北京市顺义区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0113民初19033号原告：众心医加（北京）科技发展有限公司，住所地北京市朝阳区，统一社会信用代码91110105MA019GB196。法定代表人：吴佳，总经理。委托诉讼代理人：韩德镇，北京市环亚律师事务所律师。委托诉讼代理人：吕武茂，北京市环亚律师师事务律师。被告：北京华屹凯润科技有限公司，住所地北京市顺义区临空经济核心区裕华路28号院10号楼5层006室，统一社会信用代码91110113773392659X。法定代表人：王蔚波，经理。委托诉讼代理人：陈刚，北京市青天律师事务所律师。第三人：北京海奕达科技发展有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区荣华南路7号院2号楼14层1701，统一社会信用代码91110115MA01DPBR8W。法定代表人：李云智，执行董事。委托诉讼代理人：朱剑钧，男，北京海奕达科技发展有限公司员工。委托诉讼代理人：李一凡，北京市长安律师事务所律师。原告众心医加（北京）科技发展有限公司（以下简称众心医加公司）与被告北京华屹凯润科技有限公司（以下简称华屹凯润公司）、第三人北京海奕达科技发展有限公司（以下简称海奕达公司）中介合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告众心医加公司委托诉讼代理人韩德镇，被告华屹凯润公司委托诉讼代理人陈刚，第三人海奕达公司委托诉讼代理人朱剑钧、李一凡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告众心医加公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令被告立即支付原告居间费人民币5075250元；2.本案的诉讼费等相关费用由被告承担。事实和理由：2020年5月初，在原告的居间服务下，被告与第三人达成了被告出售1000台谊安VG70呼吸机给第三人的《购销合同》。后为了明确原被告双方关于呼吸机购销居间服务的权利义务，双方于2020年5月19日签订《采购居间合同》，合同约定，原告受被告委托为被告如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务，促成被告与第三人达成谊安VG70等型号呼吸机购销合同的成立，并履行居间人的义务，协助监督促使该呼吸机购销合同的有效执行，同时合同对居间费用的计算标准及支付方式亦进行了明确约定。合同签订后，原告积极履行合同约定义务，在原告的居间服务下，第三人累计向被告支付购买谊安VG70呼吸机货款148875000元，对应呼吸机数量为607台，但被告只交付了其中330台，剩余277台一直未按《购销合同》及相关补充协议交付第三人。2020年7月7日，经第三人多次催促交货无果后，第三人向被告发出了《合同终止通知函》，解除了被告与第三人之间的《购销合同》及《补充协议》。原告认为，在原告的居间服务下，被告与第三人达成《购销合同》及相关补充协议，且第三人按照《购销合同》及相关补充协议约定支付了607台谊安VG70呼吸机的货款，原告已经完成了全部居间服务义务，被告应当按照《采购居间合同》约定的标准支付居间费用，但至起诉时，被告只支付了居间费用人民币700000元，尚欠居间服务费。经多次催要无果，为了维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，望查明事实，依法判如所请。被告华屹凯润公司辩称：1.被答辩人与答辩人之间确实存在居间合同关系。认可被答辩人与被答辩人之间存在居间合同关系，双方之间的居间合同的委托事项及具体要求约定，被答辩人除了促成答辩人与第三人之间达成呼吸机购销合同外，还要履行居间人的义务，协助监督促使呼吸机购销合同的有效执行；答辩人与第三人达成购销关系时，居间协议随之生效，答辩人按照购销合同的执行情况向被答辩人支付居间费；居间成功是指被答辩人完成合同所列全部委托事项。居间报酬的计算方法与支付时间和方式约定，居间成功后，被答辩人依据与第三人之间的购销合同中产品单价来计算居间报酬；答辩人与第三人签订了呼吸机购销合同且答辩人收到第三人全额货款以及被答辩人合规合法的服务类增值税专用发票后，5个工作日内答辩人向被答辩人支付居间报酬。支付计算数量以答辩人第三人双方签订的呼吸机购销合同为准，最终支付金额应除甲方就此笔居间费用实际缴纳的税金后为准。合同还约定，如答辩人因未能履约向第三人发出交款通知单，则答辩人无需支付条款中的居间费用。居间合同签订后，居间人称为了其更好的履行居间义务、催促第三人支付货款，其已先行收取了90万元的居间费。2.答辩人与第三人的购销合同因第三人的违约而未履行完毕，第三人未向答辩人履行付款义务。答辩人与第三人签订购销合同约定，2020年5月19日支付150台的全部货款3675万元及剩余850台的30%的货款6247.5万元，5月26日前支付850台的20%的货款4165万元，每次提货前一个工作日交清所提货物的全款，直至货款24500万全部付完。合同签订后，第三人仅在5月19日支付7395万元、5月22日支付2527.5万元、5月28日支付1000万元。第三人在已经违约且不能依约履行付款义务后要求变更付款期限，双方签订了补充协议，重新约定了付款期限，将原合同约定的5月26日前支付的4165万元，延期至6月4日支付1165万元、5月7日支付1500万元、6月11日支付500万元，待第三人支付完上述约定货款，答辩人在收到第三人的14087.5万元后，按照厂家生产进度进行货物排产，原供货期按照第三人支付货款延期而相应顺延，每次提货前一个工作日交清所提货物的全款，直至货款24500万元全部付完。补充协议签订后，第三人于6月2日付款1165万元、6月12日付款2000万元、6月20日付款800万元。在第三人违约的情况下，第三人为了稳住其下游客户，恳求答辩人先交付其部分设备，答辩人至6月21日陆续交付了第三人330台设备，其中180台设备，需要第三人在每次提货前一日支付所提设备的全款，第三人未支付。答辩人在不能承受第三人继续违约的情况下，多次要求第三人履行付款义务，但第三人还将责任推给答辩人欲单方终止合同，答辩人予以拒绝，现答辩人与第三人之间的购销合同仍在未履行完毕的纠纷之中。3.被答辩人主张的支付居间费的条件未成就，被答辩人未履行完其居间义务，促使第三人执行合同约定。答辩人与第三人的购销合同的履行状态，未达到答辩人向被答辩人付款的条件。被答辩人作为居间人，有义务监督促使购销合同的有效执行，现被答辩人未履行其义务，答辩人不应向其支付居间费。答辩人多次向第三人发出付款通知，而第三人仍未履行付款义务，根据居间合同的约定，答辩人无需支付条款中的居间费用。已经支付的居间费，答辩人本案中保留要求被答辩人返还的权利。综上，答辩人认为被答辩人未全面履行其居间义务，未促使答辩人与第三人的购销合同的有效执行，没有达到居间合同约定的支付居间费的条件，请求法院对被答辩人众心医加公司的诉讼请求予以驳回。第三人海奕达公司述称：居间是在买卖之间进行撮合的。我都不知道原告，也不认识原告。我与被告确实签订了1000台采购协议，跟我方撮合的是中国民族卫生协会。我方与民族协会没有合同，我方也是在民族协会办公地点望京洽谈的此事，他们还有一个牌子也是一个有某某学会的牌子。我方没有支付居间费，被告是否有居间费，我方不清楚。原告法定代表人吴佳找过我方，我方认为涉嫌诈骗，被告需要向我方交1000台，被告交付98台呼吸机，就交不了了。本院经审理认定事实如下：2020年5月18日，华屹凯润公司（供方、甲方）与海奕达公司（需方、乙方）签署《购销合同》，合同约定：品名为有创呼吸机，规格/项目为谊安VG70，单价245000元，数量1000台，金额245000000元（含税）。交货时间：在6月1日之前交150台（如付款延期，则整体合同交货日期向后顺延）。6月15日之前，交付150台。6月31日前交付700台。运费：产品单价仅包含北京市内运费，如有特殊需求另行约定。交货地点：北京市内。付款方式：5月19日150台的全部货款36750000元及剩余850台的30%的货款62475000元，5月26日前支付850台的20%的货款41650000元，每次提货前一个工作日交清所提货物的全款，直至货款245000000全部付完。验收方式：以双方确认供方厂家质量标准为准。如需方对产品质量有异议时，到需方交货地点5个工作日内以书面形式提出。如需方保存不当或使用不当造成的质量问题不负责退换货。违约：甲方需按时供货给乙方，若超期按未交货货款值每天万分之五作为违约金，如果出现生产企业严重影响发货的因素(如政府管制措施、相关政策变化、生产企业不可抗力造成原材料供应影响，物流运输受阻等原因)，导致生产企业无法向甲方按时供货，甲方将向乙方出示来自生产企业的书面解释，甲乙双方可以待影响生产或发货的因素消除以后，继续履行发货义务，或乙方可以选择终止合同，甲方将向乙方退还全部未交付产品的货款，乙方对此完全知晓，且不得追究甲方和生产企业的违约责任。2020年5月19日，华屹凯润公司（甲方、委托方）与众心医加公司（乙方、居间方）签署编号HYKR-20200519-BT-01《采购居间合同》，约定：甲、乙双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本委托居间合同：1.委托事项及具体要求：1.1根据《中华人民共和国合同法》规定，乙方受甲方委托为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务，促成甲方与买方海奕达公司（以下简称丁方）达成谊安VG70等型号呼吸机购销合同的成立，并履行居间人的义务，协助监督促使该呼吸机购销合同的有效执行；1.2甲方与丁方订立谊安VG70(1000)台等型号呼吸机购销合同且达成交易，甲方应当向乙方支付居间费用；1.3乙方在居间期限内促成的甲方与丁方达成的购销关系存在时，甲、乙双方的居间协议也随之生效，甲方需按照甲方与丁方的购销合同（主合同）执行情况向乙方支付居间费用，直至甲方与丁方的购销关系终止；1.4本合同中提及的呼吸机购销合同是指甲方与丁方签订的呼吸机买卖合同该合同的名称不限于“呼吸机购销合同”字样；1.5“居间成功”是指乙方完成本合同所列全部委托事项。甲方与乙方未签订书面的买卖合同，乙方仅为提供相关信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。2.居间内容：委托采购商品名称：谊安VG70510S等型号呼吸机。商品质量指标：甲方与丁方合同约定为准。商品数量：甲方与丁方合同约定为准。商品价格：甲方与丁方合同约定为准。交货时间：甲方与丁方合同约定为准。交货地点：甲方与丁方合同约定为准。3.居间报酬的计算方法与支付时间和方式。3.1居间费用的计算及支付：居间成功后，甲方根据甲方与丁方在本居间期限内成立的呼吸机购销合同中产品单价来计算居间报酬，拟交易数量为1000台（以实际交易数量为准），甲方预估支付居间报酬计算方式如下：5月交付的150台，以每台5000元的居间费用支付给乙方；6月交付的850台，以每台10000元的居间费用支付给乙方；预估总额为925万元整；3.2甲方与丁方签订了呼吸机购销合同且甲方收到丁方全额货款以及乙方合规合法的服务类增值税专用发票后，5个工作日内甲方向乙方支付居间报酬。支付计算数量以甲丁双方签订的呼吸机购销合同为准；最终支付金额应扣除甲方就此笔居间费用实际缴纳的税金后为准。3.3如乙方未能促成甲方与丁方购销合同的成立则甲方无需支付任何居间报酬或费用；3.4如甲方未能履约向丁方发出交款通知单，则甲方无需支付条款中的居间费用；3.5本合同中提及的交款通知单是指甲方确认向丁方供货时，向丁方发出的付款通知书，该通知书不限于“交款通知单”字样，只要真实的表达了甲方向丁方供货的意愿即被视为有效通知；3.6甲方承诺，在甲方与丁方就本协议所涉项目标的交易款项付款完成后，5个工作日将甲、乙双方约定的佣金一次性支付给乙方。若客户在销售合同中选择分期付款，甲方应按照客户付款比例在收到款项及等额居同费后5个工作日向乙方支付同等比例佣金。3.7甲方需按照乙方要求划入指定的以下收款账户内，且每个帐户的金额以乙方书面通知为准，并以实际到账为准。同日，华屹凯润公司（甲方、委托方）与众心医加公司（乙方、居间方）签署编号HYKR-20200519-BT-02《采购居间合同》，约定：甲、乙双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本委托居间合同：1.委托事项及具体要求：1.1根据《中华人民共和国合同法》规定，乙方受甲方委托为甲方如实报告订约机会与条件或为订约提供媒介服务，促成甲方与买方海奕达公司（以下简称丁方）达成谊安VG70等型号呼吸机购销合同的成立，并履行居间人的义务，协助监督促使该呼吸机购销合同的有效执行；1.2甲方与丁方订立谊安VG70(1000)台等型号呼吸机购销合同且达成交易，甲方应当向乙方支付居间费用；1.3乙方在居间期限内促成的甲方与丁方达成的购销关系存在时，甲、乙双方的居间协议也随之生效，甲方需按照甲方与丁方的购销合同（主合同）执行情况向乙方支付居间费用，直至甲方与丁方的购销关系终止；1.4本合同中提及的呼吸机购销合同是指甲方与丁方签订的呼吸机买卖合同该合同的名称不限于“呼吸机购销合同”字样；1.5“居间成功”是指乙方完成本合同所列全部委托事项。甲方与乙方未签订书面的买卖合同，乙方仅为提供相关信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。2.居间内容：委托采购商品名称：谊安VG70510S等型号呼吸机。商品质量指标：甲方与丁方合同约定为准。商品数量：甲方与丁方合同约定为准。商品价格：甲方与丁方合同约定为准。交货时间：甲方与丁方合同约定为准。交货地点：甲方与丁方合同约定为准。3.居间报酬的计算方法与支付时间和方式。3.1居间费用的计算及支付：居间成功后，甲方根据甲方与丁方在本居间期限内成立的呼吸机购销合同中产品向乙方支付居间报酬为750000元；3.2甲方与丁方签订了呼吸机购销合同且甲方收到丁方全额货款以及乙方合规合法的服务类增值税专用发票后，5个工作日内甲方向乙方支付居间报酬。支付计算数量以甲丁双方签订的呼吸机购销合同为准；最终支付金额应扣除甲方就此笔居间费用实际缴纳的税金后为准。3.3如乙方未能促成甲方与丁方购销合同的成立则甲方无需支付任何居间报酬或费用；3.4如甲方未能履约向丁方发出交款通知单，则甲方无需支付条款中的居间费用；3.5本合同中提及的交款通知单是指甲方确认向丁方供货时，向丁方发出的付款通知书，该通知书不限于“交款通知单”字样，只要真实的表达了甲方向丁方供货的意愿即被视为有效通知；3.6甲方承诺，在甲方与丁方就本协议所涉项目标的交易款项付款完成后，5个工作日将甲、乙双方约定的佣金一次性支付给乙方。若客户在销售合同中选择分期付款，甲方应按照客户付款比例在收到款项及等额居同费后5个工作日向乙方支付同等比例佣金。3.7甲方需按照乙方要求划入指定的以下收款账户内，且每个帐户的金额以乙方书面通知为准，并以实际到账为准。诉讼中，众心医加公司称委托王健童、李爽等人进行居间活动。2020年5月30日，华屹凯润公司与海奕达公司签署《购销合同补充协议》，约定：双方于2020年5月18日签订《购销合同》，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，在平等互利的基础上，经友好协商，约定如下：1.5月26日前支付850台的20%的货款4165万元，延期至6月4日支付1165万元、6月7日支付1500万元、6月11日支付500万元，待乙方支付完上述约定货款，甲方在收到乙方140875000元(150台全款及850台50%的货款)后，按照厂家生产进度进行货物排产，原供货期按照乙方支付货款延期而相应顺延，每次提货前一个工作日交清所提货物的全款，直至货款245000000全部付完。2.合同货物交易时间变更：原合同交货期：2020年6月1日150台货物；2020年6月15日之前交付150台货物；2020年6月31日（笔误）之前交付700台货物。变更后交货期：保证2020年6月4日交付100台货物；保证2020年6月7日交付100台货物；保证2020年6月11日交付100台货物；保证2020年6月14日交付100台货物；保证2020年6月18日交付100台货物；保证2020年6月21日交付100台货物；保证2020年6月25日交付100台货物；保证2020年6月28日交付100台货物；保证2020年7月2日交付100台货物；保证2020年7月5日交付100台货物。(如乙方付款延期，则整体合同交货日期向后顺延，具体发送设备时间及数量以厂家实际供货时间及数量为准)。3.本补充协议与原合同同样具有法律效力，双方未尽事宜另行补充商定。诉讼中，海奕达公司与华屹凯润公司均认可已交货数量为330台。华屹凯润公司称海奕达公司未按约定付款。海奕达公司称已经支付14887.5万元货款，华屹凯润公司未按期交货，给其造成巨额损失，在王健童等人协调下拟定方案，即不再付款情况下将合同总数量变更至607台，并于2020年7月5日前完成供货，但华屹凯润公司未回应。庭审中，海奕达公司称607台方案的交货时间是2020年7月5日，现已经不具备条件。华屹凯润公司称其提出607台方案，同意该方案，海奕达公司不认可，现在也同意履行。2020年7月6日，华屹凯润公司向海奕达公司发送《付款及提货通知书》，载明：根据我司及贵司签订的购销合同及其相关补充协议的约定，我司将向贵司交付VG70呼吸机，具体信息如下：6月11日、6月12日6月14日及6月21日我司分别向贵司交付了VG70呼吸机50台、50台、50台、30台，共计180台。贵司未按购销合同约定“每次提货前一个工作日交清所提货物的全款”，故我司累计交付的180台VG70呼吸机，贵司应向我司支付货款4410万元整，鉴于贵司6月20日支付的800万元货款，此180台VG70呼吸机贵司未支付货款金额为：3610万元。6月24日我司通知向贵司交付VG70呼吸机100台，但贵司并未按约定支付此笔贷款。7月6日我司正式书面通知贵司7月8日向贵司交付VG70呼吸机100台，请贵司按购销合同约定提前一个工作日（即7月7日）支付100台VG70的货款，共计：2450万元。请于7月7日支付VG70呼吸机的货款，共计：6060万元。在贵司付清上述货款后，请于7月8日携带提货单等相关手续到北京华屹凯润科技有限公司库房(地址：北京市顺义区临空经济核心区裕华路28号院10号楼006室)提取VG70呼吸机，共计100台。如贵司延迟付款，则我司将按购销合同及其补充协议的约定延迟向贵司交付货物，对此造成的一切损失由贵司承担。2020年7月7日，海奕达公司向华屹凯润公司发送《合同终止通知函》，载明：我司与贵司于2020年5月18日就谊安VG70呼吸机购销事宜签订了《购销合同》，并于2020年5月30日签订《购销合同补充协议》，详细约定了我司货款支付及贵司交货时间。我司在履约过程中分七次累计支付了148875000元合同款，但贵司自2020年6月7日起就无法按时足额交货。我司多次催促贵司按约履行但贵司持续违约，贵司的违约行为给我司经营造成了巨大经济损失。就贵司违约及后续供货保障问题，我司曾在第三方的调停下多次提出解决方案，但贵司均不予认可，拒绝妥善解决。为此，我司现正式通知贵司：1.解除贵我两司之间的《合同》及《补充协议》，双方合同关系于2020年7月7日终止。2.请贵司于2020年7月10日之前，将应返还我司的剩余合同款6802.5万元支付我司账户。3.因贵司违约给我司造成的经济损失和由此产生的法律责任，我司将视贵我两司合同关系终止后的处理情况另行处理。2020年7月10日，华屹凯润公司向海奕达公司发送《催促履行合同通知书》，载明：我司及贵司签订的购销合同及其相关补充协议，根据上述合同的约定及实际执行情况，我司于2020年7月6日向贵司发送了《付款及提货通知书》，书面告知贵司应向我司支付的货款及付款后的提货日期。2020年7月7日，贵司向我司发送了《合同终止通知函》，表示解除上述合同及补充协议、要求我司退还贵司已支付的6802.5万元货款并承担相应的经济损失和法律责任。针对贵司单方意思发送《合同终止通知函》的要求我司不予认可。在贵我双方签订的合同及补充协议中明确约定：“5月26日前支付850台的20%的货款4165万元，延期至6月4日支付1165万元、6月7日支付1500万元、6月11日支付500万元，待乙方支付完上述约定货款，甲方在收到乙方140875000元(150台全款及850台50%的货款)后，按照厂家生产进度进行货物排产，原供货期按照乙方支付货款延期而相应顺延，每次提货前一个工作日交清所提货物的全款，直至货款245000000全部付完。”贵司违反合同约定逾期支付上述货款，截止至2020年6月12日方付清140875000元(150台全款及850台50%的货款)，贵司违约逾期付款的行为导致我司有权按照“原供货期按照乙方支付货款延期而相应顺延”的约定延期给付货物。虽然贵司违约在先，但为了积极履行合同，我司在贵司仅支付了150台全款未付清剩余850台的50%货款时，又向贵司交付了180台货物。交付该180台货物时，贵司并未按“每次提货前一个工作日交清所提货物的全款，直至货款245000000全部付完”的约定履行义务，故我司向贵司发送了《付款及提货通知书》，书面告知贵司应向我司支付货款及付款后的提货日期，但贵司再次违反合同。综上，我司在履行双方之间签订的合同及补充协议过程中无任何违约行为，贵司无权单方解除合同，我司不同意贵司终止合同的要求。反之，贵司未按约定履行付款义务的行为早已构成违约，严重侵害了我司的合法权益。据此，我司特致函敦促贵司应按法律规定及合同约定履行合同，请贵司于2020年7月14日前向我司付清所拖欠的货款。如贵司坚持拒绝履行合同义务，除自行承担贵司的损失外还将赔偿因此给我司所造成所有损失。望贵司慎重考虑我司的上述意见，尽快履行合同义务，避免影响商业信誉及造成其他损失。2020年7月17日、7月28日，华屹凯润公司两次向海奕达公司发送《催促履行合同书》。另查，2020年6月10日，华屹凯润公司向众心医加公司支付90万元。上述事实，有当事人提交的证据及本院庭审笔录等在案佐证。本院认为，众心医加公司与华屹凯润公司签署的两份《采购居间合同》均约定：“促成华屹凯润公司与海奕达公司达成谊安VG70等型号呼吸机购销合同的成立，并履行居间人的义务，协助监督促使该呼吸机购销合同的有效执行”“甲方与丁方订立谊安VG70(1000)台等型号呼吸机购销合同且达成交易，甲方应当向乙方支付居间费用”“甲方需按照甲方与丁方的购销合同（主合同）执行情况向乙方支付居间费用”。一般而言，中介人促成合同成立，委托人即应当按照约定支付报酬。但本案中，中介人收取报酬的前提不仅仅是合同成立，报酬的具体支付还需根据合同执行情况确定。华屹凯润公司与海奕达公司均认可已经实际完成了330台呼吸机的购销，对于众心医加公司主张的330台呼吸机对应的中介费，本院予以支持，经本院核算为1897500元。对于其他呼吸机购销未有效执行，双方对于履行情况存在争议，海奕达公司支付的除330台呼吸机之外的费用应如何处置未有定论，现众心医加公司主张该部分中介费，本院暂不支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四百二十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下：一、被告北京华屹凯润科技有限公司支付原告众心医加（北京）科技发展有限公司1897500元，于本判决生效之日起七日内执行；二、驳回原告众心医加（北京）科技发展有限公司的其他诉讼请求。如果被告北京华屹凯润科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费23663元，由原告众心医加（北京）科技发展有限公司负担12724元（已交纳），由被告北京华屹凯润科技有限公司负担10939元，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  张翔鹏二〇二一年五月二十五日书记员  聂佳飞