广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0103民初1723号 原告：吴留林，男，1977年9月19日出生，汉族，住安徽省安庆市宿松县河塌乡兴岭村吴岭组**，现住南宁市青秀区。 委托诉讼代理人：樊志雄，广西广为律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄殿波，广西广为律师事务所律师。 被告：杨镇轩，男，1996年7月6日出生，汉族，，住广东省深圳市福田区 案由：装饰装修合同纠纷 适用程序：简易程序（）普通程序（√） 立案时间：2020年3月17日 开庭时间：2020年8月14日 当事人到庭情况： 原告方：原告吴留林及其委托诉讼代理人樊志雄到庭。 被告方：被告杨镇轩到庭。 原告诉请要点 一、被告向原告支付工程余款52000元；二、被告向原告支付延期支付工程款滞纳金（以52000元为基数，按每日万分之6.66，自2020年1月8日起计至欠款全部付清之日止）；三、本案诉讼费由被告承担。 被告答辩要点 一、原告要求被告支付工程余款无事实与法律依据。1.原告未依约履行合同约定义务，导致被告无法通过三祺广场的消防验收。2.因原告怠于履行合同义务，被告已委托案外第三人完成涉案消防工程。二、原告要求被告支付延期支付工程款滞纳金无事实与法律依据。因原告原因导致涉案消防工程未达到消防验收合格，被告的付款条件并未成就，原告要求被告支付延期支付工程款滞纳金无事实与法律依据。同时，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定，原告主张的延期付款滞纳金明显超过原告产生的损失，法院应降低延期付款滞纳金的计算标准。综上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，原告提出的各项诉讼请求均无事实与法律依据，请求依法驳回原告的全部诉讼请求。 事实认定 2019年10月，原告（承包方、乙方）与被告（发包方、甲方）签订《三旗广场老杨食府二次装修消防改造工程承包合同》，约定：工程地址位于南宁市青秀区三旗广场负一层，工程内容为乙方根据甲方提供该项目的装修图纸结合该项目现场原有的消防给水喷淋系统，消火栓系统、火灾报警系统、应急照明疏散指示系统进行改造，承包方式为包工包料，包质量包进度、包工程资料编制，包消防系统检测，包消防设计审核通过，包消防验收通过拿消防合格意见书。开工时间以配合甲方装修进度为准，竣工日期以配合甲方装修进度为准，合同价款根据乙方的工程包干总价为152000元（不含税），乙方设计好报消防设计审核的装修图纸和消防图纸，并报市消防支队消防设计审核通过，甲方支付乙方工程款50000元，乙方消防改造施工完成80%，甲方支付乙方工程款50000元，乙方报消防验收通过拿到消防验收合格意见书，甲方付清工程余款52000元。该项目消防报设计审核和报验收资料，由乙方负责，甲方配合乙方提供，乙方如拿不到消防验收合格意见书，则退回所有已拿甲方工程款。本院于2020年9月17日通知原、被告双方到庭对原告庭后提交的《三旗广场老杨食府二次装修消防改造工程承包合同》进行质证，在规定的时间内，被告未到庭参加质证。 2019年11月20日，原告（承包方、乙方）与被告（发包方、甲方）签订《三旗广场老杨食府二次装修消防改造工程结算书及结算支付协议》，约定：由乙方承包的三旗广场老杨食府二次装修消防改造工程现已施工完成并成功通过消防验收拿到了消防验收合格意见书，乙方承包的工程内容是：1、根据现场装修结合该工程项目现场原有的消防给水喷淋系统、消火栓系统、火灾报警系统、应急照明疏散指示系统进行改造并要达到消防验收合格。现该项目 以上各项系统均已消防验收合格。2、负责该工程的消防审核、验收图纸及资料的设计和编制，并通过消防审核和验收，现该项目图纸及资料均已通过消防审核和验收。以上由乙方承包的工程内容工程总造价是152000元整，现甲方要求乙方在不增加工程造价的基础上帮该项目办理消防安全检查合格证，甲方承诺：乙方帮该项目办理好消防安全检查合格证十五日内给完该项目工程余款52000元整。若不按时支付，逾期一天甲方支付乙方滞纳金1000元整。乙方本着朋友和和谐的立场同意甲方的要求和承诺。 2019年12月24日，南宁市公安消防支队办理《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（南公消安检字[2019]第0086号），场所名称为南宁市新悦轩食府，消防安全责任人为杨镇轩，地址为南宁市青秀区民族大道**，使用性质为餐饮，场所所在建筑名称为三祺广场购物中心，场所所在层数为LG层LG-020-024、025-028号商铺，场所建筑面积为751平方米，现有消防设施为火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、应急照明、疏散指示标志及灭火器等。虽然原告提供的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》为复印件，但被告对该证据的真实性、合法性、关联性没有异议，确认于2019年12月27日收到原告交付的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》原件。 另查明，原告提供南宁和众高力物业服务有限责任公司和美春天服务中心2020年3月16日出具的《证明》，内容如下：兹有吴留林先生于2018年7月至今居住和美春天花园多层5栋1单元301房。该小区位于南宁市青秀区青环路88号。 原告在庭审过程中确认被告已支付工程款100000元，尚余工程款52000元未支付。被告在庭审过程中回答法庭提问时第一次回答不记得具体支付多少钱，大概是几万元，第二次回答已经支付130000元，尚余22000元未支付，但被告在规定的时间内未向本院提供相应的付款凭证。 在庭审中，原、被告一致确认以下事实：涉案工程于2019年11月20日结算。涉案工程于2019年12月24日办理好消防安全检查合格证。原告主张涉案工程已经办理消防安全检查合格证，符合双方签订《三旗广场老杨食府二次装修消防改造工程结算书及结算支付协议》中约定的支付工程余款的条件，但认为协议中约定的滞纳金过高，因此调整为每日万分之6.66。被告辩称，原告进行的涉案消防工程改造没有通过三祺广场的消防验收，因此原告无权要求被告支付工程余款。因原告原因导致涉案消防工程未达到消防验收合格，被告的付款条件未成就，故不存在滞纳金，且滞纳金明显超过原告损失，请求法院降低滞纳金的计算标准。 判决理由 依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，当事人有答辩、举证及对对方当事人提交的证据进行质证的权利。本案被告经本院依法通知，无正当理由未到庭参加质证，视为放弃举证及质证的权利。 原、被告在平等自愿协商一致的基础上签订的《三旗广场老杨食府二次装修消防改造工程承包合同》及《三旗广场老杨食府二次装修消防改造工程结算书及结算支付协议》，系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守。 涉案工程经原告施工完成后，经双方结算确认涉案工程项目均已消防验收合格，并于2019年11月20日双方确认尚余工程款52000元待原告帮涉案工程项目办理好消防安全检查合格证十五日内付清。虽然被告抗辩称已支付工程款130000元，但其在庭审中的陈述存在前后矛盾，也未能提供相应证据证明其已支付工程款的金额，而原、被告结算时明确工程尾款为52000元，故本院认定被告还应向原告支付装修工程尾款52000元。原告于2019年12月24日办理好消防安全检查合格证，被告未依约于办理好消防安全检查合格证十五日内（即2020年1月8日前）付清前款，已构成违约，根据《三旗广场老杨食府二次装修消防改造工程结算书及结算支付协议》的约定，应支付滞纳金。被告辩称计算标准过高且原告对其主张的因被告逾期付款导致的损失未提交证据予以佐证，故本院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国 合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第一款之规定调整被告应付滞纳金的计算标准为：以装修工程尾款52000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮百分之三十，自2020年1月9日起计至付清之日止。原告超出部分的滞纳金主张，于法无据，不予支持。 判决结果 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国 合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第一款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国 民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判 决如下： 一、被告杨镇轩应向原告吴留林支付装修工程尾款52000元； 二、被告杨镇轩应向原告吴留林支付滞纳金（计算方式：以装修工程尾款52000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮百分之三十计至付清之日止）； 三、驳回原告吴留林的其他诉讼请求。 案件受理费1151元，由原告吴留林负担51元，被告杨镇轩负担1100元。 上述金钱义务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本案生效判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  肖 哲 人民陪审员  顾和梅 人民陪审员  秦小玲 二〇二〇年十月十五日 书 记 员  覃玉肖