广东省东莞市第三人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1973民初9361号原告：霍映东，男，回族，1990年1月8日出生，住黑龙江省牡丹江市爱民区西海林街红松林小区**********，公民身份号码为231************71X。委托诉讼代理人：钟贤立，广东欧迪律师事务所律师。被告：东莞安众消防工程有限公司，住所地：广东省东莞市**************。法定代表人：姬某1。被告：姬某1，男，汉族，1984年11月20日出生，住山东省单县***************，公民身份号码为372************133。被告：李传兴，男，汉族，1980年8月20日出生，住广西荔浦县*************，公民身份号码为452************812。原告霍映东诉被告东莞安众消防工程有限公司（以下简称安众公司）、姬某1、李传兴建设工程合同纠纷一案，本院于2020年6月19日立案受理后，依法适用简易程序于2020年9月1日公开开庭进行了审理，后转为普通程序于2020年10月14日公开开庭进行了审理。原告霍映东及其委托诉讼代理人钟贤立到庭参加诉讼，被告安众公司、姬某1、李传兴经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告东莞安众消防工程有限公司签订的编号AZ-XG[2018]092101《消防工程合同》和编号AZ-XG[2018]113001《消防工程合同》；2.被告安众公司返还原告款项94980元；2.被告安众公司支付滞纳金14532.39元（1.以58150元为基数，按每日万分之三从2018年10月5日计算至2020年2月19日，为8757.39元；2.以50000为基数，按每日万分之三从2019年1月30日计算至2020年2月19日，为5775元）；4.被告安众公司向原告增加支付违约金40467.61元；5.被告姬某1、李传兴对被告安众公司的上述债务承担连带清偿责任；6.本案的诉讼费用由三被告承担。后原告变更诉讼请求为：1.解除原告与被告安众公司签订的编号AZ-XG[2018]092101《消防工程合同》和编号AZ-XG[2018]113001《消防工程合同》；2.被告李传兴返还原告款项43000元；3.被告李传兴支付违约金（违约金以43000元为基数，从2020年7月17日起，按照年利率24%计算至款项全部清偿为止）；4.被告安众公司、姬某1对被告李传兴的上述债务在43000元的债务范围内承担连带清偿责任；5.本案的诉讼费用由三被告承担。事实与理由：2018年9月22日，原告委托被告安众公司办理东莞市********有限公司（以下简称仁文培训公司）的消防工程，双方签订编号为AZ-XG【2018】092101的《消防工程合同》，约定由安众公司承揽案涉工程，工程总造价为58150元，施工期为2018年9月22日至2018年10月5日。原告按合同约定支付52335元。工期到期后，被告安众公司不但没有完工，而且以政策有变为由，要求原告增加费用，于是2018年11月30日，原告与被告安众公司签订AZ-XG【2018】113001《消防工程合同》，约定工程造价50000元，工期从2018年11月30日至2019年1月30日，原告按合同约定支付42645元。工期到期后，原告却迟迟没有收到工程竣工消防备案，原告催促被告安众公司，被告安众公司以各种理由推脱。被告安众公司的行为已严重违约，严重损害原告的合法权益。被告安众公司为一人有限责任公司，被告姬某1为被告安众公司的股东，应当对安众公司的案涉债务承担连带责。被告李传兴是被告安众公司的员工，代收了原告支付给被告安众公司的款项，应对被告安众公司的责任承担连带责任。被告安众公司、姬某1、李传兴未向本院发表辩论意见。本院经审理认定事实如下：2018年9月22日，仁文培训公司委托原告、被告李传兴作为安众公司的代表，签订了编号为AZ-XG【2018】092101的《消防工程合同》，约定安众公司为其安装消防自动喷水灭火系统工程、火灾自动报警系统相关工程，工程造价为58150元，工期自2018年9月22日至2018年10月5日。2018年11月30日，双方再次签订了编号为AZ-XG【2018】113001的《消防工程合同》，约定安众公司为其安装消防自动喷水灭火系统工程、火灾自动报警系统相关工程，工程造价50000元，工期从2018年11月30日至2019年1月30日。原告提交的银行转账记录显示其委托孙霞共向被告李传兴支付了工程款94980元。2020年6月17日，原告与被告安众公司、姬某1、李传兴签署了《调解协议》，约定：1.双方当事人同意由被告李传兴在2020年11月17日前向原告霍映东支付43000元以解决本案纠纷，原告霍映东放弃在本案中对三被告的其他诉请；2.上述款项分五期支付至如下账户（户名：孙霞，账户623*************414，开户行：中国建设银行东莞横沥汇丰支行），第一期于2020年7月17日前支付8600元，二期于2020年8月17日前支付8600元，第三期于2020年9月17日前支付8600元，第四期于2020年10月17日前支付8600元，第五期于2020年11月17日前支付8600元；3.如被告李传兴未按时足额支付上述款项，原告有权就剩余全部未付款项向法院申请强制执行，且被告李传兴应当按照年利率24%的标准以未付金额为基数支付违约金；4.被告安众公司自愿为被告李传兴在本金43000元的债务范围内承担连带责任担保。原告主张双方在签订《调解协议》时，事实上各方已经达成解除案涉两份《消防工程合同》的合意。另查，仁文培训公司于2020年8月11日成立，霍映东系仁文培训公司的股东及法定代表人。仁文培训公司出具《情况说明》称案涉两份《消防工程合同》的权利义务由霍映东享有和负担，对《调解协议》的内容以及霍映东诉请解除案涉两份《消防工程合同》没有异议。再查，本院依法传唤被告李传兴于2020年10月14日14时30分开庭，但是被告李传兴至10月14日14时45分仍未到达本院审判楼三楼民二庭开庭等候区。经查，被告李传兴于当天14时45分36秒才进入本院审判楼。以上查明事实有原告提交的两份《消防工程合同》、调解协议以及本院庭审笔录等附卷为证。本院认为，本案为建设工程合同纠纷。三被告经本院合法传唤，未按时到庭参加诉讼，视为放弃质证与辩论的权利，由此导致的不利法律后果由其自行承担。针对原告的诉请，本院分析如下：首先，原告代表仁文培训公司与被告安众公司签订案涉两份《消防工程合同》及与三被告签订《调解协议》时，仁文培训公司并未成立。在三被告未提出异议的情况下，案涉两份《消防工程合同》及《调解协议》中的合同权利义务应当归于原告。其次，原告与被告安众公司、姬某1、李传兴签署的《调解协议》系各方当事人真实意思表示，未违反法律法规强制性规定，合法有效，各方应当遵守。各方在签订《调解协议》时，事实上已经达成了解除案涉两份《消防工程合同》的合意，本院予以确认。再次，被告李传兴未按《调解协议》的约定在2020年7月17日前支付第一期款项8600元构成违约，原告有权要求其支付全部未付工程款43000元并按照年利率24%的标准自2020年7月17日开始支付违约金，被告安众公司亦应当按照约定为李传兴在43000元债务范围内向原告承担连带责任保证。最后，原告与安众公司、姬某1、李传兴签署《调解协议》时已同意放弃追究被告姬某1的责任，其在本案中再诉请被告姬某1对被告安众公司的上述保证责任承担连带责任没有依据，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第二十六条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、第二百五十三条之规定，本院缺席判决如下：一、确认原告与被告东莞安众消防工程有限公司于2018年9月22日签订的编号为AZ-XG【2018】092101的《消防工程合同》、2018年11月30日签订的编号为AZ-XG【2018】113001的《消防工程合同》于2020年6月17日已经解除；二、限被告李传兴于本判决发生法律效力之日起五日内向原告霍映东支付43000元及违约金（违约金自2020年7月17日起按照年利率24%的标准支付至实际清偿之日止）；三、被告东莞安众消防工程有限公司对被告李传兴的上述债务在43000元范围内承担连带清偿责任，被告东莞安众消防工程有限公司在承担上述保证责任后，有权向被告李传兴追偿；四、驳回原告霍映东的其他诉讼请求。如未按本判决书指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费875元，由被告李传兴、东莞安众消防工程有限公司共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审 判 长  黎中越人民陪审员  袁通敏人民陪审员  周小三二〇二〇年十月十五日书 记 员  叶佩儿刘洁附本案适用法律法规：1.《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2.《中华人民共和国担保法》第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。3.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。