江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0583民初14104号原告：王佳倩，女，1993年12月23日出生，汉族，住上海市黄浦区。委托诉讼代理人：郭文静，系原告母亲。被告：上海欢居信息技术有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区民生路600号15栋201室，统一社会信用代码913101180764611376。法定代表人：王宁。被告：上海魔艺建筑装潢有限公司，住所地上海市金山区漕泾镇东海3150号480室，统一社会信用代码91310116785176777Y。法定代表人：李其全。原告王佳倩与被告上海欢居信息技术有限公司、上海魔艺建筑装潢有限公司装饰装修合同纠纷一案，上海市普陀区人民法院于2019年4月23日立案受理，依法适用简易程序。2019年6月14日，上海市普陀区人民法院作出（2019）沪0107民初9590号民事裁定书，裁定该案移送江苏省昆山市人民法院处理。经上海市普陀区人民法院移送，本院于2019年7月15日立案，依法适用简易程序。后因两被告下落不明，本院转为普通程序，并于2020年2月14日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人郭文静到庭参加诉讼。两被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告王佳倩向本院提出诉讼请求：一、判令被告上海欢居信息技术有限公司立即向原告退还24000元，并判令被告从2018年6月2日起至本判决生效之日，以24000元为本金按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；二、判令被告上海欢居信息技术有限公司向原告支付2017年7月至2018年10月十六个月的贷款返还利息共12480元；三、判令被告上海欢居信息技术有限公司从2018年11月25日起至2019年6月25日止按每月624元向原告支付利息；四、判令被告上海魔艺建筑装潢有限公司向原告支付装修逾期赔偿2017年7月3日起至本判决生效之日，每天50元赔偿金；五、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年4月2日，原告、被告上海欢居信息技术有限公司和被告上海魔艺建筑装潢有限公司订立了“优居客装修全额支付保三方协议”。约定由被告上海欢居信息技术有限公司推荐的上海魔艺建筑装潢有限公司为原告装修位于江苏省花桥镇金中路188号象屿都城X号XXX室的房屋。由原告将所有装修款一次性交给被告上海欢居信息技术有限公司。再由上海欢居信息技术有限公司根据装修进度和上海魔艺建筑装潢有限公司的装修质量向上海魔艺建筑装潢有限公司拨付装修款。合同订立后，被告上海魔艺建筑装潢有限公司开始装修。但令人遗憾的是该公司装修质量极差，原告及被告上海欢居信息技术有限公司多次向其交涉后，该公司却在装修到一半后不告而别。为解决此遗留问题。原告和被告上海欢居信息技术有限公司于2018年5月8日达成“优居客补充协议”。约定被告上海欢居信息技术有限公司在补充协议订立后的十个工作日内向原告退还24000元，并分24个月每月624元向原告支付利息。可协议订立后被告上海欢居信息技术有限公司却未按补充协议的约定执行。原告认为，原被告之间的装修工程合同及补充协议合法有效，应严格遵守，现被告却置义务与不顾，其行为已侵害了原告的合法权益。被告上海欢居信息技术有限公司、上海魔艺建筑装潢有限公司均未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理查明事实如下：2017年3月29日，原告王佳倩及其母亲郭文静（甲方）与被告上海魔艺建筑装潢有限公司（乙方）签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，约定乙方为甲方拥有的房屋装饰施工，总价款为12万元，承包方式为部分承包，工期自2017年4月2日至2017年7月2日。工程价款约定一次性全付…合同第七条“违约责任”约定：1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任；2、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方50元…合同第九条“合同的变更和解除”约定：“1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款5%支付违约金，办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款5%赔偿，解除本合同。2017年3月30日，原告王佳倩（甲方）与被告上海魔艺建筑装潢有限公司（乙方）、上海欢居信息技术有限公司（丙方）签订《优居客装修全额支付保三方协议（免息贷款）》，约定：“鉴于丙方为甲、乙方签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》及其履行提供相关的居间服务，为更好的服务于甲、乙双方，经三方充分协商一致，就甲方的装饰装修工程的有关事宜达成协议。一、甲方的装饰装修工程位于。二、1、丙方作为甲、乙双方装饰装修施工合同履行的中立监督人，丙方受甲方的委托将对乙方的装修全过程进行网络监督和施工质量监督服务；2、甲、乙双方装饰装修施工合同约定的合同款项，全部由丙方进行监管，甲方委托丙方进行施工质量监督。监督验收合格后，按合同及本协议的约定，丙方按施工进度节点向乙方支付相应比例款项。3、如工程验收中出现任何质量问题，甲方将责令乙方进行整改，如因乙方原因出现重大质量问题，乙方拒绝协商并整改的，丙方有权先冻结托管款项并利用自有媒体进行网络曝光。4、丙方为甲方提供四次免费节点验收监理，以监督装修质量。5、装修工程结束后，丙方根据甲方托管金额中实际发生的装修款项为甲方提供免息服务。三、1、甲乙丙三方约定托管总金额为12万元；2、三方签约后3个工作日内，甲方支付丙方12万元；工程开工后3恶工作日内，丙方支付乙方24000元；水电验收合格后3个工作日内，丙方支付乙方36000元；泥木验收合格后3个工作日内，丙方支付乙方30000元；油漆验收合格后3个工作日内，丙方支付乙方6000元；竣工验收合格后30个工作日内，丙方支付乙方24000元；3、如甲乙双方在实际施工过程中由增补项目，双方自行结算，与丙方无关；4、如甲乙双方终止施工合同，根据双方的终止协议，丙方结算并退还双方应得款项；5、丙方进行节点监理验收合格后，且经甲方确认同意后三个工作日内，丙方需将相应款项转至乙方指定账户，逾期一日，丙方需要赔偿乙方相应款项的1%作为滞纳金…五、1、装修工程结束后一月内(结束日期以竣工验收单及三方相应款项结算清楚为准)，丙方根据甲方实际托管金额(实际消费在甲乙双方装修工程上的托管款项)，与甲方进行结算并按月返还甲方利息(春节期间(1月2月)顺延)贷款资金托管金额为12万元；甲方装修贷款还款期数为24期，贷款年利率7.8%，预计贷款利息总额为18720元，预计月息为780元…协议还约定了三方其他权利义务。被告上海魔艺建筑装潢有限公司于2017年4月25日签订上述协议。因存在工期延误、质量问题及未竣工交房等问题，原告与两被告沟通。2018年5月18日，原告王佳倩（甲方）与被告上海欢居信息技术有限公司（丙方）通过微信签订《优居客补充协议》，约定：“本协议为《优居客装修全额支付保三方协议》的补充协议，原协议内容甲方施工合同款项金额12万元，贷款金额12万元，贷款期数24期，贷款年利率7.8%，贷款利息总额为18720元，月息780元，丙方将于每月25日将月息汇入甲方指定账号。补充协议根据甲方实际发生装修金额96000元，丙方需退还甲方委托金额24000元。丙方需在十日工作日之内退到甲方指定账户，并且丙方只需支付甲方总利息14976元，贷款期数24日，贷款年利率7.8%，月息624元。退款部分24000元对应的贷款利息，由甲方个人承担，丙方于每月25日将月息汇入甲方的指定账号。上述协议签订后，被告上海欢居信息技术有限公司向原告王佳倩返还一期利息728元。原告提供其与被告上海欢居信息技术有限公司工作人员2018年9月11日的聊天记录，原告要求被告上海欢居信息技术有限公司返还24000元。本院认为，原告王佳倩与被告上海魔艺建筑装潢有限公司签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》及原告王佳倩与两被告共同签订的《优居客装修全额支付保三方协议（免息贷款）》系当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。因被告上海魔艺建筑装潢有限公司原因造成涉案装饰装修工程尚未竣工交付，致使原告至今无法使用涉案房屋，被告上海魔艺建筑装潢有限公司已经构成违约。鉴于被告上海欢居信息技术有限公司已按照施工进度向被告上海魔艺建筑装潢有限公司支付工程款96000元，合同所涉装修工程已基本完工，根据原告与被告《上海市家庭居室装饰装修施工合同》的约定，被告上海魔艺建筑装潢有限公司因逾期交付应每日赔偿原告50元。根据2018年5月18日签订的《优居客补充协议》，原告及被告上海欢居信息技术有限公司已对实际产生的装修款进行了结算，故该赔偿金自2017年7月3日计算至2018年5月18日，合计15950元。《优居客补充协议》约定了被告上海欢居信息技术有限公司需返还原告24000元及被告上海欢居信息技术有限公司只需支付原告王佳倩总利息款14976元，退款部分24000元对应的贷款利息由原告王佳倩个人承担。故对原告要求被告上海欢居信息技术有限公司返还24000元的主张，本院予以支持。因被告上海欢居信息技术有限公司至今未予返还，故原告有权要求被告上海欢居信息技术有限公司支付至本判决生效之日止的利息。关于利息的起算时间，根据原告提供的证据仅能证明其于2018年9月11日向被告上海欢居信息技术有限公司主张该款项，故该利息自2018年9月11日起计算。利息的计算标准，自2018年9月11日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行的公布的同期同类贷款利率计算；2019年8月20日至本判决生效之日止的利息，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（或上浮30%-50%）计算。关于原告要求被告上海欢居信息技术有限公司返还贷款利息的主张，根据《优居客补充协议》的约定，本院确认被告上海欢居信息技术有限公司应向原告返还利息共计14976元，扣除已经返还的728元，被告上海欢居信息技术有限公司仍需向原告返还14248元。两被告无正当理由拒不到庭，由此产生的不利法律后果由其自行承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定,判决如下:一、被告上海欢居信息技术有限公司于本判决生效后十日内返还原告王佳倩24000元及利息（以24000元为基数，自2018年9月11日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行的公布的同期同类贷款利率计算；2019年8月20日至本判决生效之日止的利息，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（或上浮30%-50%）计算）。二、被告上海欢居信息技术有限公司于本判决生效后十日内返还原告王佳倩贷款利息14248元。三、被告上海魔艺建筑装潢有限公司于本判决生效后十日内支付原告王佳倩赔偿金15950元。（上述款项，如采用转账方式支付，请汇入原告王佳倩指定账号，或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行中国建设银行昆山市支行，账号：3220198643605151526037543）。如未按本判决指定期限履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如一方当事人不履行义务，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，在法定期限内向人民法院申请执行，申请执行的期限为二年，申请执行时效中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定，执行期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期限的最后一日起计算，法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。案件受理费1438元，公告费690元，合计2128元，由原告王佳倩负担248元，由被告上海欢居信息技术有限公司负担833元，由被告上海魔艺建筑装潢有限公司负担1047元。其中，原告王佳倩预交的案件受理费1190元，本院予以退还，被告上海欢居信息技术有限公司应当负担的833元、被告上海魔艺建筑装潢有限公司应当负担的357元缴纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户；账号：32250198643600000811130476；开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。原告王佳倩直接交付第三方的公告费690元，被告上海魔艺建筑装潢有限公司应负担的690元直接支付给原告王佳倩。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审 判 长  柴敏娟人民陪审员  龚惠宝人民陪审员  俞雪花二〇二〇年二月二十六日法官 助理  王雅勤书 记 员  陈寅杰