江西省永丰县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）赣0825民初1986号 原告：吉安政新红建筑劳务有限公司。 法定代表人：邓威，公司董事长。 委托诉讼代理人：刘桂英，江西阳丰律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人：邓祖群，该公司员工，特别授权。 被告：实实在在集团（江西）药业有限公司。 法定代表人：李传炳，公司总经理。 原告吉安政新红建筑劳务有限公司与被告实实在在集团（江西）药业有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2020年9月12日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告吉安政新红建筑劳务有限公司法定代表人邓威及其委托诉讼代理人刘桂英、邓祖群到庭参加诉讼，被告实实在在集团（江西）药业有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告吉安政新红建筑劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付工程款270379元；2、依法判令被告支付原告所欠工程款滞纳违约金105447.81元（违约金按每月3%计算，从2019年8月1日起计算至付清款日止）；3、依法判令被告支付原告停工损失240000元；4、依法判令被告支付原告桩机出场费50000元；依法判令被告支付原告诉讼费、律师费等综合费用30000元。事实和理由：原告承包了被告公司生产车间、办公楼、宿舍楼等工程项目的静压PHC预应力管桩工程，双方于2018年11月4日签订了《静压桩基础工程承包合同》，该合同对工程名称、工程范围、工程合同价款、工程款支付办法、合同工期及违约责任等事项进行了约定。合同签订后，原告按约对施工工程项目进行施工。按合同约定施工工期为45天，自2018年11月4日至2018年12月19日止，但因被告原因导致工程延期至2019年3月29日完工，造成原告停工120天，被告应按合同约定承担原告停工期间现场施工人员的生活费、人工工资及桩机台班费等停工损失按每日2000元计算。原告完工且桩基验收合格后，被告并未按合同约定支付工程款。原告施工的总工程款为1070379元，被告支付原告工程款80万元，尚欠原告工程款270379元。原告多次向被告催促付款未果，故按双方签订的合同第十二条第4点“因甲方拖欠工程款引起诉讼，甲方同意承担乙方的诉讼费、律师费、执行费及差旅费等所有的综合费用计人民币叁万元，所欠工程款按每月向乙方支付滞纳违约金”的约定，被告应承担所欠工程款的滞纳金及诉讼费、律师费等综合费用3万元。为维护原告合法权益，诉至法院，望判如所请。 被告实实在在集团（江西）药业有限公司未答辩。 原告吉安政新红建筑劳务有限公司为支持其诉讼请求，向法院提供了以下证据： 证据一、承包合同一份，拟证明原告与被告于2018年11月4日签订了一份承包合同，合同对工程的名称、范围、合同价款、工程款的支付办法、合同的工期及违约责任进行了约定； 证据二、永丰实实在在工地管桩发货清单及吉安千秋实业有限公司管桩发货单各一份，拟证明原告的总工程款1070379元，其中总材料款1038127元，总送桩劳务费32252元； 证据三、施工记录表一组，拟证明原告为被告工程总送桩量是806.3米。 被告实实在在集团（江西）药业有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为其放弃举证和质证的权利。 综合原告的举证以及对各项证据的分析与认定，本院确认本案法律事实如下： 2018年11月4日，原告吉安政新红建筑劳务有限公司与被告实实在在集团（江西）药业有限公司签订了《静压桩基础工程承包合同》，该合同对工程名称、工程范围、工程合同价款、工程款支付办法、合同工期及违约责任等事项进行了约定。合同签订后，原告按约对施工工程项目进行施工。自2018年11月6日至2019年3月25日，吉安千秋实业有限公司向被告实实在在集团（江西）药业有限公司工地发送管桩共47批次，500A管桩1389米、短桩301米；400A管桩3939米，短桩1429米；300A管桩295米，短桩48米。47张管桩发货单上均有被告实实在在集团（江西）药业有限公司的工地代表或法定代表人签收，静力压桩施工记录35张均有监理单位金红卫签字。 本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。一、关于工程量问题。本案中，原告吉安政新红建筑劳务有限公司与被告实实在在集团（江西）药业有限公司签订《静压桩基础工程承包合同》，约定工程结算价，但是双方未按合同进行结算，现该工程已停建。原告吉安政新红建筑劳务有限公司依据有被告实实在在集团（江西）药业有限公司工地收货人签字对管桩材料验收签字认可的吉安千秋实业有限公司《管桩发货单》来确定被告实实在在集团（江西）药业有限公司使用管桩的数量即管桩的工程量：300mm管桩295米，其中短桩48米；400mm管桩3939米，其中短桩1429米；500mm管桩1389米，其中短桩301米。根据双方签订的《静压桩基础工程承包合同》第四条第1点“工程结算单价：直径300mm管桩115元/米，400mm管桩170元/米，500mm管桩225元/米”和第8点“因地质原因需采用8米（含8米）以下的短桩，每米另外增加短桩费300mm桩8元，400mm桩12元，500mm桩15元”约定，计算原告吉安政新红建筑劳务有限公司为被告实实在在集团（江西）药业有限公司工地施工的管桩材料款（含人工工资）为1038127元。同时，原告吉安政新红建筑劳务有限公司依据有监理单位签字认可的《静力压桩施工记录》，确定原告总送桩量为806.3米，根据《静压桩基础工程承包合同》第四条第9点约定：总送桩工程款：806.3米×40元/米=32252元。庭审中，原告吉安政新红建筑劳务有限公司自认被告实实在在集团（江西）药业有限公司已付工程款800000元，据此，原告吉安政新红建筑劳务有限公司请求被告实实在在集团（江西）药业有限公司支付工程款270379元的诉讼请求，事实清楚，不违反法律规定，本院予以支持。 二、关于滞纳违约金问题。原告与被告签订的《静压桩基础工程承包合同》第五条第3点约定，工程完工时应付至总工程款的80%，余款在桩基础验收合格后90天内一次性付清。第十二条第4点约定，所欠工程款按每月3%向乙方支付滞纳违约金。《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第17条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。本案中，原告与被告对工程款未进行结算，工程也未完全完工，原告也未提供桩基础验收合格的时间。因此，对于原告请求被告支付所欠工程款按每月3%向乙方支付滞纳违约金105447.81元的诉讼请求，本院不予支持。 三、关于原告损失问题。原告与被告签订的《静压桩基础工程承包合同》第十二条第2点约定，施工期间，甲方未按约定支付工程款，乙方有权停工待款，停工造成的一切损失均由甲方承担，且甲方按每台桩机每个工作日人民币2000元补偿乙方停工损失，工期相应顺延。第十一条第1点约定，因甲方原因导致的工程永久性停建，或因地质影响改变静压桩设计方案，甲方同意另行承担乙方设备的出场费50000元。第十二条第4点约定，因甲方拖欠工程款引起的诉讼，甲方同意承担乙方的诉讼费、律师费、执行费及差旅费等所有的综合费用计30000元。工期为45天，从2018年11月4日至2018年12月19日。实际结束施工时间2019年3月29日，桩机出场时间为2019年4月24日。原告认为因甲方倒闭原因导致工程停工达120天造成原告停工期间现场施工人员的生活费、误工费、桩机台班费等损失，被告应支付停工损失按每天2000元计算240000元，以及请求被告支付桩机出场费、支付律师费等均是针对被告违约为前提的诉讼请求。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。综合全案，本院酌情认定原告的损失80000元。 据此，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百八十三条、第二百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告实实在在集团（江西）药业有限公司应于本判决生效后十日内支付原告吉安政新红建筑劳务有限公司工程款人民币270379元； 二、被告实实在在集团（江西）药业有限公司应于本判决生效后十日内支付原告吉安政新红建筑劳务有限公司停工、桩机出场费、律师费等损失80000元； 三、驳回原告吉安政新红建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10758元，减半收取5379元（原告已预交），由被告实实在在集团（江西）药业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省吉安市中级人民法院。 审判员  陈少龙 二〇二〇年十月二十八日 书记员  钟佳倩 附：法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用 第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 温馨提示：权利人申请执行的期限为二年，逾期不申请执行，视为放弃，即丧失向法院申请执行的权利。