河北省保定市莲池区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0606民初1944号 原告（反诉被告）：深圳城市建筑装饰工程有限公司天津分公司，住所地天津市河**围堤道**华盛广场A4-C。 负责人：韩建国，该公司经理。 委托诉讼代理人：熊贞云，天津聿盈律师事务所律师。 委托诉讼代理人：任毅，该公司员工。 被告（反诉原告）：保定市美庭家具制造有限公司，住，住所地保定市莲池区**乡**村西环北街**/div> 法定代表人：张永杰，该公司总经理。 原告（反诉被告）深圳城市建筑装饰工程有限公司天津分公司（以下简称深圳装饰）与被告（反诉原告）保定市美庭家具制造有限公司（以下简称美庭家具）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）深圳装饰的委托诉讼代理人熊贞云、任毅，被告（反诉原告）美庭家具法定代表人张永杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）深圳装饰向本院提出诉讼请求：请求依法判令1、被告（反诉原告）返还原告（反诉被告）货款540900元；2、被告（反诉原告）赔偿原告损失128650元；3、本案全部诉讼费由被告（反诉原告）承担。事实与理由：2019年5月31日，原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签署《购销合同》，约定原告（反诉被告）向被告（反诉原告）购买木门及木质品，合同总价款人民币1284391.80元，由被告（反诉原告）于签订合同之日起30日内开始送货至原告（反诉被告）指定地点开始安装。付款方式为：合同签订后，原告（反诉被告）向被告（反诉原告）支付工程总价款的30%作为预付款。产品出厂之前，原告（反诉被告）通知被告（反诉原告）进场安装，原告（反诉被告）向被告（反诉原告）支付工程总价款的50%进度款。如原告（反诉被告）在合同之日未能支付预付款，合同生效日期则顺延至预付款到达被告（反诉原告）账户之日开始生效。原告（反诉被告）按照合同约定履行了付款义务，共支付货款80万元，但被告（反诉原告）却未按合同约定供货，经原告（反诉被告）多次催促，被告（反诉原告）仍未履行，严重影响原告施工进度。截止至今，被告（反诉原告）仍未供货且不退还货款，被告（反诉原告）的行为已严重损害到原告的合法权益。原告（反诉被告）为保障自己合法权益，依据相关法律规定，向贵院提起诉讼，请求依法支持原告（反诉被告）诉讼请求。 被告（反诉原告）美庭家具辩称，1、原告（反诉被告）要求返还货款540900元，没有法律依据和事实理由，答辩方的加工厂已在合同约定的时间将货物送齐，并在原告（反诉被告）的监督下保质保量的安装完毕。项目现场就是事实，答辩方与加工厂负责人张海波通话录音可证实。2、原告（反诉被告）要求答辩方赔偿128650元，没有事实依据与理由，所有的一切损失与答辩方无关。原告（反诉被告）在付款方面，没有按约定的节点按时支付，迟迟不按合同履行付款之责。由此给答辩方产生的损失由原告（反诉被告）方承担赔偿责任。3、在买卖合同前，原告（反诉被告）与答辩方签订了工程材料采购人与材料供货协议书，应是原告（反诉被告）为了逃避合同义务，欺骗答辩方签署的，要求判令此协议无效，由原告（反诉被告）支付剩余款484391.8元；4、请求人民法院对于原告（反诉被告）的请求不予支持，一切由起诉产生的费用由原告（反诉被告）承担。 反诉原告（被告）美庭家具反诉称，2019年5月31日，反诉方与被反诉方签订了一份《购销合同》，合同总金额人民币1284391.8元，约定合同签订后被反诉方向反诉方支付合同总价款的30%作为预付款，可被反诉方迟迟不能支付，而且考虑到长期的合作关系反诉方催促加工厂并没有拖延备料生产，合同约定到了产品出厂之前，被反诉方向反诉方支付合同总价款的50%，可被反诉方迟迟不支付。而且考虑到合作关系在被反诉方虚假承诺没有付款情况下向工地陆续送货，直至工程现场安装完毕，其他任何责任与反诉方无关，反诉方要求被反诉方支付合同剩余款项。请求依法判决：1、被反诉人支付给反诉人合同款484391.8元和银行同期利息。2、被反诉人捏造事实，给反诉方造成了商业声誉的损害，故要求被反诉人赔偿10万元。3、本案全部诉讼费用由被反诉人承担。 反诉被告（原告）深圳装饰辩称，1、依法驳回反诉原告（被告）的全部反诉请求，双方签订的销售合同明确约定了反诉被告（原告）的交货时间，于签订合同之日起三十日内开始送货到反诉被告（原告）指定的地方，而合同约定的反诉被告（原告）支付货款的时间并不明确，反诉被告（原告）可以随时支付货款，反诉原告（被告）在反诉被告（原告）已经支付部分货款的前提下，却未按照合同约定提供货并进行安装，违约在先，在双方沟通的过程中，因反诉原告（被告）已经没有履行能力，双方达成协商一致，由反诉被告（原告）向案外人支付货款，由案外人向反诉被告（原告）供货，解除了原、被告之间的销售合同。根据合同法相关规定，合同解除后尚未履行的应终止履行，故本案中未支付的货款反诉被告（原告）不再支付，反诉被告（原告）多支付的货款反诉原告（被告）应当予以返还，因此反诉原告（被告）要求支付剩余货款及银行同期利息没有法律依据；2、反诉原告（被告）称反诉被告（原告）捏造事实造成商业声誉损害没有证据予以证明，也没有法律和事实依据；3、反诉原告（被告）毫无根据的提起反诉系滥用诉讼权利，其产生的费用由反诉原告（被告）承担。 经审理查明，2019年5月31日，深圳装饰（甲方）与美庭家具（乙方）签订《销售合同》，主要约定以下内容：一、产品明细（单开门、单开中条玻璃门等），合同总金额为1284391.8元。2、合同生效日期和付款方式合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的30%作为预付款。产品出厂之前，甲方通知乙方进场安装，甲方向乙方支付工程总价款的50%进度款。所有门安装完毕，经甲方验收合格确认3日内，甲方向乙方支付工程总价款18%，留2%作为质保金，质保期为2年，质保金至甲方验收合格之日起计算，满2年，在此期间乙方履行质保职责，甲方应将工程总价款2%的质保金及时支付给乙方。三、产品交货周期和验收标准3.1乙方于签订合同之日起30日内开始送货至甲方指定安装地点开始安装，本合同包括安装、五金及配套辅料。四、安装和保修范围4.1木门及其木质品交货后即可安装，具体安装进度根据现场情况确定。五、双方的权利和义务5.4双方确认采购的产品明细并签订合同后，即开始生产；5.5甲方现场如果不具备安装条件，经协商可以延期送货安装，乙方负责厂内保管甲方货物，但因此造成工期延误由甲方承担全部责任；如货送至甲方现场后，甲方不具备安装条件，甲方负责乙方所送货物的安保工作，在甲方工地内造成所购货物的丢失和损坏与乙方无关。七、违约责任乙方应在甲方符合安装条件30日内或甲方要求竣工日期内将木门安装完毕，逾期完工，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方损失。合同落款处深圳装饰与美庭家具签字盖章。合同签订后，美庭家具陆续自2019年6月10日至2019年9月12日，向深圳装饰汇款800000元。 以上事实有双方当事人当庭陈述及相关证据证实，本院予以确认。 本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实，或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。原、被告双方对于货物（木门）交接均表示没有交接明细，美庭家具将木门送至深圳装饰指定处后，深圳家具并不开具收到凭证。双方对送货以及接货的数量各执一词，且均未提交有效证据证明实际送货以及接货的数量，原告（反诉被告）与被告（反诉原告）应对其主张承担举证不能的法律责任，故对原告（反诉被告）的诉讼请求与反诉原告（被告）的反诉请求，本院均不予支持，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、驳回原告（反诉被告）深圳城市建筑装饰工程有限公司天津分公司的诉讼请求； 二、驳回反诉原告（被告）保定市美庭家具制造有限公司的反诉请求。 案件受理费4650元，保全费3270元，共计7920元，由原告（反诉被告）深圳城市建筑装饰工程有限公司天津分公司负担；反诉费4822元，由反诉原告（被告）保定市美庭家具制造有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省保定市中级人民法院。 审 判 长  霍 霞 审 判 员  孔巧娜 人民陪审员  王 珊 二〇二〇年十月二十七日 书 记 员  王 清