四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川01民初3800号 原告：成都建工第六建筑工程有限公司（原名成都市第六建筑工程公司）。住所地：四川省成都市金牛区西安北路**。 法定代表人：王跃江，董事长。 委托诉讼代理人：郑晓，四川明炬律师事务所律师。 被告：绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司。。住所地：四川省成都市锦江区喜树街**** 法定代表人：吴松，执行董事。 委托诉讼代理人：冯兴桃，国浩律师（成都）事务所律师。 委托诉讼代理人：邓恒，国浩律师（成都）事务所律师。 第三人：上海绿地建设（集团）有限公司。住所地：上海市虹口区西江湾路**。 法定代表人：张伟，董事长。 委托诉讼代理人：陈建龙，男，系公司员工。 原告成都建工第六建筑工程有限公司（以下简称成都六建公司）与被告绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司（以下简称绿地蜀峰公司）、第三人上海绿地建设（集团）有限公司（以下简称上海绿地公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月13日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年11月18日公开开庭对本案进行了审理。成都六建公司委托诉讼代理人郑晓，绿地蜀峰公司委托诉讼代理人冯兴桃、邓恒，上海绿地公司委托诉讼代理人陈建龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都六建公司向本院起诉请求：1.绿地蜀峰公司支付欠付工程款48972386.62元，并从结算之日即2017年10月11日起以欠付工程款为基数按银行同期贷款利率支付欠付工程款利息至全部工程款付清之日。（暂计至2019年5月10日为8663228.456元）；2.绿地蜀峰公司支付逾期支付进度款利息4516300元；3.绿地蜀峰公司承担全部诉讼费用。诉讼中，成都六建公司变更第1项诉讼请求为绿地蜀峰公司支付欠付工程款48972386.62元，并从结算之日即2017年10月11日起以欠付工程款为基数按年利率10%支付欠付工程款利息至全部工程款付清之日。（暂计至2019年5月10日为8663228.456元）。 事实和理由：2013年5月23日，成都六建公司与上海绿地公司以联合体的形式同绿地蜀峰公司签订了《绿地中心东村468公馆3#地块总承包施工合同补充协议》。根据该补充协议的约定，成都六建公司对绿地蜀峰公司“绿地中心东村468公馆3#地块项目”土建、安装工程以及标段内的道路、管、线、围墙等附属工程进行施工总承包，合同暂定价为352620000元。该协议还约定工程进度款在施工工期内分阶段支付（第一阶段指开工至主体结构楼板砼浇筑完毕，第二阶段接第一阶段，至竣工验收完毕，第三阶段为整个工程竣工交付使用、结算办理完毕后一年内），具体支付方式为：第一阶段完成，绿地蜀峰公司支付已完成量（按核准预算值，计下浮率，不含签证及分包配合费用、单独包干措施费）的70%；在第二阶段内，绿地蜀峰公司每月支付经核准的上月工作量之70%，直至第二阶段结束，竣工验收完毕；第三阶段为整个工程竣工交付使用、结算办理完毕后一年内，绿地蜀峰公司逐月均衡支付到合同结算总价款的95%；余下5%作为工程质量保修金，60%的保修金在竣工验收满2年后无质量问题后付清，40%的保修金为无渗漏、裂缝专项保证金，该保证金应在竣工验收满5年后无质量问题一月内返还成都六建公司。2015年8月15日，成都六建公司及上海绿地公司又与绿地蜀峰公司签订《绿地中心东村468公馆3#地块总承包施工合同补充协议二》，约定了增加幼儿园部分工作内容，合同价款为6173919.88元，其余未约定事宜均按原合同执行。2015年8月25日，成都六建公司与绿地蜀峰公司办理竣工验收，绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目工程验收合格并交付使用。2016年3月4日，成都六建公司与绿地蜀峰公司办理竣工验收，幼儿园项目工程验收合格并交付使用。2017年10月11日，成都六建公司与绿地蜀峰公司签订了《绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目结算审核认定书》《绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目竣工结算书》及《工程结算确认协议书》，确认工程最终结算金额为291700162元，增加的幼儿园项目的结算金额为3760599.74元。后成都六建公司、绿地蜀峰公司以及上海绿地公司签订《绿地中心东村468公馆3#地块总承包财务结算书》和《绿地中心东村468公馆幼儿园总承包财务结算书》，对该总承包工程结算价格为291700162元以及新增的幼儿园工程结算价格3760600元再次进行了确认。根据上述结算资料，绿地蜀峰公司还应向成都六建公司支付工程款为48972386.62元（该款项包括竣工验收满2年后无质量问题后应返还的60%的保修金8863822.86元）。截至成都六建公司起诉之日，绿地蜀峰公司仍欠成都六建公司工程款48972386.62元及利息。同时，由于绿地蜀峰公司未按合同约定支付进度款，还应当向成都六建公司支付逾期支付进度款的利息。 绿地蜀峰公司辩称，一、成都六建公司不具备向绿地蜀峰公司收取工程款的主体资格，应当由上海绿地公司按约收取相应工程款，且绿地蜀峰公司也一直在向上海绿地公司履行支付工程款的义务。根据2013年12月成都六建公司与上海绿地公司签署的《绿地中心东村468公馆项目3#地块工程施工协议》中第一条第1款的约定：“绿地建设作为本项目的总承包联合体管理单位，......负责工程款的支付和收取，......”及第五条第1款的约定:“由绿地建设收取工程款”，故，案涉项目的工程款按约定应当由上海绿地公司收取后，再与成都六建公司进行内部结算工作，而非绿地蜀峰公司直接将款项支付至成都六建公司，因此案涉项目应当由上海绿地公司收取相应工程款，对于尚未支付的工程款部分，也应当由上海绿地公司按约定向绿地蜀峰公司主张，而成都六建公司无权向绿地蜀峰公司主张收取相应的案涉工程款。二、成都六建公司诉请绿地蜀峰公司支付欠付工程款金额与绿地蜀峰公司统计核对的金额不一致，且尚存在部分扣款未核对明确的情况。本案中，案涉项目最终结算金额为295460762.11元，截至2019年8月30日，绿地蜀峰公司已支付案涉项目工程款为241169588.34元，案涉项目质保金为14773038.1元（包含40%的无渗漏、裂缝专项保证金和60%的其他项目质保金），经绿地蜀峰公司测算的结果与成都六建公司诉请的欠付工程款金额不一致，且在整个核对账务过程中，上海绿地公司作为合同主体之一，未参与核对过程。因此，绿地蜀峰公司认为，案涉项目各方需对案涉项目尚未支付的工程款具体金额进行最终确认，任何一方单方确定案涉项目未付款金额，在缺乏有效依据的情况下，无法反映真实的情况。三、成都六建公司未向绿地蜀峰公司提出索赔,视为自行放弃对案涉项目尚未支付工程款利息和逾期支付进度款利息相关费用，故，绿地蜀峰公司有权不予认可成都六建公司在诉请中主张的工程款利息和逾期支付进度款利息，该诉请亦不应得到支持。根据双方补充协议专用条款部分第十二条补充条款中第12.18条的约定，若成都六建公司在案涉项目实施过程中认为绿地蜀峰公司存在该条约定的索赔情况，应当按照约定方式在合理的期限内行使索赔权利，否则，绿地蜀峰公司有权就成都六建公司逾期提出的索赔事宜不予认可，况且各方在补充协议及补充协议二中并未对成都六建公司主张的欠付工程款利息和逾期支付进度款利息进行明确的约定，成都六建公司的该项主张明显缺乏合同依据；另，在成都六建公司与绿地蜀峰公司、上海绿地公司已签署的财务结算书中，各方已经对于案涉项目从开工到竣工期间的所有款项予以了共同确认，成都六建公司亦并未就诉请中的欠付工程款利息和逾期支付进度款利息予以主张，因此，结合上述案涉项目合同约定和相关财务数据，成都六建公司在案涉项目实施过程中怠于行使自己的索赔权利，在各方对案涉项目款项完成确认后向绿地蜀峰公司提出相应索赔事宜，完全违背了合同的相关约定和诚实信用原则，绿地蜀峰公司有权不予认可相关索赔事宜。四、成都六建公司在诉请中要求绿地蜀峰公司承担的欠付工程款利息和逾期支付进度款利息不但缺乏相应依据，而且存在诉请金额和期间的重复计算情况，有违诚实信用原则，不应得到支持。案涉项目中尚未支付的工程款应当包括进度款、结算款及质保金三部分，依据补充协议26条的相关约定，案涉项目的进度款、结算款及质保金在支付时间节点及支付比例上均设置了不同的时间节点和支付比例，绿地蜀峰公司在实际支付上述款项的过程中也是按照不同的时间节点和支付比例进行支付的，而成都六建公司在本案诉请中却不加区分的将上述进度款、结算款及质保金混为一谈，按照同一个支付时间、同一个支付比例来计算所谓的欠付工程款利息和逾期支付进度款利息，既不符合实际情况，更是在计算期限和金额上存在重大逻辑错误，因此，成都六建公司向绿地蜀峰公司主张欠付工程款利息和逾期支付进度款利息的诉请有违诚实信用原则，不应得到支持。 上海绿地公司述称，上海绿地公司与绿地蜀峰公司是联合体，上海绿地公司实际上也属于施工方。上海绿地公司认可成都六建公司本案中主张的工程款。本案中上海绿地公司同意由成都六建公司主张联合体的工程款。成都六建公司与绿地蜀峰公司之间有结算，且双方之间财务也对账，上海绿地公司认可成都六建公司与绿地蜀峰公司之间对账的金额。 经审理查明：2013年12月，上海绿地公司作为项目联合体管理方与成都市第六建筑工程公司（以下简称成都第六建筑公司）作为项目联合体施工方签订《绿地中心东村468公馆项目3#地块工程施工协议》约定，定位与分工：上海绿地公司为本项目的总承包联合体管理单位，委派项目经理，参与联合体项目经理部工作，负责与业主的联系，接受业主的指令、指示和通知，并及时转发于联合项目部；负责工程款的支付和收取；负责自行承担的施工任务。工程款的收取和支付：由上海绿地公司收取工程款。上海绿地公司在收到工程款后三个工作日内支付成都第六建筑公司应得部分工程款。工程结算及竣工资料及竣工备案：工程结算由成都第六建筑公司与业主审计审结。 2013年5月23日，绿地蜀峰公司作为发包人与成都第六建筑公司、上海绿地公司以联合体的形式作为的承包人签订《绿地中心东村468公馆3#地块总承包施工合同补充协议》（以下简称《补充协议》）约定，工程名称：绿地中心东村468公馆3#地块项目；工程内容：由甲方提供绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目施工图所示的土建、安装工程以及标段内的道路、管、线、围墙等附属工程；第三部分专用条款26条工程进度款的支付约定，工程进度款在施工工期内分阶段支付（第一阶段指开工至主体结构楼板砼浇筑完毕，第二阶段接第一阶段，至竣工验收完毕，第三阶段为整个工程竣工交付使用、结算办理完毕后一年内），具体支付方式为：第一阶段完成，绿地蜀峰公司支付已完成量（按核准预算值，计下浮率，不含签证及分包配合费用、单独包干措施费）的70%；在第二阶段内，绿地蜀峰公司每月支付经核准的上月工作量之70%，直至第二阶段结束，竣工验收完毕；第三阶段为整个工程竣工交付使用、结算办理完毕后一年内，绿地蜀峰公司逐月均衡支付到合同结算总价款的95%（70%以后的主体工程款支付须达到以下两个必要条件：1.主体工程结算办理完毕，2.整个工程竣工验收后并取得竣工验收报告）；余下5%作为工程质量保修金，按照国家质量保修金相关规定，相关责任免除以后按33.3条质量保修要求结清。33条竣工结算条款33.3约定，工程竣工结算审核完成后一年内，发包方支付至工程结算价款的95%。保修责任另签协议并预留工程价款的5%（其中40%为无渗漏、裂缝专项保证金）作为保修金至工程缺陷保修期5年届满时结清。预留保修金部分，其中无渗漏、裂缝专项保证金按本专用条款15.1条约定执行，剩余60%质量保修金按照保修满二年后无质量问题付清，满5年无渗漏、裂缝专项保证金余额在期满后无质量问题一月内返还。第十二条补充条款中第12.18条约定，“发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28工作日内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28工作日内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28工作日内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28工作日内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）规定相同。（5）承包人超出上述约定期限提出索赔，视为承包人己放弃索赔请求，发包人将不予认可。 2015年8月15日，绿地蜀峰公司作为发包人与成都第六建筑公司、上海绿地公司以联合体的形式作为的承包人签订《绿地中心东村468公馆3#地块总承包施工合同补充协议二》（以下简称《补充协议二》）约定，工程名称：成都绿地东村幼儿园工程；承包范围：在原合同约定的工作范围基础上，增加幼儿园部分工作内容；合同价款：原合同为定额计价，现由于工程承包内容发生变化（增加幼儿园部分工作内容），增加费用约6173919.88元；增加部分的结算方式：双方认可本补充协议增加内容最终价款确认不采用据实结算的方式，应按《绿地东村468公馆项目幼儿园工程施工图》的范围进行结算。其他事项：本补充协议为原合同的补充部分，本补充协议若与原合同相冲突的部分以本补充协议条款为准。本补充协议未涉及的其他相关条款，均按照原合同条款执行。 2015年8月25日，由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位分别盖章确认绿地中心东村468公馆3#地块总承包工程《竣工验收报告》，载明建筑面积为192075.61平方米；开工日期为2013年5月22日，竣工验收日期为2015年8月25日。 2016年3月4日，由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位分别盖章确认幼儿园项目工程《竣工验收报告》，载明建筑面积为3433.88平方米；层数为3层；开工日期为2015年2月2日，竣工验收日期为2016年3月4日。 2017年10月11日，四川同兴达建设咨询有限公司（以下简称同兴达咨询公司）出具《绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目结算审核报告》【川同管项（2016）控5-3-1-10号】载明，审核结果：绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目审定金额为291700162.11元。该结算审核报告中附有《绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目结算审核认定书》和《绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目竣工结算书》。在《绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目结算审核认定书》中载明项目审定金额为291700162.11元，绿地蜀峰公司、成都第六建筑公司、同兴达咨询公司均签字盖章进行确认。后，成都第六建筑公司、上海绿地公司与绿地蜀峰公司签订《绿地中心东村468公馆3#地块总承包财务结算书》，绿地蜀峰公司与成都第六建筑公司签订《工程结算确认协议书》，再次对结算价款291700162元进行确认。 2017年10月11日，同兴达咨询公司出具《成都绿地东村幼儿园工程结算审核报告》【川同管项（2016）控5-1-3-5号】载明，审核结果：绿地东村幼儿园工程项目审定金额为3760599.74元。该结算审核报告中附有《绿地东村幼儿园工程审核认定书》和《绿地东村幼儿园工程竣工结算书》。在《绿地东村幼儿园工程结算审核认定书》中载明绿地东村幼儿园工程审定金额为3760599.74元，绿地蜀峰公司、成都第六建筑公司、同兴达咨询公司均签字盖章进行确认。后，成都第六建筑公司、上海绿地公司与绿地蜀峰公司签订《绿地中心东村468公馆幼儿园总承包财务结算书》，绿地蜀峰公司与成都第六建筑公司签订《工程结算确认协议书》，再次对结算价款进行确认（三方实际确认的结算价款为3760600元）。 另查明，绿地蜀峰公司陈述共计向上海绿地公司和成都六建公司支付工程款241169588.34元，上海绿地公司和成都六建公司对此无异议。结算后，绿地蜀峰公司又分别于2018年2月6日、2018年2月13日、2018年10月22日、2018年12月28日、2019年1月29日向上海绿地公司支付4893982.15元、34638240元、1682428.8元、1289733.5元、2771059.2元，共计支付45275443.65元。诉讼中成都六建公司自认结算后绿地蜀峰公司于2018年2月5日、2018年2月12日、2018年10月15日、2018年12月13日、2019年1月22日、2019年1月28日向上海绿地公司支付5000000元、35000000元、1700000元、1500000元、2800000元、4000000元，共计支付50000000元。 2018年9月21日成都第六建筑公司更名为成都建工第六建筑工程有限公司。 上述事实，有当事人主体资格材料、准予变更登记通知书、《绿地中心东村468公馆项目3#地块工程施工协议》《绿地中心东村468公馆3#地块总承包施工合同补充协议》《绿地中心东村468公馆3#地块总承包施工合同补充协议二》、两份《竣工验收报告》《绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目结算审核报告》《成都绿地东村幼儿园工程结算审核报告》《绿地中心东村468公馆3#地块总承包财务结算书》、两份《工程结算确认协议书》《绿地中心东村468公馆幼儿园总承包财务结算书》《内部特种转账凭证》《成都六建结算中心委托收款回单》以及各方当事人的陈述等证据予以证实。 本院认为，本案争议焦点：一、成都六建公司是否具有请求绿地蜀峰公司支付工程款及利息的主体资格；二、成都六建公司要求绿地蜀峰公司支付工程款的请求是否成立；三、成都六建公司要求绿地蜀峰公司支付工程结算款及工程进度款利息的请求是否成立。现将争议焦点分述如下： 一、关于成都六建公司具有请求绿地蜀峰公司支付工程款及利息的主体资格 本院认为，成都六建公司与上海绿地公司以联合体形式作为承包方与绿地蜀峰公司签订的《补充协议》和《补充协议二》中未明确约定案涉工程款的收取主体为上海绿地公司。虽然上海绿地公司与成都六建公司之间的《绿地中心东村468公馆项目3#地块工程施工协议》约定上海绿地公司为项目的总承包联合体管理单位，由其收取工程款后支付成都六建公司。但该约定仅对上海绿地公司与成都六建公司有约束力，而本案中上海绿地公司明确同意由成都六建公司主张联合体的工程款，即确认其不再向绿地蜀峰公司主张任何权利。因此，成都六建公司作为案涉工程的施工方有权向绿地蜀峰公司收取案涉工程款项，绿地蜀峰公司关于成都六建公司不具有请求绿地蜀峰公司支付工程款及利息主体资格的抗辩不成立，本院不予支持。 二、成都六建公司要求绿地蜀峰公司支付工程款的请求是否成立 本院认为，（一）本案查明成都六建公司、上海绿地公司、绿地蜀峰公司已签字确认案涉工程结算款为295460762元。绿地蜀峰公司主张已支付案涉工程款241169588.34元，对此成都六建公司和上海绿地公司均未提出异议。因此，绿地蜀峰公司尚欠的案涉工程款金额为54291173.77元（包含质保金）。绿地蜀峰公司关于因上海绿地公司未参与成都六建公司与绿地蜀峰公司核对财务过程，无法确认案涉工程已付款具体金额的抗辩主张不成立。 （二）工程质量保证金 1.根据《补充协议》约定，案涉工程质保金为工程款的5%，即14773038.1元。 2.60%的质保金即8863822.86元已达到支付条件。《补充协议》专用条款第33.3条约定，60%的质保金保修期满两年后无质量问题付清。本案查明绿地中心东村468公馆3#地块总承包项目的竣工验收日期为2015年8月25日，绿地东村幼儿园工程的竣工验收日期为2016年3月4日，因此，案涉工程的60%的质保期均已满2年且达到支付条件。根据《补充协议》关于“发包人应在约定的保修金结算期届满后一个月内将剩余保修金无息清还承包人”的约定，绿地蜀峰公司应在2015年9月25日前返还8751004.86元；2016年4月4日前返还112818元。 3.根据《补充协议》专用条款第33.3条约定，质保金中40%为无渗漏、裂缝专项保证金，满5年无质量问题一次性返还。因此，该40%即5909215.24元的质保证金尚未达到支付条件。 综合以上认定绿地蜀峰公司尚欠工程款金额为48381958.53元。 三、成都六建公司要求绿地蜀峰公司支付工程结算款及工程进度款利息的请求是否成立 （一）关于工程款的利息请求 根据《补充协议》专用条款26.2.4条约定，整个工程竣工交付使用、结算办理完毕后一年内，逐月均衡支付到合同结算总价款的95%（70%以后的主体工程款支付须达到以下两个必要条件：1.主体工程结算办理完毕，2.整个工程竣工验收后并取得竣工验收报告）。70%以后主体工程款绿地蜀峰公司应于主体工程结算办理完毕且整个工程竣工验收后向成都六建公司支付，但本案中成都六建公司主张以双方结算之日即2017年10月11日作为绿地蜀峰公司支付相应工程款时间，系成都六建公司对自身权利的处分，且未损害绿地蜀峰公司的权利，本院予以确认。因此绿地蜀峰公司应从2017年10月12日-2018年10月11日，逐月均衡支付。绿地蜀峰公司未按约支付相应工程款，成都六建公司有权向绿地蜀峰公司主张工程款的利息。因合同对于付款时间约定不明，本案查明成都六建公司、绿地蜀峰公司、上海绿地公司于2017年10月11日就案涉工程结算价款进行确认，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日”的规定，利息应当从2017年11月10日起计算。绿地蜀峰公司关于成都六建公司未按《补充协议》专用条款第十二条第12.18条约定提出索赔，视为成都六建公司自行放弃对案涉工程尚未支付工程款利息，绿地蜀峰公司有权不认可工程款利息的抗辩主张不成立。又，因合同未约定利息计算标准，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”的规定，利息的计算标准按照为中国人民银行发布的同期同类贷款利率。成都六建公司主张按年利率10%的标准计算利息，无事实和法律依据，本院不予支持。 1.工程款利息的支付方式及金额 （1）结算后尚欠金额为：结算金额-三方确认的已付金额+结算后付款金额=295460762.11元-241169588.34元+50000000元=104291173.77元。 （2）结算后尚欠金额扣除质保金后的金额为：结算后尚欠金额-结算价*5%=104291173.77元-（295460762.11元*5%）=89518135.66元。 （3）结算后剩余的95%合同价款分12个月均衡支付，则每月应支付的数额为：）结算后剩余的95%合同价款/12个月=89518135.66元/12个月=7459844.64元 2、结算后利息具体计算方式：以欠付工程款金额为基数分段计算，利息标准为2019年8月19日前按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率；自2019年8月20日之后的利息标准为按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。具体计算方式详见下表                            欠工程款金额（元）                       截至时间                       拖欠时间（天）                       以欠付工程款金额为基数分段计算，利息标准按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率                       付款金额                       备注                               16210849.5                       2017/12/10                       30                                                                           23670694.14                       2018/1/10                       31                                                                           31130538.78                       2018/2/5                       26                       5000000                                                     26130538.78                       2018/2/10                       5                                                                           33590383.42                       2018/2/12                       2                       35000000                                                     -1409616.582                       2018/3/10                       26                                                                           6050228.057                       2018/4/3                       24                                             幼儿园60%质保金112818元到期                               6163046.04                       2018/4/10                       7                                                                           13622890.7                       2018/5/10                       30                                                                           21082735.3                       2018/6/10                       31                                                                           28542580                       2018/7/10                       30                                                                           36002424.6                       2018/8/10                       31                                                                           43462269.3                       2018/9/10                       31                                                                           50922113.9                       2018/10/10                       30                                                                           58381958.6                       2018/10/15                       5                       1700000                                                     56681958.6                       2018/12/13                       59                       1500000                                                     55181958.6                       2019/1/22                       40                       2800000                                                     52381958.6                       2019/1/28                       6                       4000000                                                     48381958.6                       2019/8/19                       203                                                            （二）关于工程进度款的利息请求 虽然《补充协议》第26条约定进度款在施工工期内分阶段支付，但本案中成都六建公司未举出绿地蜀峰公司逾期支付工程进度款的相应证据，故成都六建公司的该主张因无事实依据，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十八条、第一百五十二条之规定，判决如下： 一、绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向成都建工第六建筑工程有限公司支付工程款48381958.53元； 二、绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向成都建工第六建筑工程有限公司支付工程款利息（以欠付工程款金额为基数分段计算，利息标准为2019年8月19日以前按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率，详见附表；自2019年8月20日之后的利息以欠付工程款为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止，详见附表）； 三、驳回成都建工第六建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如果绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费352560元，财产保全费5000元，共计357560元，由成都建工第六建筑工程有限公司负担35256元；绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司负担322304元（绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司应负担的费用已由成都建工第六建筑工程有限公司垫付，绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司在支付时一并给付成都建工第六建筑工程有限公司）。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。 审判长  曾光勇 审判员  尹 英 审判员  曹 洁 二〇二〇年二月十七日 书记员  余海洋 附表                            欠工程款金额（元）                       截至时间                       拖欠时间（天）                       以欠付工程款金额为基数分段计算，利息标准按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率                       付款金额                       备注                               16210849.5                       2017/12/10                       30                                                                           23670694.14                       2018/1/10                       31                                                                           31130538.78                       2018/2/5                       26                       5000000                                                     26130538.78                       2018/2/10                       5                                                                           33590383.42                       2018/2/12                       2                       35000000                                                     -1409616.582                       2018/3/10                       26                                                                           6050228.057                       2018/4/3                       24                                             幼儿园60%质保金112818元到期                               6163046.04                       2018/4/10                       7                                                                           13622890.7                       2018/5/10                       30                                                                           21082735.3                       2018/6/10                       31                                                                           28542580                       2018/7/10                       30                                                                           36002424.6                       2018/8/10                       31                                                                           43462269.3                       2018/9/10                       31                                                                           50922113.9                       2018/10/10                       30                                                                           58381958.6                       2018/10/15                       5                       1700000                                                     56681958.6                       2018/12/13                       59                       1500000                                                     55181958.6                       2019/1/22                       40                       2800000                                                     52381958.6                       2019/1/28                       6                       4000000                                                     48381958.6                       2019/8/19                       203