吉林省抚松县人民法院   民事判决书   （2020）吉0621民初276号   原告：新疆佳禾润环保工程有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市新市区安宁渠镇。   法定代表人：曹宝明，公司董事长。   委托诉讼代理人：朱玉华，吉林松江河律师事务所律师。   被告：银川铁狮环保设备有限公司，住所地宁夏银川市永宁县望远工业区。   法定代表人：高永强。   委托诉讼代理人：邢晓荣，宁夏颢振德律师事务所律师。   第三人：曹宝明，男，1968年5月8日出生，汉族，新疆佳禾润环保工程有限公司董事长，住河南省驻马店市。   原告新疆佳禾润环保工程有限公司与被告银川铁狮环保设备有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月8日立案。2020年1月20日，被告银川铁狮环保设备有限公司向本院提出关辖权异议申请，本院于2020年2月24日裁定驳回。2020年3月6日，被告银川铁狮环保设备有限公司提起上诉；2020年5月25日，吉林省白山市中级人民法院作出驳回上述的裁定。2020年6月10日，被告银川铁狮环保设备有限公司申请追加曹宝明最为第三人参加诉讼。本院追加后，依法适用简易程序，于2020年7月22日公开开庭进行了审理。原告新疆佳禾润环保工程有限公司法定代表人曹宝明、委托诉讼代理人朱玉华，被告银川铁狮环保设备有限公司委托诉讼代理人邢晓荣，第三人曹宝明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   新疆佳禾润环保工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判决银川铁狮环保设备有限公司工程款100万元；2.判决银川铁狮环保设备有限公司给付违约金30万元。事实与理由：2018年8月，中京建设集团有限公司承包抚松县融刚热力公司环保改造项目，并转包给银川铁狮环保设备有限公司施工。银川铁狮环保设备有限公司将其中的配套彩钢瓦房建设，交由新疆佳禾润环保工程有限公司承揽施工，并于2018年9月3日签订《脱硫配套彩钢瓦房建设合同》，约定合同价款为闭口价壹佰万元。合同签订后，新疆佳禾润环保工程有限公司按照合同要求购买各种施工材料，组织人员施工，于2018年11月4日完成全部施工工程。11月5日，工程监理在《工程平行检验记录》确认彩钢房经过验收符合要求。2018年11月7日，双方共同对施工工程进行验收，确认施工的彩钢房建设，基础框架、钢材、彩钢瓦全部按建设单位图纸及要求制作，施工工艺符合行业规范要求，整体质量验收合格，验收结论合格，双方在《建设工程竣工验收报告》签字盖章。该工程的业主方也已经投入正常使用。银川铁狮环保设备有限公司于2018年收到中京公司给付工程款300余万元，但没有按照合同的规定，给付新疆佳禾润环保工程有限公司工程款50万元，银川铁狮环保设备有限公司已经违约。2019年，中京公司继续给付银川铁狮环保设备有限公司工程款，银川铁狮环保设备有限公司仍然没有给付工程款。请求人民法院依法判决。   银川铁狮环保设备有限公司辩称：新疆佳禾润环保工程有限公司所诉与事实完全不符。本案表面上是承揽关系，实际上是以承揽为案外人曹宝明取得“工程介绍费”的担保。曹宝明系新疆佳禾润环保工程有限公司的法定代表人，2018年，曹宝明曾向银川铁狮环保设备有限公司介绍抚松融钢热力环保改造工程，并要求给付介绍费若干。银川铁狮环保设备有限公司明确拒绝。2018年9月初，银川铁狮环保设备有限公司进入上述工地施工，曹宝明以其系中介人为由反复纠缠索要“工程介绍费”。银川铁狮环保设备有限公司迫于无奈，承诺在工程款回款正常的情况下，考虑向其支付若干介绍费。曹宝明担心反悔，要求以新疆佳禾润环保工程有限公司的名义与银川铁狮环保设备有限公司签订合同价款为100万元(实际价款不足10万元〉的《脱硫配套彩钢瓦房建设合同》作为担保。彩钢瓦房实际价款不足10万元，与合同价款差距达10倍以上。双方都是专业的环保工程施工企业，都熟悉市场行情和交易规则，之所以签订如此背离常理、极其不公平的合同，是因为双方对该100万元并非案涉合同价款是明知的。新疆佳禾润环保工程有限公司在明知该合同价款并非双方真实意思表示，其性质和目的是为曹宝明的所谓“工程介绍费”作担保的情况下，故意掩盖事实真相，虚假诉讼，违背民法诚实信用原则。为查明事实，解决纠纷，银川铁狮环保设备有限公司申请贵院委托司法鉴定机构对案涉工程价款进行司法鉴定，同时申请追加新疆佳禾润环保工程有限公司法定代表人曹宝明作为本案第三人参加诉讼。新疆佳禾润环保工程有限公司无权主张100万元工程款。新疆佳禾润环保工程有限公司妄图掩盖交易真相，通过诉讼手段侵吞银川铁狮环保设备有限公司100万元巨额财富。其虚假恶意诉讼的行为，不应得到法律支持。双方应按照案涉工程的实际价款结算工程款。新疆佳禾润环保工程有限公司无权主张违约金。银川铁狮环保设备有限公司并无违约行为，双方之间亦无任何口头、书面或其它形式的违约金约定。新疆佳禾润环保工程有限公司所谓30万元违约金的诉求没有任何事实和法律依据，应予以驳回。   曹宝明辩称：追加我为第三人，是不合情理的。抚松县融刚热力公司业主方成员我都不认识，中京建设集团有限公司与抚松县融刚热力公司签合同的项目经理姓李，在其手下干活的李松山，我们是一个村的，李松山什么职务我不清楚，但不是主合同签订人和项目经理，也没有让谁干分包合同的权利。我听李松山说松江河有环保工程活，我给高永强讲后，高永强让我陪同他到松江河。当时我的腿在新疆工地摔伤，行动不便，还架着双拐。到松江河的宾馆以后，我什么地方也没有去，也没有去看过现场。高永强和中京公司签合同的项目经理在另外一个房间谈的业务。整个谈判过程我没有参加，内部情况我不大了解。后来合同谈成，高永强问我，你看你想做什么，这边的工程活你可以挑。我说我身体不好，我公司做点小活算了。高永强说给你个配套的电器房、水泵房、压滤机房行不行。我说可以。正常情况下双方谈的工程项目是应该有图纸的，因当时离天冷时间只有两个月，工期很紧，所有的图纸都没有，而且彩钢瓦房的施工地点很不方便。合同签闭口价，是因为地点很不方便，并且高永强要求的压滤机本身就有一二十吨，还有泥巴也有几十吨，整体的房子承重量要几十吨，对工具要求很高，对地基要求很苛刻，所以我要求一百万，高永强同意。银川铁狮环保设备有限公司认为是介绍费是毫无根据，无中生有的。   本院经审理认定事实如下：   2018年8月30日，中京建设集团有限公司与银川铁狮环保设备有限公司签订“抚松县融刚热力供热站环保改造项目协议书”。2018年9月3日，银川铁狮环保设备有限公司与新疆佳禾润环保工程有限公司签订“脱硫配套彩钢瓦房建设合同”，约定银川铁狮环保设备有限公司将“抚松县融刚热力供热站环保改造项目协议书”范围内与脱硫除尘配套的循环泵房、电器柜配电房和压滤机房，于2018年10月5日前完工；以包工包料的方式，承包给新疆佳禾润环保工程有限公司施工；合同价款为闭口价100万元，无签证；银川铁狮环保设备有限公司于2018年收到第三笔工程款的七日内向新疆佳禾润环保工程有限公司支付50万元、于2019年收到第一笔工程款七日内向新疆佳禾润环保工程有限公司支付50万元；如新疆佳禾润环保工程有限公司自身导致工期延误，自到期之日起两日后每天处罚2,000元，银川铁狮环保设备有限公司应按期付款，双方的责任与违约相互对等。   合同签订后，新疆佳禾润环保工程有限公司按照约定进场施工。2018年11月5日，吉林省元晨工程项目管理有限公司监理出具“工程平行检验记录”，内容为“彩钢房经过验收何故要求”。2018年11月7日，银川铁狮环保设备有限公司出具“建设工程竣工验收报告”，验收结论为合格。2018年、2019年，因银川铁狮环保设备有限公司未按约定向新疆佳禾润环保工程有限公司支付工程款，2019年8月20日、10月28日，新疆佳禾润环保工程有限公司法定代表人曹宝明通过手机通话向银川铁狮环保设备有限公司法定代表人高永强催要；高永强同意付款，但提出现在没有钱支付。   另查明，在（2019）吉0621民初1855号原告银川铁狮环保设备有限公司与被告中京建设集团有限公司、抚松县松江河信源房地产开发有限公司承揽合同纠纷一案中，银川铁狮环保设备有限公司当庭陈述自2018年9月25日起至2019年1月31日止，分五次以上收到中京建设集团有限公司已付工程款478万元。   认定上述事实的证据如下：当事人陈述，新疆佳禾润环保工程有限公司提交的脱硫配套彩钢瓦房建设合同、工程平行检验记录、建设工程竣工验收报告、曹宝明与高永强手机通话录音光盘及书面材料，新疆佳禾润环保工程有限公司申请本院调取的本院（2019）吉0621民初1855号案件庭审笔录3页等。   本院认为，新疆佳禾润环保工程有限公司与银川铁狮环保设备有限公司之间的脱硫配套彩钢瓦房承揽合同，系有效合同，应受法律保护。案涉工程工程完工，付款条件成就后，新疆佳禾润环保工程有限公司法定代表人曹宝明向银川铁狮环保设备有限公司法定代表人高永强索要时，高永强同意支付，但以无款为由未支付；合同价款与实际工程价款之间存在的差价，签订合同前，双方均已明知。故本案应系承揽合同包含居间合同，即承揽合同与居间合同都是真实的，不属于《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条所规定的以虚假的意思表示隐藏其他的民事法律行为。故依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第四百二十四条的规定，银川铁狮环保设备有限公司应当承担向新疆佳禾润环保工程有限公司支付100万元工程款的违约责任。鉴于本案实际情况，且新疆佳禾润环保工程有限公司未按时完成工程，故对新疆佳禾润环保工程有限公司要求银川铁狮环保设备有限公司的违约金30万元的请求，不予支持。   综上，判决如下：   一、被告银川铁狮环保设备有限公司于判决生效之日起向原告新疆佳禾润环保工程有限公司支付元工程款100万；   二、驳回原告新疆佳禾润环保工程有限公司其余诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费16,500元，减半收取8,250元，由原告新疆佳禾润环保工程有限公司负担1,903元，由被告银川铁狮环保设备有限公司负担6,347元；保全申请费5,000元，由被告银川铁狮环保设备有限公司负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省白山市中级人民法院。   审判员 彭希友     二〇二〇年十月三十日   书记员 祝子涵