新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院民 事 判 决 书（2019）新2201民初3385号原告：陈广益，男，汉族，1985年8月20日出生，住西安市户县甘河镇宋村六组，住西安市户县。被告：哈密市鑫骏劳务工程有限公司，住所地址：哈密市伊州区青年路警察小区二期3-3-402。法定代表人：付红满，职务：经理委托诉讼代理人：周吉兵，男，1978年1月25日出生，汉族，系哈密市鑫骏劳务工程有限公司工程部经理，住哈密市伊州区八一路195号院雅馨苑3栋1907室，住哈密市。被告：周吉兵，男，1978年1月25日出生，汉族，系哈密市鑫骏劳务工程有限公司工程部经理,住哈密市伊州区八一路195号院雅馨苑3栋1907室,住哈密市。第三人：中铁四局集团第一工程有限公司，住所地址：吐鲁番艾丁湖景区上海大众试车场项目部。法定代表人：冯善恒，职务：党委书记。委托诉讼代理人：朱圣霜，男，1994年4月5日出生，汉族，系中铁四局集团第一工程有限公司员工，住吐鲁番艾丁湖景区上海大众试车场。原告陈广益诉被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司、周吉兵，第三人中铁四局集团第一工程有限公司承揽合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭公开开庭进行审理，原告陈广益、被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司的委托诉讼代理人周吉兵、被告周吉兵、第三人中铁四局集团第一工程有限公司的委托诉讼代理人朱圣霜均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告陈广益向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告加工费635102.89元及利息。2、案件受理费及其他费用由被告承担。2016年11月7日，原、被告之间签订了《水稳料加工承揽合同书》。合同约定：原告提供600型水稳拌合站两台为被告承包的第三人的工程加工水稳料，同时约定了加工制作水稳料的单价及支付方式。合同签订后，原告便按照被告的要求加工制作水稳料，期间被告陆续支付了部分加工费。加工完成后经计算被告尚欠原告635102.89元加工费未支付。上述欠款经原告多次催要，被告却以种种理由拖延、拒不履行付款义务。为维护原告合法权益，故诉至法院，请依法裁处。被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司、周吉兵辩称，双方之间的合同内容无误，但是原告没有按照合同内容履行，造成我方损失，没有按照合同约定进场，合同约定给我方提供所有的发票，但至今没有给我们提供。因第三人中铁四局集团第一工程有限公司通知我们工程延期，我们也及时通知原告，所以我们没有违约。合同约定的2017年的完成量跟实际不符，因多种原因给我方造成损失。我方认为我们欠原告的款项不是63万多，而是30万多。原告方因进场时间和未按合同约定完成生产方量，给我方带来直接经济损失46万多，要求原告方赔偿。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。现本院认定案件事实如下：2016年11月7日，原告陈广益与被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司签订《水稳料加工承揽合同》，原告陈广益为被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司加工水稳料。双方在合同中约定:一、机械设备及工作范围1.乙方（原告陈广益）提供600型水稳拌合站两台用于为甲方（被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司）拌合水稳料，在2016年12月1日前必须将所有水稳料的加工设备安装于吐鲁番市中铁四局集团第一工程有限公司上海大众汽车新疆（吐鲁番）实验中心项目部指定的地点。2.乙方（原告陈广益）拌合水稳料所用的铲车、电费、水费及燃油，拌合站的操作手及相关生产人员均由乙方（原告陈广益）承担（电费按吐鲁番工业用电核算，水费1.5元／㎡计算）3.本合同的合同期限为本合同签订之日起至2017年8月30日，甲方（被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司）在2017年3月至8月期间拟让乙方（原告陈广益）加工35万方量左右的水稳料，具体数量按甲方（被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司）向乙方安排的生产任务确定。二、结算方式1.甲方（被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司）向乙方（原告陈广益）支付当月生产的75%实测实量按实方验收，甲方（被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司）按每方7元（柒元）生产加工费支付乙方（原告陈广益），剩余25%工程完工后一个月内结清。2.乙方（原告陈广益）需向甲方（被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司）提供所有生产的燃油发票及相关其它耗材的发票。三、甲方职责…3.甲方（被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司）负责协调项目部为乙方（原告陈广益）提供职工宿舍，费用由乙方（陈广益）承担…四、乙方职责…4.在2017年3月至8月期间，乙方（陈广益）必须保证每月的生产实方计算量不低于7万方，如不能正常完成所订方量造成的一切损失由乙方（原告陈广益）承担。被告周吉兵作为被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司的代理人在合同落款处签字并加盖被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司公章。合同签订后原告按合同约定提供600型水稳拌合站两台为被告承包的第三人的工程加工水稳料，完成工程总方量为315137方，加工费共计2205959元，虽被告亦按合同约定截至于2019年3月3日向原告支付加工费1295100元，为原告垫付生产用电费用49125.4元、房间用电费5723元、卫生费4000元、房租费3850元、2016年、2017年、2018年的加邮费共计355554.3元、铲车运费8000元、向原告员工支付借支1000元、给原告雇佣司机赵玉文支付90000元。后被告未向原告支付剩余加工费，引起诉讼。另查，被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司员工在原告食堂吃饭，欠原告伙食费10000元。庭审中，原告撤回对第三人中铁四局集团第一工程有限公司的诉讼，两被告也表示同意。本院认为，原告陈广益与被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司签订的《水稳料加工承揽合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反相关法律规定，属合法有效的合同,双方当事人均应严格履行。被告周吉兵作为哈密市鑫骏劳务工程有限公司代理人在合同落款处签字，其行为属于职务行为，相关的民事责任应当由被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司承担。合同签订后，原告按合同约定提供600型水稳拌合站两台为被告承包的第三人的工程加工水稳料，完成工程总方量为315137方，加工费共计2205959元，虽被告亦按合同约定向原告支付加工费1295100元，为原告垫付生产用电费、房间用电费、卫生费、房租费、加油费、铲车运费、向原告员工支付借支、给原告雇佣司机赵玉文支付工资等共计517252.7元，剩余加工费393606.3元及被告欠付原告伙食费10000元未支付的事实，有《水稳料加工承揽合同》、《已完工程收方审批表》、中国建设银行个人活期账户交易明细及原、被告在庭审中的陈述在卷佐证，本院予以确认。故被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司应向原告陈广益支付剩余加工费及伙食费共计403606.3元。对剩余款项403606.3元的利息，被告截至于2019年3月3日向原告支付加工费1295100元,后未向原告支付加工费,故被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司将剩余加工费及伙食费共计403606.3元的利息的利息应从2019年3月4日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算支付。庭审中，原告自愿撤回对第三人中铁四局集团第一工程有限公司的诉讼，两被告也表示同意，本院尊重双方当事人一致意见。庭审中，原告称被告方及第三人的原因我方受到误工损失，通过协商被告方及第三人同意向原告支付误工补偿150000元；被告辩称原告方未按合同约定完成生产方量，给其方带来直接经济损失46万多，但双方均未向法庭提供相关的证据证实各自的主张，且对方亦不认可，故本院不予以采信。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈广益支付剩余加工费及伙食费共计403606.3元。二、被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈广益支付剩余款项403606.3元的利息，利息自2019年3月4日起至本判决确定给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息案件受理费10151元，原告陈广益承担2797元，被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司承担7354元；邮寄送达费100元，由被告哈密市鑫骏劳务工程有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于哈密地区中级人民法院。审 判 长 依巴代提·加拉力丁人民陪审员 何   德   胜人民陪审员 张   永   选二〇二〇年二月六日书 记 员 克迪里亚·艾合买提