陕西省略阳县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)陕0727民初112号 原告:袁雪平,男,汉族。 原告:秦远华,男,汉族。 共同委托诉讼代理人：刘建峰 被告:王胤植,男,汉族。 被告:温州建设集团矿山工程有限公司略阳分公司 负责人：朱健 被告:温州建设集团矿山工程有限公司 法定代表人:卢成艺 被告:略阳县华神矿业有限公司 法定代表人：何晖 原告袁雪平、秦远华与被告王胤植、温州建设集团矿山工程有限公司略阳分公司、温州建设集团矿山工程有限公司、略阳县华神矿业有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2018年1月22日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告袁雪平及二原告委托诉讼代理人刘建峰到庭参加诉讼，被告王胤植、温州建设集团矿山工程有限公司略阳分公司、温州建设集团矿山工程有限公司、略阳县华神矿业有限公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。 原告袁雪平、秦远华向本院提出诉讼请求：1.依法判令解除两原告与被告王胤植2016年9月4日签订的《华神矿业毛山矿区北口探矿劳务外包协议书》及《补充协议》；2.依法判令被告王胤植向两原告支付拖欠的劳务承包费45144元、设备及材料折价款140415元、生活补贴38000元，退还劳务承包风险押金100000元，上述款项本金共计323559元，并支付自2016年11月6日起至上述款项结清日期间的利息损失（按年利率6%暂计算至2018年1月5日为14个月，利息损失为323559元×6%÷12个月×14个月=22649.13元）；3.依法判令被告温州建设集团矿山工程有限公司略阳分公司、温州建设集团矿山工程有限公司对被告王胤植应向两原告支付的劳务承包费45144元、设备及材料折价款140415元、生活补贴38000元及相应利息损失承担连带责任；4.依法判令被告略阳县华神矿业有限公司对被告王胤植应向两原告支付的生活补贴38000元及相应利息损失承担连带责任；5、诉讼费由四被告共同承担。事实与理由：2016年9月4日，经杨安平介绍，两原告和被告王胤植签订《华神矿业毛山矿区北口探矿劳务外包协议书》，约定由两原告承包被告王胤植负责的华神矿业中坝子钛铁矿毛山北口探矿劳务工程，并约定了工程规格、劳务承包费单价、结算、工程风险押金等条款，协议备注：如因意外事故造成乙方（两原告）机械受损或报废，设备由甲方（被告王胤植）负责赔偿乙方，如因甲方原因导致停工十天以上，损失由甲乙双方协商结算，解除合同，付清工程款，全额退付乙方押金。同日，两原告按约定向被告王胤植一次性现金支付劳务工程风险押金100000元。同年9月10日开始，被告温建略阳分公司华神矿业项目部统一向两原告组织的施工人员发放了工作牌，并派专人负责施工人员出入井登记，具体负责监管施工至2016年10月27日。2016年10月28日上午，被告王胤植突然通知两原告因矿山炸药供应不足暂时停工。停工约十天左右，两原告催促开工，但至此以后一直因为被告王胤植的原因未能复工。因拖欠劳务承包费用及工人工资等费用，两原告多次向被告王胤植、温建略阳分公司和华神矿业催要，2016年12月7日，被告华神矿业书面承诺：在2016年12月31日前结清13名在册工人工资，并给予一次性生活补贴每人2000元。2017年8月27日，被告王胤植向原告袁雪平出具《总账清单》一份，确认尚欠两原告劳务承包费45144元、设备及剩余材料折价款140415元、工人补贴38000元及押金100000元至今未支付或退还。综上所述，因被告王胤植的单方原因致使停工至今，已经符合劳务外包协议约定的合同解除条件，被告王胤植依法依约应向两原告支付拖欠的劳务承包费、设备及剩余材料折价款及工人补贴38000元，并全额退还押金，并赔偿因此给两原告造成的经济损失。另因被告温建略阳分公司违法出借其资质，被告温建略阳分公司、温建公司应依法承担连带责任。被告华神矿业书面承诺支付工人工资及一次性生活补贴，属债务加入，其应依法对被告王胤植应向两原告支付的生活补贴承担连带责任。请依法支持两原告的诉讼请求。 被告王胤植辩称：2016年9月4日，被告王胤植与两原告签订《华神矿业毛山矿区北口探矿劳务外包协议书》，被告王胤植本着对协议负责的态度布置工程施工，同时一直与总承包方温建公司，以及业主发包方华神矿业积极沟通，希望能够如约履行承诺。然而一直信誓旦旦说工程款筹措没问题的华神公司，却在开工四十天后因没钱购买炸药而停工。经被告多次催促，只给了开工另行通知的答复，而且一直没有完全支付劳务工程款。为此，被告王胤植与管理人员驻守矿山等待，中途在屡次催要之后，终于在临近春节前华神公司通过温建公司支付了部分工程款，其中绝大部分被告王胤植都用于支付袁雪平和秦远华，希望他们用来支付工人工资和抵消被告王胤植与原告协议中提到的开工一月后退还一半即五万元保证金。华神支付的最大一笔金额二十万元被告王胤植就从中支付了两原告十八万元，剩余两万元都用来支付被告管理人员工资。由此说明在与原告的协议中，被告王胤植是在竭力依照协议落实。因为温建公司与华神公司不守信，导致被告王胤植因自身条件窘迫而失约。被告王胤植也是此案的最大受害人。为此，被告王胤植经过无数次沟通，于2017年7月23日，和华神公司前法人，现今华神公司的股东即现法人董事长何晖的弟弟何军，签署了一份协议，将被告王胤植华神矿业有限公司毛山北口的所有权转让给何军，包括债权债务全部转让，并着重提到了关于两原告交付被告王胤植的押金以及投入的机械设备均由乙方何军负责善后处理。为此，被告王胤植认为：一、两原告起诉前，在符合法律规定的前提下，已经将所有关于他们的债权债务转让给了何军，并在协议中明确保证了他们的财产不受侵犯和损失的义务，且转让后还一直积极负责和华神公司以及何军协调，帮助原告能够尽快拿到欠款。为此，责任人应是转让接手人何军而非被告王胤植。二、因华神公司和温建公司不履行责任，被告王胤植作为最主要受害人，依旧因为投资绝大部分没有收回而负债累累。在这样的情况下，尽可能的拿到部分工程款，率先满足和保证原告利益。所以足以体现被告王胤植在转让所有权之前的违约事实都是在华神矿业公司和温建公司违约的基础上造成的。请法庭予以采信支持。 被告温州建设集团矿山工程有限公司略阳分公司、温州建设集团矿山工程有限公司、略阳县华神矿业有限公司在举证期间内未提交答辩和证据。 原告为证明诉讼请求，向本院提交如下证据：1.原、被告身份证复印件、三被告工商登记资料；2.劳务外包协议、补充协议；3.被告王胤植出具的收条，证明被告王胤植收到原告给付的押金100000元；4.上岗证13份、出入井登记表，证明上岗证加盖有温建略阳分公司的印章，从2016年9月10日开始施工到2016年10月27日。秦远华是生产队长，袁雪平是安全员。登记表是温建略阳分公司项目部派人登记的，记录工人出入井上班情况；5.被告华神矿业出具的承诺书，证明华神矿业作为发包人，构成并列债务承担，华神矿业应支付承诺的每人2000元生活补贴；6.总账清单，证明拖欠工程款45114元、应退还押金100000元、设备及剩余材料折价款140415元、生活补贴38000元，共计323559元。以上证据本院予以采信。 被告王胤植为证明自己的主张提交如下证据：1.何军与被告王胤植签订的转让协议（微信提取）。原告提出异议认为协议书是复制件，不是原件，真实性无法确认，原告也不知道有这个协议，对原告不具有约束力。原告异议成立，该证据本院不予采信；2.微信聊天记录。原告对真实性无异议，但认为对原告不具有约束力。本院对真实性采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年9月4日，原告袁雪平、秦远华和被告王胤植签订了《华神矿业毛山矿区北口探矿劳务外包协议书》，约定由原告承包被告王胤植负责的华神矿业中坝子钛铁矿毛山北口探矿劳务工程，并约定了工程规格、劳务承包费单价、结算、工程风险押金。如因意外事故造成乙方（原告）机械受损或报废，设备由甲方（被告王胤植）负责赔偿乙方。协议还约定了合同解除条件：如因甲方原因导致停工十天以上，损失由甲乙双方协商结算，解除合同，付清工程款，全额退付乙方押金。同日，原告按协议约定向被告王胤植支付劳务工程风险押金100000元，被告王胤植向原告出具了收条一份。2016年11月15日，原告袁雪平、秦远华与被告王胤植又签订了一份《补充协议》对合同未尽事宜进行了补充约定。合同履行过程中，被告王胤植通知原告方因矿山炸药供应不足需要暂时停工，后原告多次催促开工，但因为被告王胤植的原因一直未复工。因被告拖欠原告劳务承包费及工人工资等费用，原告多次向被告催要，2016年12月7日，被告略阳县华神矿业有限公司出具书面承诺书，承诺在2016年12月31日前结清13名在册工人工资，并给予一次性生活补贴每人2000元。2017年8月27日，被告王胤植向原告出具《总账清单》一份，确认拖欠原告劳务承包费45144元、设备及剩余材料折价款140415元、工人补贴38000元及押金100000元。 本院认为，本案争议焦点是劳务外包协议及补充协议是否应当解除，被告王胤植是否应支付原告工程款及相应利息，第二被告与第三被告是否应承担连带责任，被告略阳县华神矿业有限公司是否应承担生活补贴38000元及相应利息的连带责任。《中华人民共和国合同法》第三十二条规定：“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”原告与被告王胤植承揽合同法律关系成立，因被告王胤植的原因导致停工，已经符合双方签订的劳务外包协议当中约定的合同解除条件，故本院对该外包协议以及补充协议依法予以解除。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”在协议履行过程中，被告王胤植存在违约行为属实，应向原告支付拖欠的劳务承包费、设备及剩余材料折价款、工人补贴，并全额退还押金，共计323559元。自2016年11月7日至2018年1月6日期间，利息损失计算为：323559元×6%÷12个月×14个月=22649.13元，以上合计346208.13元。原告诉讼请求要求由被告温州建设集团矿山工程有限公司略阳分公司、温州建设集团矿山工程有限公司对上述债务承担连带责任，但原告未能提交充分证据证明，应承担举证不能的法律后果，对该诉讼请求本院不予支持。被告略阳县华神矿业有限公司书面承诺支付13名在册工人工资，并给予一次性生活补贴每人2000元，故对原告要求被告略阳县华神矿业有限公司对生活补贴38000元中的26000元承担连带责任的诉讼请求，本院予以支持，但原告要求支付38000元相应利息损失于法无据，本院不予支持。被告王胤植辩称其与何军达成了一份转让协议，将略阳县华神矿业有限公司位于中坝子毛山北坑口的所有权以及全部债权债务转让给何军，因此对原告诉请的债权不应承担清偿责任。原告提出并不知道被告王胤植与何军之间有此协议。《中华人民共和国合同法》第八十四条规定：“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。”被告王胤植没有提供证明债务转让经过原告同意的相关证据，故本院对其辩解意见不予采纳。综上，依据《中华人民共和国合同法》第三十二条、第四十四条、第六十条、第八十四条、第九十四条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款；《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、解除原告袁雪平、秦远华与被告王胤植签订的《华神矿业毛山矿区北口探矿劳务外包协议书》及《补充协议》。 二、被告王胤植于本判决书生效后十五日内给付原告袁雪平、秦远华346208.13元（劳务承包费45144元、设备及材料折价款140415元、生活补贴38000元、退还劳务承包风险押金100000元、2016年11月7日至2018年1月6日期间的利息22649.13元）。2018年1月6日以后323559元的利息按年利率6%计算至实际履行完毕之日止。 三、被告略阳县华神矿业有限公司对被告王胤植应向两原告给付的生活补贴38000元中的26000元承担连带清偿责任（限判决书生效后十五日内履行完毕）。 四、驳回原告袁雪平、秦远华其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6150元，由被告王胤植承担5700元，被告略阳县华神矿业有限公司承担450元（限判决书送达之日起三日内交纳）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省汉中市中级人民法院。 审 判 长  胡 三 代理审判员  魏佩媛 人民陪审员  裴兰英 二〇一八年五月三日 书 记 员  张 颖