广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初16310号原告（反诉被告）：陈欣，男，1969年9月29日出生,汉族,住广东省江门市江海区********之一501室，公民身份号码441***********307X。被告（反诉原告）：罗日文，男，1972年2月6日出生，汉族，住湖南省新邵县*************，公民身份号码430************818。被告（反诉原告）：陈仕科，男，1981年2月26日出生，汉族，住广东省珠海市金湾区*****************，公民身份号码441************81X。上述两被告共同委托诉讼代理人：黄冠广，国信信扬（江门）律师事务所律师。上述两被告共同委托诉讼代理人：陈凤转，国信信扬（江门）律师事务所律师。被告：谭要，男，1972年3月26日出生，汉族，住广东省阳江市江城区***************，公民身份号码441************213。原告陈欣与被告罗日文、陈仕科、谭要建设工程合同纠纷一案，本院于2019年7月12日立案后，依法适用普通程序，于2020年1月7日公开开庭进行了审理，原告陈欣，被告罗日文、陈仕科的共同委托诉讼代理人黄冠广到庭参加诉讼，被告谭要经公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出本诉请求：1.被告陈仕科、罗日文赔偿50000元；2.被告谭要对上述债务承担连带清偿责任；3.本案诉讼费由三被告承担。事实和理由：被告陈仕科、罗日文承接广佛肇高速公路狮山镇新沙路段的劳务工程，被告陈仕科、罗日文联系梁先生，梁先生联系被告谭要，谭要联系原告，协商将工程的部分劳务分包给原告。2019年5月29日，被告陈仕科、罗日文与原告签订《广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同》，约定陈仕科、罗日文将广佛肇高速公路佛山市*******的防撞护栏、桥面铺装工程劳务分包给原告施工。2019年6月1日，罗日文又与原告签订《广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同》，约定将广佛肇高速公路佛山市*******桥面的横接板和桥面湿接缝劳务工程分包给原告施工。合同签订后，原告就带领田庆惠等施工人员到工地现场，准备开工。2019年6月5日，罗日文告知原告，工程已直接分包给田庆惠施工，不需要原告施工了。陈仕科、罗日文出尔反尔，绕开原告直接将工程分包给原告的施工班组，无视合同的约定，违背诚信原则，损害了原告的合法权益。谭要作为介绍工程的人，应与陈仕科、罗日文连带赔偿原告的损失，但谭要没有赔偿原告损失，反而向原告索要中介费。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请依法判决。补充：三被告互相认识，被告谭要通过朋友找到原告与陈仕科、罗日文签订分包合同。签订第一份分包合同后原告询问陈仕科、罗日文何时开工，两人表示需等两个月后。2019年6月1日，原告与陈仕科、罗日文再次与原告签订分包合同，两人表示需2019年6月6日开工。但2019年6月3日罗日文通知原告派工人到案涉工程帮忙拉设安全网。原告在6月4日带领工人到场，后罗日文表示未到开工时间，原告表示需先让工人回去待开工时间6月6日再让工人到案涉工程开工。谭要威胁原告需交纳40万元费用才能开工，但原告没有答应。田庆惠是帮原告做工的班组。罗日文直接找到田庆惠签到第三份分包合同，没有告知原告，为原告带来损失。被告陈仕科、罗日文对本诉辩称，1.原告所述的事实与理由不属实。原告的诉请没有事实与法律依据。2.原告的违约行为导致被告遭受8万元损失，被告本案提起反诉。3.综上，请驳回原告的诉请并支持被告的反诉请求。4.被告确实与田庆惠2019年6月5日签订了分包合同，但田庆惠与原告没有任何关系。是因为原告的违约行为拖延进场施工，导致被告被迫寻找案外人田庆惠签订分包合同。5.因工程比较急，两被告与原告签订合同当日已口头告知原告需马上进场施工。6.案涉工程工程量大，需要的工人较多。具体工人由原告自行安排，施工的设备工具等均是原告自带。被告陈仕科、罗日文向本院提出反诉请求：1.自2019年8月30日起解除陈仕科、罗日文与原告于2019年5月29日、罗日文与原告于2019年6月1日分别签订的两份《广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同》；2.原告赔偿被告陈仕科、罗日文80000元；3.本反诉的诉讼费由原告承担。事实与理由：2019年5月29日，原告与陈仕科、罗日文于2019年5月29日签订《广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同》，约定原告承揽广佛肇高速公路佛山市*******的防撞护栏、桥面铺装，承包单价为防撞护栏每米100元、桥面铺装7.5元每平方，以实际完成的工程量进行结算。2019年6月，罗日文又与原告签订一份《广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同》，约定原告承揽新沙路段桥面的横接板和桥面湿接缝劳务工程。上述两份合同均约定乙方责任按照双方约定工程项目和工价，进场施工后，如乙方人员罢工或质量不达标等所造成的原因，导致工程无法进行，所造成相关损失，甲方有权单方面终止合同，并向乙方追赔25万元责任赔偿。合同签订后，原告却以工程施工难度大、承包单价低等理由截至反诉日止拒绝进场施工，严重延误了陈仕科、罗日文的工程进度，给陈仕科、罗日文造成了巨大损失。陈仕科、罗日文有权单方解除其与原告签订的上述两份合同，并要求原告赔偿损失80000元。原告对反诉辩称，不同意全部反诉请求。被告谭要对本诉、反诉均没有答辩。诉讼中，原告举证如下：1.原告、被告身份证复印件各1份、陈仕科人口信息查询资料复印件1份，证明原、被告的主体资格；2.广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同（2019.5.29）原件1份，3.广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同（2019.6.1）原件1份，证据2-3证明陈仕科、罗日文将广佛肇高速公路佛山市*******的防撞护栏、桥面铺装、横接版和桥面湿接缝劳务工程分包给原告施工。4.广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同（2019.6.5）复印件1份，证明该合同签订后，罗日文告知原告案涉工程已直接分包予田庆惠施工，不需原告施工，给原告造成损失。被告陈仕科、罗日文举证如下：1.上部结构劳务施工合同原件1份，2.罚款通知原件2份，证据1-2证明因原告拒绝进场施工导致案涉工程延误，被告罗日文、陈仕科被业主佛山市众东建设设备租赁有限公司扣款8万元。被告谭要没有提交证据。对当事人无异议或对其真实性无异议的证据，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.被告陈仕科、罗日文提交的证据1、2为原件，本院对其形式真实性予以确认。综合本院采信的证据及当事人陈述，本院确认以下事实：2019年5月29日,原告陈欣(乙方)与被告陈仕科、罗日文(甲方)签订《广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同》，约定：工程范围为广佛肇高速公路新沙路段桥面的防撞护栏、桥面铺装，约定了承包方式、承包单价、结算方式、质量要求及违约责任等内容。2019年6月1日，原告陈欣(乙方)与被告罗日文(甲方)签订《广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同》，约定：工程范围为广佛肇高速公路新沙路段桥面的横接板和桥面湿接缝，约定了承包方式、承包单价、结算方式和质量要求及违约责任等内容。2019年6月5日，案外人田庆惠(乙方)与被告罗日文(甲方)签订《广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同》，约定：工程范围为广佛肇高速公路新沙路段桥面的横接板和桥面湿接缝，约定了承包方式、承包单价、结算方式和质量要求及违约责任等内容。本院认为，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。原告作为个人并不具备经营建筑活动主体资质而承接涉案工程，原告与被告签订的两份《广佛肇高速公路佛山市*******劳务分包合同》违反法律强制性规定，依法无效。合同无效，自始无效，不存在解除的问题，被告陈仕科、罗日文主张解除涉案两份合同，本院不予支持。无效合同的违约责任条款亦属于无效约定。被告陈仕科、罗日文及原告根据涉案无效合同向对方主张赔偿损失，不符合法律规定，本院不予支持。原告主张有进场施工及被告再行将涉案工程发包予案外人给原告造成的损失，但原告未举证证明其有组织工人进场施工，且依据涉案无效合同，原告无权就被告罗日文另行发包涉案工程的行为主张违约责任。原告关于被告谭要承担连带责任的主张，本院亦不予支持。被告陈仕科、罗日文以原告拒绝进场施工、严重延误工程进度为由向原告主张赔偿，原告分别于2019年5月29日、2019年6月1月与被告陈仕科、罗日文签订涉案合同，原告签订合同后需要合理时间组织人员与设备进场施工，而被告陈仕科、罗日文在没有证据证明原告存在拖延进场施工行为的情况下，被告罗日文径行于2019年6月5日将涉案工程发包予案外人田庆惠，显然被告陈仕科、罗日文的赔偿主张不符合常理，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第（五）项、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：驳回原告（反诉被告）陈欣全部本诉请求；驳回被告（反诉原告）罗日文、陈仕科全部反诉请求。本案适用普通程序结案，本诉受理费1050元（原告已预交），由原告自行负担；反诉受理费900元（被告罗日文、陈仕科已预交1800元），由被告罗日文、陈仕科自行负担。被告罗日文、陈仕科多预交的900元，在本判决发生法律效力后，经被告罗日文、陈仕科书面申请予以退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  孙秀娟人民陪审员  庞淑燕人民陪审员  邹柏林二〇二〇年一月十九日书 记 员  蒋雪君