山东省临清市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁1581民初3532号原告：临清新天地置业有限公司。住所地：临清市烟店镇刘梭庄村潘烟路006号。法定代表人：伊进起，该公司总经理。委托诉讼代理人：王广民，山东众星为民律师事务所律师。被告：刘春台，男，1952年5月23日生，汉族，农民，住临清市。被告：刘登为，男，1966年2月27日生，汉族，农民，住临清市。被告：刘登祥，男，1969年2月28日生，汉族，农民，住临清市。被告：刘德领，男，1972年12月17日生，汉族，农民，住临清市。被告：刘春常，男，1967年4月4日生，汉族，农民，住临清市。上述五被告委托诉讼代理人：田德臣，河北冀南律师事务所律师。上述五被告委托诉讼代理人：杨宗辉，河北冀南律师事务所律师。被告：临清市烟店镇刘梭庄村民委员会。住所地：临清市烟店镇刘梭庄驻地。法定代表人：王玉英，该村委会主任委托诉讼代理人：熊永祥，临清群星法律服务所法律工作者。原告临清新天地置业有限公司（以下简称“临清新天地公司”）与被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常、临清市烟店镇刘梭庄村民委员会（以下简称“刘梭庄村委会”）排除妨害纠纷一案，本院于2019年8月13日受理后，依法适用简易程序，于2019年9月9日公开开庭进行了审理。原、被告及其委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告临清新天地置业有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常立即停止阻碍原告迁移新天地丽景小区内坟墓的行为，并停止妨害原告对该小区进行建设及管理的行为。2、判令被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常赔偿因妨害原告施工建设造成的经济损失30万元（具体损失数额以鉴定结论为准）。3、判令被告临清市烟店镇刘梭庄村民委员会对被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常的上述责任承担连带责任。4、诉讼费用全部由六被告承担。事实和理由：山东新天地轴承商城有限公司于2015年2月2日与被告刘梭庄村委会签订了《新天地轴承商城项目合作协议书》，约定由山东新天地轴承商城有限公司向被告刘梭庄村委会支付一定数额的部分征地补偿款，被告刘梭庄村委会提供土地供山东新天地轴承商城有限公司开发建设。山东新天地轴承商城有限公司于2015年4月30日通过法定程序取得了新城丽景项目建设用地，并与临清市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，缴纳了土地出让金。后成立了原告临清新天地置业有限公司，承接了山东新天地轴承商城有限公司运作的该项目，原告临清新天地置业有限公司依法办理了该项目的国有土地使用权证、施工许可证等相关手续。2017年8月，原告在施工过程中挖掘到地下孤坟，被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常闻讯前来认领孤坟，并向原告索要巨额迁坟费用，阻止原告继续施工。原告无奈只好改变规划设计，导致原告工程建设成本增加，影响了原告楼房销售及价格，给小区业主生活带来极大不便，该五被告应当立即停止违法行为，并承担相应的侵权赔偿责任。被告刘梭庄村委会根据协议约定，应当负责地上附着物及坟墓的迁移工作，其未将坟墓迁移完毕并放任上述五被告阻碍原告施工建设行为，应当承担连带责任。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法裁判。被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常辩称：五被告安葬和保护已故亲人尸骨的行为并未构成对原告的侵权，不应赔偿原告所谓的经济损失。原告取得土地程序违法，即使原告取得了该土地的开发使用权，也没有权利把坟墓非法挖掘并抛洒尸骨，应通过合法途径处置。原告称涉案坟墓为地下孤坟和无主坟的说法不成立，事实上是五被告的祖先坟墓。原告的施工许可证并不包括该部分，属违法施工。被告刘梭庄村委会辩称：原告所述与事实不符，被告刘梭庄村委会在签订协议书后，即按照协议书约定将所有地上坟墓均已迁出，才将土地交付原告，原告也是在施工时挖掘到的地下坟墓。被告刘梭庄村委会已按照约定履行完毕，请求驳回原告对被告刘梭庄村委会的诉讼请求。原告临清新天地公司围绕诉讼请求依法提交了合作协议书及补充协议、土地出让合同、国有土地使用权证等证据，被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常围绕其答辩意见提交了家族族谱、现场照片及视频等证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：山东新天地轴承商城有限公司与被告刘梭庄村委会于2015年2月2日签订了《新天地轴承商城项目合作协议书》，并于2月4日签订《补充协议书》，约定由山东新天地轴承商城有限公司向被告刘梭庄村委会支付征地补偿款，被告刘梭庄村委会提供土地供山东新天地轴承商城有限公司开发建设。被告刘梭庄村委会负责土地的平整工作，并按临清市国土资源局的要求交付土地。山东新天地轴承商城有限公司于2015年6月24日通过法定程序取得了位于临清市宗地编号2015-016号地块国有建设用地使用权，并于2015年7月1日与临清市国土资源局签订了临清-01-2015-0013号《国有建设用地使用权出让合同》，缴纳了土地出让金。2015年10月14日，山东新天地轴承商城有限公司将企业名称变更为临清新天地置业有限公司。2015年10月20日，与临清市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同变更协议》，原告临清新天地置业有限公司承担并履行临清-01-2015-0013号《国有建设用地使用权出让合同》所约定的一切权利和义务。原告临清新天地置业有限公司办理了该土地的国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等手续，对该项目进行建设。2017年8月，原告在施工过程中挖掘到坟墓五处，被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常认为建设现场的坟墓系其祖坟，阻止原告继续施工。根据原告的申请，对原告的损失进行鉴定，损失的参考价值为63032.50元。本院认为：原告依法取得位于临清市宗地编号2015-016号地块国有建设用地使用权，并在办理相关手续后进行开发建设，符合法律规定，其权利依法应予保护，任何单位和个人不得阻碍其合法施工。原告在施工过程中挖掘到坟墓五处，其应保护现场并通知相关单位和个人进行迁出，而其继续施工对坟墓造成了破坏，违背了公序良俗的原则，应当承担赔偿责任，参照当地开发土地坟墓迁出的补偿标准及坟墓的破坏情况，酌定每处坟墓的迁出费用为3000元。被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常认可五处坟墓系其祖坟，由原告给付五被告15000元的坟墓迁出费用，而五被告负责将坟墓迁出。对原告停工造成的损失63032.50元，因原告未及时保护现场而继续施工破坏坟墓，被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常未及时将坟墓迁出阻碍施工导致损失扩大，双方均有过错，各自承担50%责任，五被告赔偿原告经济损失31516.25元。原告要求被告刘梭庄村委会承担连带责任，于法无据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国物权法》第四条、第七条第三十五条、第三十七条之规定判决如下：一、原告临清新天地置业有限公司在位于临清市宗地编号2015-016号地块国有建设用地上施工，被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常不得阻碍。二、原告临清新天地置业有限公司给付被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常15000元坟墓迁出费用，被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常负责将坟墓迁出。三、被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常赔偿原告临清新天地置业有限公司经济损失31516.25元。四、驳回原告的其他诉讼请求。以上二、三项，于本判决生效后十日内过付完毕。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2900元，减半收取1450元，由原告临清新天地置业有限公司承担850元，被告刘春台、刘登为、刘登祥、刘德领、刘春常承担600元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉费用，上诉于山东省聊城市中级人民法院，上诉期届满七日内未交纳上诉费用，视为自动放弃上诉权利。审判员  张延磊二〇二〇年二月二十八日书记员  于海燕