江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0281民初3417号原告：唐勇，男，1996年7月24日生，汉族，住重庆市奉节县。委托诉讼代理人：顾菁，江苏振强律师事务所律师。被告：江阴锦轩装饰装潢工程有限公司，统一社会信用代码9132028130204018XR，住所地江苏省江阴市滨江西路****。法定代表人：曹兴文。被告：曹映和，男，1970年9月16日生，汉族，住江苏省江阴市，现下落不明。原告唐勇与被告江阴锦轩装饰装潢工程有限公司（以下简称锦轩公司）、曹映和装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月20日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告唐勇及其委托诉讼代理人顾菁到庭参加诉讼，本院依法向被告锦轩公司、曹映和公告送达了民事起诉状副本、应诉通知书、开庭传票等材料。本案现已审理终结。唐勇向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告于2018年8月13日签订的装修工程施工合同书；2.判令被告立即返还原告已支付的未完成部分装修款人民币171882元及逾期利息（支付以171882元为基数，按中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率自2019年4月19日起至2019年8月19日的利息和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起至实际支付之日止的利息）；3.判令被告赔偿原告损失人民币147600元；4.判令被告支付原告因保全证据及评估世茂·御龙湾82号房屋未完工装修价值预付费用人民币8440元；5.本案的诉讼费由被告承担。事实及理由：2018年8月13日，原告与被告签订装修工程施工合同书，由被告负责原告世茂·御龙湾82号房屋的室内装修，合同约定：本工程自2018年8月18日开工，2019年4月18日竣工。合同签订后，原告已全额支付合同约定的装修款。被告未按施工进度计划履行合同，多次延误工期，原告多次催促，至今仍未竣工。被告违反合同约定，实际拖延工期长达一年，致使合同目的不能实现，给原告带来了极大的损失。原告委托江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司对原告位于世茂·御龙湾82号房屋装修价值进行专业分析、测算和判断，江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司于2020年4月13日出具评估报告，认定被告未完工部分装修价值为171882元。曹映和作为合同的共同签订方及装修款项的实际接收、使用方，具有合同相应的义务，应与江阴锦轩装饰装潢工程有限公司共同承担合同责任。被告逾期竣工长达一年的行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为使原告的合法权益得到保护，故向法院提起诉讼，请依法予以判决。锦轩公司、曹映和未作答辩亦未举证。本院经审理查明：2018年8月13日，发包方（甲方）唐勇与承包方（乙方）锦轩公司签订装修工程施工合同书一份，约定由乙方承接甲方位于江阴市世茂御龙湾82号房屋室内装修，承包范围为施工图及预算书所涉及全部施工内容，承包方式为包工包料，工期自2018年8月18日至2019年4月18日，工程总价为738000元，并约定了分阶段的付款方式，违约责任为任何一方变更或解除合同，应及时通知对方办理合同中止手续，并赔偿对方该工程预算总价的20%的损失。合同甲方处有唐勇签名，乙方处有曹映和签名及锦轩公司公章，并书写了曹映和的建设银行卡号。合同签订后锦轩公司进场施工。唐勇总共已支付价款843000元。庭审中，唐勇自述施工过程中双方口头约定了部分增项工程，增项工程均已施工完成，对应的工程款也已支付完毕，其支付的总价款843000元包含了原合同价款738000元及增项工程部分的价款105000元。2020年4月11日，江阴市公证处出具（2020）苏澄证字第1371号公证书，申请人为唐勇，公证事项为保全证据，由公证人员对御龙湾花园3区82号房屋内装修情况现场拍照的内容进行了公证。唐勇支付了公证费2040元及公证时进行拍摄的费用1400元。2020年4月13日，江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司出具评估报告，对世茂御龙湾82号房屋内未完工装修价值进行评估，采用成本法（即材料价+人工费+搬运垃圾费）确认该房屋内未完工装修部分可能实现的市场价值为171882元。唐勇支付了评估费5000元。2020年4月15日，唐勇委托江苏振强律师事务所张寒律师向锦轩公司、曹映和以邮政特快方式寄送了律师函，告知因收函人拖延装修进度，超期近一年未能竣工，导致合同目的不能实现，故要求解除双方之间的装修施工合同，并要求收函人于5日内返还未完工部分装修款及赔偿损失。后该函件被拒收退回。根据工商登记资料显示，曹映和系锦轩公司股东之一，唐勇已支付的843000元均系支付给曹映和。另外，庭审中唐勇明确其主张的损失147600元系根据装修合同中违约责任条款的约定按预算合同价738000元的20%计算得出。以上事实，有装修工程施工合同、收条、银行交易凭证、微信聊天记录截图、公证书、评估报告、增值税发票、律师函及邮寄凭证、彩信截屏打印件、工商登记信息，以及庭审中原告方的陈述等证据在卷佐证。本院认为：民事主体应当依据法律规定和当事人约定行使民事权利，履行民事义务，承担民事责任。本案中，锦轩公司、曹映和经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，是对其诉讼权利的懈怠，依法应承担对其不利的法律后果。因锦轩公司、曹映和未到庭，故本院对唐勇提交的证据依法进行认证。根据唐勇提交的装修工程施工合同，结合庭审中唐勇一方的陈述，本院对唐勇与锦轩公司之间存在装修合同关系的事实予以确认。该合同系双方的真实意思表示，且不违反法律法规的相关规定，应为合法有效，故双方均应按合同约定履行。装修合同约定工期至2019年4月18日止，但案涉工程至今仍未完工，且锦轩公司现已下落不明，本院审理本案时也以公告方式进行送达，故唐勇的合同目的已无法实现，其要求解除装修合同的诉讼请求合理合法，本院予以支持。世茂御龙湾82号房屋未完工装修部分经具备资质的评估公司评估价值为171882元，评估方式采用的是合理的成本法，故本院对评估报告予以认可，因唐勇已支付了全部装修工程价款，现其主张按评估报告确认的未完工价值171882元要求锦轩公司退款的诉讼请求，本院依法予以支持。装修合同约定违约解除合同的损失赔偿额为工程预算总价的20%，虽然本案系唐勇提出解除合同，但系锦轩公司无法按期完工致唐勇合同目的无法实现，故锦轩公司存在违约。锦轩公司逾期未完工已达一年有余，本院考虑锦轩公司违约的实际情形，认为唐勇根据装修合同约定按预算合同价738000元的20%计算损失147600元，并无不当，本院对此予以支持。至于唐勇要求以未完工部分的装修价款171882元为基数自2019年4月19日起算逾期退款利息损失的诉讼请求，因唐勇已根据合同违约条款主张赔偿约定损失，而利息损失属于违约产生的实际损失，其主张违约损失赔偿的金额足以弥补其实际损失，故本院对利息损失不再支持。至于唐勇为保全证据进行公证、为明确未完工装修价值进行评估等支出的各项费用8440元，均有增值税发票为证，上述费用系唐勇为实现债权进行诉讼产生的必要且合理的费用，本院对此予以支持。唐勇认为曹映和是合同的共同签订方及装修款项的实际接收、使用方，应与锦轩公司共同承担合同责任。但装修合同明确约定发包方系唐勇，承包方系锦轩公司，根据合同的相对性原理，本案装修合同的当事人为唐勇及锦轩公司，相应的权利义务也应由唐勇及锦轩公司享有及承担。虽然曹映和系锦轩公司的股东，并在装修合同上签字、接收装修工程款及联系装修事宜，但并无证据证明曹映和具有共同履行合同及承担责任的意思表示，故唐勇要求曹映和与锦轩公司共同承担责任的诉讼请求无事实及法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第一百零七条、第一百一十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除唐勇、江阴锦轩装饰装潢工程有限公司于2018年8月13日签订的装修工程施工合同书；二、江阴锦轩装饰装潢工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内退还唐勇未完工部分装修款171882元；三、江阴锦轩装饰装潢工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿唐勇损失147600元；四、江阴锦轩装饰装潢工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付唐勇公证费、评估费等合计8440元；五、驳回唐勇的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6220元、公告费600元，合计6820元（唐勇已预交），由江阴锦轩装饰装潢工程有限公司负担，于本判决发生法律效力之日起十日内直接支付给唐勇。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省无锡市中级人民法院预交上诉案件受理费。审 判 长  丁 蔚人民陪审员  夏明华人民陪审员  祁平芳二〇二〇年十月十九日书 记 员  陶施佳附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。2.《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。3.最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。4.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。