河北省石家庄市裕华区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀0108民初1007号 原告：杜森，男，1986年5月24日出生，汉族，住河北省石家庄市裕华区。 委托诉讼代理人：杨惠，河北天捷律师事务所律师。 被告：河北美庭装饰工程有限公司，住所地河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城1号楼6单元2010室。 法定代表人：刘宝岭，该公司经理。 被告：刘宝岭，男，1968年1月17日出生，汉族，住所地山东省乐陵市。 被告：刘博，男，1989年6月14日出生，汉族，住河北省石家庄市。 被告：石家庄凯纳装饰工程有限公司，住所地河北省石家庄市裕华区方郄路178号金碧雅苑12-2-1505。 法定代表人：房策，该公司经理。 被告：房策，男，1994年3月2日出生，汉族，住山东省济南市天桥区。 被告：曹福现，男，1981年7月15日出生，汉族，住山东省济南市天桥区。 原告杜森与被告房策、石家庄凯纳装饰工程有限公司（以下简称凯纳公司）、河北美庭装饰工程有限公司（以下简称美庭公司）、刘宝岭、刘博、曹福现装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杜森及其委托诉讼代理人杨惠到庭参加诉讼。被告房策、石家庄凯纳装饰工程有限公司、河北美庭装饰工程有限公司、刘宝岭、刘博、曹福现经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杜森向本院提出诉讼请求：请求依法判令被告凯纳公司返还家具款29800元，原告完成装修项目花费11085.6元，合计40885.6元及利息（利息自2020年8月7日按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期的贷款利率计算至付清之日止）；2.请求法院判令被告美庭公司在第一项诉讼请求范围内承担连带责任；3.请求判令被告刘博、刘宝玲、曹福现、房策在其各认缴出资范围内承担连带责任；4.案件受理费由被告承担。事实和理由：2015年12月17日，原告购买位于石家庄市裕华区。2017年5月1日，被告凯纳公司联系原告，告知原告通过天猫的网上家装ｅ站旗舰店可以参与家装活动，原告了解后愿意参与活动并向被告凯纳公司交纳500元定金。2017年5月7日，原告与被告凯纳公司签订了“ｅ补贴”申请协议书，协议中明确写明29800元家具包包含10000元木制作，19800元选家具、木制作（主卧大衣柜、次卧榻榻米加衣柜）。2017年5月10日，原告与被告凯纳公司签订了《家装施工包服务确认书》，协议第二条写明“参加促销互动内容ｅ补贴”，Ｅ工程款为76399元，以及合同双方的权利义务等其他条款。同日原告缴纳了首期款22419.7元。 合同签订后，因原告购买的白金汉府小区的房屋迟迟未交房以及被告凯纳公司经营不善，所以装修一直未进行。2018年8月6日原告与被告美庭公司签订《补充协议》，协议说明美庭公司履行新业主后期施工业务。 2019年12月10日，原告与被告美庭公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同条款》，以及美庭公司联系单。联系单上明确说明：“主材+施工按原合同执行施工；卫生间防水按原合同执行不收取费用（施工包为准）；工程款包括家具包29800”。2019年9月26日，原告购买的白金汉府小区交房，后原告办理装修许可证，施工日期为2020年4月30日至2020年7月30日、随即被告美庭公司开始装修，但在实际装修过程中被告美庭公司违反合同约定，多次拖延工期，未在90日工程期限内完成工程，尚有各房间的木门、卫生间门和厨房的集成吊顶、卫生间洁具、橱柜等多项装修项目未完成。并且也不再按照合同约定配备家具。原告多次与被告美庭公司协商，但其仍不履行。 2020年8月6日，原告向被告美庭公司负责人刘博发出告知书，告知被告美庭公司一再拖延工期，在这种情况下原告只得自行装修，共计花费装修款11085.6元，并且被告美庭公司装修出现严重质量问题，现案涉房屋的吊顶已经出现多处开裂。 原告认为原告与凯纳公司的合同关系，是双方真实意思表示且未违反法律法规的强制性规定，合法有效。被告凯纳公司未按照合同约定履行合同义务已构成违约，应当将家具款及原告自行装修花费的费用予以返还。美庭公司与原告达成补充协议属于美庭公司债务加入的行为，应承担连带责任。刘博、刘宝岭作为美庭公司股东，房策、曹福现作为被告凯纳公司股东，均为认缴出资，且被告美庭公司、凯纳公司存在多起诉讼，已经无法清偿对原告债务，故该四人应当在其认缴出资范围内对公司的债务承担连带责任。 被告房策、石家庄凯纳装饰工程有限公司、河北美庭装饰工程有限公司、刘宝岭、刘博、曹福现未到庭亦未提交答辩状。 本院经审理认定事实如下：2017年5月1日，原告向凯纳公司支付定金500元。2017年5月7日，原告与凯纳公司签订“e补贴申请协议书”，约定参与方式为签写家装材料包保障协议，总工程款：76399，预约金（家装包+家具包）×30%+设计包全款：22919.7。协议书下方手写添加有“29800家具包包含10000元木制作，19800元选家具，木制作（主卧大衣柜、次卧榻榻米加衣柜）”，2017年5月10日，原告与凯纳公司签订《家装施工包服务确认书》，约定凯纳公司为白金汉府31号楼1单元902室进行装修服务，工期90天，工程款总价为76399元。并就具体家装主材包内容进行明确约定。2017年5月10日，原告向凯纳公司支付首期款22419.7元。合同签订后，因原告购买小区未交房装修一直未进行。2018年8月6日，杜森与美庭公司签订《补充协议》，约定原天猫家装签约客户：白金汉府31#-1-902杜森业主工地转到河北美庭装饰工程有限公司，履行与后期施工业务。2019年9月26日白金汉府31#-1-902交房，2019年12月10日美庭公司出具《河北美庭装饰有限公司联系单》，载明主材+施工按原合同执行施工，卫生间防水按原合同执行不收取费用（施工包为准）。工程款包括家具包29800。同日，杜森与美庭公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同条款》，约定美庭公司承包原告家庭居室装饰装修工程，工程地点白金汉府31#-1-902，工期90日，合同总价款76399元。2020年3月27日，原告向美庭公司支付工程款共计41340.6元，2020年7月10日支付工程款13949元。原告共计向凯纳公司及美庭公司支付78209.3元。室内装修许可证显示施工日期为2020年4月30日至2020年7月30日。 刘宝岭、刘博系美庭公司股东，各认缴出资5000000元，认缴出资日期为2035年1月1日。曹福现、房策系凯纳公司股东，曹福现认缴出资450000元，房策认缴出资50000元，认缴出资日期为2035年3月1日。 原告称，原告支付工程款后，美庭公司未按照约定进行施工，所有房间的木门、卫生间门、厨房吊顶、卫生间的洁具橱柜、卫生间吊顶、所有开关插座、以及合同中约定的29800元家具包均未安装、制作。原告自行花费11805.6元进行装修，故要求被告返还家具包费用并支付自行装修费用。为此原告提交如下证据：1.原告与凯纳公司签订《家装施工包服务确认书》及收据；2.补充协议、联系单；3.原告与美庭公司签订《家装居室装饰装修工程施工合同条款》及收据；4.室内装修许可证；5.原告向美庭公司负责人发出告知书及补充；6.原告自行装修发票、转账凭证及收据；7.凯纳、美庭公司股东出资情况及均为失信被执行人网站截图。 另查明，原告曾因案涉装饰装修合同将美庭公司起诉至法院，要求美庭公司退还预付装修款72579元，案号为（2020）冀0108民初3515号，后撤诉。在该案庭审中，美庭公司称“不是原告说多少钱就是多少钱，给原告家里干的活是有水电、防水、铺砖、刷墙。剩下的木门、橱柜、卫浴没有做。” 本院认为，原告与凯纳公司签订的《家装施工包服务确认书》、与美庭公司签订的《补充协议》及《家庭居室装饰装修工程施工合同条款》，系真实意思表示，未违反法律、行政法规的真实意思表示，合法有效，本院对此予以确认。《补充协议》载明“将原白金汉府31#-1-902杜森业主工地转到河北美庭装饰工程有限公司，履行与后期施工业务。”该条款约定凯纳公司将应承担的装修义务转移至美庭公司，由美庭公司负担施工业务，属于债务转移，而非债的加入，故应由美庭公司承担因案涉房屋装修事宜产生的权利、义务。美庭公司未按约定向原告提供家具包，故其应当将家具包款项29800元予以返还。 在（2020）冀0108民初3515号一案中，美庭公司自认未进行木门、橱柜、卫浴装饰装修与安装。因美庭公司未按照合同约定履行装饰装修义务，已属违约，故其应赔偿原告自行装修产生的费用。原告主张的完成装修项目花费11085.6元，但其并未全部提交正式发票予以佐证，鉴于原告确因美庭公司的违约行为，实际上产生了损失，本院酌定该项损失为5000元。美庭公司存在违约行为，故对于原告要求其支付利息的主张，本院予以支持。具体给付利息计算方式为：以34800元为基数，自起诉之日即2021年3月10日起按照全国银行间同业拆借中心发布的一年贷款市场报价利率计算至付清之日止。 美庭公司与凯纳公司系具有独立法人资格的有限责任公司，对外具有独立承担民事责任的能力。现上述两公司系合法存在的公司主体，公司章程中规定的股东认缴出资时间分别为2035年1月1日、2035年3月1日，公司股东并未有逾期履行出资义务的违法行为，故原告现要求美庭公司、凯纳公司股东在认缴出资范围内对公司债务承担本案责任缺乏依据，本院对此不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百五十一条、《中华人民共和国公司法》第三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告河北美庭装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告杜森家具包款项、完成装修项目花费合计34800元及利息（利息以34800元为基数，自2021年3月10日起按照全国银行间同业拆借中心发布的一年贷款市场报价利率计算至付清之日止）； 二、驳回原告杜森其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费822元，减半收取计411元，由被告河北美庭装饰工程有限公司负担350元，原告杜森负担61元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院，上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心（邮寄地址：石家庄市裕宁街77号石家庄市，邮编：050000，收件人：材料收转窗口）。 上诉案件受理费应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员  马冲 二〇二一年五月二十七日 书记员  徐越