内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院民事判决书（2019）内0402民初6356号原告(反诉被告)：内蒙古赤者龙吟文化传媒有限公司，住所地内蒙古自治区赤峰市红山区。法定代表人：郭译诺，经理。委托诉讼代理人：毛婧宇，内蒙古融桥律师事务所律师。委托诉讼代理人：王红梅，内蒙古融桥律师事务所律师。被告(反诉原告)：赤峰亿柏传奇印刷有限公司，住所地内蒙古自治区赤峰市红山区。法定代表人：宋杨，经理。委托诉讼代理人：王海亮，公司员工。委托诉讼代理人：刘金波，公司员工。原告内蒙古赤者龙吟文化传媒有限公司（以下简称赤者龙吟传媒公司）与被告赤峰亿柏传奇印刷有限公司（以下简称亿柏传奇印刷公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年9月9日立案受理后，亿柏传奇印刷公司提出反诉申请，本院依法转换适用普通程序审理，依法组成合议庭于2019年11月8日公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)赤者龙吟传媒公司的委托诉讼代理人王红梅，被告（反诉原告）亿柏传奇印刷公司的委托诉讼代理人王海亮、刘金波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告赤者龙吟传媒公司向本院提出诉讼请求：1.解除双方签订的订购印刷品合同；2.被告返还原告预付款28470元；3.被告赔偿原告违约金20000元，赔偿原告营运损失20000元。上述合计68470元。事实和理由：2018年8月16日，原、被告签订《订购印刷品合同》，其委托被告印刷书籍，合同约定履行期限为2018年8月20日起至2018年12月24日止，同时合同第二、三、七条明确约定了合同价款、产品质量、付款方式。合同签订后，原告依约向被告支付了第一批次图书的30%预付款28470元，但被告出具的样书与原告多次协商、校对、修改后，仍无法达到合格要求及使用标准，以至于无法装印成册，原告在此期间从未获取电子版设计稿。后期被告违反付款方式的约定，要求先支付完所有货款后再交付产品，严重违反合同约定。现合同履行期限已届满，被告仍未履行合同约定交付图书，基于教育用书的特殊使用性，被告的行为已严重影响原告正常业务运营和发展，且因图书未及时印刷给原告造成极大经济损失。截止立案之日，被告仍未交付质量合格的产品，被告的行为已构成根本违约。并且原告因业务发展急需图书，但被告擅自抬高货款、额外索要设计费，其行为和性质极其恶劣。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十三条的规定及《订购印刷品合同》第六条第四款、第八条第二款的规定，现因被告违反合同约定，迟延交付产品，给原告带来严重经济损失及营运损失。为此，其诉至法院，诉请如前。被告亿柏传奇印刷公司辩称，一、赤者龙吟传媒公司未能在规定的时间内提供相关的图书印刷手续及书号是合同不能如期履行的直接原因。第一批次图书设计好后，本应在合同规定的时间内进行印刷，但赤者龙吟传媒公司未能及时提供准印手续及书号，没有准印手续就不能印刷，否则就是盗版印刷，就是违法，就要受到重罚。赤者龙吟传媒公司声称手续正在办理当中，并要求其继续设计以后的批次，到时准印手续下来一同印制。至今其也没有收到相关的准印手续。国务院令第676号《印刷业管理条例》第二十条规定：“印刷企业接受委托印刷内部资料性出版物的，必须验证县级以上地方人民政府出版行政部门核发的准印证。”第二十二条：“委托印刷单位必须按照国家有关规定在委托印刷的出版物上刊载出版单位的名称、地址、书号……”。第二十三条：“印刷企业不得盗印出版物，不得销售、擅自加印或者接受第三人委托加印受委托印刷的出版物……”；第四十条：“从事出版物经营活动的企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府出版行政部门给予以下处罚：违法经营额1万元以上的，处5-10倍罚款。（一）：接受他人委托印刷出版物，未依照条例地规定验证印刷委托书、有关证明或者准印证、书号的……”因此，如果其不验证印刷就将受到罚款250万元至490万元的行政处罚。所以，其必须收到赤者龙吟传媒公司提交的准印证和书号才能印刷。二、赤者龙吟传媒公司漫长的修改、审核时间，是导致合同不能如期履行的重要原因。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行各自义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，其已按照赤者龙吟传媒公司的要求，如期履行了对涉案产品设计制作的义务并于合同约定的时间交付给赤者龙吟传媒公司进行审核、修改。赤者龙吟传媒公司从2018年9月4日收到第一批次样书，直至2019年8月8日在微信通知其修改全部图书的LOGO、公众号和二维码，涉案的52本图书方才修改完毕。其中2019年2月至6月份近半年的时间赤者龙吟传媒公司因装修办公室没有音信。因此，赤者龙吟传媒公司久拖不决的审核修改时间是导致图书未能及时印刷的另一原因。三、其已经按照合同约定，履行了设计、排版、编辑、校对产品的义务。自2018年8月16日，双方签订《订购印刷品合同》确定生产涉案52种图书事项，双方约定的订购印刷品内容真实清晰、合法有效。合同签订后，其按照赤者龙吟传媒公司的要求及规格、数量，如期设计版权、编辑校对出上述产品。产品设计出后，其又于合同约定的期限内送至赤者龙吟传媒公司办公地点。赤者龙吟传媒公司在接到第一批样册后开始了漫长的核实和修改，修改的内容包括：文字大小、内容变更、图片设计、拼音符号、格式颜色等等，并与其再次协商印刷问题。表明赤者龙吟传媒公司对被告所作涉案产品设计制作、规格样式的认可。被告已经按照约定，完成了对涉案52本图书的设计、排版、编辑和校对工作，履行了相关的合同义务。因此，原告主张的诉讼请求与事实严重不符，既没有事实证据又没有法律依据，请法院予以驳回。反诉原告亿柏传奇印刷公司向本院提出如下反诉请求：1.判令赤者龙吟传媒公司支付52本图书的设计、排版、编辑、校对费用93270元（4058页×30元/页-28470元）；2.要求赤者龙吟传媒公司继续履行合同，并支付相应款项；3.判令赤者龙吟传媒公司赔偿违约金20000元。事实与理由：双方于2018年8月20日签订了《订购印刷品合同》。合同约定，其（乙方）为赤者龙吟传媒公司（甲方）设计排版、编辑校对、印刷装订各类图书52本，4058页。合同第三条：订购产品的质量要求约定，图书设计、文字均按甲方的要求进行。既本案中所有的产品都必须按赤者龙吟传媒公司提出的要求进行修改。第五条约定，乙方设计完成样册后，交由甲方审核修改，修改周期为5天（自乙方将样册送达日开始计算），若甲方单方面原因造成修改周期延长，所产生的乙方未能按时交付货物，乙方不承担逾期违约责任。此条款明确约定了因为赤者龙吟传媒公司的原因造成修改周期延长的，其不承担任何责任。合同签订后，其开始着手设计、制作。2018年9月1日，第一批10本图书设计排版完毕，2018年9月3日编辑校对完毕，2018年9月4日全部交付给赤者龙吟传媒公司审核，2018年9月10日其将10本样书按照赤者龙吟传媒公司的要求，进行修改、改编并制作成样册后交给赤者龙吟传媒公司。赤者龙吟传媒公司接到样册后又经过至少五次以上的修改第一批才算通过。其提出先把第一批弄出来制作好，但赤者龙吟传媒公司始终不予理会，不提供印刷图书的书号、批文等任何手续，不支付印刷图书的费用，并要求其继续第二至五批图书的设计排版、编辑校对的工作。2018年11月3日，赤者龙吟传媒公司的主管由郭老师换成了于老师，对以前的工作又重新进行了审核、修改。其中从2019年2月11日起至2019年7月23日为止，近半年的时间因赤者龙吟传媒公司装修施工等原因没有了任何的音信。其多次要求赤者龙吟传媒公司将审核合格的图书进行印刷制作，赤者龙吟传媒公司以各种理由拒绝印制和付款。2019年7月22日，赤者龙吟传媒公司得知其欲诉讼的消息后，将原“内蒙古木子一文化传媒有限公司”变更成现在的“赤者龙吟传媒公司”，从2018年8月16日合同签订到2019年8月2日，其都一直在审核、修改稿件。2019年8月8日，其最后一次通过微信要求赤者龙吟传媒公司，将上述所有52本图书内容里面及封面上的“昭行国学”字样全部改成“赤龙吟教育”，将全部52本图书的封皮底面的二维码及公众号进行了修改变更，至此本合同中定的52本图书全部修改完毕，只等提供印制手续和书号后其进行印刷，然而，赤者龙吟传媒公司迟迟不能提供印刷手续及书号，没有手续及书号就不能印刷、否则就是违法印刷将受重罚。对此，其多次要求赤者龙吟传媒公司尽快办理相关手续，并尽快支付十余万元的设计费用，如果再久拖不决，将通过法律程序进行追讨。没想到赤者龙吟传媒公司于2019年9月5日“恶人先告状”。其投入资金十三、四万元，投入设计、编辑、校对人员几十人，因图书量大，其单位的行政、财务、业务人员全部抽出加班加点进行审核校对。历经半年多的时间，仅印成的样品就达上百本之多，使用的A4纸张多达几百公斤以上，如此大的人力、物力、资金的投入，工作量已完成60％以上，只剩下最后的印刷没有理由不继续去做。只要完成产品的印制，按照合同约定赤者龙吟传媒公司就需要支付491300元的制作费用。相反，只要其不能印刷，赤者龙吟传媒公司手里掌握着由其设计、排版、编辑、校对好的52本图书的全部资料，随意寻找任何一家印刷单位制作，就会节省近三十万元的费用。这就是赤者龙吟传媒公司“恶人先告状”的目的。因此，其认为基于上述事实，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第五十二条的规定提起反诉，请法院依法公正判决，以维护其合法权益。反诉被告赤者龙吟传媒公司辩称，一、亿柏传奇印刷公司要求其支付涉案52本图书的设计、排版、编辑和校对费用93270元违反了合同的约定，没有事实和法律依据。首先，根据双方签订的《订购印刷品合同》，该合同并没有约定其需要向亿柏传奇印刷公司额外支付涉案图书的设计、排版、编辑、校对等费用，亿柏传奇印刷公司主张此费用于法无据。其次，根据《订购印刷品合同》第五条第二款及第七条第一款的约定，亿柏传奇印刷公司只有在样册经过其签字确认后，才可以开始下一周期的设计制作，该合同约定的付款方式为分批次付款，共计5批次，其在收到第一批产品确认无异议后，亿柏传奇印刷公司才可开始继续制作下一批次的图书，在双方尚未对第一批次的产品制作达成合意时，亿柏传奇印刷公司擅自对其他批次的产品进行设计、排版、编辑等工作，该行为并没有经过其授权和认可，故亿柏传奇印刷公司主张的此项诉求属于其自行扩大的损失，不应由其承担赔偿责任。二、亿柏传奇印刷公司要求继续履行合同，并支付相关款项没有事实与法律依据。双方签订的订购印刷品合同内容明确具体，合同中履行方式、付款方式及违约责任都进行了相关明确的约定，双方当事人理应按照合同的规定履行权利义务。《订购印刷品合同》约定履行期限为2018年8月20日起至2018年12月24日止，亿柏传奇印刷公司每一批次的设计周期为25天，但在实际履行中，双方多次协商、校对、修改，亿柏传奇印刷公司仍无法设计出合格的产品。因亿柏传奇印刷公司在合同约定的时间内未交付合格的图书样稿，致使图书无法装订成册，严重影响了其的使用，给其造成了严重的经济损失与商业信誉的损失，影响了企业的正常运营和发展，亿柏传奇印刷公司存在根本违约行为，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，在亿柏传奇印刷公司构成违约时，其有权解除合同。本案为承揽合同纠纷，亿柏传奇印刷公司作为承揽人应当按照与其约定的标准和要求完成工作，这是亿柏传奇印刷公司的主要义务，而其订立涉案合同的主要目的，就是要取得承揽人完成的工作成果，现由于亿柏传奇印刷公司自身能力存在不足，无法达到其要求设计出符合要求的产品，故双方之间的合同已无履行的可能，亿柏传奇印刷公司要求继续履行合同并支付相关款项没有事实与法律依据。三、其订制的图书，仅在公司内部使用，不以营利为目的。目前，其公司尚属于筹备设立阶段，印制的图书仅为公司学习借鉴、研究使用。参照《中华人民共和国著作权法实施条例》第二十一条：“依照著作权法有关规定，使用可以不经著作权人许可的已经发表的作品的，不得影响该作品的正常使用，也不得不合理的损害著作权人的合法利益”及《中华人民共和国著作权法》第二十二条：“在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利：（一）为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品……”的规定，对于已经发表的享有著作权的作品尚可以借鉴、使用，其要求亿柏传奇印刷公司印制的图书尚未经过发表，且其也是在合理使用的范围内，并没有侵犯他人的合法权益。签订订购印刷品合同时，对此亿柏传奇印刷公司已经知晓，并已实际履行了部分设计、排版义务，故被亿柏传奇印刷公司称其行为属于违约盗版印制图书，没有任何法律依据。综上所述，亿柏传奇印刷公司的反诉请求没有事实和法律依据，法院应予以驳回。当事人双方围绕其诉讼请求及答辩理由分别向本院提供了证据，并经过双方的质证。现本院根据双方确认的订购印刷品合同、图书样册、微信聊天记录等证据及双方的当庭陈述，本院审理查明如下案件事实：2019年7月22日，内蒙古木子一文化传媒有限公司经核准变更公司名称为赤者龙吟传媒公司。2018年8月16日，内蒙古木子一文化传媒有限公司（甲方）与亿柏传奇印刷公司（乙方）签订订购印刷品合同，约定甲方向乙方订购印刷品，主要的内容为：一、合同履行期限自2018年8月20日起至2018年12月24日；二、订购产品明细及价格见附表：1、设计确认单见附表；2、收货确认单见附表；3、产品批次表见附表；4、合计金额为491300元。三、订购产品的质量要求（见附表1）：外观要求、文字要求、纸张重量及尺寸均按甲方要求（以参考书目为准），装帧、排版以参考书目为准。四、甲乙双方商定本次货物的交货地点为内蒙古赤峰市××区红山郡三期5-1-114厅。五、产品制作：1、乙方每一批次的设计周期为20天（具体批次见附表4），乙方设计完成制成样册后，交由甲方审核修改，修改周期为5天（自乙方将样册送达之日起开始计算），若甲方单方面原因造成修改周期延长，所产生的乙方未能按时交付货物，乙方不承担违约责任，校验完毕后，甲方在重新制作的样册上签字确认，开始制作，制作周期25天；2、在乙方将样册交付甲方，签字确认后，即开始下一周期的设计制作。六、产品验收：1、订购产品到达甲方指定地点后，由甲、乙双方共同订购产品数量及金额进行确定验收；2、对验收后的产品，由甲、乙双方在交货单据上签字确认，作为今后结算货款的依据（见附表3）；3、双方商定交货验收后，如甲方未对产品提出异议，即证明产品合格；4、由甲方认定合格的产品，方可结算。若乙方未能按规定时限交付产品，乙方需按超出每日每批次货款2%作为违约金支付甲方。七、付款方式：1、分批次付款，共计5批次。首付第1批次的30%，第一批次交货，5个工作日之内，甲方收到产品无异议后，付第1批次余款的另70%货款，依次类推，每批次首付30%，完成制作；甲方签字确认后，甲方支付本批次余下的70%货款，逾期付款甲方应向乙方每日支付欠款金额的2%的违约金（批次见附表4）。2、双方商定以银行转账方式进行结算（详见合同约定）。八、违约责任：1、如果乙方所供产品未达到本合同第二条、第三条中对订购产品质量、尺寸、重量的要求标准，视为产品不合格，甲方有权拒收；2、合同履行过程中，任何一方违约，守约方都有权单方终止合同履行，由此造成的经济损失全部由违约方承担……。合同附表1，内容为订购产品明细、价格、质量要求，其中第一批图书价格为94900元；合同附表2、附表3，分别为设计确认单及印刷确认单的样式；合同附表4，对于5批次所含52种图书进行了确定，其中第一、二、三批次各10种图书、第三、四批次各11种图书。合同签订后，赤者龙吟传媒公司向亿柏传奇印刷公司付款28470元。赤者龙吟传媒公司将参考书提供给亿柏传奇印刷公司后，亿柏传奇印刷公司于2018年9月初，将第一批次样册提交赤者龙吟传媒公司，此后双方多次就样册修改问题进行沟通，亿柏传奇印刷公司亦对样册进行了数次修改，至今尚未对第一批次样册进行确认。现双方就合同履行问题产生争议并诉至本院，诉请如前。关于样册的制作标准。双方认可是按赤者龙吟传媒公司的要求及参考书样式，由亿柏传奇印刷公司进行设计、排版、编辑、校对。至于“赤者龙吟传媒公司要求”的具体内容，双方在订立合同时未进行明确约定。关于亿柏传奇印刷公司提供第一批图书样册版数及每版样册涉及的修改内容。赤者龙吟传媒公司称，亿柏传奇印刷公司提供了数版样册，但具体版数记不清了。2018年9月11日亿柏传奇印刷公司提供了第一版样册，样册主要存在字体、拼音、排版设计、图片色彩等问题，其于2018年9月12日就上述问题与亿柏传奇印刷公司进行了沟通，并将修改要求一次性向亿柏传奇印刷公司提出，后期亿柏传奇印刷公司又提供了数次样册，但提出的问题还是反复存在。亿柏传奇印刷公司称，其就第一批图书样册至少向赤者龙吟传媒公司提供了五个版次，赤者龙吟传媒公司所称的上述问题是陆续提出的，直到2019年8月2日赤者龙吟传媒公司还在修改图书的LOGO、添加公众号和二维码等。双方当事人均认可的微信聊天记录记载，赤者龙吟传媒公司与亿柏传奇印刷公司在2018年至2019年7月双方一直对第一批次的样册如何修改进行沟通，内容包括图书色彩、字体、拼音大小的调整、加金文、改LOGO、添加公众号等，其中大部分问题都是陆续提出。庭审中，赤者龙吟传媒公司提供了第一批次图书中的趣识汉字、三字经的参考书及亿柏传奇印刷公司提供的一版样册，拟证明亿柏传奇印刷公司提供的样册与参考书对比存在排版、校对上的多处错误。亿柏传奇印刷公司称，该样册并非其提供的最终版本，只是初期的样册。亿柏传奇印刷公司提供了弟子规的四版样册，证明其按照合同约定进行了设计、排版、编辑、校对。双方提供的样册中均存在排版、编辑、校对等问题，其中亿柏传奇印刷公司提供的第四版弟子规样册中仍存在部分校对问题。赤者龙吟传媒公司提供的参考书为国学类图书，尾页底部标注为内部学习资料。亿柏传奇印刷公司提供的样册的尾页底部亦标注为内部学习资料。亿柏传奇印刷公司称，其已完成了五批次全部52种样册，共计4058张页面的设计、排版、编辑、校对，该费用赤者龙吟传媒公司应该支付，并申请对该费用的金额进行评估鉴定。赤者龙吟传媒公司表示，其并未同意亿柏传奇印刷公司进行二至五批次图书样册制作。亿柏传奇印刷公司认可，赤者龙吟传媒公司针对第一批次的样册尚未出具确认单。诉讼中，亿柏传奇印刷公司同意解除订购印刷品合同。本院认为，赤者龙吟传媒公司与亿柏传奇印刷公司签订的订购印刷品合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方订立合同后，均应如约履行合同义务。当庭双方一致同意解除合同，对此本院予以确认，解除双方签订的订购印刷品合同。现双方当事人的主要争议问题为：哪一方当事人构成违约，是否应承担违约责任。根据合同约定，亿柏传奇印刷公司应按照赤者龙吟传媒公司的要求及参考书制作样册，样册经赤者龙吟传媒公司确认后方可进行印制。在合同履行过程中，合同双方应积极履行协助义务，在亿柏传奇印刷公司提供样册时必须有赤者龙吟传媒公司的配合、相互沟通才能促使合同目的实现，如赤者龙吟传媒公司认为亿柏传奇印刷公司提供的样册不符合其要求，应及时的、一次性的向亿柏传奇印刷公司反馈问题之所在，以便亿柏传奇印刷公司进行改进，促使双方认可的样册可以最终形成并完成印刷义务。赤者龙吟传媒公司称其针对样册存在的问题已及时的、一次性向亿柏传奇印刷公司提出，但却未能提供证据证明。而双方的微信聊天记录显示，直到2019年7月赤者龙吟传媒公司还曾提出修改要求。虽赤者龙吟传媒公司提供的样册与参考书对比确实存在部分差异，但亿柏传奇印刷公司向赤者龙吟传媒公司提供了数版样册，仅凭其中的一版样册并不能证明亿柏传奇印刷公司未按其要求进行修改。庭审中，亿柏传奇印刷公司提供四版样册中存在部分校对问题，但该问题在2018年11月23日以后双方的微信聊天记录中并未作为重复性问题由赤者龙吟传媒公司提出。故赤者龙吟传媒公司主张亿柏传奇印刷公司未及时进行校对、修改，构成违约，缺乏事实依据，本院不予采信。本院认为，赤者龙吟传媒公司未能将修改及时、一次性向亿柏传奇印刷公司提出，样册不能尽快确认，应是导致双方合同不能继续履行的主要原因，故亿柏传奇印刷公司的该项抗辩理由成立，本院予以采纳。亿柏传奇印刷公司还辩称，赤者龙吟传媒公司未提供图书书号及印刷手续导致其无法进行印刷，影响其合同继续履行。《印刷业管理条例》第二十条规定：“印刷企业接受委托印刷内部资料性出版物的，必须验证县级以上地方人民政府出版行政部门核发的准印证……”，由此可知内部资料性出版物的印刷需由定作方提供准印证，但直至庭审结束赤者龙吟传媒公司仍未能办理准印证，该因素亦导致亿柏传奇印刷公司无法正常履行合同，故亿柏传奇印刷公司的该项抗辩理由，本院予以采纳。综上理由，本院认定赤者龙吟传媒公司在履行合同过程中构成违约，赤者龙吟传媒公司应承担相应的违约责任。鉴于亿柏传奇印刷公司已向赤者龙吟公司提供了第一批次图书数版的样册，该费用赤者龙吟传媒公司已按第一批次货款的30%即28740元进行支付，亿柏传奇印刷公司对该计算标准无异议，故赤者龙吟传媒公司主张亿柏传奇印刷公司返还货款28740元并支付违约金20000元、经济损失20000元的诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持。亿柏传奇印刷公司主张赤者龙吟传媒公司支付二至五批次的图书的设计、排版、编辑、校对费用93270元（已扣除第一批次的费用28470元）。因双方合同约定“在乙方将样册交付甲方，签字确认后，即开始下一周期的设计制作”，现赤者龙吟传媒公司并未就第一批次图书样册签字确认，而亿柏传奇印刷公司又未能提供证据证明其是在征得赤者龙吟传媒公司同意后，进行了二至五批次图书的制作，故亿柏传奇印刷公司主张赤者龙吟传媒公司支付二至五批次图书样册的制作费用，本院不予支持。亿柏传奇印刷公司申请对二至五批次图书制作费用进行鉴定，亦无启动必要，本院不予准许。亿柏传奇印刷公司主张赤者龙吟公司支付违约金20000元，考虑本案的合同金额、合同履行情况、预期利益、违约方的过错程度等因素，亿柏传奇印刷公司主张的违约金金额合理，故对其该项反诉请求，予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、确认原告内蒙古赤者龙吟文化传媒有限公司与被告赤峰亿柏传奇印刷有限公司于2018年8月16日签订的订购印刷品合同解除；二、反诉被告内蒙古赤者龙吟文化传媒有限公司于本判决生效后立即给付反诉原告赤峰亿柏传奇印刷有限公司违约金20000元；三、驳回原告内蒙古赤者龙吟文化传媒有限公司的其他诉讼请求；四、驳回反诉原告赤峰亿柏传奇印刷有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1257元（原告已预交），由内蒙古赤者龙吟文化传媒有限公司负担。反诉案件受理费1283元，由赤峰亿柏传奇印刷有限公司负担1056元，内蒙古赤者龙吟文化传媒有限公司负担227元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于赤峰市中级人民法院。审 判 长 杨宁宁人民陪审员 冯恩珍人民陪审员 赵丽萍 二〇二〇年二月十六日书 记 员 张仲妍