湖北省武汉市黄陂区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0116民初3340号原告：武汉木兰花乡旅游发展有限公司，住所地武汉市黄陂区姚家集街杜堂村葛家湾**，统一社会信用代码91420116303711264M。法定代表人：葛天才，该公司执行董事。委托代理人：李根，该公司员工。特别授权。委托代理人：胡刘庆，该公司员工。特别授权。被告：武汉家谦钢化玻璃有限公司，，住所地武汉市东西湖区径河农场永丰大队统一社会信用代码91420112578281902L。法定代表人：彭程，该公司执行董事。委托代理人：赵聪聪，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师。特别授权。原告武汉木兰花乡旅游发展有限公司（以下简称木兰花乡公司）诉被告武汉家谦钢化玻璃有限公司（以下简称家谦玻璃公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月13日立案受理后，于同年8月10日公开开庭进行审理。原告木兰花乡公司的委托代理人李根、胡刘庆、被告家谦玻璃公司的委托代理人赵聪聪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告木兰花乡公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告赔偿原告违约赔偿金86400元；2.要求被告承担本案诉讼费用。期间，原告变更诉讼请求，被告赔偿原告违约赔偿金100800元。事实与理由：原告和被告于2019年6月3日签订《装修材料购销合同》，合同约定原告向被告购买淋浴房玻璃隔断96套，每套1000元，货款总计96000元。合同第八条第1款约定：“合同签订后，3个工作日内甲方向乙方支付总货款30%作为定金，乙方在收到定金后乙方开始备货。收到定金25日内乙方必须货到甲方指定地方并安装完毕。”原告已经按照约定于2019年6月6日支付定金款28800元，但被告于2019年7月18日才将全部货物送到，7月22日才安装完毕。依据合同第九条第1款约定：“乙方在接到甲方订单通知后必须按照甲方的指定时间到货，每延迟一天，造成工人停工的人工费，甲方可按合同总额5%作为履约赔偿金，并在货款中扣除。”第十条约定：“乙方在同意并确定供货后，如不能及时供货，则所有损失由乙方负责，甲方有权终止合同并按合同第九条第1款承担经济责任。”原告已经按照约定时间交付定金款，但被告延迟送货，已经构成合同违约。按照合同约定，被告应该承担迟延违约赔偿责任，违约赔偿金费用为100800元，大写：拾万零捌佰元整。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”以上事实已经在原告被告双方买卖合同纠纷案武汉市黄陂区人民法院（2020）鄂0116民初第65号民事判决书中予以呈现，前诉中原告未提起反诉，故现另行起诉以维护原告方合法权益，特诉至贵院，请依法判决支持原告之请求。被告家谦玻璃公司辩称，一、关于交货时间：合同第3条、第9条明确约定按照原告指定时间，经过我方多次催告，原告指定我方2019年7月16日送货，我方按时履行，无任何违约行为，无需承担任何责任；二、关于联系人：葛某某为原告方的授权代表，吴某某在原告方给我方的结算申请单的项目经理处签字，其行为无论是从微信还是通话记录，还是社保记录，均可以证明我方有理由认为其代表原告，其行为即为原告的行为；三、关于被告提到的意思自治：任何意思自治的履行，应该受到公平和诚实信用原则的制约，从合同条款明显可以看出，该合同仅仅约定了我方的违约责任，对原告方的违约无任何规制，原告方违反合同义务，既不按照合同支付货款长达一年却无需承担任何责任，而我方完全按照原告方代表指定的时间送货并安装却被原告方恶意称为违约，在合同金额仅9.6万元的情况下，在未举证其有任何损害的前提下，在我方无任何违约情形下，主张高达10余万的违约金，缺乏法律和事实依据，违约金本为补偿性违约金，在我方未给原告造成任何损失的前提下，在我方从未有任何违约行为的背景下，倘若支持违约责任，实在有违公平。即使贵院最终认可违约，也申请贵院对本案的真实情形，答辩人的毫无过错，原告的恶意违约拒不支付货款，且合同标的仅9.6万元的情况下，依据公平和诚信原则予以调低；四、举证责任分配：原告的损失自然应该由原告承担举证责任，被告对此行为完全无法掌握，原告主张损失的自然应由其举证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下，2019年6月3日木兰花乡公司作为甲方与乙方家谦玻璃公司签订《装修材料购销合同》，就甲方向乙方购买淋浴房的玻璃隔断的相关事宜订立本合同。合同中约定了材料名称、规格、数量、单价及价款。合同总价款为96000元，该合同总金额包含材料费、辅材、安装费、货到甲方指定地点的包装费、装卸费、二次转运上楼费、运费、13%增值税专用发票等所有费用；交货地点：甲方根据实际需要指定；交货时间：甲方根据实际需要指定；交货方式：乙方在合同签订后开始供货；结算及付款方式：1.合同签订后3个工作日甲方向乙方支付总货款30%作为定金，乙方收到定金后开始备货，收到定金25日内乙方必须到甲方指定地方并安装完毕。如甲方施工现场不具备产品安装条件除外。2.乙方所有货物到达甲方指定位置并通过甲方确定再付总货款30%，等乙方把所有货物安装完后，甲方7个工作日内组织相关有经验人员进行验收，甲乙双方验收合格并无争议后再付余下总货款35%，余款5%作为保证金，三个月后无质量问题，无息付给乙方，每次付款乙方应向甲方财务提供等值增值税专用发票，否则，甲方可拒付该款；违约责任：1.乙方在接到甲方订单通知后必须按照甲方的指定时间到货，每延误1天，造成工人停工的人工费，甲方可按合同总额5%作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期10天，甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。2.乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收，乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。购销合同签订后，木兰花乡公司于同年6月6日按约定向家谦玻璃公司支付第一笔款项28800元，后家谦玻璃公司分别于6月11日和7月18日将货物送到指定地点并于同年7月22日安装完毕，同年8月21日双方办理结算申请单（淋浴房），其中吴某某在该结算申请单项目经理处下方签名。因木兰花乡公司未支付下欠货款，家谦玻璃公司于2020年1月2日起诉至本院，本院于同年6月30日作出（2020）鄂0116民初第65号民事判决：一、武汉家谦钢化玻璃有限公司于本判决生效后七日内向武汉木兰花乡旅游发展有限公司提供金额为67200元的13%增值税专用发票；二、武汉木兰花乡旅游发展有限公司于收到武汉家谦钢化玻璃有限公司提供的金额为67200元的13%增值税专用发票之日起七日内向武汉家谦钢化玻璃有限公司支付货款67200元；三、驳回武汉家谦钢化玻璃有限公司的其他诉讼请求。庭审中，家谦玻璃公司提交袁某某与葛某某的微信聊天记录，袁某某于2019年6月18日发送“我一直记得呢大哥，我是想等酒店工装那边搞完了就退你的”，“你那个酒店的工装怎么延期这么厉害啊？”，“我们现在所有的货都已经备好了就等你那边安装了”，葛某某“知道了”。2019年7月18日袁某某发送“葛总，今天96套门的玻璃已全部送齐，师傅也在开始安装，麻烦安排一下货款，谢谢。”，葛某某“知道”。2019年7月24日袁某某发送“葛总，货款什么时候可以转账，门都装完了。麻烦看到给我一下具体日期，谢谢！”，7月25日葛某某“哪里啊”，袁某某发送“96套木兰风景区酒店的，合同上面是货到后付30%，现在都安装完了还未付中途的30%”，葛某某“知道了”，“再问你！我私人的做的怎么样了”。袁某某“你能给我一个具体的付款日期吗，就是酒店96套的”，葛某某“我问问财务再回复你”。2019年9月9日葛某某发送“三万元”，“公司审批了三万元”，袁某某“好的”，“谢谢”。2019年9月11日袁某某发送“葛总公司的货款计划什么时候支付？吴经理说是星期二的时候公司安排付款的，但是我没有收到货款”，葛某某“等会”。家谦玻璃公司称袁某某系该购销合同的签约代表及与木兰花乡公司联系的员工，葛某某为木兰花乡公司的员工和授权代表。庭审中，家谦玻璃公司还提交袁某某与吴某某的微信聊天记录，袁某某于2019年6月6日发送“这个微信”，吴某某“OK”。2019年6月11日袁某某发送图片二张，吴某某“知道”，袁某某“总共32包，一包里面是3支，麻烦帮我找个东西盖一下，怕下雨。谢谢”，吴某某“好的”，袁某某“我刚刚又跟我们石基的厂家再次确认了，我们石基上面是有保护膜的，所以是一定要盖起来的，不然那个保护膜破坏了，对质量还是有一点影响的。那就麻烦你帮我交代一下，谢谢！”，吴某某“好的”。2019年6月17日袁某某发送“吴经理，你们石基有没有一个计划，什么时候开始贴呀”。2019年7月9日袁某某发送“吴经理，淋浴房什么时候可以进场？”，吴某某“我问下，明天准确答复你”，袁某某“OK”。2019年7月19日袁某某发送“我给郭师傅打电话，让他们明天早上赶大早过去，把玻璃先运上楼”，吴某某“好的”。2019年7月20日袁某某发送“吴经理，我们那个安装师傅说估计21号左右应该可以完工收尾，你看那个水管打坏的房间就这两天，麻烦尽快帮我们安排修一下，谢谢”。2019年7月22日袁某某发送“2楼楼梯口对面房间1套，6楼电梯对面房间1套”，吴某某“好的”，袁某某“其他的我不担心哈，我就担心玻璃，如果玻璃破了的话，那七月底是100%收不了尾的”。2019年8月2日袁某某发送“吴经理，打你电话怎么没人接”。家谦玻璃公司称袁某某系该购销合同的签约代表及与木兰花乡公司联系的员工，吴某某为木兰花乡公司的员工和授权代表。木兰花乡公司则认为吴某某是不是合法的授权代表，公司一直没有作表态，且吴某某是武汉万中建设集团有限公司的员工，并非木兰花乡公司的员工。本院认为，家谦玻璃公司与木兰花乡公司签订的《装修材料购销合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。《装修材料购销合同》约定“交货地点：甲方根据实际需要指定；交货时间：甲方根据实际需要指定；交货方式：乙方在合同签订后开始供货；结算及付款方式：1.合同签订后3个工作日甲方向乙方支付总货款30%作为定金，乙方收到定金后开始备货，收到定金25日内乙方必须到甲方指定地方并安装完毕。如甲方施工现场不具备产品安装条件除外”，2019年6月3日双方签订合同，木兰花乡公司于同年6月6日向家谦玻璃公司支付第一笔款项28800元（定金），按合同约定，家谦玻璃公司应根据木兰花乡公司实际需要以指定时间到指定地点交货或在收到定金25日（7月1日）内必须到指定地方并安装完毕。2019年6月18日家谦玻璃公司员工袁某某向木兰花乡公司员工葛某某微信发送“我们现在所有的货都已经备好了就等你那边安装了”，葛某某回复“知道了”，但是当时没有指定具体的交货时间，之后也未对指定交货时间作出明确答复，对此，家谦玻璃公司应按2019年6月6日收到木兰花乡公司支付的第一笔款项28800元之日起25日（即7月1日）内必须将淋浴房的玻璃隔断送到指定地方并安装完毕。因家谦玻璃公司于2019年7月18日才将玻璃隔断等送到指定地点并于同年7月22日安装完毕，不符合合同约定，已构成违约，故木兰花乡公司要求家谦玻璃公司支付其违约金的诉讼主张，本院予以支持。关于违约金的数额，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”。本案中双方在《装修材料购销合同》中约定，家谦玻璃公司在接到木兰花乡公司订单通知后必须按照木兰花乡公司的指定时间到货，每延误1天，造成工人停工的人工费，木兰花乡公司可按合同总额5%作为履约赔偿金。根据2019年6月18日家谦玻璃公司员工袁某某与木兰花乡公司员工葛某某微信聊天记录，家谦玻璃公司当时已做好送货安装准备，但葛某某没有给予明确的交货时间，在2019年6月6日收到木兰花乡公司支付的第一笔款项28800元之日起25日（7月1日）后，家谦玻璃公司未按时送货，后木兰花乡公司亦未采取适当措施通知家谦玻璃公司履行交货义务，故木兰花乡公司要求家谦玻璃公司支付的违约金畸高，本院予以减少，酌情支持4800元（96000元×5%）。家谦玻璃公司辩称依据公平和诚信原则对违约金予以调低的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、武汉家谦钢化玻璃有限公司于本判决生效后七日内向武汉木兰花乡旅游发展有限公司支付违约金4800元；二、驳回武汉木兰花乡旅游发展有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取980元由武汉家谦钢化玻璃有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  王洪毅二〇二〇年十月八日书记员  李 洁