天津市河西区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0103民初14966号原告：曹振营。被告：天津品烁格装饰装修工程有限公司,住所地天津市河西区洞庭路20号青林大厦B座609室(私享家）。统一社会信用代码91120110MA05MKXH5Q法定代表人，刘业虎,总经理。委托诉讼代理人：冯寅。原告曹振营与被告天津品烁格装饰装修工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月20日立案受理后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告曹振营，被告天津品烁格装饰装修工程有限公司的委托诉讼代理人冯寅到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求:1、请求依法判令解除曹振营与天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司于2019年2月26日签订的装饰装修工程施工合同，并返还已交付的工程款12600元；2、请求判令天津品烁格装饰装修工程有限公司支付违约金6300元。事实和理由：本人于2019年2月26日与天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司(以下筒称“品烁格”)签订住宅装饰装修工程施工合同(以下简称“合同”),由品烁格为秀竹苑1-901室进行装修。根据合同约定,品烁格包工、包全部材料,工程款总计21000元,工期50天(自2019年2月26日至2019年4月16日)。2019年2月26日,本人按合同约定,向品烁格支付工程款12600元。但是品烁格仅对房屋的厨房部分装修了部分瓷砖,其余均未施工,截至目前,合同期限已至,品烁格迟迟不予装修,严重违反合同约定,对本人合法权益造成损害,且经本人与被装修房屋的施工人员沟通了解到,施工人员与品烁格均无劳动关系,品烁格将合同项下工程全部转包给第三方,严重违反合同约定,对本人合法权益造成损害,特诉至贵院。依据《装饰装修工程施工合同》第十二条第12.3项、第14.2项约定,以及《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条的规定,请求法院判如所请。原告就其主张提供如下证据材料：1、天津市住宅装饰装修工程施工合同及天津品烁格装饰工程报价单，证明原、被告系装饰装修合同关系，及双方约定了权利义务；2、天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司财务收据一张，证明原告交了12600元装修首期款。被告辩称：不同意原告的诉讼请求。理由如下：同意解除合同，但是不同意支付违约金，而且活我们也干了一部分，不同意返还工程款12600元。被告未就其主张向本院提供证据。本案审理过程中，经原告申请去涉案房屋现场勘验，并制作现场勘验录像光盘，证明被告在涉案房屋施工的现场，并当庭向原、被告质证。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提交的证据1、2具有真实性、合法性、关联性，本院均予以认可。本院现场勘验录像光盘具有真实性、合法性、关联性，本院予以认可。经审理查明：原告于2019年2月26日与天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司签订《住宅装饰装修工程施工合同》,原告为甲方，天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司为乙方，合同约定由天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司为原告之妹夫张富名下秀竹苑1-901室进行装修,天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司包工、包全部材料,工程款总计21000元,工期50天(自2019年2月26日至2019年4月16日)，由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程款造价总金额千分之二违约金，但累计不得超过总金额的20%。乙方延误工期超过15日的，甲方有权解除合同。合同签订后，2019年2月26日,原告向天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司支付工程款12600元。2019年2月26日，天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司进入秀竹苑1-901室进行装修，天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司在该房间地上走了2、3米的电线，厨房贴了部分瓷砖，后双方由于施工问题产生分歧，天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司就未再进行该装修工程。后天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司注销，原、被告就合同赔偿问题协商未果，原告诉至本院。本院认为,当事人之间订立的《天津市建设工程施工合同》系双方的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。双方签订的《住宅装饰装修工程施工合同》第十二条违约责任第12.5项明确约定由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程款造价总金额千分之二违约金，但累计不得超过总金额的20%。乙方延误工期超过15日的，甲方有权解除合同。本院于2020年11月23日将原告的起诉状送达被告，视为解除合同的通知送达被告。依据该项条款，原告依法可以解除合同，亦可以要求违约金，但是违约金累计不得超过总金额的20%，故关于原告要求请求依法判令解除原告与天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司于2019年2月26日签订的《天津市建设工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求被告返还已交付的工程款12600元的诉讼请求，由于天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司已注销，应由被告承担相关债务，鉴于天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司已经在涉案房屋进行了铺设部分电线及在厨房贴了部分瓷砖的工程，本院酌情支持被告返还原告已交付工程款10600元的诉讼请求。关于原告要求被告支付违约金6300元的诉讼请求，由于原告与天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司签订的《天津市建设工程施工合同》明确约定由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程款造价总金额千分之二违约金，但累计不得超过总金额的20%，该合同总金额为21000元，经核算违约金应为4200元，故本院支持原告要求被告支付违约金4200元的诉讼请求。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第二款、第九十六条、第九十七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、原告曹振营与天津品烁格装饰装修工程有限公司河西分公司于2019年2月26日签订的《天津市建设工程施工合同》于本判决生效之日起解除；二、本判决生效后十日内，被告天津品烁格装饰装修工程有限公司返还原告曹振营已交付工程款10600元；三、本判决生效后十日内，被告天津品烁格装饰装修工程有限公司支付原告曹振营违约金4200元；四、驳回原告曹振营其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费273元，由原告曹振营承担59元，由被告天津品烁格装饰装修工程有限公司承担214元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审 判 长  郝 鹏审 判 员  赵 超人民陪审员  孔中林二〇二一年五月十七日法官助理黄海洲书记员赵娜本案所附条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。