四川省苍溪县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川0824民初2702号 原告：四川德尔法电梯有限公司。住所地：绵阳市游仙经济试验区仙童街**紫金城（多丽电商园内）。 法定代表人：邓子鹏，董事长。 委托诉讼代理人：唐其兵，四川良序律师事务所律师。 被告：四川秦川物流配送有限公司。住所地：苍溪县陵江镇吉林路。 法定代表人：张永甫，总经理。 原告四川德尔法电梯有限公司（以下简称德尔法电梯公司）与被告四川秦川物流配送有限公司（以下简称秦川物流公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年8月8日受理后，依法适用简易程序进行了公开开庭审理。原告的法人邓子鹏及原告的委托诉讼代理人唐其兵、被告的法人张永甫均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告德尔法电梯公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令被告支付原告货款4212000元。2.请求法院依法判令被告支付原告违约金857000元。3.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：被告基于开发“金湾国际广场”项目电梯定制及安装需要，与原告经充分协商，在平等自愿的基础上签订了《电梯设备定制与安装合同》；根据合同约定，被告应在原告向其交付20台电梯后三个工作日内，被告向原告支付货款1000000元，如因被告原因导致原告不能及时安装，被告应于设备提货之日起三个月内全额付清剩余的全部货款，并按合同总金额10%支付原告违约金。合同签订后，原告按照本合同约定及时全面的履行了自己的义务，但被告却未按照合同约定履行其付款义务，被告违反其合同义务至今已达数月之久，在此期间，原告就要求被告履行合同义务多次与被告协商均未果。综上，为维护原告合法权益，根据相关法律规定依法向法院提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。 被告秦川物流公司辩称：1.原告与被告于2017年签订了金湾国际项目电梯安装承包合同，签订合同后，被告预付定金20万元，2018年进场付工人生活费10万元。2.2018年原告进场后没有按照合同约定安装电梯，以前双方协议先安装酒店客梯2台，货物电梯1台，但进场后并没有这3台电梯，所以又等原告生产电梯。3.被告多次催促原告安装电梯，原告进场后不予安装，并与原告协议十多次，被告于2019年4月26日通知原告，要求原告须在10个工作日内将电梯安装施工队伍安排入场施工，逾期拒不执行，被告将电梯作清场处理。2019年6月14日被告与新项目公司召开会议，原告法人到场并签了字，同意在2019年7月1日至8月1日完成电梯安装。4.原告存在严重违约，并且到现在为止没有按照被告要求安装电梯。5.电梯安装是特种行业，要生产厂家安装好试运行并检验合格后才能使用。综上，请求法院依法驳回原告诉讼请求。 原告德尔法电梯公司为支持其诉讼请求，向本院提交了下列证据： 1.原告公司营业执照复印件、法定代表人身份证明、被告公司营业信息。 2.电梯设备定制与安装合同。 3.产品合格证。 4.恒达富士电梯送货单4份。 5.通知2份。 6.关于金湾国际项目电梯安装事宜的回复及催告函2份。 7.文件签收回执单2份。 8.公证书。 9.短信记录打印件。 被告秦川物流公司对原告提交的证据发表质证意见为：对证据1、2没有异议；对证据3产品合格证只能证明原告购买的电梯是合格的，但是要给我们安装后并经检验合格后才能使用；对证据4电梯送货单，与我们公司无关，这是原告购买电梯产品的送货单；对证据5通知没有异议，是我们公司给原告出具的；对证据6回复及催告函我们现在没有看到；对证据7文件签收回执单是工地办事人员张果签的，而张果不是我公司工作人员；对证据8公证书与我们公司没有关系；对证据9短信记录，不属实，与本案没有关系，这是原告在违约的情况下与我们进行讨价还价。 被告秦川物流公司为支持其答辩观点，向本院提交以下证据： 1.被告公司营业执照复印件、法定代表人身份证明。 2.2019年4月26日通知一份。 3.金湾国际项目现场例会记录及会议签到表。 原告对被告秦川物流公司提交证据发表质证意见为：对证据1、2没有异议；对证据3有异议，2019年6月14日我们签到的签到表前面并没有附会议记录，当时只是喊我们过来开会，也没有说什么事。同时签到表上也有张果签字，说明张果是被告公司的员工。 对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据，本院将在事实认定中进行综合认证。 根据原告德尔法电梯公司的陈述和经本院审查认定的证据，本院查明的事实如下： 被告秦川物流公司因开发项目“金湾国际苍溪特色农产品日常生活用品会展中心”，在原告处采购电梯设备以及电梯设备的安装工程，经双方协商一致，被告秦川物流公司作为甲方与原告德尔法电梯公司作为乙方签订了《电梯设备定制与安装合同》（该合同未注明签订时间，但在庭审中双方均认可签订时间是2017年1月30日），合同主要约定：第一条：双方确认的价格，1#楼1号乘客电梯（1台，设备单价16.8万元，安装费6万元，总价22.8万元）、1#楼2号乘客电梯（1台，设备单价17.3万元，安装费6万元，总价23.3万元）、1#楼3号乘客电梯（2台，设备单价15.1万元，安装费4.5万元，总价19.6x2=39.2万元）、2#楼5号乘客电梯（1台，设备单价16.8万元，安装费6万元，总价22.8万元）、2#楼6号乘客电梯（1台，设备单价17.3万元，安装费6万元，总价22.8万元）、2#楼7号乘客电梯（1台，设备单价14.1万元，安装费4.5万元，总价18.6万元）、2#楼8号乘客电梯（1台，设备单价15.5万元，安装费5万元，总价20.5万元）、L2-DT-01货梯（1台，设备单价16.3万元，安装费5.2万元，总价21.5万元）、L2-DT-02乘客电梯（1台，设备单价16.3万元，安装费5.2万元，总价21.5万元）、L2-DT-03-04乘客电梯（2台，设备单价16.3万元，安装费5.2万元，总价21.5x2=43万元）、L2-DT-05乘客电梯（1台，设备单价16.3万元，安装费5.2万元，总价21.5万元）、L2-GGDT-01-02观光电梯（2台，设备单价16.55万元，安装费5.6万元，总价22.15x2=44.3万元）、-1层DE自动扶梯（6台，设备单价17.8万元，安装费4.5万元，总价22.3x6=133.8万元）、1层DE自动扶梯（6台，设备单价17.8万元，安装费4.5万元，总价22.3x6=133.8万元）、2层DE自动扶梯（4台，设备单价17.8万元，安装费4.5万元，总价22.3x4=89.2万元）、3层DE自动扶梯（4台，设备单价17.8万元，安装费4.5万元，总价22.3x4=89.2万元）、4层DE自动扶梯（2台，设备单价17.8万元，安装费4.5万元，总价22.3x2=44.6万元）、5层DE自动扶梯（2台，设备单价17.8万元，安装费4.5万元，总价22.3x2=44.6万元）。以上设备合同总价共计857万元，该合同总价已包含设备、运费、安装费，包装及应交纳的税金，不包含施工总包单位的土建配合费及其它任何费用。第二条：付款方式，本合同签订之日起三天内，甲方向乙方支付定金20万元，作为电梯定金（预付款），以20台电梯作为节点；甲方应在货到工地后三个工作日内支付货款，计100万；电梯安装调试完毕并通过当地特种设备检验检测部门检验合格后五个工作日内，甲方应向乙方支付当批电梯20台的尾款及所有安装费用；另外19台电梯设备甲方应在货到工地三个工作日内付货到工地款，计120万，根据甲方的施工进度来安排；电梯安装调试完毕并通过当地特种设备检验检测部门检验合格后五个工作日内，甲方应向乙方支付当批电梯19台的尾款及所有安装费用；如因甲方原因导致乙方不能及时安装，或因甲方原因不及时报验或因甲方不具备检验条件，导致合同产品不能及时通过当地特种设备检验检测部门检验的，甲方应于设备提货之日起三个月满日全额付清剩余的合同款项。第三条：技术参数的确认，甲方应在本合同签订后，对合同产品的各项基本数据进行书面确认，并应于交货期前三十个工作日内把书面确认资料提供给乙方。第四条：关于交货期的约定，发货日为预计发货日，实际发货日由甲方以书面形式通知乙方，实际发货日不得早于甲方确认所有技术条款之日起30个工作日，如交货期有变动，甲方以书面形式通知乙方；如超过约定交货期三十个工作日甲方不能提货的，甲方应按每台每天100元向乙方支付仓储费；交货地点为乙方工厂。第五条：交货方式，代办运输。第六条：运输方式及到货地址，收货单位为四川秦川物流配送有限公司，联系人罗志，到货地址苍溪县金湾国际广场项目部。第七条：收货查验及保管，甲方应到乙方工厂收货查验或货到现场共同查验，甲方收货后应妥善保管，应有防雨、防潮、防盗措施。此外，合同还约定了“安装工程中的安装施工责任划分及费用承担、产品质量保证、产品包装、合同变更”等项，合同第十二条约定了违约责任及解决纠纷的方式，……经守约一方书面催告后，违约方仍不能履行交（提）货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，且违约方应按合同总额的10%向守约一方支付违约金；甲乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的违约责任。同时，在合同后还附有电梯规格参数表、乘客电梯主要部件配置表、客梯功能配置表、智能型变频自动扶梯、人行道主要零部件配制表。 原、被告在合同签订后，被告向原告支付了定金20万元以及支付了货款10万元。原告在被告支付定金后于2018年10月13日、10月16日分两批次向被告工地运输送达了电梯20台（DE自动扶梯16台x**.8万元=284.8万元；货梯1台16.3万元；乘客电梯3台x**.3万元=48.9万元；设备总价为350万元），原告按合同约定生产的4台DE自动扶梯现已出厂，只是还未送至被告工地，共计4x17.8万=71.2万元。 2019年4月26日，被告秦川物流公司向原告发出通知载明“我公司现通知你公司即日起，10个工作日内务必将电梯安装施工队伍安排入场施工，逾期拒不执行我公司将对已到电梯作清场处理，望你公司接到通知即刻安排施工队入场并及时与我公司衔接相关内容”，针对该通知，原告于2019年5月5日向被告出具回复及催告函主要载明“按合同约定，我公司于2018年9月27日将该20台电梯运至安装现场交付给贵公司后，由于贵司原因导致该20台电梯不能及时安装，贵司最迟在2018年12月27日即应向我公司付清该20台电梯全部货款350万元，但是贵公司现在仅支付了30万元包含定金20万元，剩余款项仍未支付，贵司的行为已构成违约，故我公司现在特催告贵司在收到本函后3个工作日内向我司付清该20台电梯的全部货款，我司将在收到货款后3个工作日内安排人员进场安装电梯”。 2019年5月14日，被告秦川物流公司又向原告发出通知载明“贵司成品电梯入场时间甚久，且一直拖延未进行安装调试，致使我方后续工作无法正常施工，现通知你公司，即日起7个工作日内务必将你公司所有成品及材料全部清理安装完成，或另行堆放……”。针对该通知，原告于2019年5月23日向被告出具回复以及催告函主要载明“在贵司按照约定向我司付款前，我司有权拒绝进行电梯的安装及材料的全部清理，我司特催告贵司在收到本函后3个工作日内向我司付清该20台电梯的全部货款，我司将在收到货款后3个工作日内安排人员进场安装电梯及材料的全部清理，我司将送往贵公司的全部货物在四川省苍溪县公证处公证……”。 2019年5月9日，原告作为申请人向苍溪县公证处申请对苍溪县陵江镇泰和大街“金湾国际”工地内放置的载货电梯、乘客电梯、自动扶梯及相关配件现状进行拍摄的行为和拍摄的内容进行保全证据公证。根据原告申请，苍溪县公证处公证员以及摄影人员对“金湾国际”工地场内放置的相关货品（八台自动扶梯、四台垂直电梯组成件及配件）以及吊装到位未运行的八台自动扶梯现状进行全部拍摄。拍摄完毕后当即在公证处对该视频文件进行拷贝并刻制到光盘以此证明原告上述保全证据的全过程与现场实际情况相符。 综上，原告以被告没按合同约定先行支付电梯货款1000000元为由导致双方发生纠纷从而引起本案诉讼，原告特起诉至本院主张前述诉讼请求。 2019年11月1日，经本院组织原、被告双方到被告秦川物流公司工地勘验现场后，原告运送的上述20台电梯已全部堆放在被告工地室内存放，其中有八台自动扶梯与四台垂直电梯堆放在工地室内处，另外八台自动扶梯已吊装到位但未运行。当日，经本院主持双方调解，原、被告已达成协议：1.被告秦川物流公司应向原告德尔法电梯公司支付货款320万元（已运送的20台电梯设备货款350万元减扣被告已经支付的30万元），被告向原告支付资金利息10万元;2.原告不再履行双方签订《电梯设备定制与安装合同》中约定的安装义务，在被告向原告支付设备款时，由原告向被告出具电梯安装授权委托书由被告自行联系有安装资质的机构进行电梯安装，其安装费用由被告承担；3.双方自愿解除《电梯设备定制与安装合同》中对另19台电梯的相关约定；4.原告已运至被告工地的20台电梯无损坏、无锈蚀，合格证存于包装箱内；5.原告已生产未运送至被告工地的4台电梯，原、被告双方不再履行；6.原告自愿放弃其他诉讼请求。因付款期限双方发生争议，原、被告均要求付款期限由人民法院判决确定。 本院认为，原告与被告签订的《电梯设备定制与安装合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应恪守履行。鉴于本案在庭审中，经本院主持调解，双方当事人已达成的协议系当事人真实意思表示，对各自民事权利义务的处分，本院予以确认，就付款期限双方约定未果，本院就本案实际情况依法确定。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条之规定，判决如下： 一、被告四川秦川物流配送有限公司应在本判决生效后30日内向原告四川德尔法电梯有限公司支付电梯设备款320万元（已减扣被告支付的30万元）以及资金利息10万元，共计330万元。 二、原告四川德尔法电梯有限公司不再履行《电梯设备定制与安装合同》中约定的由原告进行安装的义务，在被告向原告支付设备款时，由被告联系与本案合同约定相对应的有安装资质的机构对其20台电梯进行安装，并经相关机构检验检测合格后方能使用。其安装费用由被告承担。原告向被告出具电梯安装授权委托书，并提供电梯合格证。 三、解除原、被告签订的《电梯设备定制与安装合同》中对另外19台电梯的相关约定。 四、驳回原告其他的诉讼请求。 案件受理费23642元，由被告四川秦川物流配送有限公司承担，此款已由原告向本院预交，被告在支付上述第一项款项时一并向原告支付。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省广元市中级人民法院。 审判员  张贤君 二〇一九年十一月六日 书记员  陶 艳 附相关法律条款： 《中华人民共和国合同法》 第二百五十一条“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。” 第二百六十三条“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。” 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。