云南省昆明市盘龙区人民法院民 事 判 决 书（2020）云0103民初6505号原告：张义艳，女，汉族，1995年8月4日生，住云南省昭通市镇雄县。委托诉讼代理人：马春晓，云南典传（威信）律师事务所律师。特别授权代理。被告：云南你家我家装饰设计有限公司，住所地为云南省昆明市盘龙区北京路延长线银座office公园写字楼3-4号。法定代表人:秦僖磷。被告：秦僖磷，女，汉族，1989年12月8日生，住云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。原告张义艳诉被告云南你家我家装饰设计有限公司（以下简称：你家我家公司）、秦僖磷合同纠纷一案，本院于2020年7月15日受理后，依法适用普通程序，实行独任审判，于2020年10月12日公开开庭进行审理。原告的委托诉讼代理人马春晓到庭参加诉讼，被告你家我家公司、秦僖磷经本院传唤未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院判令解除原告与被告你家我家公司于2019年9月24日签订的《你家我家装饰设计装修合同》；2、请求人民法院判令二被告共同向原告退还房屋装修款人民币68000元（以下均为人民币）；3、请求人民法院判令二被告共同向原告支付违约金12450元；4、本案诉讼费、公告费由被告承担。事实与理由：2019年9月24日，原告与被告你家我家公司共同签订了《你家我家装饰设计装修合同》一份（以下简称“装修合同”)，合同签订后，被告你家我家公司指派了工作人员秦向东与原告对接，负责合同履行。装修合同中，原被告双方就工程地址、工程内容、工期、工程价款、违约责任等约定清楚。其中约定的工程地址为昆明市盘龙区俊发城紫薇苑1-4103室，约定的工期为60天，工程总价款为83000元。在合同履行的过程，原告按照被告的要求支付了相应的装修款（共计支付了68000元），但被告却没有按照装修合同的约定及原告的要求进行施工，导致大量材料损失，房屋结构混乱，未能在约定的竣工日期2019年12月25日完成装修义务。此后原告多次找到被告协商处理，要求被告解除合同并退还所交装修款，被告答应退款，但至今未履行退款义务。现如今，所装修的房屋仍处于脱料、窝工、停工状态，整个房屋均需要从新设计施工。原告认为，被告延误工期超过半年之多，经原告多次催告后也未继续履行合同义务，其行为已构成违约，给原告造成了大量的经济损失。合同解除后，被告应当向原告退还所交装修款，并承担违约责任。因被告你家我家公司为一人有限责任公司，被告秦僖磷系公司唯一股东，且其出资为认缴出资，依法应当在其出资范围对公司承担连带责任。故原告诉至法院主张权利。二被告未到庭亦未提交书面答辩意见。原告为证明其诉讼请求，向本院提交《你家我家装饰设计装修合同》、微信转账截图、微信聊天记录截图、照片、工商登记信息。二被告未提交证据。经审查，本院对原告提交的证据中照片，无法确定拍摄地点及时间，真实性不予确认；对其余证据真实性予以确认。二被告未提交证据。对原告提交证据欲证明目的，本院待后综合评判。本院经审理认定事实如下：2019年9月24日，原告（甲方）与被告你家我家公司（乙方）签订《你家我家装饰设计装修合同》，约定甲方委托乙方进行居室装潢，工程地点为俊发城紫薇苑1-4103号，施工内容详见合同附件《家庭装潢施工内容单》和施工图；开工日期为2019年9月24日，竣工日期为2019年12月25日；工程价款为83000元；乙方指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务；如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，查举后均按违约处理；在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的15%作为违约金付给对方，因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿；如需终止合同，提出终止合同乙方要以书面形式提出，应按合同总价款的15%交付违约金，并办理终止合同手续。同日，原告及被告你家我家公司在平面布置图及家庭装潢施工内容单（主材）上签章签字确认。2019年9月21日，原告通过微信向昵称“方式”（微信号“tea6811”）的账号转款2000元，9月24日转款21000元，10月28日转款15000元，11月3日转款10000元，12月8日转款20000元。自2019年9月起，原告与昵称“方式”的账号有关于房屋装修及催促工期进度等聊天内容。2019年9月24日，昵称“方式”账号向原告发送内容如下：“2019年9月24日收到俊发城紫薇园客户装饰款23000元，合计9月24日共收到款项23000元。”；2019年12月向原告发送了内容为“家庭装潢施工内容单（主材）”、“家庭装潢施工内容单（基础）”的照片；2020年4月向原告发送内容如下：“我现在在那个材料市场，你现在能不能方便？就是我以前有个那个施工清单，就是上边的项目表……方便的话你帮我拍个照”，后原告向其发送了内容为“家庭装潢施工内容单（主材）”、“家庭装潢施工内容单（基础）”的照片。另查明，被告你家我家公司为自然人独自的有限责任公司，被告秦僖磷为该公司的法定代表人及持股100%股东，认缴出资比例100万元，出资时间为2049年4月12日。本院认为：原告与被告你家我家公司签订的《你家我家装饰设计装修合同》是双方真实意思表示，未违反法律行政法规禁止性规定，合法有效，双方均应按约履行自己的合同义务。原告向微信号“tea6811”的账号共转款68000元，根据该微信账号发送的信息内容，其对收到原告款项性质进行了确认，并向原告发送有被告你家我家公司签章的家庭装潢施工内容单，也向原告索要该内容单以确认装修项目，上述内容能够相互印证，可以证实该收款人为被告你家我家公司认可的合同款收款人，被告你家我家公司收到了原告支付的68000元合同款，其即对已完成相对应的装修内容负有举证责任，被告未举证证明其完成合同义务情况，应承担举证不能的法律后果。根据双方合同约定，竣工时间为2019年12月25日，被告你家我家公司未举证证明其按约完成合同内容，且从原告微信记录可以看出在原告催促后仍未完成，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；……”之规定，原告有权主张解除合同，故对原告主张解除双方签订的《你家我家装饰设计装修合同》的诉请，本院予以支持。对原告主张返还款项的诉请，本院认为，如前所述，被告未举证证明其履行合同情况，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”之规定，原告有权要求被告你家我家公司返还已收取款项68000元，故对原告该诉请本院予以支持。对原告主张的违约金，被告未按约完成合同义务确存在违约，但原告依据的违约金标准为一方擅自解除合同或一方终止合同的约定，并不适用原告主张的情形，双方对延期完工的违约责任未做约定，原告亦未提交证据证明被告违约行为给其造成的实际损失情况，故本院结合双方工期，支持自约定完工时间次日起，即2019年12月26日起至原告交纳的合同款退还之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。对被告秦僖磷的责任承担，本院认为，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”之规定，被告你家我家公司为自然人独资有限责任公司，本案被告秦僖磷为被告你家我家公司的100%控股股东，其未举证证明其财产独立于公司财产，故应对公司的债务承担连带清偿责任，故本院支持被告秦僖磷对被告你家我家公司对原告的债务承担连带清偿责任。据此,依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定,判决如下:一、解除原告张义艳与被告云南你家我家装饰设计有限公司于2019年9月24日签订的《你家我家装饰设计装修合同》；二、被告云南你家我家装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告张义艳装修款68000元，并支付该款自2019年12月26日起至还款退还之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；三、被告秦僖磷对被告云南你家我家装饰设计有限公司的上述债务承担连带清偿责任；四、驳回原告张义艳的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1811元，由被告云南你家我家装饰设计有限公司承担。如不服本判决，可于接到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。审判员  蒋煜二〇二〇年十月二十六日书记员  陈瑞