浙江省温州市龙湾区人民法院民 事 判 决 书（2019）浙0303民初5940号原告：闫珍，女，1978年1月13日出生，汉族，住安徽省阜阳市颍东区。被告：温州天地和装饰设计有限公司，住所地：浙江省温州市瓯海区瓯海大道半塘路，统一社会信用代码：91330304MA287G173H。法定代表人：杨子轩。被告：温州童派商贸有限公司，住所地：浙江省温州市瓯海区瓯海大道995号（第2层西半边），统一社会信用代码：91330304MA29430H83。法定代表人：宗盼龙。原告闫珍为与被告温州天地和装饰设计有限公司（以下简称温州天地和公司）、温州童派商贸有限公司（以下简称温州童派公司）装饰装修合同纠纷一案，于2019年9月19日向本院提起诉讼，本院于同日受理后，于2019年10月9日转为普通程序并依法组成合议庭，于2020年2月12日公开开庭进行了审理。原告闫珍到庭参加诉讼，被告温州天地和公司、温州童派公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，依法作缺席审理，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令俩被告立即退还原告剩余装修款100692元并赔偿利息损失（按年利率6%从起诉之日起计算至判决确定履行之日止）；2、本案诉讼费由被告承担。在本案审理过程中，原告明确诉讼请求为：1、判令解除原告与被告温州天地和公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》；2、判令解除原告与被告温州童派公司签订的《住宅装饰装修销售及服务合同》；3、判令被告温州天地和公司退还装修款54500元并赔偿利息损失（按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率从起诉之日起计算至判决确定履行之日止）；4、判令被告温州童派公司退还装修款46192元并赔偿利息损失（按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率从起诉之日起计算至判决确定的履行之日止）。事实与理由：2018年10月20日起至2018年11月1日止，原告与俩被告签署了住宅装修销售及服务合同、住宅装饰装修工程施工合同、住宅装饰装修工程预定合同、补充协议。从2018年10月20日起至2018年11月2日，被告让原告向指定的多部P0S机向被告温州天地和公司交付了总计227325元，被告温州童派公司向原告出具了一份收款收据（时间为2018年11月2日，金额142325元）。被告温州天地和公司向原告出具了三份收据（时间为2018年10月20日，金额总计85500元）。2018年10月20日被告进场开始装修，但到2018年12月初被告就不再派人过来装修，原告多次催告被告过来装修，但是被告以各种理由和借口推诿，至今都未装修完毕。在2019年3月份原告知道被告公司要倒闭了，故去被告公司，被告公司工作人员声称会将钱退还给原告。现确认以下事项：被告尚欠原告剩余装修款100692元，现经原告多次向被告催讨，被告均未支付任何款项，故原告诉至本院。原告在举证期限内向本院提交了如下证据：1、身份证，以证明原告的主体资格；2、营业执照，以证明俩被告的主体资格；3、住宅装修装饰工程施工合同，以证明原告、被告签订合同的事实；4、收款收据，以证明被告向原告出具收款凭证的事实；5、POS机刷卡记录，以证明原告向被告付款记录的事实；6、结算清单，以证明被告与原告结算的事实。俩被告未作答辩，亦未提供证据。原告提交的证据，经当庭出示。经审查，本院认为，原告提交的证据，客观真实，与本案有关联，本院依法均予以确认。本院经审理认定事实如下：2018年10月20日，原告与被告温州天地和公司签订《住宅装饰装修工程预定合同》一份，并向被告温州天地和公司支付装修定金10000元。同日，原告与被告温州天地和公司签订一份《住宅装饰装修工程施工合同》，约定原告将坐落于温州市龙湾区状元街道罗西住宅区3-2-1103室的室内装饰装修工程发包给被告温州天地和公司施工，约定付款方式为合同签订之日一次性支付装修服务费85500元等。原告按约支付上述款项后，由被告温州天地和公司出具三张《收据》予以确认共收取原告装修款85500元。同日，原告与被告温州童派公司签订一份《住宅装饰装修销售及服务合同》，约定鉴于原告的房屋已委托被告温州天地和公司提供房屋装修服务，被告温州童派公司具有丰富的家装材料、家具、家电的供货资源及相应的家装业服务经验，能保证以较低价格为原告提供购买渠道，为充分整合原告及被告温州童派公司的实际需求及资源优势，故由被告温州童派公司以行业内优质价格与质量为原告提供案涉房屋装修所需的主材、家具、家电等房屋装修所需商品的采购服务及所配套的其他服务。原告须在开工前选齐所有辅材、主材、成品家具、电器等所有公司所含产品项目，如未选定，交货、送货时间顺延，由此造成的责任由原告承担，家具的配送日期为房屋装修竣工后的15个工作日内完成，家电的配送及安装日期由原告与被告温州童派公司指定的家电供应商协商确认，被告温州童派公司不负责家电安装及安装配件费用，售后维修服务由电器厂家承担；合同总预算价199500元。付款方式约定为合同签订之日支付合同总价款的50%计99750元；房屋涂饰工程前（木工结构、饰面工程验收合格）支付中期款即合同总价款的45%计89775元；待房屋装修竣工后，经原告确认按实结算多退少补等；原告支付温州童派公司的款项只能交付给温州童派公司财务人员，温州童派公司开具财务收据。2018年11月1日，原告（甲方）与被告温州童派公司（乙方）签订《补充协议》一份，约定：原合同预算金额285000元，最终工程预算合同金额350500元，本合同签订后，甲方应在当日向乙方支付本合同总金额的65%，即227825元，在开始进行饰面作业之前，甲方向乙方支付二期工程款，合同金额的31.5%，即110408元，余款3.5%，即12267元。备注：因业主之前报价有修改，两份预算差额较大，因此补充协议合同，以现在预算表为准，之前预算表收回，所以结算价额以现在最终的预算为准。该份补充协议备注处载明“预算价：381657.25元，优惠设计费31082.2元，额外优惠75.05元，现合同总价为350500元……以正式开工（水电进场开始），工期120个工作日”。原告于2018年11月2日向被告温州童派公司支付142325元，被告温州童派公司向原告出具收款收据一份。2018年12月初，被告温州天地和公司未再进场装修，被告温州童派公司亦未再向原告提供主材或者家具等合同约定其应当提供的货物。2019年3月19日，被告温州天地和公司向原告出具预算表一份，明确工程总造价为127132.79元，被告温州天地和公司在该份预算表上加盖温州天地和公司预算专用章，被告温州童派公司法定代表人宗盼龙在该份预算表上签字确认。现原告自认被告温州天地和公司已经为其完成了全部水电、部分吊顶工程、部分瓷砖铺贴等，并认可被告温州天地和公司所享有完工部分的工程款为31000元，认可被告温州童派公司已提供的主材价值为96132.79元。本院认为，原告与被告签订的《住宅装饰装修工程施工合同》、《住宅装饰装修销售及服务合同》及补充协议，均系合同各方当事人的真实意思表示，内容不违反法律规定，均应认定为合法有效。上述合同签订后，各方当事人均应按照合同约定全面履行自己的义务。在原告按约支付装修款后，被告温州天地和公司未按约完成装修工程的行为已构成违约，故原告依法享有解除与被告温州天地和公司装饰装修合同关系的权利并要求被告温州天地和公司退还未装修部分的款项54500元及赔偿利息损失。此外，从合同约定的内容来看，原告与被告温州童派公司签订的《住宅装饰装修销售及服务合同》的履行须以《住宅装饰装修工程施工合同》的履行为基础。现因《住宅装饰装修工程施工合同》无法继续履行，故《住宅装饰装修销售及服务合同》已不具备履行的可能性，原告的合同目的已无法实现，故原告要求一并解除《住宅装饰装修销售及服务合同》并要求被告温州童派公司退还款项46192元的请求本院予以支持，但由于非因被告温州童派公司违约导致合同解除，故原告要求被告温州童派公司承担赔偿利息损失的违约责任本院不予支持。俩被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭，视为其放弃抗辩的权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（二）项、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告闫珍与被告温州天地和装饰设计有限公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》；二、解除原告闫珍与被告温州童派商贸有限公司签订的《住宅装饰装修销售及服务合同》；三、被告温州天地和装饰设计有限公司应于本判决生效后十日内向原告闫珍返还装修款54500元并赔偿利息损失（自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至实际履行之日）；四、被告温州童派商贸有限公司应于本判决生效后十日内向原告闫珍返还装修款46192元；五、驳回原告闫珍的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案受理费2314元，由被告温州天地和装饰设计有限公司负担1252.50元，由被告温州童派商贸有限公司负担1061.50元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。本判决书生效后，负有义务的一方当事人如不履行判决确定的义务，另一方当事人应当在判决书确定义务履行之日起二年内向本院申请执行。审 判 长  王崇林人民陪审员  朱进龙人民陪审员  叶乃銮二〇二〇年二月二十五日法官助理李博武代书 记员  王冰洁?附：不履行裁判惩戒后果警示1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令，义务人或其他相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。2．【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不报告又不履行的，法院将视情节轻重采取纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。3．【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、使用等情况。4．【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、子女就读高收费私立学校等），并有权对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性措施。5．【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将向其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。6．【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。7．【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行，义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。执行风险告知1．【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。2．【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。3．【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。4．【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能的风险。注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予权利的债权人、申请执行人。