北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0105民初86414号原告（反诉被告）：北京竖向创意文化传播有限公司，住所地北京市海淀区丰贤中路7号4号楼四层4591号。法定代表人：吕扬，执行董事。委托诉讼代理人：郭国增，河南隆祥律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘洋，男，1990年10月20日出生，汉族，北京竖向创意文化传播有限公司员工，住北京市海淀区。被告（反诉原告）：北京道贞健康科技发展有限责任公司，住所地北京市朝阳区惠新东街12号5层1403室。法定代表人：肖钢，董事长。委托诉讼代理人：程志远，北京向量律师事务所律师。原告（反诉被告）北京竖向创意文化传播有限公司（以下简称竖向创意公司）与被告（反诉原告）北京道贞健康科技发展有限责任公司（以下简称道贞健康公司）委托合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。竖向创意公司委托诉讼代理人郭国增、刘洋、道贞健康公司法定代表人肖钢及委托诉讼代理人程志远到庭参加诉讼。本案现已审理终结。竖向创意公司向本院提出诉讼请求：1、道贞健康公司向竖向创意公司支付合同欠款39000元以及利息（以39000元为基数，自2018年4月15日起至实际支付之日止，按照同期中国人民银行贷款利率为标准）；2、道贞健康公司向竖向创意公司支付违约金13000元；3、本案诉讼费用由道贞健康公司负担。事实和理由：2018年3月9日，竖向创意公司与道贞健康公司签订《视频开发合同》一份，约定道贞健康公司委托竖向创意公司进行技术开发，道贞健康公司支付费用。竖向创意公司已经按照合同的要求和约定履行完毕，但道贞健康公司至起诉之日尚欠竖向创意公司委托开发费用39000元，多次沟通一直未付。道贞健康公司答辩称：不同意竖向创意公司的诉讼请求。竖向创意公司始终未能交付达到道贞健康公司要求的视频；竖向创意公司在合同履行过程中转包他人未告知道贞健康公司，导致道贞健康公司被其转包方发侵权律师函；竖向创意公司履行合同严重超期；道贞健康公司已经按期支付了两笔合同款，39000、52000以及10476.77元。道贞健康公司向本院提出反诉请求：1、竖向创意公司向道贞健康公司交付现有已经制作的视频、按照道贞健康公司的要求完成视频制作，并于2019年12月31日前将完成的视频连同所有原始资料交付道贞健康公司；2、竖向创意公司支付道贞健康公司合同总金额10%即13000元违约金；3、竖向创意公司承担本案本诉和反诉诉讼费用。事实和理由如下：竖向创意公司与道贞健康公司签订《视频开发合同》一份，约定由竖向创意公司为道贞健康公司提供生命潮产品介绍视频开发的专项技术服务，合同总金额为130000元，违约金为合同总金额的10%。道贞健康公司按照合同约定先后向竖向创意公司支付了两笔合同款项，但至今未见竖向创意公司提交的完整、合格的技术成果，道贞健康公司多次沟通无果。竖向创意公司答辩称：不同意道贞健康公司的诉讼请求，竖向创意公司已经按照合同的要求履行了合同，并且合同中关于费用支付条款的约定，道贞健康公司负有先付款义务，道贞健康公司未全额支付第二笔款项，存在违约行为。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。竖向创意公司在本诉和反诉中提交了《视频开发合同》。道贞健康公司在本诉和反诉中提交了2018年3月19日至2018年8月6日期间道贞健康公司法定代表人肖钢与竖向创意公司指定的合同联系人王如超的微信聊天记录、2108年8月6日至2018年8月13日期间道贞健康公司法定代表人与竖向创意公司刘洋的微信聊天记录、2018年4月24日至2018年5月3日期间道贞健康公司法定代表人肖钢与竖向创意公司指定的合同联系人王如超的QQ聊天记录、报销凭证、银行流水凭证。当事人对真实性及关联性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年3月9日，道贞健康公司作为委托方、甲方与受托方、乙方竖向创意公司签订《视频开发合同》一份，约定甲方委托乙方就生命潮产品介绍视频开发项目进行生命潮产品介绍视频开发的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。技术服务的目的：生命潮产品介绍视频完整交付并达到甲方要求。技术服务的内容：生命潮产品介绍视频开发与制作。技术服务方式：乙方独立开发，并及时与甲方沟通需求。技术服务期限：2018年3月7日至2018年3月21日。技术服务：质量要求：1080P三维动画制作视频完整。技术服务质量期限要求：根据开发进度即时沟通需求了解建议。技术服务费总额为130000元，由甲方分期支付给乙方，具体支付方式和时间如下：项目成立时（2018年3月9日），支付项目总额30%的预付款，即39000元；项目一期交付且甲方评审合格时（2018年3月20日）支付项目50%，即65000元；项目最终验收时（2018年4月15日）支付20%项目款，即26000元。乙方开户银行名称、地址和账号为：……乙方完成技术服务工作的形式：三维动画建模与追踪合成。技术服务工作成果的验收方法：由甲方组织评议小组进行视频审议，并通过审议。验收的时间和地点：由双方在项目进行中协商确定。甲方违约：履行合同期间，甲方要求终止或解除合同（非乙方原因造成），应付合同总金额的10%向乙方支付违约金。乙方违约：若由于技术服务的论证深度不够、方案缺陷或质量低劣引起返工，乙方必须完善技术服务工作直至满足要求，负责甲方造成的时间和费用损失，可扣除合同总额10%的违约金。双方确定，在本合同有效期内乙方指定王如超为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：1、沟通双方工作；2、对项目工期进行跟踪，及时反馈项目的实际进度；3、帮助组织完成项目验收工作。一方变更联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行造成损失的，应当承担相应责任。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，须按本合同第九条支付违约金。2018年3月19日至2018年8月6日期间道贞健康公司法定代表人肖钢（以下简称肖）与竖向创意公司指定的合同联系人王如超（以下简称王）通过微信发生如下聊天记录（节选）：3月19日王：您的展台已经搭好了，我也在等，今晚晚些的时候就能给到我。3月20日肖：早上好！……肖：请制作团队先做一个低分辨率，我可以先看看效果，可以用QQ啊，信箱发的，甚至可以用微信发，小一点，不要紧。王：还有一点问题，我先给您看，我们一块挑一挑，今天再优化以下。链接（略）肖：播到一分钟时，体位写成了体味。……肖：总体来说还不错，可以精细的地方确实还特别多。肖：我全部看完了，高分辨率的还没有下载下来。肖：为的这个演员，出现的有点生硬……王：好，我收到了，我跟后期组沟通一下，今天下午下班前出一个修改版的，明天能用的，大的修改我们放到展会后面，您觉得合适吗……3月23日肖：小王，你看一下这部片子的后面，我给改了……4月3日肖：我外出刚回京，明天给你汇款。4月4日肖：5.2万元已付到原账户，请查收并回复确认。王：已到账，谢谢肖总。4月10日肖：早上好！似乎没有修改3D小先生！记得发票的事！王：还在做呢肖总，这两天做好了就给您发过去了肖总，发票十五号给您送过去。4月18日王：另外我把发票给您送过去了，朱总说关于付款方面，2018年3月9日，道贞健康公司向竖向创意公司支付39000元。2018年4月4日，道贞健康公司向竖向创意公司支付52000元。2018年6月13日，道贞健康公司向王如超付款13000元。庭审中，道贞健康公司陈述，道贞健康公司工支付了两笔费用，其中第二笔费用65000元是分为两笔支付的，一笔是52000元，直接支付给了竖向创意公司，另一笔13000元是用于报销差旅费给王如超，因为王如超是合同签署人，王如超也是在合同履行中一直代表竖向创意公司向我方主张费用，道贞健康公司按照王如超的要求付了52000给竖向创意公司，竖向创意公司没提出异议，道贞健康公司就将10400元付给了王如超，因为有部分票据不合格所以没有支付13000元与10400元的差额。竖向创意公司对此陈述，不认可支付给王如超的款项是竖向创意公司收到，合同中约定了明确的对公账户，王如超虽然是合同签订人但不是竖向创意公司法定代表人，该款项没有进入对公账户也没有竖向创意公司的追认，因此不视为是对竖向创意公司的合同履行款。道贞健康公司陈述，从2018年3月份开始将竖向创意公司制作的视频放在了其微信公众号上，还有在我们的网站上进行试用，视频里都有样片字样，8月初收到第三方公司侵权的律师函后我们就下架了，但没有被起诉过。竖向创意公司陈述，因道贞健康公司在第二笔款项支付时没有全额支付，故竖向创意公司没有按照道贞健康公司的要求进行修改。本院认为，竖向创意公司与道贞健康公司签署的《视频开发合同》系出自双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，属合法有效合同，双方均应当按照该合同约定履行合同义务。根据双方当事人的沟通情况、视频使用情况、付款情况、庭审中的陈述，《视频开发合同》中约定的第二笔款项的付款条件已经成就，道贞健康公司应当向竖向创意公司支付技术服务费65000元。关于道贞健康公司陈述的该笔费用分为两笔支付的意见。《视频开发合同》并未约定王如超具有代竖向创意公司接收合同款项的授权，故道贞健康公司对王如超的付款不视为向竖向创意公司履行了付款义务，故道贞健康公司仍需向竖向创意公司支付第二笔费用未支付部分，即13000元。根据《视频开发合同》的约定，第三笔费用的支付条件是项目最终验收时支付，需要道贞健康公司组织评议小组进行视频审议，并通过。现竖向创意公司未完成视频的修改及验收，故该笔费用的付款条件未成就，竖向创意公司要求支付该笔技术服务费的诉讼请求，本院不予支持。关于道贞健康公司所提出要求竖向创意公司交付视频的反诉请求。竖向创意公司已经向道贞健康公司交付了一期视频，道贞健康公司也使用了该视频，道贞健康公司尚未履行完《视频开发合同》约定的第二笔付款义务，故道贞健康公司要求竖向创意公司交付修改完成后视频的反诉请求，不符合合同约定，本院不予支持。关于双方所主张的违约责任方面。道贞健康公司未按照合同约定履行付款义务，应当承担违约责任。竖向创意公司主张的利息损失和基于《视频开发合同》约定要求其支付违约金，均为道贞健康公司迟延付款的这一事实，故本院将竖向创意公司所主张的两项违约责任合并调整为合同总额10%的违约金。根据双方沟通情况，竖向创意公司在履行合同过程中，交付的视频存在一定问题，且违反合同独立开发的约定，将部分内容转包给第三方，并导致道贞健康公司被发送律师函，故其存在技术服务的论证深度不够、方案缺陷或质量低劣引起返工的事实，故道贞健康公司要求其按照《视频开发合同》的约定，扣除合同总额10%的违约金，符合合同约定，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）北京道贞健康科技发展有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）北京竖向创意文化传播有限公司技术服务费13000元；二、被告（反诉原告）北京道贞健康科技发展有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）北京竖向创意文化传播有限公司违约金13000元；三、原告（反诉被告）北京竖向创意文化传播有限公司于本判决生效之日起十日内给付被告（反诉原告）北京道贞健康科技发展有限责任公司违约金13000元；四、驳回原告（反诉被告）北京竖向创意文化传播有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）北京道贞健康科技发展有限责任公司的其他诉讼请求。本诉案件受理费550元，原告（反诉被告）北京竖向创意文化传播有限公司负担412元（已交纳），被告（反诉原告）北京道贞健康科技发展有限责任公司负担138元（于本判决生效之日起七日内交纳）；反诉案件受理费63元，由原告（反诉被告）北京竖向创意文化传播有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  韩跃东二〇二〇年二月二十五日书记员  杨瑞琳