江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书(2016)苏0583民初13662号原告：昆山颢航精密电子有限公司，统一社会信用代码9132058358665270XM，住所地昆山市周市镇长江北路928号8号楼。法定代表人：涂光明，该公司总经理。委托诉讼代理人：李成辉，上海四维乐马（昆山）律师事务所律师。被告：昆山鸿久兴电子科技有限公司，组织机构代码06018608-9，住所地昆山市巴城镇苏杭路706号5号房。法定代表人：李柳青。原告昆山颢航精密电子有限公司（以下简称颢航公司）诉被告昆山鸿久兴电子科技有限公司（以下简称鸿久兴公司）承揽合同纠纷一案，本院于2016年8月31日立案后，依法由代理审判员刘春香适用简易程序。后因案情需要，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年2月21日公开开庭进行了审理。原告颢航公司委托诉讼代理人李成辉到庭参加诉讼，被告鸿久兴公司经本院公告送达应诉材料及开庭传票期满后仍未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告颢航公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除双方在2015年8月12日签订的模具开发制作合同；2.判令被告向原告返还模具款24000元和双倍返还定金48000元，共计72000元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由:2015年8月12日，原、被告签订一份模具开发制作合同。原告委托被告制作一套模具，制作费用为120000元，开模周期30天。合同还约定，原告在签订合同5日内向被告支付定金36000元，样品被判定合格生产200K再支付48000元，剩余36000元分摊到1000K产品订单内，如果一年内订单不足1000K则原告支付未分摊完的模具款。被告超过交货期30天，按不能交货处理，须向原告双倍返还模具款，合同终止。合同签订后，原告于2015年8月13日向被告支付了36000元，于2015年10月14日又支付了12000元。后被告一直没有开发成功，向原告表示模具不做了，愿退回已收的48000元，可并没有实际退款。原告认为被告未按期完成模具制作及试样合格，逾期近一年，导致原告合同目的无法实现，根据合同约定，原告有权立即解除合同并要求被告返还模具款和承担违约责任。原告支付的48000元中，按约定其中36000元为定金，但该金额超过合同总价的20%，因此原告主张24000元为定金，则被告应双倍返还定金48000元，另返还预付款24000元，共计72000元。为维护原告的合法权益，遂诉至法院，由此引起本案纠纷。被告鸿久兴公司未作答辩。经审理查明：2015年8月12日，原告颢航公司作为甲方与被告鸿久兴公司作为乙方签订一份模具开发制作合同。合同约定：“甲方委托乙方设计、制作I/M模具，共1套。……一、模具相关信息：1.1模具价格：以上模具费用总计总金额（人民币大写）：壹拾贰元整。……2.1乙方在收到甲方的产品设计图纸后，即开始进入模具设计和制作阶段，开模周期为30天。乙方必须保证在2015年9月11日前，向甲方交付试模样品。……3.1合同签订5日内，甲方将模具款总金额的30%，即36000元，大写：叁万陆仟元整，付至乙方账户，作为合同定金（预付款）；3.2样品被判定合格生产200K当月内将模具总金额的40%，即48000元，大写：肆万捌仟元整，付至乙方账户；……九、违约责任1.如果乙方未能按规定时间完成模具制作及送样，由乙方承担违约责任。每延误壹天，乙方须付给甲方对应模具金额的2%作为罚金，罚金累计额最多不超过对应模具金额。乙方超过交货期30天，按不能交货处理，乙方须向甲方双倍返还模具款，然后本合同终止。……4.甲方双方终止合同，须向对方支付相关损失。……。”。合同签订后，原告于2015年8月13日向被告支付合同定金（预付款）36000元，于2015年10月14日向被告支付12000元。对于支付的12000元，原告陈述双方虽约定模具交货期为30天，但被告交货存在困难，要求延期，且被告缺乏资金，要求原告提前支付12000元，原告也就答应了。之后，被告未按合同约定向原告交付模具，为此引起本案纠纷。另查明，2015年8月10日，被告鸿久兴法定代表人由何鹏变更为李柳青。2016年8月1日，原告向被告注册地邮寄一份通知书，要求与被告解除合同，被告返还原告48000元并承担违约责任。据原告陈述，该份邮件被告未接收被退回。上述事实，由模具开发制作合同、客户借记回单、通知书、邮寄凭证及本院庭审笔录、当事人的陈述等予以证实，本院予以认定。本院认为：本案中，原、被告签订的模具开发制作合同系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律规定，依法成立，合法有效，对双方具有法律约束力，双方都应按合同约定履行各自义务。合同签订后，原告按约于2015年8月13日向被告支付合同定金（预付款）36000元，于2015年10月14日又向被告支付12000元，但被告未按合同约定至今未履行交付模具的义务，已构成违约，该违约行为致使原告合同目的不能实现。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；”，故原告要求与被告解除合同，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”，本案中，原、被告约定合同定金为36000元，原告于2015年8月13日支付了该款，该定金金额超过主合同标的额的百分之二十，应调整定金为24000元，超过部分12000元视为支付的模具款，现因被告未按约定履行交付模具的义务，已构成违约，原告要求双倍返还定金48000元并返还已支付的模具款24000元（36000元-24000元+12000元），于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条第一百一十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原、被告于2015年8月12日签订的模具开发制作合同。二、被告昆山鸿久兴电子科技有限公司于本判决生效之日起十日内双倍返还原告昆山颢航精密电子有限公司模具定金48000元并返还模具款24000元，以上合计72000元。如果未按本判决指定的期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果未按照本判决履行义务，权利人应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定向本院申请执行。案件受理费1680元，公告费690元，上述两项费用合计2370元，由被告昆山鸿久兴电子科技有限公司负担。该费用原告已经预交，本院不再退还，被告于本判决生效之日起十日内直接支付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。根据《诉讼费用交纳办法》规定，同时应于递交上诉状之日起七日内向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76，逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  刘春香人民陪审员  孙 娟人民陪审员  俞雪莲二〇一七年三月六日书 记 员  陆维豪1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。2、《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。3、《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。4、《中华人民共和国合同法》第一百一十五条当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。5、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。