浙江省苍南县人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0327民初4900号原告：徐贤右，男，1989年3月1日出生，汉族，住苍南县。委托诉讼代理人：苏传开，苍南县精诚法律服务所法律工作者。被告：温州市联达房地产开发有限公司，统一社会信用代码91330327087377336T，住所地苍南县灵溪镇幸福阳光家园****。法定代表人：郑庆湘。原告徐贤右与被告温州市联达房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年9月3日立案后，依法适用简易程序，并于2020年10月15日公开开庭进行了审理。原告徐贤右及其委托诉讼代理人苏传开到庭参加诉讼，被告温州市联达房地产开发有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告徐贤右向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付逾期交房违约金1671.28元（以759674元为基数，自2018年8月9日起至2018年9月21日止，按日万分之零点五计算）；2.判令被告向原告支付逾期办证违约金10483.5元（以759674元为基数，自2019年3月8日起至2019年7月24日，按日万分之一计算）；3.案件受理费由被告承担。在审理过程中。原告撤回第一项诉讼请求。事实和理由：2016年9月14日，原告与温州市联达房地产开发有限公司签订一份《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买坐落于苍南县××镇工业园××幢××室，单价为每平方米8680元，总价款759674元。签订合同后，原告依约支付了全部购房款，被告应于2018年8月8日前向原告交付经验收合格的商品房。被告在2019年3月7日前向原告交付取得土地、房屋权属证书，并约定逾期交房应承担违约责任，逾期超过90日，自合同约定的最后期限的第二日起按日向原告支付已交房屋价款万分之0.5的违约金，合同继续履行，对逾期办证违约金，自约定之日起180日出卖日交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的每日万分之一计算违约金，被告直至2018年9月22日才以手机短信方式通知原告交房，被告自约定的2018年8月9日起至2019年9月21日止，逾期44天。2019年7月25日办理不动产权属证书，逾期期间自2019年3月8日至2019年7月25日止，逾期138天。被告应支付逾期交房违约金1671.28元，逾期办证违约金10483.5元。原告向被告要求支付违约金，但被告拒绝支付。为此，原告诉至本院，请求支持其诉讼请求。温州市联达房地产开发有限公司未作答辩，也未提供证据材料。徐贤右在本院指定的举证期限内提交了以下证据：1.原告身份证，用以证明原告主体资格；2.被告企业信息，用以证明被告的主体资格；3.商品房买卖合同，用以证明双方签订商品房买卖合同，对于商品房买卖合同重要条款达成协议；约定被告在2018年8月8日前交房，在2019年3月7日之前办理不动产权属证书，逾期交房，以购房的价款为基数，按照房屋买卖价款的万分之0.5计算违约金，逾期办理不动产权属证书，以购房价款为基数按照万分之一计算违约金；4.购房票据、借款合同，用以证明原告已支付全额购房款的事实；5.不动产权证书，用以证明被告逾期办理不动产权属证书的事实。对原告提供的上述证据，经庭审出示质证，并经审查，本院认为原告提供的证据，形式来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对此，本院予以确认，可以作为认定本案相关事实的依据。本院经审理认定事实如下：2016年9月14日，原告徐贤右作为买受人与被告温州市联达房地产开发有限公司作为出卖人签订一份《商品房买卖合同》（合同编号：201690014390010），约定：原告向被告购买坐落于苍南县××镇××期××第1幢601室房屋，建筑面积为87.52平方米，单价为8680元／平方米，总价款为759674元。合同约定面积与产权登记面积有差异的，面积误差比绝对值在3%以内的，据实结算房价款。买受人已支付的定金转入首付款，不足部分当天应予补齐，剩余购房款通过银行贷款或公积金贷款方式支付。合同第九条约定：出卖人应当在2018年8月8日前，将符合各项条件的商品房交付买受人使用：建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件……；但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2.因政府交地延迟、市政配套不齐等非出卖人原因导致出卖人不能按照合同约定时间交房，出卖人可据实延期，相应交房时间以出卖人书面通知为准；3.施工中遇到重大技术问题而导致开发建设期延长的情况，需温州市建设主管部门出示的书面证明为依据。合同第十条约定：除本合同第九条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之0.5的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同……。合同第十六条约定：…出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明。出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》。出卖人承诺于2019年3月7日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人。买受人自行办理该商品房转移登记。出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书，双方同意按照下列约定处理：1.约定日期起180日内，出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的每日万分之一承担违约责任……。合同签订后，原告按约向被告履行了购房款项支付义务。因涉案房屋实际建筑面积为87.51平方米，原告实际向被告支付了购房款759587元。现涉案房屋产权登记在原告徐贤右的名下。本院与其他同系列案件所查明的事实：2018年8月15日，苍南工业园区管理委员会作出的主任办公会议抄告单载明，因幸福阳光小区污水管网未纳入工业园区污水主管网，小区难以通过环保及竣工验收，幸福阳光曾多次向管委会报告希望能尽快启动市政污水管网工程，会议同意委托温州华拓建设工程有限公司实施苍南工业园区山海大道、海峡大道污水管网横穿道路工程。该工程于2018年9月份开始施工。幸福阳光小区接市政污水总管道，于2018年9月份接通。被告于2018年9月22日通知原告交付案涉房屋。涉案房屋于2019年7月25日办理了不动产权初始登记。本院认为，原、被告双方签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定为合法有效，对双方均具有约束力。根据合同约定，出卖人承诺于2019年3月7日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书，交付给买受人，而本案涉案房屋于2019年7月25日办理了不动产权初始登记，已构成违约。原告主张被告支付逾期办证违约金，理由正当，本院予以支持。原告撤回部分诉讼请求，系其法律规定的范围内自行处分自己的诉讼权利，应予准许。关于逾期办证违约金，原告主张自2019年3月8日起计算至2019年7月24日止的违约金应为10482.3元（759587元×日万分之一×138日），对原告超出诉讼请求部分，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、温州市联达房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付徐贤右逾期办证违约金10482.3元；二、驳回徐贤右的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费62元，减半收取计31元，由温州市联达房地产开发有限公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。审 判 员 陈诗意二〇二〇年十月二十一日代书记员 黄 栋?相关法律条文链接：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额外的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。……《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条……当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。