福建省石狮市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0581民初6501号 原告：石狮市吉沃斯服装厂，经营场所福建省泉州市石狮市凤里东村居委会**，工商注册号350581600549679。 经营者：朱桂顺，男，1975年3月7日出生，汉族，住福建省仙游县。 委托诉讼代理人：蔡华榜，福建重宇合众（泉州）律师事务所执业律师。 被告：黄松林，男，1977年4月6日出生，汉族,住江西省上饶市余干县。 原告石狮市吉沃斯服装厂与被告黄松林加工合同纠纷一案，本院于2019年11月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告石狮市吉沃斯服装厂的经营者朱桂顺及委托诉讼代理人蔡华榜以及被告黄松林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石狮市吉沃斯服装厂向本院提出诉讼请求：1、解除双方签订编号为0000259、0000260、0000266、0000267四份委托加工合同，被告按少交货的型号、数量计价赔偿原告损失173900元，样衣损失1200元。2、判令被告支付原告违约金67793元。3、判令被告支付原告因本案的合理支出5000元。事实和理由：2019年7月12日与2019年8月6日原被告双方签订四份加工合同，约定被告代原告加工服装，合同的主要条款如下：1、货物交付期限分别为2019年7月21日、2019年8月11日、2019年8月25日。2、乙方（被告）每逾期一日应支付合同约定加工款总额1%违约金给甲方（原告）。3、加工完成后，由原告验收后下个月再付加工款。2019年10月13日乙方交付合同部分货物后，拒绝交付剩余货物。原告多次与之协商，均被拒绝。原告认为被告超期交货，且无理由拒绝交付剩余货物的行为严重违约，给原告造成巨额损失。依据合同第八条第一款约定，原告有权解除合同并且要求被告赔偿损失。依据合同第八条第三款约定，被告应当按照未交付货物的数量计价赔偿原告损失。 黄松林辩称，延期交货的原因是原告未按期交付原材料，且部分原材料出现问题需要更换。因此，延期交货的责任在原告方。因为原告没有支付加工费，所以部分产品没有交付给原告。 对双方没有争议的事实，本院认定如下：1、2019年7月12日原告与被告签订两份合同，合同编号分别为0000259、0000260。0000259合同约定原告委托被告加工款号为DK19023裤子800件，单位为9元/件。交付期间为2019年7月5日至2019年7月25日。0000260合同约定原告委托被告加工款号为TZ205套装1400件，TZ206套装1100套，单价均为22元/件。交付期间为2019年7月20日至2019年8月10日。2019年8月6日原被告签订两份加工合同，合同编号为0000266、0000267。000266号合同约定原告委托被告加工款号为TZ204套装1080套，单价为22元/件，ZK8101茄克724件，单价为15.5元/件。交付期间为2019年8月7日至2019年8月25日。000267号合同约定原告委托被告加工款号为ZK8201茄克640件，ZK8203茄克800件，单价均为8元/件。交付期间为2019年8月7日2019年8月25日。四份合同没有约定原告交付原材料的时间。四份委托加工合同约定原、辅材料均由原告提供，如因原告方逾期提供原材料，则交货期限顺延；加工所需要原材料由被告到原告指定的地点运输，加工完成后成品由被告负责运输到原告指定的交付地点；加工费的支付期限为根据原告验收入库后，于下个月30日前支付；被告每逾期一日应支付合同约定加工款总额1%违约金给原告；逾期交货超过5日或因逾期交货致使原告客户取消订单，原告有权解除合同，有权要求被告赔偿原材料的损失及预期利益的损失；被告完成工作后，应返还样衣及剩余原材料。如被告少交产品，应赔偿原告材料损失，0000260号合同约定的两款产品按100元/件赔偿，样衣丢失按300元/件赔偿，其他合同约定的产品按50元/件，样衣按150元/件赔偿。如发生纠纷，可向合同签订地人民法院提起诉讼，违约方应承担对方律师代理费等诉讼费用。2、原告没有提供款号为ZK8201茄克的原辅料给被告，被告没有加工该款服装。3、诉讼中原告向本院提交一份原告实际交付被告各款号服装原材料时间、数量及被告交付原告产品的时间及数量的清单，被告对原告提交的清单没有异议。根据该清单，原告实际交付被告原材料的数量为：DK19023号：734件，TZ205号：1389件，TZ206号：1112件，TZ204号：1080件，ZK8101号：724件，ZK8203号：800件。被告实际交付原告产品的数量为：DK19023号：515件，TZ205号：1226件，TZ206号：867件，TZ204号：169件，ZK8101号：165件，ZK8203号：103件。被告至今未交付的数量为：DK19023号：219件，TZ205号：163件，TZ206号：245件，TZ204号：911件，ZK8101号：559件，ZK8203号：697件。4、被告未把上述产品样衣返还给原告。5、合同实际履行过程中，原告除TZ204款套装在双方约定的产品交付上限日期前交付原材料外，其余款号原材料均在产品交付上限日期后交付，其中DK19023灯芯绒裤在产品交付下限日期后交付，中途还出现更换原材料的情况。被告最后一批货物于2019年9月3日交付。6、原告已支付被告加工费30000元。7、根据双方约定的加工费单价，被告已交付的成品的加工费为57780.5元。原告还应支付被告的加工费为27780.5元。 对双方争议的事实，本院作如下认定： 一、关于被告没有交付全部产品是否构成违约的问题。本院认为，根据双方签订的合同，加工费的支付期限为原告验收入库后，于下个月30日前支付。即被告先交付产品原告后支付加工费，且被告于2019年8月份才开始交付产品，原告支付加工费的时间在2019年9月30日前。因此，被告以原告未支付加工费为由扣留原告成品理由不能成立。被告构成违约。 二、关于被告已交付的成品是否存在延迟交付的违约情况问题。本院认为，因原告除TZ204款套装在双方约定的产品交付上限日期前交付原材料外，其余款号原材料均在产品交付上限日期后交付，其中DK19023灯芯绒裤在产品交付下限日期后交付，中途还出现更换原材料的情况，故被告推迟交付时间不构成违约。 综上所述，本院认为，石狮市吉沃斯服装厂与黄松林签订加工合同，没有违反法律的禁止性、强制性规定，合法有效。原告迟延交付原材料，被告推迟成品交付期间，不构成违约。原告要求被告支付延迟交货违约金的诉讼请求不予支持。被告未全面履行合同，构成违约，致使原告无法实现合同目的，根据合同的约定，原告有权解除未履行的合同。被告应根据合同约定赔偿原告的损失。赔偿的金额为：款号为205、206服装合计408件*100元/件=40800元，其他款式2386件*50元/件=119300元。合计：160100元。205、206款样衣2件*300元/件=600元，其他款式样衣4件*150元/件=600元，合计1200元。对已经交付的产品，原告应支付被告加工费。因原告诉讼请求不能全部成立，其要求被告支付律师代理费的诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除原告石狮市吉沃斯服装厂与被告黄松林签订的合同编号为0000259、0000260、0000266、0000267的《委托加工合同》未履行的部分； 二、被告黄松林应赔偿原告石狮市吉沃斯服装厂服装原材料损失160100元，样衣损失1200元，合计161300元； 三、原告石狮市吉沃斯服装厂应支付被告黄松林加工款27780.5元。 以上二、三项对抵后，被告黄松林应支付原告石狮市吉沃斯服装厂133519.5元，应于本判决生效后五日内支付； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 四、驳回原告石狮市吉沃斯服装厂其他诉讼请求。 案件受理费5018元，减半收取2509元，由原告石狮市吉沃斯服装厂负担1000元，被告黄松林负担1509元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  康志强 二〇二〇年二月十五日 书记员  杨瑜瑜 附： 一、本案引用的主要法律条文： 1.《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 3.《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 二、执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。