安徽省芜湖市弋江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0203民初4506号 原告：鲁子龙，男，1988年6月7日生，汉族，本科，公司员工，住安徽省芜湖市镜湖区。 委托诉讼代理人：陈义良，安徽正伦律师事务所律师。 被告：董凯，男，1988年10月26日生，汉族，文化程度不详，公司经理，户籍地安徽省天长市，现住安徽省芜湖市鸠江区。 被告：芜湖贰零肆玖装饰设计有限公司，住所地安徽省芜湖市镜湖区镜湖世纪城新都会**办公楼**，统一社会信用代码91340200MA2RMDGD97。 法定代表人：董凯，执行董事兼总经理。 原告鲁子龙诉被告董凯、芜湖贰零肆玖装饰设计有限公司（下称贰零肆玖装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月16日立案受理，由审判员朱顺旺独任于2019年11月28日公开开庭进行了审理，原告鲁子龙及其委托诉讼代理人陈义良到庭参加了诉讼，被告董凯、贰零肆玖装饰公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告鲁子龙诉称：原告所有的金域蓝湾Ｂ区房屋需要装修，被告贰零肆玖装饰公司找到原告，以各种利好向原告宣传其的专业技能，并信誓旦旦保证质量。2018年12月9日，原告与被告贰零肆玖装饰公司签订了《芜湖市住宅室内装饰装修工程施工合同》一份，约定减去各种优惠后装修总价为147000元，合同工期117天，自2018年12月10日至2019年4月6日。原告为了装修，在建设银行办理了装修贷款。2018年12月12日至2019年1月20日期间，原告共向被告贰零肆玖装饰公司支付了14.4万元装修款。被告贰零肆玖装饰公司依照约定开工。施工过程中，被告贰零肆玖装饰公司的施工人员不知何故仅完成了部分工程即停工。双方经过协商，针对未完工部分，被告贰零肆玖装饰公司愿意退还原告装修款70800元。被告贰零肆玖装饰公司于2019年7月23日送来了《合同解除协议书》，确定退还原告70800元，承诺于2019年7月31日前支付其中的35000元，余款于2019年8月10日前付清。 之后，被告贰零肆玖装饰公司并没有按照协议履行义务。在原告一再催促下，被告董凯于2019年8月15日向原告写下《借据》一份，载明借款人董凯于2019年8月15日向出借人鲁子龙借款人民币柒万零捌佰元整（70800元），借款期限15天。若未按时还清全部借款，借款人应承担违约金1000元，除此之外，还应支付出借人鲁子龙主张还款所支付的费用（包括但不限于：律师费、诉讼费、违约金等）。双方约定本纠纷由弋江区法院管辖。借款说明：此款为解除装修金域蓝湾B区2单元1401房未完工部分返还款，董凯自愿将此款转为个人借款。此后，被告董凯电话不接，发信息不回。原告无奈，现请求法院判令：1、判令被告支付欠款70800元，每日按1‰计算违约金至实际支付之日止，暂计算至2019年9月15日为1062元；2、被告支付原告为追索债权而支付的律师费6000元；3、被告承担本案诉讼费。 被告董凯、被告贰零肆玖装饰公司均未作答辩。 经审理查明：2018年12月9日，鲁子龙（甲方）与贰零肆玖装饰公司（乙方）签订了《芜湖市住宅室内装饰装修工程施工合同》一份，约定乙方为甲方所有的金域蓝湾Ｂ区房屋提供装修服务，承包方式为乙方包公，部分包料。价款为147000元，工期为117天，即自2018年12月10日至2019年4月6日。如因乙方原因工期延误，每延误一天向对方支付违约金合同总价的1‰等。该合同签订后，贰零肆玖装饰公司遂组织人员施工。鲁子龙陆续支付了装修款144000元。因迟迟未能完工，贰零肆玖装饰公司（乙方）于2019年7月23日向鲁子龙（甲方）交付了《合同解除协议书》一份，载明乙方未能按合同约定履行责任，逾期数月未完工，经双方协商，自愿解除原装饰装修施工合同，至本协议生效日起原合同作废；乙方需支付甲方共计人民币70800元，承诺于2019年7月31日前支付35000元，余款于2019年8月10日前付清等。因到期未付款，董凯于2019年8月15日向鲁子龙出具了《借据》一份，载明借款人董凯于2019年8月15日向出借人鲁子龙借款人民币柒万零捌佰元整（70800元），借款期限15天。若未按时还清全部借款，借款人应承担违约金1000元，除此之外，还应支付出借人鲁子龙主张还款所支付的费用（包括但不限于：律师费、诉讼费、违约金等）。双方约定本纠纷由弋江区法院管辖。借款说明：此款为解除装修金域蓝湾Ｂ区2单元1401房未完工部分返还款，董凯自愿将此款转为个人借款。同日，鲁子龙和贰零肆玖装饰公司签订了《协议》一份，约定贰零肆玖装饰公司欠鲁子龙70800元，于2019年8月底前全部还清；董凯作为本次还款的担保人；如无法按期还款，鲁子龙可以向弋江区法院起诉，由贰零肆玖装饰公司和董凯承担本案的诉讼费、律师费、违约金（违约金参照原装修合同执行）。董凯在该《协议》载明的担保人项下签名捺印。期满后，鲁子龙多次催要，贰零肆玖装饰公司及董凯拒不退还上述装修款。鲁子龙无奈，遂于2019年9月16日诉至本院，要求判如所请。 另查明：鲁子龙因本案诉讼向安徽正伦律师事务所支付了律师代理费6000元。庭审中，鲁子龙将违约金请求变更为自起诉之日起按年利率6%支付逾期利息至案涉应退装修款实际付清之日。 以上事实有原告向本院提交的身份证、被告董凯身份信息、被告贰零肆玖装饰公司企业信用信息公示报告、《芜湖市住宅室内装饰装修工程施工合同》、装修款支付明细、微信聊天记录、《合同解除协议书》、《借据》、《协议》、装修状况照片、《委托代理合同》、律师代理费发票及原告当庭陈述等在卷予以证实。 本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务；当事人协商一致，可以解除合同；当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 本案两被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃抗辩、质证等诉权，由此可能产生的不利后果由其自行承担。原告诉请两被告退还装修款70800元、支付律师代理费损失6000元，有原、被告签订的《合同解除协议书》、《协议》、被告董凯出具的《借据》原件等为凭，事实清楚、证据充分，符合法律规定，本院应予支持。两被告未按约定期限退还案涉装修款，已构成违约，原告据此诉请两被告按年利率6%支付逾期利息也于法相符，本院也予支持。 综上，本院为维护当事人合法权益，根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第一款、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告董凯、芜湖贰零肆玖装饰设计有限公司于本判决生效后十日内连带支付原告鲁子龙装修款70800元，并自2019年9月16日起按年利率6%支付逾期利息至该款实际付清之日； 二、被告董凯、芜湖贰零肆玖装饰设计有限公司于本判决生效后十日内连带支付原告鲁子龙律师代理费损失6000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取874元，由被告董凯、芜湖贰零肆玖装饰设计有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人人数提出副本，上诉于安徽省芜湖市中级人民法院。 审判员  朱顺旺 二〇一九年十一月二十九日 书记员  刘 莹 附：本案适用的法律规定或条款 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十三条第一款：当事人协商一致，可以解除合同。 第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。