浙江省瑞安市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0381民初9556号 原告：叶某，男，1988年7月8日出生，汉族，住瑞安市。 被告：杭州某设备工程有限公司，住所地杭州市余杭区。 法定代表人：陈某。 被告：陈某，男，1978年1月1日出生，汉族，住杭州市余杭区。 原告叶某与被告杭州某设备工程有限公司（以下简称某公司）、陈某买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月14日立 案后，依法适用简易程序，并于2020年10月20日公开开庭进 行了审理，原告叶某到庭参加诉讼，被告某公司、陈某经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。在审理过程中，依原告的申请，本院于2020年9月22日作出（2020）浙0381民初9556号民事裁定，在49377.88元范围内冻结被申请人杭州某 设备工程有限公司名下的中国招商银行余杭支行（账号：571***10801）中的存款，并分别在60000元范围内冻结被申请 人陈某在中信银行钱江支行（账号：621＊××××8073）中的存款、在 260000元范围内冻结被申请人陈某在中国工商银行九堡支行（账 号：621***73831）中的存款、在10000元范围内冻结被申请人 陈某在中国邮政储蓄银行南通市五接镇支行（账号：621＊××××2549） 中的存款。本案现已审理终结。 原告叶某向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告双方 于2019年6月9日签订的产品订购合同（合同编号×××02）； 2.判令被告某公司返还原告向其支付的全部货款13万元；3. 判令被告某公司向原告支付违约金29900元（违约金按合同总 价的20%计算，为2.6万元，逾期违约金按合同总价的万分之三 计算且不高于合同总价的3%，为3900元）；4.判令被告某公司 赔偿原告直接经济损失（资金占用损失，以13万元为基数按同 期银行间同业拆借利率自2020年2月7日起计算至实际履行之 日止；房屋租赁费损失，从2020年2月7日起至2020年5月25 日期间以每月8000元计算，从2020年5月26日起至实际履行 之日止以每月4000元计算；车位租赁费用损失，从2020年6月 11日起至实际履行之日止，以每月150元计算；物业费损失，从 2020年5月16日起至实际履行之日止，以每月157.98元计算）； 5.判令被告陈某对上述债务承担连带责任；6.判令两被告共同承 担诉讼费。 事实和理由：被告某公司，系个人独资企业，被告陈某系 其唯一股东及法定代表人。2019年6月9日，原告因自住房屋装 修需要同被告某公司签订了合同编号为×××02的产品订购 合同，向其购买家庭使用电梯设备1部。合同明确：原告在约定 的交货期日前15天，向被告支付发货款，被告收到此款后按合 同约定安排发货，同时对合同价款、支付方式及违约责任等事项 3作出约定。该合同签署后，原告积极履行合同义务，分别于2019 年6月16日及2020年1月22日，按照被告陈某的要求，将全 部货款支付至被告陈某个人账户，并完全做好电梯进场准备，但 截至起诉之日，经原告多次催讨，两被告均未按照合同约定完成 案涉电梯设备的发货进场工作，亦未向案涉电梯生产厂家支付全 部电梯订制生产款项，并一直采用说谎、推脱、不作为等消极方 式应对原告，导致原告房屋装修施工进度实际拖延多月，致使原 告的合法权益持续受损。 被告某公司、陈某辩称：不同意解除合同，涉案合同应当 继续履行，1.原告房产并不符合电梯安装条件，场地还有水、土、 垃圾需要清理；2.我曾电话联系原告，说发货给原告，但原告不 同意负保管责任；3.产品订购合同第三条约定，除了第一期款外， 我方还需要收到技术确认、土建布置图及合同技术规格表等技术 资料由客户签字盖章确认起60天，才是交货期，现在我方并未 收到这些资料。 原告在庭审中补充陈述：1.原告不同意继续履行，被告提及 的场地有垃圾需要清理等并不是事实，被告未提供相应的证据， 退一步来讲，即使存在垃圾等需要清理的话，也是能很快就完成 的，不可能影响电梯的安装；2.被告未发货是由于被告未付款给 厂家，所以一直未能出货；3.关于产品订购合同第3条，对方也 没有提供相应的资料给我们签字确认，所以责任也在于被告；4. 现在装修的情况是柜子已经进场，马上要开始油漆了，但是电梯 相关的门套大理石未安装、地面大理石尚未切合；5.工期与原先 确定的有延后，因为疫情以及电梯的事情延后了好几次；6.在付 完款后，原告是在今年3月份开始催被告的电梯的；7.微信聊天 4记录中的汪选义是装修的项目经理。 原告围绕其诉讼请求提交了编号为×××02的产品订购合 同一份、中国建设银行交易明细两份、微信聊天记录截图若干、 照片四张、房屋租赁合同两份、房租支付截图三份、车位租赁费 支付截图两份、物业费支付截图一份、泊位费发票两份及物业费 发票一份、结婚证一份等事实证据，经庭审质证，被告某公司、 陈某经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃对原告当 庭提供的结婚证的质证权利，被告某公司、陈某对其他证据无 异议，但认为产品订购合同第3条对涉案货物的交付条件进行了 约定，本案并未满足该条件，故被告并不存在违约。经审查，原 告提供的产品订购合同、中国建设银行交易明细、微信聊天记录 截图、照片等证据符合证据的真实性、合法性、关联性，本院予 以确认并在卷佐证，原告提供的其他证据尚无法形成证据链以证 明其直接损失，与本案缺乏关联性，本院不予采信。 根据经审查确认的证据及当事人的陈述，本院认定的事实如 下，2019年6月9日，原告叶某向被告某公司购买TJJ型号 曳引家用梯一部，双方签订编号为×××02的产品订购合同（附 商务合同），产品订购合同约定：第一条，设备价款为10.5万元、 运输费用为0.3万元、安装费为2.2万元，合计13万元；第二 条，付款方式为合同签订之日起7天内，原告向被告某公司支 付合同总价款的30%，即3.9万元，原告逾期给付的，则合同的 交货期予以顺延，在满足工作生产周期的前提下，原告须在约定 的交货日期前15天前，向被告某公司支付发货款，为合同总 价的70%，即9.1万元，被告某公司收到此款项后，根据合同 约定的交货期安排发运，原告逾期给付的，则合同的交货期予以 5顺延；第三条，订购合同设备预定交货期应为本合同签订、被告 某公司收到原告第一期款以及技术确认、土建布置图及合同技 术规格表等技术资料由客户签字盖章确认起60天，如未能满足 前述条件，交货期顺延或另议，设备的具体发货日期详见发货确 认函确认。商务合同的第五条违约责任中，第5.4款约定，如被 告某公司因自身单方面原因延期交货，应按延期天数向原告支 付每天合同总价万分之三的违约金（但违约金累计最高不超过合 同总价的3%），如被告某无理由延期交货达三个月的，除继续 支付上述违约金外，原告还有权决定是否解除合同，如决定解除 的，原告应向被告某公司发出书面通知，合同应视为因被告源 电公司原因于发出之日被解除。 合同签订后，原告于2019年6月16日支付给被告陈某3.9 万元，于2020年1月22日支付给被告陈某9.1万元。通过微信 聊天，原告于2020年3月26日要求被告陈某尽快交付电梯，被 告陈某于4月8日明确于15号左右电梯进场，后原告多次催促， 被告某公司仍未向原告交付涉案电梯。 另查明，被告陈某系被告某公司的唯一股东。 本院认为，原告叶某与被告某公司之间的买卖合同合法 有效，虽产品订购合同对货物交付进行约定，但原告已于2020 年1月22日即付清了尾款，被告某公司于4月8日承诺在该 月15日左右交付电梯，原告亦予以认可，应认为双方已就涉案 货物的交付日期进行了明确约定，本院依常理并按有利于被告原 则，认定交付日期为2020年4月20日。现被告某公司已超3 个月未交付货物，原告有权依合同约定，主张解除涉案买卖合同， 故原告要求解除涉案合同的请求，于法有据，本院予以支持。被 6告某公司抗辩原告场地不符合安装条件且原告不同意负责货物 保管等理由，但未提供任何证据，且与原告提供的微信聊天记录 内容并不相符，该抗辩缺乏事实依据，本院不予采纳。 因双方已就违约责任进行了约定，原告有权要求被告某公 司按约承担违约责任，即在不超过合同总价万分之三的范围内按 日万分之三支付违约金，截至庭审辩论结束日，该部分违约金计 为3900元。在双方约定违约金的情况下，原告另行再要求被告 赔偿资金占用损失、房屋租赁费损失、车位租赁费用损失、物业 费损失，但又未能提供充分的证据以证明上述损失与被告某公 司延迟交付电梯这一违约行为之间的关联性，该部分主张缺乏事 实依据，本院不予支持。原告主张被告某公司按合同总价的20% 支付相应的违约金，但是其提供的证据尚无法反映双方曾就该部 分约定达成过一致意见，该主张缺乏事实依据，本院不予支持。 被告某公司系一人有限责任公司，被告陈某未提供证据证 明该公司财产独立于股东自己财产，故被告陈某应当对被告某 公司债务承担连带责任。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三 条第二款、第九十六条、第一百零七条、第一百一十四条第一款， 《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉 讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告叶某与被告杭州某设备工程有限公司于 2019年6月9日签订的编号为×××02的产品订购合同； 二、被告杭州某设备工程有限公司于本判决生效之日起十 日内返还原告叶某货款13万元，并支付违约金3900元； 三、被告陈某对上述第二项债务承担连带清偿责任。 7如果未按本判决指定的期间履行，依照《中华人民共和国民 事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债 务利息。 本案案件受理费4369元，减半收取2184.50元，保全费1417 元，合计3601.5元，由原告叶某负担200元，被告杭州某 设备工程有限公司负担3401.5元，被告陈某就被告杭州某设 备工程有限公司的负担负连带支付责任，于本判决生效之日起十 日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递 交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州 市中级人民法院。 审 判 员 陈也峰 二〇二〇年十月二十一日 代书记员 林日照 8附文： 一、不履行裁判惩戒后果警示 1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令、义务人或其他 相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出 执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑 事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。 2.【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不 报告又不履行的，法院将视情节轻重采纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告 财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负 责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。 3.【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予 以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、 使用等情况。 4.【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非 生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、 子女就读高收费私立学校等），并有权利对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性 措施。 5.【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份， 执行立案后拒不履行义务的，人民法院将其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为， 并严格采取惩戒、制裁措施。 6.【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定 的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承 担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。 7.【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行， 义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。 二、执行风险告知 1.【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并 尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提 高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。 2.【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或 者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。 3.【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文 书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。 4.【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法 定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证， 将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、 交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能执行的风险。 注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予 权利的债权人、申请执行人。