江苏省张家港市人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0582民初3011号原告（反诉被告）：张家港市嘉广天进出口贸易有限公司，所住地：江苏省张家港市。法定代表人：周晓峰。委托诉讼代理人：钱晓慧，江苏梁丰律师事务所执业律师。被告（反诉原告）：东莞德永佳纺织制衣有限公司，所住地：江广东省东莞市。法定代表人：陈祖胜。委托诉讼代理人：莫伟青，广东凯略律师事务所执业律师。委托诉讼代理人：刘业东，广东凯略律师事务所执业律师。原告张家港市嘉广天进出口贸易有限公司（以下简称嘉广天公司）与被告东莞德永佳纺织制衣有限公司（以下简称德永佳公司）买卖合同纠纷一案，本院于2021年2月18日立案后，依法适用简易程序，于2021年3月24日、4月28日公开开庭进行了审理。原、被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。嘉广天公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付到期货款234080元，并按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年6月3日起至实际履行之日的逾期付款利息；2、判令被告赔偿原告可得利益损失178514.43元；3、诉讼费由被告负担。事实和理由：2020年1月11日、14日，被告分别向原告下达了型号为26S/1精梳棉的原料订购单，向原告采购上述精梳棉136.08吨、9.07吨，双方为此在2020年1月14日签订了编号为JGT(11S)2020.1-011、JGT(11S)2020.1-012《棉纱买卖合同》两份，合同均对数量、金额、交（提）货时间等作了约定。上述合同签订后，被告在履行过程中又对合同约定作了变更，其中JGT(11S)2020.1-011合同项下减至38.29吨、JGT(11S)2020.1-012合同项下的棉纱全部作取消处理，原告多次与被告沟通，均无果。原告无奈只能行使合同解除权，于2020年10月22日通知被告解除上述合同，并要求被告赔偿损失。另，截止2020年5月31日，经双方对账，被告确认结欠原告货款1139245元，之后被告陆续支付905165元货款，余款234080元，至今未付。为此，向法院起诉。德永佳公司辩称，一、案涉《棉纱买卖合同》中原告已交货部分的货款，不存在拖欠，原告主张的答辩人拖欠案涉合同货款不成立，要求驳回；二双方经磋商已达成合意，一致同意变更案涉合同的履行期限和履行数量，2020年3月31日不是案涉合同的履行期限；三、双方已达成余数棉纱的履行由双方另行协商处理一致意见，在双方磋商过程中，棉纱突然上涨，原告迫不及待解除合同，以卖给第三人获取利益，答辩人不存在违约行为；四、原告主张要求答辩人支付其可得利益损失不成立；五、由于原告单方面终止与答辩人磋商、拒绝履行合同，导致答辩人向第三方高额采购同类棉纱，致使答辩人遭受损失，原告应当赔偿。综上，要求驳回原告诉讼请求。德永佳公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告向反诉原告交付华芳牌26S/1精棉纱106.86吨；2、判令反诉被告赔偿反诉原告损失143742.73元；3、判令反诉被告向反诉原告支付赔偿款86766.59元；4、本案全部诉讼费由反诉被告负担。反诉事实和理由：反诉原告与反诉被告素有业务往来，双方一直合作良好。2020年2月，反诉被告提出其因受疫情影响，不能按案涉合同履行，双方经友好协商，一致同意变更履行的时间和数量。双方一致同意由反诉被告先交付53吨，余数另行协商，事实上，反诉被告实际交付38.29吨。至此，双方未有交易106.86吨26S/1精棉纱。之后，双方一直就余数棉纱交易磋商，尚未达成合意。然，2020年10月中旬棉纱价格突然上涨，反诉被告有利可图，以各种理由解除合同，导致反诉原告不得不以高价向第三方采购棉纱，使反诉原告遭受巨大损失，反诉被告应当赔偿。此外，在双方交易期间，存在货品重量不足、延期交货、瑕疵等问题，造成反诉原告损失，经确认，截止2020年10月，反诉被告尚欠反诉原告赔偿款86766.59元未支付。嘉广天公司对德永佳公司的反诉辩称：1、反诉被告就案涉合同项下剩余棉纱一直要求反诉原告继续履行并给予宽限期的前提下，反诉原告以自己的行为表示不再履行，反诉被告无奈行使解除权，解除案涉两份合同，故反诉原告无权请求反诉被告继续交付剩余棉纱；2、双方在订立合同时就应当预料到价格、市场可能发生变化。反诉原告在棉纱价格下跌后通知反诉被告不要发货，价格上涨后，又通知反诉被告交货，有违诚信原则；3、反诉原告违约在先，反诉被告依法行使解除权，不用向反诉原告承担责任；4、就赔偿款，同意在货款中扣除。本院经审理认定事实如下：嘉广天公司与德永佳公司素有业务往来，德永佳公司向嘉广天公司采购棉纱，截止2020年5月31日，经双方对账，德永佳公司确认结欠嘉广天公司货款到期货款1139245元，之后德永佳公司陆续支付905165元货款，余款234080元，至今未付。另查明：1、截止2020年10月，嘉广天公司结欠德永佳公司质量赔款86766.59元，嘉广天公司同意在货款中扣除；2、2020年1月11日，德永佳公司向嘉广天公司下达采购26S/1华芳牌精棉纱136.08吨的原料订购单（订单号码DGK20010976），对应双方于2020年1月14日签订的编号为JGT(11S)2020.1-011《棉纱买卖合同》；2020年1月14日，德永佳公司向嘉广天公司下达采购26S/1华芳牌精棉纱9.07吨的原料订购单（订单号码DGK20011005），对应双方于2020年1月14日签订的编号为JGT(11S)2020.1-012《棉纱买卖合同》。上述合同交货截止期限为2020年3月31日。上述合同签订后，新冠疫情爆发，双方通过邮件沟通合同的履行，均同意合同延期履行，但就延期时间、履行数量未取得一致。德永佳公司于2020年3月31日取消了订单号码DGK20011005的原料订购单，订单号码DGK20010976的原料订购单数量减至38.29吨，嘉广天公司实际交货为38.29吨。2020年7月13日，嘉广天公司承办人通过邮件要求德永佳公司就上述订单最晚履行期延期至2020年9月底，否则，作取消处理，不在履行，德永佳公司回复“未生产的不要生产”，并希望继续协商处理。因后续协商未能达成一致，嘉广天公司于2020年10月22日通知德永佳公司，解除上述合同，并引起本案诉讼。本院认为，被告德永佳公司所欠原告嘉广天公司货款234080元，被告德永佳公司予以确认，该事实可以认定；原告嘉广天公司所欠被告德永佳公司质量赔款86766.59元，原告嘉广天公司予以确认，并同意在所欠货款中扣除，本院予以准许；被告德永佳公司未及时支付上述货款，原告嘉广天公司要求被告德永佳公司承担自2020年6月3日起至实际履行之日止按全国银行间同业贷款拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失，符合法律规定，本院予以支持；原告嘉广天公司要求被告德永佳公司赔偿可得利益损失178514.43元、被告德永佳公司要求原告嘉广天公司赔偿可得利益损失143742.73元，均提供了审计报告，因本案所涉合同在履行过程中，受新冠疫情不可抗力的影响，双方均未能按合同全面履行，也未能在后续沟通中达成一致意见，双方合同已事实解除，无需继续履行；本院根据本案的实际情况，结合双方提供的证据，可得利益损失的赔偿对双方均不公平，故确定双方均无需向对方赔偿可得利益损失。据此，依照最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第一项、第九十七条、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下：一、被告东莞德永佳纺织制衣有限公司支付给原告张家港市嘉广天进出口贸易有限公司货款234080元，扣除原告张家港市嘉广天进出口贸易有限公司尚需赔偿给被告东莞德永佳纺织制衣有限公司损失86766.59元，被告东莞德永佳纺织制衣有限公司还需支付给原告张家港市嘉广天进出口贸易有限公司147313.41元，并承担自2020年6月3日起至实际履行之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。限判决生效后十日内履行。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告张家港市嘉广天进出口贸易有限公司其他诉讼请求。二、驳回被告东莞德永佳纺织制衣有限公司其他反诉诉讼请求。案件受理费减半收取3744元，由原告张家港市嘉广天进出口贸易有限公司负担2407元、由被告东莞德永佳纺织制衣有限公司负担1337元。反诉案件受理费2379元，由原告张家港市嘉广天进出口贸易有限公司负担895元，由被告东莞德永佳纺织制衣有限公司负担1484元。原、被告各负担部分，与预交部分结算后，余额于判决生效后十日内交纳本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。审判员 褚 军二〇二一年五月十三日书记员 邵宇红江苏省张家港市人民法院当事人须知当事人在法院调解、判决后自动履行法律文书确定的义务，将相关履行义务款项交纳至法院以下账户的，应在三日内将汇款人、金额、相关汇款依据及案号等情况书面告知承办法官。1、诉讼费用。户名：张家港市人民法院，开户银行：中国农业银行苏州张家港分行营业部，账号：62×××67。2、调解书、判决书确定当事人履行义务的款项。户名：张家港市人民法院，开户银行：中国农业银行苏州张家港分行营业部，执行款账号：62×××64。3、汇款情况如未及时告知承办法官，导致当事人向法院申请执行的，可能存在被法院采取强制执行措施或被列为失信被执行人及限制高消费等风险。4、如未按调解书、判决书确定义务履行，导致对方当事人向法院申请执行的，法院将依法采取强制执行措施，或采取列为失信被执行人及限制高消费等信用惩戒措施。