宁夏回族自治区固原市原州区人民法院民事判决书（2020）宁0402民初5387号原告（反诉被告）：宁夏第一建筑有限公司，住所地：宁夏银川市金凤区满城北街11号。法定代表人：苏克宁，系该公司总经理。委托诉讼代理人：柯义武，男，1982年2月7日出生，回族，宁夏固原市人，大专文化，居民，住银川市，系该公司职工。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：宋世强，宁夏言卓律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告（反诉原告）：宁夏博迪生物科技有限公司，住所地：固原市原州区头营镇头营村。法定代表人：陈海浩，系该公司总经理。被告：维度（西安）生物医疗科技有限公司，住所地：高陵区高新区草堂科技产业基地秦岭四路西八号草堂基地标准厂房园区内4号楼。法定代表人：伍苏华，系该公司总经理。上列二被告委托诉讼代理人：刘东晨、马云骋，北京市盈科（西安）律师事务所律师。代理权限为特别授权。原告（反诉被告）宁夏第一建筑有限公司（以下简称宁夏一建公司）与被告（反诉原告）宁夏博迪生物科技有限公司（以下简称宁夏生物公司）、被告维度（西安）生物医疗科技有限公司（以下简称维度生物公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月13日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）宁夏一建公司的委托诉讼代理人柯义武、宋世强、被告（反诉原告）宁夏生物公司的委托诉讼代理人刘东晨、马云骋、被告维度生物公司的委托诉讼代理人刘东晨、马云骋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）宁夏一建公司向本院提出诉讼请求：1、判令二被告及时支付拖欠原告工程款926615.66元及迟延支付工程款银行同期贷款月息1.125%计算即93819.83元（自2019年8月2日至2020年5月2日止），并支付该款自2020年5月3日至工程款付清之日止按上述标准计算的利息；2、判令本案诉讼费、鉴定费由二被告承担。事实与理由：被告宁夏生物公司拟建设的宁夏生物公司动物实验基地固原市医院临床试验中心综合楼，经与原告协商，双方通过议标形式将拟建工程项目交由原告施工建设，于2017年9月10日签订《合同协议书》，协议约定了工程名称、工程地点、资金来源、工程内容及付款方式等，工程开工日期为2017年9月10日，计划竣工日期为2018年6月30日，工程总造价为2283816.58元。在工程施工期间，补充签订实验室、附属及变更增加工程项目，双方于2018年10月31日补充签订《工程施工补充协议》，补充协议价格为1729984.09元，上述两项协议总价为4013800.67元。合同签订之前，原告聘请有资质的预算单位按设计图纸及变更内容做了预算，并报被告宁夏生物公司审定，且原告给予优惠后签订上述协议。原告按照合同协议和被告宁夏生物公司提供工程设计图纸开始进驻工地施工。原告在施工期间，被告宁夏生物公司于2018年9月9日、2019年1月22日分两次支付工程款2804254.92元。该工程于2019年8月2日验收合格后交付被告宁夏生物公司使用，同时，该工程已验收备案。竣工后，原告及时进行决算，于2019年8月10日将纸质版和电子版工程决算书报被告宁夏生物公司审定。由于后期施工过程中发生工程量增加、变更，原告按实际发生量决算总价为4364308.98元。该工程验收合格后交被告宁夏生物公司使用，按照双方签订的协议约定，工程竣工验收后双方协议支付合同总价97%的进度款，但被告宁夏生物公司没有按照协议约定及时付款。另外，经了解被告维度生物公司为被告宁夏生物公司唯一股东。综上所述，原告将承包工程竣工验收后交被告宁夏生物公司使用，原告按照决算总价要求支付工程款，被告宁夏生物公司对原告决算报告不按实际发生量审核，只是讨价还价要求少价。被告宁夏生物公司拖欠工程款后，经原告多次催要，被告宁夏生物公司一推再推，未及时支付，原告工程欠民工工资和材料款无法支付，劳动监察大队多次督促付款，被告宁夏生物公司仍旧未支付。被告维度生物公司是宁夏生物公司唯一投资法人。故二被告应共同承担支付工程款的义务。现原告提起诉讼，望判如所请。被告（反诉原告）宁夏生物公司辩称，被告宁夏生物公司同意向原告支付工程款，并且认可司法鉴定结果，并同意支付剩余费用，但依据合同应扣留5%工程质保金，因涉案工程存在多处质量问题，在被告宁夏生物公司进行维修后仍存在质量问题，故被告宁夏生物公司认为原告无能力进行维修，依据合同约定在被告宁夏生物公司维修后扣除维修费用后向原告退还剩余工程款。由于被告宁夏生物公司和原告没有进行公证的决算，故被告宁夏生物公司不存在违约情形，所以被告宁夏生物公司不承担利息及诉讼费和鉴定费。被告维度生物公司辩称，被告维度生物公司并非本案适格被告，原告要求被告维度生物公司支付工程款的诉请于法无据，应予以驳回。根据我国《公司法》相关规定，涉案工程是被告宁夏生物公司的固定资产，且其资产足以独立承担民事责任。被告（反诉原告）宁夏生物公司向本院提出反诉请求：1、依法判令原告将工程施工变更图纸、基地验槽记录、工程竣工验收报告、工程竣工验收备案表移交至被告宁夏生物公司处；2、依法判令原告对工程地基工程、防水工程、用电工程进行维修；3、依法判令本案反诉费用由原告承担。事实和理由：案涉项目宁夏生物公司动物实验基地暨固原市医院临床实验中心建设工程项目现已通过竣工验收，双方就案涉项目签订的《建设施工合同》第二部分通用条款第3.1条承包人的一般义务第（9）条约定，按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。又依据合同专用条款3.1承包人的一般义务第（5）条之约定，原告应当在工程竣工后10个工作日内将三套施工资料、工程验收报告、消防专项验收报告、工程竣工验收意见书、工程备案表移交至被告宁夏生物公司处。然而至今原告仍未移交相关材料，导致被告宁夏生物公司至今无法办理案涉项目产权证书，对被告宁夏生物公司造成巨大经济损失。2020年9月25日鉴定举证时原告已将相关材料提交法庭进行鉴定，于鉴定结束后应当依法移交至被告宁夏生物公司处。同时案涉项目自移交被告宁夏生物公司使用后出现诸多质量问题，直至2020年5月才完成维修，但维修完成至今仍存在诸多质量问题待维修，然而原告拒绝履行。故被告宁夏生物公司提出反诉以维护自己合法权益，望贵院判如所请。原告（反诉被告）宁夏一建公司针对被告宁夏生物公司的反诉辩称，第一、被告宁夏生物公司要求原告提交工程相关资料与本案无关，因合同至今未履行完毕，被告宁夏生物公司拖欠工程款未支付，被告宁夏生物公司要求的各种资料需要向法院提交，目前不能向被告宁夏生物公司提供，故被告宁夏生物公司的反诉无意义与原告的本诉没有关系；第二、被告宁夏生物公司要求对工程进行维修，对维修双方没有发生争议，被告宁夏生物公司于2020年5月提出维修后，原告积极全面进行维修，按照合同约定在保修范围期限内原告将进行维修。原告（反诉被告）宁夏一建公司围绕其诉讼主张提供了证据：《建筑工程施工合同》、《工程施工补充协议》、非国有资金投资项目备案表、施工许可证、工程施工变更图纸、基地验槽记录、工程竣工验收报告、工程竣工验收备案表、竣工移交书、《建筑企业资质证书》、甘肃海天建筑工程造价咨询有限公司宁夏分公司决算书、甘肃海天建筑工程造价咨询有限公司宁夏分公司营业执照、宁夏生物公司企业信息、延期证明、评估意见书、鉴定费发票。上述证据《建筑工程施工合同》、《工程施工补充协议》、非国有资金投资项目备案表、施工许可证、工程施工变更图纸、基地验槽记录、工程竣工验收报告、工程竣工验收备案表、竣工移交书、《建筑企业资质证书》、宁夏生物公司企业信息、延期证明、评估意见书、鉴定费发票，形式来源合法，内容真实有效，且与本案具有关联性，能够证明本案事实，本院予以采信。上述证据甘肃海天建筑工程造价咨询有限公司宁夏分公司决算书、甘肃海天建筑工程造价咨询有限公司宁夏分公司营业执照系原告单方委托所作出的评估意见书，形式来源不合法，本院不予采信。被告（反诉原告）宁夏生物公司围绕其反驳、反诉主张提供了证据：《建设工程施工合同》、《工程施工补充协议》、承诺函、中国建设银行活期存款明细、工程质量缺陷照片、说明。上述证据形式来源合法，内容真实有效，且与本案具有关联性，能够证明本案事实，本院予以采信。本院经审理认定事实如下：被告（反诉原告）宁夏生物公司拟建设宁夏生物公司动物实验基地固原市医院临床试验中心综合楼。被告宁夏生物公司与原告协商，双方通过议标形式将拟建工程项目交由原告（反诉被告）施工建设。双方于2017年9月10日签订《建设工程施工合同》，合同约定了工程名称、工程地点、资金来源、工程内容及付款方式等，工程开工日期为2017年9月10日，计划竣工日期为2018年6月30日，工程总造价为2283816.58元。在工程施工期间，补充签订实验室、附属及变更增加工程项目，双方于2018年10月31日补充签订《工程施工补充协议》，补充协议约定价格为1729984.09元，上述两项协议总价4013800.67元。原告按照合同协议和被告宁夏生物公司提供的工程设计图纸开始进驻工地施工。最终完成工程量总价款经原告申请宁夏众业工程造价咨询有限公司评估为4130870.58元，原告支付司法鉴定费35500.00元。原告在施工期间，被告宁夏生物公司已向其支付工程款3204254.92元，剩余工程款926615.66元至今未支付。该工程于2019年8月2日验收合格并交付被告宁夏生物公司使用，在使用期间，原告于2020年5月份对工程中出现问题的部分进行了维修。目前该工程中的地基工程、防水工程、用电工程仍存在问题需要原告进行维修。双方对工程保修期未约定，约定按进度付款至75%，竣工验收后双方协议支付合同总价97%的进度款，剩余3%作为质量保修金待工程保修期满后一次性付清，质保金为123926.12元。双方约定案涉工程竣工验收合格，工程交付被告宁夏生物公司使用后，原告应当将案涉工程资料工程施工变更图纸、基地验槽记录、工程竣工验收报告、工程竣工验收备案表移交被告宁夏生物公司，目前原告仍持有上述材料并未移交。被告维度生物公司系被告宁夏生物公司股东。现原告（反诉被告）起诉来院，要求判如所请。被告（反诉原告）宁夏生物公司反诉来院，要求判如反诉所请。本院认为，本案原告与被告宁夏生物公司签订的《建筑工程施工合同》、《工程施工补充协议》，是在双方充分协商的基础上达成的一致意见，系双方的真实意思表示，且该合同不违反法律、行政法规的强制性规定合法有效，应受法律保护。合同签订后，原告依约履行了建设工程义务，被告宁夏生物公司亦履行了支付部分工程款义务。本案的焦点问题是：一、本诉被告宁夏生物公司尚欠原告剩余工程款应当由谁承担支付义务；二、反诉请求能否得到支持。从本案庭审原告和被告宁夏生物公司提供的证据及本案查明的事实来看，本诉被告宁夏生物公司尚欠原告工程款事实清楚，有原告提供的宁夏众业工程造价咨询有限公司评估意见书在案证实，被告宁夏生物公司亦予以认可，但应扣除质保金后由被告宁夏生物公司予以支付。被告维度生物公司虽系被告宁夏生物公司股东，但根据合同相对性原则，被告维度生物公司不承担支付责任，也就是说原告要求被告维度生物公司向其支付案涉工程款于法无据。对于原告主张的欠付工程款利息，因被告宁夏生物公司未及时与原告结算，对原告造成一定经济损失，故原告的该项主张本院依法予以支持，利息起算时间应当以工程交付使用之日为准。由于原告与被告宁夏生物公司就工程款结算事宜未能达成一致，导致原告申请评估支出的评估费用，双方应平均承担。对于被告宁夏生物公司提出的反诉请求，因双方对原告应移交的资料在合同中有明确约定，原告应当履行移交义务。双方对质保期虽未在合同中约定，但根据交易习惯质保期一般为三至五年不等，案涉工程交付使用还不到两年，质保期尚未届满，原告理应对出现问题的工程履行维修义务。综上所述，原告的部分诉请成立，其部分诉讼主张本院予以支持。被告宁夏生物公司的反诉请求成立，其反诉主张本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条第一款、第五百零九条第一款、第五百七十七条、第七百八十八条规定，判决如下：一、由被告（反诉原告）宁夏博迪生物科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）宁夏第一建筑有限公司支付工程款802689.54元及利息（利息以下欠工程款802689.54元为基数，自2019年8月3日起至本判决生效之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、由原告（反诉被告）宁夏第一建筑有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）宁夏博迪生物科技有限公司移交工程施工变更图纸、基地验槽记录、工程竣工验收报告、工程竣工验收备案表；三、由原告（反诉被告）宁夏第一建筑有限公司于本判决生效之日起十日内对案涉工程地基工程、防水工程、用电工程需要维修的部分进行维修；四、被告维度（西安）生物医疗科技有限公司不承担责任；五、驳回原告（反诉被告）宁夏第一建筑有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间，履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13066.00元（原告已预交15946.00元），由原告宁夏第一建筑有限公司负担1747.00元，由被告宁夏博迪生物科技有限公司负担11319.00元。案件反诉费100.00元（被告宁夏博迪生物科技有限公司已预交），由原告宁夏第一建筑有限公司负担。案件司法鉴定费35500.00元（原告已预交），由原告宁夏第一建筑有限公司负担17750.00元，由被告宁夏博迪生物科技有限公司负担17750.00元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区固原市中级人民法院。审判长 张清伟人民陪审员 杨继宗人民陪审员 刘永福二〇二一年五月六日书记员 马丽琴附：本案适用的相关法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第五百零二条第一款依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。第五百零九条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。