海南省白沙黎族自治县人民法院   民事判决书   （2019）琼9025民初955号   原告：海南盛腾建筑安装工程有限公司，住所地：海南省海口市海垦路**三叶铭豪广场**。   法定代表人：朱文昇，该公司总经理。   诉讼委托代理人：陈荣华，男，海南盛腾建筑安装工程有限公司项目助理。   被告：海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司，住，住所地：海南省白沙黎族自治县七坊镇原牙围小学/div>   法定代表人：陈南胜。   原告海南盛腾建筑安装工程有限公司诉被告海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月30日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告海南盛腾建筑安装工程有限公司的委托诉讼代理人陈荣华到庭参加诉讼。被告海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告盛腾公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院判决被告海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司向原告支付拖欠工程款223086.81元；2.判决被告海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司向原告支付以223086.81元为基数，从2014年7月1日起至实际支付之日止，按年利率24%计付逾期付款利息；3.本案诉讼费由被告海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司负担。   事实与理由：2013年12月初，原告海南盛腾建筑安装工程有限公司（以下简称盛腾公司）与被告海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司（以下简称绿韵公司）签订《海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司厂房维修工程承建合同书》，承建被告位于××县的厂房维修工程。合同约定：本工程按设计图纸及实际丈量工程量预算，工程承包造价为人民币274808.15元。本合同价为工程直接费（人工费、材料费、机械费及措施费），施工中如发生直接费以外的费用，费用由甲方负责，工程实行市价，如增加设计外的内容，所需增加费用由双方协商后决定并签证作为决算付款依据。付款方式：合同签订生效后，在乙方进入施工工地后甲方预付给乙方工程造价40%备材料，待工程量完成80%以上时，再付40%，余下20%待验收合格后，十天内一次性付清给乙方。合同签订后，盛腾公司进场对承建的1#至4#厂房维修工程进场施工，于2014年3月中旬完成承建的各项施工内容，2014年4月3日盛腾公司依据实际完成工程量及施工项目内容，按约定单价编制《工程结算书》找被告支付工程款项，被告以没空或出差在外地为由故意拖延时间，涉案工程在2014年6月被告未经盛腾公司同意已进驻使用。   依据盛腾公司编制的《工程结算书》载明的各项工程价款，涉案工程的工程款为273086.18元，扣除被告在2014年1月3日向盛腾公司工程负责人陈荣华支付的50000元，拖欠223086.18元未付，该款项经盛腾公司多次追讨未果。被告的故意违约致使盛腾公司经济受损，为维护权利，特向法院提起诉讼。   盛腾公司主张从2014年7月1日起至实际支付之日止，按年利率24%计付的逾期付款利息的事实和法律依据。   涉案工程在2014年3月中旬盛腾公司已完成承建的各项施工内容，被告于2014年6月实际使用，依据《合同法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，从被告使用涉案工程房屋之日起，已视为被告对建设工程施工内容的工程量、工程质量、工程款价格予以认可，盛腾公司已将施工工作成果交付被告。从涉案工程交付之日起，拖欠工程款项即形成债权债务关系。根据双方签订的合同约定：余下20%待验收合格后，十天内一次性付清给乙方。盛腾公司主张从2014年7月1日起计付逾期付款利息具有事实和法律依据。   综上，被告不信守合同诚实信用原则，故意拖欠工程款，其行为已构成违约，依据《合同法》的规定应承担违约责任，盛腾公司请求人民法院依法支持盛腾公司的各项诉讼请求，维护盛腾公司合法权利。   被告绿韵公司未提出答辩意见。   原告针对本案诉求提供如下证据：1.《厂房维修工程承建合同》；2.《工程结算书》；3.收据；4.企业信用信息公示报告。本院在庭审结束后至涉案工程进行现场勘查并拍摄六组照片。被告绿韵公司未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证的权利。结合庭审调查情况，本院对原告提交的证据的真实性、合法性、关联性及证明内容予以确认。   本院经审理认定事实如下：2013年年底，原告盛腾公司于被告绿韵公司签订《海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司厂房维修工程承建合同书》，合同约定由盛腾公司承接绿韵公司位于××县的厂房维修工程，该工程按设计图纸及实际丈量工程量预算，工程承包造价为人民币274808.15元。合同价为工程直接费（人工费、材料费、机械费及措施费），施工中如发生直接费以外的费用，费用由甲方（绿韵公司）负责，工程实行市价，如增加设计外的内容，所需增加费用由双方协商后决定并签证作为决算付款依据。付款方式：合同签订生效后，在乙方（盛腾公司）进入施工工地后甲方预付给乙方工程造价40%备材料，待工程量完成80%以上时，再付40%，余下20%待验收合格后，十天内一次性付清给乙方。合同签订之后，原告盛腾公司对承建的厂房维修工程进场施工。2014年4月3日盛腾公司作出《工程结算书》，涉案工程的工程款为273086.18元，但被告绿韵公司未支付相关工程款，遂引起本案纠纷。   另查，2014年1月3日，被告向原告支付50000元工程款。2014年6月，被告绿韵公司在涉案工程所在地成立手工艺品加工作坊，并已进驻使用涉案工程。   本院认为，依法成立的合同，应受到法律保护。   原、被告所签订的《海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司厂房维修工程承建合同书》，系双方真实意思表示，内容不违反法律、法规的规定，合法有效。   原、被告双方针对涉案工程虽未签署相关的竣工文件，但根据本院现场勘验所了解的情况，被告已于2014年6月使用涉案工程，即涉案工程已于2014年6月竣工。原告在本案中提交了工程结算书，被告未到庭参加诉讼，也未进行书面答辩，视为其放弃质证的权利，原告主张涉案工程的工程款为273086.81元，本院予以采信。截止本次庭审结束之前，被告尚欠原告工程款223086.81元。关于逾期付款利息的问题。根据原、被告所签订的合同约定及被告于2014年6月使用涉案工程的情况，原告主张被告从2014年7月1日起至实际支付之日止支付逾期付款利息，有事实及法律依据，本院予以支持，但利息计算的方式，由于原、被告双方在合同中并未进行约定，根据相关法律规定，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，即以223086.81元为计算基数，从2014年7月1日起至实际支付之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。   依照《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：   被告海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司自本判决生效之日起十五日内支付原告海南盛腾建筑安装工程有限公司工程款223086.81元及利息（以223086.81元为基数，自2014年7月1日起至实际付清之日止，按中国人民银行同类同期贷款利率计算利息）   被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案诉讼受理费人民币4646元，减半收取2323元，由被告海南白沙绿韵残疾人创业培训有限公司承担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省第二中级人民法院。   审 判 员 邢玉娟     二〇一九年十一月五日   法官助理 王颢达   书 记 员 邹剑波   附：适用本案的法律条文内容   《中华人民共和国合同法》   第八条第二款依法成立的合同，受法律保护。   第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。   《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》   第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：   （一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；   （二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；   （三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。   第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。   第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：   （一）建设工程已实际交付的，为交付之日；   （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；   （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。