宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）宁0106民初9977号 原告：王冀宁，男，1970年11月13日出生，汉族，宁夏银川市人，现住宁夏回族自治区银川市金凤区 委托诉讼代理人：许鹏，宁夏宁人律师事务所律师。 被告：宁夏云创阔达装饰工程有限公司，注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区。 法定代表人：付根乐，该公司执行董事。 被告：付根乐，男，1985年8月17日出生，汉族，宁夏云创阔达装饰工程有限公司执行董事，户籍住址河南省洛阳市瀍河回族区，现住址不详。 被告：马晓磊，男，1983年8月16日出生，汉族，户籍住址河南省偃师市，现住址不详。 原告王冀宁诉被告宁夏云创阔达装饰工程有限公司、付根乐、马晓磊装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年11月8日受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告申请对被告已完成工程量进行鉴定，本院予以准许，并报银川市中级人民法院委托某某建设项目管理有限公司进行鉴定。鉴定意见出具后，本院再次适用普通程序公开开庭进行了审理。原告王冀宁及其委托诉讼代理人许鹏，被告宁夏云创阔达装饰工程有限公司（以下简称云创阔达装饰公司）、付根乐、马晓磊经本院公告送达起诉状副本、应诉通知书、开庭传票，期限届满未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、请求依法解除双方签订的房屋装修合同；2、请求依法判令被告云创阔达装饰公司返还原告装修款200482.50元，支付原告利息6540.74元（按年息4.35%暂算至2018年10月30日最终以实际清偿日为准），赔偿原告损失36000元，支付违约金19500元，以上合计262523.24元；3、请求依法判决被告付根乐、马晓磊承担连带清偿责任；4、本案诉讼费等相关费用由被告承担。 事实及理由：2017年10月18日原被告双方签订“阔达装饰工程施工合同”，合同约定：1、被告为原告整装“某某广场”4号楼1单元2101、2102室；2、开工日期为2017年11月1日，竣工日期为2018年01月30日；3、总价格为39万元，付款方式为分三期付款。后原告按约定支付步骤共支付被告33万元装修款，但被告欺瞒哄骗原告，在签订合同时对自身资质为挂靠并无实力承揽装饰装修工程的事实恶意隐瞒不告知原告，采用欺骗手法骗原告签订了合同。而在施工过程中继续采用欺骗手法施工，三天打鱼两天晒网，经常无故失联，待装修房屋长期无人施工无人管理，致使原告需装修的房屋至2018年11月中旬仍未完工，逾期长达9个月有余，且施工内容多处不合格根本无法投入使用，需要原告再次返修施工。最严重的是大部分工程剩余未完成，而目前原告已经无法联系到被告，被告经营场所也无故闭门至今，且被告公司股东及工作人员目前也无法联系到。被告的行为已严重根本违约致使合同目的无法实现，致使原告至今无法入住，亦无法继续后续施工。现原告为维护自身合法权益将被告诉至法院，望判如所请。 三被告未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩意见及证据材料。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院审核后在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年10月18日，原告（甲方）与被告云创阔达装饰公司（乙方）双方签订《阔达装饰工程施工合同》及报价单，合同约定：被告云创阔达装饰公司为原告整装“某某广场”4号楼1单元2101、2102室房屋；工期90天，开工日期为2017年11月1日，竣工日期为2018年01月30日；合同总价格为39万元（2101室24万元，2102室15万元）；分三期付款，首期支付60%即234000元，中期支付35%即136500元，尾款为5%即19500元；因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延；合同签订后，甲乙双方任何一方因自身原因单方面提出解除合同的，须按合同额的5%作为违约金赔付给对方，合同已履行的部分按合同约定计价。合同签订后，被告云创阔达装饰公司组织人员进行装修施工，原告先后向被告云创阔达装饰公司支付装修款330000元。因被告云创阔达装饰公司未能按约定期限完成装修工程，2018年10月25日，原告委托律师向被告云创阔达装饰公司留置送达了《律师函》，通知被告云创阔达装饰公司解除《装修工程施工合同》。2018年10月28日，原告申请宁夏银川市国安公证处进行证据保全，宁夏银川市国安公证处对被告云创阔达装饰公司已完成工程现场进行了公证，并制作了公证书。随后，原告向本院提起诉讼。 审理中，经原告申请，本院委托某某建设项目管理有限公司进行造价鉴定，某某建设项目管理有限公司出具了《某某广场4号楼1单元2101、2102室内装修工程造价鉴定意见书》某某方鉴字（2019）026号，鉴定被告云创阔达装饰公司完成装修工程造价为224730.72元，原告向鉴定机构支付鉴定费13000元。 另查明，被告付根乐、马晓磊为云创阔达装饰公司的股东，协议认缴出资100万，认缴年限至2047年，2018年10月后，被告付根乐、马晓磊将公司关闭并失去联系。 本院认为，原告与被告云创阔达装饰公司签订的《阔达装饰工程施工合同》是双方真实意思表示，不违反法律规定，合同有效，原被告均应按合同约定全面履行义务。按照合同约定，被告云创阔达装饰公司须在2018年1月30日完成装修任务，而被告云创阔达装饰公司直至2018年10月25日未完成合同约定的装修任务，且关闭营业场所不知所踪，其行为已表明不再履行合同义务，原告在2018年10月25日向被告云创阔达装饰公司留置送达了《律师函》，通知被告云创阔达装饰公司解除《装修工程施工合同》，该通知到达之日即产生了解除合同的效力，该合同已经通知解除，无需法院判决解除，故原告有关解除合同的主张，本院不再调整。原告在合同履行过程中支付费用33万元，经鉴定被告云创阔达装饰公司仅完成装修工程金额224730.72元，原告多付105269.28元，合同解除后，被告云创阔达装饰公司应向原告返还多收取的装修费用105269.28元。原告主张的违约金19500元符合合同约定，本院予以支持，其主张的利息应从合同解除之日即2018年10月25日起算，按年利率4.35%计算至判决确定的给付之日；原告主张的损失，因其提交的依据不足，本院不予支持。根据法律规定，有限责任公司股东认缴注册资本后未足额缴纳，如企业资产不足清偿债务的，由出资未到位的股东在出资不足的范围内向债权人承担清偿责任。本案被告付根乐、马晓磊作为被告云创阔达装饰公司的股东，虽然承诺的出资期限未届满，但被告云创阔达装饰公司关闭经营场所，有意逃避债务的行为表明被告云创阔达装饰公司已不能清偿债务，故被告付根乐、马晓磊应在未出资本息范围内对被告云创阔达装饰公司不能偿付原告的债务承担补充责任。三被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃相关诉讼权利，由此产生的法律后果自负。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告宁夏云创阔达装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告王冀宁退还装修款105269.28元，支付违约金19500元，并自2018年10月25日起，以105269.28元为基数，按年利率4.35%支付利息至判决确定的给付之日； 二、被告付根乐、马晓磊应在未出资本息范围内对被告宁夏云创阔达装饰工程有限公司不能偿付原告王冀宁的上述第一项债务承担补充责任； 三、驳回原告王冀宁的其他诉讼请求。 如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5238元，由原告王冀宁负担2357.1元，由被告宁夏云创阔达装饰工程有限公司、付根乐、马晓磊负担2880.9元；鉴定费13000元，公告费1080元，合计14080元，由被告宁夏云创阔达装饰工程有限公司、付根乐、马晓磊负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 长  杜成军 人民陪审员  杨生明 人民陪审员  吴秀敏 二〇二〇年二月十六日 书 记 员  刘燕丽 本案适用法律条款如下： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》 第十三条股东未履行或者未全面履行出资义务，公司或者其他股东请求其向公司依法全面履行出资义务的，人民法院应予支持。 公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；未履行或者未全面履行出资义务的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。 股东在公司设立时未履行或者未全面履行出资义务，依照本条第一款或者第二款提起诉讼的原告，请求公司的发起人与被告股东承担连带责任的，人民法院应予支持；公司的发起人承担责任后，可以向被告股东追偿。 股东在公司增资时未履行或者未全面履行出资义务，依照本条第一款或者第二款提起诉讼的原告，请求未尽公司法第一百四十七条第一款规定的义务而使出资未缴足的董事、高级管理人员承担相应责任的，人民法院应予支持；董事、高级管理人员承担责任后，可以向被告股东追偿。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。 公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。