江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0583民初5445号原告：江苏通州一建建设工程有限公司，住所地江苏省南通高新区朝霞路369号（南通桑夏阳光硅谷科技园4号楼），统一社会信用代码91320612736506952W。法定代表人：朱永标，该公司董事长。委托诉讼代理人：顾国平，江苏力信律师事务所律师。被告：江苏鑫大宁云商网络科技股份有限公司，住所地江苏省昆山市花桥镇花溪路168号1号楼88室，统一社会信用代码91320583553757820H。法定代表人：任小凤，该公司总经理。委托诉讼代理人：江涛，江苏达源律师事务所律师。委托诉讼代理人：俞超，江苏达源律师事务所律师。原告江苏通州一建建设工程有限公司（以下简称一建公司）诉被告江苏鑫大宁云商网络科技股份有限公司（以下简称鑫大宁公司）、苏州大宁购物广场有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院2019年3月5日立案后，依法适用简易程序，于2019年5月21日公开开庭进行审理。审理期间，原告申请撤回对苏州大宁购物广场有限公司的起诉，本院予以准许。后因案情需要，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月10日第二次公开开庭进行了审理。原告一建公司委托诉讼代理人顾国平（参加两次庭审）、被告鑫大宁公司委托诉讼代理人江涛（参加第一次庭审）、俞超（参加第二次庭审）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告一建公司向本院提出诉讼请求：1.判令两被告立即共同支付给原告装修款1520000元以及该款自2018年2月17日起至其实际付清之日止的逾期付款利息损失(按中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍计算)暂时计算10个月90250元；2.本案诉讼费用由两被告承担。审理期间，原告撤回对苏州大宁购物广场有限公司的起诉，将诉讼请求变更为：1.判令被告鑫大宁公司支付原告装修款222万元及逾期付款利息损失（按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的1.5倍，从2018年2月17日起至实际支付之日止）；2.诉讼费用由被告鑫大宁公司承担。涉案工程经鉴定后，原告在第二次庭审中将诉讼请求中的装修款金额变更为1753723.58元。事实及理由：2014年10月16日，被告(原名昆山鑫大宁购物广场有限公司)与原告签订一份《建筑装饰工程施工合同》，原告为被告位于昆山市周市镇XX路和XX路交界XX中心(昆山长江路店)进行装饰装修，之后又签署了一份补充合同。2016年4月28日，经与苏州大宁购物广场有限公司签署补充协议，确认该装饰装修工程总结算价款为470万元，剩余工程款222万元。2018年11月13日，经发律师函催讨，但是被告至今仍未支付。原告认为，原告为被告进行了装修，被告理应按照合同约定支付装修款。因双方无有效仲裁条款，现原告为维护其合法权益，遂诉至法院，由此引起本案纠纷。被告鑫大宁公司辩称：1.原告要求被告支付222万元工程款没有事实和法律依据。根据双方签订的两份合同，其中2014年10月16日的合同第六条关于工程价款及结算的约定，双方约定的是固定单价，综合单价参照报价清单单价，报价清单单价无，参照报价清单类似或市调综合单价（遵循江苏计价规范原则）。这份合同签订时双方没有签订报价清单，事后也没有进行审计。2014年12月22日签订的合同，约定工程价款是固定价格总价包干。2.对于汪正义签字的决算清单，因汪正义只是被告处的水电工，2015年的时候已经离职，被告没有授权其对工程价款及单价进行确认。原告起诉时提供的预算表是没有汪正义签字的，但经上次调查后提供的预算表上就有了汪正义的签字，明显是事后补签的。原告提供的两份工程量决算清单存在数量不一致的地方，汪正义本人也确认预算清单上的签字是2019年4月底原告找到他后，欺骗他签的。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。经审理查明：昆山鑫大宁购物广场有限公司于2015年9月8日更名为江苏鑫大宁云商网络科技有限公司即被告。2014年10月16日，原告一建公司（承包人、乙方）与昆山鑫大宁购物广场有限公司（发包方、甲方）签订一份《建筑装饰工程施工合同》，昆山鑫大宁购物广场有限公司将周市镇XX路和XX路交界XX中心的一楼、二楼、三楼（甲供电线、配电箱空开、地砖、桥架、地面砖）等发包给原告进行施工，合同价款为160万元（以报价总价暂定，含建安税价）。合同还约定：“第一条工程概况1.5工期：本工程自2014年9月28日开工，于2014年10月31日竣工。第二条甲方工作2.2指派王冰为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。第五条关于工程质量及验收的约定工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第(4)种：(4)固定单价合同，综合单价参照报价清单单价，报价清单单价无，参照报价清单类似或市调综合单价(遵循江苏计价规范原则)。6.5本合同生效后，甲方按下表约定暂支付工程款1.合同签订后，拨款30%即480000元；2.工程中期，拨款20%即320000元；3.验收工程后，拨款10%即160000元；4.开业三个月后，拨款15%即240000元；5.开业六个月后，拨款15%即240000元；6.质保金（一年后），拨款10%即160000元。6.6工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方按照工程付款方式付款。”。2014年12月22日，原告一建公司（承包人、乙方）与昆山鑫大宁购物广场有限公司（发包方、甲方）又签订一份《建筑装饰工程施工合同》，昆山鑫大宁购物广场有限公司将周市镇XX路和XX路交界XX中心的美食广场、中餐鱼厂等发包给原告进行施工，合同价款为70万元。合同还约定：“第一条工程概况1.5工期：本工程自2014年12月10日开工，美食广场于2014年12月23日竣工，中餐鱼厂于2015年1月5日竣工。第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第(1)种：(1)固定价格：（总价包干）。6.2本合同生效后，甲方按下表约定支付工程款1.进场施工7日内，拨款30%即21万元；2.工程中期，拨款20%即14万元；3.验收工程后，拨款10%即7万元；4.开业三个月后，拨款15%即10.5万元；5.开业六个月后，拨款15%即10.5万元；6.质保金（一年后），拨款10%即7万元。6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方按照工程付款方式付款。”。合同签订后，原告按合同约定进行施工。期间，被告共计向原告支付工程款248万元，但仍有部分工程余款未支付，原告遂诉至法院，由此引起本案纠纷。庭审中，原、被告对2014年12月22日签订关于大宁生活中心的美食广场、中餐鱼厂等工程的价款为70万元无异议。对于2014年10月16日签订的关于大宁生活中心的一楼、二楼、三楼的工程，合同约定价款为160万元，原告认为实际施工下来，工程总价款为400万元，并提供2016年4月28日原告与苏州大宁购物广场有限公司签订的补充协议及工程量决算清单、预算表；对此，被告认可工程量决算清单，但该清单中未标明单价，认为该工程价款应按合同约定为160万元；对于预算表是原告让汪正义在2019年4月份补签的，且汪正义无权对工程量的单价进行确认；对于苏州大宁购物广场有限公司与原告签订的补充协议认为与被告无关，不予认可。后原告一建公司申请对该工程价款进行价格鉴定，本院依法委托中国建设银行股份有限公司苏州分行进行工程造价鉴定。鉴定机构于2019年12月11日作出苏建行咨[2019]第1176号鉴定报告，对于工程量确定的部分鉴定造价为3162747.08元；对于部分项目因描述不全或信息不完善无法计量的部分为370976.50元。对于工程量确定部分的鉴定造价原、被告均无异议，但被告认为无法计量部分370976.50元不应算入工程造价中。原告因申请鉴定花费鉴定费53000元。上述事实，由建筑装饰工程施工合同、工程量决算清单、昆山农商银行业务通用凭证、委托付款协议、中国建设银行网上银行电子回执、公司准予变更登记通知书以及庭审笔录、调查笔录、当事人陈述等所证实，本院予以认定。本院认为：本案中，原告与被告鑫大宁公司签订的建筑装饰工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，合法有效，应受法律保护。原告依约为被告进行施工，被告应当履行支付工程款的义务。关于涉案工程总价款的问题，本案中，原、被告对2014年12月22日签订的施工合同对应工程的价款为70万元均无异议，本院予以确认。对于2014年10月16日的施工合同对应的工程造价，根据鉴定机构出具的鉴定报告，对于工程量确定的部分鉴定造价为3162747.08元，原、被告均无异议，本院予以确认；对于无法计量的部分370976.50元是依据原告提交的仅有汪正义签订的决算清单，对该决算清单被告不予认可，且原告也未能提供证据证明汪正义有权代表被告进行结算，故该决算清单本院无法采信。但对于无法计量的部分工程，被告确认原告有进行施工，基于公平正义、诚实信用原则，本院在鉴定机构提供的无法计量项目汇总表中扣除序号为20、21、22相关三层美食广场项目的基础上，酌定无法计量部分工程的价款为250000元。综上，本院认定涉案工程总价款为4112747.08元（3162747.08元+250000元+70万元），扣除被告已支付的248万元，还需支付原告工程款1632747.08元。被告未按期支付原告工程款，应支付逾期付款利息，庭审中，被告对逾期付款利息的起算点无异议，本院予以确认，逾期付款利息以1632747.08元为基数，按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍，从2018年2月17日起计算至2019年8月19日止，之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍，从2019年8月20日起计算至实际支付之日止。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百六十一条之规定，判决如下：被告江苏鑫大宁云商网络科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告江苏通州一建建设工程有限公司工程款1632747.08元及逾期付款利息（以1632747.08元为基数，按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍，从2018年2月17日起计算至2019年8月19日止，之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍，从2019年8月20日起计算至实际支付之日止）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果未按照本判决履行义务，权利人应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定向本院申请执行，申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。执行期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算，法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。案件受理费20584元，保全措施申请费5000元，鉴定费53000元，合计78584元，由原告江苏通州一建建设工程有限公司26000元，被告江苏鑫大宁云商网络科技股份有限公司负担52584元。其中，原告江苏通州一建建设工程有限公司预交的案件受理费和保全措施申请费25584元，本院予以退还，被告江苏鑫大宁云商网络科技股份有限公司应当负担的25584元缴纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户，账号：322501XXXXX30538，开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。原告江苏通州一建建设工程有限公司支付给第三方的鉴定费53000元，被告江苏鑫大宁云商网络科技股份有限公司应负担的27000元直接支付给原告。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号10×××766，逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  刘春香人民陪审员  姚金龙人民陪审员  王 琨二〇二〇年二月十八日异书记员徐鸣杰1.《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2.《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。3.《中华人民共和国合同法》第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。