河南省濮阳县人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0928民初6702号原告：刘宗坤，男，1974年7月1日出生，汉族，住濮阳市。被告：陈忠仁，男，汉族，1972年9月28日出生，福建省龙岩市新罗区雁石镇龙康村阁尧路**，住濮阳县黄河滩区。委托诉讼代理人：李应涛，男，1970年7月4日出生，汉族，，住福建省上杭县现住址同上，系陈忠仁雇佣的现场管理人员。原告刘宗坤诉被告陈忠仁劳务合同纠纷一案，本院于2019年8月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘宗坤，被告的委托诉讼代理人李应涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：请求依法判令被告支付396530.71元，案件受理费由被告承担。事实与理由：2019年5月至8月份期间，我在被告承包的黄河滩区二期A3、A3A、A5A、A6A的工地干活。工程地址：位于濮阳县××二环池寨，期间被告陈忠仁一直给我发工资。经结算，被告共欠我工资款396530.71元。经催要，被告一直未付。为维护我的合法权益，特诉至法院，请求依法判如所求。被告辩称：对于原告的结算清单不予承认，有较大偏差。原告有书面承诺书，并愿意承担法律责任，但是他组织无方，还多次闹事，阻拦施工，不让工人干活，工程进展缓慢，经常是少量工人上班，故意拖延工期，造成中铁罚款。电费由各班组支付，安全帽丢失应该赔偿，还因损坏设备产生了维修设备费用。刘采用围堵、恐吓、威胁等手段，抬高单价，强逼签字，影响极坏，已经报警备案。中铁下发整改通知后，拒不整改；中铁下发罚单后，拒签罚单。被告与原告之间还有很多账目未算清。不同意按照结账单结算。原告提供以下证据支持其诉求：黄河滩区二期A3、A3A、A5A、A6A钢筋班组结账单，我干的是3#、4#、5#、6#楼的钢筋工程，从陈忠仁手中分包，2019年8月9日与陈忠仁结算签订了结算单，金额共计396530.71元。被告质证意见：是陈忠仁签的字，但结算不属实，总工程价款有偏差，结算单中的筏板单价是950元/吨，中铁下发的没有这么高。根据被告方口述因为刘宗坤采用围堵、恐吓、威胁手段抬高单价，强逼签字，已报警备案，有派出所登记记录。被告提供以下证据反驳原告的诉讼请求：2019年6月21日承诺书一份；通知一张；涉案工地照片两张；报销凭证粘贴单两张，系原告工人王孝宾收工资共计7840元；6月17日销货清单钢筋扳手共计228元；罚款通知单7张共计50400元，刘宗坤钢筋班组罚款单汇总1张计款79625.6元，实际为：空调电费（包括宿舍电费）+钢筋套丝机损坏费用、安全帽丢失费、项目部组织维修人员工资、垫块（辅助材料）费用：1365.6元+1229元+1281元+360元+10000元+360元（电机维修）+1470元+4760元+600元，共计21425.6元，这些没有证据，但是是实际发生的费用；借款单8张共计128525元；帮工收条一张6500元有刘宗坤签字；电焊马蹬工资收条一张2900元；保证书误工9000元，有原告的承诺书。证明以上应扣除222028.6元，应付原告396530.71元-222028.6元=174502.11元。另外还有被告方补贴原告工人的工资，在财务处，今天没拿来。造成的经济损失还没有评估。如果我们有证据，我们另行起诉。原告质证意见：借款条8张，其中有我签名的共7张，共计108525元；2019年8月30日宋春明签字的收条不是我的借款，宋春明不是我的工人，我不认可该笔借款。对于通知有异议，我没见过。靳俭来是我的班组组长，该通知只是造成损失承担经济处罚，但是没有显示具体数额。承诺书是我签的名字，我的名字以上的内容属实，我的名字下方误工9天共计9000元不是我写的，我不认可，该承诺书是5号楼如果误工1天，罚款1000元，实际上5号楼没有误工。就有4号楼误工4天，但是被告的木工耽误我17天，应当由被告赔偿我17000元，两项折抵，被告还应当赔偿我17000元-4000元=13000元。罚款通知单7张：我只认可2张，2019年7月2日罚款单2张分别为550元、600元，有我签字，我认可，其余没有我签字，不认可。涉案工地照片两张与我无关；报销凭证粘贴单2张，系王孝宾收工资共计7840元，王孝宾是我的工人，我已经与被告在2019年8月9日结了账，签写了结账单，但是被告又叫了王孝宾干的活。被告于2019年8月13日支付王孝宾维修费7840元，该笔费用与我无关，我不认可；刘宗坤钢筋班组罚款单汇总1张中被告写的费用，我不清楚，没有证据，我不认可；对我签字的帮工收条一张6500元真实性认可，但是不应扣除，已经扣过，不包含在结账单中。电焊马蹬工资收条一张2900元，收条是靳清顺打的条，靳清顺虽然是我的工人，但是这笔款与我无关，马蹬款是被告与靳清顺单独说的，不包含在我的劳务费中。扳手228元认可，同意扣除。以上我认可扣除的费用共计：108525元+550元+600元+228元=109903元，另外13000元和其他损失我再另行起诉。要求被告支付396530.71-109903元=286627.71元。根据原、被告陈述以及举证、质证，本院认定以下事实：原告从被告处承接黄河滩区二期A3、A3A、A5A、A6A钢筋工程。2019年8月9日，原、被告签写了钢筋班组结账单，合计金额为396530.71元。原告于2019年6月12日写收到条一张计款6500元，有原告签字，原告认为已经扣除，不同意再扣除。原告分别于2019年7月17日、2019年7月20日、2019年7月9日、2019年7月2日、2019年7月1日、2019年7月9日、2019年7月15日、2019年8月30日书写借款单计款20000元、15000元、2000元、13400元、15000元、23125元、20000元，以上属于借支工资款或者生活费，共计108525元，均有原告签字。2019年8月30日，宋春明签名借支生活费20000元。2019年7月2日因不安全行为11人被罚款，罚款通知单计款550元，有原告签字；2019年7月2日因不安全行为被罚款，罚款通知单显示共12人，每人罚款50元，计款600元，有原告签字。另有罚款通知单分别计款1000元、15000元、500元、30000元、2000元，没有原告签字，原告不认可。2019年7月8日，靳清顺收条1张计款2900元，签有靳清顺的名字，系马蹬电焊款，原告不认可。钢筋扳手228元、记号笔4元共计232元，有原告签字，原告认可。2019年8月13日，王孝宾领取工人工资4200元，载明：“帮刘宗坤墙体维修工人工资，所有工人工资王孝宾代领”，2019年8月13日，王孝宾领取工人工资3640元，载明：“所有工人工资王孝宾代领。”均签有王孝宾的名字，按有手印，原告不认可。2019年6月1日，刘宗坤签写承诺书一份，承诺如果延误1天，愿意罚款1000元，承诺人处签有刘宗坤的名字，左下方载明：“A-5#楼安装筏板钢于2019年7月7日完成，延误9天，”不是原告书写，原告不认可。原告认可延误期限为4天，但是认为被告的木工耽误其17天，每天1000元，两项折抵，要求被告赔偿其13000元。原告要求被告支付劳务费共计286627.71元，被告同意支付原告174502.11元。双方未达成调解协议。本院认为：原告从被告处分包钢筋工程，事实清楚，原被告均无异议，对该事实本院依法予以认定。原被告均无劳务分包的资质，其劳务合同因违反法律规定而无效，但是原告提供了劳务，并且经双方结算，签写了结账单，视为被告对原告完成的工程的验收，原告要求被告支付劳务报酬，符合法律规定，本院依法予以支持。根据原告签字的收条、借款条，共计108525元，本院依法予以认定。关于被告提供的宋春明的20000元收条，原告不认可，被告未提供证据证明与原告涉案施工有关，本院依法不予认定。原告签字的罚款单两份分别为：550元、600元，共计1150元，本院依法予以认定。其余罚款单，没有原告签字，原告不认可，被告也未提供证据证明与原告涉案施工有关，本院依法不予认定。被告要求扣除钢筋扳手228元，有原告签字，本院依法予以认定。靳清顺签字的马蹬电焊款收条2900元、王孝宾签字的收条4200元、3640元，原告不认可，被告也未提供其他证据证明与原告涉案施工有关，本院均依法不予认定。原告签写承诺书，承诺延误1天，罚款1000元，原告自认延误4天，同意罚款4000元，本院依法予以认定；原告称被告的木工耽误其17天工期，要求扣除17000元，原告未提供证据证明，本院依法不予支持。承诺书中在原告签字的左下方写有延误9天，不是原告所写，原告也不认可，被告未提供其他证据相印证，对被告主张的要求扣除9000元罚款，本院依法不予支持。原告于2019年6月12日写收到条1张计款6500元，原告认为已经扣除，不包含在结账单内，但是未提供相应的证据，本院依法不予支持。综上，被告应再支付原告劳务费：396530.71元-108525元-1150元-228元-4000元-6500元=276127.71元。经调解无效，根据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及其他有关民事法律法规的规定，判决如下：一、被告陈忠仁支付原告刘宗坤劳务费276127.71元，限判决生效后十日内履行完毕；二、驳回原告刘宗坤的其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2800元，由原告刘宗坤负担104元，由被告陈忠仁负担2696元，其余824元不予收取。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省濮阳市中级人民法院。审判员 ：聂泠雪二〇一九年十一月六日书记员 ： 甘 霖