河北省磁县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0427民初1606号 原告(反诉被告)：邯郸市荣盛酒店用品有限公司，住所地河北省邯郸市邯山区机场路万合机电巿场**框架楼**。 法定代表人：张雪峰，该公司经理。 委托诉讼代理人：张艳敏，该公司员工。 委托诉讼代理人：秦勇合，该公司员工。 被告（反诉原告）：邯郸市东方教育科技有限公司，住所地河北省邯郸市经济开发区农产品加工园区内赵辛大街南段。 法定代表人：刘智勇，该公司经理。 委托诉讼代理人：韩海平。 委托诉讼代理人：殷学敏，河北十力律师事务所律师。 原告邯郸市荣盛酒店用品有限公司（以下简称荣盛酒店用品公司）与被告邯郸市东方教育科技有限公司（以下简称东方教育科技公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告荣盛酒店用品公司委托诉讼代理人张艳敏、秦勇合、被告东方教育科技公司委托诉讼代理人殷学敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 荣盛酒店用品公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告偿还厨房设备欠款280188.10元，并支付利息；请求给予银行同期利息至实际还清之日止；2.判令被告向原告按合同约定第五项违约条款第2条支付违约金；3.案件受理费由被告承担。事实和理由：荣盛酒店用品公司为一家经营厨房设备、酒店用品的公司。2018年6月22日，荣盛酒店用品公司与东方教育科技公司签订衡水第一中学邯郸分校食堂厨具设备及排烟系统采购安装合同，合同签订地址为河北省邯郸市。合同签订后，原告按照被告要求开始履行设备的订购和供货并于2018年8月1日前将全部设备安装调试到位。被告拖欠原告厨房设备采购款280188.10元至今未还，经多次催要货款无果，请求法院支持原告的诉讼请求。 东方教育科技公司辩称，原告起诉被告后，被告又支付原告11520元。合同约定原告应在2018年8月1日之前将全部设备安装调试到位，但原告并未按照合同约定履行，存在逾期交付货物的违约行为，并非合同的守约方。我方已提出反诉，故原告要求我方承担违约责任于法无据。 东方教育科技公司向本院提出反诉请求：1.依法判令反诉被告支付反诉原告迟延交货违约金284770.5元；2.本案反诉费用由反诉被告承担。事实与理由：反诉原告与反诉被告于2018年6月22日签订了《衡水第一中学邯郸分校食堂厨具设备及排烟系统采购安装合同》。反诉被告在履行合同的过程中并未依据合同第四项约定在2018年7月20日之前将所有设备送达反诉原告指定地点。根据合同第五条第一款，反诉被告迟延交货，每延迟1日，应按交付货物总额的5%向反诉原告支付违约金，共应支付违约金284770.5元。 荣盛酒店用品公司对东方教育科技公司的反诉辩称，反诉原告诉反诉被告迟延交货没有事实依据。反诉原告所提供的双方签字清单日期只是再次清点货物的日期，不是实际的供货日期。反诉被告于2018年7月12日已将货物送到指定地点，有物流签订的协议和生产厂家出货清单证明。因反诉原告现场不具备安装条件，所有货物都在校内指定地点一楼门口存放，可以调取校内监控查看。反诉原告从来没有书面或口头提出反诉被告有延期交货违约行为。反诉被告在2019年11月8日与反诉原告发起过对账单，双方均认可，因此不存在延期交货。 本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。荣盛酒店用品公司系一家经营厨房设备、酒店用品的公司。2018年6月22日，荣盛酒店用品公司作为乙方与东方教育科技公司作为甲方经过协商，签订了《衡水第一中学邯郸分校食堂厨具设备及排烟系统采购安装合同》，该合同约定：“一、合同标的及价格（衡水第一中学邯郸分校食堂厨房设备公开招标文件）：合同总价已包括货物的单价、税费、包装、运输、装卸、安装、耗材、调试、验收合格以及技术和售后服务等各项费用……。二、价款和支付方式：1、设备总价81万元（人民币大写：捌拾壹万元整）。2、烟道展开面积156/M㎡（壹佰伍拾万元整每平方米），以安装面积现场测量核算，双方签字确认。3、烟罩720/M㎡（柒佰贰拾元整每平方米），以安装面积现场测量核算，双方签字确认。4、15KW低噪音风柜9050元/台（玖仟零伍拾元整），以安装完成后清点数量，双方签字确认。5、6000㎡/h油烟净化器6500/台（陆仟伍佰元整）以安装完成后清点数量，双方签字确认。……9、签订合同后7个工作日内将总货款的40%定金（即324000元）打入乙方账户。货物送达指定地点，安装调试完毕，并验收合格开具正规发票后，支付总货款的55%（445500元）；质保期满后15个工作日将5%质保金（40500元）支付完毕。……四、交货时间、地点和方式：1、2018年7月15日将厨具设备、烟罩生产完成，生产期间甲方不定期去乙方公司查看生产情况、检查、监督。2018年7月20日所有设备送达甲方指定地点，如因甲方原因需要推迟时，以书面形式签字盖章后传达乙方。2018年8月1日完成安装调试。乙方负责甲方设备操作人员的使用培训，并能达到熟练单独操作。2、交货地点为：衡水第一中学邯郸分校（磁县南校区）。……五、违约条款：1、乙方迟延交货，每延迟1日，应按交付货物总额的5%支付甲方违约金。乙方延迟10天仍未交货的，乙方向甲方支付合同金额的两倍违约金，合同自动解除。2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后10日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方承担相应的法律责任并支付守约方人民币贰佰万元整违约金。还应承担因诉讼支付的律师代理费等相关费用。……”合同还对其他事项进行了约定。该合同生效后，荣盛酒店用品公司按照约定履行了义务。2019年11月8日，经荣盛酒店用品公司与东方教育科技公司对账，东方教育科技公司确认尚欠荣盛酒店用品公司货款280188.10元，东方教育科技公司在对账单上加盖公章予以确认。荣盛酒店用品公司向本院申请诉前调解后，东方教育科技公司于2020年1月13日又向荣盛酒店用品公司支付货款11520元，实际尚欠原告货款268668.1元。 本院认为，原、被告签订的《衡水第一中学邯郸分校食堂厨具设备及排烟系统采购安装合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，双方应依照合同约定履行义务。依据原告提供其与被告于2019年11月8日双方确认的对账单可以证明原告已将《衡水第一中学邯郸分校食堂厨具设备及排烟系统采购安装合同》标的物全部交付给被告，被告应按照合同约定履行支付货款的义务。因被告未按合同约定履行支付货款的义务，故原告要求被告支付下欠货款的诉讼请求，本院予以支持。原告要求被告支付利息的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。关于原告要求被告支付违约金的诉讼请求，本院认为，双方签订的《衡水第一中学邯郸分校食堂厨具设备及排烟系统采购安装合同》未约定逾期付款违约金的计算方法，本院参照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款和《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》第三条第一款之规定，被告应当按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.4倍计付资金占用损失。因原告未明确资金占用损失从何时计算，故本院酌定从原、被告签订对账单之日起即2019年11月8日计算。关于东方教育科技公司的反诉请求，反诉原告向本院提供的由双方签字认可的厨具清单上的日期来证明反诉被告存在逾期交货的行为，而反诉被告认为，该清单不是收货单，仅是双方的对账单，该证据不能证明反诉被告逾期交货。本院认为，根据原、被告双方签订的《衡水第一中学邯郸分校食堂厨具设备及排烟系统采购安装合同》第二条关于价款和支付方式以及第四条关于交货时间、地点和方式的约定，双方对交货的数量和安装面积都是以安装完成后清点数量，由双方签字认可；反诉被告应于2018年7月20日将所有设备送达反诉原告指定地点，2018年8月1日完成安装调试。从反诉原告提供的出具清单上来看，该清单上并未注明收货时间，而仅是双方对货物的清点，且上面时间均是2018年8月1日前，结合反诉被告向本院提供的山东省博兴县九州物流协议、邯郸市商桥物流有限公司托运单以及商家出库单等相关证据综合考虑，反诉原告所提证据尚不足于证明反诉被告存在逾期交货行为，故本院对反诉原告诉讼请求不予支持。 综上所述，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第一百五十九条和《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条规定，判决如下： 一、被告邯郸市东方教育科技有限公司于本判决生效后十日内向原告邯郸市荣盛酒店用品有限公司支付货款268668.1元； 二、被告邯郸市东方教育科技有限公司于本判决生效后十日内向原告邯郸市荣盛酒店用品有限公司支付逾期付款损失（以280188.1元为基数，自2019年11月8日起至2020年1月12日止，自2020年1月13日起以268668.1元为基数至债务履行完毕之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的1.4倍计算)； 三、驳回原告邯郸市荣盛酒店用品有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回被告邯郸市东方教育科技有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费5503元，由原告邯郸市荣盛酒店用品有限公司负担173元，由邯郸市东方教育科技有限公司负担5330元；反诉案件受理费2785.5元，由被告邯郸市东方教育科技有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。 审判员  王永贵 二〇二〇年十月三十日 书记员  朱贝贝 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。 买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。 买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。 买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 ——