江西省定南县人民法院民 事 判 决 书(2016)赣0728民初491号原告：曾诚，男，汉族，1984年10月4日生，住赣州市章贡区。委托诉讼代理人：吴勇，广东星辰律师事务所律师。特别授权。委托诉讼代理人：池国亮，广东星辰律师事务所律师。特别授权。被告：江西海润房地产开发有限公司，住所地江西省赣州市定南县东环南路御水尚都。法定代表人：李少群，该公司总经理。委托诉讼代理人：钟兆章，该公司法律顾问。特别授权。委托诉讼代理人：李妃娥，该公司法律顾问。特别授权。原告曾诚与被告江西海润房地产开发有限公司（以下简称海润公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2016年6月20日立案受理后，依法适用简易程序于2016年8月23日公开开庭进行了审理。后因本案案情复杂，于2016年9月7日作出民事裁定本案转为普通程序后，依法组成合议庭，于2016年10月25日公开开庭进行了审理。原告曾诚及其委托诉讼代理人吴勇、池国亮，被告海润公司的委托诉讼代理人钟兆章、李妃娥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告曾诚向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付违约金42615元（自2014年6月30日起按购房款每日万分之二计算，暂计至2016年5月23日）及自2016年5月24日起至被告实际履行《商品房买卖合同》第八条约定的合同义务之日止的违约金；2、判令被告承担本案全部诉讼费及评估费、律师费。事实与理由：2012年2月12日，原、被告签订商品房买卖合同（合同编号：20120201061)，原告以按揭形式向被告购买定××××路东侧御水尚都（二期）11＃12＃2-303号房屋，建筑面积114.14平方米，总房价人民币307469元。合同约定，被告应于2014年6月30日前将验收的合格的房屋交付原告使用。原告己经向被告支付首付款并办理银行按揭，同时严格履行合同义务。约定房屋交付时间到期后，原告多次要求被告履行交付房屋义务，但被告至今仍未将房屋交付使用，被告的行为已经构成违约。为维护原告的合法权益，依照《合同法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等相关规定，特起诉至法院。原告曾诚提交证据如下：1、赣州市商品房买卖合同复印件1份，拟证明原、被告之间签订了商品房买卖合同，合同约定了双方的权利义务，合同部分条款无效，被告存在逾期交房的违约行为。2、住房公积金个人住房借款合同复印件1份，拟证明原告办理了揭款；3、收据一张，拟证明原告向被告支付购房款；4、还款明细1份，拟证明原告的还款情况。5、房屋出租合同复印件2份、收据复印件2份、房产证复印件1份、身份证复印件1份，拟证明由于被告逾期，导致原告需要租房，造成了原告的经济损失。被告海润公司对上述证据的质证意见：1、对证据1的真实性、合法性没有异议，证明对象有异议，证明了原告违约，没有按照合同约定付清房款。2、对证据2的真实性没有意见，但是证明到目前为止违约金不能按照贷款总额计算，应按照月供总额计算。贷款合同是抵押贷款合同，在抵押成立前，房产所有权是开发商所有，贷款金额不是实际付款，实际付款是月供和首付。3、对证据3收据的真实性没有异议，证明对象有异议，原告存在违约，是分期支付首付款，签合同时没有付清首付款。4、证据4的质证意见同证据2。5、对证据5的三性提出异议，第一次开庭的时候，原告没有提供相关证据证明损失。原告在起诉的诉讼当中，只是要求被告因逾期交房承担违约金，诉讼请求中没有要求被告承担租房损失，依据双方合同约定，逾期交房违约责任中只是承担违约金，没有包括经济损失。作为出租合同及出租方，原告方提供的身份证明及产权证明因为没有提交原件，所以对该证据的三性提出异议。被告海润公司辩称，一、原、被告双方签订的《赣州市商品房买卖合同》，是双方本着平等自愿、诚实信用的原则进行的，是双方真实意思表示，合同内容没有违反法律、法规的规定。该合同合法有效。原告所购买的御水尚都12＃楼房已于2015年7月9日取得了定南县城乡规划建设局出具的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，本公司亦于2015年10月20日、2016年6月17日向原告发出了交房通知，但原告由于自身原因未在本公司指定的时间与我方办理房屋交接手续。对于未能在双方所签订的合约期限内及时交付房屋，我公司也对原告表示遗憾和歉意。但众所周知，逾期交付房屋这个问题是比较常见的，期房买卖往往存在开发商的计划（承诺）与实际操作存在偏差的情况，在房屋实际建设过程中和相关手续的办理中有很多因素也是出乎开发商意料之外与不可控的，故而交房时间往往是根据实际完工及开发商相关手续的办理进度确定的。所以我方作为此案中房屋开发商逾期交房也实属无奈，并非有意不按期交付。原告购买的房屋己于2015年7月9日取得了竣工验收报告，虽是逾期交付，但现己达到交付条件，双方签订的商品房买卖合同的合同目的能够实现，且目的的实现不受任何影响，对原告没有任何合同本身、合同范围以内的实际的经济损失。二、本公司不接受原告计算违约金方式。本公司作为诚信的企业法人，在此承诺将严格按照合同约定向原告支付合法合约的逾期交付违约金2000元。双方签订的《赣州市商品房买卖合同》第九条出卖人逾期交房的违约责任1(2):逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人已付款的0.1％向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付己交付房价款万分之二〔该比率应不小于第（1）项中的比率〕的违约金。但经双方约定该违约金的金额累计不超过贰仟元。因此，依据合同约定本公司应向原告支付逾期交付违约金2000元。三、原告诉求由本公司承担诉讼费及评估费、律师费没有事实与法律依据。原告所购房屋逾期交付，现己达到交付条件，双方所签订合同的目的能够实现。而原告未向本公司送交解除合同通知，意味着原告愿意继续履行双方签订合同。本公司亦会按照合同约定向原告支付合法合约的逾期交付违约金。原告的起诉固然是其一项法定权利，但在双方能解决的情况下原告依然选择走司法程序，所产生的相关费用理应由原告自己承担。综上所述，原、被告双方签订合同是双方真实意思的表示，合法有效。逾期交付房屋己成事实，本公司愿意依照合法合约承担逾期交付责任向原告支付违约金2000元，请求法院依法作出公平、公正、合理的判决，驳回原告其他诉讼请求。被告海润公司向法庭提交以下证据：1、邮寄凭证，拟证明被告在2016年6月17日再次通过书面方式通知原告交房，原告收到了通知。2、竣工验收备案表复印件1份，拟证明涉案房屋于2015年7月9日已竣工验收，具备交房条件。3、信息记录，被告在2015年10月20日以信息方式通知原告办理交房手续，那时候视为交付使用。4、商品房预售许可证复印件4份。原告对上述证据的质证意见：1、原告本人确认签收了邮寄单，但是收到的时间是6月19日。与案件无关联性，原告在2016年5月27日已经向法院提起诉讼。2、竣工验收备案表由法院核实。3、短信发送记录真实性不予确认，原告没收到该短信。4、对证据4无异议。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定的事实如下：原告曾诚与被告海润公司于2012年2月12日签订了一份《赣州市商品房买卖合同》，购买的商品房为位于定××××路东侧“御水尚都”12＃楼2-303号住宅房屋；总房款为307469元；付款方式为按揭付款方式即签订合同时，已付购房首付款（含购房定金）￥92469元，其余房款￥215000元于签订合同6天内必须前来办理银行按揭。该合同第八条交付期限及条件约定“出卖人应当在2014年6月30日前，将取得当地建设行政主管部门出具的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》及符合双方约定的以下条件的房屋交付给买受人。1、该商品房经验收合格。2、该商品房取得商品房住宅交付使用批准文件。如遇下列特殊原因，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力因素影响工期，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、因买受人逾期未付清房款（含按揭款）和相关费用的且不能按时提供有效证件办理按揭贷款及未履行本合同规定的其它责任。非出卖人原因导致停工或验收手续不能完成，出卖人不可避免的异常天气，地质和其它不可抗拒的自然灾害，及市政规划改变，政府行为及其它非出卖人所能控制事件，出卖人不承担违约责任。”第九条出卖人逾期交房的违约责任“除本合同第八条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人已付款的0.1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二[该比率应不小于第（1）项中的比率]的违约金。但经双方约定该违约金的金额累计不超过贰仟元。”合同还对买受人逾期付款的违约责任等进行了约定。签订合同后，原告曾诚向被告海润公司缴交了房款92469元，于2012年11月21日在赣州市住房公积金管理中心定南办理处借款215000元。定南县城乡规划建设局于2015年7月9日出具了《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，备案机关处理意见：1、备案编号：定建备第〖2015〗033号。2、工程名称：定南县御水尚都小区二期工程12＃楼。3、该工程资料已移交档案室，《建设工程档案移交证》（编号：定城建档2015-09号）。4、同意该工程备案。被告江西海润房地产开发有限公司于2015年10月20日向《赣州市商品房买卖合同》记载的被告曾诚联系电话（137××××7737）发送办理房屋交付手续的短信。原告曾诚于2016年6月20日收到了海润公司通过EMS邮寄的《交房通知》。截至法庭辩论终结时（2016年10月25日）原告曾诚尚未领取案涉房屋钥匙。上述事实,有原告提交的证据1、2、3、4，被告提交的证据1、2、3、4及庭审笔录予以证实，以上证据业经庭审质证，本院予以认定。本院认为，2012年2月12日，原、被告签订的《赣州市商品房买卖合同》是当事人的真实意思表示，其内容未违反法律法规的强制性规定，合同合法有效，原、被告应依约履行合同约定的义务。被告海润公司未按案涉合同约定履行交房的义务，属于逾期交房，理应按案涉合同约定和法律规定承担相应的违约责任。被告海公司逾期交房违约金的确定涉及两个方面：一是违约金计算标准，二是逾期交房时间。关于违约金计算标准。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿数额的计算方法”，第二款“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可申请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少。”及《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额”的规定，被告海润公司逾期交房导致原告房屋期待居住时间的减少，其损失实质是减少居住期间（即逾期期间）房屋租金的损失，结合原告购买房屋地段、面积等，酌定房屋租金每月600元。关于逾期交房时间的确定问题。被告江西海润房地产开发有限公司于2015年10月20日向原告曾诚发出了交房通知短信，鉴于案涉房屋已于2015年7月9日竣工验收，本院认为逾期交房期间宜为2014年6月30日截至2015年10月30日止，共16个月。综上，被告海润公司应向原告支付逾期交房违约金600元／月×16个月＝9600元。关于评估费、律师费等，《赣州市商品房买卖合同》对评估费、律师费无相关约定，也未实际产生评估费，本院对原告的该诉讼请求不予支持。综上，为保护公民、法人的合法权益，经审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十八条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告江西海润房地产开发有限公司应在本判决发生法律效力后10日内向原告曾诚支付逾期交房的违约金9600元；二、驳回原告曾诚的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费865元，由原告曾诚负担288元，被告江西海润房地产开发有限公司负担577元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，同时预交上诉费，上诉于江西省赣州市中级人民法院。审 判 长  陈初华人民陪审员  郭荣福人民陪审员  谢 卉二〇一七年三月二十日书 记 员  袁 昊代理书记员  付 瑶