福建省莆田市城厢区人民法院民 事 判 决 书（2021）闽0302民初1608号原告：庄金洪，男,汉族,1958年10月28日出生,住所地莆田市城厢区。被告：福建百家达装饰工程有限公司，住所地:莆田市城厢区荔城北大道1999号万辉国际城商业楼二层,统一社会信用代码:91350300MA2YEU202R。法定代表人:庄勇清。原告庄金洪与被告福建百家达装饰工程有限公司(以下简称：百家达公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告庄金洪到庭参加诉讼，被告百家达公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。庄金洪向本院提出诉讼请求：1、解除《住宅装饰装修工程施工合同》；2、百家达公司退还庄金洪已支付的款项人民币（币种下同）45000元;3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2020年10月17日,庄金洪和被告福建百家达装饰工程有限公司的签约代表赖德双签订《住宅装饰装修工程施工合同》（合同编号Ｂ×××2），约定：庄金洪将位于莆田市城厢区××商城××室交由百家达公司装修；工程预算为100600元；施工完成时间是签订合同后100天内完工等内容。庄金洪分别于2020年10月17日银行转账支付首期款37100元，于2020年12月8日银行转账支付二期款31800元，于2020年12月8日银行转账支付干挂增项款16000元，总计支付84900元。因百家达公司工期超期未继续施工，公司也未再继续经营，构成违约致使合同无法履行。故提起本案诉讼。百家达公司未答辩。在本院审理过程中，庄金洪在本院指定的举证期限内对其主张提供以下证据：《住宅装饰装修工程施工合同》一份、收据三份、价目表复印件一份，欲证明庄金洪和百家达公司起初约定价格是14万元多，后来协商价格为100600元并签订了合同，合同签订后庄金洪按约支付工程款84900元，现百家达公司需返还45000元的事实。百家达公司亦未到庭质证。本院经审查认为，百家达公司未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为自动放弃诉讼权利，庄金洪提供的有原件予以核对的《住宅装饰装修工程施工合同》、收据的真实性、合法性、关联性，本院予以确认；价目表系无原件核对的复印件，不能单独作为定案依据，本院综合本案其他证据予以认定。经庭审很举证、认证，本院认定本案事实如下：2020年10月17日，庄金洪（作为甲方）和百家达公司（作为乙方）签订《住宅装饰装修工程施工合同》，约定：甲方委托乙方对莆田市城厢区××商城××室进行房屋装饰装潢，装饰内容按双方认可的图纸及预算表中所列项目单施工。工程预算100600元，此金额不含税费。工期100天，自实际动工之日起计算。如遇以下情况工期顺延：甲方未按合同约定时间内付款、甲方自购材料而没有按工期进程到位、甲方在施工工程中要求更改方案、甲方所在小区物业有指定工作时间的规定、自然不可抗因素（如停电、停水、自然灾害等）。工程款分四期履行：第一期支付37100元，在合同签订后48小时内；第二期支付31800元，在水电隐蔽工程施工完成并验收合格后48小时内；第三期支付31800元，在泥工（找平、瓷砖铺贴）施工完成并验收合格48小时内（如有木工吊顶则在木工吊顶施工完成并验收合格后48小时内）；第四期支付5300元，在油漆完工并验收合格后48小时内。因一方违约致使合同无法履行的，可以解除合同等内容。庄金洪于2020年10月17日支付给百家达公司第一期工程价款37100元，之后百家达公司进场装修。之后，庄金洪于2020年12月5日支付第二期工程款31800元；并于同月8日支付给百家达公司16000元，作为干挂增项工程款。但之后百家达公司未继续施工且退场，2021年4月12日庄金洪向本院提起诉讼。庭审时，庄金洪表示：百家达公司在2020年10月25日左右进场后，于同年12月4日完成水电隐蔽工程、砌砖工程，但未开始泥工工序，仅运送了部分水泥就没有继续施工，现已离场；扣除百家达公司已完成的工程量价款及送来的材料的费用，百家达公司还应退还45000元。本院认为，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第一款的规定，本案法律事实发生于民法典施行后，应适用民法典的规定。庄金洪与百家达公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，是合法有效的。当事人均应按照合同约定履行自己的义务。现百家达公司未按合同约定完成装修事宜，构成违约，庄金洪主张解除合同，对此百家达公司未到庭提出异议，考虑到百家达公司退场，本院认为《住宅装饰装修工程施工合同》已无法履行，应予解除；因庄金洪在起诉之前未向百家达公司提出解除合同，而是直接向本院起诉，按照法律规定，《住宅装饰装修工程施工合同》在百家达公司收到本院送达的起诉状副本之日即2021年4月17日解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或采取其他补救措施。庄金洪要求百家达公司退还工程款45000元，因庄金洪预付的工程款为84900元，百家达公司也实际履行了合同项下的部分工程，庄金洪对百家达公司已施工的工程价款等估价为39900元，数额合理，且百家达公司未提出异议，故本院对庄金洪的该诉求予以支持。百家达公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃自己的诉讼权利，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国民法典》第一百四十三条、第五百六十二条、第五百六十五条、第五百六十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、庄金洪与福建百家达装饰工程有限公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》于2021年4月17日解除；二、福建百家达装饰工程有限公司应在本判决生效之日起十日内退还庄金洪预付装修款45000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费925元，减半收取为462.5元，由福建百家达装饰有限公司负担。本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书所确定的义务，逾期未履行的，应自觉主动前往执行法院申报经常居住地及财产情况，并不得转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨碍或逃避执行的行为；本条款即为执行通知暨财产报告条款，违反本条规定的，本案执行立案后，执行法院可按照法律文书载明确认的送达地址送达相关法律文书，并依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人依法采取纳入失信被执行人名单、限制消费令、罚款、拘留等强制措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省莆田市中级人民法院。审判员  谢倩倩二〇二一年五月十七日书记员  蔡冀津附相关法律法规及申请执行提示：《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第五百六十二条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。