西安市未央区人民法院民 事 判 决 书（2019）陕0112民初2566号 原告（反诉被告）西安西航集团铝业有限公司。住所地：西安市未央区徐家湾。统一社会信用代码91610112729945623L。法定代表人陈春，董事长。委托代理人陈玮，北京德恒（西咸新区）律师事务所律师。委托代理人安晓娟，北京德恒（西咸新区）律师事务所实习律师。被告（反诉原告）陕西华帝龙置业有限公司。住所地：陕西省西安市未央区附近。统一社会信用代码916100006237492964。法定代表人朱振平，总经理。委托代理人胡小青，陕西云德律师事务所律师。委托代理人张月青，陕西云德律师事务所实习律师。原告西安西航集团铝业有限公司与被告陕西华帝龙置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人陈玮、安晓娟，以及原委托代理人何婷，被告委托代理人胡小青、张月青，以及原委托代理人曹佳颖均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2014年9月24日,其与被告签订《建筑安装工程分包施工合同幕墙施工合同》，承包了被告的永恒大厦玻璃幕墙、石材幕墙等工程，工程总价款为总价包干，共计17993591.54元。其实际完成玻璃幕墙部分，石材幕墙部分被告交由第三方完成。2017年9月4日，永恒大厦整体竣工并验收，但被告仅支付其工程款680万元。诉请：被告支付工程欠款3992184.68元，支付利息223340.56元（以3992184.68元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2017年9月4日暂计算至2018年11月2日，要求计算至工程款实际付清之日）；诉讼费由被告承担。审理期间，原告变更诉讼请求为：被告支付工程欠款3203053.79元，并以此款为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，承担自2017年9月4日至2020年9月4日的利息463197.17元，利息计算至欠款付清之日；被告向其赔偿工程利润损失60万元。被告辩称，2014年9月24日,其与原告签订的《建筑安装工程分包施工合同幕墙施工合同》，约定原告施工的工程总价款为17993591.54元。但原告未经其允许擅自将部分工程分包、转包给他人施工。经双方二次协商，才于2016年4月15日重新签订了《建筑安装工程分包施工合同幕墙施工合同》，合同总价变更为9933261.11元。原告主张的工程利润损失，仅是不确定的期待权，并非既得权，无权向其主张。由于原告的施工存在严重质量问题，多次发生高空坠落事故，存在极大的安全隐患，至今未达到验收标准，未进行验收和结算，付款条件尚不具备，不存在逾期付款的情形。反之，其一直催促原告尽快修复工程所存在的质量问题，并要求及时提供检测报告，原告却置之不理。原告在施工过程中存在多次违规，其多次向原告送达罚款通知单，罚款金额57万元应从剩余工程款中扣除。即使其要承担付款责任，其应向原告支付的最后工程款为1596179.226元。综上，原告要求其支付剩余工程款及利息，缺乏事实和法律依据，依法应予驳回。反诉原告诉称，经鉴定机构对反诉被告施工工程质量进行鉴定，确认存在质量问题。根据《建筑安装工程分包施工合同幕墙施工合同》的约定，应扣除工程总价的10%。反诉诉请：反诉被告支付因工程质量问题的违约金1000102.687元；反诉费由反诉被告承担。反诉被告辩称，2017年9月4日，反诉原告组织勘察、设计、施工、监理单位对涉案工程进行了验收。其作为承包单位之一，参与了验收，所施工的工程经验收合格。至于反诉原告提出的质量问题，属于工程质保期内出现的问题，其同意承担维修责任。故，反诉原告的反诉请求不成立，应当依法予以驳回。经审理查明，2014年9月24日,原告（乙方、承包人）与被告（甲方、建设方）签订《建筑安装工程分包施工合同幕墙施工合同》，约定甲方将其永恒大厦约1.35万㎡的幕墙工程以包工包料方式总发包给乙方施工，不允许乙方进行分包或转包；合同总价款为17993591.54元，总价的计价依据是双方共同确认的玻璃幕墙二次深化设计外装施工图内容；付款方式为：乙方垫资施工至龙骨和框料安装完毕止为第一阶段，该阶段垫资费，待乙方所有承包项目验收合格后一年内分三次支付（含5%保修金），不计利息。龙骨和框料以后的施工分项工程量为第二阶段，按甲方确认的工程量扣除龙骨和框料后乙方实际工程形象进度的总额100%支付；甲方每次付款前，乙方必须提供应付款等额税务发票；乙方对不合格部分的工程，按要求进行返工修改，并应承担返工修改费用;竣工日期为乙方完成所有施工并经甲方、总承包方、监理单位等核验且各方验收通过签字的日期；质保期两年，自工程竣工验收合格之日起算，质保期满后，若无质量问题，30日内质保金无息返还，如有质量问题，扣除因质量问题造成的维修费及甲方损失后，剩余质保金一次性返还；工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的20%；如出现质量问题以及违反合同其他约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-5%承担违约金。双方委托代理人均在合同上签名并加盖了公司印章。合同签订后，原告于2015年底进场施工。2017年9月4日，包括原、被告在内的建设单位、施工单位、监理单位等均在《建设工程竣工验收报告》上签字盖章，确认施工单位的竣工项目符合设计规范要求、履行合同所有条款、资料齐全，验收合格。2017年10月13日，原告向被告递交“工程造价决算审定表”及“工程合同项目决算汇总表”，确认合同价为9933261.11元，送审价为10792184.68元。被告已支付原告工程款680万元。由于双方对原告完成的工程总价不能达成共识，被告认为原告施工工程质量不符合要求。原告遂申请工程造价鉴定；被告则申请工程质量鉴定。陕西顺达建设工程咨询有限责任公司作出顺管鉴字（2019）003号《工程造价鉴定意见书》以及“关于‘永恒大厦玻璃幕墙项目’异议书回复”，鉴定意见为：原告完成的图纸内工程造价为9375199.14元，图纸外增加的工程造价为627854.65元，合计造价为10003053.79元。经质证，原告对上述鉴定结论无异议；被告对图纸内工程造价9375199.14元无异议，对原告施工了图纸外增加的工程项目的事实无异议，但提出该部分工程没有在合同及报价单中体现，认为造价627854.65元不应计入工程总造价。西安高新建设监理有限责任公司作出西高监鉴字（2020）第004号《建筑工程司法鉴定意见书》，鉴定意见为：幕墙质量存在以下问题：1、幕墙设计图纸中相关构造部位设计不符合规范要求；2、幕墙开启窗安装工艺不符合相关规范要求；3、推拉窗安装不符合相关规范强制性条文要求；4、幕墙局部密封措施不符合相关规范要求；5、幕墙部分开启窗五金件安装不符合规范要求。维修费用为4.15万元。被告对上述鉴定意见无异议；原告认为上述有部分质量问题属于超过质保期的问题，同意从质保金中扣减维修费。庭审中，原告明确诉讼请求为：被告支付工程欠款3203053.79元（10003053.79元-680万元），并以此款为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，承担自2017年9月4日至2020年9月4日的利息463197.17元，利息计算至欠款付清之日。由于被告将石材幕墙部分交由第三方完成，造成其利润损失，应按该部分工程的10%赔偿其利润损失60万元。被告提交2016年4月15日重新签订的《建筑安装工程分包施工合同幕墙施工合同》，该合同约定总价款为9933261.11元；工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的10%；付款方式为：甲方在4月25日前支付乙方100万元材料款，5月15日前再支付乙方100万元工程进度款，工程竣工前支付200万元进度款，工程交付验收后10日内，支付工程款至暂定价的85%，待工程完成最终决算，支付工程款至决算价的95%,余5%作为工程保修金，保修期满10日内一次性无息付清。双方均未在该合同上签字盖章，原告对该合同不予认可。但是原告在其提交的“工程造价决算审定表”中确认合同价为9933261.11元,此价款系该合同约定造价。上述事实，有《建筑安装工程分包施工合同幕墙施工合同》，《建设工程竣工验收报告》，“工程造价决算审定表”、“工程合同项目决算汇总表”，顺管鉴字（2019）003号《工程造价鉴定意见书》、“关于‘永恒大厦玻璃幕墙项目’异议书回复”，高监鉴字（2020）第004号《建筑工程司法鉴定意见书》等证据以及双方当事人陈述在卷佐证。本院认为，原、被告平等自愿签订的《建筑安装工程分包施工合同幕墙施工合同》，系双方真实意思表示，内容与法不悖，应为有效。原告履行了施工义务，其施工造价由顺管鉴字（2019）003号《工程造价鉴定意见书》、“关于‘永恒大厦玻璃幕墙项目’异议书回复”予以确认。原、被告双方对鉴定结论均无异议，该鉴定报告可以作为处理案件的依据。被告对原告施工了图纸外增加的工程量的事实无异议，理应支付相应的工程款。故原告实际完成的工程造价为10003053.79元（图纸内造价9375199.14元+图纸外增项627854.65元），被告已支付原告工程款680万元，原告要求被告支付剩余工程款3203053.79元，依法有据，应予支持。关于原告要求被告给付其未施工部分的利润损失60万元,双方虽未在2016年4月15日重新签订的《建筑安装工程分包施工合同幕墙施工合同》上签字盖章，但是原告在其提交的“工程造价决算审定表”中确认合同价为9933261.11元,此价系该合同约定造价，足以证明原告认可了该合同关于工程范围和工程造价的约定，再要求被告按2014年9月24日的合同约定施工范围和造价承担未施工部分的利润损失，依法无据，不予支持。双方对高监鉴字（2020）第004号《建筑工程司法鉴定意见书》无异议，该鉴定意见，可以作为处理案件的依据。根据该鉴定意见，原告完成的工程存在质量问题，应承担维修费4.15万元。原告施工存在质量问题，构成违约，要求被告支付欠款利息，本院不予支持。被告未按合同约定付款，亦构成违约。鉴于原告施工的工程出现了质量问题，应按合同中关于如出现质量问题，被告可视具体情况，要求原告按合同总价款的1%-5%承担违约金的约定，结合双方均存在违约的情节，酌情由原告向被告支付违约金10万元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下: 一、被告陕西华帝龙置业有限公司自本判决生效之日起十五日内给付原告西安西航集团铝业有限公司工程款3203053.79元。二、原告西安西航集团铝业有限公司自本判决生效之日起十五日内给付被告陕西华帝龙置业有限公司维修费4.15万元。三、原告西安西航集团铝业有限公司自本判决生效之日起十五日内给付被告陕西华帝龙置业有限公司违约金10万元。四、驳回原告西安西航集团铝业有限公司的其余诉讼请求。五、驳回被告陕西华帝龙置业有限公司的其余反诉请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费40930元，鉴定费96337元，合计137267元（原告已预交），由被告承担案件受理费32424元，鉴定费76337元，合计108761元，与上述付款时间一并给付原告。原告自行负担案件受理费8506元，鉴定费2万元。反诉费6900元，鉴定费13万元，合计13.6万元（被告已预交），由原告承担案件受理费6000元，鉴定费13万元，合计13.6万元，与上述付款时间一并给付被告，被告自行负担案件受理费900元。                                                                        如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。  审  判  长  王  琦 人民陪审员  王中琴人民陪审员  郭邦平   二○二〇年十月九日 书  记  员  叶  娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1