福建省武平县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)闽0824民初26号 原告:黄家伟，男，1991年11月30日出生，汉族，农民，住福建省上杭县。 委托诉讼代理人：赖煜斌，福建乃康律师事务所律师。 被告：福建进达精密不锈钢有限公司，统一社会信用代码91350824098270702U，住所地福建省龙岩市武平县工业园区D08-2。 法定代表人：刘永茂，总经理。 原告黄家伟与被告福建进达精密不锈钢有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告黄家伟的委托诉讼代理人赖煜斌到庭参加诉讼。福建进达精密不锈钢有限公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告黄家伟向本院提出诉讼请求：1.依法判令解除原、被告于2019年2月21日签订的《工程承建合同书》；2.判令被告支付原告工人工资、材料损失等费用计人民币5万元，并支付5万元为基数自起诉之日起至款清日止按年利率6%计算的资金占用利息。事实和理由：2019年2月，被告因建厂房需要，委托原告承建钢结构工程，为被告的一号厂房屋面封盖及墙面板封盖和一号厂房门、窗、气楼等（以设计施工图为准），由此双方于2019年2月21日签订《工程承建合同书》一式二份。根据合同约定：本工程造价80万元；在彩钢板材料进场时，被告付原告工程进度款24万元；彩钢板完工屋面时支付进度款24万元；总工程完工，被告验收后三日内付进度款30万元；保质金2万元在完工验收后90天内付清。 合同签订后，原告当即定购石棉、瓦等相关工程所需材料，并组织人员进场施工。在施工过程中，因被告与当地政府存在土地使用等方面的问题，原告在施工不到半个月就被当地政府部门勒令停工。后被告多方与政府协调，工程仍无法再继续施工。2019年4月1日，经协商后，被告同意解除《工程承建合同书》，并承担违约责任，赔偿原告材料损失、工人工资等各项费用5万元，但被告在损失清单上备注“具体支付时间待政府对该项目实际赔偿后按公司债务列支”。因为存在附条件的支付违约金问题，原告找到当地政府咨询得知，政府不可能对被告的建设项目进行赔偿。2019年11月8日，因原告强烈要求被告立即付款，被告同意删掉原来的付款条件，并变更为“以上费用由福建进达精密不锈钢有限公司承担，付款时间待定”。 综上所述，原告认为，原、被告签订的《工程承建合同书》依法成立，受法律保护，双方应当按照约定全面履行自己的义务。现被告在履行期限届满之前，同意解除合同，并赔偿原告的违约损失，该损失应当及时给付。 被告未作答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交了如下证据： 1.《工程承建合同书》1份，以证明被告因建设需要，委托原告承建钢结构工程，为被告的一号厂房屋面封盖及墙面板封盖和一号厂房门、窗、气楼等，本工程造价80万元。 2.《材料工人损失和费用清单》1份，以证明因被告无法继续履行《工程承建合同书》，同意解除合同，并赔偿原告违约损失5万元的事实。 本院认为，被告未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为自愿放弃诉讼权利，对原告提供上述证据的真实性予以采信，据此，本案事实认定如下： 2019年2月，被告因建厂房需要，委托原告承建钢结构工程，为被告的一号厂房屋面封盖及墙面板封盖和一号厂房门、窗、气楼等（以设计施工图为准），由此双方于2019年2月21日签订《工程承建合同书》一式二份。根据合同约定：本工程造价80万元；在彩钢板材料进场时，被告付原告工程进度款24万元；彩钢板完工屋面时支付进度款24万元；总工程完工，被告验收后三日内付进度款30万元；保质金2万元在完工验收后90天内付清等条款。 合同签订后，原告组织人员、材料进场施工。2019年4月1日，被告赔偿原告材料损失、工人工资等各项费用损失5万元，被告还在损失清单上备注:“具体支付时间待政府对该项目实际赔偿后按公司债务列支”。2019年11月8日，被告在损失清单上删掉原来的备注付款条件，并变更为“以上费用由福建进达精密不锈钢有限公司承担，付款时间待定”。此后，因被告未支付原告违约损失5万元，原告诉至本院。 综上查明事实，本院认为,被告将其一号厂房屋面封盖及墙面板封盖和一号厂房门、窗、气楼等（以设计施工图为准）发包给黄家伟承建，双方签订《工程承建合同书》的事实清楚，证据充分。2019年4月1日，被告在《材料工人损失和费用清单》上盖章确认原告的损失5万元，备注按被告债务列支，应视为双方协商一致解除《工程承建合同书》。2019年11月8日，被告在《材料工人损失和费用清单》上备注“以上费用由福建进达精密不锈钢有限公司承担，付款时间待定”，应视为被告应支付原告的违约损失5万元的履行期限约定不明，依合同法之规定，原告可以随时要求被告履行。现原告向本院起诉，视为已向被告催告，被告应支付原告解除合同的违约损失5万元，并承担自起诉之日起至款清日止按年利率6%计算的资金占用利息。被告福建进达精密不锈钢有限公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，依法缺席审理与判决。 综上所述，原告的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十二条第四项、第九十三条第一款、第九十七条、第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、黄家伟与福建进达精密不锈钢有限公司于2019年2月21日签订的《工程承建合同书》，自2019年4月1日起解除； 二、福建进达精密不锈钢有限公司应于本判决生效之日起十日内支付黄家伟违约损失5万元，并支付该款自2020年1月2日起至款清日止按年利率6%计算的资金占用利息。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1050元，减半收取525元，由福建进达精密不锈钢有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省龙岩市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  兰银芳 二〇二〇年二月十七日 书记员  林 静 附注：主要法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定： （一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 （二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 （三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。 （四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。 （五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。 （六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 执行提醒 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 根据法律及相关司法解释的规定，发生法律效力的民事判决、裁定、调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。如不履行可能面临下列后果： 1.被执行人在生效法律文书确定的义务未履行完毕之前，限制其乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位等高档交通工具和使用高档通讯工具，以及购房、旅游、对外投资等行为。 2.被执行人具有履行能力而不履行法律文书确定的义务，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其信用惩戒。 3.诉讼参与人或者其他人拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 4.对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。