江苏省徐州市贾汪区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0305民初690号 原告：贾汪区大泉蚂蚁森林室内装修工作室，住所地徐州市贾汪区世纪明珠装饰家具市场**，统一社会信用代码92320305MA1W4BRQ4P。 负责人：吕正，该工作室经营者。 委托诉讼代理人：于水，徐州市贾汪区佩剑法律服务所法律工作者。 委托诉讼代理人：张勇，江苏尊鼎力律师事务所律师。 被告：贾汪区大泉三余酒肆饭店，住所地徐，住所地徐州市贾汪区桃园路西侧门面房信用代码92320305MA1RMU62X2。 负责人：张敏，该饭店经营者。 委托诉讼代理人：高虎，江苏浩然风律师事务所律师。 委托诉讼代理人：闫建文，江苏彭城律师事务所律师。 原告贾汪区大泉蚂蚁森林室内装修工作室（以下简称蚂蚁工作室）与被告贾汪区大泉三余酒肆饭店（以下简称三余饭店）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案后，依法适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告蚂蚁工作室的负责人吕正及其委托诉讼代理人于水、张勇，被告三余饭店的负责人张敏及其委托诉讼代理人高虎、闫建文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告蚂蚁工作室向本院提出诉讼请求：1．请求判令被告支付装修款150,000元，违约金100,000元，共计250,000元；2．保全费1,770元，保全担保函服务费750元；3．本案诉讼费用由被告承担。诉讼过程中，原告蚂蚁工作室增加诉讼请求：请求判令被告支付合同之外增加项目所涉工程款67,800元。事实和理由：2019年6月，约定原、被告签订建筑装饰装修工程施工合同，由原告负责被告三余饭店的室内装修，合同约定工程总造价为400,000元，并约定：甲方未按期支付第二、三次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金工程造价的0.5%，第三次款于木工完工，油工、杂工进场时即付清工程总造价的80%即人民币120,000元，饭店装饰完毕后并投入使用，但被告仅支付250,000元后，便以无钱为由不再支付，至今尚欠尾款150,000元。被告的行为已经违约，应承担违约责任。现为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法判如所请。 被告三余饭店辩称，原告的诉求缺乏事实和法律依据，1、涉案工程款未到付款节点，依据合同第九条第三项、第十条第六项约定，工程应在验收后付款，若验收不合格原告方应当立即整改重新验收，但工程至今仍有大量问题原告未予整改，且原告至今未移交相关资料，同时依据第十条第四项被告所付工程款应以原告方设计财务开出的票据为准，被告至今未收到相关票据；2、未付工程尾款并非150,000元，依照合同约定尚有20,000元质保金未到返还期限，同时涉案工程仍有部分土建工程原告未进行施工，该部分费用应予以扣减；3、原告要求违约金无事实和法律依据，合同第十二条第四项约定的延期付款的责任违约金为空白，视为双方对延期付款的违约金没有约定，且被告不存在延期付款的问题，论证如2；4、涉案工程存在迟延交付问题，工程质量也存在严重问题，即便原告主张的工程余款事实存在，也应在原告维修之后双方就尾款问题另行协商，同时因原告方迟延交付工程，装修质量问题等违约行为被告已另行起诉，案号为2020苏03**民初1687号，被告系依法依约行使抗辩权，不存在违约行为；5、原告所谓的增项没有事实和合同依据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年6月4日，承包方蚂蚁工作室（乙方）与委托方三余饭店（甲方）签订了《建筑装饰修工程施工合同》，合同第一条工程概况约定了工程名称、地点、内、地点法等，工程承包方式为乙方包工、部分包料、甲方提供部分材料，工程期限70天，开工日期为2019年6月5日，竣工日期为2019年8月12日。合同第十条工程款支付方式约定，工程预算总造价（含税）为400,000元，合同签订后，甲方付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款总额的30%（包括定金）即人民币120,000元，工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程木工进场时，甲方再付给乙方报价单确定的总金额的20%（包括增加项目金额100%）即人民币80,000元，木工基本完成，油工、杂工进场时，甲方付给乙方第三期工程款，即报价单确定总额的30%（包括增加项目金额100%）（即付清工程总造价的80%）即人民币120,000元，甲方所付工程款以乙方财务部、设计部开出的票据为准，施工及安装竣工验收后应付15%的工程款（95%的工程款），结算完毕，装修质量缺陷保证金按总工程造价的5%计算，缺陷质量保证期为12个月，从工程竣工验收合格签字确认之日起计算。保修期满后，如无质量问题，甲方应在一周内付清质量保证金（不计利息）。即人民币60,000元。工程验收后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后七日后如未有异议，即视为同意支付给乙方的工程的尾款。工程进度与付款进度发生不同步矛盾时，双方可以协商，协商不成的甲方应按实际完成的并经甲方或者甲方指定验收单位验收合格的工程量付工程款。为保证甲、乙双方利益，各项工程款由甲方交到乙方财务部门，盖有乙方财务章的收据为有效付款凭证。工程款全部结算后，乙方向甲方开具正式统一发票，相关税费由乙方承担。合同第十二条违约责任约定，合同甲乙双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，收到惩罚或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给予对方造成的经济损失。甲方未按期支付第二、第三次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金工程造价的0.5%元。由于乙方原因，工程质量达不到甲、乙双方约定的质量标准，由乙方负责修理，修理费用由乙方承担，工期不予顺延。由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程造价的0.5%违约金。合同另对其他事项作出了约定。 合同签订后，原告对涉案工程进行了施工。被告三余饭店经营者张敏于2019年6月5日向原告蚂蚁工作室经营者吕正名下江苏农村商业银行账户内转入120,000元、于2019年8月5日向吕正名下江苏农村商业银行账户内转入80,000元、2019年9月12日向吕正转入50,000元，合计250,000元。 另查明，涉案工程已使用。被告三余饭店就工程质量等问题已另案提起诉讼，案件尚在审理过程中。 以上事实，有建筑装饰装修工程施工合同、江苏农村商业银行账户交易明细表、微信聊天记录截屏及原、被告的当庭陈述等证据证实，本院予以确认并在卷佐证。 本院认为，本案案涉工程已投入使用，原告要求被告支付工程款，应当予以支持。参照合同约定及原被告的陈述，涉案工程总造价为400,000元，被告已付工程款250,000元，原告要求被告支付装修款150,000元，本院予以支持。关于原告蚂蚁工作室主张的合同外增加项目的工程款67,800元，未有相应证据证实，本院不予确认。关于原告主张的违约金，被告提出工程存在迟延交付、质量存在严重问题等情形，认为其系依法依约行使抗辩权，本院认为，被告三余饭店已就案涉工程质量问题等提起了诉讼，案件尚在审理过程中，因涉案工程质量等问题尚未明确，对于原告主张的违约金本案暂不予支持。 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十六条之规定，判决如下： 一、被告贾汪区大泉三余酒肆饭店应自本判决发生法律效力之日起十日内向原告贾汪区大泉蚂蚁森林室内装修工作室支付装修款150,000元； 二、驳回原告贾汪区大泉蚂蚁森林室内装修工作室的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6,067元，保全费1,770元，共计7,837元，由原告贾汪区大泉蚂蚁森林室内装修工作室负担2,767元，由被告贾汪区大泉三余酒肆饭店负担5,070元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于徐州市中级人民法院。 审 判 长  郭海玲 人民陪审员  周 芳 人民陪审员  庄 娜 二〇二〇年十月九日 书 记 员  李 治