北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0106民初4056号原告：北京韩依酷和服饰有限公司（统一社会信用代码9111010607657078XT），住所地北京市丰台区首经贸中街6号2层201号金旺康康乐酒店252室。法定代表人：田贞英，总经理。委托诉讼代理人：金洪亮，北京宸轩律师事务所律师。被告：广州衡泰服装有限公司（统一社会信用代码91440101MA5AN6WC9B），住所地广州市番禺区大石街河村山庄路5号B栋四楼。法定代表人：董斌，总经理。委托诉讼代理人：丁建国，北京市鼎基律师事务所律师。委托诉讼代理人：姚朝东，山西朗坤律师事务所律师。原告北京韩依酷和服饰有限公司（以下简称韩依酷和公司）与被告广州衡泰服装有限公司（以下简称衡泰公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告韩依酷和公司的委托诉讼代理人金洪亮、被告衡泰公司委托诉讼代理人姚朝东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告韩依酷和公司向本院提出诉讼请求：1．请求法院确认双方签订《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》于2019年1月24日解除；2．被告返还定金46918元，依约支付违约金469176元；3．被告承担诉讼费、公告费。事实和理由：原被告双方于2018年9月18日签订合同编号HYKH-18CX-091815及2018年9月23日签订合同编号HYKH-18CX-092315共计两份《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》，约定各款商品的交货日期，现被告无故取消订单，被告的行为已构成严重违约，给原告带来了重大利益损失，故原告诉至法院。被告衡泰公司辩称：不同意原告的诉讼请求。1.本合同不具有解除条件，在履行期内所有货物加工完毕，送了部分货物，原告以各种理由退货，曾经送了423件衣服，后来给退回来了，最后实际成功送了167件。是原告违约，履行中原告进行各种刁难，后来加工完毕后，我们通知原告来取货，原告的返货率极高；2.我们不同意返还定金也不同意支付违约金，我们没有取消订单，我们已经加工完毕；3.诉讼费由法院分担，公告费是不必要费用，起诉状的电话不是我们的电话，本可以通过简易程序审理的案件，原告拖延诉讼才转变为普通程序，原告想通过缺席审判的方式获得恶意利益，我们在日常交易中有很多联系方式，原告是想通过缺席的方式骗取判决。当事人围绕诉讼请求向本院提交了证据，本院依法组织当事人进行了证据交换和质证。原告韩依酷和公司向本院提交如下证据：1.《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》两份；2.《证明》一份；3.工商银行转账凭证。被告衡泰公司对韩依酷和公司提交证据1的真实性、合法性和关联性认可；对证据2的真实性认可，钱确实收到了，但不认为是定金，而是订金，跟金普公司没有业务关系，认可其代付款项；对证据3的真实性认可。被告衡泰公司向本院提交如下证据：1.网上银行回单；2.购货合同；3.送货单2张、退货单3张、《声明》复印件一份；4.微信记录；5.邮寄单和照片、生产工艺单；6、微信聊天人员信息。原告韩依酷和公司对衡泰公司提交的证据1、2的真实性认可；对证据3的真实性认可，但是主张货号4043实收167件，其余的都是质量不合格的；对证据4的真实性认可，但证明目的不认可，认为是被告方一直在拖延；对证据5的真实性、证明目的均不认可，称只收到167件货物，其余货物没有收到；对证据6的真实性认可，认可只要有HAVVA标志的都是被告方的人。对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于当事人有异议的证据和事实，本院认定如下：2018年9月18日，韩依酷和公司作为甲方、买方与衡泰公司作为乙方、卖方，双方签订编号为HYKH-18CX-091815的《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》，约定甲方向乙方采购2款3个色，其中裤子款号4040蓝色单价52元，数量201件，约定交货日期2018年9月30日，裤子款号4043黑色单价68元，数量201件，约定交货日期2018年10月3日，裤子款号4043灰色单价68元，数量201件，约定交货日期2018年10月3日，合同总价37788元，定金7558元；乙方必须按合同交货货期准时出货，单款货品数量必须大于70%或高于300件以上才能通知QC查货处具QC报告后方可送货；合同内所有货品禁止外发加工，一经发现拒收所有货品，按交货时间逾期起诉；对于甲方货品乙方不能外发第三方加工生产，特殊情况需与甲方沟通书面确定同意方可，未经甲方同意外发第三方加工生产，甲方有权拒付余款及取消此份合同并向乙方进行索赔，除退回定金外乙方还须承担甲方该批货款总额的200%的经济损失；未按合同约定时间交货：如因乙方原因造成交货延期的，甲方有权要求乙方赔偿逾期交货的损失，计算方法为：从指定的交货截止第四日开始计算，每延期一天将扣除该延期货品之货款总额的1%作为违约金，即违约金金额=合同单价*购货数量*延期天数*1%；如货品在延七天内乙方仍不能交货，甲方有权拒付余款及取消此份合同并向乙方进行索赔，除退回定金外乙方还须承担甲方该批货款总额30%的经济损失及退回甲方提供之材料。甲方如逾期无故不收货，则应赔偿乙方，乙方有权不退回定金，同时要求甲方赔偿该批货品之货款。带有HAVVALOGO标志的辅料必须拆除后、乙方有权处理其货品。（由于客观原因双方协商后以书面形式确认延期的除外）；乙方的货品在达到甲方质量要求的正常情况下，甲方如无故通知取消订单，乙方不退回定金及导致乙方购入该合同的布料和物料浪费，甲方应承担所有浪费布料物料的费用（乙方必须提供有发票或者收据为据（副本）），乙方非自然灾害情况下取消订单，甲方有权向乙方进行索赔，乙方赔偿甲方总款的60%金额等。当日，韩依酷和公司委托北京金普环球服饰有限责任公司（以下简称金普公司）向衡泰公司支付定金7558元。2018年9月23日，韩依酷和公司(甲方、买方)与衡泰公司(乙方、卖方)签订编号为HYKH-18CX-092315的《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》，约定甲方向乙方采购2款3个色，其中风衣款号3980驼色单价150元，数量1000件，约定交货时间2018年10月20日，连衣裙款号3430深蓝单价78元，数量400件，约定交货日期2018年10月8日，连衣裙款号3430浅蓝单价78元，数量200件，约定交货日期2018年10月8日，合同总价196800元，定金39360元；乙方必须按合同交货货期准时出货，单款货品数量必须大于70%或高于300件以上才能通知QC查货处具QC报告后方可送货；合同内所有货品禁止外发加工，一经发现拒收所有货品，按交货时间逾期起诉；对于甲方货品乙方不能外发第三方加工生产，特殊情况需与甲方沟通书面确定同意方可，未经甲方同意外发第三方加工生产，甲方有权拒付余款及取消此份合同并向乙方进行索赔，除退回定金外乙方还须承担甲方该批货款总额的200%的经济损失；未按合同约定时间交货：如因乙方原因造成交货延期的，甲方有权要求乙方赔偿逾期交货的损失，计算方法为：从指定的交货截止第四日开始计算，每延期一天将扣除该延期货品至货款总额的1%作为违约金，即违约金金额=合同单价*购货数量*延期天数*1%；如货品在延七天内乙方仍不能交货，甲方有权拒付余款及取消此份合同并乙方进行索赔，除退回定金外乙方还须承担甲方该批货款总额30%的经济损失及退回甲方提供之材料；甲方如逾期无故不收货，则应赔偿乙方，乙方有权不退回定金，同时要求甲方赔偿该批货品之货款；带有HAVVALOGO标志的辅料必须拆除后、乙方有权处理其货品（由于客观原因双方协商后以书面形式确认延期的除外）；乙方的货品在达到甲方质量要求的正常情况下，甲方如无故通知取消订单，乙方不退回定金及导致乙方购入该合同的布料和物料浪费，甲方应承担所有浪费布料物料的费用（乙方必须提供有发票或者收据为据（副本）），乙方非自然灾害情况下取消订单，甲方有权向乙方进行索赔，乙方赔偿甲方总款的60%金额等。2018年9月24日，韩依酷和公司委托金普公司向衡泰公司支付该合同项下定金39360元。后衡泰公司于2018年10月5日、同年10月9日向韩依酷和公司交付4043款女装长裤共计611件。韩依酷和公司于2018年10月6日及10月10日共计向衡泰公司退货共计444件，退货理由为次品。此后双方因合同履行发生争议协商未果，故韩依酷和公司诉至法院。审理中，衡泰公司提交的证据3中由衡泰公司、“桐乐加工厂”出具的《声明》一份，载明：2018年由桐乐厂介绍韩依酷和（品牌HAVVA）以FOB方式发4043款给我司生产，我司将4043款以CMT方式发与桐乐厂加工，由于桐乐厂生产的质量及货期延迟的问题，导致韩依酷和（HAVVA）不收货，我司未收到货款，所以我司不予付桐乐厂加工费，现将4043款256件大货成品给予桐乐厂代卖以抵加工费。对此，韩依酷和公司对证据真实性予以确认，但主张衡泰公司存在外发加工的违约行为，应当承担违约责任。对此，衡泰公司表示桐乐厂非法人单位，而是其公司的一个分部，但并未向本院提交证据予以证明，且韩依酷和公司对此不予认可。审理中，衡泰公司提交的证据5微信聊天记录显示：2018年9月30日，衡泰公司告知韩依酷和公司，3040款连衣裙因为正遇上国庆假期，大家都放假，所以申请货期延至16号，请知悉并批复，后韩依酷和公司表示同意延期至13号入仓；2018年10月2日衡泰公司告知韩依酷和公司4040款和4043款当天可以送货，没有QC报告，询问对方何时过来查货。2018年10月12日韩依酷和公司人员因超期时间太长，询问3430款和4040款制作情况，衡泰公司表示4040款还要数天才能制作完毕，但韩依酷和公司明确对衡泰公司延期交货的行为表达不满；2018年10月27日，衡泰公司向韩依酷和公司表示已经生产号4043款、4040款、3430款和3980款，按照对方的查货报告已返修好，并于24号通知韩依酷和公司QC人员来验收出货，但对方至今没有回复何时前来验收；10月29日，韩依酷和公司回复表示按照合同，其中9月30日、10月3日、10月8日、10月20日应入仓库，对方均已延误，除4043款延误送货167件入仓外，至今其他均未送货入仓，也未收到对方任何查货申请，对方要求现金提货，其不予接受；2018年10月29日，韩依酷公司表示，因对方董总使用“骗签”合同的字眼，各方道理只到法院说，不再做无效沟通；2018年10月30日，衡泰公司表示3890款风衣由于韩依酷和公司指定的布厂不能及时提供布料，故没有订做完毕，仅按照布厂的布料制作了127件；衡泰公司于2018年11月1日、12月2日继续向韩依酷和公司要求验货收货。审理中，衡泰公司主张合同中违约金约定过高，请求本院予以调整。本院认为：韩依酷和公司与衡泰公司签订的《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》2份均系双方真实意思表示，双方均应依约履行各自的合同义务。本案中，关于韩依酷和公司在2018年9月18日签订的《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》项下的货物：4040款裤子应交货日期为2018年9月30日，但2018年10月12日衡泰公司表示4040款还要数天才能订做完毕；4043款衣服应交货日期为10月3日，衡泰公司最早交货日期为10月5日，且根据2019年4月20日出具的《声明》内容，可以看出衡泰公司在履行该份《订购合同》时存在外发加工的行为，该行为违反“合同中所有货品禁止外发加工，一经发现拒收所有货品，按交货时间逾期起诉”约定，已构成违约，应当承担相应违约责任。对于韩依酷和公司已经接收的167件4043款裤子，本院认为韩依酷和公司认为该部分衣服符合合同约定，应当按照合同约定支付该部分货款11356元。关于韩依酷和公司在2018年9月23日签订的《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》项下的货物：3980款风衣应交货日期为2018年10月20日，2018年10月30日衡泰公司表示3890款由于韩依酷和公司指定的布厂不能及时提供布料，故没有订做完毕，仅按照布厂的布料制作了127件；3430款连衣裙应交货日期为2018年10月8日，韩依酷和公司表示同意延期至13号入仓，后衡泰公司表示因压绉时间推迟未能在该日期之前交货。综上，本院认为，衡泰公司在履行2份《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》时，由于延期交付货物、外发加工等违约行为，且上述行为已构成根本违约，故韩依酷和公司据此要求确认双方合同于起诉之日即2019年1月24日解除的诉讼请求，于理有据，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。关于定金46918元，韩依酷和公司仅主张单倍返还，本院对此不持异议，但认为应当在扣除衡泰公司已经交付的4043款货款后予以返还，经本院核算，返还金额应为35562元，故韩依酷和公司该项诉讼请求中合理部分本院予以支持，超出部分本院不予支持。关于违约金，本院认为，衡泰公司在2018年9月18日签订的合同中存在违反合同约定外包加工及延期交货的行为，故韩依酷和公司主张按照合同款的200%要求衡泰公司支付违约金的诉讼请求，符合合同该约定；但2018年9月23日合同项下，衡泰公司仅存在延期交货情形，本院认为应当按照“如货品在延七天内乙方仍不能交货，甲方有权拒付余款及取消此份合同并乙方进行索赔，除退回定金外乙方还须承担甲方该批货款总额30%的经济损失及退回甲方提供之材料”承担违约责任。由于承揽合同的履行，需要定作人及承揽人双方积极沟通并在合同履行发生问题后及时采取补救措施促使合同继续履行，但本案中韩依酷和公司存在未及时与衡泰公司沟通解决相关问题，未积极促成合同顺利履行，最终导致双方合同走向解除，本院认为其在合同履行过程中亦存在一定瑕疵，故关于违约金金额，本院综合涉案合同中双方违约、损失程度等案件事实，酌定由衡泰公司支付违约金7万元。故韩依酷和公司关于违约金的诉讼请求中合理部分本院予以支持，超出部分本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十三条第二款之规定，判决如下：一、原告北京韩依酷和服饰有限公司与被告广州衡泰服装有限公司于二〇一八年九月十八日签订的编号为HYKH-18CX-091815的《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》于二〇一九年一月二十四解除、二〇一八年九月二十三日签订的编号为HYKH-18CX-092315的《北京韩依酷和服饰有限公司购货合同》于二〇一九年一月二十四解除；二、被告广州衡泰服装有限公司于本判决生效后七日内返还原告北京韩依酷和服饰有限公司合同定金35562元；三、被告广州衡泰服装有限公司于本判决生效后七日内支付原告北京韩依酷和服饰有限公司违约金7万元；四、驳回原告北京韩依酷和服饰有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7498元，由原告北京韩依酷和服饰有限公司负担5965元（已交纳），被告广州衡泰服装有限公司负担1533元（于本判决生效之日起七日内交纳）；公告费260元，由被告广州衡泰服装有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；财产保全费1463元，由原告北京韩依酷和服饰有限公司负担1164元（已交纳），被告广州衡泰服装有限公司负担299元（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 长  金 滢人民陪审员  徐长秀人民陪审员  成晓瑜二〇二〇年二月二十日法官 助理  李一楠书 记 员  姚晓蕾