盐城经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0991民初938号原告：刘建强，男，1987年7月20日生，汉族，住江苏省盐城市大丰市。委托诉讼代理人：董梅，江苏善合律师事务所律师。被告：盐城德艺空间创意设计有限公司,统一社会信用代码91320913MA1Y980352，住所地盐城市城南新区新都街道人民南路38号新龙广场2号楼501、502、512室(CND)。法定代表人：黄朝刚，总经理。被告：黄朝刚，男，1995年9月18日生，汉族，住江苏省盐城市亭湖区。被告：徐航，男，1988年10月7日生，汉族，住江苏省盐城市滨海县。原告刘建强与被告盐城德艺空间创意设计有限公司（以下简称德艺公司）、黄朝刚、徐航装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月24日受理后，依法适用简易程序由审判员邵海峰独任审理，于同年4月19日公开开庭。原告刘建强的委托诉讼代理人董梅、被告徐航到庭参加诉讼，被告德艺公司、黄朝刚经本院传票传唤，未到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告刘建强向本院提出诉讼请求：1.判令被告德艺公司承担自2020年11月16日-2021年3月16日的违约金10965元及自2021年3月17日起截至履行装修合同完毕之日止以11.4万元为基数按日1‰计算的违约金；2.请求依法判令被告德艺公司承担因其延迟装修导致的实际损失7500元；3.请求依法判令被告德艺公司交付补充协议约定的价值20200元的家电等器材（详见补充协议）；4.请求依法判令被告黄朝刚、徐航在未出资范围内对上述赔偿承担连带责任；5.本案的诉讼费、保全费、保函费由被告承担。事实与理由：2020年4月初，原告找到被告黄朝刚洽谈委托其为自己中梁聚龙首府30#2201室房子的装修事宜，最终于2020年4月19日，签订《家居装饰装修施工合同》一份，约定被告德艺公司为原告所有的中梁聚龙首府（望府景园）房子进行装修，合同总价为12.9万元，装修期限为120工作日，装修方式为被告包工、包基础施工材料、全部主材，并约定装修费分四次支付，分别为首期款35000元，二期款35000元，中期款45000元，尾款15000元。合同第14.5条还约定了“由于乙方原因既被告导致工期延误，每延误一天向甲方支付工程款1‰违约金”。合同签订后，被告于2020年6月1日正式开工装修，按照合同的约定装修期限120工作日，装修项目应当于2020年11月15日全部完工。但目前房子装修的进展为中期阶段（木制品框架完成、瓦工项目基本完成及水电管路敷设基本完成）。原告多次催告被告为其继续装修直至装修完毕且经验收合格，但被告黄朝刚作为公司法定代表人及股东回复目前没有资金为其继续装修，但在本次装修中原告按照合同约定支付每期费用，目前已经支付到中期阶段的费用45000元，而被告收到中期装修费用后不履行装修约定。另查，被告黄朝刚、徐航为被告德艺公司的股东，被告德艺公司的注册资金为100万元，其中被告黄朝刚出资数额为51万元，被告徐航出资数额为49万元，被告德艺公司注册资金为认缴，被告黄朝刚、被告徐航应在未出资范围内对被告德艺公司的违约责任承担连带清偿责任。现被告已经不接电话，拒绝沟通，为此，原告特具状诉讼，请求贵院支持原告的诉讼请求。被告德艺公司、黄朝刚未答辩。被告徐航辩称，签订合同的时候我不知情，原告缴纳的钱没有给我，且我已于2020年3月份离职，与黄朝刚口头协商好，公司给黄朝刚，公司的内部情况比较负复杂，双方没有进行款项结算，而且原告的装修款应也没有交给公司，因为财务上没有这笔账，所以我不同意承担连带责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并附卷佐证。再根据当事人双方的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月，原告刘建强（甲方）与被告德艺公司（乙方）签订一份《家居装饰装修工程施工合同》，约定（摘要）：第一条工程概况：1.1工程地点：中梁聚龙首府；1.2工程建筑面积124；1.5工程承包方式：乙方包工、包基础施工材料、分部分或全部主材（以德艺空间装饰预算书为准）；1.6工程期限：120个工作日，开工日期为甲方首期款（工程款的60%+第1.7款的②+③+④+⑤+⑥）到乙方帐后第四日，如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间或其他原因耽误开工，则以《现场交底单》时间为开工时间；1.7合同总价款为人民币129000元；。第三条施工图纸：双方商定施工图纸采取甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方提供，乙方执两份；。第六条工程变更：6.1甲方变更或增减施工项目时，应与乙方协商，双方签署《工程洽商单》，并列明调整的价款和工期的相应顺延后，乙方按《工程洽商单》执行（依照建筑行业装饰行业惯例，减项不缩减工期，同时不退该项目管理费）；6.2合同履行中的各项项目变更事宜均由乙方施工代理人与甲方共同商定并签署《工程洽商单》，任何口头承诺或口头协议均无效，为确保合同双方利益，任何书面补充（变更）协议均须由乙方法定代表人或负责人签署方为有效，否则无效；。第九条质量标准：9.1双方约定本工程施工质量按下列双方签订的家居装饰工程验收标准，即《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）；9.2施工中，甲方如有特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，双方另行协商，签订补充协议；第十条工程验收与结算：10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）主要施工材料验收（开工后三日内），（2）中期验收：①水电管路敷设验收②木制品框架验收③瓦工项目验收；（3）工程竣工验收：含各项综合验收；10.3工程验收前2日，乙方向甲方提供验收通知单，甲方接到乙方验收通知单2日内进行验收，工程验收后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核，自提交之日起2日内如未有书面异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款，验收后两日内交付尾款，如果甲方未按上述时间足额支付尾款，每拖延一天应向乙方支付工程款（不含水电预收款）的1‰违约金；第十一条工程款支付：首期款35000元、二期款35000元、中期款45000元、尾款15000元；。第十四条有关责任：14.4甲方未按期足额支付中期款、尾款的，每延误一天应向乙方支付工程款的1‰违约金；14.5由于乙方原因导致工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金（但不承担其他“租房”、“单位罚款”等各种名目的“损失”）。第十七条附则：17.1合同经甲乙双方签字盖章后生效；17.3合同履行完自动终止；17.4《预算书》和“图纸”及《工程洽商单》为本合同有效附件，《环保装修补充协议》为本合同有效附件。该合同后附《盐城德艺装饰一口价装修报价单》。附件《补充协议》载明：后期刘总家任何小改动，不作为增项处理（包括所有空调机位），赠送项：海尔或者小米65寸电视一台价值4000元，海尔或者小米40寸电视机两台价值6000元，海尔油烟机、煤气灶、燃气热水器一套价值6000元，美的变频空调1.5匹两台价值6200元，包燃气管道，手写阳台洗衣柜、厨房抽拉式小龙头、淋浴房大理石、卧室USB插座。合同签订后，被告于2020年6月开工装修，中期停止装修。2019年11月17日-2020年11月，德艺公司先后出具6份收款收据共计收款11.4万元。2020年4月10日，德艺公司股东之一徐航与刘建强签订一份《家居装饰装修施工合同》，合同总价款为被告德艺公司完成装修后的尾款15000元，装修材料等均按照刘建强与德艺公司、黄朝刚签订的《家居装饰装修施工合同》报价单为准。2021年3月，刘建强诉至本院。审理过程中，徐航陈述，愿意继续履行装修合同，但前提是希望刘建强不要求其在未出资范围内承担连带责任。此后徐航未能为刘建强装修完毕。另查明：德艺公司于2019年4月19日经盐城市盐南高新区市场监督管理局核准开业，注册资本100万元，股东徐航、黄朝刚认缴出资额分别为49万元、51万元，承诺期限至2039年3月18日。本院认为：合法的民事权益受法律保护。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。原告刘建强与被告德艺公司签订的《家居装饰装修工程施工合同》、《补充协议》均系双方的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效，双方均应按约全面履行各自的义务。一、关于原告主张的违约金。根据案涉《家居装饰装修施工合同》第14.5条约定，被告德艺公司应承担未按期完成装修的违约责任，即以11.4万元为基数，按照日1‰计算违约金，违约天数自2020年11月16日-2021年3月16日为120天，违约金计为114000×120×1‰=13680元，现原告仅主张10965元，减轻了违约方的违约责任，该意思表示合法有效，依法应予支持。被告并应承担自2021年3月17日起至交付验收之日止的按日1‰计算的违约金。二、关于原告主张的因延迟装修导致的经济损失7500元。原告提供了因被告未履行全部装修工作致其租房居住，而与案外人订立的租房合同，月租金为2500元，从而主张上述经济损失7500元。根据《家庭居室装饰装修工程施工合同》条款第十四条有关责任14.5“由于乙方原因导致工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金（但不承担其他“租房”“单位罚款”等各种名目的损失）”之约定，该约定表明甲方放弃了其他损失的主张权益，在违约金得到支持的情况下，被告按约无需再承担该项损失，故本院对此诉求依法不予支持。三、关于原告主张的交付补充协议约定的价值为20200元等多款家电的诉求。案涉《补充协议》为《家庭装饰装修工程施工合同》的附件，补充协议中约定被告赠送价值20200元的多款家电，其余未写明价值的燃气管道、阳台洗衣柜、厨房抽拉式水龙头、淋浴房大理石、卧室USB插座，现原告仅主张价值明确的20200元的家电，其余未主张，属于对自己权利的处分，行为合法有效，且减轻了被告的责任，故该项诉求本院依法予以支持。但尚余装修款原告亦应当在装修完毕验收时支付给德艺公司。四、关于原告主张被告黄朝刚、徐航在股东未出资范围内对承担连带责任的诉求。经查，股东黄朝刚、徐航对德艺公司注册资本100万元分别出资51万元、49万元，出资为认缴制，认缴期限至2039年3月18日届满。现股东出资期限尚未届满，且公司未经解散，不符合最高院关于适用《中华人民共和国公司法若干问题的规定（二）》第22条的适用情形。公司法所赋予股东的出资认缴制的期限利益应当维持，在股东出资承诺期限尚未届满时，无法律依据认定本案中股东出资不足，故原告的该项主张无事实及法律依据，本院对此依法不予支持。综上，根据《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零二条、五百零九条、第五百七十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告盐城德艺空间创意设计有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告刘建强违约金10965元及自2021年3月17日起至交付验收之日止以11.4万元为基数按日1‰计算的违约金；二、被告盐城德艺空间创意设计有限公司应于本判决生效之日起十日内交付原告刘建强补充协议约定的价值20200元的多款家用电器（具体详见案涉补充协议）；三、驳回原告刘建强的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费766元，依法减半收取383元，保全费406元，合计人民币789元，由原告刘建强负担89元，被告盐城德艺空间创意设计有限公司负担700元。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本一式四份，上诉于江苏省盐城市中级人民法院，同时，根据国务院《诉讼费用缴纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审判员  邵海峰二〇二一年五月二十日书记员  赵明慧附录相关法律条文1.《中华人民共和国民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有规定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违法该义务的责任。依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。