四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1602民初2490号 原告：张猛，男，生于1989年12月23日，汉族，住四川省广安市广安区。 被告：广东美星装饰设计有限公司，住所地佛山市顺德区大良街道办事处云良路（原百茂鞋厂）的建筑物D区2C13。 法定代表人：金京三。 被告：广东美星装饰设计有限公司广安分公司，住所地四川省广安市广安区西溪路242号1幢202号。 负责人：洪登俊。 被告：洪登俊，男，生于1973年1月1日，汉族，住江西省九江市武宁县。 原告张猛与被告广东美星装饰设计有限公司（以下简称“美星公司”）、广东美星装饰设计有限公司广安分公司（以下简称“美星广安分公司”）、洪登俊装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月6日立案后，依法适用简易程序，由本院审判员陈洪宁于2021年4月28日公开开庭进行了审理。原告张猛到庭参加了诉讼。被告美星公司、美星广安分公司、洪登俊经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。 原告张猛向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告美星广安分公司签订的《广东美星装饰统一施工合同》；2.判令三被告共同返还装修款48000元；3.判令三被告共同支付违约金4680元；4.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2020年11月3日，原告与被告美星广安分公司签订《广东美星装饰统一施工合同》，约定原告委托被告美星广安分公司装修位于广安市协兴区，装修面积为235平米，装修工程包价为173509＋35540元，该工程款分四次支付。第一次付款时间为开工进场之前，支付工程总价款50%；第二次付款时间为木工进场当天，支付工程总价款30%，第三次付款时间为灰工进场当天，支付工程总价款5%。经双方协商，被告美星广安分公司给予装修优惠后，装修工程最终报价为156000元。签订合同后，原告依约在进场前向被告美星广安分公司支付了装修工程款50%，即78000元。但被告二在收款后，于11月23日动工，至起诉之日，仅完成房屋装修总工程约5%进度，后来再未安排工人进场施工，其违约行为已严重延误了房屋装修工期，严重影响到原告生活计划。截止起诉之日，原告曾向被告美星广安分公司要求解除合同并返还剩余装修款月48000元，被告洪登俊为原告写下48000元的欠条，并口头承诺尽快安排人施工，但至今未安排工人施工，也未返还装修款，之后无任何口头和书面交代，联系不上被告洪登俊。鉴于被告美星广安分公司系被告美星公司的分公司，分公司不具备法人资格，其民事行为由总公司承担，故返还装修款的义务理应由三被告共同承担。基于上述事实，原告为了维护自身的合法权益，特诉至法院，请求法院支持其诉讼请求。 被告美星公司、美星广安分公司、洪登俊未发表答辩意见。 原告围绕诉讼请求依法提交了美星公司及美星广安分公司的企业信用信息公示报告、《广东美星装饰统一施工合同》、收款收据、欠条，前述证据本院予以确认，并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年11月3日，原告张猛（发包方、甲方）与被告美星广安分公司（承包方、乙方）签订《广东美星装饰统一施工合同》，主要约定：甲方将其所有的位于依云××××号房屋的装修工程发包给乙方施工，工程预报价为173509元＋35540元，工程承包方式为乙方包工、部分材料、甲方提供部分材料，开工日期为2020年11月7日。该《合同》第十二条违约责任约定：合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，办理终止或者延期履行合同手续的，双方互不违约，否则违约方应向守约方支付工程造价3%的违约金（签单定金不予退还）若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。 合同签订后，原告共计向被告美星广安分公司支付装修款78000元，但被告未按合同约定进场装修房屋，原告多次找到被告洪登俊协商，被告洪登俊表示不再继续为原告装修房屋，同意返还原告装修款48000元，并于2021年2月23日出具欠条一张，内容为“今欠到张猛依云XXXX-X-XXX装修款48000元，账目核对，欠款人：洪登俊”。欠条出具后，三被告均未向原告返还装修款，故原告起诉来院。 庭审中，原告陈述总装修款实际是156000元，并口头约定5个月内完工。 本院认为，《中华人民共和国民法典》已于2021年1月1日起施行，但引起本案的法律事实持续至民法典施行后，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二十条“民法典施行前成立的合同，依照法律规定或者当事人约定该合同的履行持续至民法典施行后，因民法典施行前履行合同发生争议的，适用当时的法律、司法解释的规定；因民法典施行后履行合同发生争议的，适用民法典第三编第四章和第五章的相关规定”之规定，本案应适用民法典第三编、第四编和第五编的相关法律规定。 原告张猛与被告美星广安分公司签订的《广东美星装饰统一施工合同》意思表示真实，内容不违反法律禁止性规定，合法有效，原被告均应该按照合同约定履行自己的义务。但被告未按合同约定为原告装修房屋，已构成违约，且该违约行为已经致使合同目的不能实现，故原告要求解除合同的请求，符合法律规定，本院予以支持。由于被告违约致使合同解除，合同解除后，原告有权要求被告退还装修款并承担违约责任。 对于责任承担主体的问题。被告美星广分公司系美星公司的分公司，分公司是总公司的分支机构，代表总公司对外从事民事活动，其行为的后果应由总公司承担，故美星公司应该承担本案支付责任；被告洪登俊以个人名义向原告出具欠条，并表示返还原告装修款，其行为构成债务加入，故被告洪登俊应该承担返还装修款的责任。 对于返还金额及违约金问题。被告洪登俊作为分公司的负责人，经核对账目确定在收取的原告78000元装修款中，尚有48000元的装修项目未予实施，因合同解除，对于未予实施部分的装修款，被告应该返还，故原告请求被告返还装修款48000元的诉讼请求，本院予以支持；另外，双方在合同中约定“合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，办理终止或者延期履行合同手续的，双方互不违约，否则违约方应向守约方支付工程造价3%的违约金（签单定金不予退还）若因此造成损失的，违约方应予以赔偿”，故原告主张4680元（156000×3%）的违约金符合合同约定亦符合法律规定，本院予以支持。 据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百五十二条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百六十六条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告张猛与被告广东美星装饰设计有限公司广安分公司于2020年11月3日签订的《广东美星装饰统一施工合同》于2020年4月7日解除； 二、被告广东美星装饰设计有限公司于本判决生效后立即向原告张猛退还装修款48000元，被告洪登俊对此债务承担连带清偿责任； 三、被告广东美星装饰设计有限公司在本判决生效后立即向原告张猛支付违约金4680元 四、驳回原告张猛的其他诉讼请求。 义务人未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 本案受理费1118元，减半收取559元，由原告张猛负担10元，由被告广东美星装饰设计有限公司负担549元，并向广安市广安区人民法院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于广安市中级人民法院。同时预交上诉案件诉讼费，逾期未预交又提不出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  陈洪宁 二〇二一年五月十九日 书记员  李 欢 附相关法律条文： 《中华人民共和国民法典》 第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第五百五十二条第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带责任。 第五百六十三条由系列情形之一的，当事人可以解除合同： …… （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的； 第五百六十五条当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。 第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。 合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但当事人另有约定的除外。 《中华人民共和国公司法》 第十四条公司可以设立分公司。设计分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。