连云港市海州区人民法院 民 事 判 决 书 （2016）苏0706民初3266号 原告：王习娥，女，1967年9月29日出生，汉族，住连云港市海州区。 委托诉讼代理人：夏振国，江苏润国律师事务所律师。 被告：连云港巨龙花园房地产开发有限公司，住所地连云港市海州区巨龙街海连东路56号。 法定代表人：满忠河，董事长。 委托诉讼代理人：穆晓晗，江苏和济律师事务所律师。 被告：连云港顺天木业有限公司，住所地连云港市经济技术开发区大浦工业区盐浦路1号。 法定代表人：胥卫明，董事长。 委托诉讼代理人：穆晓晗，江苏和济律师事务所律师。 原告王习娥诉被告连云港巨龙花园房地产开发有限公司（以下简称巨龙花园公司）、连云港顺天木业有限公司（以下简称顺天木业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月12日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王习娥的委托诉讼代理人夏振国、被告巨龙花园公司、被告顺天木业公司的共同委托诉讼代理人穆晓晗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王习娥向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付原告工程款1480440元及利息（从2009年5月9日起计算至实际给付之日，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；2.被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2009年2月15日，原、被告双方签订温哥华国际花园绿化工程承包合同，由被告巨龙花园公司将其开发建设的温哥华国际花园部分绿化及绿化改造工程发包给原告施工。合同约定施工范围为B11、B12、B13、B14楼绿化工程，绿化面积7300平方米；B2、B4、B6、B8、B10号楼绿化工程，面积1500平方米，附属工程更换路牙2000米，修补停车场地坪2000平方米，工程造价款为1480440元，工期自2009年2月20日至2009年4月20日，合同还对工程款支付方式、工程质量、苗木品种、规格及双方的责任义务及工程验收等事宜均作了明确约定。同日，被告巨龙花园公司向原告下达开工通知书，2009年4月23日，原告按约完成了施工项目，经被告验收合格，工程决算表确认，工程实际总价款为1480440元。2009年5月4日，原、被告双方签订了工程结算协议书，约定：由于被告方资金严重短缺，由被告提供其开发的温哥华国际花园小区新建房屋三套冲抵原告的工程款。被告又向原告出具欠条一份，再次确认欠原告绿化工程款1480440元，并承诺待其公司商品房销售好转时一次性付款。顺天木业公司基于公司经营和相关考虑，愿意收购巨龙花园公司。2009年6月5日，巨龙花园公司原股东与顺天木业公司签订股权转让协议书，该协议第二条约定顺天木业公司同意承担标的公司之股权转让前的全部债权债务，并且第四条约定：甲方以零价格转让标的公司的全部股权给乙方。因此，原告认为顺天木业公司应承担连带责任。 被告巨龙花园公司、顺天木业公司共同辩称，原告起诉被告无任何事实依据，原告没有在巨龙花园公司处施工过绿化工程，请求法院在查明事实的基础上依法驳回原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院经审理认定事实如下： 被告巨龙花园公司为本市温哥华国际花园小区的开发商。被告巨龙花园公司仅开发了该小区一期工程，该小区一期工程已于2006年至2008年期间交付业主使用。 2009年2月15日，原告王习娥（乙方）与被告巨龙花园公司（甲方）签订1份《温哥华国际花园绿化工程承包合同》，约定：1.工程项目：（1）温哥华国际花园B11、B12、B13、B14楼绿化工程（绿化面积7300平方米）；（2）温哥华国际花园B2、B4、B6、B8、B10、绿化改造工程（改造面积15000平方米）;(3)附属工程更换路牙2000米、修补停车场地坪2000平方米。2.工程总价：1480440元。3.工程工期：乙方确保在2009年2月20日开工，于2009年4月20日完工。4.工程款支付：苗木栽植完毕验收合格后，付合同价的95%，另5%款项为保修金，一年后无质量问题保修金退还。……7.违约责任：……甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。……合同还对工程质量、养护管理和质量要求、合同生效等内容作了详细约定。 2009年2月20日，上述工程开工。原告王习娥依照《温哥华国际花园绿化工程承包合同》施工。2009年4月23日，工程竣工验收合格。2009年4月26日，原告王习娥与被告巨龙花园公司进行工程决算，《工程决算表》确认工程总价款为1480440元。2009年5月3日，原告王习娥（乙方）与被告巨龙花园公司（甲方）签订《工程结算协议书》，确认甲方应付乙方工程款总额为1480440元，甲方同意用三套房屋冲抵工程款。2009年5月9日，被告巨龙花园公司向原告王习娥出具《欠条》1份，载明：今欠王习娥绿化工程款1480440元。因工程结算协议无法履行，待公司商品房销售好转时一次性付款。在工程款未付之前，公司同意按银行贷款利率，支付王习娥绿化工程款利息。后被告巨龙花园公司实际未用房屋冲抵工程款。 2009年6月5日，被告巨龙花园公司原股东王亚平、周勤、王建潮、王坚将各自持有的公司全部股份转让给被告顺天木业公司，被告顺天木业公司同意承担标的公司之股权转让前的全部债权债务。巨龙花园公司为有限公司（法人独资）私营。 另查明，被告巨龙花园公司与案外人上海市农垦绿化工程公司（以下简称农垦公司）签订1份《园林绿化工程施工合同》，约定由农垦公司承建温哥华小区绿化、水景、室外照明工程。承包方式：包工包料。工程造价暂定为150万元（结算按所附清单单价及实际工程量结算）。开工日期：2007年7月20日；竣工日期：2008年7月20日。合同还对双方的其他权利、义务作了约定。后农垦公司未施工完毕。被告巨龙花园公司未按合同约定时间支付进度款，亦未按合同约定时间履行。截至2010年12月，被告巨龙花园公司共向农垦公司付款491800元。 诉讼中，原告王习娥提供（2010）沭民初字第1333号民事判决书、（2010）宿中民终字第1377号民事判决书两份，上述判决书确认：在2009年2月至3月期间，应加林、孙东、周成刚、周成章共同投资连云港市温哥华国际花园小区局部绿化工程。原告以该两份判决书证明：周成刚的施工范围是Ａ2、Ｂ11、Ｂ13、Ｂ14号楼，施工项目是苗木种植，基础场地平整的山土均是由原告和王习娥施工，后因巨龙花园公司没有及时支付工程款，原告也没有向周成刚支付工程款，导致周成刚与合伙人之间发生诉讼。 本院认为，原告王习娥无建筑施工企业资质，原、被告签订的《温哥华国际花园绿化工程承包合同》为无效合同。但工程已经竣工验收合格，被告巨龙花园公司应按照《工程结算协议书》、《欠条》载明的金额向原告支付工程款，被告巨龙花园公司应支付原告王习娥的工程款为1480440元。因被告巨龙花园公司于2009年5月9日向原告王习娥出具了《欠条》，原告王习娥要求被告巨龙花园公司自2009年5月9日起按照中国人民银行同期同类贷款利率支付利息的诉讼请求，不违反法律规定，本院予以支持。 根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。本案中，被告顺天木业公司作为巨龙花园公司唯一股东，未举证证明巨龙花园公司财产独立于自己的财产，且《股权转让协议书》中明确约定，被告顺天木业公司同意承担巨龙花园公司股权转让前的全部债权债务，故被告顺天木业公司应当对被告巨龙花园公司的债务承担连带给付责任。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第一项、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 被告连云港巨龙花园房地产开发有限公司、被告连云港顺天木业有限公司于本判决生效后十日内连带给付原告王习娥工程款1480440元及利息（利息计算方法：自2009年5月9日起至实际付款之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费18120元（原告已预交），由被告连云港巨龙花园房地产开发有限公司、被告连云港顺天木业有限公司连带负担，于给付上述款项时一并给付原告。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。 审 判 长  胡 明 审 判 员  郭 敏 代理审判员  董延磊 二〇一七年三月二十八日 书 记 员  谭锦亭 附件：相关法律条文和上诉须知 一、相关法律条文: （一）《中华人民共和国合同法》 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 （二）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效： （一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； ……… 第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 （二）《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 （三）《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 二、上诉须知 根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。应自上诉人递交上诉状之日起7日内交纳上诉案件受理费、同时将缴费凭证提交本院，逾期未交纳或未将缴纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。 收款人：连云港市中级人民法院 账号：44×××94 开户行：连云港市农业银行苍梧支行