广西壮族自治区百色市右江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂1002民初4879号 原告（反诉被告）：广西宏锐科技有限公司，住所地：广西百色市工业园区通港大道1号。 法定代表人：陈锐兵，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘强兵，北京市中闻(南宁)律师事务所律师。 委托诉讼代理人：董文闹，北京市中闻(南宁)律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：重庆博亿电力安装工程有限公司，住所地：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道57号嘉州协信中心2幢5-1室。 法定代表人：孙汉君，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：黄英，重庆道简律师事务所律师。 原告（反诉被告）广西宏锐科技有限公司诉被告（反诉原告）重庆博亿电力安装工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年12月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）广西宏锐科技有限公司委托诉讼代理人刘强兵、董文闹、被告（反诉原告）重庆博亿电力安装工程有限公司委托诉讼代理人黄英，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）广西宏锐科技有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付原告货款1038518.01元及违约金57912.69元，以上共计1096430.70元；2、本案诉讼费等费用由被告承担。事实与理由：2019年3月30日，被告因工程项目建设的需要与原告签订了一份《电缆采购合同》（编号：HR20190330BY），向原告购买一批电缆产品。双方在合同中约定了合同标的品种数量、价款以及付款方式、交货地点、货款支付金额、期限、方式以及违约责任等其他权利义务。合同签订后，原告按照合同的约定按时按量将产品送到被告指定的项目工地交货，并由被告确认签收。原告交货共计1769311.44元，被告只支付了730793.43元的货款给原告，经确认尚欠货款1038518.01元。原告多次向被告催收货款，但其拒不付清所欠货款。综上所述，原告已向被告提供货物，履行了交货义务，被告理应按合同约定支付全部货款，但其拒不付清剩余的货款，已经构成违约，应承担违约责任。原告为维护自己的合法权益，根据相关法律的规定，特向法院起诉，请求法院依法秉公判决。 被告（反诉原告）重庆博亿电力安装工程有限公司反诉称，反诉被告存在延期交货情形，违约金的计算方式不明确，且违约金明显过高，请求法院予以调整。根据双方于2019年3月30日签订的《电缆采购合同》，反诉被告应当于合同生效后七个工作日内送货到反诉原告指定项目工地，反诉被告应当在2019年4月11日前将货物送到，否则每迟延一天承担应交货货值千分之一的违约金，作为延误反诉原告工程项目的赔偿。反诉被告于2019年7月5日送货价值776265元，于2019年7月22日送货价值999046元，应承担逾期送货违约金167374元。反诉被告逾期送货的行为给反诉原告按工期施工造成延迟，为维护反诉原告的合法权益，特向法院提起反诉，请求反诉被告支付逾期交货违约金167374元，请求人民法院支持反诉原告的反诉请求。 原告（反诉被告）广西宏锐科技有限公司辩称，原告（反诉被告）不同意被告的反诉请求，请求法庭依法驳回其反诉。1、被告没有在法律规定期限内向法院提出书面的反诉状，其提起反诉不符合《民事诉讼法》的规定，法院应不予受理。2、被告没有按照合同的约定支付合同总价30%的预付款，原告（反诉被告）行使不安抗辩权，交货日期相应顺延。3、原告（反诉被告）按照被告发出的提货通知交货，对原告（反诉被告）的交货日期进行了变更。被告的授权代表王明法在与原告（反诉被告）的业务员的微信聊天记录中，对原告（反诉被告）的交货日期作了变更，同意原告（反诉被告）的交货日期，故原告（反诉被告）没有延期交货。 原告（反诉被告）围绕诉讼请求依法提供证据7组如下：1、原、被告营业执照及电脑咨询单，证明原、被告的诉讼主体资格；2、电缆采购合同，证明原、被告买卖合同关系成立的事实；3、授权委托书及身份证，证明被告委托王明法负责该工程项目的事实；4、产品发货清单，证明原告按合同约定提供电线电缆成品给被告，被告验收签收，原告已履行交货义务；5、银行付款凭证，证明被告尚欠原告的货款为1038518.01元；6、企业往来对账函，证明被告尚欠原告的货款为1038518.01元的事实；7、微信聊天记录，证明原、被告对交货日期进行变更，原告没有延迟交货的违约行为。经过庭审质证，被告（反诉原告）对证据6有异议外，对其余的证据均无异议，对无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院认为，证据6与其他证据能够相互印证货款、付款及欠款的事实，本院予以确认。 被告（反诉原告）没有提供证据。 综合全案证据及当事人的诉辩证意见，本院认定法律事实如下：2019年3月30日，原告（反诉被告，以下简称原告）与被告（反诉原告，以下简称被告）签订《电缆采购合同》约定：由原告向被告供货电缆价值1769311.44元，合同生效之日起7日内，由供方向需方指定的地点一次性交货，迟延交货的，每日按应交货货值的千分之一支付违约金；合同签订后需方预付合同总价款的30%作为预付款，所有货到现场后二个月内付清余款，逾期付款的，每日按应付货款的千分之一支付违约金。合同签订后，被告于2019年5月7日向原告支付预付款530793.43元。双方通过微信聊天方式改变交货日期。2019年7月5日及2019年7月22日，原告分别向被告供货价值776265.03元及999046.41元。2019年9月30日，被告向原告支付货款20万元，尚欠货款1038518.01元。原告向被告催收欠款未果而诉至本院。 本院认为，原告与被告签订《电缆采购合同》后，按合同约定向被告供货，被告也按合同约定支付预付款，签收货物，并支付部分货款，尚欠货款1038518.01元未按合同约定支付，构成违约行为，应承担违约责任。原告请求支付尚欠货款1038518.01元的诉讼请求，证据充足，理由充分，本院予以支持。原告请求支付的违约金过高应予调整，违约金计算如下：以尚欠货款1038518.01元为基数，自2019年9月30日起至债务清偿之日止，按年利率6%计付。原告与被告通过微信聊天的方式改变交货日期，原告按时供货并未迟延交货。被告主张原告迟延交货，提起反诉，请求原告支付迟延交货违约金的反诉请求，证据不足，理由不成立，本院不予以支持。 综上所述，原告的诉讼请求，证据充足，部分理由成立，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百二十四条、第一百三十条、第一百六十一条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、由被告（反诉原告）重庆博亿电力安装工程有限公司支付原告（反诉被告）广西宏锐科技有限公司货款1038518.01元； 二、由被告（反诉原告）重庆博亿电力安装工程有限公司支付原告（反诉被告）广西宏锐科技有限公司违约金，违约金计算如下：以尚欠货款1038518.01元为基数，自2019年9月30日起至债务清偿之日止，按年利率6%计付； 三、驳回原告（反诉被告）广西宏锐科技有限公司其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）重庆博亿电力安装工程有限公司反诉请求。 上述义务，义务人应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息，加倍部分债务利息：是债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般利息之外的金钱债务为基数，按日万分之一点七五的利率从法律文书指定履行期限届满之日计至债务人履行完毕之日止。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内，向本院申请执行。 本案案件受理费14668元，反诉受理费3718元，合计18386元，由被告（反诉原告）重庆博亿电力安装工程有限公司全部负担，其已预交1859元，尚需交纳16527元。原告（反诉被告）广西宏锐科技有限公司已预交7334元，由本院执行时退回。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院。 审 判 长  周 龙 人民陪审员  黎万灯 人民陪审员  农日康 二〇二〇年二月二十五日 书 记 员  姜玲莉