河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫01民终13119号上诉人（原审原告）：张丽莉，女，1960年11月11日出生，汉族，住郑州市。委托诉讼代理人：张政，河南铭树律师事务所律师。委托诉讼代理人：王浩，河南铭树律师事务所实习律师。上诉人（原审被告）：郑州泽龙置业有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区科学大道89号升龙又一城2号院A座25楼329号。法定代表人：林挺，该公司总经理。委托诉讼代理人：孔政龙，河南成务律师事务所律师。委托诉讼代理人：佘陈平，河南成务律师事务所律师。上诉人张丽莉、上诉人郑州泽龙置业有限公司因房屋买卖合同纠纷一案，不服河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初13151号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月29日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任审理，于2020年10月14日公开开庭审理了本案。上诉人张丽莉的委托诉讼代理人张政、王浩，上诉人郑州泽龙置业有限公司的委托诉讼代理人孔政龙、佘陈平，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张丽莉上诉请求：1．请求依法撤销郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初13151号民事判决书第二项；2．请求依法变更原判决第一项增加支付租金损失11209元；3．一审、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：原判决按照年利率6%的标准计算被上诉人给上诉人造成的租金损失无事实和法律依据。首先，就该租金损失上诉人曾向原审法院起诉，原审法院按照年利率7%的标准认定被上诉人租金损失（2018年7月1日起至2019年4月30日），同时参照同地段、同时期的商铺以及其他业主与被上诉人签订的返租合同中约定的收益标准均为年7%，原判决在认定被上诉人因违约交房应当赔偿上诉人租金损失的情况下，应当按照上述收益标准（年7%）计算，已经生效的（2019）豫0191民初1506号、（2020）豫0191民初6039号民事判决书均对此作出认定及支持。其次，关于原判决结合新冠疫情的影响按照年6%的标准计算租金损失，根据原审查明的事实、涉案合同签订的情景以及被上诉人与又一城公司的关系，结合《升龙又一城商业广场-高新门户第一商圈》对投资商铺、投资回报率6%-8%递增等进行了宣传和推广，特别是《商业服务合同》3年+2年模式中，2年每月租金均成增长趋势，增长比例为7%-8%，而上诉人购买商铺的目的也是为了获取租金收益，上述合同的签订足以给上诉人带来逐年高于签订时年7%的合理信赖和预期利益。即使考虑疫情的影响，根据《合同法》第117条明确规定：“……当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，”同时《河南省高级人民法院关于依法妥善办理中小微企业受疫情影响案件的工作指引》第5条规定：“疫情与当事人一方不履行或迟延履行没有因果关系的，不能免除责任”。被上诉人违约交房的行为远远早于疫情的影响之前，而上诉人主张的租金损失为2019年5月1日至2020年7月31日，因此被上诉人的抗辩理由不应当被采信，故在上诉人合理的信赖利益基础之上，原判决采用一刀切的方式按照年6%的标准计算以上全部期间的租金与事实不符，不具有合理性。最后，本案楼盘升龙业主维权，在中国裁判文书网上搜索关键字“泽龙置业”、“又一城”、“判决书”，共计788篇幅，其中178篇为郑州中院，下余610篇为高新法院。将“判决书”改为“裁定书”显示，再审审查与审判监督民事裁定书32份。上述判决均对上诉人的违约行为、违约损害赔付的范围、计算方式、赔偿依据等进行了明确的认定。其中业主王玲的（2020）豫01民终1514号判决书，张书全的（2020）豫01民终1520号判决书和（2020）豫01民申595号再审裁定书，贾海叶的（2020）豫01民终1548号判决书，李伊珍的（2020）豫01民终1502号判决书和（2020）豫01民申591号再审裁定书，范金荣的（2020）豫01民终1505号民事判决书和（2020）豫01民申588号再审裁定书，赵祥的（2020）豫01民终1515号判决书和（2020）豫01民申594号裁定书。上述文书均已生效，郑州中院驳回了被上诉人的上诉请求和再审申请，并在超出又一城商业合同租赁期的仍按照原标准予以认定赔付，同时也体现了年化6%-7%租金递增的期待利益保护精神；参照《最高人民法院关于建立法律适用分歧解决机制的实施办法》的精神，租金损失标准参照以往判例，符合裁判的统一尺度，有利于维护业主的合法权益，同时弥补业主的损失，符合同案同判的精神。因此，上诉人依法请求贵院变更原判决第一项，要求被上诉人增加支付租金损失11209元。（896735×0.07÷12×15-67255=11209）综上，原判决降低租金损失适用标准不仅无事实和法律依据，亦不符合同案同判的司法原则，特向贵院提起上诉，请求依法支持上诉人请求！郑州泽龙置业有限公司辩称，一、案涉商铺2015年9月16日已符合交房条件，满足交房条件后因上诉人自身原因未予收房，应当视为房屋已经交付。2015年9月16日，案涉商铺取得竣工验收备案表，且泽龙公司同时提供了临时电的替代条件。且泽龙公司根据《商品房买卖合同》第十四条约定提供了临时电的替代条件，此时案涉商铺已满足交付条件。且2020年1月，又一城商场已经供应正式电。案涉商铺满足交房条件后因上诉人自身原因未予收房，应当视为房屋已经交付。二、上诉人要求泽龙公司赔偿租金损失没有依据，泽龙公司不应当向上诉人支付租金损失。（一）案涉商铺未出租属于商业风险，上诉人没有证据证明发生损失。上诉人如认为有损失需要提交证据，其证明标准应为“临时电导致商铺无法出租以及由此导致的租金损失”。不仅上诉人没有提交相应证据，而且商铺能否出租开业从常识上属于商业风险，与所谓交房条件无关，也与泽龙公司无关。上诉人与郑州又一城商业管理有限公司（以下简称“又一城公司”）签订的《商铺委托管理协议》里，也没有承诺上诉人的出租收益金额或出租收益率，已经包含了上诉人自行承担商业风险的意思，上诉人自愿承担的商业风险不能转嫁给泽龙公司。（二）即使上诉人存在租金损失，上诉人主张的租金标准亦过高，上诉人的主张不应支持。《商业合作合同书》系返租业主与又一城公司签订，合同中约定的返租期固定租金回报系又一城公司为培育市场、增强业主信心而设，并非市场价格，该固定回报具有特定性和相对性，仅适用于返租期内，仅适用于返租业主和又一城公司，即使上诉人存在损失，亦不能以此作为上诉人损失的认定标准。而且，上诉人主张的租金损失包括新冠疫情肆虐的阶段，众所周知，自2020年1月23日武汉封城起，全国商业一直处于停摆状态，春节过后郑州亦迟迟未予复工，直至5月份之后才开始逐步恢复，但疫情的不利影响仍一直持续存在。上诉人主张的租金标准过高且与疫情之下的房地产租赁市场持续低迷下滑的背景相悖，上诉人的主张不应支持。综上所述，案涉商铺已于2015年9月16日符合交房条件，且因上诉人自身原因未予收房，应当视为房屋已经交付，上诉人的诉讼请求没有事实和法律依据，应当依法驳回上诉人的上诉请求。郑州泽龙置业有限公司上诉请求：1．请求依法撤销郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初13151号民事判决书；2．依法改判驳回被上诉人对上诉人的原诉讼请求或发回重审；3．本案一审、二审诉讼费全部由被上诉人承担。事实和理由：一、一审法院对“因供电设施等配套设施未达到使用标准，至今未能交房”的事实认定错误，泽龙公司提供了临时电替代措施符合合同约定、不影响商品房交付。（一）案涉商铺在2015年9月16日已经满足了交付条件。一审法院已经认定上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》合法有效，而案涉《商品房买卖合同》第十四条约定，若交房时市政设施未满足使用条件时，泽龙公司可提供临时电作为替代条件。2015年9月16日，案涉商铺取得竣工验收备案表，且上诉人同时提供了临时电的替代条件。案涉《商品房买卖合同》第十四条没有无效因素，根据该条款的约定，此时案涉商铺已满足交付条件。同时，与案涉商铺属于同一商业项目的奥斯卡影院、KTV、门面商业以及属于同一栋楼的住宅已经使用临时用电开业、居住多年，可以认定上诉人提供了临时电等替代条件，且从实际使用情况来看，临时电不影响正常使用，完全满足交付条件。（二）案涉房屋于2020年1月9日已经正式供电。泽龙公司与国网河南省电力公司郑州供电公司签署《高压供用电合同》，合同约定自2020年1月9日电力公司依约供电，案涉商铺于2020年1月9日已经正式供电。综上，一审法院认定“因供电设施等配套设施未达到使用标准”的事实错误，案涉商铺在2015年9月16日已经满足了交付条件。（三）案涉商铺未开业系商业风险，开业不属于《商品房买卖合同》约定的交付条件之一，不能以此认定房屋未交付。《商品房买卖合同》第八条约定的交房条件中不包括商场开业，而且上诉人已委托郑州又一城商业管理有限公司（以下简称“又一城公司”）统一经营商铺。商铺未能出租开业从常识上属于商业风险，与所谓交房条件无关，也与泽龙公司无关，一审法院不能据此认定上诉人已经交付房屋的事实不能成立。（四）满足交房条件后因被上诉人自身原因未予收房，应当视为房屋已经交付。二、一审法院判令上诉人赔偿被上诉人租金损失没有依据。（一）案涉商铺未出租属于商业风险，被上诉人没有证据证明发生损失。被上诉人如认为有损失需要提交证据，其证明标准应为“临时电导致商铺无法出租以及由此导致的租金损失”。不仅被上诉人没有提交相应证据，而且商铺能否出租开业从常识上属于商业风险，与所谓交房条件无关，也与上诉人无关。被上诉人与郑州又一城商业管理有限公司（以下简称“又一城公司”）签订的《商铺委托管理协议》里，也没有承诺被上诉人的出租收益金额或出租收益率，已经包含了被上诉人自行承担商业风险的意思，被上诉人自愿承担的商业风险不能转嫁给上诉人。人民法院应当充分尊重合同双方的意思自治。（二）一审法院参照案外合同约定的租金标准判令泽龙公司承担责任，没有事实和法律依据。《商业合作合同书》系返租业主与又一城公司签订，合同中约定的返租期固定租金回报系又一城公司为培育市场、增强业主信心而设，并非市场价格，该固定回报具有特定性和相对性，仅适用于返租期内，仅适用于返租业主和又一城公司，即使一审法院认定被上诉人存在损失，亦不能以此作为被上诉人损失的认定标准。（三）即使法院认定被上诉人存在租金损失，一审认定的租金标准亦过高。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，在租金损失不确定的情况下，应以有关主管部门公布或鉴定的房屋租金为准，一审法院对上诉人提出的鉴定申请未予理会，未经鉴定直接判决按年利率6%的标准进行赔偿，有失公允。而且，被上诉人主张的租金损失包括新冠疫情肆虐的阶段，众所周知，自2020年1月23日武汉封城起，全国商业一直处于停摆状态，春节过后郑州亦迟迟未予复工，直至5月份之后才逐步恢复正常。一审认定的租金标准未考虑该因素，有失公允。综上所述，案涉商铺于2015年9月16日满足交付条件，一审法院判决认定事实错误、适用法律错误，作出的判决有失公正、公允，呈请二审人民法院予以纠正。张丽莉辩称：第一：开发商作为商品出售方，根据《商品房买卖合同》第8条、第11条、第14条和地方性规章应当为买受人提供配套基础设施的合格证明，以判断交付的商品配套的基础设施是合格的。而非仅仅是提供供电、供水、排水的问题。本案双方约定的房屋交付条件明确、清楚、无异议，其中供水应当取得城市公共供水企业出具的《验收合格证明》；排污应当取得城市管理部门出具的《室外排水设施验收合格证明》；市政供电，同时“电力配套设施工程”应当取得电力企业《验收合格证明》；电话、网线达到使用条件。需要提醒法庭注意的是：本案并不仅仅是达到供电、供水等条件。业主方购买的是商铺，本质上是一种商品，开发商应当根据双方合同中的约定，提供关于商品配套设施合格的证明文件，即上述《合格证明》。双方签订的《商品房买卖合同》第11条交接条款，明确载明“……出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。……出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担”。因此提供上述合格证明文件，是泽龙公司的合同义务！买受人作为一般的民众，其对于开发商提供的供水、供电、排水究竟是否合格，是否符合国家要求或使用标准无从知晓，因此合同和法律便规定对于这些基础设施的配套建设应当进行检验并取得相关的验收合格证明文件，以便于普通的民众即可从感性上获得认知。买受人依据上述文件进行判断其购买的商品房中供水设施、供电设施、排水设施是否达到了合格条件。结合本案以及关联案件，泽龙置业始终没有向业主提供上述验收证明。即无法证明上述配套基础设施是合格的，业主有权拒绝受领该房屋。如果支持开发商交付商品时不用提供上述供水设施、供电设施、排水设施的《验收证明》不仅仅违反双方的合同意思的自治，更鼓励开发商损害业主利益，不利于房地产市场的良性发展，同时违反《郑州市人民政府关于印发郑州市房地产开发项目交付使用管理办法的通知》。第二：案涉商品房买卖合同第14条第2项条款表面上看似对于被上诉人逾期六个月仍未提供正式用电将对买受人承担赔偿直接损失的责任，但商铺经营提供临电导致的直接损失很难以去界定，具有偶然性和不确定性，同时开发商用赔偿直接经济损失的方法以临时用电可以始终代替正式用电，排除了其应当继续提供符合正式用电房屋的合同义务。严重损害了买受人的利益，因而是无效条款。特别是该条款并没有免除开发商提供正式用电的义务！涉案《商品房买卖合同》是购房人无法与开发商进行商洽和修改的，是开发商单方选定，并备案后的格式条款，上述用电条件的约定也是由泽龙公司提供的格式条款。该条款免除了被上诉人的主要义务，排除了买受人的权利，是无效条款。1．“临时用电”不符合《商品房销售管理办法》的规定。根据《商品房销售管理办法》第六条规定，商品房现售应符合下列条件：（六）供水、供电、供热、燃气、通讯等配套基础设施具备交付使用条件，其他配套基础设施和公共设施具备交付使用条件或者已确定施工进度和交付日期。而这种“使用条件”，结合文义解释及订立合同的目的解释，应当理解为可以满足长期、稳定和持续的使用需要。本案《商品房买卖合同》第十四条“出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。”2．“供配电设施：2014年6月30日达到：使用条件。运行方式为市政电力直接供给，电力配套设施工程取得电力企业验收合格证明文件。如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：1、买受人同意出卖人提供替代条件，使用费用按地域行业标准由买受人承担直至满足本合同约定的交付配套标准；”可以看出市政电力供给才是涉案房屋约定的交付条件，而在后文的补充约定中约定的临时用电替代条件仅仅为暂时的，并没有排除在之后继续提供以达到市政供电（正式供电）的合同义务。同时，上诉人购买涉案房产是用来生产经营，具备上述用电标准是购买的房产在交付时应当具备的最基本的条件之一，临时电源与正式电源存在若干技术参数的差异，与正式电源相比较，临时电源存在电源容量不足、电压不稳定、电源可靠性差等问题，住宅小区及商铺使用临时电源不足以保障居民的正常生产生活。至于临时用电是否实际影响使用则是存在一定的偶发性的，法律禁止临时用电的原因正是因为其本身的不稳定性可能会对生产生活的使用带来不利的影响，不能因其偶然性未产生实际影响来反推作为其合法、合理性的依据。2．“临时用电”不符合《供电营业规则》的规定。根据《供电营业规则》第十二条：对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电，可供给临时电源。临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过六个月，逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电。使用临时电源的用户不得向外转供电，也不得转让给其他用户，供电企业也不受理其变更用电事宜。如需改为正式用电，应按新装用电办理。从以上规定可知，所谓临时用电是供电企业按用电期限分类区别于正式供电的一种供电方式，其不能用作居民的日常生产生活用电更不能作为商铺商业用电。其次也不允许将临时用电再对外转供电和转让给其他用户，而涉案房屋被上诉人提供临时用电的行为即同时违反了上述规定。另根据国务院《电力供应与使用条例》第二十四条之规定：供电企业应当按照国家标准或者电力行业标准参与用户受送电装置设计图纸的审核，对用户受送电工程的施工过程实施监督，并在该受送电装置工程竣工后进行检验；检验合格的，方可投入使用。根据该条规定，只有经过了供电企业的检验合格后，才能投入使用。买受人作为一般的民众，其对于开发商提供的供水及供电究竟是否合格符合国家要求或使用标准无从知晓，因此法律便规定对于这些基础设施的配套建设应当进行检验并取得相关的验收合格证明文件，以便于普通的民众即可从感性上获得认知。而临时用电因为无法获得相应的验收，其使用安全及稳定性没有任何保障，即使双方约定的交付的用电条件是临时用电，视为房屋达到交付条件的约定都成立，也因为违反了国务院《电力供应与使用条例》第二十四条的规定而应认定为无效条款。涉案房屋尚未具备永久用电，不能满足买受人基本使用要求，即使实际上达到了通电的效果，但并未纳入城市供电网络，既不符合《供电营业规则》第十二条规定，也不符合商品房买卖合同的交易习惯和《郑州市人民政府关于印发郑州市房地产开发项目交付使用管理办法的通知》，因此提供临时用电，不能视为其达到了合同约定的“使用条件”。3．“临时用电”条款属于免除开发商责任、排除业主主要权利的格式条款，应认定无效。被上诉人作为具有丰富房地产开发经验的企业，其对于整体项目及相应基础设施的建设进展应当有充足的预期及判断，但其却将无法达到用电标准转而提供临时用电的风险通过约定条款转嫁给房屋的买受人。同时，《商品房买卖合同》“第十四条2、出卖人在6个月内完善，逾期仍未达到使用条件的则赔偿因此给买受人造成的直接经济损失，买受人应对直接经济损失提供法定有效证据；”，上述条款虽然表面上看似对于被上诉人逾期六个月仍未提供正式用电将对买受人承担赔偿直接损失的责任，但商铺经营提供临电导致的直接损失很难以去界定具有偶然性和不稳定性，同时开发商用赔偿直接经济损失的方法以临时用电可以始终代替正式用电，排除了其应当继续提供符合正式用电房屋的合同义务。严重损害了买受人的利益，因而是无效条款。故，泽龙公司在提供正式供电之前其交房行为仍不符合合同约定，其违约情形仍然存在。特别说明的是郑州中院在2020年4月份作出的（2020）豫01民终1506号判决书（谢世美案件）、（2020）豫01民终1514号判决书（王玲案件）等判决中均认为：“没有正式供电不符合《商品房买卖合同》约定的交付条件，泽龙公司应承担相应的违约责任”。再次肯定了商品房交房应当提供正式供电的观点。第三：根据合同相对性，升龙公司收房行为并不能免除泽龙置业因交付不符合《商品房买卖合同》约定条件的房屋而应向业主方承担的违约责任。本案业主诉请的是因开发商出售的商铺不符合合同约定的交付条件，基于此，作为合同相对方的买受人根据合同相对性起诉泽龙置业，要求其承担违约责任，此与升龙又一城并无关系。升龙又一城收房行为并不能认定泽龙置业交付的商铺符合业主与泽龙置业签订合同中约定的交付条件，即升龙又一城收房并不能免除泽龙置业因交付不符合合同约定条件的房屋而应向业主方承担的违约责任。第四：原审支持上诉人租金损失符合《合同法》113条的规定和业主购买商铺获取租金收益的期待性。本案中，业主购买的涉案房屋为商业性质的商铺，其价值并非居住，是为了出租获取租金收益。而泽龙置业在销售时向业主出具的《升龙又一城商业广场商铺-投资计划表》、《升龙又一城商业广场-高新门户第一商圈》对投资商铺、投资回报率递增等进行了宣传和推广，且该项目位于高新区长椿路和科学大道交汇处，位置优越，周边社区、高校林立，原告方要求其承担租金损失是符合当时签订合同时可预见的期待利益损失。另外，大部分业主与升龙公司《商业合作合同书》的3年+2年的租金优惠和返租金合同。且后两年的租金以7%-8%进行上浮递增。以（2020）豫0191民初6015号购房人刘青梅为例：总价款1359435元，前三年优惠租金为298413元，第四年每月租金为8289元，第五年每月租金为9671元。298413元÷1359435元÷3年=7.32%；第四年每月租金8289元×12个月÷1359435元=7.32%；第五年每月租金9671元×12个月÷1359435元=8.54%。可以看出，业主获得租金是递增的，升龙公司和业主均对租金收益具有合理期待性。故，原审支持租金损失符合《合同法》113条的规定，但不应当以“疫情为由”按照6%予以支持，应当按照7%予以支持。详见第六项。第五：泽龙置业未在2014年8月30日前办理房屋权属初始登记应当承担违约责任。该时间节点2014年8月30日与是否交房并无关系。该时间仅为泽龙置业履行办理初始登记义务的最后时间节点。因此泽龙置业应当承担逾期办理的违约责任。但，原审不应当酌定30%，此酌定虽为法院的自由裁量权，但自由裁量权应当建立在法律、事实的基础上。以原审（2020）豫0191民初11776号判决为例：买受人周柯，泽龙公司办理登记违约天数991天，商铺合同价款1405192元，违约金0.001%，足额支持为1405192元×0.001%×991=13925.45元。原审支持30%仅为：4178元；而按照先前判例扣减120天为：12239元；两者相差8061元。显然原审违背了最高法关于“同案同判”的意见，这样的判决，有失公允！第六：原审支持租金损失以6%计算并不高反而较低。2020年初的“疫情”不作为减免泽龙置业承担租金损失的理由，原审以此为由调整至6%计算租金损失系“一刀切”的做法，违反法律规定，违背裁判统一尺度，对业主方有失公允。首先，根据我国《合同法》117条不可抗力的规定“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”；另外《河南省高级人民法院关于依法妥善办理中小微企业受疫情影响案件的工作指引》第5条规定：“疫情与当事人一方不履行或迟延履行没有因果关系的，不能免除责任”。泽龙置业交付不符合约定发生在疫情发生之前，不存在因果关系，原审不应予以减免调整到6%。其次，本案大部分业主主张的租金损失期间虽涵盖疫情期间，但多为2018年和2019年，仍以（2020）豫0191民初11776号判决为例，周柯主张的期限为2018年7月1日至2020年7月31日，原审以“一刀切”的方式按照年利率6%支持租金损失不具有合理性。再次，广大业主签订合同时候（2011年-2012年）的商铺贷款利率范围为6.55%-7.05%，贷款上浮10%-20%，综合贷款还款利率已经高于法院判决的6%，显然不足以弥补业主损失。另外，疫情期间广大业主也是疫情的受害方，贷款银行也并未因此而减少业主的偿贷金额，业主再此期间没有获得租金，面对疫情，仍需要还贷，更是雪上加霜。最后，泽龙置业交房纠纷在裁判文书网上共计788篇，其中178篇为郑州中院，610篇为高新法院，郑州中院审监庭审理再审案件32个，均驳回了泽龙置业的抗辩、上诉理由、再审理由，均全面维持了高新法院7%的租金损失标准和延期办理初始登记扣减120天的违约金计算方式。故原审支持6%并不高反而较低，以“疫情”为由调整至6%无法律依据，同时违反《最高人民法院关于建立法律适用分歧解决机制的实施办法》的精神，违反同案同判，违背裁判统一尺度，对业主方有失公允。第七：截止本案泽龙置业没有向买受人出具供水、排水、供电设施的合格证明文件，也没有提供电话、网线达到使用条件的证据，应当承担举证不利的责任。综上，上诉人泽龙置业上诉理由不能成立，原审调整至6%支持业主租金损失和酌定延期办理初始登记按照30%计算违约金的方式，违反法律规定，对业主方有失公允。张丽莉向一审法院起诉请求1．判令被告赔偿原告因不能按约定时间交付房屋而造成的租金损失88926.22元（租金计算期间为2019年5月1日至2020年9月30日）；2．本案诉讼费用由被告承担。一审法院认定事实：2014年5月29日，原告作为买受人，被告作为出卖人，签订合同编号为GX140××××7953的《商品房买卖合同》一份，约定：1、原告购买位于郑州高新技术产业开发区××大道××房屋××套，用途为商业服务，房屋价款为896735元。2、出卖人应当于2015年6月30日前向买受人交付商品房，交付房屋需具备以下条件：（1）该商品房建设工程竣工验收合格，并向建设行政主管部门报送备案材料，取得建设行政主管部门竣工备案表；前期物业管理已经落实；（2）2015年6月30日供水设施、雨污水设施、供配电设施达到使用条件，供水方式为市政管网直接供给，排水方式为接入市政管网，供配电运行方式为市政电力直接供给，并取得公共供水企业、城市管理部门、电力企业出具的验收合格证明文件；电话、网络线路等弱电设施于2015年6月30日敷设到户，达到申请使用条件。3、出卖人应当在房屋交付使用后60日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期间内取得房地产权属证书的，双方同意按附件四第六条的约定内容执行。该附件四补充协议第六条对此约定为：出卖人应当在2015年8月30日（房屋交付使用后60日内）前，将办理房屋权属初始登记的资料报送郑州高新区房产管理局。出卖人在约定时限内未报送上述申报资料或报送资料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向买受人支付总房款万分之0.1的违约金。出卖人在取得该房屋初始登记后，双方约定该商品房所有权转移登记按以下方式办理：买受人自行申请办理。上述合同签订后，原告向被告支付了全部购房款。涉案商铺所在的4号楼于2015年9月15日取得了建设工程竣工验收备案，但因供电设施等配套设施未达到使用标准，至今未能交房。庭审中，被告称2015年9月16日被告所属商业公司代业主收房，2015年、2016年商业公司曾就又一城商场对外招租，并签署了一系列合同，收取了部分商户履约保证金，但因招商结果不理想，又与商户解除了合同，退还了履约保证金，商场未能按期开业持续至今。另查明，原告曾就被告未能交付房屋而产生的租金损失向该院起诉，该院审理后作出（2019）豫0191民初1481号民事判决，判令被告支付原告2015年7月1日至2019年4月30日期间的租金213722元。一审法院认为，原被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应依约履行合同义务。原告请求被告赔偿未按约定时间交付房屋对其造成的租金损失，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到因违反合同可能造成的损失”。本案中，被告应当于2015年6月30日交房，虽然涉案商铺所在楼房取得了建设工程竣工验收备案，但一直未达到供电等重要设施的交付条件，至今未能交付，且被告当庭陈述，涉案商铺所在的商场除电影院等个别商铺外，至今未营业，故被告辩称的涉案商铺已经交付不能成立，被告不能按时向原告交付房屋，构成违约，应当赔偿原告损失。因《商品房买卖合同》中明确约定涉案房屋用途为商业服务，其价值并非居住，而是在于出租或自营营利，被告作为房地产开发企业，应当预见到逾期交房行为必然造成原告的租金损失。参照同时期、同地段商铺的租金水平，并参照其他业主与被告所属商业公司签订的返租合同中约定的收益标准，结合新冠疫情对房屋租赁市场的影响，被告应当按照年利率6%的标准向原告支付租金，经计算，2019年5月1日至2020年7月31日的租金为67255元（896735×6%/12×15=67255）。2020年7月31日以后产生的租金损失，原告可另行主张。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、被告郑州泽龙置业有限公司于本判决生效后10日内支付原告张丽莉2019年5月1日至2020年7月31日期间的租金损失67255元。二、驳回原告张丽莉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1012元，由原告张丽莉负担271元、被告郑州泽龙置业有限公司负担741元。二审中，郑州泽龙置业有限公司提交了如下证据：证据1：电费支付银行转账凭证及发票，证据2：泽龙公司与国网河南省电力公司郑州供电公司签署的《高压供用电合同》拟证明：1．泽龙公司按照合同约定提供了作为替代条件的临时用电，案涉商铺于2015年9月16日已经满足交付条件。2．泽龙公司与国网河南省电力公司郑州供电公司签署的《高压供用电合同》，载明用户编号为5228858264，合同约定自2020年1月9日电力公司依约供电，根据证据1第14页2020年6月24日电力公司开具的电费发票，备注用户编号为5228858264，案涉商铺于2020年1月9日已经正式供电。张丽莉发表意见称，首先对高压供电合同发表质证意见，该合同不显示具体的签订时间。从内容上来看，该供电合同的区域，也就用电位置为郑州市高新技术开发区科学大道南长椿路东玉兰街北滕春路西，也就是AB地块商业区以及公共设施，而对应的用户编号为5228858264。然而对方提交的第一组证据并不显示用户的编号和具体的位置。其中第一个业务回单无法看出，第二页的两张发票，用户编号尾号为8583和9836均与本案用户编号不符。第三个工商银行的业务回单，也无法直接看出是本案的用电费用。第三个发票用户编号与供电合同不符。第四个发票也是8583与供电合同不符。河南增值税专用发票，票号尾号为2647的交纳了地址为洼刘村C地块与涉案地块不符。剩余的发票在地点上和用户编号上均与对方提供的供电合同无法对应。其中编号尾号9822的发票，2020年6月4日开具，并不代表是正式用电，高压用电合同不代表验收合格并入户。我方认为仍然没有正式供电（另外郑州市中级人民法院在2020年4月作出的多份民终1546号、1514号、1520号等十几份判决均在本院认为部分认为涉案房屋没有至今没有正式供电，不符合商品房买卖合同约定的交付条件，可见郑州中院是认可正式用电作为商品房交付的条件的）。同时也没有按照合同递交电力配套设施的验收证明，作为买受人无法判断电力配套设施是否合格。张丽莉提交了如下证据：证据1：案涉照片现场环境50张（打印件）拟证明：该照片拍摄时间为2020年9月21日，地点案涉商场，从感官上可以直接判断出涉案商场并不满足交付条件。消防设施残缺不全，建筑垃圾堆放、门体残落、没有电话线和网线入户、供电设施残缺不全、商场内部直梯没有安装。证据2：企业信息表2份（打印件）拟证明：泽龙公司和又一城公司法人均为林挺，泽龙公司持有又一城公司99%的股份，是又一城公司的实际控股人和控制人，二者利益一致，又一城收房行为是泽龙公司与又一城公司恶意串通损害业主方，收房行为无效的。纵使收房，基于合同相对性，根据合同约定，泽龙公司也不能免除向业主方提供配套设施是合格的证明文件的义务，否则有权拒收，视为泽龙延期交房。郑州泽龙置业有限公司发表意见称，针对第一份证据，我方认为从证据上无法显示拍摄时间与拍摄对象，不能证明这就是案涉商场。即便是案涉商场，是否符合交付条件，也是根据合同约定来进行的，不能凭人为的感官来进行猜测。针对对方证据二，对其真实性予以认可，但对其证明目的不予认可。泽龙公司与又一城公司确实是关联公司，但又一城公司依据与业主的合同代表业主进行收房，并没有损害业主的任何利益。本院经审查认为，对张丽莉提交的证据1真实性不予确认，对证据2真实性予以确认，但该证据无法证明其证明目的，故对其证明目的不予采信。对郑州泽龙置业有限公司提交的证据的真实性予以确认，但该两份证据仅能证明案涉商铺于2020年1月9日正式供电，对其他证明目的不予采信。二审经审理查明事实除同原审相一致外，另查明，案涉商铺于2020年1月9日正式供电。本院认为，双方当事人签订的《商品房买卖合同》明确约定，出卖人应当于2014年6月30日前向买受人交付符合约定条件的商品房。涉案房屋已于2015年9月取得了竣工验收备案表，郑州泽龙置业有限公司称其已于2015年9月按照双方签订的商品房买卖合同的相关约定交付房屋的依据不足。案涉《商品房买卖合同》约定案涉房屋用途为商业服务，其价值并非居住，而是在于出租或自营营利，郑州泽龙置业有限公司不能按约交付房屋，应当预见到逾期交房行为必然造成购房人的租金损失，该租金损失应由其赔偿。2020年6月28日郑州泽龙置业有限公司及案外人郑州又一城商业管理有限公司向其他业主寄送了告知函，此时张丽莉应当知晓案涉房屋符合交付条件，应当积极履行收房义务，此后的租金收益损失不应再支持。张丽莉主张2019年5月1日至2020年6月30日的租金损失，应予支持。关于租金损失赔偿标准问题，参照其他购房人与郑州又一城商业管理有限公司签订的《商业合作合同书》中，约定的房款优惠金额，以及生效判决的认定，一审法院酌定为按照总房款年利率6%计算不当，本院予以纠正。故郑州泽龙置业有限公司应当支付的2019年5月1日至2020年6月30日的租金损失数额为73233元（896735×7%/12×14=73233）。综上所述，张丽莉、郑州泽龙置业有限公司上诉请求成立部分，本院依法予以支持；其上诉请求不能成立部分，本院不予支持。一审判决认定事实不清，实体处理不当，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初13151号民事判决；二、郑州泽龙置业有限公司于本判决生效后10日内支付张丽莉2019年5月1日至2020年6月30日期间的租金损失73233元；三、驳回张丽莉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费减半收取1012元，由张丽莉负担271元，由郑州泽龙置业有限公司负担741元。二审案件受理费2024元，由张丽莉负担364元，由郑州泽龙置业有限公司负担1660元。本判决为终审判决。审判员  曹逢春二〇二〇年十月二十三日书记员  韩 冰