四川省叙永县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0524民初2123号 原告：祥恒建设集团有限公司，住所：蓬安县相如镇玉龙街16号。 法定代表人：彭小蔺，该公司总经理。 委托诉讼代理人：袁华，男，该公司员工。 被告：四川南充新金丰实业有限公司，住所：南充市顺庆区丝绸路55号。 法定代表人：赵立。 委托诉讼代理人：李朝军，男，该公司员工。 被告：四川南充新金丰实业有限公司叙永分公司，住所：叙永县永宁新城鱼凫路一段7号楼。 负责人：赵立。 委托诉讼代理人：何江南，男，该公司员工。 原告祥恒建设集团有限公司（以下简称祥恒集团公司）与被告四川南充新金丰实业有限公司（以下简称新金丰公司）、被告四川南充新金丰实业有限公司叙永分公司（以下简称新金丰叙永分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告祥恒集团公司委托诉讼代理人袁华、被告新金丰公司委托诉讼代理人李朝军、被告新金丰叙永分公司委托诉讼代理人何江南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告祥恒集团公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告新金丰公司、新金丰叙永分公司支付原告工程款643680元，并从2018年10月15日起按中国人民银行同期同类贷款利率的2倍计付利息至付清工程款之日止；2、判决被告新金丰公司、新金丰叙永分公司支付原告违约金，违约金从2018年10月15日起按月利率3%计算至付清工程款之日止。事实和理由：原告与二被告于2018年7月20日就修建叙永县领南尚品项目签订一份结算清单，确认被告应支付原告工程款1453680元整。按照原、被告约定，被告应于2018年9月底将工程款全部支付原告，逾期15天未付的，所欠金额按月息3%计付违约金。但被告在2018年10月15日前只付了原告200000元。后来，被告又陆续支付了原告610000元。至2019年6月9日前，被告共计支付原告810000元，尚有643680元及违约金未付原告。原告多次催收，被告要么推迟、要么回避。原告为维护自己的合法权益，特诉至人民法院。 被告新金丰公司辩称：与原告祥恒集团公司签订的协议共3份。新金丰公司对工程款进行了计算，但仍希望双方再次核对工程款。合同总金额是1400多万元，已拨款中有700多万元没有开具发票，希望原告按合同约定开票。原告对工程需维修部分未进行维修，是被告找人维修的，产生20余万元维修费，不排除后期还有维修费用。原告主张利息及违约金是重复计算且金额过高，请求法院调整为按年利率6%计算利息及违约金。 被告新金丰叙永分公司辩称：结算金额为1453680元属实。工程款没有及时转有两个原因，其一是要见到发票才能支付工程款。被告在2018年6月9日向原告祥恒集团公司转款500000元后，原告一直没开发票；被告又陆续向原告拨款880000元，但原告仍没开具发票。原告完成的工程总造价为1245万元，按照补充协议第五条约定扣3%的保证金37万元后，原告还剩25万元多一些，具体金额可再次与原告核对。 本院经审理认定事实如下：四川详恒建设工程有限责任公司（以下简称详恒建设公司）成立于2013年10月12日，2019年3月25日更名为祥恒集团公司。被告新金丰叙永分公司是被告新金丰公司设立。2016年1月15日，被告新金丰叙永分公司与详恒建设公司签订《协议书》，约定被告新金丰叙永分公司将领南·尚品13#、18#、20#、21#、22#楼土建、装饰工程承包给详恒建设公司施工，不预付工程款，进度款按补充协议约定的方式和时间支付。同日，详恒建设公司与被告新金丰叙永分公司还签订了《房屋建筑工程质量保修书》、《领南·尚品13#、18#、20#、21#、22#楼情况说明》及《“领南·尚品”项目工程施工补充协议》。《“领南·尚品”项目工程施工补充协议》第五条第5款约定“余下工程款（3%作为保修金，支付时间按国家规定的保修条例执行）在交齐合同约定工程竣工资料后60天内支付。”第6款约定“工程款凭叙永县地方税务局建筑安装税票转账支付。”2017年3月29日和10月27日，详恒建设公司与被告新金丰叙永分公司分别签订《“领南·尚品”项目工程施工补充协议（二）》和《“领南·尚品”项目工程施工补充协议（三）》，对施工事宜进行了补充约定。《“领南·尚品”项目工程施工补充协议（二）》第五条第1款约定“每次进度款支付时乙方必须出据等额有效的叙永县国家税务部门增值税发票，提供公司对公帐户或乙方公司认可转帐帐户。”第3款约定“合同内工程完工30天内：甲方组织五家责任主体验收，乙方交齐整理好能备案的保证资料、自检资料、互检资料，甲方将工程款支付至工程总款的90%。在该款项未与乙方结清前，甲方不能进行合同内建筑物的配套施工；合同内工程完工60天内甲方支付至工程总款97%。”第4款约定“余下3%的工程款作为保修金，工程完工经五家责任主体验收合格满一年后退还保修金的30%，满二年退还保修金的58%，满五年后全部退还。”2018年7月20日，详恒建设公司与被告新金丰叙永分公司、新金丰公司共同对详恒建设公司完成工程款及已付款情况进行核对，并确认被告新金丰叙永分公司、新金丰公司还需支付详恒建设公司工程款1453680元。同日，详恒建设公司与被告新金丰叙永分公司、新金丰公司对剩余工程款支付方式达成如下补充协议：“后期余下工程款支付方式：1.2018年8月15日支付四川详恒建设有限公司叁拾伍万元正（其中15万支付钢管、扣件〈刘、周〉2017年10月1日起至2018年6月30日止的租赁费）。2.2018年9月底支付完毕剩余所有工程款（所干工程资料齐全）；扣除壹万元正作为竣工验收费用（验收由甲方自行负责）。3.逾期15天未支付，所欠金额按月利息3%加收违约金，乙方保留诉讼的权利。”2018年7月23日，详恒建设公司（乙方）与被告新金丰公司（甲方）签订《“领南·尚品”项目工程施工补充协议（四）》，内容如下：“一、因各种原因导致该项目多次停工，施工日期达3-4年之久，甲乙双方于2018年5月、6月多次协商后，对‘领南·尚品’13#、18#、20#、21#、22#楼工程施工签订此补充协议，此协议在此前签订的《建筑工程施工合同》、补充协议基础上作补充调整，与之具有同等法律效力。补充调整内容如下：1、甲方愿意一次性补偿给乙方33500元材料款（含税金），签协议时支付；2、管理人员补助3个月费用（每月费用5500元），共计16500元（含税金）签协议时支付；3、钢管、扣件租赁费用每月预付款16000元（其中：支付刘有胜每月约6000元，支付周鑫每月约10000元），补助时间从2018年7月1日至该工程完工并退还租赁设备后的时间为准；4、2017年10月1日至2018年6月30日止，钢管、扣件租赁费用15万元（其中：支付刘有胜每月约90000元整，支付周鑫每月约60000元整），在2018年8月15日支付到四川详恒建设工程有限责任公司账户，逾期未支付金额按月利息3%加收违约金；5、从2018年10月1日起，乙方配合甲方竣工验收等其他工作，甲方补助5500/月，时间直到该工程竣工完工验收且该项目在网上查项目无在建，人员无在建为止。每月月底前将3、5项费用（21500元）转入我公司基本账户，逾期未支付金额按月利息3%加收违约金。二……”被告新金丰叙永分公司、新金丰公司在2018年7月20日与详恒建设公司结算后，支付了详恒建设公司关于前述工程结算清单确认的工程款共计850884元。 上述事实，有当事人陈述、《协议书》、《房屋建筑工程质量保修书》、《领南·尚品13#、18#、20#、21#、22#楼情况说明》、《“领南·尚品”项目工程施工补充协议》、《“领南·尚品”项目工程施工补充协议（二）》、《“领南·尚品”项目工程施工补充协议（三）》、工程结算清单、《“领南·尚品”项目工程施工补充协议（四）》等证据证明，本院依法予以确认。 本院认为：被告新金丰叙永分公司、新金丰公司对原告祥恒集团公司提供的工程结算清单不持异议，本院对该结算清单依法予以确认。工程结算清单补充内容对后期工程款支付方式作出明确约定且不违反法律法规规定，对当事人均具有法律约束力。详恒建设公司已更名为祥恒集团公司，故详恒建设公司的权利义务由原告祥恒集团公司享有和负担。工程结算清单约定的付款时间已过，原告请求被告新金丰公司、新金丰叙永分公司支付剩余工程款符合当事人约定及法律规定，本院依法予以支持。扣减被告新金丰公司、新金丰叙永分公司已支付给原告的850884元及原、被告约定的竣工验收费用10000元，被告新金丰公司、新金丰叙永分公司还应支付原告592796元（1453680元－850884元－10000元）。被告新金丰叙永分公司辩称应扣减3%的质保金，与原、被告约定支付完毕剩余所有工程款不符，本院对此项辩驳意见不予采纳。被告新金丰公司辩称工程已产生维修费用，但提供的证据不足以证明，本院对此项辩驳意见同样不予采纳。原、被告约定凭票据支付工程款，故本院对被告新金丰公司、新金丰叙永分公司要求原告出具领款票据的辩驳意见予以采纳。被告新金丰公司、新金丰叙永分公司在本案中应向原告支付592796元工程款，原告应当提供应付工程款金额的票据即592796元的票据。至于被告新金丰公司、新金丰叙永分公司辩称的其他付款票据，在本案中未提起诉请，当事人可另行依法处理。原、被告对付款方式及时间作出补充约定时，未约定迟延付款利息而约定违约金，可以认定原、被告对未按期付款的损失补偿方式已作出约定，结合本案实际及被告提出的违约金过高的意见，本院确定对原告主张的利息不予支持，并酌定违约金以应付工程款592796元为计算基数，从2018年10月16日起按月利率2%计算至本判决生效之日止。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条规定，判决如下： 一、被告四川南充新金丰实业有限公司、四川南充新金丰实业有限公司叙永分公司于本判决生效且原告祥恒建设集团有限公司交付符合约定的592796元票据后十五日内共同支付原告工程款592796元，并支付原告违约金（违约金以592796元为基数，从2018年10月16日起，按月利率2%计算至本判决生效之日止）； 二、驳回原告祥恒建设集团有限公司的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取为5118元，由原告祥恒建设集团有限公司负担618元；被告四川南充新金丰实业有限公司、四川南充新金丰实业有限公司叙永分公司共同负担4500元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于四川省泸州市中级人民法院。 审判员  葛一波 二〇二〇年二月十四日 书记员  张 琴