河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0191民初16494号原告：奥的斯电梯（中国）有限公司郑州分公司，营业场所郑州市郑东新区商鼎路77号文化产业大厦A座1402、1403室，统一社会信用代码914101007891864896。负责人：魏永战，总经理。委托诉讼代理人：杨琛，河南辰中律师事务所律师。委托诉讼代理人：马德方，河南辰中律师事务所律师。被告：郑州天星仓储服务有限公司，住所地荥阳市刘河镇任洼村村委西侧，统一社会信用代码914101823534274052。法定代表人：杜志学。委托诉讼代理人：李留，河南路达律师事务所律师。委托诉讼代理人：符翔，河南路达律师事务所律师。原告奥的斯电梯（中国）有限公司郑州分公司诉被告郑州天星仓储服务有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年9月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人马德方，被告委托诉讼代理人李留、符翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付电梯安装费用81,000元；2、判令被告向原告支付逾期付款违约金4,050元；3、判令被告承担本案案件受理费等诉讼费用。事实和理由：2017年5月5日，原、被告签订一份《电梯设备安装合同》，约定由原告负责安装被告位于荥阳市刘河镇任洼村文化创意产业园内的年分装270万吨图书基地厂区建设项目的电梯，安装调试金额为16.2万元；被告应在约定的安装开工日前10天内向原告支付安装费总额的50%，在安装调试完成、通过政府部门验收合格后10日内向原告支付剩余50%的安装费，此款支付最迟不超过货到工地后3个月；被告应按本合同规定的付款方式按时付款，如由于非不可抗力不能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时，则应向原告支付延迟付款违约金，具体计付方法为：每延误一天，违约金为延迟付款金额的万分之七，但此违约金最多不超过迟延付款金额的百分之五等。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告仅支付部分安装费用，仍欠付电梯安装费用8.1万元。为维护原告合法权益，诉至法院，望判如所请。被告答辩称，一、原告未按照《电梯设备安装合同》约定工期完工交付，施工期间远远超过45天，属于严重违约，不仅无权要求被告承担违约责任，还应对其该违约行为对被告进行赔偿。二、被告并非恶意暂不支付剩余款项，涉案电梯在安装完成后的调试运行过程中频繁出现质量问题，经过多次与原告沟通与维修，至今仍未能保证电梯正常运行，原告根本未履行到位合同的根本义务，合同目的也没有得到完全实现，因此，被告要求原告在排除电梯质量问题后，保证电梯正常运行情况下，将剩余款项支付给原告。综上，原告在履行合同过程中存在严重违约行为，无权要求被告支付违约金。原告未能将合同根本义务履行到位，在其无法排除电梯质量问题保证电梯正常运行的前提下，被告不应向其支付剩余安装款。经审理查明：2017年5月5日，原告作为乙方、被告作为甲方签订《电梯设备安装合同》，约定由原告负责安装被告位于荥阳市刘河镇任洼村文化创意产业园内的年分装270万吨图书基地厂区建设项目的电梯，安装调试总台数为5台，安装调试费总金额为162,000元。甲方在双方约定的安装开工日期前10天，向乙方支付开工前安装费，即安装费总额的50%，付款方式为电汇或甲方通过其开户行以同城支票方式付款。如设备已经到达工地，且工地具备安装条件，甲方应通知乙方进场安装，乙方将在收到上述开工前安装费、对应设备买卖合同约定的所有应付款项及甲方通知后的10天内进场安装。电梯安装调试完成，在通过政府部门验收合格后10日内，甲方应向乙方支付验收合格后安装费，即剩余50%的安装费，付款方式为电汇或甲方通过其开户行以同城支票方式付款。此款支付最迟不超过货到工地后3个月。若电梯分批通过政府验收，则甲方应分批向乙方按前述付款时间支付验收合格后安装费。乙方收到合同规定的款额后，甲、乙双方办理电梯移交手续。如甲方未按时支付前述验收合格后安装费，即使免费保修期已经开始，乙方仍有权暂停免费维修保养/历行检修责任。乙方对暂停期间电梯发生的故障或事故免责。安装施工期为乙方进场安装之日起45日。如因乙方原因，造成工期延迟，乙方将按照本合同第十二条承担相应责任。如果因为非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试（如停电、土建延迟、井道准备工作延迟、恶劣气候等），乙方对所造成的延期和误工不负责任，安装工期顺延，且甲方应承担停工期间所有设备和部件的保管责任及乙方由于停工而造成的一切直接损失和费用，如果停工期超过6个月则安装价格将作相应调整，并另行签署补充协议。本合同的电梯设备根据“GB7588-2003”《电梯制造与安装安全规范》进行安装。在电梯安装完工后5天内，甲方委托乙方向当地政府主管部门提出验收申请。如因甲方原因达不到政府部门的验收条件，需延期申报验收时，甲方仍须向乙方支付全部安装余款，并支付相应误工费用。在政府部门验收合格后10日内，甲方按照合同要求向乙方支付安装费的余额，乙方收到合同规定的款额后，甲、乙双方办理电梯移交手续。经乙方书面同意并由甲、乙双方签订有关协议，乙方可以在收到合同规定的款项前允许甲方使用电梯设备。本合同项下的“验收合格”应指设备安装完毕并经当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格。验收合格日期以《电梯监督检验报告》上载明的检验机构盖章日期为准。政府部门对电梯验收合格且获得《电梯监督检验报告》后，乙方向甲方提供为期24个月的免费保修保养服务，但不超过电梯到货后的30个月，免费保修保养开始日期为《电梯监督检验报告》上显示的检验机构盖章日期，无论电梯因何种原因未投入使用均按此规定执行。在免费保修期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件（不包括照明灯具），因电梯所在建筑的任何缺陷或问题所导致的故障等原因造成设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。如由于乙方原因不能按时完成电梯安装，则乙方应向甲方支付违约金。具体计付方法为：每延误一天，违约金为本合同中未按时完成电梯安装总价的万分之七，但此违约金最多不超过本合同中未按时完成电梯安装总价的百分之五。甲方应按本合同规定的付款方式按时付款，如甲方非因不可抗力不能在本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时，则甲方应向乙方支付迟延付款违约金，具体计付方法为：每延误一天，违约金为延迟付款金额的万分之七，但此违约金最多不超过延迟付款金额的百分之五。2018年12月13日。河南省特种设备安全检测研究院就涉案5部电梯分别出具了《电梯监督检验报告》，检验结论均为“复检合格”。2020年5月21日，原、被告签署《客户接收证明》，原告将产品出厂合格证、安全钳/限速器调试报告及安全部件证书、2018年电梯监督检验报告、2020年电梯监督检验报告、2020年特种设备使用标志各5份移交被告。2020年5月7日，原告向被告开具价税合计金额为81,000元的河南增值税专用发票，并于2020年5月21日将该发票交付被告。庭审中，原、被告对于如下问题予以确认：1．双方存在承揽合同关系且被告尚余安装费81,000元未支付。2．双方确因电梯维修问题进行沟通，沟通后原告也安排人员进行了维修。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原、被告双方签订的《电梯设备安装合同》及《客户接收证明》均系双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规，合法有效，本院予以确认。合同签订后，原告依约完成涉案电梯的安装调试义务并经河南省特种设备安全检测研究院验收合格，根据双方合同约定，在通过政府部门验收合格后10天内，被告应向原告支付验收合格后安装费，即剩余50%的安装费。现合同约定的付款条件已成就，被告却未依约支付剩余安装费81,000元，故对于原告请求被告支付电梯安装费81,000元的诉讼请求，本院予以支持。原告主张被告向其支付违约金4,050元，从庭审查明情况可以看出，被告系因电梯故障维修问题迟延支付货款，虽然电梯保修保养为合同附随义务，不能阻却被告的付款义务，但被告并非恶意拖延支付货款，故依据合同履行情况、当事人的过错程度以及原告预期利益等因素，根据公平原则和诚实信用原则，对于原告的违约金请求，本院不予支持。被告辩称原告未按照《电梯设备安装合同》约定工期完工交付，施工期间远远超过45天，属于严重违约，不仅无权要求被告承担违约责任，还应对其该违约行为对被告进行赔偿，但并未提供原告进场起始日期的证明材料，也未提供证据证明因原告原因造成工期延误。故对于被告的该项答辩意见，本院不予采纳。被告辩称原告未完全履行合同基本的安装义务，其不应支付剩余货款，并申请对电梯故障原因进行鉴定。本院认为，原告已依约完成涉案电梯的安装调试义务并经河南省特种设备安全检测研究院验收合格，双方约定的付款条件已经成就，涉案电梯尚在保修保养期内，被告可以通过保修保养解决故障问题且被告也认可原告履行了保修义务，故对于被告该项答辩意见，本院不予采纳，对于被告的鉴定申请，因已经验收部门验收合格，鉴定已无必要。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告郑州天星仓储服务有限公司于本判决生效后十日内向原告奥的斯电梯（中国）有限公司郑州分公司支付电梯安装款81,000元；二、驳回原告奥的斯电梯（中国）有限公司郑州分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,926元，减半收取963元，由原告奥的斯电梯（中国）有限公司郑州分公司负担50元，由被告郑州天星仓储服务有限公司负担913元。如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  刘冰泉二〇二〇年十月二十一日书记员  程爱华