福建省莆田市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)闽03民终2205号上诉人（原审原告）：金晋屏，女，1970年12月27日出生，汉族，居民，住莆田市城厢区，上诉人（原审原告）：陈金海，男，1968年12月26日出生，汉族，居民，住莆田市荔城区，上诉人（原审被告）：莆田艾建房地产开发有限公司，住所地莆田市城厢区沟头建材市场A幢小区1号楼417室，统一社会信用代码91350300777517826E。法定代表人:赵庆宗，董事长。委托诉讼代理人：蔡蓉蓉（系该公司法务），女，1988年4月28日出生，汉族，住仙游县，上诉人金晋屏、陈金海与上诉人莆田艾建房地产开发有限公司（以下简称艾建公司）商品房销售合同纠纷一案,双方不服福建省莆田市城厢区人民法院（2016）闽0302民初17号民事判决，均向本院提起上诉。本院于2016年9月22日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人金晋屏、陈金海及上诉人艾建公司的委托诉讼代理人蔡蓉蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。金晋屏、陈金海上诉请求：撤销一审判决，改判艾建公司按每日万分之四承担违约金至实际交付房屋为止。事实和理由：1.根据双方签订的买卖合同的约定，艾建公司应在2013年12月31日前将符合规定的房屋交付给金晋屏、陈金海使用，但艾建公司未如期交付，已构成违约。且讼争房屋存在较大的质量问题和电梯故障，给金晋屏、陈金海造成较大的精神负担。金晋屏、陈金海多次要求艾建公司交付房屋符合双方合同第八条规定条件的有关证明文件的原件，未果。2.因艾建公司存在过错行为，致使房屋未能及时交付，因此造成的损失艾建公司应按合同约定予以补偿。3.逾期交房违约金应计算至讼争房屋实际交付之日止，促使买卖合同双方尽快依约履行合同，避免造成更大的经济损失。4.本案讼争的房屋买卖合同系艾建公司提供的格式合同，该合同主要体现艾建公司的意思表示，现艾建公司对自己违反法律规定的违约行为提出免责的请求，应不予支持。针对金晋屏、陈金海的上诉，艾建公司答辩称：1.当事人在违约金约定过高时，依法可以请求人民法院予以调整，按双方合同约定的日万分之四计算的违约金，显然过分高于金晋屏、陈金海的实际损失，一审将违约金调整为每日按购房款的万分之一计算具有事实和法律依据。2.金晋屏、陈金海主张违约金计算至实际交房之日没有事实依据。艾建公司已经履行交房通知义务，且通知时涉案房屋已经符合合同约定及法律规定的交付标准，金晋屏、陈金海以房屋存在质量问题及电梯故障拒绝交房明显是不合理的。综上所述，请求驳回金晋屏、陈金海的上诉请求。艾建公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判驳回金晋屏、陈金海的诉讼请求；2.本案诉讼费用由金晋屏、陈金海负担。事实和理由：一、一审法院根据双方合同第九条约定来认定艾建公司应承担逾期交房违约责任是错误的。根据双方合同第八条第二款的约定“如果未在规定日期内达到上述条件，双方同意按第二种方式处理，即买受人接收，出卖人支付买受人1000元违约金”，双方在合同中对履行了通知交房义务但不完全具备交房条件的情况的处理方式已经作出约定，不应再适用合同第九条关于逾期交房的约定。二、一审判决将逾期交房的违约责任计算至2015年12月30日止，认定事实不清，适用法律错误。1.根据双方合同约定，对本案讼争房屋交房一事艾建公司的义务仅为将符合约定条件的房屋通知交付给金晋屏、陈金海，而事实上无论是约定交付的时间之前还是之后，艾建公司都多次电话及书面发函通知金晋屏、陈金海办理交房手续，但均因金晋屏、陈金海原因至今未接收房屋，故逾期交房的责任在于金晋屏、陈金海。2.一审法院认定艾建公司承担违约责任应支付违约金的基础是艾建公司在履行交房通知义务时未达到约定条件，那么在讼争房屋于2014年9月19日达到合同约定交付条件时，本案违约金应计算到讼争房屋于2014年9月19日达到合同约定交付条件止。针对艾建公司的上诉，金晋屏、陈金海答辩称：一、因为业主都没有接收房屋，不符合合同约定情形，故艾建公司主张其只应承担1000元逾期交房违约金没有事实依据。二、艾建公司认为一审法院将逾期交房违约金计算至2015年12月30日属于认定事实不清，亦不能成立。艾建公司应按实际交付房屋时间及每日按购房款的万分之四承担违约责任。1、艾建公司应按合同约定时间交付合格房屋，但讼争房屋至今都不具备交房条件，艾建公司提交的2015年12月30日向业主寄送通知的真实性并未得到认可，艾建公司在符合交房条件时还有通知交房义务，但其没有提供证据证实有实际通知到位，艾建公司应承担的逾期交房违约金应计算到房屋实际交付之日，而不是一审认定的2015年12月30日。2.艾建公司提供的2014年9月19日的建设工程消防验收意见书系复印件，所加盖的档案章并未得到业主认可。之后部分业主到消防部门也没有查询到该份文件，故该份证明并不属实，艾建公司的房屋至今仍不符合法律规定的交房条件。金晋屏、陈金海向一审法院起诉请求：判令艾建公司支付自逾期交房之日起至起诉之日止的逾期交房违约金274823元、自起诉的第二日起至艾建公司实际交付具备交房条件的商品房之日止按每日377元计算的逾期交房违约金。一审法院认定事实：2012年12月4日，艾建公司与金晋屏、陈金海签订《商品房买卖合同》一份，合同约定：金晋屏、陈金海向艾建公司购买坐落在莆田市××区××路北侧××城市××号的商品房；商品房建筑面积为140.44平方米，单价为6565.96元/平方米，按建筑面积计算总价人民币922124元；买受人在合同签订后5日内支付购房款282124元，余款64万元申请按揭贷款；出卖人应当在2013年12月31日前依照国家和地方人民政府的有关规定将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1、该商品房应经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2、该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3、小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成;分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施；4、根据2009年5月1日起施行的消防法，第1项约定的“消防验收合格”应为“通过消防机构备案”。如果在规定期限内未达到上述条件，双方同意按以下方式处理：买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任；买受人同意接受，出卖人支付买受人1000元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2、其他可据实延期交房特殊原因见附件六合同补充协议；买受人未按照合同约定的付款方式按期支付购房款的（以银行贷款方式支付的，银行不予放贷、不足额放贷及因买受人的原因致使出卖人无法如期收取购房余额的，亦视为逾期付款）。除上述规定的特殊情况外，出卖人如未按照本合同规定的期限将商品房交付买受人使用，按以下方式处理：逾期不超过60日，自合同约定的最后交付期限的第2天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之三的违约金；逾期超过60日，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人已付款的1%向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第2天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之四的违约金；商品房到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同规定条件已达到的有关证明文件原件，并签署房屋交接单；所购商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书；出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，或要求收取本合同约定范围以外的费用，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。该合同还约定，合同确定的联系地址（金晋屏、陈金海与艾建公司的住所地）为各类通知、文书送达的地址，如果有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相关通知文书无法送达的，将视同已经送达，由此产生的法律责任由当事人自行承担。合同签订后，金晋屏、陈金海依约支付购房款922124元。2013年12月24日，上述房屋经建设、勘察、设计、监理、施工等单位竣工验收合格。2014年9月19日，莆田市公安消防支队向艾建公司出具莆公消验[2014]第0100号建设工程消防验收意见书，对艾建公司申报的三迪.城市花园1#-10#楼、配套附属综合楼及地下室综合评定为建设工程消防验收合格。2014年7月11日和2015年12月30日，艾建公司均通过EMS快递向合同确定的联系地址寄送交房通知给金晋屏、陈金海。2016年1月4日，金晋屏、陈金海以艾建公司逾期交房已构成违约为由向一审法院提起诉讼。一审法院认为：金晋屏、陈金海与艾建公司双方签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，且没有违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应当按照合同约定履行义务。根据该合同，艾建公司应于2013年12月31日前将符合规定的房屋交付给金晋屏、陈金海使用，但其未如期交付，已构成违约；金晋屏、陈金海要求艾建公司支付至起诉之日止的逾期交房违约金274823元和自起诉的第二日起按每日377元计算的违约金，艾建公司则辩称该违约金过高应予调整，因本案逾期交房给金晋屏、陈金海造成的损失主要体现租金等实际损失，而金晋屏、陈金海主张的该违约金则远超过该实际损失，故对该违约金予以调整为以922124元为基数按日万分之一计算。艾建公司在上述房屋通过消防验收之前虽有通知金晋屏、陈金海交房，但当时该房屋不符合交付条件；上述房屋符合交付条件后，艾建公司于2015年12月30日通知金晋屏、陈金海交房，金晋屏、陈金海主张未收到该通知，但艾建公司的该通知系寄往合同中约定的联系地址，故艾建公司已履行了约定的通知义务，此后逾期交房的责任不应由艾建公司承担，艾建公司应支付给金晋屏、陈金海的违约金应自逾期交房之日起即2014年1月1日起计算至2015年12月30日止。据此，为维护公民的合法财产权益，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法(?javascript:SLC(21651,0)?)〉若干问题的解释（二）》第二十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：莆田艾建房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给金晋屏、陈金海以购房款922124元为基数自2014年1月1日起至2015年12月30日止按每日万分之一计算的违约金。本案案件受理费5422元，由金晋屏、陈金海负担4066元，由艾建公司负担1356元。本院二审期间，艾建公司没有提交新证据。金晋屏、陈金海向本院提交信访事项复查意见书复印件及其所购买房屋的现场照片四张，用于证实艾建公司建造的房屋存在严重的质量问题。艾建公司质证认为该意见书没有提供原件，真实性无法确认，照片中的钢筋外露属于一般的质量问题，并不影响业主的交付使用，业主不能据此认为房屋不符合合同约定及法律规定的交付标准。本院经审查认为，该意见书没有提供原件核对，真实性无法确认，且意见书所反映的是三迪城市花园第9幢房屋的问题，与本案金晋屏、陈金海购买的第10幢房屋没有关联，照片仅可证实本案讼争的房屋存在瑕疵，金晋屏、陈金海不能以房屋存在瑕疵为由拒绝接收房屋，故对金晋屏、陈金海提供的该两份证据均不予采信。经审理查明，金晋屏、陈金海对一审查明的事实中“2014年9月19日，莆田市公安消防支队向被告出具莆公消验[2014]第0100号建设工程消防验收意见书……被告均通过EMS快递向合同确定的联系地址寄送交房通知给原告”有异议，认为2015年之后业主有与艾建公司协商交房，期间艾建公司并未提交符合交房条件的验收报告及消防验收意见书，金晋屏、陈金海认为2014年9月19日的消防意见书是虚假的或者是将时间倒签到之前的2014年9月19日，业主经常找艾建公司交涉，艾建公司完全可以通知业主交房，但艾建公司并没有发出交房通知；金晋屏、陈金海对一审查明的其他事实没有异议。艾建公司对一审查明的事实没有异议。对一审判决认定的事实中双方当事人均无异议的部分本院予以确认。本院认为：金晋屏、陈金海与艾建公司签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容没有违反法律、法规的强制性规定，是合法有效的。根据双方合同约定，艾建公司应于2014年3月31日前将符合规定的房屋交付给金晋屏、陈金海使用，因艾建公司未如期交付房屋，已构成违约，应承担相应的违约责任。我国《合同法》关于违约金的规定，主要体现的是“补偿性为主，惩罚性为辅”的原则，违约金约定应体现公平的原则。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条也明确规定：当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失３０％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。金晋屏、陈金海主张逾期交房违约金以922124元为基数按日万分之四计算，艾建公司则主张该违约金过高应予调整。本案逾期交房给金晋屏、陈金海造成的损失可以参照房屋租金损失，金晋屏、陈金海主张的该违约金则远超过该实际损失，故一审法院对本案逾期交房违约金调整为以922124元为基数按日万分之一计算与房屋租金损失相当，并无不当。艾建公司提供《建设工程消防验收意见书》复印件来源于莆田市基本建设档案馆，对该证据的真实性可以确认，据此可以确认本案讼争房屋在2014年9月19日已经消防验收合格。艾建公司交付的房屋在竣工验收和消防验收合格后已经符合交付条件，艾建公司在尚不具备交房条件的情况下，买受人有权拒绝接收。在讼争房屋已经符合交房条件的情况下，艾建公司于2015年12月30日依照双方合同约定的联系地址履行了通知交房的义务，金晋屏、陈金海不能以讼争房屋存在问题为由拒绝接收房屋，并要求艾建公司承担通知交房之后的违约金。艾建公司主张根据双方合同第八条第二款的约定支付1000元违约金，但该条约定应是针对房屋符合交付条件后仍有质量瑕疵的违约金。在符合交房条件后，艾建公司应当告知金晋屏、陈金海并再次通知其接收房屋。艾建公司没有提交证据证明讼争房屋在消防验收合格后至2015年12月30日间有再次通知金晋屏、陈金海接收房屋，应承担举证不能的不利后果。综上所述，金晋屏、陈金海及艾建公司的上诉理由均不能成立，不予采纳；一审判决并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉人金晋屏、陈金海与上诉人莆田艾建房地产开发有限公司的上诉，维持原判。二审案件受理费5422元，由上诉人金晋屏、陈金海负担4066元，由上诉人莆田艾建房地产开发有限公司负担1356元。本判决为终审判决。审 判 长  陈建华审 判 员  李 忠代理审判员  彭赵龙二〇一七年三月十七日书 记 员  黄慧萍附注：相关主要法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。