元，该费用均属于《家庭居室装饰装修工程施工合同》及合同附件《产品配置协议》、《都市时空装饰主材选购单》约定的由被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司负责施工和提供的装修主材范围，但原告周志伟主张“另行增加的装修费用”为35,000元，故本院予以照准，即被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司应向原告周志伟赔偿后续装修费用35,000元。《家庭居室装饰装修工程施工合同》约定：“合同签订后，合同任何一方提出终止合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的…办理终止合同，违约方向守约方支付工程总造价20%的违约金”，被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司拒不履行合同的主要义务，构成根本性违约，故应向原告周志伟支付违约金20,000元。被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司于2019年10月初停止了案涉装修工程的施工，双方至此终止了合同的履行，故确认案涉《家庭居室装饰装修工程施工合同》于2019年10月1日解除。被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司违约导致案涉装修合同解除并因此承担了支付违约金的合同责任，故不应再向原告周志伟支付逾期完工的违约金。原告周志伟主张的48,300元的误工费损失没有事实和法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，缺席判决如下：一、确认原告周志伟与被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司之间的《家庭居室装饰装修工程施工合同》已于2019年10月1日解除；二、被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告周志伟赔偿35,000元；三、被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告周志伟支付违约金20,000元；四、驳回原告周志伟的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费1,253元，由原告周志伟负担628元，被告武汉都市时空美家装饰工程有限公司负担625元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员 姚 旷二〇二〇年十月三十日书记员 周芷端