广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0606民初27463号原告：朱运涛，男，1995年4月18日出生，汉族，住广东省深圳市南山区*******华联城市山林花园8单元2B，公民身份号码440************274。委托诉讼代理人：刘自奇，广东广和律师事务所律师。被告：广东富士电梯有限公司，住所地佛山市顺德区大良街道五沙工业区顺园西路**之一C。法定代表人：周迪昌。委托诉讼代理人：欧阳紫君，广东宝言律师事务所律师。委托诉讼代理人：纪惠珊，广东宝言律师事务所律师。被告：李海杰，男，1980年3月25日出生，汉族，住湖北省保康县********，公民身份号码420************015。原告朱运涛与被告广东富士电梯有限公司（以下简称富士公司）、李海杰买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月22日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告朱运涛的委托诉讼代理人刘自奇，被告富士公司的委托诉讼代理人欧阳紫君、纪惠珊到庭参加诉讼。被告李海杰经本院合法传唤，拒不到庭参加诉讼。本案已审理终结。原告朱运涛向本院提出诉讼请求：1.判令确认原告与两被告于2019年1月13日签订的《广东富士电梯设备合同书》自2019年3月28日解除；2.判令两被告双倍返还原告定金72000元；3.判令两被告赔偿原告因拆卸、处理电梯组件费用10000元；4.本案诉讼费用由两被告承担。事实和理由：2019年1月13日，原告与两被告签订《广东富士电梯设备合同书》，约定由两被告为原告安装一台电梯产品，合同总价120000元，并约定合同签订后3日内，原告支付合同金额的30%作为定金，定货前再付30%。另约定客梯的排产、发运、安装工期共计47天。在合同书中电梯参数表、无机房乘客电梯标准配置及功能表中也详细约定了两被告提供电梯的具体标准及要求。合同签订后，原告即按照合同约定，于2019年1月13日通过现金及银行转账方式向合同指定的被告李海杰的账户支付定金36000元，被告富士公司出具收据。两被告收取定金后并未按照合同约定的交付期限交付电梯产品，且两被告延期交付的电梯组件经原告验收，没有任何可识别标识，包括必须标识的生产厂家及质检合格标签等，属三无产品，存在严重质量问题和安全隐患。经多次沟通，两被告未按照合同约定更换正规产品，随后，原告向两被告发送律师函，解除合同，并就本案向贵院起诉。贵院审理后，以本案存在刑事犯罪嫌疑为由驳回起诉。2019年10月17日，经审查后，深圳市公安局宝安分局出具《关于李海杰涉嫌犯罪线索核查函复》，认为本案系典型的买卖合同纠纷，不构成刑事犯罪。为维护原告的合法权益，原告依据合同约定及相关法律规定，将两被告起诉至贵院，请求法院在查明事实的基础上，依法判如所请，维护原告的合法权益。被告富士公司辩称，第一，被告李海杰已承认案涉合同书上的印章是其私刻后加盖，案涉款项也由其收取，被告富士公司出具给被告李海杰的授权书上明确被告李海杰的权限仅为销售电梯，并未授权其收取货款。第二，原告在案涉合同供货方地址前后矛盾，收取货款账号为被告李海杰私人账号等不符合常理的情况下仍将案涉货款支付给被告李海杰存在明显过错。第三，根据《中华人民共和国担保法》第九十一条的规定，定金的数额不得超过合同标的额的20%，案涉合同约定的定金为合同标的的30%，超过法律规定的标准。第四，原告主张的拆卸、处理电梯组件费用无相关证据予以证明，不应予以支持。综上，恳请法庭驳回原告要求被告富士公司承担责任的诉讼请求。被告李海杰未到庭参加诉讼，亦未提交书面意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。被告李海杰经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃自身质证以及抗辩的权利。原告与被告富士公司无争议的证据，本院予以采信并在卷佐证。对原告与被告富士公司有争议的证据，本院认定如下：1.原告提交的证据，被告富士公司对真实性均无异议，本院予以采信，对其证明内容将在本院认为部分综合认定；2.被告富士公司提交的《签收单》、《情况说明》，被告李海杰在（2019）粤0606民初7865号案件（以下简称7865号案件）中已确认系其出具，本院予以采信，对证明内容将结合其他证据综合认定；3.被告富士公司提交的《深圳市九号公馆业主报案内容说明》及快递信息，内容说明实为被告富士公司自述，与富士公司在本案中陈述一致，本院予以采信，快递信息无投递详情单佐证，无法确认关联性，不予采信；4.被告富士公司提交的《电梯设备买卖合同》，与本院依法调取的富士公司于7865号案件中提交的买方为李东博的合同样式一致，由于该合同买方与本案无关，本院仅确认该合同的形式真实性。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告系深圳市九号公馆的业主。因李海杰长期在该小区从事电梯销售安装事宜，经其他业主介绍，原告通过李海杰订购电梯。2019年1月13日，李海杰向原告提供了一份《广东富士电梯设备合同书》，载明原告（需方）向富士公司（供方）订购电梯一台，总价120000元，包含安装、调试及厂检验收费用、维护保养费用等；合同签订后三日支付合同总金额的30%作为定金，电梯设备到工地前7日支付合同总金额的30%，原告验收满意付清尾款；交货时间为47天；供方富士公司的地址为广东省深圳市，并列明李海杰的银行账户。原告作为需方，李海杰作为供方委托代理人在该《合同书》上签名，《合同书》同时加盖了“广东富士电梯有限公司合同专用章”。同日，原告向李海杰该银行账户转账支付31000元并支付了现金5000元。李海杰向原告出具了盖有“广东富士电梯有限公司合同专用章”的收款收据，确认收到原告支付的定金36000元。因部分九号公馆业主发现李海杰交付的电梯系三无产品，向公安机关报案。富士公司于2019年3月6日出具《深圳市九号公馆业主报案内容说明》，称其于2019年2月22日接到深圳市九号公馆业主报案，由流塘派出所通知其配合调查，并核实情况如下：……买方为李东博的《电梯设备买卖合同》相关合同信息由李海杰提供，富士公司据此出具合同文本并加盖合同专用章快递给李海杰，由此协调买方签订后交富士公司执行。李海杰一直未将上述合同返还公司报备，富士公司也未收到案涉合同的定金及货款。除该合同外，其他业主提供的合同均非富士公司出具，合同加盖的合同专用章也与富士公司合同专用章不符，富士公司也无相关客户信息的报备，且合同版本、公司地址、收款账户等信息均与富士公司真实信息不符。2019年3月8日，李海杰承认私刻使用富士公司的合同专用章，李海杰将该印章交由富士公司处理并自愿承担相应的法律责任。2019年3月26日，原告委托广东广和律师事务所向富士公司、李海杰发送《律师函》，称富士公司及李海杰逾期交付电梯产品，且交付的电梯部件系三无产品，原告多次要求改正无果，富士公司及李海杰已构成严重违约，遂要求解除案涉《广东富士电梯设备合同书》，富士公司及李海杰双倍返还定金并于收函之日起五日内拆除电梯产品部件，否则视为放弃该些组件的所有权，原告有权委托第三方机构拆卸现有电梯组件并自行处理。富士公司于2019年3月27日收到该《律师函》并回复称，将在4月15日派员出面会同李海杰与原告协调。原告就其与被告富士公司、李海杰买卖合同纠纷一案曾于2019年4月诉至本院，本院依法受理，案号为（2019）粤0606民初7865号。在该案审理过程中，李海杰确认如下事实：李海杰已收取了原告款项31000元，已向原告交付了部分电梯组件，尚未安装，同意解除合同并退款；其于深圳富士安电梯有限公司任职期间取得了内容为“广东富士电梯有限公司合同专用章”的印章及合同版本；2016年至2018年期间，李海杰以富士公司的名义与包括本案原告在内42户买家签订了电梯买卖合同，本案所涉《广东富士电梯设备合同书》由李海杰自行制作，加盖虚假的富士公司印章；合同款项由李海杰收取，已交付的电梯非富士公司的产品。本院于2019年6月21日作出（2019）粤0606民初7865号之一民事裁定书，以案件涉及经济犯罪为由驳回了原告的起诉。2019年10月17日，深圳市公安局宝安分局出具《关于李海杰涉嫌犯罪线索核查函复》，认为李海杰不构成合同诈骗罪，是否构成伪造公司印章犯罪待查，建议法院继续审理此案。另查明，富士公司向李海杰出具授权书，授权李海杰代表富士公司在广东省深圳市地区依法销售广东富士品牌电梯，有效期自2018年6月1日至2019年5月31日。2018年8月1日，富士公司与李海杰签订《电梯销售代理协议》，约定富士公司授权李海杰为深圳地区经销代理，销售目标十五台及以上，李海杰签订合同后三日内支付设备总价的30%，发货前15个工作日付清；用户与富士公司直签的合同，付款按照约定执行；李海杰跟踪的项目每月向富士公司书面报备；李海杰将用户要求、土建图纸或实测的有关技术数据提交给富士公司，经评审后正式签约。本院认为，根据双方当事人的诉辩，本案的争议焦点为：1.被告李海杰是否具有代理权；2.案涉合同解除及违约责任承担的问题。一、被告李海杰是否具有代理权李海杰自认在案涉《广东富士电梯设备合同书》加盖了其持有的虚假的富士公司的合同专用章并自行收取了货款，被告富士公司亦以此为由主张李海杰系无权代理。本院认为，第一，盖章行为的本质在于表明行为人具有代理权。对于原告来说，合同书加盖公章的情况下，其可以信赖公章显示的主体为合同当事人，并推定合同记载的条款系该主体作出的意思表示。因此公章之于合同的效力，关键不在于公章真假，而在于加盖公章的李海杰是否具有代理权。第二，富士公司已向李海杰出具授权书，授权李海杰代表富士公司在深圳地区销售广东富士品牌电梯。因此李海杰系富士公司的委托代理人。李海杰并非被告富士公司的工作人员，仅按照富士公司的授权从事代理行为，属于一般的委托代理，并非职务代理。案涉授权书载明代理事项是“销售”，签署合同并收取货款亦可认定为涵盖于“销售”之中。第三，富士公司对李海杰的授权范围不明，对于客户如何跟踪、货物如何监管不明。直至原告等业主报案后，富士公司才发现李海杰存在销售假冒富士品牌电梯的行为，富士公司对于自身权利的疏于管理客观上导致李海杰得以利用代理商的身份以富士公司的名义向原告等人销售货物。综上，李海杰以富士公司名义与原告签署《广东富士电梯设备合同书》并实施的履行该合同的行为均系代表富士公司所实施的代理行为，对富士公司发生效力。富士公司关于李海杰系无权代理的主张与法院查明的事实不符，对该主张本院不予支持。二、案涉合同解除及违约责任承担的问题李海杰已自认向原告交付的并非富士品牌的电梯，经原告催告后仍未按约定向原告交付货物，实属违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项之规定，原告主张解除案涉《广东富士电梯设备合同书》有理，本院予以支持。原告已发送解除合同的律师函通知富士公司，故案涉合同自通知到达对方时即2019年3月27日解除。合同解除后，被告富士公司作为案涉合同的相对方，理应向原告退还货款，并承担相应的违约责任。被告李海杰系被告富士公司的代理人，其行为后果应由被告富士公司承担，原告主张被告李海杰承担共同清偿责任并无相应的法律依据，本院不予支持。被告李海杰出具的收款收据载明已收到原告交付的定金36000元，原告主张另5000元系现金支付合理有据。对于被告富士公司应承担的违约责任，原告同时主张适用定金罚则并赔偿损失。第一，双方约定原告已支付的款项36000元的性质为定金，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定，被告富士公司作为收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。第二，《中华人民共和国担保法》第九十一条规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。案涉《广东富士电梯设备合同书》约定的定金为合同标的额的30%，超过部分不能发生定金的效力。第三，违约定金及损害赔偿均属于违约责任的表现形式，因此应根据被告富士公司违约所造成原告的损失来衡量两者是否可以同时适用。原告并无举证证明因被告富士公司违约对其所造成的损失，亦无证据证明所谓拆卸、处理电梯组件产生的具体费用。双方约定的违约定金，已足以弥补原告的损失，原告主张被告富士公司赔偿损失并无理据，本院不予支持。综上，被告富士公司应向原告双倍返还定金48000元（120000元×20%×2），另退回货款12000元。对于已交付的货物，被告富士公司主张不在本案中处理，且交货情况及价值未明，故本院不作处理，被告富士公司可另循法律途径解决。被告于庭审结束后提交鉴定申请，因本案审查的关键在于被告李海杰是否具有代理权，而印章是否真实并不影响责任的认定，故对该申请本院不予接纳。依照《中华人民共和国民法总则》第一百六十一条、第一百六十二条、第一百六十五条、第一百七十条，《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零九条、第一百一十五条，《中华人民共和国担保法》第九十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告朱运涛与被告广东富士电梯有限公司于2019年1月13日签订的《广东富士电梯设备合同书》自2019年3月27日解除；二、被告广东富士电梯有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告朱运涛双倍返还定金48000元；三、被告广东富士电梯有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告朱运涛退回货款12000元；四、驳回原告朱运涛的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取925元、财产保全费840元，合共1765元（原告朱运涛已预交），由原告朱运涛负担270元，由被告广东富士电梯有限公司负担1495元（被告广东富士电梯有限公司负担部分，由其在支付上述标的款时一并支付给原告朱运涛，本院不再作收退）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员 张 慧二〇二〇年二月四日书记员 吴楚君