广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0306民初9485号原告深圳市金腾达金属材料有限公司，住所地深圳市光明新区公明办事处塘尾社区南明路荣裕发商业城第8栋，统一社会信用代码91440300555401318W。法定代表人张晓龙。委托诉讼代理人孙玉涛，广东巨通律师事务所律师。被告一北京鑫辉昌运电力工程有限公司，住所地北京市门头沟区三家店东街51号CZ0148室，统一社会信用代码91110106589097668L。法定代表人杨振东。被告二杨振东，男，汉族，1969年11月28日出生，身份证住址河南省光山县，原告深圳市金腾达金属材料有限公司（以下简称“金腾达公司”）诉被告北京鑫辉昌运电力工程有限公司（以下简称“鑫辉昌运公司”）、杨振东建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告深圳市金腾达金属材料有限公司委托诉讼代理人孙玉涛到庭参加诉讼。被告北京鑫辉昌运电力工程有限公司、杨振东经合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告金腾达公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1.确认被告一鑫辉昌运公司与原告签订的电力工程施工合同解除；2.二被告返还原告支付工程款100000元和利息10000元（按银行同期贷款利率从2016年11月01日起暂计至立案之日，实际计算至清偿之日），以上共计110000元;3.二被告承担本案的全部诉讼费用。具体事实与理由：金腾达公司与鑫辉昌运公司于2015年签订电力工程施工合同，约定由鑫辉昌运公司为原告在深圳市金腾达金属材料有限公司厂区内建设自供电局10KV电源点至厂区配电房0.4KV低压柜出线端之内的全部配电工程，固定总价人民币370000元，工期为45天，承包方式为包工包料包工期。金腾达公司于2015年10月22日支付5万元，2016年10月27日支付5万元，但二被告收取款项迟迟不开工，后电话也联系不上，至今已近三年，原告的合同目的已无法实现，被告行为已构成根本性违约，请求法庭支持原告的诉讼请求。被告鑫辉昌运公司、杨振东未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。根据当事人的举证、及庭审陈述情况，本院认定事实如下：2015年10月21日，金腾达公司作为发包方（甲方）、鑫辉昌运公司作为承包方（乙方），双方签订《电力工程施工合同书》，约定，甲方将自电源点至甲方厂区内的深圳市金腾达金属材料有限公司业扩配电工程委托乙方施工。施工内容为自供电局10KV电源点至厂区配电房0.4KV低压柜出线端之内的全部配电工程，具体包括（1）自供电局10KV电源点至厂区配电房的10KV电源进线电缆敷设、电缆头制作、接线；（2）厂区配电房内250KVA配电变压器1台及高压侧环网柜调试、安装；（3）厂区配电房内低压柜、接地工程制作安装；（4）厂区配电房高、低压计量表计安装；（5）本工程的业扩报装、方案审批、设计、施工、调试、试验、设备验收投运均由乙方完成。承包方式为包工、包料、包工期、包安全、包质量。一次性固定总承包价（不含税价）37万元（若因供电部门对接入方案有较大调整时，增加的合同价款以外的设备及施工费用均有甲方向乙方支付）。付款方式为银行支票或银行转账，合同签订后3个工作日内甲方需预付乙方5万元作为前期开工费用，供电部门审批供电方案并书面通知后支付30%即11万元作为设计、备料、开工费用，工程安装完工后支付30%即11万元施工费用（因供电部门对接入方案有较大调整，增加的合同价款外的设备及施工费用甲方应同时支付），工程建成经供电部门验收投运后付清全部余款。合同工期总天数45天，自供电部门供电方案确定后计算开工日期。配电工程要求，高、低压配电设备、线路由乙方施工，全部工程必须通过供电部门验收合格；工程保修期一年。合同还约定了双方的其他权利义务。金腾达公司于2015年10月22日、2016年10月27日各向鑫辉昌运公司支付5万元，鑫辉昌运公司出具收据，经手人为杨振东。另查，1.被告一北京鑫辉昌运电力工程有限公司，成立于2012年1月12日，注册资本800万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），被告二杨振东系法定代表人暨股东（持股比例77.5%），案外人包淑娥系股东（持股比例22.5%）。2014年1月14日，股东由王伟、张千领变更为杨振东、包淑娥；法定代表人由王伟变更为杨振东。2.原告金腾达公司陈述，原告与二被告除涉案合同外无其他经济往来。2015年10月22日，原告通过现金方式当面支付5万元给被告二作为前期开工费用；2016年10月27日，原告通过转账向鑫辉昌运公司深圳市分公司支付5万元作为购买配件的预付款，但该笔款项支付后就无法联系到二被告。至庭审时，涉案工程尚未开始施工，二被告未向原告金腾达公司提供任何供电部门审批资料或设计方案。本院认为，本案属于建设工程合同纠纷。被告鑫辉昌运公司及杨振东经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状，可视为放弃对原告主张的事实进行答辩及对原告提供的证据进行举证、质证的权利。原告金腾达公司与被告一鑫辉昌运公司签订的《电力工程施工合同书》系双方真实意思表示，且未违反法律、行政法规的禁止性规定，应当认定为合法、有效，双方均应按照合同约定全面履行义务。关于合同解除的认定。按照原告金腾达公司与被告一鑫辉昌运公司签订的《电力工程施工合同书》约定，被告一鑫辉昌运公司负有完成涉案工程业扩报装、方案审批、设计、施工、调试、试验、设备验收投运的义务。依据本院认定的事实，被告一鑫辉昌运公司未在合理的期限内完成合同义务，合同目的没有实现。现有证据无法说明被告一鑫辉昌运公司完成任何一项施工内容，亦未表明原告金腾达公司对合同目的没有实现负有责任。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”结合双方合同约定的履行内容，本院认定被告一鑫辉昌运公司未完成合同义务构成根本违约，原告金腾达公司提出解除双方《电力工程施工合同书》，本院予以支持。合同自通知到达对方时解除。因被告一鑫辉昌运公司无法找到，结合原告起诉时间，本院确认双方《电力工程施工合同书》自2019年4月4日解除。关于返还已付款项的认定。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告金腾达公司按合同约定向被告一鑫辉昌运公司支付了工程款100000元，被告一鑫辉昌运公司应全部返还。由于合同双方未就违约责任进行具体约定，原告金腾达公司诉请按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率，计付2016年11月1日起至付清款项之日止的利息，没有合同依据，本院不予支持。被告一鑫辉昌运公司是依法成立的有限责任公司，以公司的资产对外承担法律责任，原告仅依据被告二杨振东是鑫辉昌运公司的股东并实际经手涉案工程款即要求其对被告一鑫辉昌运公司的债务承担清偿责任，于法无据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告北京鑫辉昌运电力工程有限公司应自判决生效之日起七日内向原告深圳市金腾达金属材料有限公司返还已付款项人民币100000元；二、驳回原告深圳市金腾达金属材料有限公司其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2500元，由被告北京鑫辉昌运电力工程有限公司负担2273元，由原告负担227元。受理费原告已预交2500元，其中2273元由本院予以退回。被告北京鑫辉昌运电力工程有限公司应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费2273元，拒不缴纳的，本院依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 员 娄   靓人民陪审员 邓 珍 珠人民陪审员 卢   玲二〇二〇年二月二十七日书 记 员 黄蓉（兼）书 记 员 吴 依 帆附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。